永康市广播电视网络建设工程承包合同

2024-04-27

永康市广播电视网络建设工程承包合同（共6篇）

篇1：永康市广播电视网络建设工程承包合同

永康市广播电视网络建设工程承包合同

发包方：杭州雷硕科技有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永康市广播电视网络建设工程施工及结算事项协商一致，订立本工程合同，并共同遵守下列条款。

第一条施工内容

永康市广播电视网络建设工程。

第二条工程概况及承包范围

2.1工程名称：永康市广播电视网络建设工程

2.2工程地点：永康市城镇街道

2.3工程内容及承包范围：永康市范围内镇街区广播电视站双向网改造、数字电视整体转换(包括：部分杆路、光电缆、光缆熔接、机顶盒安装、管道及零星工程的组织实施)。工程包括：五金科技工业园、芝英镇、古山镇、方岩镇、龙山镇、西溪镇、石柱镇、舟山镇、前仓镇等

2.4 承包方式:包清工

第三条质量标准

（1）本工程涉及的国家标准，行业标准： GY 5073-2005，《有线电视网络工程施工及验收规范》； GY 5076-2006，《有线广播电视光缆干线网传输设备安装验收规范》；YD 5102-2003，《长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范》等

（2）建设单位要求的其他标准、规范： a.《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》GY5212-2008（以下简称定额）；b.《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》施工机械、仪器台班费用定额及材料预算单价（第一期）GY5212-2008； c.以上未包括的内容参照通信工程的相关定额执行。d.人工费、机械费按定额价格执行，竣工结算时不予调整。

第四条合同价格及合同期限：

本合同按照 38元/工日进行结算，自2011年11月1日起

至2013年12月31日（或终止合同的条件出现时）止。

（注：永康广电提供住宿，水、电费全免。）

第五条双方权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方指派乙方负责工程施工全面管理及随工检查。

2、甲方对乙方具有管理权和调配权，乙方应接受甲方管理和调配。

3、甲方负责制定各项规章制度和考核制度，并定期或不定期对乙方进行监督检查和奖罚。

4、甲方有义务对乙方进行有关法律法规的宣传、教育和培训。

5、甲方有权对乙方及其施工队人员的违纪行为进行处罚，并可取消其承包资格或责令其辞退，触犯法律的，移交司法部门处理。

二、乙方的权利和义务：

1、负责对所承包工程全面管理和协调，配合永康广电、甲方、监理单位进行工

程质量检查和其它事宜。

2、做好施工材料的请领、检验、清点、缴料和保管工作。

3、乙方应严格按施工设计和国家施工验收标准施工，若确有必要修改设计，须书面通知设计院，经书面批准后方可实施。

4、完工后，三天内清理现场，旧料、余料清点后及时交还建设单位，并办理签证手续。

5、负责竣工资料编制，组织工程初验及竣工验收工作。

6、按建设单位规定期限内提交工程竣工资料。

7、乙方应加强施工人员教育，严禁发生偷盗电缆、通信器材等违法行为，一经发现，甲方将从乙方承包费中扣除盗窃物资估价五倍的处罚。情节严重、触犯法律的，当事人予以开除，并移交司法机关处理。

8、乙方承担相应工程费税金。

第六条工程期限

一、根据永康市广播电视网络建设工程实际需要，双方商定总工期。（按实际开工日期并在规定期限内完工）。

二、如遇下列情况，经建设方现场代表签字后，工期可协商顺延。

1.出现重大设计变更而影响进度的。

2.因随工或监理签证不及时而影响下一道工序施工的3.因人力不可抗拒的因素而延误工期。

三、施工过程中，如遇村民阻挠等外来因素影响工期并产生费用的，经由广播站站长确认签字后的联系单，将按所产生的实际费用进行结算。

第七条工程质量

一、施工过程中由于客观未能达到设计要求，乙方应增加相应的保护措施，并

经甲方确认，以确保施工质量。

二、在此期间由于施工原因所造成的质量问题由乙方负责无偿修复，如因此对

建设方造成的经济损失，乙方负责赔偿。保修与维护时间自终验合格证书

签署之日算起。

三、在保修期内，因乙方施工质量原因致使工程造成他人人身和财产损害的，乙方须承担赔偿责任。

第八条工程验收

一、隐蔽工程在具备覆盖条件后，应由建设方代表验收合格并在验收记录上

签字后方可继续施工，验收不合格，乙方整改后重新验收。

二、建设方在对乙方工程质量检查过程中，如发现乙方在施工过程中严重违

反施工规程：施工质量不符合要求，施工范围不符合施工图纸的情况，乙方必须按建设方要求，返工至达到标准，返工费用由乙方负责，并承

担延误工期的责任。

三、工程完工后，乙方必须会同甲方组织自验，并在自验合格后，按永康

市广播电视网络建设工程标准提供完整的竣工技术资料、竣工图纸、制作竣工文本，并通知建设方组织验收。

四、如果工程质量、内容符合要求，验收合格，则双方在验收证明上签字

盖章。若不合格，乙方需在建设方规定的期限内进行整改至达到验收

标准为止。

五、初步验收合格后，应根据建设方要求时限内书面提出申请终验报告，并经建设方组织工程终验，合格后双方签署终验合格证书。

第九条工程价款的支付与结算

一、合同价款：

1、永康市广播电视网络建设工程实行背靠背付款，与所有费用待与建设单位结算完成后，款项到达甲方账户15个工作日内需与乙方完成结算。

2、如乙方不能独立完成上述工作，需甲方协助的，由此所发生的人员工资及费用从乙方的承包费用中扣除。

三、乙方承包费用内容

1、承包费用包含人工费(人员养老保险金、医疗保险金等社会保险)、机械费、材料费、其他直接费、现场经费（包含现场管理费）及施工队管理费、工程初验及竣工验收费用等一切费用。

2、包括在施工过程中的所产生安全事故的一切费用。

3、承包费用中包含了非正常施工等一切风险费。要求乙方在承包费余额的分配中，要有充分的风险意识，留足风险金。

第十条违约责任

一、、施工过程中，确保安全生产，文明施工，包括警示灯、标志牌、及时清理

现场、定段开挖、遵守当地市政、交通、环卫市容等部门的规定和要求。

施工过程中由于不文明施工引起用户投诉，给建设单位和甲方造成经济损

失时，则乙方应赔偿相应经济损失。由于乙方的原因，造成与本工程沿线

各相关单位的纠纷，由乙方承担全部责任。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方

不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因此造成的一切经济

损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。在施工过

程中工程经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权

终止合同，如造成返工，视损失情况，乙方应予赔偿。

三、由于乙方恶意、随意裁剪工程建设中的材料，造成建设方损失，视损失情

况，乙方应予赔偿。

四、乙方做好材料的认领保管工作，若发生丢失遗漏，由乙方负责赔偿。

五、每周上报一次工程进度表。各工序衔接处应及时通报，以便工程部按排下

一工序及时跟进。每漏报一次应偿付给甲方单项合同总额1%的逾期违约金

六、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成（特殊情况除外），否则每逾期一天，应偿付给甲方单项合同总额的0.5%的逾期违约金。

七、乙方工程竣工五天内未提供工程竣工资料，每逾期一天应偿付给甲方单项

合同总额1%元的逾期违约金。

八、工程项目不得转包和违法分包，一旦发现甲方有权立即终止合同，并要求

乙方承担相应责任。

九、根据目前通信市场竞争的现状，乙方施工队伍在施工中必需穿戴甲方统一的工作服，不准穿戴有其他的工作服、帽等标志物。如有违约，每发现一

次扣罚单项合同总额10%的违约金。

十、由于乙方原因（如偷工减料、偷盗通信财产、聚众斗殴、赌博等严重违法

情形）造成甲方丢失市场或严重不良影响的，甲方有权没收其全部工程款，并追究全部经济损失；

第十一条安全施工

一、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产。

二、乙方必须对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗

作业。特种作业人员必须持证上岗。

三、乙方必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并

监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

四、乙方必须在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明

显的安全警示标志。

五、乙方发现按照设计图纸施工不能保障相邻建筑物、构筑物和作业人员安全

时，应当通过甲方向原设计单位提出修改设计的建议。

六、乙方必须使用有生产许可证或安全许可证并符合国家标准、行业标准的设

备和产品。

七、乙方必须严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故

隐患，对施工中发生的各类事故负完全责任并承担因此发生的费用。如甲

方为乙方承担了责任和费用，甲方有权向乙方追索；

八、发生安全事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按

照国家有关规定及时向有关部门报告并通知甲方。

九、甲方有权对乙方的安全生产情况进行检查，有权对乙方的不安全生产行为

提出警告并进行制止，直至提出处罚。

十、乙方在甲方从事通信工程施工期间，必须为下属员工办理人身意外伤害保

险；

第十二条以上未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决，如有必要补签的协议书均为

本合同的组成部分，享有同等效力。

第十三条合同生效

本合同自双方代表签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方:（盖章）乙方:（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

地址：地址：

日期：日期：

篇2：永康市广播电视网络建设工程承包合同

安康市农业广播电视学校创办于1981年，辖县区分校10所，有专职办学人员63人，专兼职教师245人。拥有固定校舍面积2919㎡，地面卫星接收站4座，各种电教设备200多台套，多媒体教室4个，音像资料库2个，实验实习基地8处。从2002年开始，市校及县区分校分别加挂农民科技教育培训中心牌子，充分发挥体系及现代远程教育优势，开展农民科技教育培训、农村富余劳动力转岗培训以及农村基层干部培训工作。

安康市农广校开办以来，从中专学历教育起步到现在的大专、本科学历教育，共开设专业25个，累计招收大、中专学员13391人，毕业7004人，结业4465人，目前在校学生1922人。毕业学员30％已走向县乡村领导岗位，70％成为农技骨干、专业示范户和致富能手，学员陈分新还光荣的当选为十六大代表。组织编印了包括种植、养殖、沼气等18项技术、15万字的《安康市绿色种养培训教材》，累计完成“绿证”培训30000人，发证10000人；跨世纪青年农民培训30000人；农业特种行业职业技能培训1505人；开展农民实用新技术培训35万人次。

主要职能：

⑴主要承担大规模的培训农村基层干部和提高农业劳动者科学文化素质的重要任务；⑵贯彻落实中、省农广校下达的各项工作任务和各项规章制度；

⑶领导、组织、协调各县（区）农广校的招生和教学管理工作，制定完善各项实施细则；⑷负责县（区）分校的教务、考务、教材、命题、制卷、评卷、学籍管理等工作；⑸负责县（区）农广校职业技能鉴定和“双证”推行工作；

⑹负责县（区）农广校教师师资培训，组织对安康市农业广播电视教育工作的调查研究和经验交流工作。

由于办学及农民科技教育培训成绩显著，安康市农广校获中、省、市表彰奖励30余次；4次获省委组织部、省农业厅先进集体奖；7次获市农业局一等奖；98年获中央校科教兴农先进集体奖；2000年农业部授予“全国广播电视教育先进集体”称号；2003年被中央校评为“全国育才兴农示范校”。

法人代表：徐家彦

地址：安康市大桥南路6号

邮编：725000

篇3：永康市广播电视网络建设工程承包合同

随着我国经济的不断发展,建筑行业也得到了空前的发展。近年来,固定资产投资行业不断发展和壮大,建筑行业在国内的GDP占比不断提高,已经成为拉动国内经济增长的主要引擎。建筑行业在国内经济中的地位越来越重要。然而,伴随着建筑行业的发展和壮大,建设工程施工合同纠纷也不断增多,包括各种超越资质承揽工程,违法分包、非法转包、阴阳合同、挂靠等违法现象。这些违法行为是导致工程质量安全事故频发的根源。

大部分重大事故经事后调查都涉及违法签订无效的建设工程施工合同,因此认定无效的建设工程施工合同,从而签订有效的施工合同,无论对合同当事人,还是对国家、集体的利益而言,都显得尤为重要。

1.1 建设工程施工合同的概念

《中华人民共和国合同法》第269条明确了建设工程合同的定义:建设工程合同是由承包人进行项目建设活动,发包人支付相应对价的合同。该条第二款采用列举式定义了建设工程合同,包括工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同,是从法学范畴定义建设工程合同。《中华人民共和国合同法》对建筑工程合同的定义是广义的。

1.2 建设工程施工合同的特点

由于建设工程施工合同起源于承揽合同,但是根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等规范建筑行业的法律和司法实务中,承揽合同与建设工程施工合同还是存在实质上的区别:首先,缔结的主体不同,在建设工程施工合同中的缔结主体是发包人和承包人,法律对二者的主体资格、资质都有严格的要求;但是在承揽合同中,缔结主体是定作人和承揽人,然而法律并没有对承揽人和定做人的主体资格做限制,既可以是法人,也可以是其他组织或者个人。建筑工程施工合同就比较严苛,除法定的解除条件出现或者具备双方约定的解除情形外,不允许随意解除合同。建设工程施工合同的订立必须是要式的。《中华人民共和国合同法》规定:建设工程合同应当以书面形式订立。

2 无效建设工程施工合同的概念及特点

无效的建设工程施工合同是指发包人与承包虽然订立了合同,但因合同欠缺生效的要件,合同不发生当事人追求的法律后果。无效的建设工程施工合同在性质上是绝对的无效,自始无效。

根据《中华人民共和国合同法》中的第五十二条规定:建设工程施工合同无效的特点与一般的无效合同相同,即成立的无效合同在形式或者内容上有违反法律的强制规定或者损害到公共利益因此被确认无效。无效的建设工程施工合同一般都具有不得履行性,都具有违法性等特点。

3 无效建设工程施工合同的典型形式

承包人不具备相应资质将导致建设工程施工合同无效。根据最高院《施工合同案件纠纷司法解释》第一条的规定,“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级”的情形应当结合《中华人民共和国合同法》第52条认定合同无效。《中华人民共和国建筑法》第二十六条也规定施工企业(承包人)必须在其资质等级许可的范围内承揽工程,禁止施工企业(承包人)以任何形式超越资质等级或借用其他施工企业名义承揽工程。这里先明确一下资质的概念。所谓资质是指个人或者单位具备了一定的技术能力或者经验等优势之后被相关机构或授权机关确认具有承接某些事项的资格。因此,建筑施工企业(承包人)也只能具备建筑行业施工资质才能开展相应的建筑承接业务。依据《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条,以及《建筑企业资质管理规定》第三条的规定,承包人必须具备相应的资质才能从事建筑活动。承包人不具备相应资质属于签订合同的主体不适格,因此确定合同无效。

不具备资质分为未取得资质和超越资质2种情形。最高院《施工合同案件纠纷司法解释》对未取得资质持完全否定态度,然而超越资质等级的情况,司法解释则网开一面。最高院《施工合同案件纠纷司法解释》第五条规定,承包人超越资质承揽工程,在工程竣工前取得相应资质的,不予按照无效合同处理。

4 违法分包的合同无效

法律对违法分包的强制性规定:《中华人民共和国合同法》的第二百七十二条“……发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人……禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位,禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。《中华人民共和国建筑法》第二十九条也做出了类似的规定:分包的工程必须在总承包合同里有约定,如果没有约定,那么分包行为就必须经过建设单位的确认;总承包单位必须自行完成施工工程的主体,主体部分无论如何不得分包;接受分包的单位不得再次把分包工程分包出去;总承包施工单位不得把分包工程分包给没有资质的单位。只要违反上述规定,分包合同就认定为无效。

5 建设工程无效合同认定中存在的问题与建议

5.1 存在的问题

虽然我国制定了严格的资质许可制度,但是这一制度在实践过程中,没能取得制度设计的初衷。国家想通过资质制度的设置来提高建筑行业的准入门槛,以期达到保障工程质量、保障施工安全、维护社会公共利益的作用。出发点是好的,但是在制度的实践中没能收到预期的效果。法律对施工资质做了严格的规定,现实中也做到了绝大部分工程项目签订的工程施工合同的主体都是具有相应资质的,但是为何质量问题和安全问题仍然广泛存在呢?众所周知,在建筑行业,非法转包、违法分包、挂靠等现象遍地开花。其实合同承包主体与实际施工分离,资质制度俨然成为摆设,根本起不到保障工程质量和社会公共利益的作用。资质管理制度还滋生了大量违法行为。由于法律对资质管理的强制规定,施工单位被迫花费大量的时间、精力和资金去申报、升级或维持资质。制度中规定施工企业相关资质注册专业人员的数量,为此不但产生了挂靠市场,使得人证分离(取得专业资格的个人并不在注册单位工作),还滋生施工领域的腐败现象。比如,一些有施工资质的企业没有能力承揽到工程,而且并不一定有相应的人力、财力去实施工程,然而另一些没有资质的单位或者个人,其不但有一定的资金和实力去完成工程,而且有能力承揽到工程,但却苦于没有相应的施工企业资质,而且自行去申办资质的时间、资金等成本大且未必能申办成功。这样,就必然产生非法转包、挂靠等扰乱建筑市场的现象,从而致使建筑工程质量与安全更无保障。

5.2 挂靠行为

挂靠行为是指建筑施工企业或者个人(挂靠人)以其他建筑施工企业(被挂靠人)的名义承包工程的行为。挂靠行为是不具备相应资质将导致建设工程施工合同无效的特殊形式,因为挂靠行为在形式上表面是合法的。《中华人民共和国建筑法》规定:禁止建筑施工企业允许其他单位或者个人使用其企业资质、执照,以其企业的名义承揽工程。《中华人民共和国建筑法》第26条规定:凡属于出借、转让或其他方式以本企业名义承揽工程的均属于挂靠工程。《建设工程质量管理条例》第25条也有类似的规定。因此,挂靠行为是无效行为,签订的合同当然无效。

结合即将施行的住房与城乡建设部颁布的《建筑工程施工转包、违法分包等违法行为认定查处管理办法》,挂靠行为主要有以下7种情形。第一种情形为施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的;第二种情形为应当由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件、工程设备及施工机械设备,有其他单位或个人采购、租赁,或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明,又不能进行合理解释并提供材料证明的;第三种情形为有资质的施工单位互相借用资质承揽工程,包括资质等级低的借用资质等级高的,资质等级高的借用资质等级低的,相同资质等级互相借用的;第四这种情形为实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致,由不能进行合理解释并提供材料证明的;第五种情形为劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包单位、专业承包单位或专业分包单位的;第六种情形为专业分包单位不是该工程的总承包单位或专业承包单位的,但建设单位依约作为发包单位的除外;第七种情形为没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。以上情形是最常见的挂靠行为。

5.3 改革建议

我国的资质许可管理模式,是计划经济时代的产物。不可否认其在我国经济发展中曾发挥了极大作用,但随着我国市场经济的确立,僵化的资质管理制度已逐渐不能适应市场的需要。此制度的继续存在值得商榷。国外不少发达国家在建筑市场并没有采取资质许可模式,少数的发达国家如日本只对政府投资的工程采用资质管理模式。国外的这2种模式主要是通过市场自身的调控作用,淘汰了竞争力不足的企业,从而达到规范市场的作用。我国应该弱化资质管理模式,只当作参考的因素,逐步与国际接轨,乃至取消该制度。建立建筑行业的市场机制,从自身机制的竞争中不断淘汰不合格的承包人。取而代之建立一种企业信用管理制度,增加企业不讲信用的违约成本;完善配套的履约担保制度和建筑行业的保险制度,从而增加社会救济面。总而言之,充分发挥市场竞争机制的作用,从而适应市场的需求,从根本上保障建筑工程的质量与安全。

6 建设工程施工合同无效的处理

建设工程施工合同尚未履行被确认无效的,此种情况在实践中处理起来比较简单。首先双方当事人不能就此无效合同做出继续履行,其次依据《中华人民共和国合同法》第42条的规定:“……在订立合同过程中……给对方造成损失的,应当承担赔偿损害责任”“合同不符合法定的生效条件而被确认为无效、被变更或者被撤销,给对方造成损失的,应承担缔约过失责任。”尚未履行的无效合同,双方按照缔约过失来承担责任。通过过错认定,然后有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失,如果双方均存在过错的,则依据各自过错的大小来承当相应的过错责任。《中华人民共和国合同法司法解释二》第八条也对缔约过失的赔偿责任做出了进一步的明确。不过值得注意的是,缔约过失行为所造成的损失不应包括因合同成立和生效所应获得而未获得的各种利益。是否受损害及受损害的大小,采用“谁主张谁举证”的民事诉讼规则,受到损失的一方应对其受损失的情况负举证责任。基本的赔偿认定应当考虑3个方面的要素:第一,要有损害事实。第二,要存在过错;过错主要包括过失或者故意。导致建设工程合同无效过错的表现形式主要有违反现行法律或行政法规的效力性强制性规定,采取胁迫欺诈等方式迫使对方和自己签订建设工程施工合同。双方串通故意违法的时候,就不存在过错了。在双方故意违法的情况下,即使双方遭受了损失,任何一方也不得请求对方赔偿。第三,过错行为与损害事实之间有因果关系。

7 结论

无效的建设工程施工合同涉及的法律错综复杂。建设工程施工合同无效后一般会引起各种合同纠纷,而且往往是涉及面广、专业性强、利益纷争错综复杂的纠纷。目前,我国建筑行业中工程质量问题层出不穷,违法交易等现象不断扰乱建筑市场,以致安全事故频发甚至引起超重大事故。因此,认定无效的建设工程施工合同,从而签订有效的施工合同,无论对合同当事人,还是对国家、集体的利益而言,都显得尤为重要。

本文结合实证案例及法院在实践中出现的无效建设工程施工合同的一般情形及特殊情形,对无效建设工程施工合同中因欠缺资质而造成无效的认定及应承担的法律责任做了比较详细的论述,期待能给无效的建设工程施工合同纠纷案件的审理提供帮助,期待建筑领域的相关当事人能从中趋利避害。

摘要：文章就建设工程合同的无效情形和承包人欠缺资质而导致合同无效的具体状况,以及合同无效的处理方式做简要的论述。

关键词：无效的建设工程施工合同,资质,认定

参考文献

[1]马可健.建设工程合同无效的认定及法律责任解析[J].建筑,2008(11).

[2]田洪峰.论建设工程施工合同与承揽合同的区别[EB/OL].https://www.baidu.com.2010-11-01.

[3]江平.民法学[M].第1版.北京:中国政法大学出版社,2007:692.

[4]王家福.民法债权[M].北京:法律出版社,2005:337.

[5]朱树英.工程合同实务问答[M].北京:法律出版社,2011.

[6]耿林.强制规范与合同效力[M].中国民主法制出版社,2009.

[7]李显冬.案例民法学总论[M].北京:中国法制出版社,2012.

篇4：如何推进广播电视覆盖工程建设

1广电覆盖工程建设相关问题

1.1广播电视覆盖工程建设机房的老化与安装不符合规范

在工程建设过程中, 会出现机房老化的的情况, 造成这种问题的原因是台站设施陈旧, 发射设备得不到保护, 致使部分设备无法合理运转。在安装的过程中, 部分机房距离发射天线较远, 使信号传递过程中出现功率损耗, 导致无线覆盖区域的群众不能及时收听到广播电视节目。此外, 机房的使用面积不足以满足几套节目的发射, 机房的防风防潮设计不合理, 都使无线覆盖区域存在盲点。

1.2线路缺乏维护

加强对设备的维护也是推进广播电视覆盖工程的重要举措。在工程的建设中, 施工人员通常只注意施工质量, 对后期线路的维护缺乏重视, 导致广播电视覆盖工程存在问题。在无线覆盖工程中, 缺乏对无线信号的维护, 设备安装后没有及时对其进行检测, 缺乏数据收集, 缺乏对信号发射设备的防护, 致使发射信号受到其他信号的影响, 出现不稳定现象。防雷工作做得不彻底, 雷电是一种人类无法控制的自然现象, 也会对无线信号产生影响, 尤其在高点设立的无线发射设备, 如果没有相应的避雷措施, 十分容易遭受雷击, 对设备造成损坏, 产生不必要的损失。无线信号发射设备一般处于野外, 周围环境恶劣, 常年风吹日晒, 非常容易损坏, 因此对线路进行维护十分重要。

1.3部分居民对广播电视覆盖工程的重视程度不够

广播电视覆盖工程主要涉及县级城市和农村, 是一项庞大的工程, 需要得到人民群众的支持。工程的建设会产生成本和资金的投入, 因此在工程实施的过程中会对居民收取一定的网络电视费用, 部分偏远地区的居民生活艰苦, 在广播电视等文化事业中不愿意投入, 这给广播电视覆盖工程的推广带来了难度。政府应加强农村广播电视公共服务的基础工程建设宣传, 改变居民的思想, 加大对文化事业的投入, 合理配置优化文化公共资源, 这对提高我国广播电视覆盖率具有重要意义。

1.4广播电视覆盖工程建设的验收和监管存在问题

无线覆盖工程的验收工作十分复杂, 为了确保安装系统各个部分的质量, 建设方需要提供检测所需的仪器, 由各台站对整个无线覆盖工程进行调试, 将验收报告提交广电总局。因为广播电视覆盖工程验收工作复杂烦琐, 在实施过程中, 验收人员为了减少负担, 对验收的内容不全面, 应付了事, 给工程埋下了隐患。广播电视覆盖工程的建设涉及的领域广泛, 需要大量的设备和各种资源, 在利益的驱使下难免会出现建设方偷工减料的现象, 阻碍了广播电视覆盖工程的建设。作为改善民生、促进社会精神文明建设的工程项目, 政府单位和公安机构等都需要充分发挥自身的主观能动性, 在相互合作的基础上促进工程项目的顺利实施。

2加强广播电视覆盖工程建设的有效途径

2.1严格保证工程建设质量

广播电视覆盖工程的质量关系着今后工程的推广, 要充分考虑机房的建设要求, 机房的使用面积要大, 机房距离发射天线要近, 这样才能提高信号传递的效率。机房还要考虑防水防电, 尽可能地将机房建立在高地, 并采取一些避雷措施, 防止设备被雷电损坏, 确保人员的安全。在无线信号设备建立之后, 要注意对无线线路的保护和检测, 对数据进行收集, 分析可能出现的问题, 防患于未然。政府要对施工方案和施工质量进行严格管理监督, 确保施工进度和施工质量。

2.2做好广播电视覆盖工程维护工作

广播电视无线覆盖工程的建设推广不仅取决于工程建设的质量, 后期的工程维护工作也是建设人员必须重视的内容。技术维护工作在广播电视覆盖工作中扮演着重要角色, 机房里有大量的电气设备, 要注意机房防水防潮设计, 确保设备安全, 有效保护机房设施。可以委托专业的施工队伍进行配电系统的安装, 确保发射质量。做好对广播电视覆盖工程的监管, 设立专门的设备维护岗位, 实施严格的设备维护管理制度, 定期对机房设备进行检查和维护, 保证发射功率的稳定和无线信号传播的连续性。

2.3提高技术水平

广播电视覆盖工程的目标是确保电视节目流畅、高质量的播出, 这些都离不开现代先进科学技术的支持。先进科学技术的支撑是资金的投入, 政府要加大对广播电视覆盖工程的资金投入, 引进先进的技术, 保证广播电视覆盖工程基础设施建设。提高技术水平, 适应当前广播电视工作的要求, 吸引并培养一批高水平、高素质的技术人才。技术维护工作具有很强的实践性, 对于实践岗位的工作人员, 要实施严格的上岗制度和岗前培训工作, 提高人才专业能力和工作能力。

2.4加强广播电视覆盖工程的组织保障工作

要加强组织领导, 做好宣传工作。建立健全的监督机制, 避免在工程实施过程中出现违法和不合理施工情况。要落实考评制度, 做到权责分明, 避免工作人员消极怠工, 影响广播电视覆盖工程的施工进度。财务部门要加强资金管理, 做好技术培训, 鼓励当地人员积极学习相关专业技术, 掌握基本的维修方法与工作原理, 为无线发射覆盖工作的顺利开展提供技术支持。

3结语

在广播电视覆盖工程建设的过程中, 仍然存在不重视设备维护、监管验收不合理等问题。我们要积极响应国家对广播电视无线覆盖工程的建设要求, 继续加强对广播电视覆盖工程的建设分析, 不断改进, 促进广播电视事业的持续发展。

参考文献

[1]闫威.提高农村广播电视覆盖存在的问题与解决措施[J].西部广播电视, 2013, (12) :109-110.

[2]刘迎利.提高农村广播电视覆盖的有效途径及存在问题对策[J].黑龙江科技信息, 2013, (18) :71-72.

[3]范晓龙.新形势下做好广播电视覆盖工程的思考[J].民营科技, 2012, (12) :140-141.

篇5：永康市广播电视网络建设工程承包合同

1. 建设工程合同的分类。

工程合同通常都贯穿于工程项目的整个建设过程中, 尤其是大、中型建设项目, 需要从立项开始经历一个异常繁杂的过程。我国建设工程中合同类型可分为以下4种。

(1) 建筑工程勘察设计合同。建设项目的项目责任人要在与设计单位代表完成事前的勘察及设计任务后, 明确责任双方的权利及义务, 合同内容通常涉及有关的基础资料、勘察设计文件、质量控制要求及实体工程造价等。

(2) 建设工程委托监理合同。建设单位派请具有相关资质的监理机构代表为权利代表, 对工程项目实体建设过程进行全程监督与管理。签订的建设工程委托监理合同的内容一般涉及监理对象、双方责任主体的权利以及其他一些相关的内容, 而合同要求的工作内容是通过监理机构为建设项目提供高质量的技术服务。

(3) 建设工程承包施工合同。建设工程承包施工合同是承包责任人履行施工任务的依据性文件, 其内容主要包括工程范围、施工工期、开工与竣工时间、工程施工质量及验收标准、工程造价成本、技术资料的交付时间、材料及设备的供应、质量保修范围、保质期和双方互相协作条款等。

(4) 建设工程物资采购合同。建设工程项目的物资采购合同具有一般合同的法律约束力, 它指的是具有平等主体的自然法人、其他物资组织之间为实现建设工程项目的物资买卖关系而建立的关于供求双方相互权利与义务关系的文本协议。

2. 建设工程合同的管理内容。

在我国建设工程项目从立项开工到竣工检查过程中, 工程合同管理工作需做到以下几点。

(1) 建立工程合同管理的体系及管理制度, 同时建立健全相关的合同管理档案制度。

(2) 在建立工程合同签订关系之前, 需持以认真严谨的工作态度, 以事前做好相应的市场预测、资讯调研等准备工作。

(3) 在工程合同签订中, 需要进行严格管理。由于签订工程合同是一种法律行为, 签字双方要担负一定的权责, 责任双方必须以严谨的态度拟定合同的内容条款, 同时确保工程合同的合法、公平原则。

(4) 在责任双方签订工程合同后, 要认真履行合同相关的内容要求, 按照合同内容对在建设过程中发生的相关变更索赔事件和合同纠纷事件予以及时处理。

3. 建设工程合同管理要求。

建设工程合同需要合法的管理与维护, 以防范在建设工程中出现的合同风险, 这也对相应的工程合同管理工作提出了一定要求。签订工程合同的主体必须具有相应的法人资质, 并且要求法人必须是能够独立承担风险责任的企业组织。不具有资质的其他部门、机构以及自然人不能私自签订合同。因此, 在签订合同之前应对签订合同的当事人的资质和资信能力进行全面调查, 以确保签字的法人单位有能力履约工程合同;签订的工程合同需以书面形式表达, 其内容要包括当事人的名称、住所, 合同的抬头、落款、公章以及签字当事人提供的资信情况与载明的当事人的法人名称、住址要保持一致。

二、建设工程合同在工程中的重要性及意义

1. 建设工程合同的作用。

本文, 笔者主要以建设施工合同为例分析建设工程合同在工程中的重要作用。建设施工合同是建设项目业主与承包人需共同遵守的具有法律效力的技术经济文件, 具有特殊性和繁杂性。在签订施工合同之后, 为实现工程建设目标, 建设单位与施工单位在协议中都会明确双方的相互权责与义务关系, 因此, 在履约过程中都要以施工合同的内容要求作为主要依据, 并将其作为业主单位进行项目建设, 拨付计量款, 控制施工质量、工期和成本, 以顺利促进工程建设项目活动的重要凭据。由此可见, 一份内容全面的施工合同将对实现质量、进度和成本目标起到事半功倍的效果, 同时也会对规范工程管理和提高管理效率起到较好的促进作用。

2. 建设工程合同管理措施。

(1) 建设工程合同的示范样本一般由相关的建设管理部门和行业协会联合制定, 其主要目的在于指导、规范合同当事人的合同签订, 便于合同当事人在所签订的合同中更好地明确各自的权责与义务, 以避免事后出现合同纠纷。由于建设工程合同的示范文本内容相对比较完整, 从合同风险角度来讲可有效降低风险, 分担风险也比较公开化、合理化。因此, 在实施建设工程合同管理中, 要建立健全严格的合同管理制度及其落实程序, 管理模式可操作性要强。

(2) 人是建设工程的主体。工作人员在建设工程合同管理中扮演着最为活跃的角色, 其关键性不言而喻。工程合同的管理人员应加强对自身职业道德素养和专业技术素养的提高, 在实际的管理工作中则可根据建设工程合同的特点, 总结并积累合同管理方面的经验, 从而可以在今后的工程合同管理工作中做出有利于工程建设的对策。

三、结论

篇6：永康市广播电视网络建设工程承包合同

堤线西起老城东堤头, 沿汉江高漫滩外缘, 基本平行于东坝汉江南岸布置;堤线至黄洋河河口转向黄洋河上游, 从居民集中居住点 (白庙村) 外侧绕行, 在窑沟口与河岸相接, 形成封闭防洪区域。

安康市城区东坝防洪工程布置堤线总长3633m, 其中桩号K0+000m~2+013m的2013m位于汉江南岸, 桩号K2+013m ~ 2+975m的962m圆弧堤段转向黄洋河西岸, 桩号K2+975m~ 3+633m的658m位于黄洋河高漫滩。为便于防洪堤维护和防洪抢险, 参照老城防护堤, 在防洪堤内外、侧各布置一条护堤路, 堤外护堤路长3699m, 堤内护堤路长3488m。

1河堤选型

防洪工程堤身横断面型式一般可分为直立式防洪墙和斜坡式土堤两种。本次根据地形地质条件, 按照临水面不同型式, 拟定三种堤型方案进行比选。方案一为斜坡式土堤, 方案二临水侧为加筋土挡墙, 方案三临水侧为悬臂式挡墙。

本工程根据地形、地质条件, 考虑城市规划, 结合生态和景观要求, 堤型选择方案一, 即斜坡式土堤作为推荐方案, 理由如下:

1方案一斜坡式土堤生态功能强, 堤坡便于绿化, 与滩地园林景观和黄洋河湿地可融为一体, 在视觉效果上可避免单调和整齐划一的人工痕迹;而直立式防洪墙整体生态性、美观性差。

2随着东坝片区经济社会的发展、人口和财富的积累, 其防洪标准有提升的可能。方案一斜坡式土堤便于河堤加高, 为以后提高防洪标准预留了“提升空间”。

3堤基表层为壤土, 下层为透水性很强的砂砾石层, 方案一堤基宽度较大, 相比其他方案, 堤基的渗透稳定性更好。

4堤基表层为壤土, 结构松散, 方案一的堤基应力较小且分布变化缓慢, 堤身沉降均匀, 有利于堤基和堤身的稳定和长期运行。

2方案选择

堤身横断面型式一般可分为直立式防洪墙和斜坡式土堤两种。本次根据地形地质条件, 按照临水面不同型式, 拟定三种堤型方案进行比选如下:

方案一:为斜坡式土堤。堤顶宽度10m;临水面坡度1:3, 坡面采用生态护坡, 复合土工膜防渗;背水面坡度1:2.5, 在248m高程设置2m宽马道, 坡面采用草皮护坡;堤身采用粘土和砂砾石掺和后回填碾压。

方案二:临水侧为加筋土挡墙。堤顶宽度10m;临水面采用加筋土挡墙, 顶高程与堤顶齐平, 基础埋深2m, 总高度7.5~14.5m;背水面构造和堤身回填同方案一。

方案三:临水侧为悬臂式挡墙。堤顶宽度10m;临水面采用斜坡和悬臂式挡墙复合式, 受堤基允许承载力限制, 挡墙最大高度控制为8.5m, 基础埋深2m, 挡墙顶以上为1:3生态土坡;背水面构造和堤身回填同方案一。