工程项目施工合同范本

第一篇：工程项目施工合同范本

电力工程施工标准施工合同范本

免费

电力工程施工标准施工合同范本

贵阳供电局文件

筑供工程字[2007]7号

关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程

与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知

局属各分、县(区)局：

为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。

本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kV及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kV及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。

附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。

分享

二○○七年七月四日

主题词：下发农网施工合同

附：

第一批农网完善化工程

与农网完善工程预备项目施工合同

范本通知

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

年 月 日年 月 日

第二篇：雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同

雨 棚 工 程 施 工 合 同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本————商场坡梯雨棚工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围及材料：

坡梯上修建雨棚，具体工程范围为坡梯露天部位和前面进出口路上。总施工面积为340平方米。工程材料为10mm阳光板，5*5方钢，防护网。

三、合同工期：

开工日期：2011年11月15日开工

竣工日期：2011年11月25日竣工。

合同工期总日历天数10天。

四、质量标准：

方钢防锈处理，板连缝防水处理。必须达到安全标准。乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，工程质量由甲方或者甲方指定的部门验收，有不合格的返工到合格为止，所有损失由乙方负责。

五、合同价款及付款方式：

乙方包工包料完成此工程。每平方米为170元，合计工程金额57700.0元(大写)：伍万柒仟柒佰元。

工程初检验收合格后一次性付清。

六、保修责任：

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、 双方共同责任：

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、 施工管理要求和安全责任：

工程承包后由乙方按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求的标准进行施工，自负盈亏 ，不得违法转包，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。甲方要做好安全防范工作，如有出现安全事故、人员伤亡、财产毁坏等由乙方承担。

九、违约责任;

由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。

十、合同生效：

本工程合同经双方共同签署后生效，双方各执一份。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日

—2—

第三篇：施工围挡工程施工合同

合同编号：

XXXX项目 施工围挡工程施工合同

甲 方： XXXX公司

乙 方：

二〇一六年 月 日

XXXX项目 施工围挡工程施工合同

甲方：XXXX公司

乙方：

甲方将XXXX项目工地围挡工程委托给乙方进行施工。为了明确责任，分工协作，互相配合，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经双方协商同意，特订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:XXXX项目施工围挡工程 工程地点: 第二条:施工范围

本工程施工范围：XXXX项目工地围挡工程

1. 全部工程(含土方开挖、混凝土基础、钢支架安装、彩板安装等，为完成该工程所需的其它辅助性工作)，具体见《围挡材料标准说明》。

2. 甲方保留对部分项目指定施工或增减部分项目的权利。乙方不得对此提出疑义/异议，并不得对此种指定提出任何形式的索赔、诉讼。

第三条：承包方式 本合同采用包工包料。 第四条：工程价款

本合同采用固定单价形式。其中：

3米高围挡，每平方米单价 ;

4米高围挡(带面板)，每平方米单价 ; 4米高围挡(不带面板)，每平方米单价 ;

1

6米高围挡，每平方米单价 。 暂定合同总价 。

说明：1.上述单价为全费用包干价，包括但不限于人工、机械、燃料、现场协调及相应的清理配合费用、措施费、管理费、利润、规费、税金等全部费用，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和除不可抗力以外的一切风险因素。该单价不随政策调整、市场波动、工程量增减等任何因素而变化，任何情况下均不得调整，作为结算的依据。

2.按实结算。 第五条：工期要求

拟定于 2016年 月 日开工，2016年 月 日竣工，工期暂定 20 个日历日。具体开竣工日期以甲方项目部工程师书面通知为准。如未按期完工，每逾期一天，乙方须按合同总价款的5‰支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第六条：质量要求

全部工程质量达到优良标准，围挡承受八级风力，抗震六级，并经甲方验收合格。

第七条：隐蔽验收和重新检验

工程具备覆盖、掩盖条件时，乙方自检合格后在隐蔽前12小时通知甲方现场负责人参加。验收合格，甲方现场负责人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内自费修改后重新验收直至验收合格，工期不予顺延且每次乙方向甲方支付违约金贰仟元，直至甲方确认该部分工程合格为止。

甲方现场负责人提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露，检验后重新覆盖或修复，检验合格，相应顺延工期;检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

2

第八条：材料检验

本工程施工图纸范围内所需的所有材料均由乙方自行采购，其价格、质量、规格、品种和材质必须按设计文件要求并把材料规格样品送甲方认可。

用于工程上的材料或设备质量必须符合现行国家质量标准或行业标准(以较高者为准)，并满足设计施工图纸的要求，并附有出厂合格证或检验单。乙方对用于工程的由乙方采购的材料、设备的质量负责，并承担相应责任。

材料进场后应在甲方、乙方双方代表共同在场情况下开箱检验，检验结果应有文字记录和双方代表签字。材料经甲方验收认可合格后方可使用，按相关规定需要做复试的材料必须经复试合格方可使用，复试费用由乙方承担。对于因运输造成的材料损失或破损，乙方应及时更换，如因更换不及时造成工期延误的责任由乙方承担。

第九条：竣工验收

本工程竣工后，乙方提出验收申请，由甲、乙双方共同进行竣工验收，工程验收通过达到合同约定标准后两天，乙方将该工程移交给甲方。

工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收达到合同约定标准，费用自理，且工期不予顺延;因此造成工期延误的，每延误一天，乙方向甲方支付贰仟元违约金，且全额赔偿因此给甲方造成的损失。

第十条：保修及保修金：

保修期限：保修期自围挡工程竣工验收合格之日起 2年。 乙方施工范围内的所有工程项目均为保修内容。

保修期间，乙方应在接到修理通知后24小时内派人修理。否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内双倍扣除，不足部分，由乙方支付。因甲方原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

乙方对在工程保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 第十条：安全、文明、环保

3

1.乙方承诺，如本合同范围施工过程中出现安全问题及人员伤亡事故，该事故不论是否是乙方自有人员，均认为是乙方的责任，该责任均由乙方承担，甲方将向乙方索赔所有的经济上及工期上的损失，乙方对损失承担赔偿责任。

2.乙方在施工过程中必须遵守济南市有关施工作息时间、安全文明施工、环境管理等的规定，因违反政府有关规定而引发的处罚、赔偿等所有责任，均由乙方承担。

3.乙方在施工过程中必须遵守济南市有关消防、交通安全、社会治安等规定，因违反政府有关规定而引发的处罚、赔偿等所有责任均由乙方承担。

4.以上安全、文明、环保施工所产生的一切费用已包含在合同价款内。 第十一条：付款方式

1. 本工程在合同签订后，付至合同总价的30%即 万元整(小写 元)。 2. 工程完工，甲方验收合格后，付至总工程款的65%，工程结算完后，付至结算总额的95%，甲方留取工程款总额的5%为工程质保金，保修期满后无质量问题，7日内无息返还剩余质量保修金。

每次付款前，乙方需提供相应金额的正式工程发票，甲方凭票付款;结算完成后甲方付款前，乙方应提供合同总价款的全额正式工程款发票，否则，甲方有权拒支付且不承担任何责任。

3.付款形式：网上银行。 第十二条：竣工结算

1. 工程结算价款=甲方最终审定的工程量(或签证单工程量)×全费用单价。

2. 工程竣工结算按经甲方(签证必须包括现场负责人及造价管理人员)签字加盖甲方公章认可的实际有效工程量和签证结算。

3.乙方在工程竣工后28天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到后3日内对以上资料的完整性进行审查、核对，无异议后对本工程进

4

行审计结算，并在三个月内审计结算完毕，审定后的结算书作为三方结算工程款的有效依据。如乙方不能按时按要求递交完整结算资料，每延期一天向甲方支付贰仟元违约金，甲方有权从应付款中直接扣除。因甲方要求工期顺延，不给予补偿。

第十三条：双方权利、义务 1.甲方权利义务： 甲方代表： 。

①甲方及工程监理负责人有权利对本工程进度、工程质量进行监督。 ②甲方有义务按照合同约定支付工程款。 2.乙方权利义务： 乙方代表：

①负责拆除及清理工程范围内一切障碍物、种植物，并严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工;

②负责自身的人身保险、施工设备保险; ③服从甲方及监理单位的施工组织管理;

④全面负责与施工有关的周围建筑物保护，如管道、地下管线、架空线缆的保护，现场安排专人指挥、专业人员上岗操作，不得违章作业。发现或挖出地下埋藏物时须立即通知甲方，不得自行处理;临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图，仔细研究后方可作业，如因私自作业挖断电缆、管道的，乙方负责修复并赔偿损失。

⑤乙方自行解决施工所需用水用电，费用由乙方承担。

⑥乙方按工程施工需要提供照明、看守、围栏或警卫等。已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

⑦乙方不能按时开工，应在约定开工日期前5天，向甲方提出延期开工的

5

合理理由，否则视为乙方违约。工期每延期1天，乙方承担工期延误给甲方造成的损失，另须支付给甲方合同金额的5%作为违约金。

第十四条：合同生效及终止

本合同自签字盖章之日起生效。完成合同约定的内容，办理完结算，结清全部款项后，本合同终止。

第十五条：争议解决方式

本合同在执行过程中出现争议，尽量协商解决;协商不成，向济南仲裁委员会申请仲裁。

第十六条：合同份数

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 住所： 住所： 法定代表人：

法定代表人： 委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话： 传真：

传真： 开户银行：

开户银行： 帐号：

帐号： 邮政编码：

邮政编码：

合同签订日期： 年 月 日

第四篇：零星工程施工合同范本

零星工程施工协议书(NO.)

发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：

应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：本工程预算价为元

(大写金额：整)(详见工程预算书)。

五、承包方式：包工包料。

六、付款方式：

合同签订后7日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。

七、结算方式：实测工程量×固定单价

八、工程工期

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。

九、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必须严格控制工期。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

十一、本协议共2 页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：工程预算书

甲 方(盖章)：

法定代表人(签字)：

签订日期：年月

乙 方(盖章)：法定代表人(签字)：签订日期：年月 2日 日

第五篇：水利工程施工合同范本

平昌县东风水库

施工合同

工程名称：

平昌县东风水库除险加固工程

发包方(简称甲方)：湖北海河水利水电有限公司(雷术才)

承包方(简称乙方)：

陈龙林

合同签订时间：

年

月

日

合同签订地点：

东风水库项目部

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条

工程概况

一、工程名称：

东风水库除险加固工程

工程地点：

平昌县泥龙乡瓦桥村

工程内容：

按照设计要求的内容

质量等级：

必须保证合格，争创优良

合同价款： 陆拾万元整(600000.00元整)

二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)

三、开工日期：

年

月

日

竣工日期：

年

月

日 总日历工期：

天

第二条

图纸

一、图纸提供套数：

套

二、图纸提供日期：

年

月

日

第三条

双方一般责任

一、甲方驻工地代表：

二、乙方驻工地代表：

三、甲方工作

1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行

监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

4、审查认可工程决算，组织工程验收。

5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

第四条

工程质量

一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书， 2

并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

第五条

合同价款

一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

第六条 材料、设备供应

一、材料、设备供应范围的划分检验：

1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

3、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

第七条

工期顺延

如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

1、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

2、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。

3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

第八条

工程款支付方式

一、工程款支付方式：银行转账。

二、工程预付款：按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。

三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

第九条

竣工与结算

一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。

1、 工程施工竣工总结及大事记;

2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。

甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

第十条

违约责任

一、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

第十一条

纠纷处理

承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

第十二条

工程保修

工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下

%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

第十三条

附则

一、本合同共

份，正本两份，副本

份，合同附件二 5

份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

发包方(章)：

地

址：

法定代表人：

委托代理人：

电

话：

合同签订日期：

承包方(章)：

地

址：

法定代表人：

委托代理人：

电

话：

年

月

日