《2011年公路监理考试合同管理》复习题

《2011年公路监理考试合同管理》复习题（通用8篇）

篇1：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

《合同管理》复习题

【复习题1】某公路工程项目，建设单位通过公开招标与通途路桥工程总公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。通途路桥工程总公司将施工任务下达给该公司的第二分公司承担。事后，第二分公司又与海天建筑公司签订了分包合同，由该建筑公司分包部分路基的施工任务，合同金额660万元。合同工程于2009年4月20日正式开工。2009年6月10日交通主管部门在对该工程项目施工质量检查中，发现海天建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。该建筑公司不予理睬。6月24日途通路桥工程总公司向海天建筑公司下达停工通知，责令其停工。该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，于6月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答以下问题：

1．该案例中总承包合同及分包合同是否有效？若无效，请说明原因。

2．无效合同应由哪个机构确认？

3．交通主管部门是否有权责令海天建筑公司停工？

4．该施工合同纠纷的法律责任如何解决？

【复习题 2】某一级公路工程施工项目投资总额为1.5亿元人民币。该项目的建设单位按照法律规定，采用公开招标的方式选择承包人。招标文件按照《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招标文件规定接受联合体投标。针对在招标及施工过程中的以下情况或事件回答问题：

情况1：就该项目是否应采取公开招标的方式选择承包人，在当地曾经引起争议。一部分人认为，该项目不适宜进行招标，应直接将其委托给某施工单位。另一部分人认为，该项目应采用邀请招标。

情况2：该公路工程施工项目初步设计文件已获上级主管部门审批，项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。项目建设所需的资金1.5亿元人民币由两部分组成，其中自筹的5000万元已经到位，其余1亿元向银行贷款。目前项目法人正在和银行就有关贷款事宜进行谈判，谈判结果尚不能确定。在这种情况下，招标人决定对该项目进行公开招标。

情况3：招标文件对联合体投标有以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体协议经招标人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级；

（3）联合体各方可以再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程数量必须超过总工程数量的30%；

（6）联合体各方应分别按照招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金应由联合体各方分别递交；

（8）以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按招标文件的规定签署并加盖联合体牵头人单位章。

（9）联合体中标的，联合体各方应分别与发包人签订合同协议书。

（10）联合体各成员在履行合同过程中负有连带的和各自的法律责任。

（11）合同签订后，在履行的过程中，联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

【问题】

（1）上述公路工程施工项目是否应通过招标的方式选择承包人？为什么？

（1）公路工程施工招标的项目应当具备什么条件？

（3）符合什么样的条件的公路工程施工项目可以进行邀请招标？

（2）试分析上述项目是否可以进行招标？为什么？

（5）试逐条分析招标文件对联合体投标的规定是否正确？若不正确，请说明理由。

（6）请写出投标文件的组成。

【复习题3】某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。

而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：

①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障；

②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸；

③8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。试解答下列问题：

（1）由于供砂距离的增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗？为什么？

（2）若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？

（3）由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经监理人核准发包人批准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？（按合同约定，发包人在补偿承包人的各项费用时均不考虑利润）

【复习题4】某高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。发包人委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下费用索赔和工期索赔事件（假设要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际）

（1）施工期间，承包人发现由监理人提供的施工图纸有错误，并及时书面通知监理人。监理人接到通知后经复核确认该施工图纸存在错误。监理人就此通知发包人和承包人。发包人于是要求设计单位修改。由于图纸修改造成停工10天。承包人提出延长工期10天和补偿费用1万元的索赔要求。

（2）施工期间因下雨，为确保路基填筑质量，总监理工程师下达暂时停工令，共停工10天。其中连续6天出现

低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续4天出现50年一遇特大暴雨。承包人提出延长工期10天和补偿费用2万元的索赔要求。

（3）施工过程中，现场周围居民称承包人施工噪音对他们造成干扰，阻止承包人的混凝土浇筑工作。承包人提出延长工期5天和补偿费用1万元的索赔要求。

问题：

（1）试逐条分析承包人提出的索赔要求是否合理？监理人将如何处理？

（2）试说明施工监理与合同管理之间的关系。

【复习题5】某公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程施工过程中发生以下事件： 事件1：该合同工程量清单中有桥台背回填子目，其土方数量为450m3，但没有单价。施工中承包人按要求完成了该桥台背回填，实际完成的工程量为460m3，且质量合格。

事件2：某段填方路基施工已经完成，经检查验收合格。由于当地突发强烈地震，使路基变形开裂，并造成承包人的施工机械设备受到严重损坏。

试问：

1.事件1中，承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。试分析监理人的做法是否合理？为什么？

2.事件2中，地震的发生是否属于不可抗力？试说明不可抗力风险责任的分担原则。

3.事件2中，地震的发生造成路基的损坏及承包人施工机械设备的损坏该有哪一方承担？

【复习题6】某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已到位，银行贷款预计在2010年7月30到位。2010年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2010年5月10日完成。该市考虑到项目工期急迫，于是决定于2010年3月19日进行施工招标。该项目施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试回答以下问题：

（1）公路工程施工招标的条件有那些？

（2）本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？

（3）在何种情况下，公路工程项目经批准可以采用邀请招标方式进行招标？

（4）招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由

【复习题7】某公路工程项目采用平行承发包的模式，业主分别与甲承包人和乙承包人签订施工承包合同，业主委托某监理单位实施该项目施工监理，并与之签订监理合同。甲承包人在经监理工程师审查报经业主批准后，将其承包工程的一部分分包出去。在该公路工程施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此损失乙承包人要求索赔。

试回答以下问题：

（1）乙承包人应如何向谁提出索赔？

（2）各当事人的合同关系如何？

（3）在该事件中，各当事人的索赔关系如何？

（4）在该索赔事件处理过程中监理工程师的作用是什么？

【复习题8】某高速公路项目，施工合同采用标准施工招标文件，业主委托监理工程师进行施工监理。该工程施工过程中，陆续发生了如下事件：

（1）在进行某段路基施工时，因下雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一

遇特大暴雨，承包人在2006年10月20日向业主提交了工程延期和费用索赔申请报告，要求业主给予5天的工期补偿及相关费用10万元。

（2）某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包人为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，计划在夜间加班进行混凝土浇筑，该报告得到了监理工程师的批准。但在施工过程中，现场周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常休息，阻止承包人在夜间进行施工，致使该段挡墙没能按批准的计划工期完工，并将会影响整个工程的工期推迟5天完成。承包人在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了工程延期和费用索赔意向书，要求业主给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。

针对上述两项事件，该承包人提出的工程延期和费用索赔要求是否成立？为什么？

【复习题9】某公路施工合同工程量清单中有桥台背回填这一细目，其土方数量为450m3，但没有单价。施工中承包人按要求完成了该桥台背回填，实际完成的工程量为460m3，且质量合同。承包人就该细目提出的计量支付申请被监理工程师拒绝。试分析监理工程师的做法是否合理？为什么？

【复习题10】山西大运高速公路某隧道工程在一煤矿附近，施工中承包人提出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工。对此，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包人提出的索赔是否成立？为什么？

【复习题11】某公路工程，业主通过公开招标和承包人签订了施工合同。承包人进入现场施工以后，认为地下水位太高，挖土排水困难，因而挖土费用远远高出投标时的报价。另外，承包人认为砂石填料远距太远，用于运输的费用太高。就此，承包人向业主提出费用索赔和工程延期。试问监理工程师应如何处理？

【复习题12】某公路工程土方施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前一个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了较多坚硬岩石，开挖工作困难，造成实际生产率比原计划低很多，经测算影响工期2个月。由于施工速度减慢，使得部分工程拖到雨季进行施工，又影响工期1个月，为此承包人提出索赔。

试回答以下问题：

1.该项施工索赔能否成立？为什么？

2.该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪些？

3.承包人应提供哪些索赔文件和索赔证据？

【复习题13】某公路工程项目招标文件中提供的采石场距工地5公里，但开工后该采石场石料不符合要求，承包人只能从另一处距公里20公里采石场采石。

施工期间在关键线路上因以下原因发生了临时停工：7月20日至26日承包人的施工设备出现故障，应于7月24日提供给承包人的图纸直到8月10日才提供，8月7日到8月12日工地下了罕见的特大暴雨，造成了8月11日到8月14日该地区供电全面中断。

试回答以下问题：

1.承包人认为石料运距增加，费用增加，提出索赔，监理工程师能否批准这一要求？为什么？

2.在索赔计算中，承包人要求设备窝工损失按台班价格计算，人工窝工损失按日工资标准计算是否合理？应该怎样计算？

3.计算应批准的工期延期天数。

【参考答案】问题1：该索赔不能成立。原因是承包人应对自己报价的正确性和完备性负责，在投标阶段承包人应进行现场考察，实际了解石料的品质、储量以及运距，发生的问题应该是一个有经验的承包人能够合理预见的，因此承包人自己承担责任。

问题2：不合理。因窝工闲置设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括转运费。人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这部分损失，而且只计算成本费用，不包括利润。

问题3：7月20日至7月26日出现的承包人设备故障，属于承包人的风险，不予延期。7月27日至8月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主承担的风险，应延长工期14天。8月10日至8月12日的特大暴雨属于不可抗力，双方共同承担风险，应延长工期3天。8月13日到8月14日的停电为业主承担的风险，应延长工期2天，总计延长工期19天。

：

【复习题14】某公路附属工程1000平方米边坡绿化工程采取公开招标，某承包人经过竞标低价中标，并于业主签订了固定总价合同。合同工期为3个月。业主在承包人进入施工现场后，因资金紧张，无法如期支付工程款，口头要求承包人暂停施工一个月。承包人也口头答应。在交工验收时业主发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时业主认为承包人延迟交付工程，应按合同扣除逾期违约赔偿金。承包人认为临时停工是业主要求的，承包人为了赶工期才出现的质量问题，因此延误责任不在承包人一方。业主认为临时停工和不顺延工期是当时承包人同意的，承包人应履行承诺，承担违约责任。

试回答以下问题：

（1）该工程采用固定总价合同是否合适？

（2）试分析承包人和业主的看法是否正确？为什么？

【复习题15】某公路在施工过程中发生了以下事件，承包人提出索赔。

1.开工后由于征地拆迁的问题，施工受到当地群众的阻挠。

2.基坑开挖的时候，发现地下水位过高，挖土排水困难，增加了基坑支护费用。

3.某隐蔽工程前经监理工程师检查验收合格，然后覆盖，但某日有人举报该隐蔽工程存在偷工减料质量问题，监理工程师要求承包人再揭露该隐蔽工程重新检验，检验后质量符合规范要求，并重新覆盖。

4.招标时候业主提供了采石场和运距，但施工中发现石料不合格，承包人重新选择采石场，但运距增加，运费提高了。

请问监理工程师如何处理承包人提出的索赔？

【复习题16】某公路项目准备进行施工招标，该项目法人已经依法组建，出版设计已经被批准，但项目资金还未落实。招标人委托招标代理人编制了两个标底，分别用于本地和外地投标人投标评定。业主对投标人就招标文件所提问题均统一进行了书面澄清，并组织了现场考察。在投标截止日期前10天，业主通知所有投标人，告知由于某种原因决定把某项工程从招标范围内删除。请问：

1.公路施工招标应具备哪些条件？

2.该项目招标过程中存在哪些问题？

【复习题17】某路基土石方工程，建设单位与承包商依法签订了施工合同。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据监理工程师审批的工程量报表中的工程量进行结算。

【问题】（1）：简述计量的原则；

（2）：在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30cm填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？

（3）在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？

【复习题18】在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：○1业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；○2在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；○36~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；○4在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按正常索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损

失的申请。作为监理工程师，应如何处理？

以上所有问题没有给答案，请打开 查看交流。里面是各个试题，已经有人回答，大家一起去交流答案。

更多请在论坛 中交流。

篇2：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

点知识

4公路监理师考试网 更新：2011-6-5 编辑：花开依然爱

32交工验收与缺陷责任期监理工作的主要任务

1、审查交工验收申请

2、评定工程质量与编制监理工作报告

3、参加交工验收

4、签认交工结账证书

5、缺陷责任期的监理在合同的缺陷责任期内，监理工程师应检查施工单位剩余工程的实施情况，巡视检查已完工程;记录发生的工程缺陷，指示施工单位修复，并对工程缺陷发生的原因、责任及修复费用进行调查、确认、督促施工单位按合同规定完成竣工资料

6、签发缺陷责任终止证书

7、签发最后支付证书

8、参加工程竣工验收33监理计划的内容：

1、工程项目概况

2、监理工作依据、范围、内容、目标、3、项目监理机构的组织形式、各部门及人员岗位职责、人员配备及进退场计划

4、监理工作的方法及措施

5、监理工作制度

6、监理程序及表格

7、监理设施

8、监理设备的配备及进退场计划监理计划的作用

1、指导项目监理机构全面开展监理工作

2、是主管机关对监理单位实施监叔管理的依据

3、是建设单位确认监理单位是否履行监理合同的主要依据

4、是施工单位配合监理单位开展监理工作的依据

5、是监理单位重要的存档资料

34监理细则的内容：

1、总则主要说明该监理细则适用的项目或专业、监理细则编制的依据，负责该项目或专业的监理人员及职责分工，适用该工程范围内使用的技术标准、规程、规范等

2、开工审批内容和程序主要是明确监理细则所涉及的单位工程、分项及分部工程开工审批程序及开工申请的内容

3、施工过程监理：主要说明施工过程中监理机构的监督管理的方法监理指令、通知的下达、质量进度施工安全环保费用等不符合要求时的处理及其他问题的处理4质量进度施工安全环保费用监理的内容重点与难点措施及方法与步骤

5、合同其他事项管理与信息管理的主要内容方法与程序

6、交工验收与缺陷责任期监理工作内容重点难点方法与措施

7、监理报告与报表格式

8、其他需包括的内容

35监理细则的作用在监理计划的基础上对监理工作如何做的具体化和补充它起着具体指导监理实施的作用

1、监理工作实施的技术依据

2、监理人员的职责与分工的依据

3、监理实施的工作计划监理方案的作用是监理投标人通过监理方案，使建设单位认识到该监理单位能胜任该项目的监理工作以及采用监理单位制定的监理方案能满足建设单位委托的监理工作要求，进而赢得竞争，承揽监理业务，在监理合同签定后作为编制监理计划的基础，为建设单位审核监理计划的依据59工期、质量、费用的关系 答：质量保证下，进度快，增加了直接投资，但工程提前交付使用，投资效益高;速度减慢，虽可提高质量，但不能完成进度计划，简介费用增加。在正常费用条件下，加快进度，质量不能保证，引起返工，影响进度，增加分返工费用。

36工地会议的类型、目的、组织和内容

类型——第一次工地例会、工地例会，现场协调会目的——

1、第一次工地例会：在于监理工程师对工程开工前的各项准备工作进行全面的检查，确保工程实施有一个良好的开端。工地会议：在于监理工程师对工程实施过程中的进度、质量、费用的执行情况进行全面

检查，为正确决策提供依据，确保工程顺利进行。

现场协调会：在于监理工程师对日常或经常性的施工活动进行检查、协调和落实。使监理工作与施工活动密切结合。

第一次工地会议组织与内容 第一次工地会议应在工程正式开工前召开。总监办应事先将会议议程及有关事项通知建设单位、施工单位、及其他有关单位并作好会议准备。会议应由总监理工程师主持，建设单位、施工单位法定代表人或授权代表必须出席。各方在工程项目中担任主要职务的人员及分包单位负责人应参加会议，第一次工地会议应邀请质量监督部门参加

2、会议内容各方应介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。

2、施工单位应陈述开工的各项准备情况;监理工程师应就施工准备以及安全、环保等予以评述

3、建设单位应就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明

4、监理单位应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明

5、监理工作师应就监理程序、质量和安全事故报告程序、报表格式、函件往来程序、工地例会等进行说明

6、总监理工程师进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措施

工地例会应由总监理工程师或驻地监理工程师主持，每月召开一次建设单位代表和施工单位现场主要负责人及三方有关人员参加 会议内容

1、检查上次会议议定事项的落实情况

2、审查工程进度主要是审查讨论关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策

3、审查现场情况主要是审查现场机械材料劳动力的数额以及对进度和质量的适应情况并提出解决措施

4、审查工程质量主要是针对工程缺陷和质量事故，就执行标准规范、施工工艺、检查验收等方面提出存在的问题进行讨论并提出解决措施

5、审查工程费用事宜主要是材料设备预付款、价格调整、计量与支付申请的审核、暂定金额、计日工、期中支付等存在的问题及初步的处理意见或意向

6、审查安全事项、主要审查讨论对施工中发生的安全事故或隐藏的不安全因素以及执行有关安全法律法规和工程建设强制性标准等存在的问题并提出解决措施

7、审查环保事项

8、讨论施工环境

9、讨论延期与索赔

10、审议工程分包

11、其他事项

37监理月报的主要内容包括：

本月工程概述，工程质量、进度、安全、环保、支付、合同管理的其他事项的状况，合同执行情况存在的问题，本月监理工作小结等

38简述不同的工程项目承发包模式所对应的监理模式?

答：

1、平行承发包模式下的监理模式：于平行承发包模式相适应的禁例模式有两种：

(1)建设单位委托一家监理单位承担项目监理任务

这种模式要求监理单位有较强的合同管理与协调能力，并应做好全面规划工作。监理单位的项目监理组织可以组建多个监理分支机构对承包人分别实施监理。项目总监理工程师应做好总协调工作，加强横向联系，保证监理工作一体化。(2)建设单位委托多家监理单位采用这种模式，业主分别委托几家监理单位针对不同的承包人实施监理。由于建设单位分别与监理单位签定监理合同，所以各监理单位之间的相互协作与配合需要建设单位进行协调。

2、设计或施工总承包模式下的监理模式

与设计或施工总承包模式相适应的监理模式有一下两种

(1)建设单位委托一家监理单位进行全过程监理这种模式的优点是监理单位可以对设计阶段和施工阶段的阿非应、进度、质量控制统筹考虑，合理进行总体规划协调、更可是监理工程师掌握设计思路与设计意图，有利施工阶段监理工作的实施。

(2)建设单位按设计阶段或施工阶段分别委托监理单位。这种模式是按阶段分别委托监理单位进行设计阶段和施工阶段监理，各监理单位应根据设计与施工合同的要求开展监理工作。设计或施工总承包模式下的监理模式，监理工程师必须做好对分包单位资质的审查工作。

(3)工程项目总承包模式下的监理模式在工程项目总承包模式下，一般只宜委托一家监理单位进行监理。在这种模式下，监理工程师需要具备较全面的知识。

(4)工程项目总承包管理模式下的监理模式

在工程项目总承包管理模式下，建设单位宜委托一家监理单位进行监理，这样便于监理工程师对总承包合同和总承包单位进行管理。

环境保护的基本原则

1、经济建设与环境保护协调发展的原则(经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、实施、发展，环境保护设施与主体工程同时设计、实施、交付使用，经济效益环境社会效益统一的原则)

2、预防为主、防治结合的原则

3、污染者付费的原则政府对环境质量负责的原则

篇3：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

关键词：高速公路,工程监理,合同管理

0 引言

高速公路监理合同管理是指项目建设单位、施工单位及监理单位在建立经济合同关系的基础上, 联合开展项目管理, 以实现提高施工质量、缩短施工工期、降低施工成本及施工风险的目的。由于受到传统管理体制的影响, 我国高速公路监理合同管理存在一系列问题亟待解决。为此, 下文首先介绍我国高速公路监理合同管理存在的问题, 然后再举例分析高速公路监理合同管理的完善措施。

1 我国高速公路监理合同管理存在的问题

我国工程监理的起步较晚, 相关的法律法规尚不健全, 外加施工单位的技术力量并不高, 因此难免会出现问题。

1) 业主对工程监理的认识不足。目前, 大众对工程监理的认识较落后, 尤其在一些地方政府或小型的建设企业中, 管理权力高度集中, 且对监理企业的管理项目极不信任; 部分业主认为监理工作仅应对项目质量负责, 因此不重视对除质量以外的项目监理管理; 部分业主把监理单位看作下属单位, 仍采取传统的管理模式, 即采取行政指令干预监理单位的工作, 一旦出现问题, 却直接将责任归咎于监理单位。

2) 业主违规干预监理工作。高速公路建设中, 业主违规干预监理工作的行为具体表现在以下方面: a. 尽管监理单位有权审核工程建设所用的设备、材料及构配件的质量等级, 但业主却时常利用行政职权予以干预。而事实证明, 工程一旦使用与施工标准不相符的材料便容易产生质量缺陷, 并造成经济损失, 甚至引发严重的安全事故。b. 尽管监理单位具有审批工程计量的权利, 但监理单位却无法预知业主何时支付工程款, 同时也无能力干预业主拖欠工程款的行为。此时, 施工单位便会以此为由无视监理单位的意见, 从而影响监理工作的顺利开展。

3) 施工单位的技术能力差。高速公路的部分施工单位将工程违规转包或分包给技术力量薄弱的小施工单位。如此一来, 工程施工现场难免会出现违规违章的操作行为, 同时此类施工单位的项目经理普遍不具备较强的管理能力, 因此无法有效应对施工过程的突发事件, 从而使监理人员必须应对管理与技术方面引起的相关问题。

4) 监理单位整体素质不高。高速公路监理单位的整体素质并不高, 而造成此种结果的原因有三方面: a. 未严格审查所聘监理人员的任职资格, 且人员流动性大, 从而导致监理人员的素质参差不齐; b. 部分监理单位采取挂靠的方式赢得招标资格, 而实际从事监理工作的人员却不具备招标所要求的条件; c.监理单位的管理制度不健全, 导致监理工作混乱。总之, 我国高速公路监理合同管理现状不容乐观, 且无论监理单位自身或施工单位或业主, 均存在不利于监理工作有效开展的因素, 因此应当予以足够的重视。

2 高速公路监理合同管理的完善措施

现结合某高速公路在监理管理方面的成功经验, 分析如何完善我国高速公路监理合同管理工作:

1) 积极开展监理业务的建设工作, 提高监理单位的整体素质。监理业务的建设表现在以下方面: a. 按投标文件的具体要求, 挑选管理能力强、经验丰富且责任心强的专业技术干部组成专业的监理队伍; 定期组织监理人员参与专业知识培训和项目管理培训, 具体学习项目管理办法、工程监理合同管理要点及隧道施工质量控制办法等, 并在会后组织监理人员参与综合能力的笔试。b. 以规章制度约束监理人员的行为, 即监理人员必须坚持以下原则: 坚持“热情服务、严格监理”的原则; 坚持“公正、诚信、守法、科学”的原则; 坚持以人为本原则; 坚持“学习业务、不断更新知识”的原则。c. 明确各项专业的目标任务, 健全监理守则、考勤考核、监理程序等规章制度及岗位责任制, 由此将监理工作与组织和制度管理结合起来, 以推进各项工作的开展。

2) 严格执行技术规范。此高速公路全长40. 209 km, 沿线穿越崇山峻岭区域, 且隧道与桥梁折算长度约占总长的55. 7% 。可见, 此项工程的施工难度大, 且技术性强。对此, 要求实行精细化管理, 即全体参建人员及单位均参与到工程施工过程控制。在隧道施工过程, 考虑到公路沿线的山体地质条件较差, 监理单位首先严格执行技术规范, 并及时将监理过程发现的质量问题上报至总管理部门, 由总管理部门组织专家队伍根据现场调研资料制定方案, 即对隧道出口采取“注浆加固充填滑塌体+封堵地表水下渗”的施工方案, 以确保隧道工程的施工安全和施工质量。但因地表的注浆量较大, 外加工程较为隐蔽, 因此要求监理单位全天候安排人员监管地表注浆的加固质量, 同时根据混凝土罐车的称重单, 严格计量, 以保证注浆效果。

3) 严格执行监理规范。监理单位主张以制度规范来约束监理人员的监理行为, 以实现监理工作的制度化、正规化和规范化, 此举具体表现在以下方面: a. 建立完善的规章制度, 并坚持“五不准”原则, 即未批开工报告的工程不准开工、不准使用未经检验的材料设备、不准实施未被批准的工艺、不准签认未经自检的文件资料及上道工序未经检查不准继续开展下道工序施工。b. 按专业分工, 把好材料质量关、工序质量检查关、测量放样关、中间交验关及设计变更关, 同时实行“三项”管理办法, 即施工之前先备料、监理之前先自检、推广之前先抓样板。c. 跟踪管理, 即按月检查各项专业的抽检数据; 定期组织召开工程施工质量分析会, 以探讨监理或施工过程中遇到的技术难题; 按目标责任考核管理办法量化监理单位和施工单位的日常工作, 并对先进单位予以表彰, 以激励全体参建人员均能积极参与工程监理。

4) 坚持质量进度两手抓。本项工程的施工工期较紧, 因此根据工程建设工期总目标及阶段性任务期限的要求, 监理单位联合施工单位实施“高质量、高标准”的管理方案, 即一手抓质量, 一手抓进度, 以免因施工质量问题而延误工期。工程施工过程中, 总管理部门决定重新部署施工组织, 即按旬、月、年分阶段落实责任制, 以加强对施工计划的管理力度; 重新安排监理人员的工作, 并明确施工期限、施工内容、施工质量要求及检测项目, 以使各项监理工作均能落实到位。

3 结语

高速公路监理合同管理是一项保障工程如期、保质、安全完工的工作, 理应予以重视。但对于管理中存在的问题, 不仅要深究问题出现的原因, 还应结合国内外成功的经验, 采取行之有效的解决办法, 以增强我国高速公路监理合同管理能力及推进我国交通运输行业的可持续发展。

参考文献

[1]詹友.讨论高速公路工程合同管理中的计量支付工作[J].中国建材科技, 2014 (5) :324, 326.

[2]张婧.高速公路合同管理中计量与支付台账的建立和工程变更的管理分析[J].江西建材, 2015 (10) :182-183.

[3]罗柱, 张文涛.论高速公路工程合同管理中的计量支付工作[J].黑龙江交通科技, 2015 (9) :168.

[4]李艳艳.辽宁省高速公路监理工程师的合同管理[J].黑龙江科技信息, 2015 (29) :222.

[5]黄闯.高速公路监理工程师办公室标准化管理初探[J].内蒙古公路与运输, 2012 (3) :49-51.

篇4：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

关键词：公路 监理 合同管理

中图分类号：U415文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2014）12（a）-0173-01

公路建设具有周期长、投入高、环节多等特点，加之其涉及范围广、程序性比较强，所以，需要在执行现行公路技术规范的基础上，强化监理，注重合同管理，无论是对承包商还是业主而言，均是非常重要的手段。合同管理是确保工程质量与工期的有效方式，一定要予以高度重视。

1 公路监理合同管理内容

1.1 工程变更

工程变更指的就是在监理人员审查、批准并且正式下达变更命令之后，对合同文件中内容、工程项目进行形式、工程数量、质量要求的改变，所以，其涉及范围比较广。一般而言，因为工程变更具有不可预测性，所以，在公路施工中经常会对施工工期、施工成本产生一定的影响，并且和承包商及业主的利益息息相关，所以，在工程变更中，监理人员一定要严格按照合同内容执行工作。

通常情况下，工程变更均是由监理人员、承包商、业主提出的，如果要想保证变更生效，就一定要得到监理人员的批复。监理人员在了解实际情况之后，认为变更可行，就可以向业主提出申请，在其同意后予以执行；在承包商提出变更要求时，监理人员需要对其进行审查，报予业主同意后，进行正式办理；在业主提出变更要求时，监理人员需要根据合同内容执行工作，办理相关手续。因为工程变更会影响施工成本，所以，监理人员要和承包商与业主进行协商，在三方都同意后，才可以明确变更成本。

1.2 工程延期

工程延期就是指在合同内容规定中，因为非承包商自身原因导致的，经监理人员书面批准的工期延长，其不包括承包商自身原因导致的工期延误。工期延误的原因主要包括：气候条件恶劣、增加额外或者附加工作、业主导致的延误、不是承包商过失导致的延误等。

监理人员一定要在确认满足下述条件的情况下，进行工期延误受理：一是，因为非承包商的责任，工程无法按期完成；二是，出现延期之后，承包商在合同规定时间内向监理人员提交工期延误申请；三是，承包商承诺按照合同内容向监理人员提交延期资料，并且按照监理人员要求予以随时提供相关证明；四是，在延期终止之后，承包商需要在合同规定时间内，向监理人员提交延期申请。

1.3 费用索赔

费用索赔指的就是工程施工中，非承包商自身原因导致的费用损失或者增加，按照合同内容，承包商可以利用合法途径与程序，向业主提出得到额外费用的方式。监理人员在按照合同内容处理费用索赔的时候，主要分为两个步骤：查证索赔原因和核实索赔费用。在收到承包商索赔申请的时候，监理人员需要判断其是否符合合同规定，之后将承包商的原始记录、账目等资料和驻地监理人员记录进行核对，明确损失原因。在监理人员查证后，承包商提交的索赔理由成立，此时，就需要进行核实计算。

1.4 争端与仲裁

在争端管理中，根据合同内容要求，不管是承包商还是业主，均要以书面形式向监理人员提交争端事宜，并且交给对方一份副本。监理人员在收到相关通知之后，根据合同要求，对争端事宜进行调查、取证，并且作出决定，书面通知承包商与业主。在监理人员发出通知之后，承包商与业主没有在合同期限内予以仲裁，就可以按照监理人员的决定执行，完成争端事宜处理。当合同一方提出仲裁要求的时候，监理人员需要在合同期限内，进行友好调解，并且督促承包商与业主遵守合同要求，执行监理人员的决定。通常情况下，仲裁人员的裁决就是最终裁决，具有一定的约束力。

1.5 违约与工程分包

违约是多方面的，不仅有承包商的原因，还有业主的原因等，作为监理人员，一定要分清事件的原因，进行及时调解，合理解决违约事件，防止违约情况的再次发生。在合同中，合理分包主要在30%以内，监理人员一定要明确掌握分包情况，不可以放松分包人的管理，避免出现质量问题。

2 现行公路监理合同管理现状与存在的问题

2.1 合同管理意识淡薄，缺乏专业合同管理人才

近些年来，我国公路建设取得了很好的成绩，然而建设市场中普遍存在着僧多肉少的现象，导致业务承揽竞争非常激烈，很多承包商为了迎合业主要求，基本没有设立合同管理部门，并且缺乏专业合同管理人才，导致在签订合同的时候，没有贯彻落实有关法律法规，致使合同中存在着很多的问题，最后出现了相应的纠纷，影响了公路建设事业的快速发展。

2.2 合同索赔工作难度较大

在现行公路监理中，开展合同管理工作的时候，大部分承包商都忽视了合同管理工作，无法对合同索赔工作进行有效的控制，导致出现了很多索赔不合理、不公平的情况，损害了自身合同权益，削弱了自身合同地位。

3 解决公路监理合同管理问题的有效对策

3.1 培养高素质、高水平的专业合同管理人才

在现行公路监理中，合同管理人员素质参差不齐，导致管理效率不高。所以，一定要强化合同管理知识的培训，培养具有全面知识的综合性人才，并且定期开展财税法律、工程造价等知识的培训，强化对工程招投标、变更索赔、合同履行等方面的控制。除此之外，在开展合同管理工作的时候，可以采用外培、内训结合的方式，设立专门合同管理部门，规范合同管理工作，明确合同条款，不断提升监理人员的合同管理能力，保证合同管理工作的有序、全面进行。

3.2 强化合同索赔管理

索赔作为一种合同行为，对合同履行结果有着重大影响。在公路索赔中，合同管理是非常重要的组成内容，是施工企业确保自身合法权益、降低工程损失、提升经济效益的主要手段与途径。强化合同索赔管理，尤其是公路合同管理，需要具备很多专业性的知识，如经营、法律、估价等，同时还要对工程管理与公关内容进行了解，安排专门人员与设立专门机构，及时了解施工资料，深入施工现场，发现施工问题，时刻掌握施工动态，并且协助业主审核各项工程费用，强化对设计变更、现场签证等程序的控制，完善工程结算，保证公路建设事业的可持续发展。

4 结语

总而言之，在公路监理中，合同管理工作占据着十分重要的地位，所以，在对公路监理合同管理展开探讨的时候，一定要严格按照合同要求，培养具有高素质、高水平的专业合同管理人才，强化合同索赔管理，这样才可以有效完成质量监理、成本监理、进度监理的工作，实现公路建设事业的健康持续发展。

参考文献

[1]冯三平.浅谈公路工程监理及质量控制的体会[J].城市建设理论研究（电子版），2012（5）.

篇5：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

违纪类型说明：

Ⅰ类：一般违纪违规行为处理，给予当次该科目考试成绩无效的处理。

Ⅱ类：严重违纪违规行为处理，给予当次全部科目考试成绩无效处理。

Ⅲ类：严重违纪违规行为处理，给予当次全部科目考试成绩无效且2年内不得再次参加考试处理。

重新查询

姓 名： 许殿平证件号码： ***913准考证号： 08jgz20110018

篇6：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

《合同管理》讲课提纲

一、合同管理法律基础 1.合同法的一般规定

牢固树立法制观念和合同意识，认真定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。

二、建设工程监理合同管理 履行合同并以合同维权。

1)第一条为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设，制定本法。

2)第二条 本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。

3)第三条 合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。

4)第四条 当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。

5)第五条 当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

6)第六条 当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

7)第七条 当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

8)第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约

1.合同管理

监理单位受业主的委托，在项目施工期间依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工合同文件等对业主和承包商所签订的施工合同进行的管理，以期通过对施工合同文件的管理实现项目的质量、工期和投资控制目标。

2.合同管理的目的（1）提高工程建设管理水平。（2）通过合同管理以期实现项目的质量、工期和投资控制目标。

（3）通过合同管理来预防和减少合同纠纷。

3.建设监理合同管理的主要依据（1）有关法律、法规等——建筑法，质量管理条例，各种规定等。

（2）合同文件－施工合同协议书，合同条件，图纸，规范等。

（3）监理合同

4.监理人员在合同管理中的地位及作用：

（1）在施工合同和监理合同基础上代表业主。

（2）合同的履行管理——按照合同的约定，进行：投资控制、工期控制、质量控制等。

（3）合同的监督管理——（独立，公正）变更，索赔，违约与争议等。

5.施工阶段合同管理的主要工作（合同管理的主要环节）

（1）施工合同的签订管理（2）施工合同的履行管理 6.合同示范文本的说明（1）标准合同的必要（2）关于示范文本

三、建设工程监理委托合同（GF—2000—0202）

1.监理委托合同

2.委托的监理业务与工作的范围 1)协助委托人选择承包人，组织招标。

2)技术监督和检查:包括对施工质量的监理和检查等。

3)施工管理：三控制及安全等，与项目工程范围相一致.3.委托人权利

1)授予监理人权限的权利－第13条。

2)其它合同承包人的选定权－第20条。

3)委托监理工程重大事项的决定权－第21条。

4)对监理人履行合同的监督控制权－第22、23、24条。

4.监理人权利

1)监理合同中赋予监理方的权利 2)在工程实施中可行使的权力 5.委托人的义务

1)委托人应负责工程建设所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。

2)与监理人作好协调工作，派出常驻现场代表，负责与监理人联系。

3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交给他的一切事宜做出书面决定。

4)为监理人顺利履行合同义务，做好协调工作，包括：将授予监理人的监理权利及时通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

5)在双方议定的时间内，免费向监理人提供自己能够获得并与监理服务有关的一切资料。

6)为监理人驻现场机构开展正常工作提供协助服务，对监理方自备设施给予合理补偿。包括：信息、物质和人员方面。

6.监理人义务

1)认真勤奋工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

2)报派驻监理人员，报送有关资料和提供监理报告，完成合同规定的服务。

3)未征得有关方面的同意，不泄露工程有关情况及监理过程中的保密。

4)归还建设单位的财产。5)不收取监理合同以外与在监工程有关的报酬（交通部的监理规范中规定附加工作中的加班费由承包人支付）。

6)不参与建设方利益有冲突的任何活动。

7)监理过程中不泄漏委托人、设计、承包等单位申明的秘密。

8)负责合同的协调管理工作。（公正决定和作证）。

7.委托人责任

1)违约应承担相应经济损失。2)对非监理人原因造成的损失予以补偿。

3)向监理人索赔不能成立，补偿监理人相关费用支出。

8.监理人责任

1)承担附加监理工作和额外监理工作的责任－第25条。

2)过失应承担相应赔偿责任－第26条（酬金总额－税金）

3)不履行义务和职责应承担赔偿或连带赔偿责任－第5条和第26条。

4)索赔不能成立，补偿委托人相关费用支出－第28条。

5)免除责任条款（承包人原因、不可抗力）－第27条

四、建设工程施工合同（GF-1999-0201）

1.主要建设工程合同体系 2.对双方有约束力的合同文件 施工合同文件并非指某一个文件，而是有关文件的总称，通常包括：

1)订立合同时形成的文件 2)合同履行过程中形成的文件 3)对合同文件中矛盾或歧义的解释 3.发包人和承包人的工作 1)发包人的义务 2)承包人义务

4.施工过程中对材料和设备的质量

控制

1)发包人供应材料设备的到货检验 2)发包人材料设备与约定不符的处理

3)承包人采购的材料设备 4)材料设备的使用前检验 发包人供应材料设备： 承包人负责采购的材料设备： 5.施工过程中质量的监督管理 采取巡视、旁站、平行检验对承包人的施工工艺、产品质量、生产过程进行控制。

1)工程质量标准

2)不合质量要求的返工处理 3)施工过程中的检查和返工 4)隐蔽工程（隐蔽工程，中间验收）承包人自检： 共同检验： 5)重新检验 6.施工进度管理

目的在于使施工按照计划进行，以确保合同按期完成。

1)按计划施工

2)承包人修改进度计划 3)暂停施工 4)工期延误

5)工期顺延的确认程序 7.工程量的确认与支付 1)承包商付款工程量报告 2)计量 3)计量原则

4)允许调整合同价的情况 5)调整合同价款的管理程序

8.不可抗力 1)不可抗力的范围

2)不可抗力发生后的合同管理 3)不可抗力事件的合同责任（合同工期内）

委托人方面： 承包人方面： 9.变更

1)监理工程师指示的变更 2)变更程序 3)变更价款的确定 4)确定变更价款的原则 10.建设工程施工索赔

1)施工索赔的概念 2)索赔的特征 3)索赔程序

4)工程师审核索赔报告 5)工程师索赔处理决定

五、监理过程中监理员职责的履行 11.监理员职责

监理规范规定了监理员如下的职责：（有*号的为合同管理方面职责）1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。

2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。*

3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。*4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。*

5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师。

6）做好监理日记和有关的监理记。*

12.从合同管理角度监理员工作

中应注意的地方

监理基于总监负责，层层授权，分级管理，工作中应注意：

1)认真负责，尽职尽责； 2)保持必要的记录，包括填写监理日志；

3)确保资料的准确、真实，签证资料应留底；

篇7：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

A.没有按照招标文件要求提供投标担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

2.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有(AE)。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解昝应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

3.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括(BC)。

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

4.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括(BCD)。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

5.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有(ABE)。

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

6.下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有(ACD)。

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

7.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有(ACDE)。

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

8.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括(BDE)。A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

B.取得爆破作业资质证件

C.与相邻建筑物所有人进行协调

D.作好施工现场的安全防护工作

E.保护相邻建筑物

9.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括(ABC)。

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按原约定期限支付预付款

10.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则(ABD)。

A.承包人负责拆除

B.承包人承担拆除发生的费用

C.发包人承担拆除发生的费用

D.延误的工期不予顺延

篇8：《2011年公路监理考试合同管理》复习题

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、对设计投标人的资格审查不包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表

2、根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在批准后成立。A：项目建议书

B：项目可行性研究报告 C：初步设计文件 D：施工图设计文件 E：工程保险金

3、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

4、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。A：成立但不生效 B：生效但不成立

C：既不成立也不生效

D：承诺生效但合同不成立 E：专业监理

5、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天 B：提交工程竣工验收报告后28天 C：移交工程后14天

D：通过工程竣工验收后14天 E：专业监理

7、下列文件资料需要监理单位短期保存的是。A：月报总结

B：预付款报审与支付 C：月付款报审与支付

D：工程竣工决算审核意见书 E：工程保险金

8、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

9、【例3·单选题】在建设工程设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析评审的工作时间安排的进度计划是。A：各专业详细的出图计划 B：施工图设计工作进度计划 C：初步设计工作进度计划 D：设计作业进度计划 E：自我评定

10、大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用订货方式。A：市场采购 B：指定厂家 C：招标采购 D：委托采购 E：工程变更单

11、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。A：规费 B：措施费 C：直接费 D：利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

14、水泥安定性检验方法属于。

A：有关材料及其制品质量的技术标准

B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定 C：有关材料搜集方面的规定

D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程 E：工程变更单

15、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作

C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务

16、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延 B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延 D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延 E：专业监理

17、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过时，可进行合同价款调整。A：10％ B：15％ C：20％ D：25％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的__。A．对立关系 B．统一关系

C．对立统一关系

D．既不对立又不统一的关系

19、采用CM模式时．在建设工程的阶段就应当雇用具有施工经验的CM单位参与建设工程的实施过程。A：决策 B：设计 C：施工招标 D：施工

E：工程保险金

20、在某新建大学图书馆工程的综合概算中，一定包括的费用有。A：设备购置费 B：勘察设计费 C：土地使用费

D：建设单位管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、质量管理八项原则可以指导组织意在通过关注顾客的需求预期而达到__目的。A．确保顾客满足 B．改进其总体业绩

C．评定质量管理体系运行状况 D．提高领导作用

22、【例2·单选题】在某工程时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点，则说明该工作。A：总时差大于零

B：自由时差小于总时差

C：与紧后工作之间的时间间隔为零 D：为关键工作 E：自我评定

23、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。A：5 B：7 C：15 D：30 E：工程保险金

25、在工程质量控制中，监理机构应以为依据，客观、公正地处理质量问题。A：推断 B：理论 C：经验

D：数据资料 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于合同履行的一般规则说法正确的是。

A：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充

B：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行

C：价款或者报酬不明确的，按照签订合同地的市场价格履行 D：履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行 E：履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担

2、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。A：业主延误移交施工现场 B：不可抗力造成的损失

C：业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D：施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E：施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

3、工程质量控制的组织措施有。A：建立健全项目监理机构 B：协助完善质量保证体系 C：落实质量控制责任 D：完善职责分工

E：制定有关质量监督制度

4、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

5、监理工程师在工程质量事故处理中，应做好以下（）等工作。A．下达停工令

B．发出质量事故报告 C．组织审查调查报告

D．研究制定实施事故处理技术方案

E．提交“质量缺陷调查报告”

6、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

7、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有。A：工作A为关键工作 B：工作B的总时差为3天 C：工作C的总时差为2天 D：工作E的自由时差为3天 E：工作E的总时差为3天

8、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

9、工程项目竣工决算的内容有__。A．竣工结算书

B．竣工财务决算报表 C．竣工财务决算说明书 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

10、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投杯人未参加该现场考察，则__。

A．参加现场考察投标人的费用自行承担 B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担

C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

11、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

12、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

13、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

14、固定节拍流水施工的特点是__。

A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等

D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工

15、初步设计质量控制监理审核要点主要有。A：有关部门的审批意见和设计要求

B：生产技术是否先进．能否达到预计的生产规模 C：工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D：建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E：技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

16、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

17、下列属于必须进行招标的是。

A：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 B：施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在i00万元人民币以上的 E：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

18、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。A．参与监理工作人员的业务专长和经验 B．是否遵循子规范化的管理程序和方法 C．监理工作的内容和范围

D．参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E．监理招标的成功与否

19、建设投资估算方法包括__。A．生产能力指数法 B．分项详细估算法 C．扩大指标估算法

D．综合指标投资估算法 E．比例估算法

20、工程质量的特点有。A：影响因素多 B：质量隐蔽性 C：质量波动大 D：检测次数多

E：评价方法的特殊性

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

23、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括（）。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

24、施工进度计划审核的内容包括（）。

A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求 B．施工顺序的安排是否符合工艺要求 C．施工进度控制目标实现的风险分析 D．审批工程延期

E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调

25、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的

B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的