安防工程施工合同范本

第一篇：安防工程施工合同范本

安防工程分包合同

第一条 为切实加强我市建筑工程安全生产,文明施工管理,确保安全防护,文明施工措施费用计价有标准,支付有依据,监督有办法,根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号),《建筑工程安全防护,文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[XX]89号),《广西壮族自治区建筑工程安全防护,文明施工措施费及使用管理细则》(桂建质[XX]22号)和《桂林市建设工程施工现场管理标准》,按照开展"城乡清洁工程"的要求,结合我市实际,制定本暂行办法.

第二条 本暂行办法适用于本市行政区域内各类新建,扩建,改建的房屋建筑工程(包括与其配套的线路管道和设备安装工程,装饰装修工程),市政基础设施工程,园林绿化工程和拆除工程.

第三条 本暂行办法所称建筑工程安全防护,文明施工措施费用范围,是指工程施工期间的施工作业区,办公区,生活区达到现行的建筑施工安全,文明环境与卫生标准的要求,所需购置和更新施工安全防护,文明施工设施的费用(详见附件1).由现行《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》(以下简称《费用定额》)的"建设工程费用项目的组成"中其他措施费所含的环境保护费,文明施工费,安全施工费和临时设施费组成.

第四条 建设工程质量安全监督机构在职责范围内,应按照现行标准规范及《桂林市建设工程施工现场管理标准》对施工现场安全防护,文明施工措施落实情况进行监督检查,并对建设单位支付及施工单位使用安全防护,文明施工措施费用情况进行监督.

第五条 依法进行工程招投标的项目,招标人或具有资质的中介机构在编制工程招标文件时,依照本暂行办法所列的安全防护,文明施工措施项目范围和内容,结合工程特点,按照《桂林市建设工程施工现场管理标准》及常规的施工技术方案,单独开列安全施工,文明施工,环境保护和临时设施等项目的详细清单内容,并按照以下规定指定控制措施项目总报价的费率;

投标人应当按照招标文件的报价要求,根据本暂行办法第一条的要求,结合工程特点,工期进度,作业环境,以及施工组织设计文件中制定的相应安全防护,文明施工措施方案开列清单,单独报价.

对于《费用定额》费率区间的取值:

(一) 建筑(土建)工程:根据《桂林市建设工程施工现场管理标准》及桂林市城乡清洁工程要求按最高值取值;

(二) 市政工程:按桂建管字[XX]83号文《关于调整我区建筑,安装,市政,园林绿化工程安全文明施工增加费的通知》执行;

(三) 其余工程:根据工程的实际情况取值,但不得低于最低值.

第六条 对安全防护和文明施工有特殊措施要求,未列入安全防护,文明施工措施项目清单内容的,可结合工程实际情况,依照批准的施工组织设计方案另行立项,一并计入安全防护,文明施工措施费用中.

危险性较大工程应当按照国家《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所规定的分项内容,根据经专家论证审核通过的安全专项施工方案来确定安全防护,文明施工措施项目内容.

对于基坑围护和沿街安全防护设施等有特殊措施要求,未列入安全防护,文明施工措施项目清单内容的,应另行标明项目内容.

第七条 市造价管理部门应根据建筑市场实际情况,适时测算,调整和发布建筑工程安全防护,文明施工措施费率.

第八条 安全防护,文明施工措施费用为不可竞争费用,不得作为让利因素参与竞标.建设单位,设计单位, 招标人,招标代理机构,造价咨询机构和投标人应按本办法规定,在编制,审查工程概(预)算,标底(预算控制价),投标报价和工程结算时,应按规定单独列项,足额计取安全防护,文明施工措施费用.

第十九条 总承包单位对安全防护,文明施工措施费用的使用负总责.总承包单位应按照本办法规定及施工合同约定及时向分包单位支付安全防护,文明施工措施费用.总承包单位不按本办法规定及施工合同约定及时向分包单位支付安全防护,文明施工措施费用,造成分包单位不能及时落实安全防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任.

第二十条 施工单位在投标报价时,未按本暂行办法规定在投标报价中单列安全防护,文明施工措施费用,计取费率低于本暂行办法规定标准的,不得推荐为中标候选人.

第二十一条 招标人(或中介机构)在回标分析时,应对投标人的安全防护,文明施工措施费用报价是否满足招标文件的要求作出说明.评标委员会应对投标文件的施工组织设计(方案)中安全防护,文明施工措施及措施项目清单中相关的内容与费用进行评审,特别是按《桂林市建设工程施工现场管理标准》进行评审,并按评标办法对不符合要求的作废标处理.

第二十二条 施工单位应确保安全防护,文明施工措施费用专款专用,在财务管理中单独列出安全防护,文明施工措施项目费用清单备查.施工单位应不少于每季度一次,组织安全生产,财务,预决算等相关职能部门对所属工地的安全防护,文明施工措施费用的落实情况进行检查,并有责任向建设行政主管部门反映情况.

第二十三条 施工单位挪用安全防护,文明施工措施费用,由建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止施工,并按有关规定处以挪用费用20%以上,50%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;造成事故的,按有关规定追究其法律责任,并将其违规行为及时记入信用档案.

第二十四条 工程造价咨询,招标代理,工程监理单位违反本办法,不按规定计算,审查,监理的,建设单位不按规定支付安全防护,文明施工措施费用的,施工单位不按规定落实安全防护,文明施工措施的,建设行政主管部门除按本办法规定进行处理外,还应将其违规行为及时记入信用档案.

第二十五条 安全防护,文明施工措施费用的落实情况将列于施工单位安全生产许可证,三类人员动态考核,监理单位,总监理工程师,安全监理的动态考核业绩.

第二十六条 安全防护,文明施工措施费用落实不规范的,不得评为安全质量标准化的合格工地,不得参与文明工地等评优工作的评比.

第二十七条 建设工程质量安全监督机构对施工现场进行日常监督检查时,应包括以下内容:

(一) 施工单位是否按照现行标准规范落实安全防护,文明施工措施,相关管理记录是否齐全,真实;安全防护,文明施工措施费是否按工程项目专款专用.

(二) 建设单位是否按合同规定向施工单位支付安全防护,文明施工措施费.

(三) 总分包合同中是否按规定包含安全防护,文明施工措施费用的相关内容;总承包方是否按分包合同约定向分包方支付安全防护,文明施工措施费.

(四) 监理单位是否按规定进行审查,核实,签证认可.

第二十八条 依法负有行政监督管理的部门工作人员玩忽职守,徇私舞弊,滥用职权的,应依法规给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任.

第二十九条 本暂行办法由桂林市建设与规划委员会负责解释.

第三十条 本暂行办法自XX年 5 月 1 日起执行.本暂行办法规定以外的工程项目,其安全防护,文明施工措施费计取及使用管理可以参照本暂行办法执行.

第二篇：安防监控工程合同范本

监控系统工程合同书

甲方:

乙方: 南宁市风科安防有限公司 甲方现委托南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队(以下简称乙方)承担闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。

一、工程概况

1、工程名称:闭路电视监控系统

2、工程地点:

3、工程内容:闭路电视监控系统安装调试

4、合同签订地：

二、双方的责任和义务

1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ○

2按时支付工程进度款。 ○

2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

三、工程的时间和进度

1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 10 日。

2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：

1 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工; ○

2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; ○

3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; ○

4 在安装调试中停电3小时以上或连续间歇性停电2天以上; ○

5 因甲方决策不及时而影响工程进度; ○

6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; ○

7 因不可抗力而延误工期。 ○

3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行

商定解决方法。

五、工程及工程量的变更

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认

修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方

有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必

须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。

如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

六、工程验收

1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方提供的设备，整体

工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。

3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起2日内完成系统的

验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时

未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，

甲乙双方应在3日内达成处理意见。

4、甲方收到乙方验收工程通知之日起5日内不验收，视为验收合格。

5、有关验收的一切费用由甲方负担。

6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

七、工程质量与售后服务

1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操

作和日常维护。

3、乙方对工程实行1年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承

担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保

修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户

提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。

八、工程造价

监控设备金额为：27581元(人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整)

安装调试费金额为：1654.86元(人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整)

工程总造价为：29235.86元(人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整)

九、工程付款方式

1、本合同签订之日起3日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为

定金及购臵相关工具和设备。

2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲方向乙方支付工程总造

价30%的工程进度款。

3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。

十、违约责任

1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一

方进行赔偿。

2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款

项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，

待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的

工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并

由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒

绝甲方更改设计或设备配臵的要求。

5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造

成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他

问题，由甲方承担责任。

十一、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合

同签署地人民法院提出诉讼。

十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不可分割的一部分，同

样具备法律效力。

十三、合同附则

1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最

后签署生效之协议为准。

4、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

甲方：乙方：

代表人：代表人：

联系电话：联系电话：

签订时间：年月日签订时间：年月日

第三篇：安防监控工程合同

甲方： 乙方：

甲方现委托 公司(以下简称乙方)承担电视监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：

一、工程概况：

1.工程名称：电视监控系统工程。 2.工程地址：×××××

3.工程概况：监控系统包括：设备安装、系统调试等。

二、甲乙双方的责任和义务

● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ● 施工完成后甲方一次性支付工程款

2.乙方应按双方口述提供工程所需的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

● 设备的安装调试:

三、工程时间和进度

1、自合同签订之日起，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路.

2、工程中甲方对信息点进行确认位置。

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、工程验收

1.为了保障性施工，采用完工总验收的方式。 2.工程验收标准。 ● 图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

3、双方人员进行验收，以图像清晰为标准。

七、结算方式

甲乙双方经现场协商定价为含税一次性承包价格××××× 元

十四、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。 十

五、合同生效及其它

1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(工程款付清本合同终止)。

2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附(设备)报价表〉 3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。 甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：

甲方： 乙方：

甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：

电话： 电话：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

第四篇：安防系统工程合同

智能化安防系统工程施工合同

建设单位：重庆市九龙坡区杨家坪房管所(简称甲方) 施工单位：重庆泽瑞科技有限责任公司(简称乙方)

甲方将“阳光心悦”小区B

4、B5栋智能化系统工程委托给乙方承包施工。按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑法》的规定，结合本工程具体实际，双方达成如下合同条款，以供甲乙双方共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：“阳光心悦”小区B

4、B5栋智能化系统工程

2、工程地点：重庆市九龙坡区石坪桥

3、工程范围和内容：

“阳光心悦”小区B

4、B5栋智能化系统工程范围内：

(1)楼宇非可视对讲系统所有设备(单元门口主机、物管中心管理机、户内非可视分机、单元电控锁，楼层控制设备等)安装调试，该系统线路敷设;不包含垂直通道、水平通道的线槽安装，不包括入户线管的暗埋;

(2)电梯轿厢内摄像机、单元大堂入口处摄像机线路及设备安装调试，但不包括电梯井道内的电梯专用的随行视频电缆;

(3)电梯三方对讲系统中设置于B4栋一层保安室至电梯机房的管线敷设，不包含电梯自带的对讲设备;

(4)施工期间甲方通知的其他工程内容。

4、承包方式：包工包料。

5、合同价款：暂定工程造价141912.13元，详见附件一《智能化系统配置清单及报价》。

最终以甲乙双方确定的乙方实际完成工程内容的结算价为准。该价款包括材料费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、技术措施、配合费、调试费、安全责任及安全措施费等完成承包内容和范围所需的一切费用及合理利润和相关税费。

6、工程量及计算方式：以甲方确认的设计施工图、技术(设计)变更单及现场签证单为

准进行计算。

7、本工程的配合费由甲方承担并支付给土建总包方。合同价不包括土建总包配合费。

第二条工程期限

本工程工期必须与主体工程施工期相配合,具体开工日期以甲方书面通知为准(各分期系统工程以审定的开工报告为依据，甲方应提前一周通知乙方进场)，竣工日期以不影响工程进度及用户正常使用为原则(但必须保证乙方有六十天的有效工期)，但不得晚于甲方交房前25天。

第三条工程质量检查和竣工验收

1、乙方必须严格按设计图纸、说明文书和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受

甲方现场代表的监督检查。

2、工程竣工验收， 应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并提交竣工报告与竣工图，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，需施工方向物业公司办理完相应移交手续之日起计质保期，质保期为两年。

4、已竣工未经验收工程在交工前由乙方负责保管，若甲方操作人员擅自动用造成设备损

坏由甲方负责。

5、工程完工后乙方以书面形式提请甲方验收，甲方组织有关部门进行验收。如甲方收到

告知7日内未组织验收，并未提出异议，将视为验收合格。但因不可抗力或其它特殊原因的情况下除外，甲方可与乙方重新约定验收时间。

6、乙方在工程竣工后7天内，将竣工结算文件送交甲方，甲方在接到结算文件60天内审

查完毕。

第四条双方责任

1、甲方职责

(1)指定同志为现场代表负责检查工程质量、办理工程签证，协调乙方与其他

施工单位的施工配合关系。

(2)审查智能化系统施工图设计，提出技术要求。监督安装质量，负责对隐蔽工程和工

程竣工进行验收。

(3)为乙方施工提供方便，确保工程顺利进行。

(4)按协议规定履行拨款、验收和结算事宜。

2、乙方职责：

(1)指定钟科云 同志为施工现场负责人，具体组织现场施工并处理施工现场中出现的

问题，保证施工进度及工程质量，负责与甲方协调处理施工中出现的问题。

(2)作好施工前的勘察工作，编制施工图和提交施工组织计划，按时进入施工现场，在

施工期内，作好对内对外的一切协调工作，严格按照设计要求施工，确保工程质量并按期完工。

(3)做好施工材料的采购、检查、保管及运输工作，对乙供材料质量负责，出具相应的

合格证明，并经甲方审核无误，方可投入使用。

(4)严格遵守操作规程，文明施工。加强对所属施工人员的安全生产教育，确保人身和

设备的安全。产生安全事故由乙方负责与甲方无关。

第五条工程结算依据、资料有效的约定

1、工程结算依据包括设计变更、技术变更、“施工图会审纪要”和 “施工图”、现场核

定的工程量依据、变更签证、现场签证及 “施工合同”、“未计价材料认质批价表”。

2、对工程变更涉及工程量增加的或不属于承包范围的工作内容，以变更签证和现场签证

作为结算依据;工程变更涉及工程量减少的，以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料作为结算依据。

3、变更签证、现场签证由乙方提出，经甲方现场代表、工程部负责人签字并加盖甲方公

章后方可作为结算依据。

4、工程变更签证、现场签证、现场核定的工程量依据的合法性条件：内容真实、无涂改、

无虚假。其中变更签证必须附有相关设计部门签字确认的设计变更、技术变更资料和到现场核定的符合条件的工程量依据;变更签证、现场签证必须有明确的工程内容、范围、工程款项和工程量以及小计和合计必须大小写齐全且无错误、无涂改;现场核定的工程量依据必须有明确的工程内容、范围、工程量及大小写齐全且无错误、无涂改。

5、工程变更签证、现场签证、现场核定的工程计价方法为：结算按2008年《重庆市建筑

工程计价定额》及相关配套文件编制结算，按照工程总造价下浮 10 %进行结算(其中人工价差、材料价差、安装工程未计价材料及设备费、按实计算的签证费及独立费、安全文明施工费、规费、税金不参与下浮)。人工费按《重庆建设工程造价信息》中重庆市2013年4月安装工程市场人工价格信息调整人工单价。未计价材料以乙方报批，甲方审定的材料价格为准，未报价的不计价。

第六条工程价款支付

1、工程预付款：合同签订7日内支付合同金额的20%;

2、工程进度款：设备到现场报验后7日内支付合同金额的30%;

3、竣工结算款：其余工程款款在工程竣工交验并撤出现场，交清竣工资料后，并办清工程结算和财务决算后15日内支付至结算总价的97%;

4、质保金：余款3%为质保金，两年质保期满后如无质量等问题，甲方无息一次性支付给乙方。

第七条关于材料供应的约定

1、乙方对所采购的材料设备质量负责，如因质量原因引起的一切后果及责任、损失由乙方自行承担。

2、甲方工程师如发现乙方采购、使用的材料设备不符合设计或不符合标准要求或者不符

约定的，有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，发生的一切费用由乙方承担，因

此延误的工期不予顺延。

第八条保修办法及服务承诺

1、保修期限：本工程实行两年质保。

2、系统试运行期的维护：

系统试运行期为一周，在试运行期间，由乙方派技术人员负责对用户方操作人员进行操作、技术及设备保养的培训工作。

3、系统保修期内的维修、保养：

(1)在系统保修期内，每季度进行免费系统维护与保养。如遇系统发生故障，在接到用

户方通知后(包括电话、电报、传真)，乙方维修人员在2小时内进入用户方现场 进行检修工作，并在24小时内解决问题。如因设备故障需送回厂家维修的，在送 修期间，常规备用设备由乙方提供功能相同的产品代用，如乙方无相应代用设备，则与厂家联系以最快的方式解决问题(如航空运输等)。

(2)保修期内如因系统设备质量原因造成的系统故障，由乙方负责进行免费更换及维修。

(3)因操作人员使用不当或人为损坏造成系统故障，由乙方负责提供设备，用户方需支

付更换、维修损坏设备所需的一切费用。

(4)因不可抗拒因素或人为破坏造成的系统损坏情况，不包括在保修承诺范围内。

第九条违约责任

1、甲方责任

(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，延误竣工日期，应赔偿乙方因此发生的

实际损失。

(2)工程中途停建、缓建或由于其他因甲方造成的停工，应采取措施弥补，同时，赔偿

乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机器设备调迁、材料和设备积压的实际损失。

(3)甲方不能按合同约定付款的，应承担违约责任，同时还应支付应付金额5%的违约

金，并按每日万分之五支付滞纳金。

2、乙方的责任

(1)因施工工艺影响工程质量的，乙方负责无偿返工，返工费用由乙方自行承担。

(2)因主材质量影响工程质量的，乙方应予无偿返工调换， 直至达到验收要求，返工费

用由乙方自行承担，并承担因此造成的其他相关工种返工的责任。因产品质量造成人员损害的，一切责任由乙方承担。

(3)保修期内乙方未按合同约定按时进行回访或保修，甲方可自行安排维修，所发生的

费用由乙方承担。

(4)乙方未按合同约定的工期按期完工，应承担违约责任同时还应支付合同总价款5%的

违约金，并按每日万分之五支付滞纳金。若影响甲方按期交房应承担违约责任并赔偿甲方因此发生的一切损失。

第十条其它

1、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向当地人民法院

起诉。

2、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜或未言明事项，按《中华人民共和国合同法》相

关规定执行，也可根据具体情况拟定补充协议。

3、本合同壹式陆份，其中甲、乙双方各执叁份，自签字盖章之日起生效。合同附件与本

合同具有同等法律效力。

附件一：《智能化系统报价清单》

附件二：《阳光心悦小区智能化系统施工图》

甲方：重庆市九龙坡区杨家坪房管所乙方：重庆泽瑞科技有限责任公司

(盖章)(盖章)：

法定代表人法定代表人

或委托代理人：或委托代理人：

签约日期： 2013 年月日

第五篇：小型工程安防监控工程合同

安 防 监 控 工 程 合 同 书

订立合同双方：

甲 方：____________________________________ 乙 方：____________________________________

依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。 第一条 合同概要

双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。 第二条 设备要求及设备清单

乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单(详见本合同的附件1)该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 第三条 工程款及支付方式

本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 工程款支付方式为：

1、本合同签定后 日内，甲方支付乙方总工程款的 % 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。

2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的 %，即￥ 元整，大写：人民币 整。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在 叁 日内支付乙方总工程款的剩余工程款。

上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。

经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后一次性结清。 第四条 工程设备的验收

1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。 第五条 工程安装、调试

甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。 第六条 技术支持及服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

4、乙方为甲方培训操作人员。 第七条 验收和移交

1.系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款后 叁 日内将工程移交给甲方使用。

2. 项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,五日内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 第八条 设备保修、售后

1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务 重大技术问题应在48小时内到现场服务。

3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。一年后乙方以优惠价给予甲方维修及更换设备备件。 第九条 违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

( 2)、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的 30 %。

( 3)、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。

(4)、超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之六向乙方偿付违约金;

(5)、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

(6)、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)、提供的设备不符合技术要求。 (2)、未按合同规定的期限交付工程。

(3)、未按合同规定的质量技术要求交付工程。 (4)、未提供设备保修服务

第十条 责任的免除

1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由责任造成方承担责任。

2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由责任造成方方承担责任。 第十一条 合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十二条 合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。 第十三条 纠纷的处理

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向人民法院起诉。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字： 年 月 日 年 月 日