建筑工程施工合同范本

第一篇：建筑工程施工合同范本

电力工程施工标准施工合同范本

免费

电力工程施工标准施工合同范本

贵阳供电局文件

筑供工程字[2007]7号

关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程

与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知

局属各分、县(区)局：

为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。

本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kV及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kV及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。

附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。

分享

二○○七年七月四日

主题词：下发农网施工合同

附：

第一批农网完善化工程

与农网完善工程预备项目施工合同

范本通知

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

年 月 日年 月 日

第二篇：建筑工程施工合同范本(发包方)

建 筑 工 程 施 工 合 同 书

发 包 方： (以下简称甲方) 法定代表人：

承 包 方： 以下简称乙方) 法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况

1、甲方将 工程发包予乙方。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有《 资质证书》的企业法人(附件一《营业执照》、《资质证书》)。

2、工程施工地点：

3、工程结构：

4、承包方式： (包工包料/包工不包料/包工部分包料)。

5、工程施工内容及总价款：

施工总价款为人民币 元，大写(人民币)： ，详见附件二《报价清单》。

经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实际履行情况另行计算。除此以外，合同价格中已包括现有的施工图纸所有施工内容，项目单价、材料价格、机械价格、设备价格、费率等在实施期间应保持不变，不受市场价格波动，政策性波动而增减，即包括政策性风险，报价风险和市场风险等其他所有风险。

6、工期：共计 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。详见附件三《工程施工进度表》

二、关于材料供应的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件四《甲方提供材料、设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如约定由乙方提货的，甲方应将提货

手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出(该书面文件中应当包含甲方供应的材料、设备存在质量问题或规格差异的依据)，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方对甲方采购的材料、设备，均应用于本合同规定的工程建设，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

2、本工程由乙方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用(包括但不限于人工费、相应的材料损失费)由乙方承担，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方或乙方驻工地代表联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期的，甲、乙双方商定最终竣工日期。

6、工程验收：

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前7天通知甲方进行隐蔽工程和中间工程的验收。甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知7日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关安全生产和防火约定：

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻现场安全，防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏、人身伤害等事故发生。如遇上述情况发生，乙方应自行负责修复和赔偿，并承担由此引起的一切经济损失，如因此造成甲方损失的(包括但不限于甲方支付的赔偿金、律师费、诉讼费、公证费等)，甲方有权向乙方进行追偿。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、工程款付款方式列下表：

本合同签订后，甲方先预付第一条第五款约定工程总价款的 %(即人民币 元)于乙方，在全部完工、并经甲方验收合格后，双方对实际完成的工程任务进行结算，并由甲方支付至工程实际总价款(包含工程变更部分，如双方对于工程变更部分有争议，可共同提交审计机关进行审计)的90%，剩余10%作为工程保修款，于保修期届满之日起七日内支付完毕。

2、工程竣工验收合格后3日内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。

3、工程保修期 年。保修期从竣工验收签章之日起算。

4、乙方应凭合法有效的发票向甲方请款。

六、其它事项

1、甲方工作：

(1)甲方应在本合同签订时，向乙方提供施工图纸 份(详见附件五)，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场所滞留的设施等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)甲方有权要求乙方对不合格项目进行返工，乙方须按照甲方要求的时间无条件的进行返工，直到符合双方约定的条件。返工产生的甲方损失、费用、工期延误等由乙方承担。

(4)在本合同履行过程中，所有对工程量的追加、变更必须取得甲方的书面确认方可作为甲乙双方的结算依据。

甲方唯一授权签字代表为： 身份证号码： 。

2、乙方工作：

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

(2)指派 ，(身份证号码： )为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

(3)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

(4)办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，并承担相关费用。 (5)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

(6)属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除或由乙方另行支付甲方。

(7)乙方必须自费为其建筑行为投保建筑工程一切险(含第三者责任险)，并使之在建筑期内持续有效。所投保的建筑工程一切险(含第三者责任险)必须满足以下条件：

① 采用国内通用的建筑工程一切险(含第三者责任险)保单; ② 以甲方、乙方为被保险人; ③ 保险期限和工程期限一致;

④ 保单中的物质损失部分的投保金额须足够赔偿工程造价; ⑤ 保单中第三者责任部分的投保金额需符合甲方要求;

⑥ 保单须包含下列特别附加条款：交叉责任险条款、放弃代为求偿权条款。 ⑦ 第三者责任险应达到的最低保险额为人民币3,000,000元。

乙方在进场施工之前，需将上述保单及已付保费的凭证呈交甲方审阅，否则不得入场施工，由此造成的所有后果及损失由乙方承担。在施工期内，甲方可随时要求乙方提供保险有效及符合本合同要求的证明。如乙方未能提供存在上述有效保险的证明，甲方可禁止乙方施工或替乙方投保，所发生的保费由乙方承担。

(8)乙方负责采购材料设备的，应按照本合同约定的标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。甲方有权要求乙方提供由专业机构出示的复试复检报告。

(9)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

(10)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按合同总价款的 4 %向甲方支付违约金。累计逾期超过 7 天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价款的50%承担违约金。

3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

5、乙方具有下列情形之一，甲方有权要求解除本合同并由乙方按工程总价的 50 %向甲方支付违约金：

(一) 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二) 施工进度已经严重滞后于工程进度计划，且经甲方催告后仍未改善的;

(三) 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;

(四) 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

6、乙方不得以虚报工程量、修改结算单据、重复结算等方式骗取工程款，否则一经发现，甲方可解除合同并可按本条第5款约定要求乙方承担违约责任;情节严重的，移送司法机关处理。

八、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票或者收据，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向本合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为上海市金山区。

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。

2、施工过程中乙方不得提出终止合同，若确因客观原因无法履行合同，须向甲方以书面形式提出，经甲方同意并办理清算手续，订立终止合同协议， 方可视为本合同解除。

十、 贿赂禁止

1、合同履行期间，乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等)，否则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约金 元，同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。

2、甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员向乙方提出任何索贿要求，乙方须立即通知甲方。如果有确切证据能证明甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员存在上述非法行为，则甲方应采取适当措施保护双方的利益。

十一、其它约定：

1.

2.

3. 十

二、本合同一式__三___份，甲方二份，乙方执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

附件：

附件一《营业执照》、《资质证书》 附件二《报价清单》 附件三《工程施工进度表》 附件四《甲方提供材料、设备表》 附件五 施工图纸

(以下无正文)

甲 方： 乙 方：

(签章)

(签章)

授权代表： 授权代表：

住 址： 地 址: 电 话： 电 话: 邮 编： 邮 编：

签订日期：___年___月___日

第三篇：建筑工程施工合同

发包方：(全称)淄博沃通纸业有限公司

承包方：(全称)淄博富罗建筑工程有限公司

依照《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：部分工程

工程地点：淄博沃通纸业有限公司

工程内容：见施工图

二、施工工期：自年月日至年月日

三、质量标准：合格

四、承包方责任

1、必须按照发包方提供的图纸及资料进行施工，符合相关规范标准要求。

2、工程完工，并经过有关人员验收合格后10日内向发包方递交结算书以及有关签证和技术资料。

3、施工期间承包方严格执行有关质量安全规范规定，如出现质量安全事故，均有承包方承担责任。

4、因本厂是禁火单位，要教育职工提高防火意识及严禁吸烟动火教育，如施工需要动用火种，应向有关部门书面审批动火手续，批准后方可施工，如发现吸烟一次罚款伍佰元，并从施工费中扣除。

五、发包方责任

1、为使工程顺利施工，开工前保证三通一平。

2、因发包方设计及结构不合理在图纸会审时提出，如不改正出现的质量问题及安全事故由发包方责任。

3、发包方应提供各施工段图纸两份，如有变更应提前书面通知承包方。对工程的各个部位做好技术交底、工程量等，及时签证。

4、工程结算递交20日内必须通过承包方审计，两个月内审计完毕。

六、结算方式

1、按03《山东省建筑工程消耗量定额》，执行2010年12月份淄博市价目表，相应期《造价指南》及有关结算办法进行结算。定额人工综合工日单价执行50.00元/工日计取，如发生零工按劳务市场价格计取。

2、钢材、木材、水泥由双方同期考察，以双方认定的市场价格材料为准。

3、工程总造价中下降3%，工程排污费不计取。

七、付款方式

1、

第四篇：建筑工程施工合同

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就本工程施工事项协商一致，共同订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、合同工期：2011年 4 月 15日至2011年5 月20日。

三、质量标准：合格。

四、安全施工:乙方必须安全施工，规范操作，如发生安全事故，均有乙方负责。

五、合同价款：

六、工期延误： 无

七、工程款支付： 工程完工后一次性付清。

八、质量不合格;如有不合格的地方，由乙方返工，并承

担返工费用，直至合格为止。

九、结算：工程竣工验收合格后，经甲方审核定案价为准。

十、补充条款：变更、增减工程，在施工过程中，由甲方确定施工范围。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效，双方合同条件执行完毕、财务结清后失效。

甲方(章)：乙方(章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

2011年4月12日

第五篇：建筑工程施工合同

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现 已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双 方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程。

2、工程地点：陵水县新村曲港。

3、工程结构：设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施。

二、工程承包范围根据发包方提供的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求。乙方自备应符合施工要求 的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程。

三、合同工期

1、开工日期：XX 年11 月25 日(首批图纸到之日计算)。

2、竣工日期：XX 年1 月25 日：合同工期总日历天数：搅拌站60 天。

3、工期提前或延误按第十一条执行。

四、施工管理质量标准，乙方在本工程项目中，应严格按照国家的法律法规进行施工，并接受甲方现场管理 人员的监督，严格按照施工图纸，验收规范，保质、保量、按期、安全、文明完成本工程。工程质量必须达 到合格等级标准以上，对不符合施工规范的工程，甲方有权开出整改通知及罚款单，按轴线及部位完成质量 检验(土方开挖、模板制作、钢筋加工、钢筋绑扎、及各隐蔽部分的检验)所有砼浇筑匀要有甲方签发的浇筑 令才能浇筑施工，施工单位私自浇筑的砼，第一次罚款1000 元。第二次罚款XX 元。否则由已方负责返工， 一切经济损失及法律责任均由乙方负责。

五、合同价款(含3.3%建安税造价) l、场地平整、基础土石方开挖及回填按实际发生机械台班计算机械台班费及乙方人员管理费(含边角、松土 清理，回土分层注水夯实等)。 2.其它项日造价按海南省 XX 建筑工程综合定额计算，按定额站当期信息价调差。计算工程造价下浮3%。 取费标准按三级建筑施工企业的取费标准取费。暂定搅拌站工程造价人民币：捌拾万元正(￥：800000 元)。

3、暂定工程造价为估算价，实际发生金额按最终工工程量结合本合同的计算规定计算核定数为准。

六、付款方式 乙方工人进场动工，甲方必须预付工程造价30%的工程款给乙方做为备料及生活费用，第二次付款是乙方按 工程进度向甲方提交完成工程计量单，经甲方现场人员签名确认按完成工程量的90%拨付工程进度款，竣工 验收后拨付总造价价95%，留5%至保修期满后付清。

七、工程变更： 施工中，如甲方需要对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并提供设计变更图纸或说明，乙方应按要求 进行变更。结算时同时增、减变更工程量计算的价款。未经同意的乙方不得随便进行变更，否则乙方承担责 任。

八、竣工验收与结算工程 具备竣工验收条件的项目，乙方应提前5 天通知甲方验收，验收前应有竣工图及全套的隐蔽资料及各种质量 检验表，混凝土及钢筋必须送县检测站检测。甲方在 5 天内组织验收。验收后如有不合格部分，乙方应在 5 天内进行整改至合格为止。竣工日期以验收日期为准。

九、安全生产： 乙方必须严格按施工规范的有关要求及规定进行施工，采取安全施工的防护措施，严禁违规操作，杜绝事故 发生，确保施工安全、施工用电应配有操作证的电工、临时用电应有较好的安全防护措施，及临时用电的方 案，并对安全生产负全部责任。

十、甲、乙双方的其它职责： 甲方：

1、工程开工前，甲力应提供四份施工图文件;

2、设置项目筹建组对整个工程的施工建设进行组织协调，代表甲方履行合同;

3、按乙方提出的进度计划、保证提供所需预理件：

4、施工所需的水、电接至距离建筑物中心100m内，并保证正道路畅通;

5、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验;

6、按时拨付给乙方的工程进度款。如误期支付工程款，工期延误由甲方负责(付款时间在一星期内)。 乙方：

1、严格按照《工程承建简章》要求施工。所有进入现场的材料均要求填写记录签证取样，由甲方工程师取 样抽检送有资质的质检单位试验合格后方能使用。

2、乙方应在协议条款约定的日期，将进度及施工过程中的实际进度计划报表和工程事故提交甲方代表。

3、负责施工现场所需的照明及保卫工作。

4、己完成工程未交付前负责做好保护工作。

5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6、保证现场清洁卫生管理，交工前洁理现场垃圾，达到标准。 十

一、其它约定：

1、工期何提前一天奖励1000 元，每超期一日罚款1000 元。

2、工期延误。对以下造成竣上日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 (1)、工程量变化和设计变更。 (2)、一周内，非乙方原因停水、停电、大雨造成停工累计超过8 小时。 (3)、不可抗力。 (4)、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。 乙方在以上情况发生后 3 天内，就延误的内容和因 此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后3 天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙 方即可视为延期要求已被确认。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 十

二、违约索赔：按合同法。 十

三、在本工程总造价款拨付至80%—90%时，由甲方提供有效证明给乙方，乙方必须全额提供合法有效的 建安发票，否则延误付款及造成的工期延误由乙方承担违约责任。 十

四、本工程质保期为一年，从验收合格之日起计算保质期。本合同有未尽事宜，双方共同协商解决，如不 能解决，呈请有关部门仲裁。 十

五、本合同一式肆份，甲、乙方各执正本贰份，签章后生效。甲方(章)： 乙方(章)： 地址： 地址： 法定人代表： 法定人代表： 委托代理人： 委托代理人：