小型工程延期补充说明(通用10篇)
篇1:小型工程延期补充说明
委托监理补充协议书
委托方(甲方): 宿迁海胜置业有限公司监理方(乙方): 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识,以便共同遵守。
一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:
1、工程名称: 宿迁市华阳公寓一期工程
2、工程地点:宿迁市宿城区幸福北路
3、工程规模:约5000万元人民币。
二、有关条款:
第一条 本协议书适用的法律及监理依据:
1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准;
2、设计文件、图纸、资料;
3、与本工程相关的第三方合同;
4、委托监理合同。
第二条 监理范围和监理工作内容:
1、施工图范围内房屋建筑工程;
2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制,合同、信息管理、档案资料管理。
第三条 委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用,监理人有权拒绝交付工程监理资料。
第四条根据监理合同“第三部分.专用条件.第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日,主合同工期为12个月,监理服务期限为主合同工期,即监理服务期限为12个月,服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。
委托人同意按以下的计算方法与金额,支付监理人的延期费用报酬:
1、2012年3月19日至2013年2月18日,监理延期费用为人民币(大写)壹拾捌万元整(小写¥180000.00元),本延期费用不包括税金和监理公司管理费,如需缴纳税金和监理公司管理费,应按照实际情况另行支付。
2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止,每月支付人民币(大写)壹万陆仟元整(小写¥16000.00元)作为监理延期费用,本延期费用不包括税金和监理公司管理费,如需缴纳税金和监理公司管理费,应按照实际情况另行支付。
第五条 双方同意用人民币支付报酬。
第六条 监理延期费用支付方法和支付时间。
1、2012年3月18日至2013年2月18日,监理延期费用为人民币(大写)壹拾捌万元整(小写¥180000.00元),本延期费用不包括税金和监理公司管理费,如需缴纳税金和监理公司管理费,应按照实
际情况另行支付。该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止,每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整(小写¥16000.00元)作为监理延期费用,本延期费用不包括税金和监理公司管理费,如需缴纳税金和监理公司管理费,应按照实际情况另行支付。
3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行(2010年10月31日签订)。
第七条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意向宿城区人民法院起诉。
第八条其它
1、委托人向监理人承诺,按照本补充协议注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理延期费用。
2、本补充协议自2012年3月19日开始实施,至本工程所有工程资料归档之日完成。
3、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力;工程完工,工程所有资料归档完成,合同内监理费和监理延期费用支付完毕,本补充协议及原监理委托合同同时失效。
委托人:(签章)监理人:(签章)
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
签定地址:宿迁海胜置业有限公司
签定日期: 2012年3月18日
篇2:小型工程延期补充说明
兹有XXXX,本公司于2013年3月28号承接了XX国有土地上房屋征收与补偿中心出包的XXXX共八个厂的建筑拆除工程。故此我公司在中国太平洋保险公司购买了人身工伤意外伤害保险三份,每份一千
元,共
计
三
千
元,保
单
号()因甲方即大安区房管局与现有的龙翔包装厂的赔付问题而导致了该厂房不能按时进行。使我们不能按时完工。根据贵公司的相关规定,特向中国太平洋保险公司申请将该保单延期半年。自2013年12月28号至2014年6月28号,在此脱保期间我方保证没有任何工伤事故发生,望贵公司相关领导准予延期为盼。
四川鑫XX建筑拆除有限公司
自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心
篇3:工程延期申请说明范本
由于我单位施工的XXXXXXXX设备项目,于
****年**月**日开始施工,计划竣工时间为
****年**月**日,总工期
日历天,该工程实际于
****年**月**日开工,计划
****年**月**日竣工验收,总工期
天,超过合同工期
天由以下原因造成:
一、节日放假
1、国庆节放假10月1日-10月8日。延期8天。
二、合同中的设备变更
1、跟业主方协商订制安装样式、位置、安装方式、需求
1天,延期1天。
2、承建方出效果图 设计。延期2天。
3、效果图跟业主方领导核实,修改完善,决策。
延期7天。
4、根据客户要求,确定设备型号。延期2天。
5、根据客户要求,确定方案,拟写产品方案参数提交给商务部。延期1天。
6、商务部根据流程下单采购,签订合同。延期1天。
7、订购样品、样品到货。延期7天。
8、承建方带样品到业主方演示效果,跟业主方领导汇报、决策。
延期1天。
9、开始订货、到货周期为20天。延期20天。
10、安装、调试需要3天。延期3天。
11、设备软件二次开发设计,需要2天。延期2天。
12、业主方设备管理人员培训,需要1天。延期1天。
13、竣工资料整理,需要2天。延期2天。
XXXXXXXXXX有限公司
篇4:关于工程延期的情况说明
1、车棚由于方案的变更,在原有的基础上增加了至少 三分之一的工作量(每个弧形加一道悬梁、三根支撑,东西增加四根穿管);耐力板不能及时到位(主要原因所需耐力板需要定制适合我们的规格)
2、餐厅由于进入梅雨季节空气湿度比较大,涂料不容易干,故需要延迟2天。
篇5:附属工程施工进度延期情况说明
关于重建附属工程未能在2011年8月完工的情况说明
三台县教育局:
西平小学重建附属工程包括校门、围墙、堡坎护坡、道路、给排水、电接入、场平(挖填方)等七个项目,我校于2011年4月21日与施工单位签订《施工合同》(补充协议),约定工期120日历天,拟于2011年8月20日竣工。由于本校附属工程施工难度大、设计变更程序多及层层报批时间长、封闭新老校区道路谈判、施工单位队伍管理效率不高等因素的影响,虽经学校全方位多层次协调、督促,工程仍未能在2011年8月完工,现将情况说明如下:
一 本校附属工程施工地点地形地貌及地质结构复杂,施工难度大,影响施工进度
一是本校新校区全部为填方地质,且拟建校门、围墙的地方为积水洼地(深3米),需要填方5000多立方米,填方工程招标时漏项,不填方和不进行设计变更就没法修建校门及新校区围墙。二是本校边坡陡峭、施工面狭窄,设计的“格构式护坡”又不能满足本校堡坎护坡的强度及安全需要。
二 工程设计变更程序多及层层报批时间长,影响施工进度
由于地质结构及地形地貌不满足设计需要,非进行设计变更不能施工,所以,施工队伍4月28日进场开工即停止施工,等待设计变更和报批,为了既要保证附属工程建设“实用、耐用和够用”的原则不被破坏,又要节约重建经费,学校自4月29日即开始多次层层上报请示,并主动约请局联系领导任常志同志、联系股室钟凯同志、局重建办王成同志及地勘、设计、施工、监理等单位技术人员于5月12日现场办公。局分管领导李安友同志,局重建办李强同志等人,也分别于5月16日和5月25日两次来现场办公指导工作,皆因本校特殊情况未能当场拍板而安排学校再次组织地勘、设计、施工、监理等单位现场确定“最优方案”,并于6月22日给我校书面“复函”,要求学校“分项单独报批实施”,学校单独申报的方案于7月5日得到最终批复,同意实施。学
校于次日即督促施工队伍复工,所以,我校附属工程施工的实际开工时间为7月6日,比合同约定的开工时间延后了74天。
三 本校封闭新老校区间的道路谈判取得圆满成功但几经波折,其间当地部分群众因封路影响生产生活而干扰施工,影响工程进度
本校新老校区被一条老公路分割为两个部分,在教育局领导的英明决策和西平镇党委政府的大力支持和帮助下,学校自6月8日开始与当地村社干部及群众进行谈判,7月13日签订协议,但部分群众因封路对生产生活影响较大而干扰施工,直至8月9日最终解决全部问题,停止干扰。
四 施工单位摊子大、项目多、施工队伍管理效率不高,特别是拨付施工队伍的经费滞后且不足,影响施工进度
本校附属工程中标单位为江西发达建筑集团公司,仅“二标段”就包括建设、金石、乐安、西平四个学区30多所学校,摊子大、项目多,施工队伍为临时组建,所以,其对施工队伍的技术管理及进度管理缺乏相应的措施,据施工队伍介绍,该公司拨付给施工队伍的经费相对滞后且严重不足,施工队伍工作人员缺乏热情和动力,施工效率不高。
综上所述,虽然我们主观上做了大量艰苦细致的工作,及时与地勘、设计、施工、监理等单位沟通协调修改方案并上报请示,领导班子成员暑假坚守工地,及时为施工队伍提供水、电等施工保障,及时处理因边界纠纷等引起的外界干扰,但我校附属工程建设确实因各方面客观原因未能在2011年8月完工,拖了全县教育系统重建工作的后腿,为此,我们正在以百倍的努力,一边做好开学各项工作,一边协调和督促施工队伍加大力量,加快速度,力争在最短时间内,高质量完成我校重建附属工程。
此致!
二O一一年九月二日
附:
1、学校关于重建附属工程的报告份
篇6:工程施工补充协议说明
主要条款说明
公司:
贵方发给我方的施工合同补充协议收悉,经我公司研究,对下列主要条款说明如下:
一、工期:因我公司同签订的投资协议周期为37个月,其中,施工工期总共为22个月,前期准备1个月,房屋主体工程建设18个月,小区配套3个月,因此,工期必须控制在18个月内。
二、计价方式:费率计取,归费费率计取按财评和审计部门确定的费率计取。
三、我公司推荐给贵公司的施工企业,由贵公司统一组织实施管理,我方不存在分包。贵公司所收取的管理费用,原则上按照双方主要领导议定的,按%收取。
四、工程造价下浮方式按双方领导商定的意见,整体下浮。
五、工程尾款的支付,在工程竣工验收合格并经评审计决算后,半年内付清。
望贵司尽快签订施工合同补充协议,以确保工程建设的顺利实施。
篇7:工期延期补充协议
发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:
一、项目概况:
本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1F)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间:
****年**月**日。
协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人:
法定代表人:
****年**月**日
篇8:房屋延期补充协议
出卖人:
买受人:XX
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,双方经友好协商,就XX房屋交接手续和房屋产权手续交接时限一事涉及的内容,订立本补充协议,以此共同遵守。
1、房屋交付时间:双方重新约定交房时间为年月日(最长延期不超2013年10月30号)。如重约时间出卖人还不能提供必要证件办理交房的或因房屋工程质量达不到国家标准的,买受人有退房的权利,并在买受人提出30日内出卖人必须退还全部已付总价款,并按全部总价款的百分之十作为之前逾期交房赔偿,逾期不退款出卖人每日将按同期贷款利息4倍支付买受人损失(退款计算方式=总价款+总价款*10%,如逾期不退款则按=总价款+总价款*10%+总价款*同期银行贷款利息*4*逾期交房天数)。
2、交房要求:出卖人必须取得XX县工程质量监督单位的竣工验收备案证明文件,并同时提供《住宅质量保证书》,《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。买受人有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告。买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检测报告,安全监督资料有知情权,出卖人必须配合。门面交付时水、电、通讯、网络达到使用条件。
3、房产证办理交接:按合同签定于2013年6月30日出卖人应
在365工作日(即2014年6月30日前)交付房屋产权证,逾期将按每延迟1日按房屋总价值的同期贷款利息赔偿给买受人,直到房屋产权证交到买受人手中为止。
4、特殊约定:现因出卖人交房手续暂不齐全不具备交房条件,但经双方协商为了不再造成双方更大损失,现约定在此特殊情况下提前进场装修营业:
A、在买受方装修营业过程中因出卖方交房必备的安全、质量证书等相关报告未办理,因此导致买受方装修营业期间无法正常开展,出卖方必须承担因此造成的所有损失。装修期间损失按1万元一天计算,已开店营业的损失按2万元一天赔偿,直到能正常装修和营业为止。但如买受方在营业中自身产品出现问题引起的纠纷不包含在此范围内。
B、在装修营业过程中出卖方必须同样提供水电和物业服务,在未办理正式交房手续前出卖方不得向买受方要求支付水电费用和物业费用,并且出卖方不得以此为由断水断电和拒绝物业服务,如给买受人造成不能装修和营业的则按以上A条赔偿标准执行。
C、铺面装修营业期间,涉及消防、城管、工商、税务、建设、规划等部门应由出卖方统一协调处理,一站式办理,但买受方要积极配合办理相关手续及并承担因店面营业相应的费用,其余费用概不负责。
5、逾期赔偿:出卖人之前已逾期交房须按日支付总付款万分之
三的违约金五计算给买受人,即从2013年7月1日起至重签定补充协议日止。在七日内向买受人支付违约金。
6、以上作为原合同补充协议,此协议与原合同有冲突之外,以此补充协议为准,本合同一式三份,甲乙各执一份,留一份送司法部门公证,双方签字时生效。
出卖人签章:买受人签字: 委托代理人:委托代理人:
签订时间年 月日签订时间年月日
篇9:监理延期补充协议(精选)
根据年月***公司与**监理公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位,尽职工作,并且工期延长带来的经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人(甲方): 监理人(乙方):
工程名称: 工程投资:
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的补充 三.本协议有效日期为: 年 月 日至 年 月 日,费用按
****结算的方式。四.监理费用: 总费用人民币。按 计算,包干价格为
*****元人民币.最后一月尾款在交工10日内一次付清。五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。六.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力
委托人(甲方): 法定代表人:
年 月 日
篇10:监理合同延期补充协议
根据2013年9月10日东阳日报有限公司与浙江东凯项目管理有限公司签订的《建设工程委托监理合同》的规定,合同日期为2013年9月10日-2014年1月31日止,经双方协商,装饰及附属工程继续由浙江东凯项目管理有限公司对工程进行监理,签订本协议:
工程名称:东阳日报有限公司商务印刷综合楼二楼装饰工程及附属工程
一、乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工,必须继
续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的具体规定。
二、本协议为双方签订的《建设工程委托监理合同》的延续,直至整个项目的竣工验收完毕。
三、本协议有效日期为:二楼装饰及附属工程竣工验收。
四、监理费用:总延续监理费用10000元整,竣工验收合格一星期内付清。
委托人(甲方):监理人(乙方):
法定代表人:法定代表人:
【小型工程延期补充说明】相关文章:
小型修缮工程05-24
小型工程管理04-27
小型工程竣工验收报告04-04
小型农村饮水安全工程04-09
小型水利工程与工程质量论文04-29
小型水利工程探究论文04-18
小型农田水利工程论文04-16
小型水利工程施工手册05-14
小型水利工程管理艺术05-31
小型水闸工程设计优化论文04-23