社会工作师法规难点

社会工作师法规难点（共4篇）

篇1：社会工作师法规难点

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名： 学号： 总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产

篇2：社会工作师法规难点

第二部分：测绘管理与法律法规

1、单项选择(共80题，每题一分，每题的备选项中，只有一个符合题意)

1.从事测绘活动的单位应当取得()

A.测绘许可证 B。测绘资质证书

C.测绘资格证书 d。测绘作业证

2.关于行政许可设定的说法，正确的是()

A法规，规章对实施上位法设定的行政许可作用的具体规定，不得增设行政许可

B行政许可只能有法律、行政法规设定

C地方性法规不得设定行政许可

D法规、规章对实施上违法设定的行政许可作出具体的规定，可以增设行政许可

3关于行政机关受理行政许可申请后，作出行政许可决定的说法，错误的是()

A申请人提交的盛情材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出负面的行政许可决定

B除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起三十日内作出行政许可决定

C行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起十日内向申请人颁发，送达行政许可证件。或者加贴标签，加盖检验、检验、免疫印章。

D申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定

4关于申请测绘资质的说法，错误的是()

A测绘资质受理机关应当自收到申请材料之日起5日内作出受理决定。

B申请单位涉嫌违法测绘被立案调查的，应当受理其测绘资质申请，但结案后再审批

C申请单位涉嫌违法测绘被立案调查的，案件结案前不受其测绘资质申请

D初次申请测绘资质原则上不得超过乙级

5.某测绘单位的《测绘资质证书》载明的业务范围为工程测量。对于大地测量项目招标邀请，该单位正确的做法是()

A使用本单位《测绘资质证书》投标

B借用其他单位的《测绘资质证书》投标

C不参与投标

D从中标单位分包部分大地测量业务

6关于注册测绘师应履行的义务的说法，错误说法是()

A应当履行岗位职责，保证执业活动成果质量，并承担相应责任

B可以同时受聘两个测绘单位执业

C不准他人以本人名义执业

D应当更新准也知识，提高专业技术水平

7关于《中华人民共和国注册测绘师资格证书》初始注册申请期限的的说法，正确的是()

A3个月内 B6个月内 C1年内 D2年内

11中外合资合作企业申请测绘资质应当向()提交申请材料

A国务院测绘行政主管部门和其所在地的省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门

B所在地的省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门

C国务院测绘行政主管部门

D军队测绘主管部门

12关于外国组织或者个人携带我国测绘成果出境的说法，正确的是()

A可以携带出境 B不可以携带出境

C未经依法批准，不得以任何形式携带出境 D经中方合作单位同意后可以携带出境

13关于从事测绘活动的中外合资企业股权构成的说法，正确的是()

A由中方控股 B外方股权比例不受任何限制

C由外方控股 D外方股份应当为50%

14下列合同订立形式中，不属于合同法规定的合同无效的情形的是()

A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益

C 订立合同时显失公平D损害公共利益

15投标人的下列投标行为中，不违反招标投标法的是()

A相互串通投标报价 B以其他人名义投标

C投标人以低于成本的报价竞标 D法人联合体以一个投标人的身份共同投标

16关于当事人订立合同形式的说法，错误的是()

A.订立合同可以采取书面形式 B.订立合同必须采取书面形式

C.订立合同可以采用口头形式 D.法律规定采用书面形式的应当采用书面形式

17关于订立国家订货任务合同的说法，符合合同法规定的是()

A.甲乙双方自主确定合同内容

B.依照有关法律，行政法规的权利和义务订立合同

C.有关行政主管部门直接下达订货任务

D.以国家订货任务的组织方式的要求确定合同内容

18测绘法规，批准全国统一的大地基准，高程基准，深度基准和重力基准数据的机构是()

A.国务院 B.国务院测绘行政主管部门

C.军队测绘主管部门 D.国务院发展激活主管部门

19.某中等城市拟于2011年启动建立城市GPS控制网基础测绘项目，其城市坐标系统应当基于()建立

A.1954年北京坐标系 B.2000国家大地坐标系

C.1980西安坐标系 D.城市独立坐标系

20.《国家基本比例尺地形图修测规范》规定，当地形要素变化率超过()时，不得进行修测，应当重新进行测绘

A.30% B 40% C 50% D 60%

8关于注册测绘师在一个注册期内接受继续教育学时的说法，正确的是()

A必修课60学时，选修课30学时 B必修课和选修课均为50学时

C必修课和选修课均为60学时 D必修课50学时，选修课30学时

9关于测绘人员调离或退休后，其测绘作业证处理的做法，错误的是()

A收回调离人员的测绘作业证 B由调离或退休人员自行销毁

C收回退休人员自行销毁 D对调离人员，由其所调入单位为其申领测绘作业证

10关于测绘作业证的说法，错误的是()

A.自由国家测绘局统一规定样式

B.由省、自治区、直辖市测绘行政主管部门审核发放

C.在本省、自治区、直辖市区域内使用

D测绘人员从事测绘活动应当持有测绘作业证件

21《测绘计量管理暂行办法》规定，测绘产品质量监督检验机构必须向()申请计量认证。

A.省级以上测绘行政主管部门 B国务院测绘行政主管部门

B.省级以上计量行政主管部门 D 国务院计量行政主管部门

22.《测绘生产质量管理规定》规定，实施测绘任务时首先应当坚持的原则是()

A.先设计后生产 B无设计就生产 C边设计边生产 D先生产后设计

23.《测绘质量监督管理办法》规定，测绘产品质量监督检查的主要方式为()

A.对首件产品检验 B抽样检验 C 全部产品检验 D对末件产品检验

24.测绘单位拒绝接受行政主管部门组织的测绘产品的监督检查的，其产品按()处理

A.批不合格 B不合格 C批次不合格 D 合格

25.测绘产品质量监督检验结果有()审定后对社会公布

A.委托测绘项目的单位 B完成测绘成果的单位 C监督检验机构 D下达监督检验计划的部门

26.汇交测绘成果目录和副本的方式()

A.无偿汇交 B按政府指导价汇交 C按成本价汇交 D 按工本费汇交

27.外国的组织或者个人我国有关部门、单位合作测绘时，由()在测绘任务完成后两个月内，向国务院测绘行政主管部门提交全部测绘成果副本一式两份。

A.中方合作者 B外方合作者 C中方合作者或者外方合作者 D项目批准单位

28、利用涉及国家机密的测绘成果开发生产的产品，未经国务院测绘行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门()的，其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级。

A.批准 B.进行论证 C.进行保密技术处理 D.进行评审

29、法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果的，应当提出明确的利用目的和范围，报()审批。

A.国务院测绘行政主管部门

B.测绘成果所在地的测绘行政主管部门

C.测绘成果保管单位

D.测绘成果所在地省级测绘行政主管部门

30、测绘成果管理条例规定，测绘行政主管部门在审批对外国组织提供属于国家秘密的测绘成果前，应当征求()的意见，A.保密工作部门 B.军队有关部门 C.上级测绘行政主管部门 D.国家安全部门

31、向国务院测绘行政主管部门申请使用涉密测绘成果的，下列材料中，申请者无需提供的是()。

A.国家秘密基础测绘成果资料使用证明函 B.国家秘密测绘成果使用申请表

C.属于各级财政投资项目的项目批准文件 D.相关省级测绘行政主管部门的介绍函

32、下列地理信息数据中，不需要国务院测绘行政主管部门审核就能向社会公布的是()

A.涉及国家主权的地理信息数据 B.国界线长度

C.国家海岸线长度 D.沿海省的滩涂面积

33、国务院批准公布的主要地理信息数据，由()公布。

A.提出审核重要地理信息数据的建议人

B.省级测绘行政主管部门

C.国务院或者国务院授权的部门

D.重要地理信息数据所在地省级人民政府或其授权的部门

34、中华人民共和国国界线测绘执行的依据是()

A.中华人民共和国和相邻国家缔结的边界条约或者协定

B.中华人民共和国参与的有关国家公约

C.与中华人民共和国相邻国家的现行法律

D.中华人民共和国承认的国际惯例

35、拟定省、自治区、直辖市和自治州、县、自治省、市行政区域界线的标准画法图的部门是()。

A.国务院民政部门和外交部

B.国务院测绘行政主管部门

C.外交部和国务院测绘行政主管部门

D.国务院民政部门和国务院测绘行政主管部门

36、测绘法规定、编制全国地籍测绘规划的部门是()。

A.国务院测绘行政主管部门会同国务院发展计划主管部门

B.国务院土地行政主管部门会同国务院发展计划主管部门

C.国务院发展计划主管部门会同国务院财政部门

D.国务院测绘行政主管部门会同国务院土地行政主管部门

37、测量土地的权属界址线，应当按照()确定的权属界线的界址点、界址线或者提供的有关登记资料和附图进行。

A.县级以上地方人民政府 B.县级以上人民政府 C.县级以上测绘行政主管部门 D.县级以上土地行政主管部门

38、《行政区域界线管理条例》规定，经批准变更行政区域界线的，毗邻的各有关人民政府应当按照()进行测绘，埋设界桩，签订协议书。

A.基础测绘规范 B.相邻人民政府之间达成的协议 C.勘界测绘技术规范 D.地籍测绘规范

39、测绘法规定，构筑物的权属界址线发生变化时，有关当事人应当及时进行()测绘。

A.工程 B.变更 C.竣工 D.地形

40、测绘法规定，与房屋产权、产籍相关的房屋面积测量，应当执行由()负责组织编制的测量技术规范。

A.国务院建设行政主管部门、国务院标准化行政主管部门

B.国务院测绘行政主管部门、国务院土地行政主管部门

C.国务院测绘行政主管部门、国务院标准化行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门、国务院测绘行政主管部门

41.房屋权利人申请房屋产权初始等记的，应当由()委托房产测绘单位进行房产测绘。

A.房屋权利人 B.房地产行政主管部门

C.土地行政主管部门 D.产权登记机关

42.测绘法规定，采用不符合国家标准的基础地理信息数据建立地理信息系统的，依法可以并处()的罚款。

A.一万元以上十万元以下 B.五万元以上十万元以下

C.十万元以上 D.十万元以

43.关于公开出版、发行或者展示地图的说法，错误的是()。

A.保密地图经批准后可以公开出版、发行或者展示

B.保密地图不得以任何形式公开出版、发行或者展示

C.内部地图不得以任何形式公开出版、发行或者展示

D.保密地图和内部地图不得以任何形式公开出版、发行或者展示

44.下列内容中，可以在公开地图上表示的是()。

A.国防、军事设施及军事单位 B.输电线路电压的精确数据

C.航道水深、水库库容的精确数据 D.国务院公布的重要地理信息数据

45.下列地图中，由省级测绘行政主管部门负责审核的是()。

A.涉及两个以上省级行政区域的地图

B.全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图

C.引进的境外地图

D.省、自治区、直辖市行政区域范围内的地方性地图

46.关于地图送审的说法，正确的是()。

A.直接使用国务院测绘行政主管部门提供的标准画法地图，未对其地图内容进行编辑改动的应当送审，并在地图上注明地图地图制作单位名称

B.直接使用省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，未对其地图内容进行编辑改动的应当送审，并在地图上注明地图地图制作单位名称

C.直接使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，未对其地图内容进行编辑改动的，可以不送审，但应当在地图上注明地图制作单位名称

D.直接使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，未对其地图内容进行编辑改动的，使用单位自主决定是否送审

47.根据测量标志保护条列，下列工作中，不属于测量标志保管人员义务的是()。

A.收取测量标志有偿使用费

B.制止、检举和控告移动、损毁、盗窃测量标志和行为

C.发现测量标志有被移动或者损毁的情况时，及时向当地乡级人民政府报告

D.经常检查保管的测量标志

48.拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去效能的，依法应当经()批准。

A.测量标志建设单位 B.测量标志所在地市级测绘行政主管部门

C.测量标志保管单位 D.省级以上测绘行政主管部门

49.野外测绘人员沿铁路、公路区域作业，尤其是在电气化铁路附近作业时，下列设备中，禁止使用的是()。

A.安全警示牌 B.铝合金标尺、镜杆

C.导航定位设备 D.带有安全警示反光的马夹

50.根据《测绘作业人员安全规范》，测绘人员在人、车流量大的城镇地区街道上作业时，下列做法中，正确的是()

A.与当地交管部门协商，停止该街道车辆通行

B.现场作业人员配戴安全防护服和防护帽

C.穿着色彩醒目的带有安全警示反光的马甲，并设置安全警示标志牌(墩)

D.保证作业区域50米内无人员走动.51.《测绘作业人员安全规范》规定，野外测绘人员在人烟稀少的地区或者林区，草原地区作业时，必须携带的装备是()

A.手持导航定位仪器及地形图 B.帐篷

C.汽车 D.安全警示标志牌

52.下列内容中，不属于《测绘技术总结编写规定》规定的“概述”中的主要内容的是()。

A.工作目标和工作量 B.任务安排与完成情况

C.作业区概况和已有资料利用情况 D.执行的技术标准和规范

53.根据《房产测量规范》，下列设施中，不计入共有建筑面积的是()。

A.独立使用的地下室、车棚、车库 B.公共门厅、过道、地下室

C.套与公共建筑之间的分隔墙 D.为整dong楼服务的公共用房和管理用房

54.下列标准中，属于获取与处理类标准的是()。

A.电子地图图式 B.测绘产品检查验收规定

C.基础地理信息数字产品1：10000，1：50000数字高程模型

D.全球定位系统(GPS)测量规范

55.在编写测绘技术总结过程中，测绘单位需要对测绘成果质量进行说明和评价，下列内容中，不属于质量说明和评价中应包含的内容的是()。

A.简要说明、评价测绘成果的质量情况

B.上交成果资料目录清单

C.成果质量精度统计分析

D.成果达到的技术质量指标

56.《测绘质量监督管理办法》规定，从事测绘产品质量检验工作的测绘产品质量检验人员应当通过任职资格考核，达到合格标准，取得()。

A.注册测绘师资格证 B.测绘计量检定人员资格证

C.测绘专业技术任职资格证 D.测绘产品质量检验员证

54下列标准中。属于获取与处理类标准的是()

A电子地图图示

B测绘产品检查验收规定

C基础地理信息数字茶品1:10000、1:50000数字高程模式

D全球定位系统(GPS)测量规范

55在编写测绘技术总结过程中，测绘单位需要对测绘成果质量进行说明和评论。下列内容中，不属于质量说明和评论中应包括的内容是()

A简单说明，评价测绘成果的质量的情况 B上交成果资料目录清单

C成果质量精度统计分析 D成果达成的技术质量指标

56《测绘质量监督管理办法》规定，从事测绘产品质量检验人员应当通过任职资格考核，达到合格标准，取得()

A注册测绘资格证 B测绘计量检定人员资格证

C测绘专业技术任职资格证 D测绘产品质量检验员证

57根据《测绘生产质量管理规定》规定，下列职责中，属于测绘单位质量主要负责人指责的是()

A建立本单位的质量保证体系并保证起有效运行

B编制质量计划，贯彻技术标准及质量文件

C组织实施内部质量审核工作 D处理生产过程中的重大技术问题和质量争议

58测绘产品验收工作应当在()后进行

A经最终检查合格 B经委托方同意

C经过程检查合格 D经测绘行政主管部门同意

59测绘产品检查过程中，当检察人员与被检查单位(成人员)在质量问题的处理上有分歧时，负责裁定质量分歧的是()

A测绘单位质量管理机构 B测绘单位法定代表人

C测绘单位总工程师 D测绘行政主管部门质量管理机构

60根据《测绘产品检查验收规定》，下列水准测量产品的一级质量特性权重划分中正确的是()

A选点0.1埋石0.2观测0.4验算0.3 B选点0.2埋石0.3观测0.3验算0.2

C选点0.3埋石0.2观测0.2验算0.3 D选点0.4埋石0.1观测0.1验算04 61某地计划开展测绘航空摄影工作，下列内容中，与项目经费预算无关的是()

A航摄区域地理位置与范围 B航摄资料用途及成图比例尺

C航摄单位资质等级 D航摄比例尺

62《测绘工程产品价格》规定，以图幅为工作量单位的测绘生产项目成本费用核算的面积系数计算公式()

A(实际面积-标准面积)/标准面积×70%

B(实际面积-标准面积)/标准面积×80%

C(实际面积-标准面积)/标准面积×90%

D(实际面积-标准面积)/标准面积×120%

63《测绘工程产品价格》规定，1:500-1:2000比例尺带状地形测绘项成本费用核算的带状系数为()

A20%(图上宽度<=10CM)，10%(10CM<图上宽度≤25CM)

B25%(图上宽度<=10CM)，12%(10CM<图上宽度≤25CM)

C30%(图上宽度<=10CM)，15%(10CM<图上宽度≤25CM)

D35%(图上宽度<=10CM)，18%(10CM<图上宽度≤25CM)

64下列单位中，负责测绘项目技术设计的是()

A承担项目的法人单位 B项目质检单位

C项目委托单位 D项目监理单位

65关于测绘项目技术设计文件实施条件的说法，正确的是()

A报项目委托单位备案 B报项目委托单位审批

C报项目设计负责人审批 D报项目承担单位批准

66根据《测绘技术设计规定》，下列内容中，属于测绘技术设计应遵循的基本原则的是()

A充分考虑顾客要求，引用适用的国家、行业或地方相关标准

B优先采用成本最低、经济效益最高的设计方案

C优先采用纯内业作业的设计方案

D优先采用作业单位最熟悉的的设计方案

67某市1:2000地形图数字航空摄影测量成图项目，其数字航空摄影地面分辨率应设计为()米。

A、0.09 B、0.18 C、0.26 D、0.32

68、关于大比例尺地形图数字产品的质量特性构成内容的说法，正确的是()

A、数字精度，数据及结构正确性，地理精度，整饰质量，附件质量

B、平面精度，搞成精度，数据及结构正确性，整饰质量，附件质量

C、平面精度，高程精度，要素精度，整饰质量，附件质量

D、平面精度，要素精度，整饰质量，数据及格式正确性，附件质量

69、关于水准测量成果计算质量主要检查项的说法，正确的是()

A、外业手薄计算正确性、起算数据正确性、平差模型选择

B、环闭合差、外业手薄计算正确性、已知水准点选取合理性、平差模型选择

C、环闭合差、外业手薄计算正确性、已知水准点选取合理性、数学模型设计

D、环闭合差、外业手薄计算正确性、已知水准点选取合理性、起算数据正确性

70、某单位承担了某丘陵地区10000平方公里1:5000比例尺彩色数字正射影像地

图生产任务，下列测绘技术方案中，不需要外业控制测量的是()

A、MU/GPS辅助数字航空摄影+像控测量+数字摄像测量DEMDOM生产

B、无人机低空摄影+像控测量+空三加密+数字摄影测量DEMDOM生产

C、1米分辨率多光谱卫星摄像订购+像控测量+卫星影像立体测量DEMDOM生产

D、1米分辨率多光谱卫星摄像订购+像控测量+卫星影像立体测量DEMDOM生产

71、《测绘科学技术档案管理规定》规定，凡在相当长的时期内具有查考、利用、凭证作用的测绘科技档案，其保管期限为()年

A、5~10 B、10~15 C、15~20 D、20~30

72、关于测绘成果质量不合格给用户造成损失，测绘成果完成单位责任承担的说法，正确的是()

A、不承担赔偿责任 B、承担一部分损失的赔偿责任

C、承担主要赔偿责任 D、依法承担赔偿责任

73、测绘单位生产的测绘产品经最终检查并按照《测绘产品质量评定标准》评定产品质量后，负责最终测绘产品质量核定的机构是()

A、测绘行政主管部门 B、测绘单位

C、验收单位 D、监管单位

74、精度优于10mm+3ppm的GPS接收机的检定周期是()年

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

75、《测绘产品检查验收规定》规定，测绘产品验收工作的组织实施机构是()

A、项目承担单位 B、所在地测绘行政主管部门

C、项目委托单位 D、项目验收委员会

76、下列使用精密测绘成果的行为中，正确的是()

A、经审批获得的精密测绘成果，复制后存放于单位精密资料室

B、经审批获得的精密测绘成果，压缩处理后在公共信息网络上免费发布

C、使用目的完成后，用于后续用于精密测绘项目

D、使用目的完成后，由专人记事核对、清点、登记造用、报批、监督销毁

77、下列情形中，对地理信息数据安全造成不利影响最大的是()

A、异地备份 B、数据复制 C、数据转存 D、硬盘损失

78、根据《国家基本比例尺地形图分幅和编号》，下列地形图图幅编号中，属于1:10000比例尺地形图图幅编号的是()

A、J50B001001 B、J50C001001 C、J50G015010 D、J50F004003

79、根据《测绘生产质量管理规定》，下列职责中，不属于测绘单位法定代表人质量管理职责的是()

A、签发质量手册 B、确定本单位的质量方针

C、确定本单位的质量目标 D、签发作业指导书

80、根据《测绘技术设计规定》，下列内容中，不属于测绘项目技术设计书内容的是()

A、进度安排和经费预算 B、引用文件

C、质量评价 D、设计方案

二，多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选。所选的每个选项得0.5分)

81.根据《测绘资质分级标准》，关于测绘单位质量管理的说法，正确的有()

A.甲级测绘单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证或者通过国务院测绘行政主管部门考核

B.甲级测绘单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证

C.乙级测绘单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证或者通过省级测绘行政部门考核

D.丙级测绘单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证或者通过没区得市(州)级以上测绘行政主管部门考核

E.丁级测绘单位应当通过县级以上测绘行政主管部门考核

82.中外合资企业申请测绘资质应当具备的条件有()

A.符合测绘法以及外商投资的法律法规的有关规定

B.符合《测绘资质管理规定》的有关要求

C.中方控股

D.已经依法进行企业登记，并取得中华人民共和国法人资格

E.申请的测绘业务涉及其他有关部门的取得相应部门的批准

83.合同法规定，中外合资企业的当事人订立.履行合同应当()

A.遵守法律.行政法规 B.尊重社会公德

C.不得扰乱社会公共秩序 D.不得祸害社会公共利益

E.适用外方所在国法律解决纠纷

84.地图编制出版管理条例规定，编制地图应当符合的要求有()

A.选用最新的地图作为编制基础，并及时补充或者更改现状变化得内容

B.正确反映各要素的地理位置.形态.名称及相互关系

C.按照统一的表示方法绘制

D.具备符合地图使用目的的有关数据和专业内容

E.地图的比列尺符合国家规定

85.某城市建立相对独立的平面坐标系统，申请人应当依法向测绘行政主管部门提交的申请材料有()

A.《建立相对独立的平面坐标系统申请书》

B.立项批准文件

C.申请建立相对独立的平面坐标系统的区域内以及周边地区现有坐标系统的情况

D.该市人民政府同意建立该系统的文件

E.工程项目申请人的有效身份证明

86.根据《测绘标准化工作管理办法》，下列情形中，可以制定测绘标准化指导性技术文件有()

A.国家基本比列尺地图，公众版地图及其测绘方法，过程，质量，管理等方面的技术要求

B.采用国际标准化组织以及其他国际组织的技术报告

C.国家基础测绘项目及有关重大专项实施中，没有国家标准和行业标准而又需要统一的术要求

D.技术尚在发展中，需要有相应的标准文件引导其发展或者具有标准化价值。尚不能制定为标准的

E.测绘术语，分类，模式，代号，代码，符号，图式，图例等技术要求

87.《测绘计量管理行办法》规定，测绘单位使用未经检定，或者检定不合格或者超过检定周期的测绘计量器具进行测绘生产的，测绘行政主管部门可以采取的处理措施有()

A.测绘成果不予验收 B.没收测绘成果

C.测绘成果不准使用 D.没收测绘仪器 E.成果质量监督检验时作不合格处理

88.根据《测绘生产质量管理规定》，下列测绘单位中，应当设立质量管理或者质量检查机构的有()

A.甲级测绘资质单位 B.乙级测绘资质单位

C.丙级测绘资质单位 D.丁级测绘资质单位 E.测绘监理单位

89.下列情形中，应当无偿提供测绘成果的有()

A.基础测绘成果用于国家机关决策的

B.国家投资完成的非基础测绘成果用于国家机关决策的 C.基础测绘成功用于社会公益性事业的

D.国家投资完成的非基础测绘成果用于社会公益性事业的 E.基础测绘成果用于导航电子地图制作的、90.下列地理信息中，属于国家重要地理信息数据有()

A.国家版图的地势

B.领土，领海，连区，专属经济区面积

C.国家版图的重要特征点

D.国家岛礁的数量和面积

E.经依法批准的相邻的设区市(州)之间的界线长度

91.地方人民政府建议审核公布重要地理信息数据时，应当向国务院测绘行政部门提交的书面材料有()

A.建议人基本情况

B.重要地理信息数据的详细数据成果资料

C.重要地理信息数据获取的技术方案

D.重要地理信息数据验收评估的有关材料

E.所提供资料真实性的证明

92.建设永久测量标志，应当遵守的基本规定有()

A.使用国家规定的测绘基础的测绘标准

B.选择有利于测量标志长期保护和管理的点位

C.地图标志占用土地的范围不超过500平方米

D.应当对永久性测量标志设立明确标记

E.委托当地有关单位指派专人负责保管

93.根据《测绘作业人员安全规范》，测绘人员应当事先征得有关部门的统一，了解当地民情和社会治安等情况后，方可进入作业地区的有()

A.军事要地 B.边境，少数民族地区

C.城市建设区 D.林区，自然保护区 E.基本农田保护区

94.根据《测绘技术总结编写规定》，测绘技术总结的主要组成内容有()

A.概述 B.技术设计执行情况 C.检查验收意见

D.成果质量说明和评价 E.上缴和归档的成果及资料清单

95.根据《测绘产品检查验收规定》，可以作为测绘产品检查验收依据的文件有()

A.有关的测绘任务书

B.有关的法规和技术标准

C.测绘项目承担单位的质量管理制度

D.技术设计书和有关技术规定

E.测绘项目合同书或委托检查验收文件

96.根据《测绘技术总结编写规定》，下列内容中，属于上缴和归档的测绘成果及其资料清单内容的有()

A.测绘成果名称、数量、类型 B.测绘项目技术设计书

C.测绘资质证书复印件 D.质量检查报告

E.测绘人员测绘作业复印证件

97.1：2000地形图数字航空摄影测量任务，一般应编制的专业技术设计有()

A飞行质量 B.影像质量

C.压平检测 D.相片数量 E.摄影面积

98、下列内容中，属于常规胶片航空摄影主要检查项的有()

A.飞行质量 B.影像质量

C.压平检测 D.相片数量 E.摄影面积

99、关于测绘计量仪器检定的说法，正确的有()

A.测绘单位使用的测绘仪器须经周期检定合格，方可用于测绘生产

B.教学示范用测绘仪器可以免检，无需向测绘主管部门登记，即可使用

C.教学示范用测绘仪器经检定合格后可用于测绘生产

D.测绘仪器只要经周期检定，无论是否合格，均可再用于测绘生产

E.测绘仪器经国家权威科研机构检测合格后即可用于测绘生产100、2000版ISO9000质量管理体系标准的质量管理原则有()。

A.经济原则 B.以顾客为关注焦点原则

C.强制管理原则 D.全员参与原则 E.持续改进原则

参考答案：

1~5 BDBBA 6~10 BADBC 11~15 ACACD 16~20 BBABA

21~25 CABBA 26~30 AACAC 31~35 DDCAB 36~40 DDCBC

41~45 DAABD 46~50 CADBC 51~55 AABBC 56~60 BAADB

61~65 CBCAB 66~70 ABBDD 71~75 BDCAB 76~80 DCDDB

BC 82 BCD 83ACD 84ABC 85ABE 86BCD 87ACE 88ABE 89ABCD

90BD 91AE 92ABC 93BD 94ABE 95BCD 96AB 97ACE 98ABC

篇3：社会工作师法规难点

新律师法对律师参与刑事诉讼程序的规定主要见于第四章——律师的业务和权利、义务, 其中与刑事诉讼程序有关的又主要集中于第33、34、35条的规定。第33条主要规定了律师的会见权;第34条主要规定了律师的阅卷权;第35条主要规定了律师的调查取证权。

1.1 会见权

《律师法》第33条规定:“犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措之日起, 受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函, 有权会见犯罪嫌疑人、被告人, 并了解有关案件情况。律师会见犯罪嫌疑人、被告人, 不被监听。”从该条文可以看出, 律师在侦查阶段的作用和职能有了新的变化。

一是律师介入刑事案件的时间提前。刑事诉讼法第96条规定的时间为:犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施后;而新律师法规定为:犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起。两者相比, 少了一个“后”字, 表明律师介入刑事诉讼时间的提前。

二是会见内容方面得到扩大。新律师法规定的会见内容是“了解有关案件情况”, 扩大了律师对嫌疑人帮助范围, 嫌疑人如果对所托律师足够信任, 可以向律师坦诚所涉案的全部事实。代理律师只要不是故意仿造证据、掩盖事实, 就在给予委托人应对性的帮助方面不受限制。

1.2 阅卷权

《律师法》第34条规定:“受委托的律师自案件审查起诉之日, 有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料。受委托的律师自案件被人民法院受理之日起, 有权查阅、摘抄和复制与案件有关的所有材料。”从这条看出, 律师查阅的包括犯罪嫌疑人供述、证人证言等指控证据, 而不再只限于技术性鉴定材料。

根据《刑事诉讼法》第36条规定, 辩护律师只有从审查起诉阶段起才能查阅案卷材料。但是, 律师在审查起诉阶段所能看到的材料仅限于拘留、逮捕、移送起诉意见书等法律手续、诉讼文书和相关的技术性鉴定资料。除此之外, 诸如物证、书证、证人证言、犯罪嫌疑人的陈述和辩解、检查勘验笔录、被害人陈述、视听资料等证据, 律师则一概不能看到。而新律师法34条的规定无疑放宽了阅卷的范围, 不仅将律师阅读案卷材料的时间提前到审查起诉阶段, 而且明确阅卷范围包括嫌疑人供述、证人证言、被害人陈诉、书证、物证, 以及诉讼文书和技术性证据材料, 别且规定到法院审判阶段律师可以看指控犯罪的所有材料。

1.3 调查取证权

从新《律师法》和《刑事诉讼法》的相关规定看, 二者的主要区别在于前者扩大了律师的会见权、阅卷权和调查取证权。那既然存在冲突, 在解决相关问题上, 《律师法》和《刑事诉讼法》应该适用哪一个呢?笔者认为, 两法存在冲突的时候, 应遵循“新法优于旧法”和“特别法优于普通法”的原则进行适用, 也就是说, 应当适用《律师法》。在涉及非原则性法律问题上, 应按照新法取代旧法的原则, 适用新法。具体到律师会见嫌疑人及调查取证的权利来说, 如果《刑事诉讼法》与《律师法》相关条款出现冲突, 应以《律师法》为准。

2 新律师法对侦查工作的影响

新《律师法》自颁布以来已经实行近两年, 就总体而言, 喜忧参半, 既取得了一定的成效, 同时也暴露出一些问题。但不可否认的是, 法制的总趋势是向前的, 对律师权利的限制和设置的障碍逐渐减少, 对犯罪侦查工作的实施带来了巨大的挑战。

2.1 对传统“由供到证”侦查模式的冲击

我国传统上一直沿用由供到证的侦查模式, 其具体含义是“侦查机关在掌握了一定的犯罪线索后, 立即讯问犯罪嫌疑人, 然后再以犯罪嫌疑人的供述为线索收集其他证据。如果收集的其他证据与犯罪嫌疑人的口供有出入, 就继续讯问犯罪嫌疑人。整个刑事侦查活动基本上都是围绕犯罪嫌疑人的口供而进行的。”但随着时代的发展, 我国的侦查模式开始向由证到供的模式转变, 处于一个转型时期。随着新律师法实施, 律师介入侦查程序的权利越来越大, 犯罪嫌疑人权利保护意识越来越强, 保护途径越来越多的情况下, 这种口供中心主义的传统侦查模式将会举步艰难, 从而失去其应有的效果。

2.2 讯问难度增加, 言辞证据的客观性和稳定性减弱

由于客观原因, 言辞证据本身证明力就不强, 由于人的因素, 言辞证据不可避免的存在虚假或失真的瑕疵。新律师法赋予律师更大的调查取证权, 持有“三证”便可以独立调查取证。律师在对证人进行调查取证时, 询问侧重点与侦查机关并不完全一致, 证人所作的陈述也就会存在差异, 特别是在某些不正确的引导之下, 一些证人可能基于某些考虑或是基于某些压力等原因, 对已作证言经厉害分析有可能发生心理动摇, 会出现证言不断反复, 甚至作虚假的证言。讯问拓展线索难以保密, 侦查行为的保密期限缩短

新《律师法》规定律师有权到检察机关阅卷, 而公安在移送审查起诉之前却无法知晓律师掌握证据的情况。同时, 律师介入侦查活动时间的提前, 基于律师法的规定, 侦查人员从犯罪嫌疑人处获得的线索实质上已无密可保, 虽然我们从理念上相信律师基于其职业道德的要求, 会保守案件秘密。但如果出现李庄案这样的情况, 或者双方对线索的“秘密性”认定不一, 侦查机关所掌握的一些线索将会被泄露或暴露出来, 特别是涉及案件审判的相关线索, 使情况更加复杂。

3 公安机关侦查部门应对新律师法的对策

3.1 改变侦查体制, 建立“大刑侦格局”

我国当前的侦查体制是多重领导、上下无序的体制, 这种体制的最大弊端就是上一级侦查机关不能有效地指挥下一级侦查机关, 名为“领导”, 实为“指导”, 造成各自为战、互不干扰, 极大地影响了对刑事案件, 特别是对重特大案件的侦破实施有效的组织和指挥。若要改变目前这种无序化、条块分割的状态, 首先建立“大刑侦格局”, 改善现行的侦查管理体制, 变多重领导为侦查内部的垂直力道, 使侦查机关在全国范围内统一出来, 在整体上发挥集团优势, 弥补单兵或少数侦查部门联合侦破的尴尬局面。

3.2 彻底转变传统观念, 实行“由证到供”的侦查模式

律师权利的扩大对侦查机关的侦查手段和侦查水平提出了更高要求, 促使侦查机关提高收集口供以外的其他证据能力, 要求侦查部门加快执法能力建设, 建立“由证到供”的侦查模式。

新《律师法》的出台为其提供了一个契机, 实践证明, 这种“由证到供”的侦查模式在西方发达国家取得了良好效果。因此, 侦查工作只有确实改变迷信口供、围绕口供收集其他证据的办案模式, 才能对律师的介入不存芥蒂, 才不会担心律师介入侦查与犯罪嫌疑人自由交流可能带来的负面影响。虽然这一侦查模式无疑会增加侦查工作的难度, 侦查人员只要有充分的思想准备, 通过完善侦查措施和手段就可以真正实现这一转变。

3.3 更新侦查理念, 加强机关沟通配合

新《律师法》对关于律师三大权利的细化, 使侦查部门的侦查工作面临新的挑战。因此, 作为刑事侦查人员必须更新理念, 否则将陷于被动。

首先, 从侧重惩罚犯罪向惩罚犯罪与保障人权二者平衡兼顾转换。惩罚犯罪自古以来就是刑事诉讼活动的主题和基本任务, 也是刑事诉讼的应有之意, 但近来人权观念在我国也不断深入人心, 也促使我们侦查工作要顺应时代的发展。第二, 注重实体正义, 又要注重程序正义。面对新《律师法》, 侦查人员必须抛弃以往重实体, 轻程序的观念, 抛弃“群众运动式”的执法习惯, 严格依照法定程序行使侦查权力。通过保护犯罪嫌疑人、被告人的人权来实现社会正义, 维护程序的公正性。最后, 强化侦控一体化, 实现部门无障碍交流配合。加强与公诉机关的沟通, 建立“协助式”的检警关系, 开创案前合议机制。

3.4 拓展侦查手段, 完善讯问策略, 强化取证能力

社会在进步, 诉讼制度在发展, 查处犯罪的侦查手段也应随之改变, 如今办案还停留在一支笔、一张纸的办案方式上是不行的。尽管有了录音录像, 但这也只是记录讯问的过程和记录方式的改变, 在直接获取证据方面无实质性的变化。而律师介入诉讼, 自由与犯罪嫌疑人交流, 过去的侦查方式受到了限制, 必须有新的更加科学、规范、有效的侦查手段。

首先, 大力发展应用侦查科学技术, 如:物证技术、情报收集技术等, 这些科学技术将成为今后的顺利侦破案件的基础。同时, 为秘密侦查立法, 发展秘密侦查技术, 开拓侦查取证的新途径, 强化取证能力。

其次, 高度重视首次讯问, 完善讯问策略和方法。首次讯问开展得顺利与否直接决定后期侦查工作的开展, 首次讯问中犯罪嫌疑人的供述和辩解还没有受到律师的点拨和影响, 出现被外界“污染”现象的可能性比较低。因此要高度重视对首次讯问的策划, 注意审慎决策, 通过强化审讯预案的制定、审讯谋略的运用, 从而更好的确保讯问效率和效果。

第三, 更加注重外围调查取证和完善固定证据, 减少对口供的依赖。我们必须更加注重外围调查取证工作, 不断提高收集口供以外其他证据的能力, 综合运用法律规定的各种措施和手段, 在不同的地点、范围内, 组织力量对两个或两个以上的相关调查对象或案件事实同时进行取证, 充分收集证据材料, 综合审查判断各证据的关联性, 及时补充完善证据, 用声像、文字等证据形式予以固定, 将其本身所具有固定和补强证明力的功能得以最大、最优的利用, 以减少证据变化的可能性。

3.5 建设新型队伍, 推进刑警职业化

自2002年司法制度改革后, 我国的法官、检察官、律师等从业人员一律要求通过“国家司法考试”。虽然在现阶段公务员警察招考加强了对警察各方面素质的考核, 但不可否认的是, 公安队伍的法律素质和法、检、律等部门和人员比较相对较差。而刑侦干警又必须和他们同台竞技, 因此公安要突出重点建设刑侦队伍, 推进刑警职业化建设。

首先, 注重刑侦队伍的专业结构。我们必须要把各种优秀的人才吸引、充实到刑侦队伍。让刑侦从单一走向多元, 变成一支多学科相结合的科技队伍。

其次, 引入竞争激励机制, 推行侦查员等级制度。从工作实绩、纪律作风、破案率等各个方面进行考核, 确立每位侦查员的等级并且和工资级别相挂钩, 这样可以适当缓解压力、增强侦查动力。

3.6 协调探索, 积极呼吁立法

面对《律师法》实施后的困难我们要以科学的方法审视问题, 协调探索, 无法解决的要积极呼吁, 争取在修改《刑事诉讼法》时将问题迎刃而解。比如, 可向立法机关呼吁, 增加强化侦查工作的措施和手段, 增设强制证人作证制度, 完善证人保护和豁免制度等。另外还可以探索, 在公诉权运行机制中建立一种司法机关主导的刑事案件诉前合意机制。

参考文献

[1]徐静村.21世纪中国刑事程序改革研究[M].北京:法律出版社, 2003.

[2]龙宗智.徘徊于传统与现代之间-中国刑事诉讼法再修改研究[M].北京:法律出版社, 2005.

篇4：社会执业律师法律援助工作初探

关键词：执业律师；法律援助；法律援助

一、社会执业律师法律援助工作的作用

法律援助的对象是社会弱势群体，国家的法律援助机构协调相关律师为其进行法律帮助，同时相应减少或者免除法律援助费用。法律援助的责任人是政府，义务提供服务人是执业律师。法律面前人人平等，但是通过法律渠道解决问题也需要一定的经费。然而社会上有一部分弱势群体没有支付费用的能力，这就使得其无法通过自身努力来保障自己的法律权益。法律援助的初衷就是为这些弱势群体服务，从而真正实现法律面前人人平等。当今社会的市场经济氛围，使得大众的个人利益最大化心理增强，這就增加了利益纠纷案件的数量。在这种社会形势下，国家要全面依法治国，通过法律手段来解决问题，从而避免利益纷争引起的社会秩序紊乱。

依法治国背景下，人民的法律意识逐渐增强。当下社会主要建设者是八零后和九零后，这个群体是在我国法律体制较为健全的时代下成长起来的，其自幼就有一定的法律观念，并且受到过良好的教育。全面平均受教育程度提高，法律意识增强，其对法律援助的需求亦更为强烈。所以，执业律师法律援助工作是国家法制和公民法律意识增强的产物，加强对社会执业律师法律援助工作的推进，有利于保护广大人民群众的根本利益。

二、促进社会执业律师法律援助工作的方法

1.加强经费保障，拓宽筹资渠道

我国现已基本建成了中央、省和同级财政分担费用的法律援助经费保障体制。面对困难群众日益增长的法律援助需求，法律援助经费仍需进一步提高。此外，还应吸纳社会资金，争取社会捐助，多渠道多方法地筹集法律援助资金。例如，可以出台相关的政策，通过捐资法律援助来减免企业税收。随着我国小康社会的全面建成，社会上物质生活匮乏的人群减少，普及九年义务教育和减免中职学费，失学儿童的学费捐助需求也就在减少。当下社会中需要关注的是弱势群体的合法利益保护，所以具有捐资意向的企业可以向着法律援助方向转变。再如，可以借用名人效应，通过公益事业来募集法律援助善款。著名演员徐静蕾自制缝纫工艺品进行义卖，所得善款用于退伍军人和妇女及老年人的公益活动。对于这些具有社会责任感的明星，社会和政府相关部门要予以表彰，从而促进具有社会影响力的明星加入到法律援助的事业中来。一方面能够募集资金，另一方面也可以对法律援助行为进行宣传。与此同时，还可以尝试在部分地区制定一项低于社会律师收费标准，但包含适当的律师服务费的办案补贴标准，以吸引更多的社会执业律师办理法律援助案件。

2.扩大法律援助范围，提高律师参与法律援助的程度

随着社会的发展，应结合各地实际情况，将经济水平高于当地法律援助经济困难标准但低于城镇居民最低工资的群众纳入受援人的范围，并将征地拆迁补偿纠纷，工伤、医疗、交通事故等与民生紧密相关的事项纳入法律援助的范围。社会生活的形式和内容收到生产力和大众意识形态的影响，所以发生了众多的变化。近几年来，建筑企业中的施工人员生命安全、医疗卫生中的医疗事故和交通运输负荷增加的车辆惨案逐渐增多。这些状况都说明了大众需要的法律援助种类已经发生变化。法律援助的目的是为弱势群体提供帮助，当下社会纠纷案件的性质发生改变，就要调整法律援助的服务内容以满足人民群众需要。

3.丰富法律援助工作形式，提供及时有效的服务

法律援助机构可加强与律师事务所的合作，定期组织高水平、高素质的社会执业律师进社区、街道、农村，为困难群众提供法律服务，满足其法律需求。建立法律援助律师信息库，依据律师特长分类，按需指派或有受援人自主选择适合的律师提供法律援助服务。为了满足群众对法律援助的需求，执业律师的援助形式也要多种多样。从获取信息的方式上分，法律援助对象可以分为两类，一是面对面获取法律指导的群众，二是网民。为此，法律援助的形式也要有所突破。例如，法律援助机构组织执业律师进社区、进学校、进军营、进监狱、进看守所等等，为有需要的群众提供服务，有条件的地区可以建立法律援助网上服务平台，进一步提高法律援助的及时性和有效性。

4.加强监管，提高法律服务质量

法律援助的对象是困难群众和社会弱势群体，他们的权益能否被有效地保护直接关系到经济发展和社会和谐稳定。要保证法律援助案件能得到及时有效地解决，就必须对法律援助案件的办理质量进行科学地监管。对于积极配合监管，高质量办理法律援助案件的社会执业律师，给予相应的奖励，树立良好的社会律师形象。由于法律援助过程中，执业律师是义务服务。所以要加强对其服务质量的监督，从而避免部分职业道德素养不高的工作人员，在法律援助过程中流于形式，无法为群众提供有效的帮助。监管方法多种多样，可以从正反两个方面着手进行。一方面，要通过对其负责的案件进展情况进行跟踪，检查其法律援助工作质量；同时要对被援助人进行服务反馈调查。另一方面，要对在法律援助工作中表现突出的执业律师进行表彰，并且与其职业发展晋升联系起来，从而促进职业律师法律援助工作质量的提升。

三、结语

综上所述，法律援助对于健全社会发展和全面实现依法治国有重要作用。然而，执业律师在进行法律援助时也面对一些问题，从而影响了我国执业律师法律援助的发展进程。因此，社会法律援助机构和执业律师以及其他相关结构都要予以该问题高度关注，从而推进执业律师法律援助工作的开展。全面深化改革背景下，社会各个层面都要进行调整，从而为社会职业律师的法律援助工作提供便利，从而实现全面依法治国。

参考文献：

[1]李婉琳，杨小瑜.民族地区基层法律援助存在的障碍及对策[J].新西部（理论版），2016（12）

[2]陈小鲁.农村法律援助的现状与对策[J].人民论坛，2016（02）