民房建筑承包协议书

民房建筑承包协议书（通用11篇）

篇1：民房建筑承包协议书

3、乙方必须严格按图纸施工。

4、甲方要增加新的建筑要求，更改原设计项目要经乙方同意。

5、付款方法：建房途中一层封顶时付款60%，工程继续进展到二层封顶时付款60%，工程完工后甲方应付清其余全部工程款。甲方不得拒付建筑工程应付的承包费。

6、乙方必须保证工程质量，保证按时完工。

五、甲乙双方必须按合同内容履行双方的权利和义务。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方签字后生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年 月 日

民房建筑承包合同范文三

委建方： (以下简称“甲方”) 承建方： (以下简称“乙方”)

第一条：待建民房概况

1、建房地点：本合同建房位臵为 。

2、房屋类型：普通 层民房，可附房屋设计图或参照乙方样板房。

3、房屋面积(允许实际误差± %)：房屋总面积为平方米。其中一层为平方米;二层为平方米;三层为平方米。

第二条：承包方式：包清工。

第三条：工程款及支付方式

1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方 元计算，工程总价款为 元。其中一层工程款为 元;二层为 元;三层为 元。

2、一层石基础完成甲方支付乙方该层工程款的百分之三十，一层主体完成甲方支付乙方该层工程款的百分之八十，内外粉刷完成后三日内，甲方全额付清该层工程款(其余楼层付款方式与一层相同)。

第四条：工期

工期 个月，自 年 月 日至 年 月 日。

第五条：工程质量

1、房屋主体以及内外粉刷质量符合一般民房建筑质量，以适合日常安全居住为准。房屋建筑施工过程中，甲方随时监督施工质量，如存在施工质量问题，甲方应及时提出，以便乙方修正。

2、因乙方施工不善导致工程质量问题的，乙方应及时修正，相关损失概由乙方承担。

3、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的，责任概与乙方无关，若进行返修或返工，相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概

由甲方承担。由此导致的工期延误与乙方无关。

第六条：安全责任

甲乙双方应积极配合，保证施工现场安全，防止事故和意外发生。

第七条：房屋验收交付

房屋整体施工完毕后，乙方通知甲方进行验收交付，甲方应自接到通知后三日内对房屋进行验收，房屋验收合格，甲方签订房屋验收合格材料并结清工程总价款，乙方交付房屋。甲方拖延验收超过一周的，视为房屋验收合格;甲方未经验收手续对房屋提前使用的，视同房屋验收合格。

第八条：违约责任

1、因乙方责任导致工期拖延，房屋未能及时验收的，每迟延一日滞纳金为 元。

2、非因乙方责任导致工期拖延的，拖延部分双方互不追究，工期相应顺延。

3、甲方迟延付款的，每迟延一日按应付款金额的 1 %加付滞纳金。工程施工过程中甲方迟延付款达一周的，乙方有权停工，迟延付款达半个月的，乙方有权解除合同。

4、因甲方迟延付款而使乙方解除合同的，甲方应承担工程总价款 20 %的违约金。

第九条：其他约定

1、工程施工过程中，甲方中途提出工程变更的，应由甲乙双方协商一致后进行，工期相应顺延。

2、本工程保修期为 年。

第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，对本合同的任何修改均须以书面形式进行。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

看过民房建筑承包合同的人还看了：

1.建筑房屋承包合同最新样本

2.房屋建筑承包合同范本

3.房屋建造承包合同范本3篇

4.房屋建筑承包合同模板

5.住房建筑承包合同范本

6.自建房屋承包合同范本3篇

7.农村房屋建房合同范本

8.建筑房屋承包合同最新样本(2)

9.房屋承包建设合同样本

10.农村房屋建设施工合同模板

篇2：民房建筑承包协议书

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑木、脚手架用材、码钉、搅拌机、振动棒等机械。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括1米基础、柱、梁、墙体、楼梯、楼面、走道、安装铝合金窗、卫生间、下水道、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内外粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、便盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格

每平方米壹百玖拾元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。

四、付款方式

完成一层砖砌、现浇并捣制好楼面后，支付该层施工款的50%，工程全部完工后，经乙方验收合格后(墙面垂直平整，现浇板不空，地面砂浆光滑平整)，一次付清。

五、双方责任

甲方负责水电供给和原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

七、注意安全

文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在2月30日前完成主体工程，完工时间不能超过15天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应三天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

九、违约责任

甲乙双方在合同生效后，应本着诚信的原则严格履行合同义务。如乙方建造的房屋质量不合格，甲方不付乙方施工费，并由乙方赔偿甲方材料和重建的损失;如乙方无故拖延工期，甲方只70%的施工费用，直到完工后，才支付完施工钱。如甲方在工程完工，质量合格后无故拖欠施工费用，乙方要求劳动仲裁机关裁决，要回到工钱，并由甲方赔偿误工损失。

十、争议条款

如本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方先协商解决;协商不成，按下列几种方式解决：

1、提请当地仲裁委员会仲裁; 2、向当地人民法院提起诉讼。

十一、生效条件和时间：本协议经双方签字之日起生效。

十二、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)：

甲方住址 ： 乙方住址：

篇3：某民房建筑的可靠性鉴定分析

近年来, 随着建筑行业的蓬勃发展, 工程质量问题越发受到人们重视, 但对于一些农村房屋, 仍然存在着无规范设计图纸、施工队无专业资质、建筑材料质量无法保证等诸多问题, 从而导致大量的民房建筑存在安全隐患。

本文所选定的民房建筑为两层砖混结构, 楼板为预制混凝土楼板, 墙体为烧结黏土砖, 基础为条形基础。总建筑面积约为380 m2。

1 鉴定情况

1.1 现场检测

依据相关国家规定和山东省现行规范、标准和技术规程, 以及目前国内现有的检测技术水平, 在现场情况允许的条件下, 对该工程现有主体结构进行了现场检测。

1) 混凝土强度。依据GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》及JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》, 采用回弹法对该工程上部结构混凝土进行随机抽查检测。根据规范要求及现场的实际情况, 将该工程1~2层混凝土构件各作为一个检测批, 并分别按批对其强度进行综合评定。具体结果如表1所示。

MPa

注:本次检测采用回弹法对该工程混凝土强度进行检测, 并按批进行强度推定。

2) 砌筑砂浆强度。依据GB/T50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》, 采用回弹法对该工程的砌体砌筑砂浆强度进行了现场随机抽查检测, 将该工程1~2层砌体砌筑砂浆各作为一个检测批, 并分别按批评定砂浆强度等级。具体结果如表2所示。

3) 砌体砖强度。依据GB/T50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》, 将该工程1~2层砌筑砖作为一个检测批, 采用回弹法对砌筑砖的抗压强度进行检测。经检测, 该工程评定强度等级均达到MU10的要求, 具体结果如表3所示。

4) 钢筋配置。

(1) 钢筋数量及间距:依据GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》及GB/T50344-2044《建筑结构检测技术标准》, 采用钢筋位置测定仪, 现场对该工程柱、梁主筋数量及其加密区箍筋间距进行随机抽查检测。经检测, 该工程柱、梁主筋的数量符合要求, 加密区的箍筋间距符合及GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求。

(2) 钢筋保护层厚度:现场用钢筋位置测定仪对该工程柱、梁主筋及楼板底部受力钢筋保护层厚度进行随机抽查检测, 经检测, 该工程所检柱、梁主筋及板底部受力钢筋保护层厚度均满足要求。

5) 构件尺寸。现场随机抽取部分有代表性的构件对其截面尺寸进行检测。经检测楼板为厚度120 mm预制板, 墙体240 mm烧结砖, 梯板100 mm预制板件。

6) 构件变形。经现场检查, 该工程结构构件挠度外观未发现异常, 垂直度有偏差但不影响其使用功能, 不怀疑其可靠性。

7) 结构布置。经检测该项目建筑无构造柱、无圈梁不符合GB5011-2016《建筑抗震设计规范》7.3条之多层砖砌体房屋抗震构造措施相关规定。

8) 其他。 (1) 依据GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》, 现场对混凝土构件的外观质量进行检查, 混凝土构件存在蜂窝、麻面等一般外观质量缺陷外, 其他无明显损伤等缺陷。 (2) 未发现因地基不均匀沉降而造成上部结构开裂、变形或位移现象, 当前地基基础工作正常, 不怀疑其可靠性。 (3) 楼梯构件尺寸及布置方式不满足现行规范要求。

1.2 结构复核验算

采用PKPM系列软件对该工程进行复核验算。

1) 荷载取值。依据GB50009-2012《建筑结构荷载规范》中的规定取值;活荷载标准值:住宅按2.0 k N/m2, 走廊按2.0 k N/m2, 非上人屋面按0.5 k N/m2, 基本风压0.40k N/m2, 基本雪压0.30 k N/m2。

2) 验算条件。根据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》以及GB50003-2011《砌体结构设计规范》, 该建筑物按7度 (地震加速度0.10 g) 第二组进行抗震设防, 抗震设防类别为丙类, 结构安全等级为二级, 场地土类别为Ⅲ类场地土。验算时混凝土强度、砌筑砂浆、砌体砖均采用实测值。所有的结构布置、构件尺寸按实际检查情况, 采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列结构软件, 输入计算机, 由计算机形成该工程的结构模型进行验算。

3) 验算结果。经验算, 该工程砌体受压承载力基本满足现行规范的要求。

2 鉴定结论

该工程主体结构受压承载力基本满足现行规范要求;抗震构造措施 (圈梁、构造柱) 、楼梯承载力及其布置方式不满足现行规范要求, 建议该工程进行加固处理后方可继续使用。[ID:003183]

参考文献

[1]李安起, 亓勇, 夏静, 等.乡村中小学建筑的特点及抗震鉴定[J].山东建筑大学学报, 2010, 25 (3) :75-79.

[2]张鑫, 李安起, 赵考重.建筑结构鉴定与加固改造技术的进展, [J].工程力学, 2011, 28 (1) :9-19.

[3]熊文, 周锐, 高亮.某多层砌体住宅楼的抗震鉴定及加固[J].山西建筑, 2011, 37 (15) :43-44.

[4]林德宏.某砖墙与框架混合承重房屋的结构抗震鉴定[J].福建建筑, 2012, 30 (4) :46-47.

[5]GB50013-2001砌体结构设计规范[S].

[6]GB/T50315-2011砌体工程现场检测技术标准[S].

[7]JGJ/T23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程[S].

[8]GB/T50315-2011砌体工程现场检测技术标准[S].

[9]GB50204-2011混凝土结构工程施工质量验收规范[S].

[10]GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范[S].

篇4：民房建筑承包合同（模版）

甲方（即房主）：

乙方（即施工队）：

甲方现有楼房一栋，位于下沙号委托乙方（即施工队）承建以包工包料形式承建包拆房、包清余泥、包基础、包材料运输（水电除外）等一切有关建房所需的一切工具、机械和人工及排栅、彩布，做好全封闭式施工，为了工程顺利进行，按时交付甲方，经甲乙双方共同协商，双方在公平、公正自愿的原则下特订立合同如下：

一、甲方委托乙方建造五层框架结构式民用楼房，首层高离从±零计起米高，四层至五层高为米高，结算面积，按每层投影面积计算（复式按楼层全面积计算），造价为元/m2施工期间，因市场波动导致建筑材料、人工等费用波动。协议不变，乙方不得以各种理由或借口拖延工期，甲方供应施工期间的水、电，按时支付进度款约80%，房屋装修完后，甲方自行装修好水电。乙方接着扇灰。（装水电的时间不算在工期内）。

二、钻桩开始，桩笼为6条φ16，承台铁为φ12*条，承台规格为1米*1米，一至三层每一层二套。四至五楼为复式。

三、地梁规格为25*50，底铁2条φ20，面铁2条为φ18，箍筋φ8，箍间距为200，地梁用金羊水泥，楼面板主筋、副筋φ8，楼梯筋为φ12，夹板踏板筋为φ6，楼面C2.5混凝土，楼面厚主为10公分，以上钢材全部采用广钢。

四、使用材料

1、装修用英金或奥广水泥（倒柱、地梁用金羊水泥），柱铁一楼为φ 1

18的8条，二楼以上的φ18的4条，φ16的4条，使用广钢，箍筋φ8，间距为150，柱头、桩头加密箍10公分，柱规格为每层梁规格为 20*40，梁铁底筋φ20，面铁φ18。铺位前面飘梁铁为2条φ25，2条。

2、红砖用一级红砖。四周为18墙，所有内墙为12墙。栏河砌90公分高。

3、梯间贴瓷片 1.5米高，厨房、厕所、阳台瓷片贴至墙顶，阳台高为1米，每层厅贴瓷片同窗台底平，房贴地脚线，（瓷片价格每平方18元左右，规格为25*40不透水优等品）。

4、5层瓷片、地板、门到时再定，超出部分价钱，补差价。

4、房、厅所有地板用500*500的优等品杏花牌耐磨砖（价格在3.8元/块左右），厨房、厕所用300*300的防滑砖，价格在2元/块左右。外墙四面贴外墙砖，价格在15-16元/ m2，（规格为），或贴纸皮砖（规格为）。

5、室内扇灰两次并光滑墙壁。

6、铝窗用东江牌或广铝，所有防盗网用不锈钢，一楼大门用不锈钢豪华门，室内厅、房门用 不锈钢简易门，价格为400元左右，厨房、卫生间用塑料门，厅、阳台用不锈钢简易门，每间厨房、厕所预排气孔。

7、排水管用110联塑牌，厕所阳台、厨房要做独立防臭鹅颈管检查口，做好四邻的安全措施。

8、工地完工打扫好四周的卫生，清理好周边水沟，做好排水。

五、工程简介：

工程在2013 年月日开工，至20年月日完工，工期

为170天左右，做到保质保量按时完工（因雨天或甲方原因造成的误工，工期可相应顺延）。

1、厕所做防水处理，厨房做灶台，装洗手盆。

2、规范施工，完整地完成整栋楼房的工作秩序，施工过程，一定要做好安全防护措施，做到安全施工，如因乙方安全措施不到位所造成的事故与甲方无关，乙方自行负责。

六、付款方式：

1、倒完地面（做好基础）付款元。

2、倒好每层楼面混凝土，甲方付给乙方元。

3、砌好整栋楼红砖，甲方付给乙方元。

4、安装门、窗，甲方付乙方元。

5、室内外、装修批荡完成后，甲方付乙方元。

6、贴好外墙瓷片，甲方付乙方元。

7、贴完瓷片地板，甲方付乙方元。

8、工程完工后，经甲方验收合格，预留元作为质量保证金，剩余的工程款，甲方七天内一次性付清给乙方，4个月后无质量问题，元预留款无息付给乙方。

以上协议一式二份，各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

电话：电话：

篇5：承包民房贴外墙砖协议（推荐）

甲方：

乙方：

为了搞好工作，明确各自目的的工作经济职责，按时完成施工任务，现甲、乙双方共同协商如下几点协议，希共同执行。

一、甲方把一栋住宅楼贴外墙砖承包给乙方包工。楼层总高度乘以本栋楼周长加天面楼梯间、阳台，合计面积（），每平方米按45元。

二、乙方必须按图、按质、按量严格施工，不得浪费甲方材料量才量料而用，服从甲方安排，工期为一个月。

三、付款方式：工程完成付80%，剩下的工程款等升降机口和一楼所有的工程量完成后，甲方验收合格后付清。

四、中途如乙方停工，甲方有权终止合同，乙方必须做好施工安全措施。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证好号码：

篇6：木工--民房建筑协议

甲方：

乙方： 甲方拟在扬州市维扬区甘泉街道办长塘村徐庄组建房一幢，并以包清工（包所有木工、木模工部分，瓦工、钢筋工、油漆和水电不含）形式发包给乙方施工，现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下：

1、甲方拟建房坐北朝南，砖混结构，基础正负零以上三层主体部分，交由乙方施工，房屋占地面积平方米，按建筑面积每平方米人民币156.00元计算工程款，房屋建成按每层实量面积计算：

即承包金总额：；

2、凡建房所需材料由甲方提供，根据施工进度乙方应提前 3 天通知甲方承办至在建房屋20米以内；

3、甲方负责施工场地三通一平，协调周围施工环境，为乙方施工尽量提供施工便利，确保无阻碍施工现象；

4、乙方施工范围房屋整体砖混结构的施工：

1）房屋施工图纸结构设计由甲方提供。详见附件图纸；乙方依据甲方图纸施工，不得擅自改变，如确有需修改应征求甲方同意才可以施工；

2）木工立模：客厅大梁及连系梁、柱（两根）、大门门头梁、卫生间楼面及门头梁、楼梯枕头梁、踏步及转台钢筋混凝土现浇；

3）顶层楼板以上架设木构架、望板、椽、挂瓦条等；

4）搭、拆立模脚手；

5）乙方自备施工所需工具设备，包括施工用的切割机、手提刨、锤铁钉、模板、木方、钢管脚手等施工机械以小型工具及材料，均由乙方自行提供。

6、质量要求:总体参照有关土建施工规范和标准执行，乙方严格 1

按甲方要求施工，保证建筑成品的标高、垂直度、平整度等指标达到相关要求，如需改变结构或作修改，应经双方协商一致后方可施工。

7、乙方进场施工必须确保瓦工的正常施工，随瓦工的施工进度进行；

如果甲方认为乙方确实有可能不能如期竣工，甲方有权加强施工人员介入，施工人员工资标准参照市场行情计算，产生的费用可以从乙方的承包金中扣除；

8、付款方式：工程结束验收合格后一次性付款。

9、乙方施工完工后如出现房屋质量问题由乙方承担材料及人工费，给甲方造成损失的乙方承担所有责任。

10、甲方要求乙方对所有施工人员应积极采取安全措施，确实抓好安全生产，严格按照施工规程进行施工，否则发生任何安全事故，所造成的一切人身及财产损失全部由乙方承担。

11、如有与主体工程以外事宜，应以点工计算，标准双方商议而定；如有未尽事宜由双方协商解决。

12、本合同一式三份，双方各执一份，第三份有见证方保存。合同自签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

篇7：建筑承包协议书

随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编整理的建筑承包协议书5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建筑承包协议书 篇1

甲方：

乙方：

根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。

一、安全文明协议：

1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。

2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。

3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。

二、质量与进度要求：

1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。

2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。

三、木工：

1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。

2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。

四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方 元，按公司承包合同付款，余款年底付清。

五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

建筑承包协议书 篇2

（甲方）

（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为确保按期交工，双方本着诚实守信原则，经自愿平等协商，在互惠互利的基础上，就********工程脚手架搭设及安全防护工程施工事项达成一致，签订本协议条款：

一、工程概况

建设单位：

总包单位：

工程名称：

结构层次：层框架结构

建筑面积：㎡

二、承包方式及范围

承包方式： 包工包料

承包内容： 内外墙脚手架，防护棚，安全通道，楼梯出入口防护，“四口五临边”防护，料台等的搭拆以及“安全质量标准化示范工地”所必须搭设的临时护栏（含钢管、卡扣、连接件、槽钢垫件、安全网（包检）、竹笆片、铁丝、钢管刷油漆等以及为完成承包内容所必须投入的全部材料和机械设备及工具用具，以及材料、机械和工具用具等的场内、外运输）。

三、承包价格及付款方式

1、承包价格：承包内容即总造价为 元整。完成后按每平方米建筑面积 元，给乙方进行最终结算，本价格为一次性包死的综合价，不论发生何种情况，其价格均不予调整。价格内已包括：机械费、材料费、安全防护费、文明施工费、保险费、医疗费、安全风险费以及乙方为完成承包内容和施工中突发事件处理等必须支付的其它各项费用。

2、付款方式：防护棚、安全通道、楼梯口等搭设完成，且外脚手架及室内安全防护（含模支撑）三层主体结构完成，经验收达标，支付总价款的 ﹪，五层（结构层）施工结束时支付总价款的 ％，主体工程全部完成，架体及防护结束，检测合格，并未发生乙方担责的安全事故，甲方支付总价款的 ﹪，剩余款项待脚手架拆除（完成所有承包内容）结束后的一个月后一次性支付结束（无息）。

3、工程款按每栋实际完成进度分别支付。计算基数为各栋实际造价。

4、从每栋主楼一层内架开始搭设起计算，钢管现场停置时间为六个月（实际施工时间不含雨雪等不可抗力影响时间）。如期满甲方需继续使用外脚手架，甲方应按外脚手架实际钢管用量向乙方支付租赁。

四、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

〈1〉负责向乙方提供一间临时库房及配套的照明用电。

〈2〉配合乙方做好施工现场的工作协调。

〈3〉配合乙方做好进场人员的安全教育和岗前培训，并按照专项施工方案，检查督促施工安全防护。

〈4〉有权对乙方所属人员的违章、违纪行为进行查处。

〈5〉有权对乙方的施工安全和质量进行全方位的监控。

〈6〉履行合同约定按时支付工程进度款和结算款。

2、乙方的责任和义务

〈1〉严格遵守国家颁布的安全生产法律法规，全面贯彻执行《安全技术操作规程》，采取积极有效的措施，做好所属人员的安全教育，确保安全施工，杜绝一切伤亡事故的发生。

〈2〉严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的统一调度和管理。

〈3〉严格按照规范要求，确保架体及防护的搭设质量，满足甲方使用需要。

〈4〉高处作业时，必须系好安全带，穿戴好劳动防护用品。

〈5〉进入施工现场的钢管等材料必须严格按照甲方指定的地点统一堆放，码放整齐，做到安全生产，文明施工。

〈6〉教育所属的施工人员，遵守国家法律法规，自觉维护安定团结，杜绝违法、违纪行为的发生，否则由此引发的一切经济、民事和法律责任均由乙方承担。

〈7〉承担自身及所属人员的全部安全责任，和一切突发事件的处理及赔偿责任。

〈8〉按时支付材料款和兑现工人工资，承担因自身原因引发的起诉案件和群访事件的全部责任。

五、违规处罚

1、乙方及所属人员，违反国家安全规定和《扣件或脚手架安全技术规范》的要求，或未按照有关标准进行安全防护导致发生安全事故，除事故全部责任和损失由乙方自行承担外，甲方据其情节轻重另处以*****元罚款。

2、乙方必须根据主体结构同步搭设，无论何种原因导致工期延误，每延误一天乙方必须承担甲方*****元的经济处罚，并承担损失赔偿责任。

3、由于甲方责任给乙方造成的损失，其损失和责任由甲方承担。

4、乙方及所属人员进场后，必须切实维护甲方财产安全，并配合甲方共同搞好现场保卫。如发现有损坏或偷盗财物行为，一律按其购买价的10倍进行处罚，情节严重的另移送公安机关依法处理。

5、乙方安排的现场看管人员，必须征得甲方同意后方可进场，并按甲方指定位置搭设临时住房。看管人员禁止使用电炉、电饭煲、电水壶等烧水做饭，否则将按每次****元进行处罚。

6、乙方人员进场后，必须严格服从甲方管理，禁止打架、斗殴、谩骂等现象发生，否则，不论何种原因，甲方将按每参与人****元进行先行处罚，另据情节轻重，给予批评教育、书面检讨直至移交司法机关处理。

7、乙方及工人施工中必须按规定做好安全帽、安全带的佩带，否则，一经发现，每人每次罚款****元。

8、因乙方原因导致其所属人员发生群访事件，除造成损失由乙方承担外，甲方另按每起事件*****元处罚。

9、因乙方管理不善导致发生火灾事故，除事故责任及全部损失由乙方承担外，甲方另按每次事故******元进行处罚。

10、甲方拖欠工程款，乙方有权要求赔偿或停工。造成损失由甲方承担。

11、施工期间乙方必须按照甲方规定的时间供应模板支撑，否则如有拖延除相应延长甲方使用时间外，另处以每天******元罚款，用于补偿甲方延期损失。

六、违约责任

本协议经双方签字生效后，双方必须共同履行，任何一方不得以任何借口违反协议的任一条款，否则，将视为违约，违约方除向对方支付违约*********元外，另承担因其违约给对方造成的全部损失。

七、本协议双方签字后生效，协议条件履行完毕后自行作废。

八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，报有关部门备案一份。

甲方（代表）乙方（代表）

年 月 日 年 月 日

建筑承包协议书 篇3

甲方：

乙方：

泥工分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混底二框结构。（建筑地面总高25.1米）

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础（含基槽，坑，捡底，地下室捡平等），外墙砖粘贴，外架搭设（架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责）。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的`场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1 工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（38元）叁拾捌元计算，7.2 付款方式：垫至转换层后，毎月最后一天报核当月实际完成工作量（按已浇砼完毕的成品计算），按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款（宽限期7天）。

八、工期要求

8.1 甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：在施工过

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

年 月 日

建筑承包协议书 篇4

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

因甲方工程施工需要，将 模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、施工地点：

3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

二、施工工期：

乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

三、承包价格及结算方式

1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

四、工程质量：

1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202—20xx）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

五、双方责任

1、甲方责任：

（1）、做好“三通一平”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸；

（2）、提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

（3）、及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

（4）、外墙脚手架按每层跟上。

（5）、按照本合同约定向乙方支付工程进度款

2、乙方责任：

（1）、全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工；

（2）、服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督；

（3）、负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调；

（4）、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格；

（5）、乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

（6）、甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

（7）、负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、安全生产：

乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。

工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

七、违约责任：

第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

八、其他

本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

年 月 日 年 月 日

建筑承包协议书 篇5

现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：

一． 甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

二． 结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

三． 质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。

四． 乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的（）%罚款。

六、本协议一式两份，甲方持

一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

甲方： 乙方

日期 ： 日期：

-------

甲方（发包单位）：

乙方（承包单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：土建部分，水电等

四、工程工期：

五、工程质量要求：合格

六、工程包工总约：万元左右。

七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费? 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15% 以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程 质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求

3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作

4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任：

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

1、安全生产协议书；

2、治安、保卫、防火等协议书。

十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

十五、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 5 ‰的违约金；

（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 5 ‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金；

（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 5000元的违约金。

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十七、争议：

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。

三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份。

甲方（合同章）： 乙方：（合同章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

篇8：民房建设协议书

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方建一两层楼房一事，达成协议，内容如下：

一、工程采取大包形式；（包工、包料）但乙方使用的材料必须经甲方

同意后方可使用。乙方施工按甲方提供的草图进行施工，如有临时变动甲乙双方协商后再施工。

二、乙方负责施工翻建：包括旧房拆除、新房填槽、渣土新运。

三、施工要求：地平下槽深60厘米，两步三黄土夯实，一层房高3.3

米，二层房高3米，打地梁、一层圈梁、二层圈梁，上河北楼板，房顶做保温，3型防水一层。北外墙三

七、东西南为二四墙、室内隔断为一二墙。镶外墙砖。室内抹水泥推光二遍防水腻子，厨房卫生间镶墙砖、地砖吊顶子。客厅卧室地面铺（60X60）通体砖。门窗做普通塑钢。上下水、电路（主线6平方、空调4平方、普通插座2.5）乙方不负责洁具（座便器、洗手盆、厨房一切洁具）可协作安装。

四、施工中所用一切工具由乙方自行解决。甲方提供水、电、料场及协

调邻里关系。

五、承包方式：乙方以大包工方式进行施工，每平米为850元，总面积

数约230平左右（建完房以实际面积计算）。出阳台（和封窗户有一平算一平，不封窗户两平为一平）

六、安全责任：乙方在施工中保障安全施工，如发生安全事故，责任由

乙方负责，与甲方无关。

七、付款方式：打地梁付总工程款的百分之二十，上一层板再支付总工

程款的百分之二十，上二层板再付总工程款的百分之二十，门窗大框装完后，抹墙付总工程款百分之二十，工程全部完工后再付工程款的百分之十五，过雨季后或年底房体无明显变化，房顶不漏，再支付剩余总工程款的百分之五。

八、如施工中发生邻里纠纷，影响不能正常施工，或大队让停工等其他

情况，所造成的损失由甲方承担。

九、施工期限：自2012年5月12日起至2012年8月22日止。

十、本协议一式两份，双方签字后生效。

甲方：

篇9：协议书(建筑工地木工承包)

甲方：******

乙方：木工班组

为明确********#楼按质如期顺利竣工，甲、乙双方就有关事项签订如下协议：

（一）乙方以基础找平层开始一直到楼面主体结束为止，所有模具自理，外墙脚手架搭设，安全网竹笆排架一切用具器材自备；

（二）乙方进入施工现场必须自带安全帽，服从甲方的统一管理，乙方一切人为安全事故，乙方自理，甲方概不负责；

（三）施工现场必须文明整洁，材料堆放整洁，达到一定的标准，文明施工现场，清理、打扫在内；

（四）承包价格为每平方米83元，车库不打折，屋面面积跟甲方大合同执行《外粉刷脚手板向乙方借用40块》。

（五）施工质量必须符合现行规范要求执行《天棚必须保证免粉》。

（六）施工进度必须达到甲方的要求，配全人员，模板、用具；

（七）安全管理，酒后不许进入工地，如发现一次罚款1000元，当场对现；

（八）付款方式按照工程进度支付每层的模结束付伍万元整，主体验收合格后按70%计算给乙方，*****年底付85%至95%，其余款项******年春节前结清。

其它未尽事宜甲乙双方共同协商解决。

签字：甲方：

乙方：

篇10：房屋建筑承包协议书

建设方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方，需要建筑一巷三层的私有房屋，乙方自愿承包甲方的建筑工程，具体建筑事项，经甲、乙双方共同商定，特订立如下协议：

一、建筑项目：

1、施工项目：

（1）房屋建筑二层，一层高5.1米，二层3.2米，三层3.2米。

（2）房屋面积计算：长*宽*三层，雨棚按实际面积一半计算，阁楼、炮楼按实际面积计算。

二、架料、模板、搅拌机、振动棒、切割机等，所有工具概由乙方配备。

三、承包价格：包括砌工、木工在内每平方米价格为元，其中乙方包伙食、烟酒甲方不负任何开支。

四、甲方负责材料到场装卸，乙方负责泡灰到位。

五、安全事故，在整个施工过程中，施工人员要佩戴乙方必须严格按操作规程施工，水电由甲方按要求安装到位，因架料质量问题引起的安全事故由乙方负责，如出现预制板断裂的安全事故应由甲方负责，一切人为事故概由乙方负责。

六、付款方式：

1、签订协议之日付款

2、每建一层，付款

3、竣工时付满全部工程的5、结算金额在八、竣工时间：

从开工日期起，一年内，由乙方交甲方验收使用。

九、此协议一式三份，甲、乙双方和鉴证人各执一份，签字生效，具有同等效力，希双方共同遵守执行。

甲 方：

乙 方：

鉴证人：

篇11：建筑工程承包协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商一致，就工程承包事宜达成本协议如下：

一、工程概况：

1、工程名称：工程地点：

2、结构形式：建筑面积：

二、承包方式：

乙方独立核算，自负盈亏，负责本工程发生的所有费用项目。

三、工期时间：

开工时间：竣工时间：

开工时间以实际开工日计算，竣工以质监站抽检复查合格为准。

四、责任目标：

1、质量目标：按建筑工程施工质量统一标准和规范，不得以任何理由发生任何质量事故，该主体工程创造烟台市级优质结构奖。

2、安全生产、文明施工目标：按建筑工程安全生产管理条例，不得以任何理由发生任何安全事故，该工程创造烟台市级安全文明工地奖。

3、该工程严禁发生被主管部门通报批评、处罚或上访、被媒体曝光事件。

五、承包项目：

该工程施工合同和补充协议载明的及建设单位或甲方临时决定的交由乙方施工的项目。

六、款项拨付：

1、工程款结算拨付按施工合同及补充协议的规定进行。

2、该工程甲方向乙方代收取工程款的6%的税金(该税金含营业税、城建税、教育费附

加、地方教育附加、印花税、资源税、所得税。除此之外的由该工程材料等发生的税金等乙方自负)，另按一个楼收取证书费一万元。

3、用于该工程购买招投标文件及办理开（竣）工手续所需的全部费用，及该工程发生的上交国家或有关主管部门的各项费用均由乙方承担。

4、甲方收到建设单位工程款后，扣除替乙方代缴的款项，全部拨付乙方。

5、接受工程款必须由甲方人员办理，乙方严禁瞒过甲方私自接受建设单位的工程款。

七、双方责任：

1、甲方负责对该工程招投标及开、竣工手续的办理，负责与建设单位签订施工合同和

补充协议。

2、甲方负责对乙方的工程质量、安全生产、文明施工的监督、检查工作。

3、甲方负责帮助乙方提高安全技能、生产质量和施工技术水平。

4、甲方负责工程宣传口号、条幅的统一制作。（费用由乙方负担）

5、乙方须严格遵守国家的法规条例，严格服从甲方统一领导。

6、乙方如在工期进度、工程质量等达不到施工合同和补充协议等约定的标准，甲方有

权终止本协议，并保留对乙方的索赔权。

7、乙方在本末或竣工后，严禁拖欠工人工资，如有安全等事故须及时妥善处结。

8、在约定的保修期内，属乙方责任产生的工程质量缺陷，乙方在接到通知后，两个工

作日内仍不派人修复的，由甲方安排人员处理，发生的该维修费向乙方双倍收取。

9、乙方须严格按规定，定期与不定期开展对所属班组、个人进行工程质量标准与规范

以及安全生产等学习培训及检查工作。

10、乙方自开工到竣工期间，直至以后，凡发生质量事故、安全等任何事故，均由乙方

自负，并负担由此发生的法律责任、民事责任、经济赔偿等一切相关责任。

11、该工程发生的任何事故，乙方须二日内上报甲方，并对事故原因、改进措施、处理

结果等于事毕后五日内书面上报甲方。如因该事故给建设单位或甲方造成影响、损失，由乙方承担全部赔偿，甲方保留对乙方的索赔权。

12、乙方须于开工前10日内，向甲方提交一份切实可行的形象进度计划，经甲方审批

后，不折扣的组织实施。

13、乙方负责该工程有关技术、安全资料的编制、归档（一式三份）。工程竣工20日内，转交主管部门存档。自20日后，每拖交一天，罚款50元。

14、乙方严禁隐瞒或私自接受建设单位工程款，否则，每发现一次，按该款项的20%向

甲方缴纳违约金。

15、乙方严禁瞒过甲方向建设单位单独结算由该工程发生的附属、配套工程的工程量和

工程款，否则，每发现一次，乙方除向甲方上交全额工程款外，另按该款项的20%向甲方缴纳违约金。

16、工程交付前，乙方负责对该工程成品的看护、保护，期间发生的毁损等由乙方负责

修复。

17、因该工程发生的被上级有关主管部门的处罚，由乙方负担。

八、违约责任：

1、乙方因工程质量达不到施工合同或本协议约定的等级，安全文明施工达不到本协议

约定的标准，每发生一项，按该工程总造价的2%向甲方缴纳违约金。

2、属乙方责任导致工程工期拖延，除按施工合同和补充协议约定条款执行外，每逾期

一天，向甲方缴纳该工程总造价的0.1%的违约金。

3、因乙方原因，使该工程被主管部门通报批评，一次向甲方缴纳5000元违约金；发生

上访一次向甲方缴纳20000元违约金；被媒体曝光一次缴纳40000元违约金。

九、本协议自签订日生效，未尽事宜，双方另行协商补充。

甲方：乙方：

法定代表人：