第一篇:建设工程施工合同范本
小型建设工程施工合同范本
发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元。
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
1、质量标准 。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的 。
四、过程结算、工程款支付
1、结算方式:
(1)承包方式:
(2)计价方法:
(3)合同价款(大写):
(4)结算方法:
2、工程支付:
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。
3、提供施工图纸 套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派 同志为工地代表。
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后 日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。
4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套。
5、承包方指派 同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
2、合同份数:
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本份(发包方执 ,承包方执 )。
十、补充条款
发包方:承包方:
合同订立日期:月
第二篇:电力工程施工标准施工合同范本
免费
电力工程施工标准施工合同范本
贵阳供电局文件
筑供工程字[2007]7号
关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知
局属各分、县(区)局:
为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。
本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kV及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kV及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。
附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。
分享
二○○七年七月四日
主题词:下发农网施工合同
附:
第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目施工合同
范本通知
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费万元(具体明细见附表):
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量
保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜,双方另行协商。
23、附则:
。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
年 月 日年 月 日
第三篇:建设工程施工劳务分包合同范本
施工劳务分包合同
甲方(承包人):
乙方(劳务分包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3分包范围:
1.4承包方式:__________。
2、合同价款
2.1工程合同价款:(大写),(小写)。
2.2合同价款的计价方法:________________________________________________。 2.3结算方式:
3、分包工作期限
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
总日历天数为:天
4、质量标准
工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、甲方代表:
6、乙方代表:
7、工程承包人义务
7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、劳务分包人义务
8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
8.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
8.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、质量检查与验收
9.1劳务分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
9.2劳务分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标
准,劳务分包人应承担相应的一切责任。
10、合同价款支付与支付方式
10.1合同签订生效,本工程劳务分包人进场施工后七个工作日内,支付合同额的10%作为预付款。
10.2工程正常开展的情况下,完成工程量过半后七个工作日内支付已完成工程量对应合同款的70%
10.3本工程全部完工并达到质量标准,经发包人、监理及相关部门验收合格后七个工作日内支付至合同总价的80%。
10.4结算完成并验收后支付至总合同额的95%。
10.5余款95%作为保修金,一年保修期满后付清。
11、质量保修
11.1劳务分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。工程出现需维修、返工等事宜劳务分包人应在24小时内到达现场进行维修(除管材质量外的)。保修期内,甲方按结算总价的_5___%预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。
12、分包合同解除与撤场
12.1劳务分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如劳务分包人的施工进度
和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求,承包人有权要求劳务分包人采取整改措施和加快施工进度。劳务分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如劳务分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除劳务分包合同并要求劳务分包人撤场。劳务分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。劳务分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。
12.2对于劳务分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,劳务分包人应按
承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
13、违约责任
13.1 当发生下列情况之一时,视为劳务分包人违约。劳务分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
13.1.1因劳务分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;
13.1.2因劳务分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;
13.1.3劳务分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;
13.1.4劳务分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
13.1.5劳务分包人如在施工过程中出现安全事故(人身伤害等),一切责任全由劳务分包人负责,与承包人无关。
13.1.6因承包人进厂材料不及时导致窝工的由承包人承担(双方友好协商)
14、分包合同生效与终止
分包合同自双方签字盖章之日起生效,并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
15、合同份数
本合同正本两份,具有同等法律效力,由承包人劳务分包人分别保存一份。副本___份,由承包人、分包人各执__份。
(此页无正文)
工程承包单位(盖章):劳务分包单位(或个人):地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
合同签定时间:年月日
第四篇:临时工程建设施工合同范本
中铁五局赣龙铁路GL-5合同段 编号:合同书ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书
工程承包人(以下简称甲方):中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 劳务分包人(以下简称乙方): XXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项订立本合同,以资双方共同遵守。
1、 工程概况
工程项目:赣龙铁路GL-5标合同段;
分包工程名称:XX施工
分包范围: XX项目部临时工程
主要施工内容包括:XX、XX、XX、XX、XX。
2、 劳务分包方式
2.1实行总价承包方式。合同总价¥元(大写:元整)付款账号:XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.2合同总价除包含管理费和利润外,还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后,合同履行中总价一次包干,在协议执行期内,任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要,甲方需要调整工程量,乙方同意无条件服从,但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。
3、 安全要求
3.1要求
1)乙方应建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规
程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,安排专职安全防护员现场指挥。
2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3) 乙方需加强自身队伍人员的安全意识,凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4)乙方承诺:不论任何原因引起的的各种安全事故,均由乙方自理,并承担一切责任和由此产生的全部费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、 质量要求
4.1要求
1)乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查,检查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求,甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
2)为确保工程的质量,本合同采用质量保证金制度,质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中,按计量总价扣除5%的费用,此费用作为本工程的质量保证金。
3)本工程的缺陷责任期为半年,以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时,由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理,直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用,不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后,其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
4.2工程验收:
本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。
5、 文明施工及环保要求
5.1目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。
5.2要求
1) 乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~2000元/次的罚款。
6、 进度指标及要求
6.1指标
本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日,全部竣工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。
7、 材料
7.1 材料采购及供应
乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2 水电费用
XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
8.1.机械配置
1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在
合同总价中。
9、计价结算
9.1计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按4.1条第三点执行。
所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。
10、争议解决
合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
11、 合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、 其他事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部乙方:XXXXXXXXXXXXXXX
负责人:负责人:
签定日期:年月日日期:年月日
第五篇:终止建设工程施工合同范本怎么写
赢了网s.yingle.com 遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访
问>>http://s.yingle.com
终止建设工程施工合同范本怎么写
签署合同是我们维护自身权利的有效途径,建设工程施工自然也有相应的合同。是不是签订了建设工程施工合同就不能违约了呢?答案当然是否定的。现实生活中,我们是可以终止建设工程施工合同的,那么终止建设工程施工合同要怎么写呢?下面赢了网小编就为大家提供一篇终止建设工程施工合同的范本作为参考。
关于“终止**建设工程施工合同”的范本
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
甲方:-----有限公司
乙方:------有限公司
丙方:-------工程有限公司
监理公司:-------监理中心有限公司
一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价:
1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付:
(1)该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
(2)本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
(1)按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
(2)乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
六、原合同履约保证金:在乙方按甲方财务
九、20---年---月21日
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 后,施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
七、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
八、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
年 月 日签订
事实上,终止建设工程施工合同的目的就是在原合同当事人之间重新建立了一个合同,废除双方原合同关系,使得双方基于原合同发生的债权债务归于终止。不过,终止建设工程施工合同的过程相当复杂,我们建议尽量履行合同,实在不能继续履行合同,再协商解决问题,以免延误工期。
中国证券监督管理委员会行政复议终止通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955835.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 某某某公安局移送案件通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955834.html
某某某公安局重新计算侦查羁押期限通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955833.html
人民检察院解除扣押决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955832.html
解除先行登记保存物品通知书(药品监督行政执法文书) http://s.yingle.com/y/ws/955831.html
人民检察院批准会见在押犯罪嫌疑人决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955830.html
人民检察院不批准聘请律师决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955829.html
人民检察院拘留通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955828.html
某某人民法院通知书(具有专门知识人员出庭协助质证,行政诉讼证据文书范本 http://s.yingle.com/y/ws/955827.html
人民检察院提请批准延长侦查羁押期限报告书 http://s.yingle.com/y/ws/955826.html
行政复议中止通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955825.html
刑满释放人员通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955824.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 减刑申请书 http://s.yingle.com/y/ws/955823.html 保证书 http://s.yingle.com/y/ws/955822.html
人民检察院起诉书 http://s.yingle.com/y/ws/955821.html 某某某
公
安
局
取
保
候
审
决
定
书
http://s.yingle.com/y/ws/955820.html
人民检察院提供法庭审判所需证据材料意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955819.html
行政裁定书(停止执行具体行政行为或驳回申请用) http://s.yingle.com/y/ws/955818.html
支持刑事抗诉意见书
http://s.yingle.com/y/ws/955817.html
人民检察院询问通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955816.html
某某某公安局询问通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955815.html
罪犯处罚审批表 http://s.yingle.com/y/ws/955814.html 退还保证金通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955813.html 行政
处
罚
案
件
询
问
笔
录
http://s.yingle.com/y/ws/955812.html
查封扣押物品通知书(药品监督行政执法文书) http://s.yingle.com/y/ws/955811.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 询问笔录(农业行政处罚) http://s.yingle.com/y/ws/955810.html
出入境管理拘留审查/延长拘留审查决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955809.html
抽样取证凭证(农业行政处罚) http://s.yingle.com/y/ws/955808.html
指定管辖决定书(送达被指定管辖的人民检察院) http://s.yingle.com/y/ws/955807.html
某某某公安局撤销案件决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955806.html
复议申请书(范本二) http://s.yingle.com/y/ws/955805.html
人民检察院立案决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955804.html
某某某工商行政管理局经济合同仲裁委员会查封(扣押)执行笔录 http://s.yingle.com/y/ws/955803.html
强制执行申请书(行政复议用,范本一) http://s.yingle.com/y/ws/955802.html
先行登记保存物品通知书(药品监督行政执法文书) http://s.yingle.com/y/ws/955801.html
扣押物品 http://s.yingle.com/y/ws/955800.html 检查证 http://s.yingle.com/y/ws/955799.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 某某某公安局解除取保候审决定
http://s.yingle.com/y/ws/955798.html
人民检察院移送有关主管机关处理违法所得意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955797.html
人民检察院起诉书(简易程序案件适用) http://s.yingle.com/y/ws/955796.html
在押罪犯脱逃通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955795.html
中国证券监督管理委员会行政复议中止通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955794.html
人民检察院派员出席法庭通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955793.html
不起诉意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955792.html 人民检
察
院
决
定
释
放
通
知
书
http://s.yingle.com/y/ws/955791.html
起诉意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955790.html 某某
某
公
安
局
拘
留
证
http://s.yingle.com/y/ws/955789.html
人民检察院逮捕决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955788.html
罪犯物品保管收据 http://s.yingle.com/y/ws/955787.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 道路交通事故损害赔偿调解书
http://s.yingle.com/y/ws/955786.html
人民检察院调取证据通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955785.html
强制执行申请书(行政) http://s.yingle.com/y/ws/955784.html
死亡通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955783.html 责令进行行政处罚通知书(查处土地违法案件法律文书格式) http://s.yingle.com/y/ws/955782.html
人民检察院移送有关主管机关处理违法所得清单 http://s.yingle.com/y/ws/955781.html
某某某公安局解剖尸体通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955780.html
逮捕决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955779.html 罪犯评审鉴定表 http://s.yingle.com/y/ws/955778.html 行政许
可
申
请
书
(
个
人
用
) http://s.yingle.com/y/ws/955777.html
行政诉讼起诉书 http://s.yingle.com/y/ws/955776.html 人民检察院支
持刑事抗
诉意见书
http://s.yingle.com/y/ws/955775.html
规范性文件转送函(税务行政复议文书格式,范本一) http://s.yingle.com/y/ws/955774.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 行政许可申请书(个人用) http://s.yingle.com/y/ws/955773.html
人民检察院报请许可采取强制措施报告书 http://s.yingle.com/y/ws/955772.html
收取保证金通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955771.html 人民检察院延长侦查羁押期限通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955770.html
人民检察院监视居住决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955769.html
某某某公安局释放通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955768.html
某某某公安局提请批准逮捕书
http://s.yingle.com/y/ws/955767.html
撤回交通行政复议申请笔录
http://s.yingle.com/y/ws/955766.html
某某人民法院通知书(准许当事人申请法院调查收集证据,行政诉讼证据文书范 http://s.yingle.com/y/ws/955765.html
人民检察院提请抗诉报告书
http://s.yingle.com/y/ws/955764.html
人民检察院抗诉请求答复书
http://s.yingle.com/y/ws/955763.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 人民检察院不批准会见在押犯罪嫌疑人决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955762.html
行政裁定书(准许或不准撤诉用) http://s.yingle.com/y/ws/955761.html
案件处理意见书(农业行政处罚) http://s.yingle.com/y/ws/955760.html
撤回上诉状(行政) http://s.yingle.com/y/ws/955759.html 行政处罚听证会通知书(农业行政处罚) http://s.yingle.com/y/ws/955758.html
提供法庭审判所需证据材料意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955757.html
某某人民法院通知书(因公告送达变更举证期限,行政诉讼证据文书范本(试行 http://s.yingle.com/y/ws/955756.html
某某某看守所收监执行通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955755.html
行政答辩状 http://s.yingle.com/y/ws/955754.html 人民检察院复验 http://s.yingle.com/y/ws/955753.html 某某某
公
安
局
逮
捕
通
知
书
http://s.yingle.com/y/ws/955752.html
某某省工商行政管理局调解书
http://s.yingle.com/y/ws/955751.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 停止执行死刑意见书
http://s.yingle.com/y/ws/955750.html
当场行政处罚决定书(药品监督行政执法文书) http://s.yingle.com/y/ws/955749.html
赔偿申请书 http://s.yingle.com/y/ws/955748.html 人民检察院要求说明不立案理由通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955747.html
罪犯收监身体检查表
http://s.yingle.com/y/ws/955746.html
人民检察院答复举报人通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955745.html
人民检察院扣押决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955744.html
某某某公安局解除监视居住决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955743.html
某某某公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书 http://s.yingle.com/y/ws/955742.html
人民检察院拘留决定书
http://s.yingle.com/y/ws/955741.html
某某人民法院通知书(对新的证据提出意见或者举证,行政诉讼证据文书范本(试 http://s.yingle.com/y/ws/955740.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 人民检察院解除冻结存款通知书
http://s.yingle.com/y/ws/955739.html
不起诉意见书 http://s.yingle.com/y/ws/955738.html 某某某工商行政管理局经济合同仲裁委员会保全措施审批表 http://s.yingle.com/y/ws/955737.html
某某某公安局对保证人罚款决定书 http://s.yingle.com/y/ws/955736.html
法律咨询s.yingle.com
【建设工程施工合同范本】相关文章:
工程施工合同范本05-15
建设工程施工合同07-30
工程劳务施工合同范本11-20
桥梁工程施工合同范本04-08
小型工程施工合同范本04-11
空调工程施工合同范本04-23
建设工程施工合同习题05-06
安防工程施工合同范本10-03
房建工程施工合同范本11-14