建设工程施工合同填写实例

建设工程施工合同填写实例（通用14篇）

篇1：建设工程施工合同填写实例

《.建设工程施工合同》填写范例建设法苑工作室 2007-08-03 17:52:53 阅读515 评论0字号：大中小订阅.第一部分协议书

发包人（简称甲方）：

承包人（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北京市朝阳区X XX项目施工工程

工程地点：北京市朝阳区X X路X X号

工程内容：商品住宅24层高层4幢，均为框架结构，建筑面积共计X平方米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：京发改（2007）256号

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：土建、线路、管道、设备安装、装饰专修工程，（包括室外道路、围墙、绿化等工程）详见招标投标文件。

三、合同工期：

开工日期：二OO七年九月十日，同时以甲方具备开工条件，并发出开工指令为准。

竣工日期：二OO八年三月十日，同时以实际开工日结合约定的合同工期相应计算竣工日期。合同工期总日历天数 181 天。

四、质量标准

工程质量标准：国家标准规定的的合格标准。

五、合同价款

金额（大写）：(投标报价填写)元（人民币）

￥：/元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款

项。

十、合同生效

合同订立时间：二OO七年七月十日

合同订立地点：北京市朝阳区X X路XX号X X大厦D座502室

本合同双方约定双方授权代表签字并盖章后生效

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第三部分专用条款

1、词语定义及合同文件

２、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）补充协议、备忘录、会议纪要、（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）招标文件、投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）图纸

（9）工程量清单

（10）工程报价单或预算书

３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：建设部颁发的有关标准、规范及北京市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：本合同生效后N日内。

国内没有相应标准、规范时的约定：/

４、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前N日前提供加盖有效印章的全套图纸

N套。（也可结合实际约定：在相应单体工程施工前N日前提供加盖有效印章的该单体工程的图纸N套）

发包人对图纸的保密要求：承包人不得向与本工程施工无关的第三方出示发包人提供的图纸，未经发包人同意不得擅自复印图纸。

使用国外图纸的要求及费用承担：若使用国外图纸时，发包人应在提供图纸的同时提供

翻译，费用由发包人承担。

二、双方一般权利和义务

５、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：/职务：/

发包人委托的职权：按照发包人与监理单位签订的《工程监理合同》履行监理职责，《工

程监理合同》作为本合同附件。

需要取得发包人批准才能行使的职权：/

5.3发包人派驻的工程师

姓名：/职务：/

职权：（注意避免与监理工程师的职权交叉）

5.6不实行监理的，工程师的职权：/

７、项目经理

姓名：/职务：/

８、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在开工前N天前应做好施工项

目场地的三通一平。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前

将上下水管分别接至X X，保证全天的供、排水直至项目竣工；开工前将供电线路接至X X，供电电压为XV，保证全天候供电直至项目竣工；开工前将通讯线路接至X X，保证通讯的畅

通，直至项目竣工。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前将X X至X X的通道开通，路

面平整，宽度不小于M米，路面由承包人维护，费用由发包人承担。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前N天前发包人将《A》《B》《C》等

加盖有效印章的工程地质和地下管线资料提供给承包人。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥全部开工手

续（包括施工许可证）。

（6）水准点与座标控制点交验要求：（发包人以何种形式交验，并确定交验时间）

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七日内发包人组织进行。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树

名木的保护工作：按通用条款。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：/

8.2发包人委托承包人办理的工作：/

９、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：设计交底后N天内向发包人提供施工组织

设计和进度计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（具体约定提供办公和生活房屋设施的规格、数量）

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按主管部门规定要求及时办理各种手续。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工过程中由承包人负责，竣工交付后由发包人负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按通用条款。

（8）施工场清洁卫生的要求：按通用条款。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：/

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后N天内向发包人提供施工组织设计和进度计划。

工程师确认的时间：收到承包人资料两天内确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：/

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：承包人发生通用条款规定的工期延误事由后N天内，就延误的工期向工程师提出书面报告，工程师N天内予以书面确认，逾期不予确认也不提出书面异议的，视为同意顺延工期。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：双方明确约定要求中间验收的部位（如：基础、主体结构）

19、工程试车

19.5试车费用的承担：/

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场 风险、人工单价、机械价格浮动的风险。

风险费用的计算方法：已含在合同价内，不予调整。

风险范围以外合同价款调整方法：调整范围包括但不限于图纸会审及设计变更、新增工程项目及工程量、现场发生的签证。上述调整经发包人现场代表签证后进入决算。（发生新增工程量时，单价不变、按实结算）

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

/

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

/

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

/

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：（1）进场前五

天，发包人支付合同价款20％的备料款，计万元。

扣回工程款的时间、比例：/

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月28日向发包人提供月形象进度表。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）施工过程中，每月月底前支付本月已完工程量70％工程款。

（2）竣工之日，发包人付至工程价款的85％。

（3）结算审计结束，发包人付至审计价的95％。

（4）留审计价的5％作为质量保修金，保修金在工程竣工后两年内返还。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款

（4）到货地点与一览表不符：按通用条款

（5）供应数量与一览表不符：按通用条款

（6）到货时间与一览表不符：按通用条款

27.6发包人供应材料设备的结算方法：按通用条款

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：按通用条款

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后三十日内提供工程竣工图N份，竣工资料N份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：

/

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：承担按预付款的日万分之三计算迟延违约金。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：承担按约定应付款的日万分之三计算迟延违约金，工期相应顺延。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：以28天作为发包人的审价期限，按建设部107号令执行。

双方约定的发包人其他违约责任：

/

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承担按未竣工部分结算价的日万分之三计算迟延竣工违约金。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承担工程结算价的千分之二作为违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：/

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请北京市建设主管部门调解；

（2）采取仲裁方式解决，并约定向北京仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/

分包施工单位为：/

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：/

发包人委托承包人办理的保险事项：/

（2）承包人投保内容：/

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：以担保合同为准，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：以担保合同为准，担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：/

46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本肆份。

篇2：建设工程施工合同填写实例

为进一步贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，规范施工合同订立和履行行为，保护发包人和承包人合法权益，保障工程质量与施工安全，在总结我省执行《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)、20xx年《河北省建设工程施工合同(示范文本)》、《建设工程工程量清单编制与计价规程》、《建设工程工程量清单计价规范》及《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范、情况的基础上，我们组织制定了20xx年《河北省建设工程施工合同(示范文本)》(以下简称施工合同示范文本)，现予颁发，自本通知印发之日起施行。

合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款和附件四部分组成，适用于我省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。

各单位在使用合同示范文本过程中，要认真积累资料，及时反馈意见，以便今后进一步修改完善。

附件：河北省建设工程施工合同(示范文本)

河北省住房和城乡建设厅

篇3：建设工程施工合同填写实例

建设工程施工合同履约过程中, 存在大量的工程变更, 由于工程变更的复杂性, 工程变更的定价方法也是复杂的, 在施工合同中变更的定价管理过程中, 应贯彻合理定价和有效控制的基本原则, 即工程变更的结算一方面要有合同依据, 另一方面又要公平合理, 即客观地反映施工成本以及竞争、供求等因素对价格的影响, 且总造价原则上应控制在概算或投资估算的范围之内。在变更的定价管理实践中, 要根据工程实际情况综合运用各种定价方法。

1 合同中有相应计价项目时的工程变更定价

1.1 以合同单价为计价依据

根据FIDIC条款第52条的规定, 当合同中有相应的计价项目时, 原则上应按其相应项目的合同单价作为工程变更的计价依据。此时, 可将工程变更分解成若干项与合同规定相对应的计价项目, 然后根据其完成的工程量及相应的单价办理工程变更的计量支付。实践中工程任何部分的标高、基线、位置、尺寸的改变引起的工程变更以及设计变更或工程规模变化而引起的工程量增减均可按上述原则来定价。这样能保持合同履行的严肃性, 有效地发挥通过招标而产生的合同价格的作用, 同时能有效地避免双方协商单价时的争议以及对合同正常履行带来的影响, 且只要合同单价公平合理, 则这一原则也是公平合理的。但当合同单价不合理时, 则按上述原则计价时可能给业主或承包商带来不利影响 (单价偏高时对业主不利、单价偏低时对承包商不利) 。但只要不损害公平原则或出现显失公平的现象, 则上述计价原则是仍应坚持的。

造成单价不合理的原因是多方面的。如承包商有意采用不平衡报价, 将开工早的工程细目报价高一些, 而将开工晚的工程细目报价低一些;或者将工程量可能增大的工程细目报价高一些, 而将工程量可能减小的工程细目报价低一些等等。除此之外, 还因为现行的招标文件中各工程细目的工作内容或单价构成并不十分明确, 因而使得承包商无法将某些工作费用准确地进行分摊。为避免单价不平衡现象, 在招标时, 一方面应进一步完善现行招标文件的计量支付规定, 对每一个工程细目的单价构成 (包括计价内容和费用构成) 应进行全面详细的规定;另一方面, 在评标时应对承包商的不平衡报价现象进行限制。当变更引起的工程量变化较大或工作性质有重大改变使得继续沿用原有不合理合同单价计价会损害公平原则或出现显失公平的现象时, 原有的合同单价应进行变更。新的合理单价的确定原则是:原单价偏高, 应相应降低, 反之, 应予以提高。

1.2 单价变更方法

变更单价的确定方法是较复杂的, 应具体情况具体分析。以下以一示例予以说明。某合同中有一“基坑清理”工程细目, 按其工作内容以及当前的市场价格 (考虑成本、供求及竞争因素) , 其合理的价格组成应为:1) 直接成本:25.44元/m2;2) 间接成本:4.39元/m2;3) 利润:0.60元/m2。所以其合理的价格应为30.43元/m2 (假定该价格为标底价) 。但在报价过程中, 由于多种原因, 可能会出现以下三种报价:

第一种报价:30.43元/m2以上, 即报价与标底相当甚至更高;

第二种报价:29.83元/m2, 即报价中采取了让利策略, 利润为0;

第三种报价:25.44元/m2甚至更低, 即在第二种报价的基础上采用了不平衡报价法或将管理费分摊到了其他工程细目的报价中, 此时的单价为一亏损价。

现假定因工程变更而使得基坑清理工程量有较大的增加, 且超过了合同规定的“双控”标准, 此时单价的变更方法会因以上三种不同的报价方法而不同。对于第一种报价, 由于工程量的增加, 承包商增大规模效益, 其增加的工程量部分的直接成本和间接成本均会降低, 因此, 原有合同单价应予以降低, 当单价因不平衡报价而超出30.43元/m2时更应如此;对于第二种报价, 尽管承包商并未承诺对变更工程继续向业主让利, 但由于规模效益的增加会使得承包商获利, 因此其单价可维持不变;对于第三种报价, 由于其单价为一亏损价, 因此继续使用原单价对超出“双控”的工程量计价是不公平的, 此时对超出部分的工程量宜采用30.43元/m2或29.83元/m2的价格来计价。

2 合同中无相应计价项目的变更工程定价

2.1 以计日工为依据定价

这种方式仅适用于一些小型的变更工作。此时可对这些小型变更工作进行分解, 并分别估算出人工、材料以及机械台班消耗的数量, 然后由监理或合同工程师发出指示, 最后按计日工形式并根据工程量清单中计日工的有关单价计价。对大型变更工作而言, 这种计价方式是不适用的, 因为一方面它不利于施工效率的提高, 另一方面, 发生的计日工数量的准确确定会有一定难度。

2.2 协商确定新单价

这是合同中无相应计价依据时的常见做法, 协商确定新单价的方法通常有两种:一种是以合同单价为基础的新单价确定法;另一种是以概预算方法为基础的新单价确定方法。

2.2.1 以合同单价为基础定价

如果修改后的工程与工程量清单所描述的工程相似或者在相似的条件下进行, 应按工程量清单中现有的价格并根据相应的价格组成建立新单价;如果修改后的工程与工程量清单中所描述的工程没有相似的特性, 或不是在相似的条件下进行, 或者由于工程变更使工程量清单的工程项目价格不做修改而导致不合理或者行不通, 应制订与工程量清单价格相似的修改价格或新价格, 这个价格是按合同规定的价格结构方法构成的;如果不可能按上述方式协商建立一个修改价格或新价格, 则应制定一个合同工程师认为公平合理的新价格;在制定新单价时, 新单价中的人工单价应与合同中《人工单价组成分析表》中的人工单价保持一致, 组成新单价的材料与机械凡在合同中《主要材料费用分析表》及《机械费用分析表》中已报价的, 按上述表格中的单价计取。

设某合同中石方爆破挖运 (平均运距约为3.5 km) 单价为40元/m3。现石方爆破挖运 (平均运距约为3.5 km) 进行现场变更为石方控制爆破挖运 (平均运距约为4.5 km) 。则按上述原则经双方协商确定变更后的石方控制爆破挖运 (平均运距约为4.5 km) 的新单价为:40+3.6+1.4=45元/m3, 其中控制爆破增加费为3.6元/m3, 土石方超运距每增加1 km为1.4元/m3。该方法的特点是简单且有合同依据。但如果原单价偏低, 则得出的新单价也会偏低;反之, 原单价偏高, 则得出的新单价也会偏高。所以其确定的单价只有在原单价合理的情况下才会相对合理, 当原单价不合理 (有不平衡报价) 时, 该方法对增加的工程量部分的定价是不合理的。

2.2.2 以概预算方法为基础定价

仍以上例说明之。先确定石方控制爆破挖运的施工方案和施工方法, 进行资源价格的预算, 之后按定额及相应的编制办法, 确定其预算单价。该方法的优点是有法律依据, 产生的价格相对合理, 能真实的反映完成该变更工程的成本和利润。其缺点是不同的施工方案, 施工方法会有不同的单价, 另外该方法无法反映竞争的作用以及原有招标成果的作用, 特别是当承包商有不平衡报价时, 该方法会加剧总造价的不合理性。例如:假定本项变更发生后石方控制爆破挖运 (平均运距约为4.5 km) 的预算单价为55元/m3, 即比前述方法确定的单价45元/m3高出10元/m3, 它表明原合同中石方爆破挖运 (平均运距约为3.5 km) 的单价40元/m3偏低。其偏低的原因可能是承包商的报价普遍较低 (即合同总价也偏低) , 也有可能是承包商在该单价上采用了不平衡报价法 (即合同总价不低, 但单价偏低) 。

对于前一种情况, 采用预算单价后会使投标竞争所产生的积极成果不能有效地发挥作用, 使合同的结算价回复到预算价。对于后一种情况则不仅不能使投标竞争所产生的积极成果发挥作用, 反而提高了合同的结算价格, 使合同的总结算价超过预算总价。

下面以示例说明。设某项目有基坑清理、爆破防护以及石方爆破挖运 (平均运距约为3.5 km) 三项工程, 其工程量和标底价格见表1。当承包商采用平衡报价或不平衡报价时, 其报价结果有所不同 (承包商采用不平衡报价是基于爆破工程开工早, 适当报高有利于资金周转及提前受益) 。

现假定石方爆破挖运 (平均运距约为3.5 km) 在施工中变更为石方控制爆破挖运 (平均运距约为4.5 km) , 则采用不同的定价方法时会有不同的结算结果。从表1中可以看出, 如果未采用不平衡报价, 则采用第一种方法定价时其结算总价为8 310.1万元。该价格的不合理之处在于, 对增加的石方控制爆破挖运工程量同样要求承包商向业主让利 (10%) , 而承包商在投标及签约时并未作此承诺。而采用第二种方法结算时, 其结算总价为8 810.1万元。该价格的不合理之处在于, 由于采用石方控制爆破挖运的预算单价作结算价, 使得承包商在投标及签约时作出的让利10%的承诺没有真实执行 (承包商的石方控制爆破挖运报价是45元/m3, 标底50元/m3, 故让利10%) 。如果合同单价是一种不平衡报价, 则采用第一种方法结算时其结算总价为8 482.1万元。其不合理之处在于, 对增加的石方控制爆破挖运工程量同样要求承包商以低于标底20%的水平结算, 而承包商在投标时并未作此承诺。而采用第二种方法结算时, 其结算总价为9 482.1万元, 其结算总价已大大高于预算 (标底) 总价 (8 882.1万元) 。其不合理之处在于原合同石方爆破挖运的降价和不平衡报价因素使得其单价偏低的现象被确定的新单价完全消除, 而基坑清理和爆破防护报价偏高的现象仍在继续执行。这种方法适用于新增工程的定价。在工程变更的定价实践中遇到的问题会比上述示例要复杂得多, 但不管如何复杂, 价格公平是施工合同中工程变更的定价的基本原则。

2.2.3 加权定价法

加权定价法适用于原有合同工程作设计修改 (尺寸修改) 时的定价。工程变更的定价实践中运用该方法时要综合考虑规模效益对成本和价格的影响。

3 结语

工程变更为承包商摆脱合同价偏低困境, 扩大自身利润提供了机会, 也为合同工程师进行管理和控制带来了很大的难度。合同工程师要搞好工程变更的定价管理和控制, 首先应具备丰富的经济知识和造价管理知识;其次在变更单价确定之前, 应对承包商的变更单价进行深入的分析和评估, 确定该项目的成本以及承包商可能获得的预期利润, 并且加强单价分析, 对因不平衡报价产生的单价偏高或偏低的工程细目及与此有关的工程变更, 更应加强跟踪和控制。

摘要：以FIDIC条款为基础, 根据公平与效率原则, 结合施工合同管理实践阐述了工程变更的定价方法, 并以示例简单分析了各种定价方法的选取对工程造价的影响, 对施工合同中工程变更的定价管理有一定的借鉴意义。

关键词：工程变更,新单价,FIDIC条款,施工合同

参考文献

[1]国际咨询工程师联合会 (FIDIC) .土木工程施工合同条件应用指南[M].季小弟, 周可荣, 译.北京:航空工业出版社, 2001.

[2]International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) .CON-DITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION.Switzerland:Multilateral Development Bank Harmonised Edi-tion, 2005.

[3]GB 50500-2003, 建设工程工程量清单计价规范[S].

[4]丛培经.建设工程施工发包承包价格[M].北京:中国计划出版社, 2002.

[5]张琰, 雷胜强.建设工程招标投标工作手册[M].第2版.北京:中国建筑工业出版社, 1995.

篇4：静压管桩施工应用工程实例分析

摘要：静压管桩以其噪音低、震动小等优点，近几年来被作为一种新的桩型广泛应用。本文作者通过近几年来对（PHC）管桩的施工技术的研究和实践结合，从桩基承载力的确定在施工技巧方面进行较深入探讨，介绍了在土方回填作业时回填标高的控制方法，以及在桩端板不平和有孤石的情况下的施工技巧。

关键词：预应力混凝土管桩； 终压值； 桩端板

1 工程地质概况

某拟建工程其上覆盖着第四纪地层沉积物，地层结构较简单，具有坡积相沉积结构特征，地层由上至下为①杂填土；②黏土；③粘土夹砂；④碎石；⑤强风化安山岩，某典型场地土层构成见表一。由于场地工程地质条件和建筑物规模的影响，大多数场地使用超短桩（5m左右）。吉林省还没有地区规范，仍然以经验公式

来计算承载力，以表一数据计算得450KN。显然是不合理的，没能充分发挥出桩身强度。对于PHC-A300（70）-6的管桩，以往静载实验取值为700KN，要明显高于经验公示值。

表一 场地地基土层构成

地层编号地层名称地层厚度/m状态

1杂填土0.2—1.0—

2黏土0.5—1.7可塑

3粘土夹砂1.0—2.5可塑

4碎石1.5—2.1中密

5强风化安山岩未钻穿中密—密实

2.压桩机工作机理

静力压桩是利用桩机自重和配重的反力，通过压桩机的夹桩箱夹住桩，将预应力混凝土桩压入地基土层中的一种施工工艺。压桩时，利用桩机自身配备的起重机将桩吊入桩箱中，夹持油缸将桩从侧面加紧，桩机调平即可开动压桩油缸，先将桩压入土中1m左右后停止，矫正桩垂直度后，压桩油缸继续伸程动作，把桩压入土层中。伸长完后，夹持油缸回程松夹，压桩油缸回程。重复上述动作，可实现连续压桩操作，直至把桩压入目标持力层。静压法也是以桩顶标高和终压值双向控制的，超短桩则是以终压值控制为主，标高仅起参考作用，但终压值与承载力的换算，目前还缺乏可靠的理论依据，只能通过静荷载试验和施工经验来确定。能准确把终压值与承载力特征值换算，对相同地质的静压桩施工有着深远的意义。

3.超短桩的承载力计算

轴心受压的管桩，不考虑管桩压屈影响时，桩身轴心受压承载力应符合下列规定：

—轴压力设计值；—混凝土抗压强度设计值，C80混凝土取值为35.9N/mm2； —考虑沉桩工艺影响及混凝土残留预应力影响而取的综合折减系数，对于A型、AB型、B型和C型桩统一取=0.7。

计算得R=1271KN，由公式可知，改值为无桩端板时混凝土的轴心抗压强度设计值，没有考虑管桩中钢棒的抗压强度和螺旋箍筋的增强作用，该值比较保守。当不考虑沉桩工艺的折减系数时，R=1815KN，在桩端板及桩身完整的情况下，根据桩机压力表读数，可以确定不同生产厂家的管桩最大压力可以达到1800KN—2000KN不等，与理论计算基本相符合。超短静压桩在终压值的确定上，经验放大2.6—2.8倍，可以保证静荷载试验的100%合格，单桩承载力设计值为700KN时，6米桩终压值为1820KN，5米桩1960KN。为了满足终压值的要求，单桩承载力为700KN时的PHC—A300（70）—6的超短静压桩已经充分利用了桩身的强度，采用品牌厂家生产的合格管桩，在施工上市可行的，而以经验公式计算=450KN要远远小于以桩身强度为依据的特征值，当桩长提高或改为AB型桩时，承载力特征值还是可以适当的提高的。

在超短静压桩的施工上同时也存在着这样的问题，部分桩不能够复压，即不能二次挪动桩机对同一桩重复施工。施工过程中，由于挤土效应可能引起局部桩身抬高，尤其是端承桩或端承摩擦桩会由此引起基础不均匀沉降，进而导致建筑结构的损坏。解决办法：桩基施工完成后，宜对桩身进行2次就、甚至多次复压，但由于回填土标高不足、持力层起伏等原因，有些过高的桩采取了锥形铁破碎的办法，破碎桩头到自然地面标高，没有桩端板对桩的保护作用，使桩受压能力显著下降，无法实施复压，若单独对桩端板完整的桩采取复压，又违背不均匀沉降原则，把土回填的太高，后期运土出场不经济。因而，初次施压的终压值确定很关键，本地区土质较硬，桩挤土效应不明显，通过首次施工提高终压值的办法可以减少甚至基本杜绝浮桩的问题，但也同时相对降低了桩身的承载力。在桩挤土

效应影响严重的地区更应引起足够的重视。超短静压管桩在设计上应该以桩身材料强度为设计依据，并结合不同的施工工艺，不同的桩长、地质特点给出合适的设计值，以便于更经济、更合理的利用管桩。

4.超短静压桩施工技术研究

超短静压桩从施工工艺上有着鲜明的特点，为了满足承载力的要求，使终压值放大的倍数很大，对桩身质量、耐压强度要求很高。持力層的起伏，使桩长不易确定，破碎后的桩不能够复压。静压管桩应用在棚户区改造工程当中，受老房基础影响，孤石不易排除干净，给无桩尖的空心管桩的使用带来麻烦。针对以上三种情况，我们在施工过程中进行了一些有益探索。

4.1 回填土标高确定

超短静压桩对土回填的标高要求比较严格，并且场地要平整，不能有高于自然地面的障碍物，而且抱压式桩是把桩夹在中间的，当一个桩位施工完毕后，桩机要移到下一个桩位，因为持力层起浮，超短桩又为端承桩，以终压值控制为主，若桩高于自然地面，桩身强度也不允许超压，不能把桩强行压于自然地面以下，因此施工后的桩顶标高会高于自然地面，通常采取锥形破碎铁把高出自然地面的管桩破碎到自然地面，由于桩身材料的脆性，自然地面以下桩身会有局部炸裂的痕迹，导致桩身不完整，若按技术要求截桩到桩身完整处，就要降低承台低面标高，并且增加承台厚度，造成浪费。通常外径300mm内径160mm的管桩，在使用自制锥形破桩铁时，可以将桩身炸裂控制在400mm以内，依据经验，建议在土方回填作业时，可以把自然地面标高控制在承台底面以上400mm处，这样既可以保证承台标高不会因桩顶标高过低而下降，也可以使后期再挖掘桩间土方时外运土方量最少。

图1 破碎桩标高示意图

4.2 桩端板不平时施工技巧

管桩的桩端板在不同的地质情况下起着不同的作用，在开口桩的第一节桩可以当桩尖使用，多节桩时可以起到连接的作用，但对于超短桩，桩端板的存在，主要和螺旋箍筋结合在一起，对混凝土起环箍效应，来提高桩的抗压强度，满足设计上对沉降的要求，桩端板同时也承担预应力端板的作用，由于生产技术及材料等原因，有桩端板不平的情况，这时桩端部应力集中，在要到达持力层时，应力集中使部压力过大，很容易爆桩。在遇到桩端板不平的情况时可以再两节桩之间增加桩垫，多选用橡胶垫或木板做桩垫，；来平衡应力集中。在材料厂家的选择和进场检验上更应慎重考虑，加强管理。在没有桩端板且承载力比较低的破头桩上，可以采取把桩头锯平整并加设桩垫的方法，来提高管桩的终压值，进一步提高承载力和控制沉降。

4.3 遇到孤石处理办法

篇5：建设工程施工合同填写实例

甲方（全称）：大峪沟

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大峪沟宏大专业合作社 饲料 大棚建设工程地点：大峪沟 扎那村

工程内容： 活动板房、饲料棚的焊接、及建筑、安装。

二、工程承包范围

承包范围：活动板房、饲料棚的焊接、及建筑、安装。

三、合同工期

开工日期：2014年6月28日

竣工日期： 2014年7月28日

合同工期总日历天数：天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

大梁每个1200元人民币，其余封顶、封墙每平米为11.50元，活动板房每平方米为50元。

六、在施工期间施工人员的一切安全问题均由施工方全权负责，于甲方毫无关系。

七、承包 人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定后

甲方： 发 包 人：（公章）法人：住所：电话：

乙方：承 包 人：（公章）

篇6：施工工程签证填写范例

程

签

证

资料号

YLJY-SWFS-XXX

工程签字（）号

单位工程名称

XXXXXXXXXXXXXXX项目

施工图号

XXX

分项工程名称

零星工程

签证名称

原配电房搬迁及临时配电房搭建

原因：

因室外附属工程施工，需进行室外场地场平工作。应甲方要求，由我方对培训用房东北方向原室外配电房进行搬迁移至培训用房一层楼梯平台下方，并用现场现有材料对配电柜进行围蔽及线缆接线，相应实施工作办理现场工程签证进入结算。

工程量及计算式：

现我单位已按贵单位要求完成了相应工作，具体工作用工如下：

1、普工：4工日（不锈钢门及彩钢板、方管、配电柜拆除搬运，埋地部份电缆挖出及电缆顺直等）；

2、技工（焊工）：2工日（临时配电房搭建：不锈钢门：1.4*2.0m，彩钢瓦1.8*1.8m，围蔽框架采用□50mm方管，含辅材（膨胀螺栓、切割片、焊条等）购买）；

3、电工：3工日（原配电房线缆拆除及临时配电房线缆接线等）。

附件：施工照片

建设单位

监理单位

施工单位

****年**月**日

****年**月**日

****年**月**日

本表由施工单位填写，施工单位、城建档案馆各保存一份。

施工照片

配电柜拆除、搬运及线缆接线

篇7：建设工程施工合同填写实例

施工日志的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容，

1、基本内容：施工日期、天气情况、人员、机械设备情况。

2、工作内容：当日施工内容及实际完成情况、施工现场有关会议的主要内容、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况，

3、检验内容：各工序(检验批)及隐蔽工程验收情况。应写明完成的情况验收的内容、完成的情况、验收人员、验收结论等;试验检验工作、试块制作情况、材料送检验收情况。

4、质量检查情况：当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砌体、模板等的质量检查和处理记录;砼养护记录，质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。

篇8：建设工程施工合同填写实例

公路工程项目多、工程量大、施工工期长、凡是与工程有关的活动都需要按照规范、规程、标准、图纸等的规定同步记录下来, 形成施工资料。其中工程技术资料按施工时间顺序来分主要有:

(1) 开工前的准备资料:主要有实施性施工组织设计、标后预算、复线资料、图纸会审、合同资料、总体进度计划、各类开工报告、原材料检测及各类标准实验报告等。

(2) 施工中资料:主要有各种试验资料, 路基、路面、桥梁等工程项目的工序资料, 计量支付资料、结算资料、变更资料、进度资料等。

(3) 竣工资料:主要有评定资料、竣工验收资料、竣工图、工程决算资料。

2 公路工程施工资料的特点

(1) 原始性、真实性

施工资料是在施工过程中形成的, 它是施工过程中的原始记录, 应随工程进展同步进行整理, 使施工资料的具体形成过程与外业施工过程同步进行, 保证达到原始、真实、准确、有效的效果。

(2) 技术性、专业性

规范、规程、标准、设计文件等是施工资料编制的依据。施工资料的形成应符合国家及地方相应的法律、法规、规范、规程, 同时还应符合工程合同与设计文件的规定。

(3) 完整性、时效性

施工资料不齐全、不完整、就不能指导施工和更不能反映所完成工程的质量状况, 工程也无法进行验收。所以施工资料必须齐全、完整。

3 公路工程常用表格

公路工程检查验收表格通常由《施工监理用表》、《质量检验报告单》、《检查记录表》、《评定用表》及《试验用表》等5个部分组成。

4 施工工序资料的填写

工程项目一开工, 业主必须向施工单位、监理单位提供本工程项目的资料用表和填写办法, 明确各项工程、各道工序要采用的具体表格并应一一列举出来、下发至监理及各施工单位。其次, 业主对资料表格中每一检查项目填写的频率应该一一做出具体、详细、明确的规定。例如高填方土方路基90区以下, 中线偏位、纵段高程、横坡度、边坡检测项目是层层填写, 还是几层填写一次, 都应做出明确的规定, 这样从一开始资料就进行了统一。

在进行资料填写时, 自检人员应该明确《验评标准》中对各种质量检验报告单中的检查项目、规定值或允许偏差及检查方法与频率的要求外, 还要掌握相关技术要求。

以土方路基检测验收为例, 说明施工工序资料的填写。

(1) 掌握检验项目及有关技术要求

上路床顶面是路基填筑的最后一层。路基成型后, 对上路床顶面除按常规进行中线偏位、纵段高程、宽度、压实度检测外, 还应随弯沉、平整度、横坡度、边坡等检查项目进行检验, 作为分项工程质量检验评定的数据。

掌握路基施工的技术要求:

(1) 填筑厚度。土方路基填筑、上路床顶面的最小压实厚度不应小于8cm。

(2) 填料要求。填石路基、高速公路及一级公路路床顶面以下50cm范围内, 应填筑符合路床要求的土, 并分层压实。填料最大半径不得大于10cm。

(2) 采用表格及填写说明

路基土石方工程采用表格具体如下:

《质量检验报告单》填写说明:

(1) 《土方路基质量检验报告单》使用于土方路基填筑各层。相应地, 《石方路基质量检验报告单》使用于石方路基填筑各层。

(2) 工程名称:填写报验的分项工程名称, 如土方路基、石方路基等。

(3) 桩号及部位:填写此次报验的具体桩号及部位, 如K3+000～K4+000, 上路堤第三层。

(4) 检验结果:根据检验记录的计算结果如实填写。当检验记录合格率为100﹪或质量评定为合格时, 在检验结果栏直接填写“合格”。不再填写其他数据, 因为检查记录里面已经记录的很全面了。

(5) 检验频率和方法:根据《验评标准》的要求填写。

《检验记录表》填写说明:

(1) 《检验记录表》是根据《质量检验报告单》或《验评标准》中的各项检查内容确定的。比如《土方路基质量检验报告单》有压实度、弯沉、纵段高程、中线偏位、路基宽度、平整度、横坡、边坡8个检查项目。土方路基则应根据该检验项目要求相应的指定8个检验记录表。

(2) 检验记录表中的规定值与允许偏差、设计值、等项目应根据《验评标准》和设计文件的具体要求填写。

(3) 检查记录表中的检验点数应严格按照《验评标准》所要求的频率进行。

5 施工工序资料的管理

(1) 资料档案管理科学化

专人管理, 建立台帐, 分类归档, 查阅方便。

(2) 资料内容齐全一致

对相同类型的结构物, 根据工程各部位的施工工序及检验项目的需要, 资料填写格式与内容应相互对应一致, 并应填写完整。

(3) 资料传递签认及时

按施工工序所需资料, 应及时检验填写, 内容完整齐全, 现场及时签认, 在较短的时间内送专业工程师及高级驻地签认, 需专业工程师及高级驻地到现场核实的应及时通知, 以免影响下道工序的施工。

(4) 资料审校

对资料的内容及签认以现场监理审校签认为基础, 专业工程师必须到现场, 并对形成的资料填写内容, 完整性审校, 高级驻地对承包人内业随时抽检。

(5) 资料数据填写真实可靠

资料应根据实测原始记录认真填写, 要求资料真实可靠, 严禁编造。需签名的要当事人亲自填写, 不准代笔。

(6) 原始记录齐全完整

对测量、检测原始记录, 如高程测量记录, 施工放样记录及草图等, 在现场实例时应记录齐全完整, 草图应表示清楚。

(7) 填写过程中应规范单位标准, 例实测高程值以m为单位, 误差以mm为单位, 中心或轴线偏位均以mm为单位, 结构物高程精确到mm, 路基高程、孔深, 基底高程精确到cm。

(8) 归档

路基土石方工程、路面工程及交通工程按整公里分盒归档, 如k2+000-K3+000, 小桥涵或防护排水按个或处分盒归档, 大、中桥可按基础, 下部、上部, 附属工程分盒归档。

(9) 资料编号格式:X-X-X-X一X

(1) -标段号:如两罐一标段为LGSG1

(2) -单位工程序号:按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列, 如路基工程为A, 路面工程为B, 依此类推。

(3) -分部工程序号:按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列, 采用小写英文字母表示, 如有多个分部工程在分部工程序号后加后缀 (小写阿拉伯数字) , 如第一个路基土石方为a1, 第二个路基土石方为a2, 第一个排水工程为b1, 第二个涵洞工程为d2, 依此类推。

(4) -分项工程序号:按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列, 如土方路基为1, 石方路基为2, 管涵为1, 盖板涵为2, 依此类推。

(5) -同类分项工程序号:按路线前进方向进行排列, 如01代表第一个, 依此类推。如有变更增减则一律在序号后加注大写字母 (B) 。

举例:JWSG3-A-d2-2-10

其中:JWSG3-表示江武施工三标段

A-表示单位工程属于路基工程

d2-表示第二个涵洞分部工程

2-表示盖板涵

10-表示按该段路线前进方向第10道盖板涵

6 结束语

公路工程施工资料是一个值得探讨的问题。以上仅仅是自己从施工单位的角度浅谈了施工工序资料填写和管理的一些认识和看法, 不当之处, 请批评指正。

摘要：本文结合世行六标、图珲三标、江武三标等多个项目施工工序资料的填写情况, 从公路工程施工资料的分类、特点等几个方面出发, 主要谈了施工单位如何正确填写施工工序资料及如何管理资料的一些体会。

关键词：公路,施工工序资料,填写,管理

参考文献

[1]交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004.

[2]李美民, 李远志.公路工程施工资料编制实用指南[M].北京:人民交通出版社, 2005.

篇9：建设工程施工合同填写实例

山区道路的防护意义十分重大，由于交通事业的发展以及交通荷载的急剧增加，公路边坡的防护就显得更为重要。本文结合山区道路的地形、地貌和地质条件，根据有关规范和参考许多边坡防护的经验，介绍了此类防护的施工方法及其施工注意事项，并据此提出了山区公路边坡的防护形式、技术要求及防护功效。

2 工程简介

某二级公路出现多处较大塌方段边坡，最大坡高均在45 m左右，各段均出现不同程度的滑塌、崩落、掉石，局部地段有泥石流等不良地段灾害，使交通受到影响。该公路经过地区，地形地貌复杂，属于低山丘陵区的一部分，沿河沿岸的丘陵穿行；区域为凝灰熔岩残积粘性土、碎块状强风化凝灰熔岩及中风化凝灰熔岩。

3 边坡防护设计

在山区修建公路不可避免地要大量开挖和填筑路基，形成大量的人工边坡，由于人工边坡内部原有的应力状态随着边坡形成过程中的变化而变化，引起应力的重分布和应力集中等效应，再加上部分边坡的由于长年雨水冲刷、风化等地质因素而不可避免地产生边坡失稳，形成不稳定的边坡。

边坡防护加固措施主要分为两种形式：一类是边坡稳定无问题，仅对表面或局部出现的变形破坏采取工程防护措施；另一类是边坡可能潜在表面或浅层的失稳的边坡，清理各种不稳定因素，增强边坡稳定性，对可能失稳的边坡采取有效的措施进行防护治理。其主要治理原则是：综合排水、改善边坡的力学平衡条件，防止坡面继续风化与冲刷流失，综合采用植物防护、工程防护和综合防护等防护工程措施，以达到边坡稳定、排水畅通、绿化与生态环境相协调的目的。

具体在某二级公路边坡防护工程设计中，根据路基开挖后的坡面地形地质情况和岩性特征，风化破碎情况及边坡高度，主要采用以下几种防护措施：护面墙、挡土墙；浆砌片石护坡、局部镶补；挂网锚喷砼；植被砼；框架肋梁及拱形分梯级挡土墙等单一或几种结合的工程防护形式。

3．1 护面墙

护面墙用于风化严重或易风化的软质岩、较破碎的挖方段和坡面易受侵蚀或有小型坍塌的土质边坡，这种防护方式可有效的提高边坡的稳定性，可降低边坡开挖高度，减少边坡挖方数量，节省造价，还有利于路容路貌整齐美观。护面墙有实体护面墙、窗孔式护面墙、拱式护面墙等。

实体护面墙全部采用浆砌片、块石结构(如图1所示)。

(1)实体护面墙用于一般用于土质及破碎岩石边坡防护的第一台，某些段落可根据地质情况分设若干个台阶，高度一般为1～6 m，墙厚视墙身及周围地质情况确定，顶宽为60～100cm，底宽为顶宽+墙高的0.2～0.3倍；

(2)实体护面墙是在既有设计坡面上增设防护，背坡为1：n=1：(0.25～0.75)，胸坡取1：m=1：(0.1～ 0.75)：

(3)连续护面墙每隔10～15m 设一道伸缩缝，缝宽为2cm；

(4)沿墙高和纵向设置泄水孔，按上下左右梅花型布设，间距2～3 m，泄水孔孔径为10 cm，泄水孔后设置砂夹碎石或卵石过滤层；

(5)护面墙基础埋深按设计要求的地基承载力和地基处理情况确定，埋深一般不少于1m；

(6)护面墙石料抗压强度不少于30MPa，采用M7.5或M10砂浆砌筑；

(7)设置碎落台的边坡需在碎落台设置排水沟和碎落台防护，每隔20m～5Om设置排水急流槽；

(8)护面墙高度超过6m 的设置1.0m 宽防滑平台。

窗孔式护面墙和拱式护面墙一般采用混凝土、片石混凝土、浆砌片块石、卵(砾)石等材料做框格骨架，框格内采用植物防护或其它辅助防护措施(捶面或于砌片石)，这种防护形式能有效地防止路基边破在坡面水冲刷下形成冲沟。防止坡体滑塌特别是针对残积～坡积层形成的边坡具有良好地防护作用，能稳定边坡，在第四段边坡防护中应用后效果十分明显。窗孔护面墙形式主要有：人字形、菱形及方形等。拱式护面墙用于下部岩石较完整而需要防护上部边坡者。

(1)适用条件：边坡比为1：0.5～1：1.5，一般边坡比为1：0.75～1：1.25效果更佳；

(2)护面肋或肋拱可采用C2O混凝土、C15片石混凝土、MU7．5浆砌片石；

(3)框架尺寸为10m×(10 m～15 m)，格梁尺寸为1.0m×(O.4 m～1.0 m)，框架内设拱肋，形式为人字形或拱形；

(4)根据边坡实际情况在框架肋梁内，设置加固锚杆，锚杆问距2.0 m，长3.0 m～5.0 m；

(5)在框架肋梁柱上设置急流槽与周围排水系统贯通，间距为20m～5Om，加强坡面的排水。

3．2 护坡

浆砌片石护坡一般适尉于易受水侵蚀的土质边坡，严重剥落的软质岩石边坡，强风化或较破碎岩石边坡，残坡积较厚而松散的边坡。 (如图2所示)。

(1)浆砌片石护坡一般采用等截面，厚度采用30cm，砂浆强度为M7.5；

(2)浆砌片石护坡可根据地质情况一般均为一坡到顶，部分较高地段边坡可设置分台阶，分台高度为8～10 m，每一台顶部设置2 m宽的碎落台，并设有纵横向排水系统。

3．3 挂网锚喷防护

挂网喷射砼防护用于坡面易风化，节理裂缝发育，坡面为破碎结构的岩石坡面，其主要原理是封闭边坡岩石裂缝、节理，阻止地表水浸入坡体内部，防止岩石继续风化增加边坡的稳定性和保护边坡不发生落石崩坍(如图3所示)。

(1)适用条件：岩石边坡，坡比在1：0.5～1：1；

(2)喷射砼强度等级为C20，厚度为5～1Ocm；

(3)挂钢筋网或成品铁丝网，并设置锚杆固定在岩石边坡上；

(4)锚杆采用中16～中32钢筋制作，锚杆间距一般为1～2 m，锚杆长度为2.5～5 m；

(5)喷射混凝土采用菱形或方形，伸缩缝间距一般为10m，两条伸缩缝的分角线垂直于路线走向；

(6)边坡有渗漏水或雨水集中地段设置排水管或泄水孔。

3．4 植被砼防护

植被砼防护是利用植被含水固土的原理稳定岩土边坡同时美化生态环境的一种新技术；它是植被防护和工程加固与防护的有机结合，建立既稳固又有生态效应的防护结构体系；其原理是封闭边坡岩石裂缝、节理面，同时也起到生态绿化的效果；它主要适用治理坡面易风化，节理裂隙发育的岩石边坡 这种防护方式在公路边坡防护中主要用于第一、二段边坡(如图4所示)。

(1)适用条件：岩石边坡较高、陡峭，坡比较大，一般为1：0.5～1：0．75；

(2)组成材料：锚杆(铆钉)、钢筋网(铁丝网)和基材混合物；

(3)绿化基材的主要作用是：提供植物生长的合理物理结构；保证坡面基材混合物的稳定，抵抗雨水的侵蚀；提供植物长期生长所需的平衡养分；保障植物生长的水分平衡；与植物共同作用，封闭坡面，防止坡面的风化剥落。

(4)施工程序：

① 先清理，平整坡面，有利于基材混合物和岩石坡面的自然结合，禁止出现反坡；

② 钻孔，按设计布置锚杆孔位，用风钻凿孔，钻SLSL眼方向与坡面垂直；

③ 安装锚杆，采用水泥药卷或水泥砂浆固定锚杆，填满孔眼并捣实；

④ 铺设、固定钢筋网(铁丝网)，铺设时应张拉紧铁丝网。两相邻铁丝网用铁丝捆扎，铺设宽度不小于5m；

⑤ 拌和基材混合物，把绿化基材、纤维、种植土、腐植土、保水剂、缓释肥及混合植被种子按比例依次倒入混凝土搅拌机料斗搅拌，搅拌时间不少于1min；

⑥ 上料。采用人工上料方式，把拌和均匀的基材混合物倒人混凝土喷射机中；

⑦喷射基材混合物，尽可能从正面喷射，避免仰喷，凹凸部及死角要注意，基材混合物分两次喷射，首先喷射不含种子的基材混合物，再喷射含种子的基材混合物，厚度为2cm，保证喷射程度达到设计要求；

(5)养护管理：植被混凝土施工仅是完成该项工程的三分之一，主要是养护管理，为确保植被成活率，必须要及时对植被边坡进行有效的管理。前期采用雾状水洒向坡面，禁止高压射流水冲击基材混合物，每次洒水都必须按规定厚度浸透基材，不能图快一洒而过，避免在强烈阳光下洒水养护。

4．使用评价

边坡的防护是公路施工必不可少的一部分，保证边坡的稳定，采用综合治理措施，形成主体排水系统。结合植被、生态防护，防止雨水及大气因素对边坡面的冲刷和风化作用，从根本上解决边坡的稳定起到保证公路畅通的目的。通过对某二级公路边坡防护措施的探索，采用多种形式边坡防护的运用，能够使我们的管理者认识到边坡防护的重要性，通过某二级公路边坡防护的成功经验，能更好地全面地推动山区公路边坡防护工程的发展。

5.结束语

笔者结合省道公路边坡施工，针对山区公路边坡防护及加固技术进行研究，并在此基础上，对其适应性、防护形式、技术要求及其构造进行探讨。防护工程的常见质量病害产生的根源除技术上的原因外 ,更主要的是工程管理人員的主观上对其重要性认识不足所造成的。

参考文献

[1]交通部第二公路勘察设计院.公路设计手册《路基》第二版[M].北京:人民交通出版社,1996.551.

[2] 冯秋年.云浮硫铁矿厂房、道路边坡滑坡治理[J].化工矿山技术,1990,19(6):50-52.

篇10：建设工程施工合同填写实例

1.各专业分别填写，要逐日记载、不得后补况。

2.记录内容应全面反映工程进展情况，要有时间、天气情况、分项部位、机械作业及人员情况。如：工程技术、质量、安全、人员变动情况等应认真记录下来，与生产无关的内容不要记录。

3.若工程施工期间有间断，应在日志中加以说明，可在停工最后一天或复工第一天里描述。

篇11：建设工程施工合同填写实例

1.表头部分

填写参与工程建设各方责任主体的概况，由施工单位的现场负责人填写，

(1)施工许可证：填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证的编号。

(2)建设单位的项目负责人：应填写合同书上签字人或签字人以文字形势委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。

(3)设计单位项目负责人：应填写合同书上签字人或签字人以文字形势委托的该项目设计负责人，工程完工后竣工验收备案表中的设计单位项目负责人应与此一致。

(4)总监理工程师：应是监理合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人，必须有监理工程师任职资格证书，专业要对口，

(5)项目经理：与施工合同书中明确的项目经理相一致。项目技术负责人与施工合同中明确的项目技术负责人一致。

(6)表头部分可统一填写，不需要具体人员签名，只是明确了负责人的地位。

2.检查项目部分：

(1)施工现场质量管理检查记录在开工前有施工单位填写。填写后将有关文件的原件或复印件附在后边。请总监理工程师(建设单位的项目负责人)验收核查。

(2)根据检查情况，将检查结果填到相应的栏中，可直接将有关资料的名称写上，资料较多时，也可将有关资料进行编号填写，注明份数。

(3)监理单位的总监理工程师或建设单位的项目负责人，对施工单位的各项资料进行验收核查，检查不合格不准开工，改正后重审直至合格。

(4)施工现场质量管理检查记录经项目监理机构总监理工程师或建设单位的项目负责人核查属实合格后，在检查结论栏内签署认可意见并签字。

篇12：建设工程施工合同填写实例

1、单元（工序）工程完工后，应及时评定其质量等级，并按现场检验结果，如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。

2、《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写，不得使用圆珠笔、铅笔填写。

3、文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。

4、数字和单位。数字使用阿拉伯数字（1、2、3、„、9、0）。单位使用国家法定计量单位，并规定以符号表示（如：MPa、m、m3、t等）。

5、合格率。用百分数表示，小数点后保留一位。如果恰为整数，则小数点后以0表示。例：95.0%。

6、改错。将错误用斜线划掉，再在其右上方填写正确的文字（或数字），禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。

7、表头填写：

（1）单位工程、分部工程名称，按项目划分确定的名称填写。

（2）单元工程名称、部位：填写该单元工程名称（名称或编号），部位可用桩号、高程等表示。

（3）施工单位：填写与项目法人（建设单位）签订承包合同的施工单位全称。

（4）单元工程量：填写本单元主要工程量。

（5）年—填写4位数，月—填写实际月份（1～12月），日—填写实际日期（1～31日）。

8、质量标准中，凡有“符合设计要求”者，应注明设计具体要求（如内容较多，可附页说明）；凡有“符合规范要求”者，应标出所执行的规范名称及编号。

9、检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠，小数点后保留位数应符合有关规定。

10、设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据，而不是偏差值。当实测数据多时，可填写实测组数、实测值范围（最小值～最大值）、合格数，但实测值应做表格附件备查。

11、《评定表》中列出的某些项目，如实际工程无该项内容，应在相应检验栏用斜线“/”表示。

12、《评定表》表1～7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写，“质量等级”栏由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时，如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见，可写入“质量等级”栏内或另附页说明，并在质量等级栏内填写出正确的等级。

13、单元（工序）工程表尾填写：

（1）施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工，则单元（工序）工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称，并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程，当分包单位自检合格后，总包单位应参加联合小组核定其质量等级。

（2）建设、监理单位，实行了监理制的工程，由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字。未实行监理制的工程，由建设单位专职质检人员签字。

（3）表尾所有签字人员，必须由本人按照身份证上的姓名签字，不得使用化名，也不得由其他人代为签名。签名时应填写填表日期。

篇13：模板工程设计与施工实例

1 模板工程概况

本工程为框架剪力墙结构,有地下车库外墙、内墙、楼梯间等剪力墙结构,梁板为有梁板;地上部分为框架结构和框架剪力墙结构。地下室防水板采用240厚砖模。独立基础上翻部分采用10厚木胶合板。地下车库外墙、剪力墙、柱采用15厚木胶合板,顶板采用12厚木胶合板。背楞使用5 cm×10 cm,10 cm×10 cm木方,支撑为3.5 mm壁厚48钢管加可调顶托。

2 材料的要求及控制

1)进场模板及要求。木胶合板模板表面光滑,无翘曲,模板边棱平直无窜角,强度、厚度符合要求。支模板用钢管必须平直,严禁弯曲。木楞必须刨平、刨直,厚度一致均为48 mm。

2)涂刷隔离剂。刷隔离剂有利于模板拆除,使模板不粘连混凝土,拆模后的混凝土表面光滑平整、表观良好,支设模板前将模板表面清理干净,将模板表面的混凝土清理干净,涂刷隔离剂,隔离剂应对混凝土及模板无有害作用,选用LB-T乳化油隔离剂。涂刷要均匀,不得漏刷。

3 模板设计与施工

3.1 地下室筏板、柱基

1)采用240 mm厚砖模,高同筏板,砖模砌筑完毕后砖模外侧及时回填。砖模用M5.0水泥砂浆Mu10蒸压粉煤灰砖砌筑,内侧抹灰后做防水层,防水层立面上抹20 mm厚1∶2.5砂浆保护层,浇筑垫层应留出足够的尺寸用以砌筑砖模,如图1所示。

地下室外墙随筏板一次浇筑外侧到距筏板300 mm高,内侧到距筏板450 mm高处,水平施工缝为企口缝并埋设4 mm厚止水钢板。300 mm/450 mm高外墙采用木模板,用48钢管支撑,为防止浇筑剪力墙时混凝土从模板下方涌出,在剪力墙模板外侧用30 cm内压木胶合板,用木楞和钢管加固。

2)独立基础模板。基础为无连梁独立基础,独立基础分两步,第一步高度不等,第二步为斜面,角度不大,可直接在浇筑混凝土时完成

3.2 柱模板

方形柱模采用15厚木胶合板,配置柱模时一次配到板底,柱模板立挡间距a≤10 cm。截面大于800×800,柱箍采用8号或12号槽钢。最下一道柱箍距地面100 mm,第二道距第一道300 mm,以上间距500 mm。柱支撑及校正采用满堂脚手架,脚手架间隔不大于6 m设斜撑或剪刀撑一道,以确保立杆的稳定性,满堂脚手架的搭设应满足其支撑梁板的受力及构造要求。柱模板拼接时采用阶梯缝,严禁直缝拼接,如图2所示。

模与梁柱接头模板一次配成,留设梁窝,模板一次支设,保证接头美观,梁柱接头的最短两块模板不得少于两道柱箍。

圆形柱模板采用整体大钢模板,由专业模板公司设计制作。

3.3 剪力墙模板

1)剪力墙模板采用木胶合板模板进行施工,墙体模板在安装前必须进行预拼装,拼装前应对木胶合板模板进行裁口,使两块模板的拼缝形成台阶缝,台阶缝宽度为30 mm,防止浇筑混凝土时发生漏浆现象。2)墙体木胶合板模板的刚度必须足够,防止变形,两块模板间采用穿墙螺栓拉结,水平间距400 mm,竖向间距第一道为100 mm,第二道为300 mm,第三道以上为400 mm,穿墙螺栓采用M14对拉丝。3)穿墙螺栓固定在横挡上,同时穿墙螺栓应垂直墙面。4)木胶合板拼装大模板,横挡采用48钢管,且采用双横管,用“3”形扣件固定,双横管间距40 cm,竖挡木方间距20 cm,立管在横管与模板之间。5)在混凝土墙内预留洞口时,应采用木胶合板及木楞制作,内支撑间距不大于20 cm,洞口下钢板留设出气孔,出气孔直径不小于30 mm,呈梅花形布置,数量视洞口而定,间距不大于20 cm,同时每间隔40 cm留设一个直径70 mm的振捣孔,在洞口下部,墙模板留设浇筑口,以便洞口下混凝土浇筑。

3.4 梁板模板

梁与板一起施工,均采用12厚木胶合板模板,梁板模板拼装时,应从两端向中间拼,把拼缝放在梁中间,以保证模板拼缝质量,严禁采用在梁柱交接处补条的做法(见图3)。

梁底支撑采用48×3.5钢管,间距符合设计计算,但必须保证梁底下设一排支撑,纵向间距为60 cm,梁底下横向水平杆间距60 cm,靠近模板端部的横杆距端部宜在10 cm～15 cm之间。支撑立杆在安装的同时,应架设水平方向纵横向支撑,步距不得大于1.2 m,对于重量较大的梁支撑立杆与横杆间应采用双扣件,防止横杆下滑。

支撑立杆下设5 cm厚的垫板。

圈梁模板支设时,一般在砖墙的圈梁底标高下2皮砖,用“步步紧”作为模板支座,用“步步紧”将模板固定在砖墙上,模板与砖墙间夹海绵条,以防漏浆。

现浇板模板采用木胶合板模板,模板拼缝做企口缝,同时在模板的正反面用油漆编号,以便模板的周转使用,同时也便于发现轴线错误,以便及时纠正。

板模板支撑间距取1 000 mm,模板支架立杆在安装的同时,应架设水平支撑,距地面20 cm设置扫地杆,模板第一步水平杆高度可采用1.8 m,其他水平杆不得大于1.5 m。水平杆采用纵横连续布置,并在建筑物四周及中间部位设置加固点,每6 m左右设一道剪刀撑或斜撑,以保证支撑的稳定性,板的支撑系统应与梁或墙体的支撑系统连成一个整体。安装上层模板及支架,应对准下层支架立柱,并铺垫板,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力。

4 楼梯模板

楼梯模板采用木胶合板模板。楼梯底面模板采用木胶合板模板,侧模采用木模板,踏步模板采用木模板。踏步模板与楼梯踏步高度相同,支设时先支设楼梯平台梁底,待绑扎完钢筋后支设平台梁侧模,然后再支楼梯底模,楼梯底模根据与平台梁成的角度倒角,使角度与所成角相同。

5 模板拆除

梁板底模拆除前,混凝土强度应达到设计强度等级的75%以上(以同条件下养护的试块抗压强度为准),结构跨度大于8 m的梁板和悬臂构件应达到100%。

侧模拆除前同强度应保证其表面及棱角不因拆模而损坏,拆模后应立即采取透明薄膜包裹养护。包裹要严密不得有缝隙,严防混凝土过早失水,影响混凝土的强度。模板拆除严格执行模板拆除令制度。

上述模板设计运用到本工程的实际中,混凝土工程取得了很好的效果,并保证了混凝土工程的施工质量和观感,对同类工程具有很好的借鉴指导作用。

摘要：以青岛开发区医疗中心工程为例,介绍了模板工程概况和材料要求,对该工程基础模板、柱模板、剪力墙模板、梁板模板、楼梯模板和模板拆除进行了设计,以指导同类工程设计与施工。

关键词：模板工程,设计,施工

参考文献

篇14：建设工程施工合同填写实例

摘要：在园林工程建设中，施工管理是工程建设中的一项重要工作；笔者结合实例分析了城市园林绿化中的施工管理工作，可供同行参考。

关键词： 园林绿化、施工管理、园林建设

一、工程概况

该工程总绿化面积近15000㎡，工期6个月，包括园路、小品建筑、给排水、建造地型、天台绿化、广场铺装、绿化栽植等多项内容。该项目在筹建阶段就规划好了近50% 的广场和绿化面积，提出了建设一流的园林生态示范点的建设理念。在资金投入有限的情况下，立足于先绿化后美化、先乔木后灌木、先重点后全面、可持续发展的建设要求；但是在实际的园林绿化建设过程中，由于工期紧张、交叉施工、多头指导、经验不足等原因，也暴露出诸多问题。为此，本文主要对园林建设中的管理、协调、技术难点等问题进行了分析。

二、施工前准备工作

在施工中，无论那一项工程，从设计到施工都要着眼于完工后的景观效果，营造良好的园林景观。施工前要先与业主设计沟通，落实分包协作单位和施工条件、主要物资苗木的订购，具体落实施工方案。

1积极与设计师的沟通

每次新的施工项目都是对一个工程项目管理者的一次考验，积极与业主和设计师的沟通，深刻理解设计师的设计理念，才能创造出更佳的园林景观效果， 对施工图纸有异议的地方，积极与设计师沟通探讨并且改善。

2常犯错误与解决方法：

<1>比如，有些项目中设计师往往会设计规格比较大的乔木树种作为园林景观的焦点，但实际上并未能达到设计师先前设想的理念与效果。比如本工程设计了2株 直径120cm 的大木棉、6株直径60～120cm 的大细叶榕、20株裸干高度达10～12m的大王椰等。

<2>选择较大的树种本身就存在问题，由于较大的树种的生命力差，栽种后甚至会出现萎缩现象，景观效果不佳，有时为了提高树种的成活率，人们往往会采取强行修剪的方式，但是势必就破坏了树种本身原有的姿态姿貌，栽种后的姿态最不尽人意。一旦遇上了水土不服和管理不善的话会导致树种的死亡，并且对宝贵的自然资源产生了浪费。我们与业主、设计等积极沟通和探讨， 保留了必要的门面大树2株直径120cm 的大木棉、6株直径60～120cm 的大细叶榕、20株裸干高度达10～12m的大王椰，其他的部分做了调整，我们建议业主、设计选用胸径为直径15～20cm 的中壮龄的乡土树种，比如细叶榕、高山榕等作为主要树种，此种类型的树种正是处在生长旺盛期间，所以对其树种产生的损伤影响也并不是很大，而且乡土树种本身恢复生长快、易成活，也不会出现诸如上述现象。

<3>有些业主和设计喜欢新奇特的绿化树种，认为这是高档树种，比如海南椰子、加拿利海枣、泰国象脚树等，认为乡土树种比较低挡，比如细叶榕、高山榕等，其实树木本无贵贱之分，只有多少之别，绿化的本质在于合理配置、树种的相生适应性、组团的动态稳定性。我们在与业主和设计沟通时尤其在树种的选择方面下功夫，带他们看一些引进外采树种的失败例子，从经济性、成活率、达到效果等方面对比，最终说服了他们取消了比如海南椰子、加拿利海枣、泰国象脚树等引进外来大树，选择木棉、细叶榕 高山榕、尖叶杜英、大叶紫薇等乡土树种，达到了可持续发展的要求。

三、施工中需要注意的问题

1 对施工企业及施工人员的要求

施工人员必须要有一定自勺功底和园林建设的基础、专业的水准、艺术的眼光，才能将设计图纸上难以描述的多维空间组景和植物的定位、姿态、朝向、大小及种类的搭配，通过对施工图纸的设计理念要有所感悟和配合。调整与创造最佳的工程作品。

2园林建设应讲究搭配植物

由于园林建设的主材是以植物为主 并且植物是一个具有生命力的活体材料。同一植物品种有其共性，还存在着个体差异。例如三株群植的乔木，具有相同的胸径、冠幅.而它们三者姿态的丰满度及高度不一致，再这一点上更加需要施工人员发挥自己的主观能动性，把三株植物进行因地制宜的调整配，姿态较丰满的处于主要观赏位置，前低后高。个体的姿态缺陷在组合位置上进行了弥补，以达到最佳的植物景观效果。

3园林建设中土建工程

由于园林工程是让人们获得视觉上的愉快感为首要条件，同时满足其它功能要求的作品， 它对土建工程功能要求更高。如铺装收口在图纸上显示并不难看，做成作品后却不美观，施工放样时按实际效果布局稍作调整，既不影响整体布局和 使用功能，美观问题也就迎刃而解。

四、利用科学的方法去解决问题

1利用科学用于克服技术难点

施工中不断会面临新的技术问题 ，这就需我们要有尊重科学、实事求是的精神，积极克服施工难点，圆满完成施工。土壤是园林施工的基础，土质的好坏直接影响苗木的成活率和今后的生长势。

2重视土壤的处理方法

土壤的好环直接关系到植物今后的生长.要对其进行理化性质化验分析，从酸碱度、孔隙度、透水透气性以及持水性等进行分析、测试，再采取相应的消毒、施基肥、客土等措施。尤其是土壤的翻挖深度、客土质量、基肥的腐熟程度及施八量、地形的平整度都要符合相关要求。我们在1月份施工一开始就在现场用薄膜覆盖进行了鸡粪、猪粪，集中堆沤到三个月后绿化旗工时才使用。

五、于细微之处体现工程精度

1树坛、支柱的树干支撵、固定、辅助工作，这些辅助工作如不细心施工，粗制烂造，往往会给整个工程的感官大打折扣，使工程质量在细节上受影响。而注重细节的处理，会给整个工程的景观效果辅以圆满的修饰。

2在已完工的工程中，我们经常会看到没有处理过的树穴，常见粗糙的树坛一为原有“酒酿谭”，黄土裸露见天；二位抛高馒头型，和周围地形格格不入，总觉得是整个工程的败笔。我们的处理保留原有“酒酿谭”，拉顺周围地形，栽种鸭跖草，白蝴蝶等地被，既防止尘土飞扬，又美观又好看。

3支撑、固定、绑扎等工程中看作是最简单的辅助工作，往往由于我们平常不在意或忽视，会使整个工程的品质大打折扣。我们的支撑选料统一为毛竹，绑扎时做到斜置毛竹与地面角度相同，高度统一，在树干处加上垫层来保护树皮免受损伤：大树用细钢丝锚固在地下，在树干处加上垫层来保护树皮免受损伤，包树的麻布在整个树身上没有断开或重叠处，连接处衔接自然。简单精致的细节让人耳目一新，与整个工程相匹配。

4 行道树施工中，一大批符合规格要求的行道树中，夹杂有的树干略弯，有的分叉点略低。栽种时我们就把树干弯曲一侧与树木的排列走相统一，按树干分叉点由高到低或由低到高排列，使得行道树不规则的个性特点在规则布局上得到统一，也从细节上弥补了树木个性特点的差异。

5园林土建工程中，也有许多注意的施工细节：面层铺装勾缝材料必须采用与粘贴材料同一产地、同一批号、统一规格的材料，1：1细砂水泥浆配比，缝面凹进面砖表面3mm 又密实，钩缝表象柔畅 曲径通幽的园路施工立模时要注意园路的弧形S弯的自然流畅。保证模板支撑牢固无明显折弯，浇灌后的混凝土路缘就不会出现凹凸不平。鹅卵石铺装，在湿的基层上刷洗1：0 .4～1 ：0. 5素水泥浆结合层，一边刷一边抹找平层，找平层用1：3干硬性水泥浆抹 用铁抹子搓平，然后把鹅卵石铺嵌在上面，用木抹子压实、压平，撒上干水泥，再用喷雾器进行喷水洗刷。保持接缝平直、宽窄均匀、颜色一致。施工后第二天应采用保护膜盖上充分浇水保养。

结束语：