代扣工程三方协议书

2024-04-12

代扣工程三方协议书(精选14篇)

篇1:代扣工程三方协议书

SF1309

代付代扣材料物资款三方协议

买受人:(以下简称甲方)

出卖人:(以下简称乙方)

第三方:(以下简称丙方)

就“”项目,甲方与丙方签订施工合同,甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议。

第一条 甲方委托丙方于每月20日前,将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方,代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。

第二条 由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行,丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。

第三条 乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后,应于收款时开具等额材料发票给甲方,此发票由丙方转给甲方。

第四条 凡根据现场月度实际用料计划且符合乙方质量要求的材料到场后,甲方不得拒签材料单据。否则,凭据《工地收货单》上乙、丙双方签字确认甲方存在拒签的,甲方须按该批次货物总额的3%承担违约金,单次违约金不足300元的按照300元执行,支付方式按代付代扣流程执行。

第五条 各方签定的相关合同与本协议有冲突的,以本协议为准。

第六条 本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执二份,各具同等法律效力,自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章): 甲方代表:乙方代表:丙方代表: 签约日期:签约日期:签约日期:1

篇2:代扣工程三方协议书

中央空调安装协议

第一章

第一条 协议三方

甲 方: *******有限公司 授权代表: 联系电话:

乙 方:*******建设工程有限公司 授权代表: 联系电话:

丙 方: *********有限公司 授权代表: 联系电话:

第二条 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲、乙、丙三方经友好协商,就丙方承接 *********有限公司办公楼中央空调安装 工程订立本协议。

第二章 协议范围

第三条 本协议范围是指本协议包括的正文内容条款、协议附件及合作过程中根据需要做出的补充约定,以上部分均是本协议有效内容。

第四条 协议规定的服务范围(主要指区域范围、具体设备设施)

施工内容:************ 施工地点:************;

第五条 承包方式:包工、包料

第三章 工程期限

总则 第六条 开竣工时间:丙方在接到通知后两日内必须施工,工期 天(不包括休息日),如遇下列情况,经乙方现场代表签证后,工期相应顺延:

1、在施工中如因天气情况,影响正常施工。

2、人力不可抗拒的因素而延误工期。

本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

第四章 权利、责任与义务

第七条 甲方的权利、责任与义务

1、甲方承担此次施工费用。

2、甲方应根据丙方的进度计划及时通过乙方给付丙方中央空调安装费用。

3、若因甲方付款延迟导致工期延期而导致乙方与丙方形成损失,由甲方承担乙方与丙方的损失费用。第八条 乙方的权利、责任与义务

1、乙方协调丙方办理进场有关事宜(检查相关证件、操作证)及提供有关工程的施工技术配合。

2、乙方全程监理工程质量、施工安全并有权要求丙方工作人员遵守有关管理制度及规定,并有权对违规行为予以追究。

3、材料要求:乙方有权要求丙方使用符合国家认可的合格材料。

4、施工工艺要求:隐蔽工程须经乙方与施工监利单位责任人确认后方可进行下一步施工,施工严格遵守国家有关技术规范。

5、乙方提示丙方教育施工人员在合同期内遵守国家的法律、法规及服从本企业相关部门的管理。

6、乙方应在收到甲方相关的空调费用后及时支付给丙方,不得以任何理由推延或单方扣款,若因乙方付款延迟导致工期延期而导致丙方形成损失,由乙方承担损失费用。第九条 丙方的权利、责任与义务

1、丙方负责人须亲自或派具有相关工程经验之负责人负责管理施工、工程进度及现场施工安全。

2、合同期内因丙方自身施工发生事故责任所造成的赔偿、工期延误、财产损失,由丙方负责。

3、丙方应向乙方明确施工质量标准、最佳施工方案等。

4、严格遵守各项操作规程,杜绝各类人身、设备事故。

5、丙方负责对施工人员进行礼貌教育,进入作业区域时应遵守乙方的各项规章制度,如有违反,按乙方规定处理。

6、工程所用主要设备材料,必须提前出示样品,经甲方、乙方、监理单位认可方可进场。

7、所有材料进场必须有厂家资质证、材料合格证、材料清单。

8、按工程进度整理好全部资料。

9、开工3个工作日内向甲方、乙方、监理单位提供图纸、预算书、专项施工方案。

10、工程期内,所有工地废料杂物,丙方应配合进度,及时予以清理出场外。

11、丙方负责对所施工工程保修一年。

第五章

第十条

费用及结算方式

工程费用: 元(¥:);

该价格为合同暂定价,最终价格以审计单位审计结算为准,丙方需向乙方支付 %配套费。第十一条 工程价款的支付与结算

工程款的支付:

第六章 违约责任

第十二条 除出现不可抗力外,一切违反本协议条款规定的行为均被视为违约,且由违约方承担由于违约所造成的一切经济损失。

第七章 附则

第十三条 本协议的订立、生效、解释、变更、终止和争议的处理均受中华人民共和国法律、法规和政策的管辖。

第十四条 本协议一式捌份,经三方授权代表签字盖章后,甲方执陆份,乙、丙 3 方各执壹分,具同等法律效力。

第十五条 执行本协议所发生的争议,双方应协商解决。若争议无法解决时,可提请长治市仲裁委员会仲裁。

第十六条 本协议自签字之日起生效。(此页以下无正文)甲 方:(盖章)法定代表人: 单位地址: 负 责 人: 地 址: 开户银行: 开户帐号: 联系电话:

乙 方:(盖章)法定代表人: 地 址: 开户银行: 开户帐号: 联系电话:

丙 方:(盖章)法定代表人: 地 址: 开户银行: 开户帐号: 联系电话:

篇3:代扣工程三方协议书

为了方便表述, 本文以工程价款的结算方式为月进度结算, 竣工后调整结算, 从分包视角用实例分析。总包A企业从业主B处接到X工程, 转包给C企业甲标段。现分包C企业资料如表1和表2所示。

为简化说明, 设定前期工程施工为零, 已交税金为零, 计提税金为1, 467, 489.56元 (42, 659, 580.28×3.44%) 。

二、两种核算模式的比较

第一种核算模式为总包直接将扣除代扣代缴相关税费的余额入账。相对应的, 分包的会计分录为:

确认工程量

借:应收账款—工程款—进度款—业主确认工程量42, 659, 580.28 (50, 769, 559.82-8, 109, 979.54)

贷:工程结算42, 659, 580.28

第二种核算模式为:总包将甲方审量及代扣代缴税费直接入账。相应的分包的会计分录为:

1. 确认工程量

借:应收账款—工程款—进度款—业主确认工程量50, 769, 559.82

贷:工程结算50, 769, 559.82

2. 确认总包代扣代缴相关税费

借:应交税费—已交1, 692, 303.73

借:工程施工—合同成本—间接费用—外单位管理费2546067.46 (2518387.16+27680)

借:工程施工—合同成本—间接费用—安全生产费用3, 856, 008.65

借:工程施工—合同成本—间接费用—其他15600.00

贷:应收账款—工程款—进度款—收取进度款—其他8, 109, 979.54

后续影响:待月末确认成本、毛利和收入, 结转成本、收入和税金完全不同。为方便说明, 假定此项目分包合同毛利率为10%, 那么第一种核算模式无分录生成;第二种模式先是成本确认收入、毛利, 结转成本、收入和税金。会计分录如下:

通过成本, 确认毛利和收入:

借:主业业务成本—建筑安装成本—房屋建筑成本6, 4 1 7, 6 7 5.8 1 (8, 109, 979.54-1, 692, 303.73)

借:工程施工—合同毛利641767.58 (6, 417, 675.81×10%)

贷:主业业务收入—建筑安装成本—房屋建筑收入7059443.39

确认税金:

借:营业税金及附加242, 844.85 (059443.39×3.44%)

贷:应交税费—计提42, 844.85

结转主营业务成本、主营业务收入、营业税金及附加

单位:元

单位:元

结转主营业务成本:

借:本年利润—主营业务成本6, 417, 675.81

贷:主业业务成本—建筑安装成本—房屋建筑成本6, 417, 675.81

结转主营业务收入:

借:主业业务收入—建筑安装成本—房屋建筑收入7059443.39

贷:本年利润—主营业务收入7059443.39

结转营业税金及附加:

借:本年利润—营业税金及附加242, 844.85

贷:营业税金及附加242, 844.85

三、核算模式不同对财务报表的影响

制作两种核算模式利润表简表及资产负债表简表 (见表3) 。

从表3中可以看出:

资产类—应收账款:应收账款余额相等, 但明细不等, 尤其是业主确认工程量前者与后者比较, 少了总包代扣代缴相关税费的8, 109, 979.54元。相应的两者的结算也不相等, 差额为8, 109, 979.54元。

负债类—已结算尚未完工款:第一种核算模式的已结算尚未完工款为42, 659, 580.28元, 第二种核算模式的为44, 351, 884.01元 (50, 769, 559.82-6, 417, 675.81) 。

负债类—应交税费:第一种核算模式未显示总包方已代扣代缴的税金1692303.73元, 欠缴税金1467489.56元, 后续将影响此项目多缴税金1467489.56元, 第二种核算模式显示欠缴税金18030.68元。

损益类:为简化说明, 暂不考虑前期损益, 第一种核算模式为零, 第二种核算模式利润大于零。

四、结论

从分包视角来看, 第一种模式, 即总包直接将扣除代扣代缴相关税费的余额入账。工程施工与工程结算相应减少, 但不能如实地反映合理收入项与成本项, 尤其是不能如实反映项目的已交税金, 后续还将补缴已缴税金, 造成重复缴税。况且虚减营业成本与营业税金及附加, 引致虚减收入与利润。

篇4:代扣工程三方协议书

在纳税实践中,承包工程营业税金及附加的交纳有两种方式,一种是业主代扣税金;另一种是建造承包商自行申报交纳。目前,业主代扣税金较为普遍,笔者结合案例,阐明业主代扣税金情况下的分包工程税务处理及其会计核算方法。

一、业主代扣税金的分包工程税务处理

根据《营业税暂行条例》的规定,建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。也就是说,在存在工程分包的情况下,总承包单位应以全部承包额减去付给分包方价款后的余额计算缴纳营业税,分包人应该就其完成的分包额承担相应的纳税义务。

在纳税实践中,当地税务部门为简化征管手续,保证税源及时入库,同时业主财务部门为取得代扣手续费的收入,普遍采取代扣税金的做法。在这种情况下,总包单位与业主(发包单位)进行工程价款结算时,业主按结算的全额计算代扣营业税金及附加后,向税务机关提供总包与分包协议等资料,分别按总包与分包单位开具代扣代缴完税凭证交给总包单位。总包单位应将分包单位完税凭证复印作为代扣分包单位税款的支付凭证,然后将原件提供给分包方。总承包方和分包方都是根据业主代扣代缴完税凭证进行账务处理的。

二、业主代扣税金的分包工程会计核算

分包工程是施工企业中的常见形式,分包形式也存在多样化。《企业会计制度》、《施工企业会计核算办法》以及2006年颁布的《企业会计准则第15号——建造合同》中均没有对分包工程的会计核算作出明确规定。在目前施工企业会计实践中,对分包工程的会计处理方法主要有两种方法:

(一)将分包工程收入纳入本公司的收入,将所支付的分包工程款作为本公司的施工成本,与自己承建的工程做同样的处理

这种做法不但全面反映了总承包方的收入与成本,与《建筑法》、《合同法》中对总承包人相关责任和义务的规定相吻合,而且按这种做法确定的收入与《营业税暂行条例》营业税额的差异,属于会计规定与税法规定的正常差异,并不影响对分包工程的会计核算。此外,将分包工程收入纳入本公司的收入,可以扩大税前列支招待费的比例,达到合理避税的效果。

(二)视分包工程与自己没有关系,分包工程的收入和支出均不通过本公司收支体系核算

这种做法尽管和《营业税暂行条例》中有关“总承包企业以工程的全部承包额减去付给分包人的价款后的余额为营业额”的规定匹配较好,但却没有全面反映总承包方的收入与费用。因此,总承包方在核算分包工程在各会计核算期间的营业收入与费用时,可按第一种做法进行账务处理。

三、分包工程税务处理及会计核算案例

现以中铁集团某公司中标的一项高速公路为例来说明将分包工程收入纳入本公司的收入,将所支付的分包工程款作为本公司的施工成本,在业主代扣税金的情况下,分包工程的税务处理及其会计核算方法。

【例】中铁集团某公司(以下简称总包单位)中标一项高速公路。其工程项目包括一座长度为1600延长米的隧道及2 800米的路基。总造价12 600万元,其中,隧道8 100万元、路基4 500万元。工期30个月,经业主同意,将路基分包给振华公司(以下简称分包单位)施工。结算工程款时,由业主代扣“两税一费”(营业税率3%、城建税1%、教育费附加3%),工程按期完工。其相关的税务处理及会计核算如下:

(一)税务处理

在业主代扣税金的情况下,根据《营业税暂行条例》的规定,业主按总承包金额12600万元代扣总包单位的税金及附加393.12万元(12600×3.12%)。业主代扣税金后,由地税局分别按总包单位应纳税金额81 00万元(12600-4500),开具252.72万元(8100×3.12%)代扣营业税金及附加的完税凭证、按分包单位4500万元的应纳税金额,开具140.40万元(4500×3.12%)代扣营业税金及附加的完税凭证,作为总承包方和分包方的代扣代交的完税凭证入账。

(二)会计核算

1.记录完成隧道工程发生的实际成本6480万元时:

借:工程施工——合同成本——隧道(成本项目)6 480

贷:原材料等 6 480

2.记录分包单位完成的路基验工计价款4500万元时:

借:工程施工——合同成本——路基(分包成本)4359.60

主营业务税金及附加——路基(分包税金) 140.40

贷:应付账款——应付工程款(分包单位) 4 500.00

应注意:4500万元是含税价款。

3.向业主验工计价时:

借:应收账款—应收工程款(业主)12 600

贷:工程结算 12 600

4.业主代扣“两税一费”时:

借:应交税金——应交营业税378.00

——应交城建税 3.78

其他应交款——应交教育费附加11.34

贷:应收账款——应收工程款(业主) 393.12

5.收到业主拨付工程款时:

借:银行存款12 206.88

贷:应收账款——应收工程款(业主) 12 206.88

6.代扣分包单位“两税一费”时:

借:应付账款——应付工程款(分包单位)140.40

贷:应交税金——应交营业税135.00

——应交城建税 1.35

其他应交款——应交教育费附加4.05

7.支付分包单位工程款时:

借:应付账款——应付工程款(分包单位)4 359.60

贷:银行存款4 359.60

8.按完工百分比法确认隧道收入费用时:

借:主营业务成本—隧道 6 480

工程施工——合同毛利(隧道) 1 620

贷:主营业务收入——隧道8 100

9.按完工百分比法确认路基收入费用时:

借:主营业务成本——路基4 359.60

工程施工——合同毛利(分包毛利)140.40

贷:主营业务收入——隧道4 500

10.计提税金及附加(应注意:只计算自完工程部分)时:

借:主营业务税金及附加——隧道252.72

贷:应交税金——应交营业税243.00

——应交城建税 2.43

其他应交款——应交教育费附加 7.29

11.工程完工,“工程施工”与“工程结算”账户对冲结平。

借:工程结算——隧道8 100 .00

——路基(分包) 4 500.00

贷:工程施工——合同成本——隧道(成本项目)6 480.00

——合同成本——路基(分包成本) 4 359.60

——合同毛利(隧道)1 620.00

篇5:专业分包工程三方协议书

发包人:

总包人:

分包人:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在发包人与总包人签订的总承包合同及发包人与分包人签订的专业分包合同的基础上,三方就本工程外墙外保温施工事宜协商一致,订立本协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程内容:

第二条 工程承包范围

承包范围:详见分包合同

第三条 驻工地代表

发包人:职务:项目经理

总包人:职务:项目经理

分包人:职务:项目经理

第四条 协议价款、总包配合费

4.1 本协议价款总金额为人民币:元整(),本工程协议价款仅作为计算总包配合费得参考依据,总包配合费的结算:以保温工程最终结算额作为计算基数。

4.2总包配合费的收取比例为:发包人与专业分包人工程结算总价的1.5%。

4.3总包配合费的支付方式和付款时间为:每月支付一次;在发包人支付分包人每月工程进度款时,由发包人根据分包人每月完成的工程进度款,按1.5%的比例直接扣除后支付给总包人。在保温工程完工验收结束后一个月内,付清配合费余款。

第五条总包配合内容

5.1 总包人向分包人提供施工现场的水电干线、道路、场地、垂直运输机械等(吊篮由分包人自行提供),分包人应向总包人交纳总包配合费。分包人在使用以上设施前应提前向总包人提出申请,总包人根据施工总体要求,做到合理调度,及时妥善安排分包人对上述总包服务设施的合理要求。

5.2在分包人开工前10天,总包人根据现场实际条件向分包人提供施工所必备的材料堆放场地、施工用水电等基础条件。电源由总包人提供至二级箱,至分配电箱的电缆以及配电箱由分包人负责提供。地下室、楼梯间、通道口、外用电梯进料口等公共部位的低压照明设施由总包人提供。

5.3 现场设置的施工电梯及塔吊主要为总包人土建结构工程施工服务,在保证土建结构工程施工的前提下,才提供分包人使用。在总包人需要拆除施工电梯及塔吊时,如分包人要求延长施工电梯及塔吊的拆除时间,则根据延长的时间按市场租赁费另行计算费用。

5.4总包人向分包人提供现场施工和生活及办公用水、用电,按照实际用量收取水电费。分包人进场后应预交水电费2万元。如果不按时交纳,总包人将停止向分包人提供用水、用电。

5.5分包人应在发包人、监理、总包人批准的施工期内(施工节点)使用以上资源,因分包人原因超越规定的施工期(合同工期为天)使用以上资源,必须按市场价另行支付费用,同时承担其他分包人因此延长使用以上资源的费用。

篇6:工程合作三方协议

甲方:

身份证号码:

(以下简称甲方)乙方:

身份证号码:

(以下简称乙方)丙方:

身份证号码:

(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设

工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目总建筑面积为平方米,中标造价约

万元人民币。

1.2 经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为

万元左右,因此本工程项目计划投资

万元。

1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:

1.3.1 甲方

投资

万元,占

%;

1.3.2 乙方

投资

万元,占

%;

1.3.3 丙方

投资

万元,占

%;

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。

1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户

上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由 负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。

2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由 主管(其中造价方面由

主管,水电安装方面由

主管,质量安全方面由

主管);

2.1.3 该项目的会计日常工作由甲方负责管理,出纳日常工作由丙方负责管理。

2.1.4 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。

2.2 管理人员的选用、待遇

2.2.1 该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

2.2.2 该项目的会计由甲方负责,出纳由丙方负责;

2.2.3 该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由三方共同协商确定。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3 合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1.1 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照投资比例分享承担。

3.1.2 甲方 分享承担

%;

乙方 分享承担

%;

丙方 分享承担

%;

3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由

负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

4.1.3该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终三方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.3 本协议一式六份,合作各方各执二份,本协议自合作三方签字盖章之后生效。

4.4.4本协议于 年 月

日,由合作三方在中国

市签字。

(以下无正文)

甲 方:

(签字)

乙 方:

(签字)

丙 方:

篇7:工程分包三方协议范本

总包单位: (以下简称乙方)

分包单位: (以下简称丙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书,并同意共同遵守。

一、工程概况:

1、工程承包内容:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

2、承包方式:本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。

二、合同工期:

开工日期:具体以现场批准的开工日期为准

工 期:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

三、工程质量:

1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。

四、施工环境:

丙方需加强自身的施工现场管理,执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,无安全事故。

五、合同价款:

以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

六、工程结算:

1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

2、若本合同出现未作规定的情况,则根据甲、丙双方协商结果执行。

七、工程款支付:

以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

八、各方权利及义务:

1、甲方权利和义务

1.1、负责现场的“三通一平”工作。

1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套,向丙方提供施工图3套,并由甲方组织负责图纸会审。

1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交,并办理相关移交手续。

2、乙方权利和义务

2.1、开始施工前,向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。

2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。

2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付)

2.5、如非乙方原因造成的工程延期,造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。

2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。

3、丙方的权利和义务

3.1、工程开工前,应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。

3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

3.3、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中,不再另行记取。

3.4、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料,设备设施的防火、防盗工作,发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。

3.5、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,均由丙方自行配备,并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。

3.6、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。

3.7、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故,由丙方负责,丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后,由丙方组织施工,并承担一切费用。

3.8、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。

3.9、按合同规定的期限内完成工地清理,做到工完、料近、场地清。

3.10、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份,其中原件一份,复印件一份。按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制,并需符合合肥市档案管理部门的要求。

3.11、丙方应按规定缴纳相关保险费用,完善相关手续,足额支付农民工工资。

3.12、现场水电费按总工程款的 7 ‰计取。

3.13、现场水电费付款方式:丙方暂按合同价的 7 ‰支付水电费,即:

九、违约、索赔和争议:

本合同中各方在履行本合同及因有关之事宜而发生争议的,可以和解或要求有关主管单位调解,如以上方式仍不能解决,可提交合肥市仲裁委员会仲裁。

十、其他条款:

本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持壹份,丙方持壹份,自三方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)

代表人:

日期:

乙方:(盖章)

代表人:

日期:

丙方:(盖章)

代表人:

篇8:代扣协议书

乙 方: (以下简称乙方)

本服务协议是襄阳积分宝养老服务有限公司(以下简称“甲方”)与积分宝客户(以下简称“乙方”)就款项代扣服务(以下简称“代扣”)及相关事项所订立的有效合约。

篇9:建设工程三方补充协议

项目建设方:(甲方)项目总包方:(乙方)

项目分包方:各分包方(丙方)

为明确施工过程中建设方、总包方、分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、工程名称: 二、二、工程地点:

三、工程质量:

1、工程质量等级:竣工验收合格为本协议的合约条件。

2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工呼的要求组织施工,质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求,施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

四、工程款支付

由建设方工程部人员及监理签字并经建设方审核后,甲方以乙方名称开出相关进度款支票,由丙方签收并背书到丙方所在单位。

五、建设方责任

1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

六、总包方责任

1、负责对分包方进场后的现场安全文明施工管理、服务、配合、协调,对已完验收合格的工程负责保管。

2、分包方的用水、用电费用自理,费用由总包方在工程款中扣减。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的整理和交档案馆的归档工作。

七、分包方责任

1、负责组织与建设方进行施工设计图纸的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对进度报表的正确性、完整性负主要责任。

4、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

5、按照规范及档案馆要求及时填报各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需的资料)及时、完整的提供给总包方,并资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

6、完工验收合格后,与总包方签署交接手续。

八、其它事项:

分包方在施工及保养期内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无关。

未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决,协商不成可向广州仲裁委员会中山分会申请仲裁。

本协议书正文一式十二份份,附件一式六份,建设、总、分包方各执二份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

附件:各分包方签章。

建设方(签章): 总包方(签章):

法人代表: 法人代表:

签订地点:

签订日期: 年 月 日

附件一:

配套设备工程(二期)工程地点:

分包内容:

分包人:

分包方(签章):

法人代表:

篇10:代扣款协议书

为方便纳税人申报纳税,加快征管信息化建设,向纳税人提供电子申报纳税,经主管地税机关(以下简称甲方)、扣缴税款的银行(以下简称乙方)及纳税人(以下简称丙方)商定,现就有关申报和扣缴事项达成如下协议:一、本协议受国家法律法规(包括国家颁布的各项税收法律条例以及税务机关根据法律法规规定制定的管理办法)的约束,同时也受到以后颁布(或修改)的法律法规的约束。二、丙方自愿采用电子申报银行扣缴税款方式申报纳税,同意遵守本协议。三、在法定申报期内,丙方直接在网上办理申报事宜,凡在法定申报期内向甲方发送申报信息并获成功的,均视作按期申报。甲方收到丙方的申报信息后,及时将申报成功信息返回丙方。四、丙方通过电子申报,甲方根据接收的信息,传递给乙方。丙方同意并授权乙方,根据甲方传给乙方的数据直接从丙方指定的帐户上划转款项。税款入库后,甲方通过网上向丙方提供已缴款信息。五、采用电子申报方式进行申报的,丙方仍必须报送书面的申报表,并以其书面申报表作为法定征收依据,报送的申报表必须是丙方从全省统一的电子申报系统中打印出来的报表。甲方要对纳税人报送的纸质报表和资料进行确认,若发现纳税人报送的报表和资料并非产生于全省统一的电子申报系统的,必须与电子申报内容进行人工核对,不一致的以纸质报表和资料为准。如果电子申报数据小于书面申报数据,甲方将根据有关规定进行处理。纳税人书面(纸质)申报表报送的周期为半年一次,报送的方式邮寄或者直接送达甲方。六、丙方进行电子申报,应保证指定的扣缴帐户上存有足以缴税的资金。当甲方、丙方对扣款金额有异议时,查明原因,及时更正。七、丙方应当注意电子申报密码的保密,凡使用丙方密码进行的一切操作,均视作丙方办理申报和缴纳税款事宜,丙方承担因保密工具泄密而产生的后果。八、甲方应保证对其所接收的丙方申报信息资料的安全,存档资料的准确性和不可变动,并防止因资料泄露而对丙方造成的损失。九、丙方名称、银行帐号等内容发生变化,应及时办理变更税务登记;丙方停止电子申报方式,应书面填写表格交甲方确认,中止该种申报方式。本协议一式三份。甲方、乙方、丙方各执一份,三方同时盖章后生效,三份协议具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):

负责人(签字):负责人(签字):

篇11:装修工程分包合同三方协议

业主单位(以下简称甲方):广西广源置业投资有限公司

总包单位(以下简称乙方):广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 分包单位(以下简称丙方):广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。

一、工程概况:

工程名称:“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程

工程地点:南宁市北湖南路35号

工程内容:“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙

二、工程承包范围和承包方式:

丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。

三、结算方式:

1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。

2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。

3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。

4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。

5、至2008年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方

负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。

四、工程管理:

乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。

五、工程款支付:

1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。

2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的5%付给乙方配合费。

六、三方责任约定:

1、甲方责任:甲方根据合同的付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。

2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。

3、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自

行负责。

七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地

人民法院起诉。

八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日

起生效,保修期满后,本协议告终止。

甲方:

法定代表人(或委托人):

开户银行:

帐号:

2008年月日2008

丙方:

法定代表人(或委托人):

开户银行:

帐号:

2008年月日

篇12:委托银行代扣水费协议书

甲方:(收费方):东莞市茶山自来水公司

乙方:(委托银行):

丙方:(委托付款方):

丙方填写以下表格,并保证填写资料的真实性,甲乙丙三方必须共同遵守背面《委 托银行代扣水费协议条款》。

篇13:代收工程款申请报告(三方协议)

贵州路豹汽车有限公司:

兹有贵公司在贵州省清镇市杉树脚3号路旁建设的贵阳路豹汽车4S店消防安装工程为我公司承建,现全部工程已完工,未通过政府消防验收。

贵公司应付我司贵阳路豹汽车4S店消防安装工程进度款为 ¥82.2万元整(大写)人民币:捌拾贰万贰仟元整。贵我双方及(第三方购车人盛强)于2016年8月22日签订三方协议,协议约定,丙方向甲方购买(汽车型号发现4)汽车壹辆并签订汽车销售合同,该购车款中¥82.2万元整(大写)人民币:捌拾贰万贰仟元整由乙方代丙方向甲方支付。甲方从应付乙方¥82.2万元工程款中等额抵扣。

现我司申请将三方协议中我司拥有的购买发现4汽车壹辆并签订汽车销售合同的权利转让给购车人盛强(身份证号:***819)。我司代购车人盛强(身份证号:***819)支付购车款¥ 82.2万元后,可直接从应付我司的工程款中等额抵扣,工程发票仍由我方提供。

因前述转让行为所引发的一切权利义务由我司自行承担。

广东深华消防设备股份有限公司

篇14:代扣代缴税款协议书范本

粤地税直〔XX〕代字第 号

甲方(委托单位):乙方(受托单位): 广东省地方税务局直属税务分局

地址:广州市体育东路160号10楼地址:

法定代表人:苏振钿 法定代表人:

税务登记号:

纳税人编码:

联系电话:(管理科电话)联系电话:

为加强税收管理,保障国家税收收入,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在协商一致的基础上,就委托代征税款事宜达成如下协议:

一、甲方根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》的有关规定,委托乙方代扣税款,同时委托乙方受理代扣税款的纳税申报和依法加收滞纳金。

二、委托代扣代缴税种:

金融保险营业税(征收品目包括:银行、保险、证券、信用社、其他金融)

三、甲方应及时向乙方提供代征税款所必须的税收票证。

四、乙方应当按照税收票证管理规定,领取、使用、保管、报缴税收票证。

五、乙方代扣代缴税款时,应向纳税人开具税收法律、法规的完税凭证。

六、乙方应在金融机构开设“代扣代缴”账户。帐户名称,开户银行名称,银行帐号。

七、乙方应按限期限额的要求解缴代扣代缴税款,并于月终了后日内向甲方如实报告代扣代缴税款和解缴情况。

八、乙方在代征过程中同纳税人发生争议或纳税人拒绝代征时,应在1日内报告税务机关,并配合税务机关依法处理,乙方不得对纳税人进行处罚。

九、甲方根据法律法规不向乙方提供代扣代缴手续费。

十、甲方应对乙方的代扣代缴工作进行指导。因国家税收法律、法规、规章的废止或修改,致使本协议失效或部分失效时,甲方负有及时书面通知乙方并要求修改协议的责任。

十一、甲方有权随时检查乙方代扣代缴税款的情况。

十二、违约责任

(一)甲方违反本协议,乙方有权单方面终止本协议,并按照有关法律规定要求甲方履行义务。

(二)乙方逾期解缴税款的,甲方从滞纳之日起按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

十三、本协议未尽事宜,由双方协商确定。

十四、本协议书一式四份,甲方税政科、计征科、管理科各一份,乙方一份,具同等法律效力。

十五、本协议自签订之日起生效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法定代表人(签字)

法定代表人(签字)

年月日

上一篇:县教育局迎接人大专项评议工作简报第17期下一篇:主值班员工作职责