成都市园林绿化工程承包合同书

成都市园林绿化工程承包合同书（精选10篇）

篇1：成都市园林绿化工程承包合同书

成都市园林绿化工程

建设单位：施工单位：签订日期： 承包合同书

****年**月**日

施 工 合 同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商，订立本合同，共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程内容：园林绿化约

㎡，按乙方提供栽植核定图 形，按绿化布置，安排植物明细表品种规格进行种植苗木、草坪并负责一年内的管理，保证成活。

三、双方认定苗木草坪品种：规格、数量及价格如下：（见合同附上苗木报价清单）。

四、施工依据：甲方核定的设计方案、效果图以及现场放线。

五、结算方式：

1、按甲方核定工程承包范围实行总价包干。

2、甲、乙双方认定工程总价小写为 元人民币（大写为： 元整），包括该工程中的一切费用。（注明：甲方用机械平整大体造型，以及清除大面积建渣）

3、结算可调整范围：按乙方提供建设结算造价结算书和实际现场工作量核实结算。如因甲方要求更改苗木、品种、规格、数量变化所产生的增减费用按实际单价另外结算。

六、工期：贰零零伍年 月 日开工，贰零零伍年 月 日竣工并交付使用，如因甲方原因延误施工，工期顺延。

七、付款方式：在贰零零伍年伍月拾日施工进场后5日内甲方付给乙方前所欠现金肆万柒仟陆佰元整，待苗木、草品栽种完善后，甲方付给乙方工程总款的百分之五，剩余百分之九十五工程款待苗木、草坪在贰零零伍年拾月拾壹日前无死亡付清给乙方。（养护日期：贰零零伍年陆月壹日至贰零零陆年陆月壹日，乙方养护内容：除杂草、修枝、定期剪草以及对苗木、草坪打药、施肥。）

八、双方责任：

1、甲方代表对工程质量、工程进度表监督检查，不符合要求的乙方应立即进行整改。

2、在施工过程中乙方须注意安全文明施工，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

3、甲方应配合乙方解决施工用水、电及其它需由甲方出面协调的工作，以保证施工顺利进行。

九、违约责任：

1、乙方如未按工期完成，延迟一天按每天人民币伍佰元支付违约金。

2、双方在执行合同过程中如有其它违约行为，则违约方按合同总价30%向守约方支付违约金。

十、其它约定：本合同一式肆份，甲方持两份，乙方持两份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 经办人： 经办人：

年 月 日

篇2：成都市园林绿化工程承包合同书

白蚁防治单位：_____________________（以下简称乙方）

根据成都市人民政府办公厅成办发[1994]86号及成办发[1996]9号文件精神，甲方现将白蚁预防工程委托乙方承担。甲、乙双方就白蚁预防工程商定以下条款，共同遵照执行。

一、甲方委托乙方对其在_________区（县）_________街（路、巷）_________号建造的_______________工程（以下简称本工程）进行白蚁预防处理。

二、本工程系多层_________幢，设计总建筑面积为_________m2；高层_________幢，设计总建筑面积为_________m2，木地板及装饰面积为_________m2（详见下表）。本工程拟于_______年_______月开工，预定_______年_______月竣工。甲方委托乙方对本工程的地基（及地下室）和壹至叁层进行白蚁预防处理。

建筑物名称及使用性质

层数

幢数

结构

建筑面积（m2）

木地板及装饰（m2）

备　注

地上

地下

三、白蚁预防工程费根据成价费[1994]270号、成价发[1995]213号及成府发[XX]10号文件的规定，按建筑面积1．00元／平方米计算，木地板及装饰部分按实际装饰面积3．20元／平方米计算，白蚁预防工程款共计人民币：_________元（大写）：_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分。甲方应在本工程办理建筑工程竣工验收备案手续时，将该款一次性结清。如本工程竣工时建筑面积与报建建筑面积不同，则依竣工时建筑面积核算。

四、甲方在本合同签订时，将本工程的总体平面布置图、底层平面图及地下室平面图各一份交乙方施工和存档。

五、为确保白蚁预防工程施工质量，甲方须在本工程实际建筑施工进度达到下列情况之前，及时通知乙方，以便乙方按时进场施工

1．有地下室的：

a．在地下室开挖完成验坑前五天；

b．地下室墙体外围建筑模板拆除前五天。

2．无地下室的：须在基础回填夯实到+0:000（或搁置架空板）前五天。

3．壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。

4．无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。

甲方如不按以上规定时间通知乙方，责任由甲方承担。

六、乙方须在接到甲方上述通知后，及时同甲方代表共同协商，确定本工程有关白蚁预防的具体施工时间及需双方配合的有关事项，以确保白蚁预防工程的施工质量

1．在商定时间内：对本工程的地下室（或基础）及外围进行预防施工。

2．在商定时间内：对本工程壹至叁层木制门、窗框（或门、窗洞墙体）及木制预埋件（或室内装饰）进行预防施工。

3．白蚁预防工程施工完毕后，将竣工通知书交甲方壹份存档。

乙方如不在商定时间内完成白蚁预防施工任务，责任由乙方承担。

七、其它有关事项：______________________________________________________。

篇3：成都市园林绿化工程承包合同书

3. 二审代理意见和判决

新华航空公司的上诉意见：

新华航空公司以一审判决程序错误、认定事实错误为由请求二审法院撤销一审法院的判决、驳回景观设计公司的全部诉讼请求并承担诉讼费，其主要理由是：

一是一审法院任意延长举证期限属于一审判决程序错误。本案一审法院确定的举证期限是2010年2月8日下午17时。本案在2010年3月4日开庭时，被上诉人当庭提交了4份证据，并且在双方均未申请延期举证的情况下，本案审判长却主动在庭上宣布增加7天补充举证期限，这违反了我国《民事诉讼法》及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定。

二是一审判决认定双方事实。设计合同成立及上诉人应向被上诉人支付57万元定金及方案费属于认定事实错误。上诉人是通过招标方式来确定设计单位和签订合同，被上诉人投标的行为只是要约，上诉人从未向被上诉人送达中标通知书即没有承诺，合同依法未成立。退一步讲，即使根据《景观规划设计及技术咨询合同》第9条第4款之规定，合同生效的条件也是双方签字盖章并且上诉人向被上诉人支付定金，但这两个生效条件均不具备。一审判决一方面认定被上诉人未向上诉人提交设计成果，也就是说被上诉人未履行合同的主要义务。另一方面又以我国《合同法》第37条规定认定双方之间建立事实的设计合同关系，实属前后矛盾。

景观设计公司的答辩意见：

景观设计公司在二审中答辩认为一审判决程序合法，认定事实清楚。一审法院延长举证期限符合《最高人民法院关于适用〈关于民事诉讼证据的若干规定〉中有关举证时限规定的通知》第一条关于“前述规定的举证期限届满后，针对某一特定事实或特定证据或者基于特定原因，人民法院可以根据案件的具体情况，酌情指定当事人提供证据或者反证的期限”的规定。一审法院认定事实设计合同成立符合法律规定及本案的事实。

二审法院判决：

二审法院受理该案后，于2010年10月12日进行了开庭审理，二审法院经审理认为：本案证据表明，经新华航空公司邀标，景观设计公司参与了中国新华航空公司基地项目园林景观方案设计的投标，并提交了方案设计投标成果。虽然新华航空公司未向景观设计公司发出中标通知书，但双方在协商签订合同的电子邮件中，新华航空公司已明确景观设计公司为中标单位。在确定景观设计公司为项目中标单位后，新华航空公司应当在合理的期限内与景观设计公司签订书面合同，新华航空公司现又对该项目重新招标，此行为表示不与景观设计公司签订合同，违反了诚信原则，应当承担民事责任。景观设计公司在被确定为中标单位后，实际参与项目后续的设计及临时绿化施工的设计工作，对此，新华航空公司应当承担赔偿责任。原审法院判决新华航空公司给付的57万元应为赔偿性质，并无不当，对判决结果本院予以维持。新华航空公司的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

4. 律师建议：

本案是一起工程设计费追讨纠纷案件，本案争议的最大焦点是由于原告与被告之间没有签订书面的工程设计合同导致在认定双方之间的关系、认定被告给付费用的性质上产生了巨大分歧，给原告带来了法律风险。另外，在合同的签订和履行过程中风险的防范以及在工程设计费追讨过程中防范诉讼风险也是本案值得关注的问题。本律师在本案中作为原告的代理律师，在代理本案过程中，深切体会到提高工程设计单位的法律风险意识是非常重要和迫切的。

签订书面工程设计合同对防范法律风险、保护工程设计单位合法权益的作用

本案争议的最大焦点是, 原被告之间的工程设计合同关系是否成立?被告是否应当给付原告相应的费用?该费用的性质如何认定?围绕这一焦点, 原告、被告、一审法院、二审法院之间产生了巨大分歧和争议, 主要有三种观点:第一种观点认为, 原告是根据被告的招标要求进行投标, 提交设计方案, 被告没有给原告发出中标通知书, 原告与被告之间的工程设计合同没有成立。根据我国《合同法》、《招标投标法》的有关规定, 投标是要约, 发出中标通知书是承诺, 承诺生效时合同成立。本案的被告就是持这种观点。第二种观点认为, 本案的原告与被告之间是事实上的设计合同关系, 双方之间的事实工程设计合同已经成立, 被告应该依据合同的约定向原告支付设计费。本案原告持此种观点, 一审法院支持原告的主张。第三种观点认为, 本案原告与被告之间是在协商订立合同过程中, 双方之间未形成事实上的合同关系, 但由于被告有违背诚实信用的原则的行为, 被告应当承担损害赔偿责任即“缔约过失责任”, 被告向原告支付的费用属民事赔偿性质。二审法院持此种观点。

对以上三种观点，从本案的事实及法律规定来看，本律师还是同意第二种观点，理由是：首先，从本案事实来看，第二种观点符合本案的事实。虽然被告没有给原告发出书面中标通知书，但是在双方往来电子邮件中被告已经明确原告为中标单位，双方已经就设计合同的主要条款达成一致，并且原告参与了该项目的后续设计工作如临时绿化设计、提供施工现场服务等。因此, 第一、第三种观点均认为双方事实合同未成立, 双方尚在协商过程中, 这显然与上述事实不符。其次, 从法律规定来看, 第二种观点更具有充分的法律依据。第二种观点的法律依据是:1.最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释 (二) 》第一条第一款规定:“当事人对合同是否成立存在争议, 人民法院能够确定当事人名称或姓名、标的和数量的, 一般应当认定合同成立。但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”2.我国《合同法》第三十七条规定:“采用合同书形式订立合同, 在签字或者盖章之前, 当事人一方已经履行主要义务, 对方接受的, 该合同成立。”第三种观点的法律依据是我国《合同法》第四十二条规定:“当事人在订立合同过程中有下列情形之一, 给对方造成损失的, 应当承担损害赔偿责任: (一) 假借订立合同, 恶意进行磋商; (二) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况; (三) 有其他违背诚实信用原则的行为。”本案的事实是原告与被告之间已经超越了合同订立阶段, 进入了合同的履行阶段, 因此, 以“缔约过失”责任追究被告的民事责任与上述事实不符。

由于原告与被告之间没有签订书面工程设计合同带来的法律风险主要有:一是对双方之间的法律关系造成巨大分歧, 严重影响该案件的定性, 到底是违约责任还是缔约过失责任, 缔约过失责任是介于“违约责任”和“侵权责任”之间的一种特殊的民事责任制度, 是区别于违约责任、侵权责任而独立存在的一种民事责任, 是一种在缔约合同中产生的, 以诚信原则为法律基础的, 以补偿对方损失为后果的民事责任;二是直接影响支付费用的依据, 给当事人的利益带来风险, 如果是违约责任, 就应该以合同的约定为依据, 要求对方支付价款或报酬;如果是缔约过失责任, 则只能要求对方补偿损失。三是给举证工作带来了风险。民事诉讼举证的基本原则是“谁主张, 谁举证”。由于没有书面合同, 原告需要对双方已经就合同主要条款达成一致、一方已经履行主要义务对方接受等进行举证, 难度是相当大的。

要防范上述风险, 切实保护自身的合法权益, 签订书面协议非常重要。签订书面协议一是能够强化签约双方当事人履行合同的责任心, 二是能使合同双方当事人有行使权利、履行义务的依据, 三是可以打下合同双方当事人处理合同争议的基础。也就是说, 采用书面形式订立合同, 内容明确、责任清晰、便于履行, 也便于处理争议。

建设工程设计合同的订立一定要采取书面形式。根据我国《合同法》第二百七十条的规定“建设工程合同应当采用书面形式。”该法第二百六十九条规定:“建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。”该法第十一条规定:“书面形式是指合同书、信件和数据电文 (包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。”该法第三十三条规定:“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的, 可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。”

合同签订过程中应注意防范合同价款优惠与项目具体负责人员权限的风险

在本案中, 景观设计单位在起诉时对“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的设计费共计16万元是要求新华航空公司支付的, 后由于考虑到在设计合同中不取费, 所以在诉讼请求中放弃了该部分的设计费。在工程设计合同签订过程中, 工程设计单位为了取得项目的全部设计任务, 对合同价款进行一定的优惠是通常做法。但是, 这种优惠是有一定的条件的, 如整个项目的设计均交由该工程设计单位完成、该项目正常顺利进行不会中途停建或建设单位不中途更换设计单位等。因此, 为了防范此类合同价款优惠的风险, 工程设计单位应当在工程设计合同中明确价款优惠的内容及具体条件。如果优惠条件消失, 工程设计单位应就优惠内容进行取费。

本案中对新华航空公司关于电子邮件系职员的个人行为、不代表单位意见的辩解，一审法院、二审法院均认为徐XX、王X、白XX系新华航空公司该项目的负责人，其行为均为职务行为，均代表新华航空公司，故新华航空公司的该辩解本院不予采信。这对工程设计单位来说，如何防范项目具体负责人员的权限的风险是一大警示。工程项目工作人员均是工程设计单位的职工，其在工程设计项目中的行为均为职务行为，如果项目工作人员的行为不规范必将给工程设计单位带来极大风险。为了防范该类风险，工程设计单位应当在工程设计合同中对项目组组成人员的范围、项目组成员的权限内容、范围等作出具体明确的约定，如约定只有项目组负责人经授权能代表公司、施工现场设计交底人员无权更改设计图纸、工程设计费的结算报告只有经过工程设计单位的盖章方为有效等等。

合同履行过程中保存好原始材料直接关系到工程设计单位切身权益的保护

本案中，一审法院、二审法院对有新华航空公司的项目负责人签收的规划方案的《设计成果签收单》、“大新华航空公司北京基地景观规划设计施工图——临时绿化”的施工图《设计成果签收单》、公证书（包括双方往来电子邮件、会议纪要、景观规划设计及技术咨询合同等）予以采信。正是由于有了以上采信的证据，一审法院确认了事实设计合同成立；二审法院认定了新华航空公司的不诚信行为给景观设计单位实际参与后续设计工作及临时绿化的设计工作造成的损失，新华航空公司应当承担赔偿责任。

本案中，一审法院、二审法院对施工单位负责人王XX代收的《设计成果签收单》、本项目除中心地块之外的全部区域1:300施工图、航拍图不予采信。所以，景观设计单位要求新华航空公司支付施工图设计费的诉讼请求，法院不予支持。

工程设计合同是以设计成果交付为履行标志的合同，只有有效的设计成果签收手续的工程设计，才被法院认可，工程设计单位才可以获得相应的设计费的支持。特别是对中途停建、缓建项目以及建设单位中途更换工程设计单位的情形，如果没有有效的设计成果签收手续，工程设计单位的合法权益无法得到保护。正是由于工程设计合同具有以上特点，在合同履行过程中，工程设计单位对其已经完成的工程设计文件应当及时交付建设单位，并办理好完备的设计成果签收手续，不能以建设单位尚拖欠上一个阶段的设计费为由不交付设计成果。因为如果设计成果当时不及时交付而后来建设单位又拒收，工程设计单位很难证明其已经在合同约定的时间已经完成了工程设计任务，除非办理工程设计成果公证。

工程设计单位在合同履行过程中应注意收集和保存好以下主要原始材料：一是有建设单位的代表签字的设计成果签收单原件，如果有建设单位的盖章更好；二是有双方往来的电子邮件；三是有各方签字的会议纪要原件；四是有关项目进展的录音、录像及照片资料；五是建设单位有关对设计文件修改的意见原件。

对于工程设计单位提交的设计文件，建设单位不同意签收的，工程设计单位应当通过特快专递的形式将设计文件寄送建设单位，在邮寄时封面上应注明具体内容，并注意从邮局取得对方签收的原件。

工程设计单位在追讨设计费的诉讼中应注意防范诉讼风险

本案中，被告上诉的一个重要理由是一审判决程序错误，认为一审法院延长了原告的举证期限违反了最高人民法院的有关司法解释，但根据按照最高人民法院的有关规定，一审法院是有权根据案件的具体情况，给予双方当事人延长举证期限的。尽管被告的这一主张不符合最高人民法院的有关规定，但仍然提示工程设计单位应注意防范诉讼风险。

防范诉讼风险，主要有：一是注意举证期限，尽量在举证期限届满前提供全部的证据；二是对于电子邮件的证据应采取公证书的形式，以保证证据的真实性。

有效防范法律风险是确保工程设计单位合法权益的关键

随着我国市场经济的形成和发展，社会法治进程的推进，特别是在我国加入WTO之后，工程设计单位无论是在产权制度改革、经营者持股、法人治理结构建立、内部机构设置、项目管理、劳动关系的处理等方面，还是在对外投资、中外合资经营、商务谈判、工程总承包及设计咨询合同的签订与履行、合作设计、工程款的追讨、知识产权的保护、工程保险等方面法律风险越来越大，工程设计单位迫切需要有效防范法律风险。

工程设计单位有效防范法律风险，是企业参与市场竞争的客观需要，是企业自身发展壮大的重要保障，是构建和谐社会的重要组成部分。

篇4：都市·现代园林展园

哈尔滨园

展园结合哈尔滨城市建筑特点和历史文化内涵,以“欧陆风情”为主题,营造了一座生机盎然、富有现代气息和地方特色的美丽园林。园内没有实体建筑,而是选用五色草为材质,仿建了圣索菲亚教堂,作为中心景观。圣索菲亚教堂是哈尔滨最著名的城市名片之一,五色草造型也是哈尔滨园林文化的代表,二者的结合不仅体现哈尔滨的城市面貌,也展示了绿色环保的造园理念。

上海园

展园以将于2010年举行的上海世博会为设计主题,利用现代园林表现手法,体现了上海这座古老而又年轻的大都市的独特魅力。展园中心位置是从上海世博会的标志演变而来的大型立体花墙,寓意和谐、团结、发展。周围整齐流畅的植物模纹和色彩丰富的花阵,组成了海浪以及旗袍纽扣的纹样,体现了上海的城市特色。园路铺装则以影片胶带为设计元素,游人漫步其上,似乎在沿着历史的长河,感受和体味着上海深厚的历史文化积淀和日新月异的发展变化。

重庆园

展园以“写意重庆”为主题,设计思路是以重庆“城在山中,山水相依”的地理特点和悠久的历史文化、发达的现代文明为基础,通过园林方式加以再现和提炼,诗意化地展现重庆“山、水、城”三位一体的城市美景和深厚的文化内涵。展园分为历史文化景观区和现代都市景观区两部分,建有“解放碑”、“人人重庆”城市标志雕塑、通远门、山城梯道等景点。

东莞园

展园名为“莞香园”,因东莞盛产莞香而得名,设计主题为“莞邑盛世,古韵新风”。展园浓缩了东莞园林造诣之精华,彰显莞邑盛世,谱写古韵新风,漫步其中令人心旷神怡。莞香堂是整个园区的主体建筑,其风格与东莞传统民居一脉相承,建筑材料使用钢、玻璃等现代材料,在崭新的形式中传承历史文化的精髓。莞香堂旁建有莞香湖、涵香桥、思香台、香港洲、银瓶山等景点。

海口园

展园以海口市绿色生态、热带海岛的城市特点为表现主题。海口市是中国最南端的“海岛型”省会城市,园内三面环水,水中设岛,体现了海口“因海成岛、依海而生”的地理特点。展园从主入口“海口之窗”开始,至岛中心的“约亭”,形成景观主轴线,把全园的各个部分串联成一个整体,同时也象征着海岛与大陆之间的交通之轴、经济之轴、政策关爱之轴。

安阳园

展园立足中原文化,以殷墟遗址、红旗渠、周易、灵囿等历史文化遗产为原型,从中撷取园林设计要素,构建出整体和谐、独具一格园林景观。园内水景丰富多彩。以“洹河”为主题的自然水体形成“前河后园”的布局,体现安阳临水而居的城市特征。展园文化内容分为礼仪文化和周易卦爻两条轴线,园内的制高点“帝王台”成为两条轴线的汇聚点,台下的展厅内展示、介绍了在安阳这片土地上沉积的仰韶文化、龙山文化和小屯文化的有关内容。

皇明园

皇明园集中展示了中国太阳谷在可再生能源方面的科技成果及应用。其中2010年第四届世界太阳城大会主会场日月坛·微排大厦,是世界上最大的集太阳能光热、光伏、建筑节能于一体的高层公共建筑,而且采用全球首创太阳能热水供应、采暖、制冷、光伏发电等与建筑结合技术,集展示、科研、办公、会议、培训、宾馆等功能于一身,是当之无愧的太阳能综合利用技术与建筑节能技术结合的典范工程,节能效率高达88%,充满独特的未来感。

呼和浩特园

展园以蒙元文化为主线,撷取其中的服饰、军事、文学和生活等部分运用园林语言予以表达,力图通过各种园林手法,营造出景观丰富、富有民族特色的公共空间。园内主景为帽亭,亭顶形似蒙古族的帽饰。主亭顶部造型为蒙古族成年妇女佩戴的帽饰形状,色彩浓重,造型优雅;副亭顶部造型为蒙古族少女佩戴的帽饰形状,颜色洁白,造型轻巧。园内还设置了牛角造型雕塑、苏力德雕塑、书卷石刻、蒙文“欢迎”字样雕塑等园林小品,烘托了园内的文化氛围。

常州园

展园以“淹城印象”为主题,淹城遗址作为常州古老的文化印迹,是中国从西周到春秋时期保存下来的最古老、最完整的地面古城池,也是世界上唯一保存下来的三城三河形制的古城。将淹城的布局形式应用到展园设计中,直观地展现了常州的城市特色与文化古韵。

福州园

展园以“巷园·写意”为主题,通过具有岭南特色的“墙”和“园”的结合,借助图文展览的方式,展示了福州坊巷格局和传统造园艺术的精粹。展园整体布局采用了福州传统园林“宅、园”相结合的格局,重点体现了具有福州特色的烽火山墙、门房、巷道等建筑元素。同时通过假山、覆龟亭、泉池、铺地、天井、回廊、建筑壁画等,体现了福州私家园林的造园艺术。

深圳园

展园以现代园林风格为主格调,在传统园林中融入时尚元素,体现了深圳作为滨海城市、移民城市、快节奏城市、多元文化交合城市的特点。入口处以敞开的扇门表现深圳的开放与包容,门内广场中的拓荒牛雕塑,体现了深圳勇于开拓、敢于创新的城市精神。展园中心水面名“沁湖”,临水的主展馆,是园内主体建筑。整个展园风格明快,具有强烈的现代感。

平顶山园

展园运用象征手法,采用各种新材料、新技术,融入到传统园林中,体现了平顶山市的历史文化和自然风貌。展园入口处用汝瓷冰裂纹雕塑体现跌水景观,在具有创新意义的同时宣传了汝瓷文化。园内代表河南鲁山西溃水北岸丰富地热资源的上汤泉和下汤泉,雕刻有平顶山香山寺塔剪影的玻璃塔,仿照河南著名鲁山大佛修建的佛像等,充分体现了平顶山地方特色。

长春园

展园以规则式的设计手法,依园区地势变化设置台阶、花坛、挡墙,形成一座简洁、明快的小园。主入口花坛内设有“长春”字样的小品,起到画龙点睛的作用。中部地面采用胶片特色铺装,体现长春电影城的特点。园内交相呼应的木质、石质框景墙参差错落,搭配合理,营造了丰富的景观层次。园区花坛内种植造型树,后侧台地挡墙内种有花境植物,与成列栽植的苗木共同组成长春园的绿色景观。

沈阳园

展园以盛京十景之一“浑河晚渡”为原型,通过再现古渡盛景,展现了沈阳的民俗文化和历史变迁。展园共包括四个景观分区:一是体现沈阳古建筑风格的入口景区,二是展现古渡风光的“浑河晚渡”景区,三是体现沈阳市井民风的民俗风情景区,四是再现昔日沈阳城郊“十里城南外,钟声咽戍楼”的古钟长鸣景区。

台北园

展园以台北多样化的城市生活与自然风光为主题,以台湾的特色植物、景点作为设计元素,介绍台湾北部引人入胜的自然风景与人文特色。园内分为天然奇景区、自然生态区、都市生活区、原住民文化区、人文艺术区等五个区域,体现了台湾东海岸的天然奇景、河口的关渡红树林生态景观、缤纷多彩的都会生活、丰富多元的乌来泰雅原住民文化、以及创意朱铭石雕、莺歌陶艺文化等台湾风貌。

北川园

北川是中国唯一的羌族自治县,“5.12”地震给北川带来了巨大损失,然而英雄的北川羌族儿女在党中央、国务院的关怀、各省、市的帮助以及当地政府的坚强领导下,不畏艰险、迎难而上,仅用了一年时间,就让羌山大地重现勃勃生机。与此同时,悠久、丰富的羌族文化也在灾后重建中得到了抢救性发掘,成为地震灾区一抹充满魅力的亮色。展园以“用羌族宅园讲述爱的故事”为基本设计理念,通过对羌族园林、建筑艺术的深入挖掘和体现,向全世界展示了北川悠久的羌族文化、独特的民风民俗、以及巨大的重建成就。

新疆园

展园以“和谐新疆”为主题,通过雕塑小品、铺装和植物,突出展现了“歌舞之乡”人与自然和谐发展的地域特点和文化特征。园中主景是以维吾尔族乐器“都塔尔”为造型的铺装广场,广场中央是展现维吾尔族歌舞的主雕塑,雕塑的背景是展现新疆地域特点和城市建设成果的景墙。“都塔尔”广场两侧的绿地呈方形,采用宿根花卉与草坪搭配,形成维吾尔族地毯图案。“地毯”外围采用新疆特色植物薰衣草及非洲菊不规则的大面积栽植,体现新疆香料基地、沙漠绿洲的地域特点。

西宁园

展园设计以“清凉夏都、魅力西宁”为主题。入口处园墙采用土夯墙与西宁民居柱梁装饰相结合的方式,展现西宁淳朴的文化气息。展园南侧设有一面扇形的民歌墙,上面刻有“在那遥远的地方”的歌词,墙前是藏族牧羊姑娘雕塑,草地上设置着具有当地民间特色的背篓花篮。展园北部有一座利用不同形式的景墙(片石墙、藏式矮墙)围合成的小院,通过景墙上的展示窗,展示了多民族的文化艺术品,如藏八宝、土族刺绣等,体现了西宁丰富的文化内涵和淳朴的民俗民风。

鄂州园

鄂州历史悠久,殷商时期为“鄂国”,春秋战国时期为楚鄂王封地,三国时期孙权在此称帝,是“龙蟠凤集”之地。展园以展示鄂州悠久的历史文化为主题,主要有凤凰亭、铜镜墙、吴王试剑石、比剑石、汉阙及旱溪等景观。在植物造景上,采用清幽的竹林、丰富的地被、带有地域特色的对节白腊树桩和绚烂的草花等来烘托和修饰,使鄂州园的自然景观和人文景观得到有机结合,展现了“人文鄂州、和谐共处”的理念。

昆明园

人民音乐家聂耳,是国歌《义勇军进行曲》的曲作者,也是昆明人的骄傲,为后人留下了很多具有历史价值的不朽作品。随着历史的变迁,改革开放30年来,昆明发生了巨大变化,音乐始终是昆明这座城市重要的表现形式之一。昆明园以此为切入点,展现了昆明的历史文化和城市特色,让游人在品味美妙旋律的同时一起感受昆明和谐美好的发展。

大连园

大连园以“根”为主题,表现了大连人对山东老家难以割舍的深厚情感,同时体现了有着山东人秉性、风骨的“海南丢”及其后人通过百余年的努力把大连建成一个国际化都市的历程。展园总布局力求简洁,以实木展台表现遥相呼应的胶东半岛和辽东半岛,以白沙表现烟波浩渺的海洋,全园中心景观为“海南丢”浮雕墙,犹如一本摊开的巨大书卷,向人们讲述着百年间“海南丢”的奋斗过程,也讲述了大连的昨天、今天和明天⋯⋯

合肥园

合肥市提倡“科教立市”,因此把“科教”作为展园主题,既是对合肥城市特色和优势的展示,也是对现代园林风格与主题的创新。整个园区运用创新的手法,通过“走七桥,逛合肥”趣味景观、以及涉及“河图”、“洛书”、人体染色体等内容的科普景观小品,把园林与科技、旅游、观赏和参与有机结合起来,在注重造型表现的同时,突出内涵的知识性、趣味性,实现了园林景观建设新的突破。

银川园

展园名为“贺兰山·岩画园”,以远古文明的贺兰山岩画为题材,结合艺术的造园手法,展现银川市作为历史文化名城突出的文化特色。展园主要景观有各类贺兰山岩画,山舞银蛇、石圈、石斧、太阳神祭台、女娲补天等园林小品,以及妙音泉、贺兰小溪、万凤落珠瀑布、万凤亭等。“擎天神话曰贺兰,千古岩画薪火传;凌云方塔话西夏,五彩凤凰访济泉。”神秘秀美的银川园,为济南园博园增添了靓丽的风景。

拉萨园

拉萨园是一座典型西藏风格的园林庭院。园内主体景观是一座藏式单层方形建筑,采用西藏特有的花岗石垒砌而成,木制的窗楣、门斗、雀替等构件上均绘有藏式彩绘,屋顶设有双鹿朝圣铜质饰品。建筑前面设有一大一小两座帐篷,帐篷上绘有各种藏式风格的图案。帐篷前建有一个圆形花坛,里面种植着西藏特色花卉。展园植物配置重点采用了西藏乡土植物——榆树、格桑花、杜鹃花等,展现了一派独具西藏特色的园林景观。

兰州园

兰州水车由明代兰州段家滩人段续参考南方筒车所创,其制作技艺名列第一批国家级非物质文化遗产名录中。兰州水车外形酷似巨大的古式车轮,轮辐直径大的有20米左右,小的也有10米,雄浑粗犷,悠悠旋转,日复一日倒挽河水灌溉万亩良田。清代时期黄河两岸的水车已超过300辆,曾有诗云:“水车旋转自轮回,倒雪翻银九曲隈。始信青莲诗句巧,黄河之水天上来。”兰州因此被誉为“水车之都”。

香港园

香港园以反映东亚运动会为主题。全园以一条环形跑道形式的主园路,贯穿起东亚标志水池、廊形花架、奥运五环花坛、植物雕塑、植物景观墙等景观,共同体现了香港作为第五届东亚运动会主办地的主题。展园植物配置上,中部以草坪和各色花卉造型为主,外围植以各种乔、灌木,形成植物围挡。整个展园风格明快,充满动感,展现了富有活力的“东方之珠”——香港的魅力。

澳门园

澳门是一座糅合了四百年中葡历史文化的美丽城市,展园特意设计成一座富有澳门风情的自然式庭园,其建筑形式和园林艺术充分体现了中葡文化的融和。展园的主景是具有澳门特色的民间小屋及长廊。澳门一向有莲花宝地的美誉,因此园内中心位置为一大水池,池中种满了澳门特色植物红建莲。园内广场中放置了一座象征葡人航海遍布地球的大型地球雕塑,广场地面铺装也采用波浪纹状,配合体现主题。

桂林园

桂林园以主题盆景《漓江百里图》为景观中心,盆景以黄格胜先生的国画《漓江百里图》为蓝本,通过写实的盆景制作风格以及传统假山盆景制作中“瘦、透、漏、秀”的综合运用,将漓江的百里自然风光进行压缩,集中描述其精华部分,突出表现漓江沿岸群山的秀丽景色,以及原住居民淳朴的人文气息。

平凉园

篇5：园林绿化工程承包合同书

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．工程承包范围和内容：

4.承包方式：由乙方包工、包料。

第二条工程期限：年月日---年月日

第三条 工程合同造价：

本工程合同预算造价为人民币元，即人民币

第四条 工程价款的支付与结算

1．签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的％；

2．乙方完成合同工程量的%时，甲方应在十日内支付给乙方合同总造价％工程进度款；

3．工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价％工程进度款；

4．工程验收后甲方日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程结算后日内付至结算总价的％工程款；尾款待苗木养护期结束后日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。

5．确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。

第五条 苗木养护期：个月。

第六条 工程质量和检查验收

1．本工程质量要求为合格；

2．乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查；

3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。

第七条双方负责事项

1．甲方

（1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；

（2）按规定提供施工场地；

（3）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

2．乙方

（1）施工场地的平整；

（2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

（3）在交工前应负责管理，并清理好场地；

第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决；如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。

第九条 附则

本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。

本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。

篇6：园林绿化工程合同书

甲方:安徽文峰置业有限公司

乙方:舒城县园生林业科技有限公司

为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商答成以下条款,供双方

参照执行。

第一条 工程概况

１.工程名称： 舒城县财富中心绿化工程２.工程地点： 舒城县城关镇３.工程内容：绿化工程

４.承包方式：施工总承包

５.工程造价： 100000元大写： 壹拾万元

第二条 工程期限

全部工程开工日期，本工程定年月日开工，全部工程竣工日期：年月日竣工，合同工期总日

历天数

第三条 工程延误与工程奖罚

１.乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提

前三天以书面形式通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期

或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

２.施工中因各种原因需要停工，应提前２４小时以书面方式向

甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

３.如遇不可抗力，如自然灾害等原因,工期相应顺延。

４.因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

第四条 甲方工作

１.确保施工面，现场做到三通一平。

２.确保乙方施工用水及养护用水、用电。

３.甲方应为乙方提供地下隐藏工程的资料。

第五条 乙方工作

１.乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工

程进度的监督检查。

２.工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承

担质量保修责任。

３.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施造成事故的责任及相关费用，由

乙方承担。

第六条 质量验收

１.苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低

于90%。

第七条 竣工结算

双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

第八条 工程款支付 ①承包人按时，完成施工合同签订并正式进场施工，付合同价的10%作为第一工程款；②工程完成阶段，付合同

价款的70%；③工程竣工验收合格且已办理竣工备案手续，付至合同价款的95%；④竣工备案后管理、养护一年期满，经发包人及有关部门共同查验，苗木、小品、雕塑以及其他所有施工内容运行（生长）情况完好并符合图纸要求，付至合同价余款。

第九条 工程保修项目及保修期限

(1)绿化种植工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。（一年）。

第十条 有关补充合同内容

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一

致后，可对本合同具体化、补充或修改。

第十一条 争议处理

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式肆份。甲、乙双方各执两份，双方盖章签字后生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人签字：法定代表人签字：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：

合同签订地点：

篇7：园林绿化工程承包合同

承 包 经 营 协 议 书

发包人：园林绿化有限公司（以下简称甲方）

承包人；（以下简称乙方）

为了适应园林绿化业市场的新形势、新特点的需要，进一步提高经济效益.依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的规定，遵循自愿、公平和诚实信用的原则。经协商，甲方同意乙方承包经营甲方所属分公司。现双方就承、发包经营 分公司的有关事宜，达成如下协议：

一、承包范围

甲方同意乙方承包 分公司，承包承建经 范围内 的园林绿化工程项目。

二、承包形式

承包形式为：乙方个人承包，自主经营，财务收支单独建帐，实行独立核算。即乙方在交纳承包费、带证税、其他税金以及支付其他应当支付的各项规费后，自负盈亏，自行搞好收益分配，正确处理三者关系。

三、承包期限

承包期限为 年。乙方承包期自2003年 月 日起至200 年 月 日止。如本协议承包期届满，乙方需继续承包的，应在承包期满前一个月内主动与甲方联系，并须经双方协商，签订续包协议。

四、承包费、带证税、其他税金及其他规费的交纳标准及方 法

1．承包费的交纳标准及方法。承包费交纳的标准为： 承包费交纳的时间为：

承包费的交纳方法为：通过银行汇款。即乙方按期、足额将 上述款项汇入甲方指定的银行帐户。

2.带证税的交纳标准及方法。

带证税的交纳标准为：乙方按承建工程实际总造价的1.5 % 比例的金额向甲方交纳。

带证税的交纳方法为：带证税原则由甲方代收代交。具体做 法是：甲方在乙方实际汇入甲方指定的银行帐号的工程款中予以 扣除，再由甲方向税务部门交纳。甲方按上述约定足额收取乙方 交纳的带证税后，不再与乙方结算，相互不作找补。

3．乙方除应交纳给甲方承包费、带证税外，还应交纳按所承 建工程项目所在地有关部门规定的其他各项规费等。如：营业税 及附加、印花税、个人带征税、调节税、建管费、招标投标费、合同签证费、社会综合保险费、定额费、质监费、管理基金、义 务献血费、招待费等。该项税金和规费等，由乙方自行向有关部 门交纳。

五、乙方的财务性质及管理原则

财务的性质为：乙方独立进行核算，但不是独立核算单位。财务的管理原则为：甲方对乙方的财务实行一级管理、二级 核算、统一归口管理的原则。甲方有权对乙方的财务帐目和合同 执行情况进行了解、指导、监督和检查。乙方的会计由甲方派出 或认可并持有上岗证的专职会计担任。会计的重新聘用和辞退须 经甲方同意。乙方应当建立统一的财务科目，其拨入的承包工程 款必须全额汇入甲方指定的银行帐户。做到：工程款专人向甲方 领取，专款专用，严格财务制度，杜绝违反财务纪律的事件和各 种事故的发生。

六、工程款的结算、支付及使用

工程款的结算：工程款的结算，由甲、乙双方与建设单位共 同进行。

工程款的支付：乙方必须将工程款全额汇入甲方指定的银行 帐户，甲方在扣除乙方应当交纳的承包费、带证税等费用后，根 据财务制度的规定，在乙方提供相应发票或凭证的情况下，将其 余工程款如数返回给乙方。

工程款的使用：乙方应指定专人向甲方领取，实行专款专用，不得挪作他用。

七、双方的权利和义务

（一）、甲方的权利和义务

1.甲方有权按本协议的约定和其他法律、法规的有关规定，对乙方的承包经营活动进行检查和监督。

2.甲方应当对乙方进行园林绿化工程业务指导，不定期地 给乙方提供经营策略和发展业务的新思路。

3.甲方同意乙方在甲方授权的范围内，开展园林绿化工程 项目的承包。甲方有权要求乙方对承建工程及承包、施工等业 务发生的事实和内容定期向甲方汇报。4.甲方应当按承包经营协议的约定，维护乙方的合法权益，同时在其职责的范围内协助乙方解决承包经营中的困难。

（二）、乙方的权利和义务

1.乙方应当积极开拓园林绿化业务，努力完成和超额完成 本协议确定的各项指标。

2.乙方享有国家法律、法规和本协议规定的经营管理自主 权和人事聘用权。但被聘用的民工，必须具有四证（即身份证、暂住证、劳动部门介绍证明、计划生育证明），并与其签订劳 动合同，签订的劳动合同上须经甲方盖章。同时，乙方必须办 理聘用人员登记造册和暂住手续。劳动合同届满，乙方应自行 妥善地处理好民工的分流，防止纠纷的发生。

3.乙方应当维护甲方的声誉和利益，严格遵守法律、法令，全面履行本协议约定的各项义务，依法纳税，及时、足额交纳 承包费、带证税及其他各项规费。

4.乙方必须在甲方授权的范围内开展承包承建园林绿化工 程业务。对招标投标、承建工程及承包、施工等业务发生的事 实内容，应每月向甲方书面汇报一次。

5.乙方不得以分公司等名义与他人签订承包合同或提供担 保。

6.乙方对所属员工（包括临时工，下同），必须严格管理，科学安排，开展文明施工，搞好计划生育，参与综合治理，严 防违法乱纪和各种事故的发生。

八、办理保险及保险金交纳及法

乙方必须按照劳动部门的有关规定，对所属员工确定投保耍数量、和方法，向保险公司办理社会养老保险和工伤事故 保险。其保险费用，由乙方负担并自行向保险公司交纳。

九、乙方承担全部责任和甲方有权向乙方全额追偿的情形 乙方必须依法承包经营，严格管理所属员工，正确处理各 种关系。对出现下列情形之一的或造成经济损失的，均由乙方负责处理，并承担其全部经济责任。

1.乙方所承建的工程质量出现问题或延误工期等造成损失的；

2.乙方因债权、债务，与他人发生纠纷的； 3.乙方对外担保应承担连带责任的；

5.乙方员工违反计划生育等法律、法规，被有关部门处罚的；

5.乙方员工斗欧或工伤事故等，被处罚或应当赔偿的； 6.乙方其他原因，应承担经济责任的。

由于出现上述情形或因乙方管理不善或因乙方所承包经营 的工程项目发生事件等原因，导致甲方被处罚或承担经济责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

十、违约责任

在承包经营期间，因乙方违法、违规、违反本协议的约定 或因乙方失职、渎职等发生重大事故，导致甲方声誉损害或造成甲方严重经济损失的，甲方有权单方终止本协议。同时，乙方除应赔偿给甲方经济损失外。乙方还应当支付给甲方违约金1万元至3万元。

本协议一式六份，甲、乙双方各执二份，留档备查二份。

本协议，经甲、乙双方签名或盖章后即发生法律效力。

发包人： 承包人： 法定代表人: 联系电话：

经办人: 联系电话：

二0 0

月日

篇8：成都市园林绿化工程承包合同书

成都市作为全国著名的旅游城市, 市区内的景点众多, 其中以文殊院为中心打造的成都历史文化休闲区“文殊坊”, 全国著名道观青羊宫, 成为成都的一张名片。文殊院、昭觉寺等位于城市之中, 营造优美的自然环境, 寺观宗教建筑与植物相映成景。这些寺观园林往往成为游客朝山进香、旅游观光、回归自然的场所。

1. 成都市寺观园林植物造景特色分析

成都市寺观除了宗教建筑的影响以外, 最大的特点是以植物景观取胜, 而园林建筑、假山叠石等人为要素遵循少而精的原则。植物造景主要是在园林建设中顺应自然规律, 以当地自然群落的配置模式和发展演替特点来指导园林绿化;总体上遵循因地制宜、因时制宜、因材制宜、因景制宜的原则, 力求符合功能上的综合性、生态上的科学性、配置上的艺术性、经济上的合理性、风格上的地方性等要求。具体来说, 成都市寺观园林植物配置具有如下特色:

1.1 因地制宜, 满足宗教功能要求

寺观园林从诞生以来, 作为宗教活动的场所, 同时也是群众性集体活动的场所, 在功能上要求制造浓郁的宗教氛围, 在植物配置上力求简洁。宗教活动部分是寺观园林的主题, 由一组以殿堂为中心的建筑群组成。通常多占据寺观园林的主要部分, 采用四合院或者廊院格局, 以对称规整、封闭静态的空间, 表现宗教的神圣氛围。植物多采用高大的乔木配植于两侧, 或者采用色彩清丽的盆栽置于殿堂前。寺观生活供应由各类生活用房组成, 多隐于僻静部分, 如昭觉寺中的佛学院, 院内垒出花坛, 点缀山石, 形成朴素的小庭院。寺观中园林游览部分多种植与佛教、道教有着深厚宗教意蕴的植物, 如木犀科桂花, 构造“闻木犀香”的禅宗氛围, 典出《五灯会元·太史黄庭坚居士》, 庭坚信佛, 学禅常不悟, 遂问于高僧晦堂, 晦堂诲之曰:“禅道无隐, 全在体味中。”

1.2 师法自然, 模拟乡土植物群落

植物造景是应用乔木、灌木、藤本及草本植物为素材来创作景观的, 必须从丰富多彩的自然植物群落及其表现的形象汲取创作源泉, 必须遵循自然植物群落的发展规律。成都地处中亚热带常绿阔叶林植被带, 植物资源十分丰富。寺观园林植物配置中主要树种的确定, 以及人工群落中的植物种类、层次结构都积极模拟自然群落, 开发利用了乡土植物资源, 力求达到“曲径通幽处, 禅房花木深”的境界。根据成都的气候、土壤条件, 寺观园林中植物的组成, 以亚热带常绿阔叶树为主, 常绿与落叶阔叶树种混交, 组成的群落结构复杂, 一般分为乔木层 (包括大中型乔木) 、灌木层 (包括小乔木、灌木和亚灌木) 和草本层 (包括草本和地被植物) , 以及层间植物, 形成多种植物组成的复层结构。植物配置中根据基岩及土壤类型不同确定了园林的植物种类及结构, 注意保护原有的大树, 如银杏科的银杏古树, 树体高大, 挺拔, 秋叶迷人;香樟古树, 树态饱满, 浓荫蔽日。樟科植物中大量应用了大叶樟、香樟、桢楠、阴香等乔木。木兰科植物中应用了如玉兰、广玉兰、峨眉含笑、含笑、马褂木、红花木莲等观赏价值很高的种类。山茶科植物中的山茶被广泛应用, 此外, 蔷薇科中梅花、紫叶李、贴梗海棠、垂丝海棠、碧桃等花木应用也很多。

1.3 疏密有致, 营造多变植物空间环境

寺观园林, 是善男信女密集之处, 也是现在宗教旅游的主要载体, 为了构造深奥幽静、清净无为的寺院园林景观, 植物配置宜疏不宜密、宜透不宜屏。配置时多从景观的整体效果着眼, 着重植物个体美、群体美和林冠线的节奏变化。

根据地形、地貌等立地条件和各种活动功能的要求, 以乔木为骨干;草坪、花木为重点, 采取大小相间、幽畅变换、开合交替、虚实结合的形式组成变化多样的园林空间。结合地形和乔、灌木的不同组合形式, 形成虚实、疏密、高低、繁简、曲折不同的林缘线和立体轮廓线。如文殊院的文殊塔周围的植物造景, 文殊塔高高耸立, 直指苍穹, 由雪松作为文殊塔的背景。雪松本身呈尖塔形, 雪松林缘线的构成有疏有密, 有凹有凸, 立体轮廓线也高低错落, 取得了呼应联络的效果。

1.4 巧妙搭配, 季相色彩变化丰富

表现季相的更替, 正是植物所特有的作用, 园林植物造景的重要特点之一, 就是它的形象会随着时间而变化。四时均有不凋之花, 如春之贴梗海棠, 夏之荷花、睡莲, 秋之木芙蓉、桂花, 冬之梅花, 以显示不同的时节;树木更是季相鲜明。落叶树种形、色也随着季节变化而变化, 春发嫩绿, 夏被浓荫, 秋叶胜似春花, 冬则枯木寒林的画意。要创作完美的植物景观, 必须具备科学性与艺术性的高度统一, 这就是说, 既要满足植物与环境在生态适应上的统一, 又要通过艺术构图原理体现出植物个体及群体的形式美, 以及人们在欣赏时所产生的意境美。一组优秀的植物景观, 在效果上既要为游人产生视觉上的愉悦, 本身又要能健康生长, 相对稳定。

在不同的季节, 寺观园林的植物造景各有侧重。如体现春季景观的文殊院园林区域内的贴梗海棠, 体现夏季景观放生池中的睡莲、荷花, 大慈寺的曼陀罗;体现秋季景观的有文殊院藏经楼前遍植古银杏林;体现冬季景观的有青羊宫内的遍植罗汉松。成都寺观园林中春季主要观花有杜鹃、玉兰、碧桃、樱花、海棠、迎春;夏景主要为荷花、睡莲、广玉兰、栀子、石榴、紫薇;秋景主要为色叶树种, 如各种水杉、银杏, 还有桂花飘香;冬季主要观花种类为腊梅、山茶等。总之, 成都寺观园林的植物景观, 有的以色彩鲜艳见长, 有的以芳香馥郁著称, 有的以苍翠挺秀取胜。根据季相特色, 以大叶樟、桂花等常绿阔叶树为基调树种, 呈现出景景不同, 季季不同, 处处不同的景象。

2. 优化建议

如何继续保持寺观园林植物景观的特色而又能满足现代游人休闲游赏的需要, 是寺观园林景观发展中面临的问题, 本文通过对成都市市区现存四个寺观园林植物造景现状分析, 得出以下对成都市寺观园林植物造景的优化建议。

2.1 适当增加一定比例的落叶树种

常绿树种的大量应用是寺观园林植物造景十分突出的一大特色, 郁郁葱葱的绿色衬托出古寺。成都市属于一个风量少的区域, 适当增加落叶乔灌木, 尤其是对秋色叶树种的应用, 不但不会削弱整体景观效果, 而且还使植物景观处于不断更新的过程中, 四时皆不同。笔者在调查中发现, 其落叶植物的应用还是较少, 可以适当增加落叶树种比例, 建议选用一些具有宗教含义, 同时观赏特性较好的树木, 如无患子科的无患子、栾树, 槭树科植物。无患子科的无患子、栾树等, 属于体形高大的落叶乔木, 姿态优美、季相变化明显。体量较小的槭树科植物, 在丰富中下层植物的种类的同时也增加了观赏性, 可起到很好的景观效果。

2.2 加强保护古树名木

成都的寺观园林中, 古树名木的数量较多, 如被称为昭觉寺三绝之一的黄葛树, 文殊院、青羊宫内的古银杏树等。在调查中发现, 这些古树均处在成熟或者过熟阶段, 达到了最佳的观赏效果, 建议设置标牌, 并说明各树木在植物分类学中的地位、树龄、栽植历史背景、宗教意义等, 使游人在轻松愉快的气氛中了解自然和宗教知识, 增进对古老珍稀树木的保护意识。对已经出现衰退迹象的古树, 应采取补救措施, 进行适当的修剪促进更新, 补充营养液, 为古树创造更好的生长条件。

2.3 注重寺观园林中的生态效应, 增加乔木和灌木的种类和数量

通过建立综合分析模型得出, 人们对于植物景观注重经济实用性和植物对环境的影响, 这与现代植物造景中人们注重生态的趋势相一致。在所调查的寺观园林中, 乔木层树种的数量和种类相对灌木比较丰富, 创造了丰富多样的树林景观。但有些地方中下层植物景观较少, 影响美观, 同时植物群落也缺少稳定性。园林植物配置应注意乔灌草三者相结合, 充分利用空间, 增加植物景观的观赏性和丰富植物多样性, 提高植物造景的景观效果和生态效益。寺观园林中, 寺庭是由宗教建筑围护而成的, 空间功能需要较强的视觉通透性, 除乔木层外, 可在适当位置增加一些低矮的的灌木和盆栽, 来增加植物群落的层次, 提高植物景观的观赏性。

参考文献

[1]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社, 1999.

[2]王雪梅.挖掘四川的宗教旅游资源[J].西南民族学院学报, 1999, (10) .

[3]金荷仙, 华海镜.寺庙园林植物造景特色[J].中国园林, 2004, (11) .

篇9：园林绿化工程承包合同

乙方：____________

一、工程概况

1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)

2、工程地点：琼中县营根镇

3、工程内容：绿化种植及养护。

4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。

5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。

二、施工期限及要求

1、施工期限：

2、验收标准：GJJ/T82—99《城市绿化工程施工及验收规范》，其它符合有关专业验收标准。

3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。

三、付款方式

1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款、

2、养护期满后，一个星期内付清余款。

四、工程变更情况

在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。

五、竣工验收

1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。

2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。

六、双方责任

1、甲方责任

1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。

2)甲方免费提供施工用水、电。

3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。

4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。

2、乙方责任

1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。

2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。

3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。

4)种植须符合绿化施工技术要求。

5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。

七、不可抗力的因素

1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。

2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。

3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。

八、其它

1、甲方指派驻现场的代表为_________，乙方派驻现场的代表为_________，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。

2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。

3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。

4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲 方： ___________

乙 方：____________

代 表： ___________

代 表：______________

篇10：绿化工程承包合同书

第九分区工程承包合同书

甲方：旬阳县构元乡人民政府

乙方：旬阳紫薇花卉园林有限公司

甲方将太极城森林公园绿化第一期援建工程第九分区采用大包干的方式承包给乙方，为确保如期保质完成本工程，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，条款如下：

一、工程内容

1、经甲方批准的设计图纸中的全部绿化种植任务（包括从场地平整开始到工程约定养护期结束时的全部工程任务）。

2、施工范围界限：太极城森林公园绿化第一期援建第九分区，具体依设计图纸为准。

二、工程造价及结算

（一）合同总价为万元，大写：整。包括苗木和草坪总造价、病虫害防治费用、养护除草费用、浇水施肥费用等一切至工程约定养护期结束时所发生的费用。

（二）工程款的结算数额：依据工程完工后甲方最终的验收结果和预算书中的规格、单价及计算方法从实进行确定。

（三）合同所附带的经双方签字认可的预算书中的规格、单价及计算方法为工程量增减费用计算、工程决算的唯一计价标准。

（四）工程需要变更设计标准和增减工程量的（不论是甲方或乙方提出变更），乙方必须按规定履行手续，凡未按规定履行变更手续或无有效变更文件的，导致验收结果与合同签定时依据的设计图纸不一致的，甲方只承担与合同签定时依据的设计图纸完全一致部分的工程费用。

（五）需增加合同签定时依据的设计图纸以外的土建工程和其它工程项目费用由双方签定补充协议予以约定。

三、工程质量要求

1、工程质量依据为合同签定时依据的设计图纸中的质量要求、建设部《城市园林绿化工程施工及验收规范》和《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003），在工程交付时，凡不符合上述质量标准的，为不合格工程，甲方不结算该部分工程款。

2、施工过程中，乙方必须服从工程监理和甲方的监督及质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部承担；因此影响工期的，乙方还需承担相应的违约责任

3、乙方在施工中应按照在投标书中提交的《工程施工组织方案》精心组织工程施工，并认真落实防范措施，确保施工安全，如有不安全事故发生，由乙方全部承担相关责任及费用。

4、乙方要注重施工现场清洁，及时清理废弃物，确保不污染环境。

5、乙方保证绿化树木和草坪的成活率为100%。栽植成活缓宜期不超过5个月，达到植物生长发育正常，尽快满足景观成形要求。

6、乙方在施工过程中必须按照国家有关规范标准选用优质苗木，并保证按规范带土球（一般树木为胸径6—8倍，珍稀树种类为8—10倍，任何苗木不得裸根入场），分枝、树冠、干径（胸径或米径）、苗高等标准，均严格遵照设计要求及相关规范执行。

7、栽植养护期为12个月，养护期时间自工程全面完成栽植任务之日起计算。养护期内乙方负责死亡苗木更换栽植，并负责树木花草浇水、病虫害防治，定形、修剪，清除工程区内杂草、杂物等。

8、乙方在种植施工中应采取一系列必要的保活措施，对出现死亡的苗木做到及时更换，保证景观效果快速成型。

9、对施工现场原有植物，乙方应与甲方通过现场签证确定数量，并在施工过程中不得破坏原有植物；需要移植的，由双方现场确定后，由乙方负责保活移栽，甲方参照相关定额确定给付乙方移植人工费。

四、施工工期：从签订合同之日起至2010年11月30日。乙方可根据苗木特性，在规定工期内灵活安排具体苗木栽植时间。

五、付款方式

①合同签订工程开工后7日内预付乙方招标总价款的40%； ②完成工程量60%，甲方再付工程总价款的30%；

③完成全部绿化工程栽植工作并经初验合格后，按决算核算的工程总造价付至90%（含前二期付款）。

④一年养护期满后，经甲、乙双方和工程监理共同验收合格并决算后，付清全部工程余款。

六、乙方在施工中，由甲方负责提供工地中的水、电源，乙方因使用水、电而产生的费用，由乙方自行负担（但因自然灾害或遇到甲方无法解决的困难时，由乙方自行解决用水、用电问题）；甲方负责协调解决外围相关问题，保证乙方顺利施工。

七、违约责任

1、乙方违反合同约定，超过规定工期不能完成工程任务，每延期一天向甲方缴纳工程款1‰违约金，因甲方原因造成的工期延误按竣工日期向后顺延。

2、苗木达不到合同约定成活率的要进行同规格苗木无偿更换栽植；在工程养护期满时，分类植物成活率为95%以上不足100%的，不结算不达标部分的工程款；分类植物成活率不足95%，不结算剩余工程款，损失由乙方自行承担。

3、工程竣工后不按合同约定及时进行管护，甲方正式通知7日后仍不履行保活及管护义务的，甲方有权请人代为管护，费用从乙方剩余工程款中支付。

4、甲方不按期兑付工程款，向乙方承担工程款1%的违约金。但每次结算工程款，乙方负责提供甲方所需要的一切手续，否则甲方不承担违约责任。

5、本项目禁止分包和转包，否则甲方将拒付工程款。

八、本合同及附件中的工程交付日为约定的养护期满日。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十、本合同两个附件与合同正文具有同等效力。

十一、图纸、投标书为合同当然组成部分，相互补充，供阅读和解释；不一致的，以本合同、附件、中标通知书、图纸、投标书的顺序确定。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：旬阳县构元乡人民政府

代表人（签字）：

乙方（盖章）：旬阳紫薇花卉园林有限公司

代表人（签字）：