一建经济梅世强详解

2022-09-04

第一篇：一建经济梅世强详解

2012工程经济梅世强所有重要点总结（总结好

久)

1、理解资金时间价值概念，考试中不是考概念，主要两个要点：1，随时间变化产生增值，2，要投入到扩大再生产中。两者必须兼有。

资金时间价值概念：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值这部分就是原有资金的时间价值。其实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，资金随时间周转使用的结果

影响资金时间价值的因素：1资金的使用时间，2资金数量的多少.3资金投入和回收的特点4资金周转的速度

利息：在借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借贷金额的部分。其本质就是由贷款发生利润的一种再分配。利息常常被看成是资金的一种机会成本利息的计算：本金越大利率越高计息周期越多两者差距越大。

利息和利率在工程经济活动中的作用

1、利息和利率足以信用方式动员和筹集资金的动力。

2、利息促进投资者加强经济核算，节约使用资金。

3、利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆。

4、利息与利率是金融企业经营发展的重要条件。

现金流量概念：在考察对象整个期间个各时点上实际发生的资金刘流出或资金流入称为现金流量。。

现金流量图的三要素：现金流量的大小、方向、作用点。

等值的计算：资金有时间价值，即使金额相同，因其发生在不同时间，其价值就不相同。反之，不同时点绝对不等的资金在时间价值的作用下却可能具有相等的价值。这些不同时期、不同数额但其“价值等效”的资金称为等值，又叫等效值。

终值、现值、资金回收和偿债基金计算公式。

(1)一次支付的终值和现值计算

一次支付是最基本的现金流量情形。

一次支付又称整付，一次支付情形的复利计算式是复利计算的基本公式。

i—计息期复利率，n—计息的期数;p--现值

F--终值 ①终值计算(已知P求F)

F=P(1+i)n ②现值计算(已知F求P)

P = F (1+i)-n

名义利率的计算是指计息周期利率乘以一年内的计息周期数所得的年利率。有效利率分为周期有效利率i和年有效利率ieef。

建设项目财务评价根据评价的角度范围作用不同分为财务评价(财务分析)和国民经济评价(经济分析)，评价指标为：财务净现值，财务内部收益率，财务净现值率，投资收益率，投资回收期，偿债能力等指标。指标按考虑时间因素分为静态评价指标和动态评价指标。

1静态评价指标的最大特点是不考虑时间因素，计算简便。可对方案进行粗略评价或对短期投资项目进行评价，及对于逐年收益大致相等的项目进行评价。

财务评价的内容：对工程建设方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证。财务分析应在项目财务效益与费用估算的基础上进行。对经营项目主要分析项目的盈利能力偿债能力财务生存能力。对非经营项目主要分析项目的财务生存能力

财务评价方案：分为1独立型方案2互斥型方案

互斥型方案经济评价包含两部分内容1考察各方案自身的经济效果即绝对经济效果检验，2考察那个方案相对经济效果最优，即相对经济效果检验。

基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案最低标准的收益水平。是投资者自行测定项目的最低可接受财务收益率，基准收益率最低限度不应小于资金成本，且应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本。基准收益率确定的基础是：资金成本和机会成本必须考虑的因素是投资风险和通货膨胀

财务净现值指标PNPV：财务净现值 (CI-CO)t：第t年的净现金流量

ic：基准收益率 n：方案计算期PNPV是评价项目赢利能力的绝对指标。PNPV≥0方案经济上可行，PNPV<0不可行。

财务内部收益率指标FIRR对于常规投资项目其实质是使投资方案在建设期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

FIRR≥ic方案经济上可接受，FIRR

财务净现值率指标PNPVR：项目财务净现值与项目总投资现值之比，经济含义是单位投资现值所能带来的财务净现值。是考察项目单位投资盈利能力的指标PNPVR=FNPV/Ip。

PNPVR≥0方案能接受，PNPVR<0先行淘汰投资收益率：衡量投资方案获利水平的评价指标，他是投资方案建成投产达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。

投资收益率R=年净收益额或平均净收益额A/项目总投资

项目总投资包括：建设投资，建设期贷款利息，全部流动资金。优劣：投资收益率R经济意义明确、直观，计算简便，可使用于各种规模。主要用在项目建设方案的早期阶段或研究过程，且计算期较短、不具备综合分析所需详细资料的方案，尤其适用于工艺简单而生产情况不大的项目建设方案的选择和投资经济效果的评价。

投资回收期指标：分为静态投资回收期和动态投资回收期

静态投资回收期判别Pt≤Pc(基准投资回收期)方案可接受，Pt>Pc方案不可行。

动态投资回收期判别P‘t≤Pc(基准投资回收期)方案可行，P’t>Pc方案不可行。优劣：适用范围：反映抗风险能力的强弱，

资金周转速度愈快，回收期愈短，风险愈小，项目抗风险能力强。投资回收期没有全面的考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即只考虑回收前的效果不能反映投资回收后的情况。偿债能力指标：偿债资金来源1用于归还借款的利润2固定资产折旧3无形资产及其他资产摊销费4其他还款资金来源

偿债能力分析指标：借款偿还期，利息备付率，偿债备付率，资产背负率，流动比率，速动比率。

不确定性分析：是项目经济评价中的一个重要内容，在计算所有的数据中大都是预测或是估计值都会包含很多不确定因素，可以说不确定性是所有项目固有的内在特性。只是程度有大有小。(1)不确定性产生的原因：1所依据的基本数据的不足或者统计偏差;2预测方法的局限，3预测的假设不准确;4未来经济形势的变化，如通货膨胀、市场供求结构的变化;5技术进步，如生产工艺或技术的发展和变化;无法以定量来表示的定性因素的影响;6其

他外部影响因素，如政府政策的变化，新的法律、法规的颁布，国际政治经济形势的变化等，均会对项目的经济效果产生一定的甚至是难以预料的影响。不确定性分析的方法1盈亏平衡分析

2敏感性分析

盈亏平衡分析盈亏平衡分析又可进一步分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。固定成本：工资及福利费(计件工资除外)，折旧费，修理费，无形资产及其他资产摊销费，其他费用。

可变成本：原材料、燃料、动力费，包装费，和计件工资。

半可变(半固定)成本：工模具费及运输费。总成本 C=CF+CU×Q 量本利模型 B=p×Q- CU×Q- CF-TU×Q 盈亏平衡点当企业在小于Q的产销量下组织生产，则项目亏损;在大于Q的产销量下组织生产，则项目盈利。显然产销量Q是盈亏平衡点(BEP)的一个重要表达。由上式中利润B=O，即可导出以产销量表示的盈亏平衡点BEP(Q)，其计算式BEP(Q)=年固定总成本/单位产品售价-单位产品变动成本-单位产品销售税金及附加

即

BEP(Q)= CF/p-CU- TU 【例】某建设项目年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台产品可变成本为560元，单台产品销售税金及附加为120元。试求盈亏平衡点的产销量。

解：根据上式可得：

BEP(Q)=12000000/900-560-120 =54545(台) 生产能力利用率平衡分析：

BEP(%)=BEP(Q)/ Qd×100% 敏感性分析：目的就是在确定性分析的基础上，通过进一步分析、预测项目主要不确定因素变化对项目评价指标(财务内部收益率，财务净现值等)的影响。从中找出敏感因素，确定评价指标对该因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力。敏感性分析有单因素敏感性分析和多因素敏感性分析两种。

单因素敏感性分析的步骤：1确定分析指标：净现值，内部收益率，投资回收期。本人花万元报名参加北京一内部一级建造师考试辅导班，该辅导班考前会发布押题，押题命中率百分之90左右，去年该辅导班考生全部高分拿证。对于信心不足，通过把握不大的考生如果需要发布的押题可以联系我QQ935290270索取押题

来者不拒一一发布希望大家都能顺利高分通过拿证

1如果主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，则可选用投资回收期作为分析指标2如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，则可选用净现值作为分析指标3如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，则可选用内部收益率指标等。4如果在机会研究阶段，主要是对项目的设想和鉴别，确定投资方向和投资机会，可选用静态的评价指标，常采用的指标是投资收益率和投资回收期5如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，经济分析指标则需选用动态的评价指标，常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。6如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，经济分析指标则需选用动态的评价指标，常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。

2、选择需要分析的不确定因素

3、分析每个不确定性因素的波动程度及分析指标可能带来的增减变化情况

4、确定敏感因素：明感度系数SAF=△A/A/△F/F △A/A指标变化率，△F/F因素变化率

SAF>0表示评价指标与不确定因素同方向变化，

SAF<0表示评价指标与不确定因素反方向变化，

∣SAF ∣越大，表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之则不敏感

临界点：指项目允许不确定因素向不利方向变化的极限值。超过极限，项目的效益指标将不可行。

5、选择方案，如果进行敏感性分析的目的是对不同的投资项目或某一项目的不同方案进行选择，一般应选择敏感程度小，承受风险能力强、可靠性大的项目或方案。

财务现金流量表：主要用于财务财务评价。

1项目投资现金流量表：将项目建设所需的总投资作为计算基础，反映项目在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出，通过本表可计算项目财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率和投资回收期等指标，并可考察项目融资前的盈利能力。

2项目资本金现金流量表：是从项目法人(或项目权益投资者整体)的角度出发，一项目资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力。

3投资各方现金流量表：是分别从各个投资者的角度出发，以投资者的出资额为计算的基础，用以计算投资各方财务内部收益率。本人花万元报名参加北京一内部一级建造师考试辅导班，该辅导班考前会发布押题，押题命中率百分之90左右，去年该辅导班考生全部高分拿证。对于信心不足，通过把握不大的考生如果需要发布的押题可以联系我QQ935290270索取押题

来者不拒一一发布希望大家都能顺利高分通过拿证

4财务计划现金流量表：反映项目计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。

财务现金流量表的构成要素：对于一般性建设项目财务评价来说，投资、经营成本、营业收入、和税金等经济量本身既是经济指标，有事导出其他财务评价指标的依据，故他们是构成系统财务现金流量的基本要素。

流动资金的估算基础是经营成本和商业信誉，它是流动资产与流动负债的差额，

流动资产的构成要素包括：存货、库存现金、应收账款和预付账款。流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用税金：一般属于财务现金流出。

项目评价所涉及的税费主要包括：关税、增值税、营业税、消费税、所得税、资源税、城市维护建设税和教育费附加，包括土地增值税。

基本建设项目周期的阶段划分：一建设项目决策阶段(通常也称为项目建设前期工作阶段)

1投资意向2市场研究及投资机会分析3项目建议书4初步可行性研究5可行性研究(又称详细可行性研究)6建设项目决策

二建设项目设计阶段

1初步设计2投资准备3技术设计4施工图设计三建设项目施工阶段1施工组织设计2施工准备3 组织施工4生产准备5竣工验收

四投资项目总结评价阶段1投产运营和投资回收2 投资项目后评价

建设项目周期各阶段对投资的影响

1项目决策阶段的基本特征是智力化或称知识密集性，其主要投入是投资机会分析费、市场调查分析费和可行性研究费。其产出是决策结果，是对投资活动的成果目标(使用功能)、基本实施方案和主要投入要素作出整体策划。其对总投资影响经验数据为60%-70%;对项目使用功能影响在70%-80% 。这表明项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性的影响。

2建设项目设计阶段的基本特征是智力和技术的双重性。此阶段的产出是用图纸表示的具体数据方案，工作成本对投资影响较小，要素成本是一个重要的影响，其产出对总投资影响经验数据为 20%-30%;对项目使用功能影响在10%-20%。这表明项目设计阶段对项目投资和使用功能具有重要影响。

3建设项目施工阶段的基本特征是资金和劳动的双重性。此阶段成本已经成为项目投资的重要影响因素。此阶段的产出就是投资活动的最终结果—投资产品。其产出对总投资影响经验数据为

10%-15%;对项目使用功能影响在5%-10%。

从以上分析可以看到：工作费用是从小到大的变化趋势，变化程度很大，项目因素费用也是从小到大的变化趋势，变化程度居中，产出对总投资和使用功能的影响是从大到小的变化趋势，变化程度很大。

项目建议书是项目基本建设程序的最初环节。设备的磨损类型：

1有形磨损(物理磨损)第一种有形磨损和第二种有形磨损

2无形磨损(精神磨损、经济磨损)第一种无形磨损和第二种无形磨损 3设备的综合磨损

设备磨损的补偿方式：设备发生磨损后，需要进行补偿，以恢复设备的生产能力。补偿分为：局部补偿和完全补偿。设备有形磨损的局部补偿是修理，

设备无形磨损的局部补偿是现代化改装。有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。大修理是以恢复设备的生产功能和效率为主;现代化改造是对设备的结构作局部的改进好技术上的革新，以增加设备的生产功能好效率为主，这两者都属于局部补偿。更新是对整个设备进行更换，属于完全补偿。

设备更新方案的必选原则：1不考虑沉没成本，2逐年滚动比较

设备寿命;1自然寿命 (物质寿命)，是指设备从投入使用开始，知道因物质磨损而不能继续使用所经理的全部时间。是由有形磨损所决定的，做好设备的维修和保养可延长设备的物质寿命，不能成为设备更新的估算依据。

2技术寿命(有效寿命)从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。是由无形磨损所决定的，比自然寿命要短，科学进步越快，技术寿命越短。

3经济寿命：设备从投入使用开始，到因继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。影响素：设备的技术构成、设备成本、加工对象、生产类型、工作班次、操作水平、产品质量、维护质量、环境要求。是由设备维护费用的提高和使用价值的降低决定的，设备从开始使用到其平均使用成本最小

(或年盈利最高)的使用年限N0为设备的经济寿命，也是从经济观点确定的设备更新的最佳时刻。

N0 =√——2(P-LN)/λ设备经济寿命的估算方法：静态模式和动态模式

静态模式：是在不考虑资金时间的基础上计算设备年平均成本。

低劣化数值法：由于设备使用时间越长，设备的有形磨损和无形磨损越加剧，从而导致设备的维护修理费用越增加，这种逐年递增的费用称为设备的低劣化。用低劣化数值表示设备水滑的方法称为低劣化数值法

动态模式：就是在考虑资金的时间价值的情况下计算设备的净年值或年成本，通过比较年平均效益或年平均费用来确定设备的经济寿命。

设备租赁：一般有融资租赁和经营租赁

1融资租赁租赁双方承担确定时期的租让和付费义务，不得任意中止和取消租约，贵重的设备(如重型机械设备等)宜采用这种方法。

2经营租赁

临时使用的设备(如车辆，仪器等) 1对承租人来说，设备租赁与设备购买相比优越性 2 设备租赁的不足之处。

影响设备投资的因素：1项目的寿命期2企业是否需要长期占有设备，还是只希望短期需要这种设备3设备的技术性能和生产效率4设备对工程质量(产品质量)的保证程度，对原材料，能源的消耗量，生产的安全性5设备的成套性，灵活性，耐用性，环保性维修的难易程度6设备的经济寿命7技术过时风险的大小8设备的资本预算计划;资金可获量，包括自有资金和融通资金9提交设备的进度;影响设备租赁的因素：1租赁期长短2设备租金额，包括总租金额和每租赁期租金额3租金的支付方式，包括租赁期起算日、支付日期、支付币种和支付方法等4企业经营费用减少与折旧费和利息减少的关系;租赁的节税优惠5预付资金(定金)和租赁保证金6维修方式，即是由企业自行维修，还是由租赁机构提供维修服务7租赁期满，资产的处理方式8租赁机构的信用度、经济实力，与承租人的配合情况

影响设备购买的因素1项目的寿命期;2企业是否需要长期占有设备，还是只希望短期需要这种设备3设备的技术性能和生产效率4设备对工程质量(产品质量)的保证程度，对原材料、能源的消耗量，生产的安全性5设备的成套性，灵活性，维修的难易程度，耐用性，环保性6设备的经济寿命7技术过时风险的大小8设备的资本预算计划;资金可获量，包括自有资金和融通资金;融通资金时，借款利息或利率高低9提交设备的进度10设备的购置价格;设备价款的支付方式，包括一次支付和分期支付;分期支付分几期，每期间隔时间，每次支付多少;支付币种和支付方法，付款期内的利率是固定利率还是浮动利率等11设备的年运转费用和维修费用12保险费，包括购买设备的运输保险费，设备在使用过程中的各种财产保险费。

设备租赁与购买方案分析的步骤

1根据企业生产经营目标和技术状况，提出设备更新的投资建议;

2拟定若干设备投资、更新方案·包括购买(有一次性付款和分期付款购买)、租赁方案; 3定性分析筛选方案，包括：分析企业财务能力，分析设备技术风险、使用维修等特点分析设备技术风险、使用维修等特点对于技术过时风险大、保养维护复杂、使用时间短的设备，可以考虑租赁方案;对于技术过时风险小、使用时间长的大型专用设备则采用融资租赁或购置方案均是可以考虑的方式。

设备经营租赁与购买方案的经济比选方法

1)设备经营租赁方案的净现金流量

采用设备经营租赁的方案，租赁费可以直接进入成本，其净现金流量为：净现金流量=销售收入一经营成本一租赁费用一与销售相关的税金一所得税率×(销售收入一经营成本-租赁费用-与销售相关的税金) 经营成本=总成本费用-折旧费-维简费-摊销费-利息支出=外购原材料、燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用

租赁费用主要包括：1. 租赁保证金

2. 担保费

3. 租金对于租金的计算主要有附加率法和年金法。

①附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率采计算租金。每期租金R表达式为：

R=P*(l+N*I)/N+P* r式中p--租赁资产的价格;N--还款期数，可按月、季、半年、年计

t--与还款期数相对应的折现率 r—附加率。

【例】租赁公司拟出租给某企业一台设备，设备的价格为68万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，问每年租金为多少?解： R=68×(1+5*10%)/5+68+4%=23.12 (万元) ②年金法。年金法是将一项租赁资产价值按相同比率分摊到未来各租赁期间内的租金计算方法。年金法计算有期末支付和期初支付租金之分。

1期末支付方式是在每期期末等额支付租会。每期租金R的表达式为： R=P[i(1+i)N/(1+i)N-1] 式中P一租赁资产的价格; N--还款期数，可按月、季、半年、年计;i一与还款期数相对应的折现率。

2期初支付方式是在每期期初等额支付租金，期初支付要比期末支付提前一期支付租金。每期租金R的表达式为：R=P{i(1+i)N-1/[(1+i)N-1]} 【例】折现率为12%，其余数据与[例1Z]01 062—1]相同，试分别按每年年末、每年年初支付方式计算租金? 解：若按年末支付方式：R=68*[12%*(1+12%)5/(1+12%)5-1=68* 0.2774=18.86(万元) 元) 2)购买设备方案的净现金流量

与租赁相同条件下的购买设备方案的净现金流量为：净现金流量=销售收入一经营成本一设备购买费一贷款利息一与销售相关的税金一所得税率×(销售收入一经营成本-折旧一贷款利息一与销售相关的税金) 3)设备租赁与购买方案的经济比选

对于承租人来说，关键的问题是决定租赁，还是购买设备。而设备租赁与购置的经济比选也是互斥方案选优问题，一般寿命相同时可以采用净现值法，设备寿命不同时可以采用年值法。无论用净现值法，还是年值法，均以收益效果较大或成本较少的方案为宜。在假设所得到设备的收入相同的条件下，最简单的方法是将租赁成本和购买成本进行比较。根据互斥方案比选的增量原则，只需比较它们之间的差异部分。只需比较：

设备租赁：所得税率×租赁费租赁费

设备购置：所得税率×(折旧+贷款利息)一没备购买费贷款利息

若按年初支付方式：R=68*[12%*(1+12%)5-1/(1+12%)5-1=68* 0.2477=16.84(万价值工程：是一提高产品价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命期成本，可靠的实现使用者所需功能的一种管理技术。价值工程涉及到价值、功能和寿命周期成本等三个要素。具有以下特征：

1、价值工程的目标是以最底的寿命周期成本使产品具备它所必须具备的功能。

2、价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程分析产品不是分析它的结构，而是分析它的功能，在此基础上再去研究结构、材质等问题。

3、价值工程将长品价值工程和成本作为一个整体同时来考虑。

4、价值工程强调不断改革和创新。

5、价值工程要求将功能定量化，即将功能转化与成本直接相比的量化值。

6、价值工程是以集体的智慧开展有计划、有组织的管理活动。

提高价值的途径

1、在提高产品功能的同时，又降低产品的功能，提高价值最为理想的途径。

2、在产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的

3、保持产品功能不变的前提下，通过减低成本达到提高价值的目的

4、产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

5、在产品功能略有下降产品、成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目的。

总之在产品形成的各个阶段都可以应用价值工程提高产品的价值。但在不同的阶段进行价值工程活动其经济效果的提高幅度却是大不相同的：对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究阶段。在建设项目中价值工程也主要应用在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高建设项目经济效果的关键环节。

价值工程的工作程序：主要考虑分析阶段1功能定义2功能整理3功能成本分析4功能评价5确定改进范围

价值工程的准备阶段对象选择：1从设计方面看对于产品机构复杂、性能和技术指标差、体积和重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值2从施工生产方面看，对量大面广、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高质量难于保证的产品可以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能。

功能成本法计算公式下功能的价值系数有以下结果;1Vi=1，表示功能评价功能显示成本。评价对象的价值为最佳，一般无需改进。2Vi<1现实功能成本大于功能评价值，现实成本偏高，而功能要求不高存在着过剩的功能，以致实现功能的成本大于功能实际需要。3 Vi>1功能比较重要，但分配的成本较少

对产品部件进行价值分析，就是使其价值系数尽可能趋近于1。为此确定的改进对象是1F/C值低的功能2△C=(C-F)值大的功能3复杂的功能4问题多的功能。

新技术、新工艺、新材料方案的选择原则：1技术上先进、可靠、适用、合理2经济上合理是选择新技术方案的主要原则。

新技术应用方案的经济分析常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法。常用动态分析方法有净现值法(费用现值法)，净年值法(年成本法)。 1增量投资收益率法;2折算费用法：当方案的有用成果相同时，一般可通过比较费用的大小，来决定优劣和取舍，在采用方案要增加投资时，可通过下式比较各方案折算费用的大小选择方

Zj=Cj+Pj×Rc

Zj—第j方案的折算费用(年)

Cj—第j方案的工程成本(年)

Pj—用于第j方案的投资额(包括建设投资和流动资金) Rc—基准投资收益率

财务会计的职能与核算方法

会计是经济管理的重要组成部分，包括财务会计和管理会计。会计具有核算和监督连个基本职能。

会计假设1会计主体2持续经营3会计分期4货币计量。会计基础：企业应当以权责发

生制为基础进行会计的确认、计量和报告。我国的行政单位会计采用收付实现制。会计核算的原则1可靠性2相关性3可理解性4可比性5实质重于形式6重要性7谨慎性要求企业对交易或事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应高估资产或者收益，低估负债或者费用。8及时性。

会计要素：反映财务状况的要素由资产、负债和所有者权益构成。反映经营成果的要素由收入、费用和利润构成。

会计等式：静态会计等式：资产=负债+所有者权益

动态会计等式：收入-费用=利润(或亏损) 会计凭证：取得和填制会计凭证是整个会计核算工作的起点和基本环节，会计凭证按照填制程序和用途不同，可分为原始凭证和记账凭证。

会计账簿：按账簿用途不同，分为序时账簿、分类账簿和备查账簿，按账簿外表形式不同，分为订本式账簿、活页式账簿和卡片式账簿。

资产的分类：企业资产分为流动资产和非流动资产

非流动资产又包括长期股权投资、固定资产、无形资产和其他非流动资产。

(1)流动资产:可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、交易性金融资产、应收及预付款项和存货等。

货币资金：是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业最活跃的资金，在流动资产中的流动性最强。

现金的概念及特点：我国会计上所说的现金是指存放在企业的库存现金，包括库存的人民币和外币。它主要用于企业日常的零星开支，可以随时购买所需的物资，支付有关费用，偿还债务，也可以随时存人银行。用现金直接办理经济业务的货币收支行为，称为现金核算。由于现金作为一般等价物的货币具有极强的流动性、普遍的可接受性、收支频繁、最容易发生意外和损失等特点，为了严格控制现金，保证开发项目的实际需要，合理使用现金，保护现金的安全完整，防止现金的丢失、被盗以及舞弊行为的发生，企业必须严格遵守现金的使用范围，不积压多余的现金，加强现金收支的日常管理与核算。

现金的使用范围①职工工资、津贴;②个人劳务报酬;③根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;④各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款⑥出差人员必须随身携带的差旅费;⑦结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。现金日常收支的管理: ①企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间;②企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为3～5天的日常零星开支所需的数量。边远地区和交通不便地区的库存现金限额可

以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支需要量③企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字

盖章，经开户银行审核后予以支付;

④因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，企业

应当向开户银行提出申请，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后支付现

金⑤对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金收讫”与“现金付讫”章。

现金的内部控制制度①企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责。②企业应当加强库存现金库存限额的管理，在银行核定的库存限额内支付现金，不得任意超过库存现金的限额，超过库存限额的现金应及时存人银行。③企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。企业负责人对本企业现金的安全负责。④企业应当加强现金的管理，明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相

关人员的职责权限。⑤企业支付现金，可从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。⑥企业的出纳人员应定期进行调换，不得一人长期从事出纳工作。⑦企业应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符·不得白条抵库和挪用现金。

企事业单位的存款账户分为四类1基本存款账户2一般存款账户3临时存款账户4专用存款账户

银行结算方式1支票结算支票是指出票人签发的，

银行存款：企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。根据国家现金管理和结算制度的规定，企业除在规定限额内留存少量现金以外，其余货币资金必须全部存入银行;企业的一切货币收支，除在规定范围内使用现金以外，都必须通过银行办理结算。

银行结算方式①支票结算方式。②银行汇票结算方式。③商业汇票。商业汇票按其承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。④银行本票。⑤信用卡⑥汇兑⑦委托收款它既可用于同城结算，又可用于异地结算。⑧托收承付结算方式。⑨信用证

银行保函业务是指银行根据客户的申请而开立的具有担保性质的书面承诺文件，若申请人未按规定履行自己的义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。银行保函大多属于“见索即付“(无条件保函)，是不可撤销的文件。

银行保函包括以下主要内容：担保人、被担保人(承包商)、受益人(业主等)的名称与地址;开立保函的依据;担保的最高限额和使用货币;担保的责任;要求付款的条件;有效期限等。施工企业与工程项目有关的银行保函主要包括投标保函、借款保函、履约保函、预付款保函、付款保函和对外承包工程保函等。

其他货币资金在企业的经营资金中，有些货币资金因其存放地点和用途都与库存现金和银行存款不同，在会计上称为其他好吧资金。主要包括外埠存款，银行汇票存款，银行本票存款，信用卡存款，信用证保证金存款，存出投资款和在途货币资金等

交易性金融资产是指企业能够随时变现、一赚取差价为主要目的的投资。应收及预付款项是指企业在日常生产经营过程中发生的各种债权。其大多数是在结算过程中形成的流动资产。企业的应收及预付款项主要包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付款项。其中应收票据、应收账款、其他应收款是企业的应收款项;预付账款是企业的预付款项。

应收账款的范围：1不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款;2不包括长期的债权，如购买的长期债券等;3不包括本企业付出的各类存出保证金，如投标保证金和租入包装物保证金等。应收账款应在收付实现予以确认。

在施工企业中，应收账款是指因承包工程应向发包单位收取的工程价款和列入营业收入的其他款项，以及销售产品、材料、提供劳务、作业等业务，应向购货单位或接受劳务、作业单位收取货款及劳务补偿的要求权。应收账款是施工企业在销售、结算过程中产生的债权，在正常情况下，应在短期内(1年或超过1年的一个营业周期内)收回。与施工企业施工生产经营业务无关的应收款项不包括在应收账款范围之内。

坏账损失：施工企业存在应收账款就有发生坏账的可能。坏账是指施工企业无法收回的应收账款。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。施工企业确认坏账损失应符合下列条件之一：

①有确凿证据表明该项应收款项不能收回，如债务单位已经撤消、破产;

②有确凿证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等; ③应收款项逾期三年以上。应收票据及其分类

应收票据是指企业因结算工程价款，对外销售产品、材料等业务时，因收到未到期票据所形成的债权。应收票据按其承兑人不同可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。

应收票据的贴现：企业收到商业汇票，如在票据未到期前需要资金周转时，可持未到期的应收票据向银行申请贴现。银行同意受理后，要从票据到期值中扣除票据自贴现日起至票据到期日止的利息，并将其余额即贴现净值支付给企业。这种利用未到期应收票据向银行融资的做法，称为应收票据贴现。银行所扣的利息称为银行贴现息，计算贴现息所使用的利率称为贴现率。贴现行为实质上是银行对企业的一种短期贷款。

企业以应收票据向银行贴现的贴息及贴现所得计算公式：贴现期=票据期限-企业已持有票据期限

贴现息=票据到期值×贴现率×贴现期

贴现所得=票据到期值-贴现息

(看例题P126)

其他应收款：企业对其他单位和个人除了应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付的款项，包括不设置“备用金”账户的企业拨出的备用金、应收的各种赔款、罚款，应向职工收取的各种垫付款项，以及已不符合预付账款性质而按规定转入的预付账款等。

预付账款：企业按照工程合同规定预付给承包单位的款项，包括预付工程款和预付备料款，以及按照购货合同规定预付给供应单位的购货款。

应当指出，预付账款和应收账款虽然都是企业的短期债权，但两者有着显著的区别。应收账款是施工企业因向建设单位承包工程和向购货单位销货引起的;而预付账款则是施工企业因向分包单位和向供应单位购货引起的。

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。施工企业的存货按用途可分为以下几类：各类库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品等。存货属于企业流动资产的范畴。

存货的确认:凡符合存货定义的资产项目，在资产负债表中作为存货予以确认时，必须同时满足以下条件：该存货包含的经济利益很可能流入企业。通常，存货的所有权是存货包含的经济利益很可能流入企业的一个重要标志。凡是所有权已属于企业，无论企业是否收到或持有该存货，均应作为企业的存货处理;反之，如果没有取得所有权，即使存放在企业，也不能作为本企业的存货。2存货的成本能够可靠地计量成本能够可靠地计量是资产确认的一项基本条件。存货作为企业流动资产的重要组成部分，要予以确认也必须能够对其成本进行可靠地计量。如果存货成本不能可靠地计量，则不能确认为存货。

存货的初始计量：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括三部分：采购成本、加工成本、其他成本。

存货的期末计量：现行《企业会计准则》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。即对期末存货，按照成本与可变现净值两者中的较低者进行计量。根据谨慎性原则，当存货的可变现净值下跌至成本以下时，表明该存货给企业带来经济利益低于其账面金额，因此应将这部分损失从资产价值中扣除，计入当期损益。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计的有形资产。其特征是：1使用年限超过一年或长于一年的一个会计，而且在使

用过程中保持原来的物质形态不变。因此购建固定资产支出属于资本性支出。2使用寿命是有限的。因此固定资产应按规定进行折旧;3用于生产经营活动而不是为了出售。

固定资产计提折旧的范围根据现行企业会计准则除已提足仍继续使用的固定资产和单独入账的土地以外，企业应对所有固定资产计提折旧。

计提折旧的固定资产：包括房屋及建筑物;在用的施工机械、运输设备、生产设备、仪器仪表、工具器具;季节性停用、大修理停用的固定资产、融资租赁方式租入和经营租赁方式租出的固定资产、未使用和不需用的固定资产。

不计提折旧的固定资产，包括已提足折旧仍继续使用的固定资产;按照规定单独估价作为固定资产人账的土地。

在会计实务中，企业一般应按月计提固定资产折旧。当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧;当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。提前报废的固定资产，不补提折旧;固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧。

影响固定资产折旧的因素：折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。新的会计标准规定，应计提折旧是固定资产的原值扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。因此，影响折旧的因素有三个1预计净残值2固定资产减值准备3固定资产的使用寿命

固定资产折旧的计算方法施工企业计提固定资产折旧，一般采用平均年限法和工作量法。对技术进步较快或使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和运输设备，可以采用双倍余额递减法或年数总和法计提折旧。

1)平均年限法是指按固定资产预计使用年限平均计算折旧的一种方法。采用这种方法计算的每期(年、月)折旧额都是相等的。其计算公式如下：

固定资产年折旧率=固定资产原值-预计净残值/固定资产原值*固定资产预计使用年限×100%

或=(1一预计净残值率)/固定资产预计使用年限X100% 固定资产月折旧率一固定资产年折旧率÷12 固定资产月折旧额一固定资产原值×固定资产月折旧率

2)工作量法：固定资产预计可完工的工作量计提折旧额的一种方法。这种方法实际上是平均年限法的一种演变。其基本计算公式如下：单位工作量折旧额=固定资产原值*(1-预计净残值率)/预计总工作量

某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额

施工企业常用的工作量法有以下两种方法：

①行驶里程法。行驶里程法是按照行驶里程平均计算折旧的方法。它适用于车辆、船舶等运输设备计提折旧。其计算公式如下：

单位里程折旧额=[固定资产原值×(1一预计净残值率)]/总行驶里程

某项固定资产月折旧额一该项固定资产当月行驶里程×单位里程折旧额

②工作台班法。工作台班法是按照工作台班数平均计算折旧的方法。它适用于机器、设备等计提折旧。其计算公式如下：

每工作台班折旧额=【固定资产原值×(1一预计净残值率)】/总工作台班某项固定资产月折旧额一该项固定资产当月工作台班×每工作台班折旧额

3)双倍余额递减法：是在不考虑固定资产净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面价值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。采用这种方法，固定资产账面价值随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变，因此，各期计提的折旧额必然逐年减少。其计

算公式如下;

固定资产年折旧率=2÷固定资产预计使用年限×100% 固定资产月折旧率一固定资产年折旧率÷12 固定资产月折旧额一固定资产账面价值×月折旧率 4)年数总和法：将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。逐年递减分数的分子为该项固定资产年初时尚可使用的年数，分母为该项固定资产使用年数的逐年数字总和，假设使用年限为N年，分母即为1+2+3+„+N—N(N+1)/2。这个分数因逐年递减，为一个变数。而作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值则各年相同，因此，采用年数总和法计提折旧各年提取的折旧额必然逐年递减。其计算公式如下：

固定资产年折=预计使用年限-已使用年限/预计折旧年限*(预计折旧年限+1)/2*100% 固定资产月折旧率=固定资产年折旧率÷12 固定资产月折旧额=(固定资产原值一预计净残值)×月折旧率固定资产的修理按其修理范围的大小和修理时间的长短，可以分为大修理和中、小修理，中、小修理也可称为日常修理。

固定资产的改扩建因确认为固定资产的改良支出。

他们之间的区别是修理不改变原值，改扩建改变原值。固定资产出售、转让、报废及盘盈与盘亏

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产损毁，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产原值扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

无形资产一般包括;1专利权2商标权3土地使用权4著作权5特许权6非专利技术无形资产摊销企业应将入账的使用寿命有限的无形资产在一定年限内摊销，其摊销金额计入管理费用。摊销的方法为1直线法2生产总量法

企业长期待摊费用有：1租入固定资产改良支出2开办费负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。负债是一项经济责任，或者说是一项义务;凡是由企业过去的交易、事项形成的后果，能够用货币确切计量、合理预计并需要企业将来以现金、其他资产或劳务偿付的债务，都应当作为企业的负债予以确认。负债按照流动性可以分为流动负债和长期负债。

(1)流动负债：是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务。施工企业的流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税费、其他应付款项、预提费用和一年内到期的非流动负债等。

(2)流动负债的分类

1)按照流动负债产生的原因分类：①借贷形成的流动负债，如向银行和其他金融机构借入的短期借款; ②结算过程中产生的流动负债，如企业采购的原材料已经到货，在货款尚未支付前所形成的待结算应付款项;③经营过程中产生的流动负债，如应付职工薪酬 ④利润分配产生的流动负债，如应付股利等。

2)按照流动负债应付金额是否肯定分类：①按照流动负债应付金额是否肯定，可以分为应付余额肯定的流动负债，如预付账款、应付票据、其他应付款项;②应付金额视经营情况而定的流动负债，如应缴税费、应付股利; ③应付金额予以估计的流动负债。如产品质量担保债务。

非流动负债的分类：按归还期限可分为一次归还的非流动负债和分期归还的非流动负债;按使用结果可分为形成固定资产的非流动负债和形成流动资产的非流动负债。

非流动负债核算的内容1长期借款2应付债券分为①面值发行②溢价发行③折价发行

3长期应付款4专项应付款。

债务重组的方式：1以资产清偿债务：分为①以现金清偿债务，当低于债务账面价值的现金清偿债务时，债务人应将重组债务的账面价值与支付的现金之间的差额，计入当期损益。②以非现金清偿债务：包括存货、固定资产、长期股权投资、无形资产。债务人应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益2将债务转成资本3修改其他债务条件4三种方式的组合。

所有者权益是指在企业资产扣除负债后有所有者享有的剩余权益，其包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。

实收资本:投入资本，是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本，包括货币资金、实物、无形资产等。投资者向企业投入的资本，在一般情况下无需偿还，并可以长期周转使用。我国目前实行的是注册资本制度，要求企业的实收资本与其注册资本相一致。

实收资本的分类:按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等。

实收资本的最低限额：：①以生产经营为主的公司人民币50万元;②以商品批发为主的公司人民币50万元;③以商业零售为主的公司人民币30万元;④科技开发、咨询、服务性公司人民币10万元。特定行业的有限责任公司注册资本最低限额高于前款所定限额的，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币l00O万元。股份有限公司注册资本

最低限额需高于上述所定限额的，由法律、行政法规另行规定。留存收益来源于企业在生产经营活动中所实现的净利润。包括，盈余公积和未分配利润。

盈余公积：1法定盈余公积的提取比例一般为净利润的10%，当达到企业注册资本的50%时，可以不再提取，对非公司之企业，可以按照超过净利润10%的比例提取。2任意盈余公积

盈余公积的用途：1弥补亏损2转增资本3发放现金股利或利润。资本公积：企业投资人、捐赠人或从其他来源取得的由所有者享有但不属于企业注册资金范围内的资本，包括资本(或股本)溢价、接受捐赠资产、拨款转入、外币资本折算差额等。 (1)资本(或股本)溢价：企业投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分。 (2)接受非现金资产捐赠准备：企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积。

(3)接受现金捐赠：企业因接受现金捐赠而增加的资本公积。从形式上看，它是一种对企业投入资金的行为，但捐赠人并不谋求对企业资产提出要求的权力，也不承担投资风险。 (4)股权投资准备：企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积，企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积。 (5)拨款转入：企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的，按规定转入资本公积的部分，企业应按转入金额入账。

(6)外币资本折算差额：企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额。

(7)其他资本公积：除上述各项资本公积以外所形成的资本公积，以及从资本公积各准备项目转人的金额、债权人豁免的债务等。

盈余公积：按照国家有关规定从净利润中提取的公积金。一般企业和股份有限公司的盈余公积与外商投资企业的盈余公积包括的内容有所不同。

法定盈余公积：企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积，它的提取比例一般为净利润的10%;当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。任意盈余公积：企业经股东大会或类似机构批准按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积。

法定公益金是指企业按照规定的比例从净利润中提取的用于职工集体福利设施的公益

金，它的提取比例一般为净利润的5%～10%。法定公益金用于职工集体福利时，应当将其转入任意盈余公积。

费用是指企业在日常活动所发生的，会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

费用的特征①费用最终会导致企业资产的减少或负债的增加;②费用最终会减少企业的所有者权益。

费用的分类1)按照经济用途分为生产成本和期间费用两类。

生产成本：是指构成产品实体、计入产品成本的那部分费用。施工企业的生产成本就是指工程成本。可分为：直接费用(包括人工费、材料费、机械使用费和其他直接费)和间接费用(包括管理人员工资及福利费、折旧费、办公费、水电费、差旅费、排污费等)，注意在签订建造合同是的差旅费、投标费等相关费用应直接确认为当期的期间费用。不计入工程成本。

按照费用计人工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用两类。

工程成本根据《企业会计准则第15号—建造合同》，工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程成本核算的内容：人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用。

其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费。

间接费用包括临时设施摊销费和施工定位管理人员工资、奖金、职工福利费、固定资产折旧费及修理费，物料消耗，低值易耗品摊销，取暖费，水电费，办公费，差旅费，财产保险费，检验试验费，过程保修费，劳动保护费，排污费及其他费用。

工程成本核算对象的确定方法主要有以下几种： 1)以单项建造(施工)合同作为施工程成本核算对象;对合同分立以确定施工工程成本核算对象、3)对合同合并以确定施工工程成本核算对象

工程成本核算的基本要求: (1)严格遵守国家规定的成本、费用开支范围，不应列入产品成本的支出有：1资本性支出2投资性支出3期间费用支出(直接计入当期损益)4营业外支出(冲减本年利润)。 (2)实行三级核算的施工企业实行公司汇总生产成本，工程处计算工程成本，施工队计算本队发生的工料等等直接费。实行二级核算的施工企业，一般可在施工队计算工程成本。

工程成本核算的程序施工企业对施工过程中发生的各项工程成本，应先按其用途和发生的地点进行归集。间接费用则需要先按照发生地点进行归集。

工程成本的计算方法：1工程成本竣工结算法：工程实际成本=月初施工费用余额+本月施工费用发生额(见P159例题)2工程成本月结算法3工程成本分段结算法

期间费用是企业当期发生的，与具体过程没有直接联系的，必须从当期收入中得到补偿的费用。主要包括管理费用、财务费用和营业费用。施工企业的期间费用则主要包括管理费用和财务费用。期间费用于发生时直接计人当期损益。

管理费用包括1企业管理部门及职工方面的费用：公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费。2企业直接管理之外的费用：董事会费、咨询费、诉讼费、税金。3提供生产技术条件的费用：排污费、绿化费、技术转让费、研究与开发费、无形资产摊销。4购销业务的应酬费(应列入管理费用)。5其他管理费用。

财务费用1利息支出2汇兑损失3相关手续费4其他财务费用。

收入的分类：1销售商品收入2提供劳务收入3让渡资产使用权收入4建造(施工)合同收入：是指企业通过签订建造(施工)合同并按照合同要求为客户设计和建造而取得的收入。

营业收入是指企业在销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流人。

收入按照企业营业的主次分类，可分为主营业务收入和其他业务收入。施工企业的主营业务收入：建造(施工)合同收入

施工企业的其他业务收入包括1材料销售收入2机械作业收入3无形资产出租收入4固定资产出租收入

合同的分立：如果一项建造合同包括建造多项资产，在同时具备以下条件的情况下，每项资产应分立为单项合同处理：1每项资产均有独立的建造计划2承包商与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同处理3每项资产的收入和成本可以单独辨认。

合同的合并：为建造一项或多项资产而签订一组合同，这一组合同无论对单个客户还是几个客户，在同时具备以下条件，下应合并为单项合同处理：1该组合同按一揽子交易签订2该组合同密切相关，每项合同实际上移构成一项综合利润率工程的组成部分3该组合同同时或依次履行。

建造(施工)合同收入包括初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入两部分。合同收入的确认;1 当期完成合同的收入的确认

当期确认合同的收入=实际合同总收入-以前会计期间累计已确认的收入 2当期不能完成合同的收入的确认当期确认合同的收入=(合同总收入×完工进度)-以前会计期间累计已确认的收入

(见P167例题)

一营业利润：是企业利润的主要来源，

营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加一管理费用一财务费用-资产减值准备+公允价值变动收益(损失为负)+投资收益(损失为负)

二利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

三净利润:也称为所得税费用是指企业应计入当期损益的所得税费用根据新的《企业会计准则》企业采用纳税影响会计法资产负债表债务法对所得税进行核算。

净利润=利润总额-所得税

利润分配:企业按照国家的有关规定，对当年实现的净利润和以前未分配的利润所进行的分配。

企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下： (1)弥补以前亏损(2)提取企业公积金：企业当期实现的净利润，加上年初未分配利润(或减去年初未弥补的亏损)和其他转入后的余额，为可供分配的利润。1法定盈余公积金2提取法定公益金(3)可供投资者分配的利润及其分配：应付优先股股利、提取任意盈余公积金、应付普通股股利、转作资本(或股本)的普通股股利

会计报表是定期总括地反映企业财务状况、经营成果和现金流量的总括性书面文件一般包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关付表。

财务报表列报是指在财务报表中的列示和在财务报表附注中的披露。由于同一企业不同期间和不同企业同一期间财务报表相互可比性的极端重要性，使得财务报表列报必须通过独立准则来加以规范。

其基本要求：1以企业持续经营作为编制基础2列报项目一致3重要项目单独列报(重要性应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两方面加以判断。)4报表列示项目不应当相互抵消5报表列报项目与上期报表列报项目具有可比性6其他相关要求。

财务报表列报的构成：1财务报表：(1资产负债表2利润表3现金流量表4所有者权益(股东权益)变动表)。

2附注。

资产负债表：反跌企业在某一特定日期财务状况的报表：资产负债表按月报送，一般反映的是企业月末、季末、半年末、年束的财务状况，它属于静态会计报表。资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据，按照一定的分类标准和一定的次序，把企业在一定日期的资产、负债和所有者权益项目予以适当排列编制而成。其作用主要表现在以下几个方面：

1、资产负债表能够说明企业在某一特定目期所拥有的各种资源总量及其分布情况;

2、资产负债表能够显示企业在某一特定日期所负担磺务的数额，需要偿还债务期限的长短以及企业偿还债务的能力;

3、资产负债表能够表明企业在某～特定日期所拥有净资产的数额，以及企业所有者权益的构成情况;

4、资产负债表船够反映企业在某～特定豇期的资产总额和权益总额，从企业资产总置方面反映企业韵财务状况，进而分析、评价企业未来的发展趋势。

利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表。利润表是以”利润=收入-费用”这一会计等式为依据，按照一定的步骤计算出构成利润(或亏损)总额的各项要素编制而成的，它属于动态报表。其作用主要表现在以下几个方面：

1、利润表能反映企业在一定期间的收入和费用情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业收入与产出之间的关系;

2、通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力;

3、通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因。

现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的会计报表，它属于动态的会计报表。

1)现金流量表的编制基础现金等价物是反映企业一定会计期间现金(库存现金、银行存款、其他货币资金)和现金等价物(三个月内到期的短期投资)流入和流出的财务报表。它属于动态的财务报表，现金流量表的编制原则：权责发生制原则

企业的现金流量一般可以分为三类，即经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。经营活动流人的现金主要包括：①承包工程、销售商品、提供劳务收到的现金(扣除因销货退回支付的现金);②收到的税费返还;③收到的其他与经营活动有关的现金。经营活动流出的现金主要包括：①发包工程、购买商品、接受劳务支付的现金;②支付给职工以及为职工支付的现金;③支付的各项税费I④支付的其他与经营活动有关的现金。投资活动主要包括：取得和收回投资，购建和处置固定资产、无形资产和其他资产等等。

投资活动流入的现金主要包括：①收回投资所收到的现金;②取得投资收益所收到的现金;③处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额;④收到的其他与投资活动有关的现金。投资活动流出的现金主要包括：①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金;②投资所支付的现金;③支付的其他与投资活动有关的现金。

筹资活动流人的现金主要包括：①吸收投资所收到的现金;②取得借款所收到的现金;③收到的其他与筹资活动有关的现金。筹资活动流出的现金主要包括：①偿还债务所支付的现金;②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金;③支付的其他与筹资活动有关的现金。

财务报表附注的作用是对财务报表的补充。

财务报表附注应当按照下列顺序披露：1财务报表的编制基础2遵循会计准则的声明3

重要会计政策的说明4重要会计估计的说明5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6财务报表重要项目的说明7或有和承诺事项的说明(已贴现商业承兑汇票形成的或有负债)8资产负债表日后非调整事项的说明9关联方关系及其交易事项的说明。

财务分析会计分析师财务分析的基础。科技风险的目的在于评价企业会计所反映的财务状况与经营成果的真实程度。

会计分析的步骤：1阅读会计报告2比较会计报表3解释会计报表4修正会计报表信息。空间并不比较的方法：1水平分析法2垂直分析法3趋势分析法

比率分析是财务分析的最基本、最重要的方法。总结和评价企业财务状况与经营成果的分析主要包括盈利能力分析、营运能力分析、偿债能力分析和发展能力分析。

其形式1百分率，如流动比率200% 2比率，如速动比率为1:1 3分数，如负债为总资产的1/2

因素分析法根据其分析特点了分为1连环替代法2差额计算法(作为连环替代法的简化形式)

综合分析：1筹资活动与投资活动适应情况的综合分析2筹资活动、投资活动、经营活动现金流量综合分析3现金流量与利润综合分析4增长能力、盈利能力、营运能力、偿债能力综合分析

财务指标体系综合分析：通过净资产收益率(或资本收益率)这一核心指标来综合反映。盈利能力分析 1净资产收益率：企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。该指标越高，净利润越多，说明企业盈利能力越好。

净资产收益率=本期净利润/平均资产×100% 影响净资产收益率的因素有1产品的价格2单位成本的高低3产品的产量和销售量的数量4资金占用量的大小。

2总资产报酬率：企业运用全部资产的收益率，它反映企业全部资产运用的总成果。该指标越高，表明企业资产的利用效率越高。公式：总资产报酬率=息税前利润总额/平均资产总额×100%

营运能力分析

(1)总资产周转率：企业在一定时期内主营业务收入净额与总资产平均余额之间的比率。它反映了企业全部资产的利用效率以及资产总额的周转速度。其快慢取决于两大因素：一是流动资产周转率;二是流动资产占总资产的比重。公式为：总资产周转率(次)=主营业务收入净额/平均资产总额

2)流动资产周转率：企业在一定时期内主营业务收入净额与全部流动资产平均余额之间的比率，通常用周转次数和周转天数来表示。公式为：流动资产周转次数=流动资产周转额/平均流动资产余额

流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数

或=(平均流动资产余额×计算期天数)/流动资产周转额

(3)存货周转率：企业在一定时期内存货占用资金可周转的次数，或存货每周转一次所需要的天数。存货周转次数=主营业务成本/存货平均余额

存货周转天数=计算期天数/存货周转次数

或=(计算期天数×存货平均余额)/主营业务成本

(4)应收账款周转率：企业在某一时期赊销收入净额和同期应收账款平均余额之间的比率，通常用应收账款周转次数和应收账款周转天数两种形式来表示。公式：应收账款周转率(周转次数)=主营业务收入净额/应收账款平均余额

应收账款周转天数=计算期天数/应收账款周转次数 “计算期天数”，全年按360

天计算，全季按90天计算，全月按30天计算。

偿债能力分析：1资产负债率：企业负债总额对资产总额的比率关系，它既能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业偿债能力的重要指标。公式为：

资产负债率一负债总额/资产总额×100% 2速动比率企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，是衡量企业流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力，公式为：

速动比率=速动资产/流动负债

3流动比率流动比率=流动资产/流动负债发展能力分析

(1)销售(营业)增长率：企业本年销售(营业)收入增长额同上年销售(营业)收入总额的比率。企业销售(营业)收入是指企业的主营业务收入。公式为：销售(营业)增长率=本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入总额×100%

(2)资本积累率：企业本年所有者权益增长额同年初所有者权益的比率。公式为：资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益×100%

资金成本是指企业为筹集和使用资金而付出的代价。资金成本包括资金筹集费和资金占用费两部分。资金筹集费是指在资金筹集过程中支付的各项费用，如银行借款手续费，发行股票、债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费等。

资金成本率=年资金使用费用(利息)/筹资总额×(1-筹资费率) 筹资总额×(1-筹资费率)—筹资净额

资金成本的计算模式：

1个别资金成本是指使用各种长期资金的成本，具体包括长期借款成本、债券成本、普通股成本和留存收益成本。

2加权平均资金成本也称综合资金成本，是指企业以个别资金成本为基数，以各种来源资本占全部资本的比重为权数计算的，以各种方式筹集的全部长期资金的总成本。

短期负债筹资的形式1商业信用2短期借款商业信用筹资形式包括1应付账款2应付票据3预收账款

短期银行借款是指企业根据借款合同向银行或非银行金融机构借入的期限在1年以内 (含1年)的借款。施工企业的短期银行借款一般分为无担保借款和担保借款两大类。无担保借款：企业凭借自身的信誉从银行获得贷款。按照规定，银行在向企业发放短期贷款之前，应对企业进行风险、收益分析，从而决定是否向企业贷款。在贷款条件中往往涉及到以下信用条件：①信贷额度②周转信贷协议③补偿性余额④偿还条件⑤其他承诺

担保借款：以一定的财产做抵押或以一定的保证人做担保为条件所取得的借款

短期银行借款利息的支付方式：1收款法：2贴现法3加息法

现金的管理：企业置存一定数量的现金主要是为了满足1交易性需要2预防性需要3投机性需要

企业缺乏必要的现金，将不能满足交易性、预防性与投机性的需要，使企业经营蒙受损失。但若企业置存过量的现金，又会因此增大机会成本。故企业现金管理目标就是在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金的收益率。

目标资金持有量的确定

一成本分析模式1机会成本(现金持有量越大，机会成本越高)2管理成本(是一种固定成本3短缺成本(随现金持有量的增加而下降，随下降持有量的减少而上升)

上述三项成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。

二存货模式：存货模式可用来解决企业现金在越大时期内最佳变现次数问题

现金收支管理：目的在于提高现金的使用效率。

1加速收款2力争现金流量同步3合理使用现金浮游量4推迟应付款的支付

应收账款成本：指企业持有一定应收账款所付出的代价。包括1机会成本(一般按有价证券利息率计算)2管理成本3坏账成本(企业计提坏账准备目的就是为了避免坏账成本影响企业生产经营活动的稳定性)。

信用条件：指企业要求客户支付赊销款项的条件，包括1信用期限2折扣期限3现金折扣

存货经济采购排批量公式

Q*=√——2KD/K2 建设项目总投资包括1生产性的包括建设投资和铺底流动资金 2非生产性的只包括建设投资

建设投资分为1静态投资部分2动态投资部分

静态投资部分包括1建筑安装工程费2设备工器具购置费3工程建设其他费4基本预备费

动态投资部分包括1涨价预备费2建设期利息3调节税

设备购置费=设备原价×(1+设备运杂费率)

在建设设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算货价=离岸价(FOB价)×人民币外汇牌价

进口设备到岸价(CIF价)=(离岸价(FOB价)+国外运费+国外运输保险费国外运费=离岸价(FOB价)×运杂费

进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费

国外运输保险费=(离岸价(FOB价))×国外运输保险费率) 银行财务费=离岸价(FOB价)×人民币外汇牌价×银行财务费率(一般为0.4%~0.5%)

外贸手续费=进口设备到岸价(CIF价)×人民币外汇牌价×外贸手续费率(一般取1.5%) 进口关税=进口设备到岸价(CIF价)×人民币外汇牌价×进口关税率

增值税=(CIF价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税)

工程建设其他费分为三类1土地使用费：包括 (1)土地使用费：农用土地征用费、取得国有土地使用费。 2与项目建设有关的费用： 3与未来企业生产和经营活动有关的费用

与项目建设有关的其他费1建设单位管理费2刚才监理费3工程质量监督法费与未来企业生产和经营活动有关的其他费

1联合试运转费2生产准备费3办公和生活家具购置费预备费包括基本预备费和涨价预备费。

(1)基本预备费：在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。公式为：基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费 +工程建设其他费)×基本预备费率

(2)涨价预备费：是指建设工程项目在建设期内由于价格等的变化引起投资增加，需要事先预留的费用。是以建筑安装工程费、设备工器具购置费之和为计算基数。

PC= ∑It【(1+f)t-1】

t=1 (见P229例题)

建设期利息计算公式为：

各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率 (见P230例题)

直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和施工机械使用费。

(1)人工费是指直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用。单位工程量人工费公式为：人工费=∑(工日消耗量×日工资单价) 其中的日工资单价组成为：1基本工资2工资性补贴3生产工人辅助工资(职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲休假旗舰店工资，气候影响停工工资‘女工哺乳工资，六个月以内病假工资及产、婚、丧假期的工资’)4职工福利费;是指按规定标准计提的职工福利费5生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费、修理费、

2)材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品的费用。内容包括：1材料原价2材料运杂费3运输损耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗4采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用5检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，

(3)施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安、拆费和场外运费。单位工程量施工机械使用费的计算公式为：

施工机械使用费=∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)

机械台班单价=[台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费十台班人工费+台班燃料动力费+台班养路费及车船使用税]

折旧费公式为：台班折旧费=机械预算价格*(1-残值率)/耐用总台班数

耐用总台班数=折旧年限×年工作台班

大修理费公式：台班大修理费=一次大修理费*大修次数÷耐用总台班数

措施费:为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括:1环境保护费2文明施工费3安全施工费4临时设施费5夜间施工增加费6二次搬运费7大型机械设备进出场及安拆费8混凝土、钢筋混凝土模板及支架费9脚手架费10已完工程及设备保护费11施工排水降水费

规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费)，包括：1工程排污费2工程定额测定费3社会保障费(养老保险、失业保险、医疗保险)4住房公积金5危险作业意外伤害保险

企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括:①管理人员工资②办公费③差旅交通费、④固定资产使用费⑤工具用具使用费⑥劳动保险费⑦工会经费⑧职工教育经费⑨财产保险费⑩财务费11税金12其他，

企业管理费的计算有两种方法1公式计算法：①一直接费为计算基数②以人工费和机械费为计算基数③以人工费为计算基数2费用计算法(企业管理费=管理人员工资+办公费+差旅交通费+固定资产使用费+工具用具使用费+劳动保险费+工会经费+职工教育经费+财产保险费+财务费+税金+其他)

利润=计算基数+利润率

计算基数为1以直接费和间接费合计为计算基数 2以人工费和机械费和为计算基数 3以人工费为计算基数

税金是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的营业税城市维护建设税及教育费附加等。1营业税的税额为营业额的3%。2城乡维护建设税的纳税人所在地为市区的，按营业税的7%征收;所在地为县镇的，按营业税的5%征收;所在地为农村的，按营业税

的1%征收。3教育费附加为营业税的3%。

公式为：税金=(直接费+间接费+利润)×税率

建筑安装工程费用计算程序: 计算方法分为1工料单价法2综合单价法

(1)工料单价法是计算出分部分项工程量后乘以工料单价，合计得到直接工程费，直接工程费汇总后再加措施费、间接费、利润和税金生成工程发承包价

(2)综合单价分为全费用单价和部分费用单价。全费用单价其单价内容包括直接工程费、措施费、间接费、利润和税金

1当C>Co时可采用人、材、机费用合计(直接费)为基数计算该分项的间接费和利润。

2当C

(2)按照编制程序和用途，可分为1施工定额2预算定额(基础定额)3概算定额4概算指标5投资估算指标。

(3) 按编制单位和适用范围分类1国家定额2行业定额3地区定额4企业定额

(4)按照投资的费用性质分类，可分为1建筑工程定额2设备安装工程定额3建筑安装工程费用定额4工器具定额5工程建设其他费用定额等。( 人工定额也称劳动定额，生产工人在正常的施工条件下的劳动效率，表明每个工人在单位时间内为生产合格产品所必须消耗的劳动时间。或者在一定的劳动时间中所生产的合格产品数量。

编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作。(见P244图) 人工定额按表现形式的不同，可分为时间定额和产量定额两种形式。按定额的标定对象不同，人工定额又分为单项工序定额和综合定额两种。

人工定额的制定方法:1技术测定法2统计分析法(其适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程)3比较类推法(适用于对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程)4经验估计法(可通常作为一次性定额使用)

材料消耗定额。按其使用性质、用途和用量大小划分为四类，即：(1)主要材料(直接构成工程实体的材料)(2)辅助材料(3)周转性材料(工具性材料) (4)零星材料，

材料消耗定额的编制主要包括1确定直接使用在工程上的材料净用量2在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。

(1)材料净用量的确定方法：1理论计算法2测定法3图纸计算法4经验法

(2)材料损耗量的确定一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。

损耗率=损耗量÷净用量*100%

总消耗量=净用量+损耗量-净用量×(I-损耗率)

机械台班定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所需的工作时间，包括1有效工作时间2不可避免的中断时间3不可避免的无负荷工作时间施工定额的作用1是企业计划管理的依据2是组织和指挥施工生产的有效工具3是计算工人劳动报酬的依据4有利于推广先进技术5是编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础

企业定额的编制方法：编制企业定额最关键的工作室确定人工、材料和机械台班的消耗量，以及计算分项工程单价或综合单价。1人工消耗量的确定，2确定材料消耗量，是通过

企业历史数据的统计分析、理论计算、实验试验、实地考察等方法计算确定材料包括周转材料的净用量和损耗量从而拟定材料消耗的定额指标。3机械台班消耗量的确定。

估算指标的作用：

1在项目建议书和可行性研究阶段，估算指标是多方案比选、正确编制投资估算、合理确定项目投资额的重要依据。

2在建设项目评价和决策阶段，估算指标是评价建设项目可行性和分析投资经济效益的主要经济指标。

3在实施阶段，估算指标是限额设计和工程造价控制的约束标准。

工程量清单的编制方法;应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

其编制依据1《计价规范》2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法3建设工程设计文件4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料5招标文件及其补充通知、答疑纪要6施工现场情况、工程特点及常规施工方案7其他相关资料

工程量清单的作用：(1)为投标者提供一个公开、公平、公正的竞争环境。(2)为计价和询标、评标的基础。(3)为施工过程中支付工程进度款提供依据。(4)为办理竣工结算及工程索赔提供了重要依据。

分部分项工程量清单编制应包括1项目编码2项目名称3项目特征4计量单位5工程量

项目编码：第一级表示工程分类顺序码(分二位);建筑工程为0

1、装饰装修工程为02;安装工程为03;市政工程为04;园林绿化工程为05。

其他项目清单的编制：1暂列金额2暂估价3计日工4总包服务费

工程量清单计价的方法：在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，清单报价主要有三种形式

1工料单价法=人工费+材料费+机械使用费

2综合单价法=人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润

3全费用单价法=人工费+材料费+机械使用费+措施项目费+管理费+规费+利润+税金计算措施项目单价的方法：

1参数法计价：主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目，如：①夜间施工费②二次搬运费。

2实物量法计价适用于1脚手架搭拆费

3分包法计价适用于大型机械设备进出场及安拆费。

工程量清单报价的依据：1《计价规范》2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法3企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额4招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要5建设工程设计文件及相关资料6施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案7与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

8市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息9其他相关资料

工程量清单格式的组成内容：封面;填表须知;总说明;分部分项工程量清单;措施项目清单;其他项目清单;零星工作项目表。

工程量清单计价格式由下列内容组成： (1)封面，应按规定内容填写、签字、盖章。 (2)投标总价，应按工程项目总价表合计金额填写。 (3)工程项目总价表(4)单项工程费汇总表(5)单位工程费汇总表(6)分部分项工程量清单计价表(7)措施项目清单计价表 (8)其他项目清单计价表(9)零星工作项目计价表(10)分布分项工程量综合单价分析表(11)措施项目费分析表(12)主要材料计价表

我国建设工程项目投资估算阶段划分与精度要求

1项目规划阶段：投资估算允许误差大于±30% 2项目建议书阶段：对投资估算的精度要求为误差控制在±30%以内 3初步可行性研究阶段：对投资估算精度的要求误差控制在±20%以内 4详细可行性研究阶段：对投资估算精度的要求误差控制在±10%以内

投资估算是编制方法：常用的估算方法有：1资金周转率法2生产能力指数法3比例估算法4综合指标投资估算法。

流动资金估算一般参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标法

生产能力指数法计算公式：

x2 C2=C1(—)n×f (见P292例题)

C2—拟建项目或装置的投资额

C1—已建项同类型目或装置的投资额 x2—拟建项目的生产能力

X1—已建项同类型目生产能力

f—价格调整系数 n—生产能力指数

设计概算可分为1单位工程概算2单项工程综合概算3建设工程项目总概算

单位工程概算的编制方法：分为1建筑工程概算2设备及安装工程概算两大类建筑工程概算的编制方法有1概算定额法(该方法要求初步设计达到应当深度，建筑结构比较明确是方可使用)2概算指标法(当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时刻采用此法编制工程概算)3类似工程预算法

设备及安装工程概算的编制方法有1预算单价法(当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程预算)2扩大单价法(当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算)3概算指标法(当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算)

设计概算审查的方法：1对比分析法2查询核实法3联合会审法施工图预算对施工单位的作用1施工图预算是清单投标报价依据2施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据3施工图预算是控制施工成本的依据。

施工图预算的编制依据1经批准和会审的施工图设计文件及有关标准图集2施工组织设计(是编制施工图预算的重要依据)3与施工图预算计价模式有关的计价依据4经批准的设计概算文件5预算工作手册

施工图预算的审查内容：1审查工程量2审查单价3审查其他的有关费用

施工图预算的审查的方法 1逐项审查法(又称全面审查法，适用于一些工程量较小、工艺比较简单的工程)2标准预算审查法(其缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程)3分组计算审查法4对比分析法5“筛选”审查法6重点审查法

国际投标报价

暂定金额是业主在明确规定了数额的一笔资金，承包商无权做主适用此金额，这些项目的费用将按照业主的指示与决定，全部或部分使用。

分项工程直接费常用的估价方法有：1定额估价法(一般拥有较可靠标准的企业，定额

估价法应用较为广泛)2作业估价法(当较小机械设备所占比重较大，适用均衡性较差时)3匡算估价法(适用于工程量不大，所占费用比例较小的那部分分项工程)

总标价=分项工程合价+分包工程总价+暂定金额根据招标项目的不同特点采用不同报价：报价可高一些的工程

不平衡报价法也叫前重后轻法。国内生产总值的核算方法： 1收入法2支出法3部门法宏观经济政策目标：

1持续均衡的经济增长2充分就业3物价水平稳定4国际收支平衡宏观经济政策工具：

1 需求管理政策2供给管理政策3国际经济政策货币政策的工具：

1公开市场业务2贴现率政策3准备金

财政政策的内在稳定器作用主要是通过个人所得税、公司所得税，以及各种转移支付来实现。

扩张性财政政策1降低税收2增加政府的转移支付3增加政府支出

紧缩性财政政策1加大税收2减少政府的转移支付3减少政府支出

汇率的决定因素：1国际收支状况2通货膨胀3利率4经济增长率

项目融资的特点;1是以项目本身为主体的融资2实现项目融资的雾追索或有限追索3风险分担4信用结构多样化5融资成本相对较高6可实现项目发起人非公司负债型融资要求。

项目融资成功的关键是在各参与方之间实现令人满意和有效的项目利润分配与风险分担。

项目融资结构是项目融资的核心部分

项目的信用保证结构1来自于项目本身的经济强度2来自于项目之外的各种直接或间接担保。

项目的直接主办人：指直接参与项目投资和项目管理，直接承担项目债务责任和风险的法律实体。(项目融资中一个普遍的做法是成立一个单一目的的项目公司)

“产品支付” 融资的特点1 独特的信用保证一个结构2贷款的偿还期比项目的经济寿命周期短3贷款人一般只为项目的建设和资本费用提供融资，不提供用于项目经营开发的资金4贷款银行的融资容易被安排成为无追索或有限追索的形式5此模式中一般要求成立一个“融资中介机构”，及所谓的专设公司。

BOT项目融资模式(见P362)

BOT 指建设一经营一移交(Build-Operate- Transfer), 即政府通过特许权协议, 授权项目发起人( 主要是民营/ 外商, 也可是法人国企) 联合其他公司为某个项目( 主要是自然资源开发和基础设施项目) 成立专门的项目公司, 负责该项目的融资、设计、建造、运营和维护, 在规定的特许期内向该项目( 产品/ 服务) 的使用者收取适当的费用, 由此回收项目的投资、经营和维护等成本, 并获得合理的回报; 特许期满后，项目公司将项目(一般免费) 移交给政府。

BOT项目融资模式的优缺点

1BOT的优点——对发起人而言

(1) 充分利用项目经济状况的弹性，减少资本金支出，实现“小投入做大项目”或“借鸡下蛋”

(2) 拓宽项目资金来源, 减轻借款方的债务负担

(3) 提高了项目发起人/项目公司的谈判地位 (4) 达到最有利的税收条件

(5) 转移特定的风险给放贷方( 有限追索权)，极小化项目发起人的政治风险，加上其他风险管理措施合理分配风险, 减少风险危害但保留投资收益

(6) 避免合资企业的风险, 因为项目公司可100% 独资

(7) 创造发展商/承包商的商业机会 ( 如果他们作为发起人/项目公司) 2 BOT的优点——对政府而言

(1) 拓宽资金来源，引进外资和利用本国民间资本，减少政府的财政支出和债务负担，加快发展基础设施和其他设施 ; (2) 降低政府风险(基础设施项目周期长、投资大、风险大), 政府无须承担融资、设计、建造和经营风险，大多转移给项目公司承担( 后者再转移他人) (3) 发挥外资和私营机构的能动性和创造性，提高建设、经营、维护和管理效率，引进先进的管理和技术。

(4) 合理利用资源

(5) 有利于发展国民经济和金融资本市场 3 BOT的缺点——对发起人而言 (1) 融资成本较高

(2) 投资额大、融/投资期长、收益不确定性大 (3) 合同文件繁多、复杂 (4) 有时融资杆杠能力不足

(5) 母公司仍承担部分风险 ( 有限追索权) 4 BOT的缺点——对政府而言

(1) 承担政治和外汇等风险, 税收流失 (2) 使用价格较高, 造成国民不满

(3) 耗时长，因为风险多，合同结构复杂，谈判难

(4) 外商/私营公司可能出现掠夺性经营。

第二篇：2018年一建经济真题答案解析

一、单项选择题

1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为( )。 A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B 解析：(1+8%/4)4-1=8.24% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为( )。

A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值(FNPV)进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是( )。

A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率

参考答案：B 解析：斜率最大最陡的最敏感

4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为()年。

A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D 解析：转换成表格，累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/(4+5)]=4.44年 5.施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,等工程量进行审查的方法,属于( )。

A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法

【参考答案】A一建学习备考群436912626 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放,其置存的目的是为了满足()需要。 A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理答案：A 解析：交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。

7.2017年某施工企业施工合同收入为2000万元,兼营销售商品混凝土收入为500万元,出租起重机械收入为80万元,代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元,则2017年该企业的营业收入为( )万元。

A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 答案：B 解析：营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。 8.国际工程投标报价时,在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和( )。 A.港口费 B.样品费

C.银行手续费

D.采购保管损耗费

答案：D一建学习备考群436912626 解析：在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗

9.实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为( )。 A.项目所在地定额基价中的价格 B.预测的项目建设期的市场价格 C.当时当地的实际价格 D.定额编制时的市场价格答案：C 解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。

10.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。

A.14752 B.204.12 C.216.37 D.400.00 答案：C 解析：-1000+200/(1+6%)+400/(1+6%)2+800/(1+6%)3=216.38 11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告,规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日,在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是( )。

A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D.宣布此次招标失败,重新组织招标答案:C 解析：招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。

12.招标方编制工程量清单时有以下工作:①确定项目编码:研究招标文件,确定清单项目名称:③确定计量单位;④计算工程数量:③确定项目特征,正确的顺序是( )。

A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 答案：B 解析：分部分项工程项目清单的编制：包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。

13.施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨,运费为400元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为5%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为( )元/吨。

A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 答案：A 解析：材料单价+(原价+运费)*(1+损耗率)*(1+采购保管费率)=(3500+400)*(1+2%)*(1+5%)=4176.9 14.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。 A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用答案：B 15.某施工企业2017年的经营业绩为营业收入3000万元,营业成本1800万元,税金及附加180万元,期间费用320万元,投资收益8万元,营业外收入20万元。则该企业2017年的利润总额为()万元。

A.908 B.720 C.728 D.700 答案：C 解析：营业利一建学习备考群436912626润=营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用+收益-损失=3000-1800-180-320+8=708;利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=708+20=728 16.采用ABC分析法实施存货管理时,A类存货的特点是( ) A.品种多且应用广

B.品种少但占用资金多 C.品种多但占用资金少 D.数量少且占用资金少答案：B 17.根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用( )。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价 B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D.当时当地市场的材料里价答案：C 解析：—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

18.某工程采用工程量清单招标,招标人公市的招标控制价为1亿元。中标人的投标价为8000万元,经调整计算错误后的中标价为9100万元,所有合格投标人的价平均为9200万元,则该中标人的报价浮动率为( )。

A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 答案:B 解析：招标工程：承包人报价浮动率L = ( 1-中标价/招标控制价)x 100%=1-9100/10000=9% 19.某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给余业带来经济利益的一套设备,在会计核算中应归属的会计要素是( )。

A.负债 B.资产 C.费用 D.收入答案：B 20.某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是()。

A.概算定额法 B.概算指标法 C.预算单价法

D.类似工程预算法答案：B 21.某技术方案设计年产量为12万吨,已知单位产品的销售价格为700元(含税价格).单位产品税金为165元,单位可变成本为250元,年固定成本为1500万元,则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是( )元/吨。

A.540 B.510 C.375 D.290 答案：A 解析：0=p*12-(65+250)*12--1500，P=540 22.囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是()。

A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程答案：B 23.能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是( ). A.资产负债率 B.权益乘数 C.流动比率 D.产权比率答案：D 解析:产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。

24.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是()。 A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法

D.劳动生产率比较法参考答案：C 解析：新技术应用方案的技术经济综合分析方法：简单评分法和加权评分法

25.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程项目的钢筋由发包人在施工合同

与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是( )。

A.甲投标人自行采购价格 B.4200元/吨

C.预计招标采购价格 D.3650元/吨参考答案：B 26.按照收付实现制编制的企业财务报表是( )。 A.资产负债表 B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表答案：C 27.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为22.53万元,银行手续费为15万元,关税税率为22%,增值税税率为16%,则该进口设备的增值税为()万元。

A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B 解析：进口产品增值税额=组成计税价格x增值税率;组成计税价格=到岸价x人民币外汇牌价+进口关税+消费税;进口关税=到岸价x人民币外汇牌价x进口关税。

到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53，关税=到岸价*税率=1852.53*22%=407.56，增值税=(到岸价+关税+消费税)*税率=(1852.53+407.56)*16%=361.61 28.某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。

A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担

D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担答案：B 29.某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价,已知不调值部分占合同价的比例为15%,可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表,若结算当月完成的合同额为1000万元,则调整后的合同金额为( ).

A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 30.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于()。

A.总承包服务费 B.现场管理费 C.企业管理费 D.暂列金额参考答案：A 解析：总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等);对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理;对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。

31.根据《建设工程工程量清单计价规范》,在编制工程量清单时,招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在( )中。

A.其他项目清单的暂列金额 B.施项目清单的项目特征

C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D.工程量清单编制总说明

32.在合理的劳动组织和正常的施工条件下,完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日,其中个别班组可以在0.50工日完成,多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时,人工消耗宜为( )工日。

A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 答案：B 33.某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3,施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开控量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m3,则应予结算的土方开挖工程量为( )m3。

A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 答案： 34.—般情况下竣工结算审查应采用的方法是()。 A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查答案：C 解析：除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。

35.根据(建设工程工程量清单计价规范》,招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和( )。

A.放坡的坡度系数 B.槽底钎探 C.土壤类别

D.排地表水的方式

36.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中,属于资金占用费的是()。 A.债券代理发行费 B.债券公证费

C.债券发行广告费 D.债券利息答案：D 37,企业某时点所有者权益资本为1000万元,企业长期债务资本为800万元,短期负债为500万元,则应列入资本结构管理范畴的金额为( )万元。

A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 答案：C 解析：通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。

38.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是( )。 A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用

C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算 D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用参考答案：C 解析：AB错，该费用是建设单位支出;D错，大型土石方工程费用应计入工程费用的总图运输费用中

39.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为()。

A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A 解析：单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元,该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表,若间接费采用间接费用定额加权分配,则甲项目3月份应分摊的间接费用为( )万元。

A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 41.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,属于发包人违约的情形是( )。

A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作

D.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知参考答案：D 解析：在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;(3)发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的;(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的;(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的;(7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;(8)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

42.某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月:预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付:每月再单独支付安全文明施工费50万元:质量保证金按进度款的3%逐月扣留:预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。

A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 43.有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为()。

A.在相关多项履约义务之间平均分摊

B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C.在相关多项履约义务之间按比例分摊

D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目答案：C 解析：对于合同折扣，企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，企业应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。

44.人防工程设计时,在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是( )。

A.改进型 B.双向型 C.节约型 D.牺牲型

45.某项目建设期为2年,共向银行借款10000万元,借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用,建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为( )万元。

A.609 B.459 C.450 D.300 46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法,正确的是( )。 A.工程保修期从交付使用之日起算

B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自开始使用之日起算 C.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担

D.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定,但不得低于法定最低保修年限答案：D 解析：A错，应为验收合格之日;B错，应为转移占有之日;C错，应限于承包人原因造成的 47.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。 A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费

C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费答案：C 解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

48.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是()。 A.由于水源或电源终端引起的停工时间

B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D.由于材料供应不及时引起的停工时间答案：A 解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。

49.关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是( )。

A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关

C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标 D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大参考答案：D 50.某施工企业编制投标报价时,对可以分包的室内空气污染测试措施项目,其报价适宜采用的计算方法是()。

A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C.以定额分部分项工程费乘以系数计算

D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金答案：A 解析：分包法计价，在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

51.资产负债表中的资产项目是按照资产的()顺序排列。 A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低参考答案：B 52.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人的投标总价编制的说法,正确的是()。 A.为降低投标总价,投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费,税金合计金额上做出优惠 C.开标前投标人来不及修改标书时,可在投标者致函中给出优惠比例,并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中答案：D 53.某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间,项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效,该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元,其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%)则该工程当月人工费纳算的做法是()。 A.不予上调

B.按照通知要求上调10% C.由总监理工程师确定新的单价 D.由发承包双方协商后适当调整答案：A 解析：人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

54.技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是()。 A.经营成本=总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

C.经营成本=外购原材料、燃料及动力费+折旧费+财务费用+摊销费 D.经营成本=外购原材料费用+利息支出+修理费+其他费用答案：B 解析：经营成本=总成本-折旧-摊销-利息=外购原材料燃料动力费+工资福利费+修理费+其他 55.某施工企业拟租赁一台设备,该设备价格为100万元,寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金,折现率为6%,附加率为3%,则按附加率法计算每年租金为() 万元。 B.22.67 C.25.67 D.36.00 答案：C 解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企业年初资产总额为500万元,年末资产总额为540万元,当年总收入为900万元,其中主营业务收入为832万元,则该企业一年中总资产周转率为()次。 A.1.80 B.1.73 D.1.60 D.1.54 参考答案：C 解析：总资产周转率=主营业务收入/资产总额=主营业务收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]=832/[(500+540)/2]=1.6 57.根据《建设工程工程清单计价规范》,某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入( )。

A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单参考答案：B 58.某项目建设投资为9700万元(其中:建设期贷款利息700万元),全部流动资金为900万元,项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元,则该项目的总投资收益率为(). A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 答案：D 解析：950/(9700+900)=8.96% 59.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是() A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用 B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用 D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用答案：B 解析：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

60.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。 A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内

B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件答案：A

二、多项选择题

61.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有()。 A.收回投资收到的现金 B.吸收投资收到的现金 C.收到的税费返还 D.购买商品支付的现金 E.偿还债务支付的现金参考答案：CD 解析：A投资活动，B筹资活动，E筹资活动

62.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有()。 A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响参考答案：ACE 解析：企业的盈利能力只涉及正常的营业状况。因此，在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：(1)证券买卖等非正常经营项自;(2 )已经或将要停止的营业项目;(3 )重大事故或法律更改等特别项目;(4 )会计准则或财务制度变更带来的累积影响等因素。

63.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,正确的有( )。 A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定

C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价 E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定参考答案：ACDE 64.某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为360万元:当折现率为8%时，财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有()。

A.内部收益率在8%～9%之间

B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率答案：BD 65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有()。 A.安全文明施工费 B.工程排污费

C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额参考答案：BD 解析：规费为“五险一金+排污”

66.企业购置一套达到固定资产标准的设备,则下列支出中应计入该项固定资产原值的有()。

A.企业采购人员基础工资 B.设备联合试运转费 C.设备购买价格 D.设备运杂费 E.设备安装费答案：CDE 67.造成设备无形磨损的原因有( )。 A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损

C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备

D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形参考答案：CD 68.机械台班使用定额的编制内容包括()。 A.拟定机械作业的正常施工条件

B.确定机械纯工作一小时的正常生产率 C.拟定机械的停工时间 D.确定机械的利用系数 E.计算机械台班定额答案：ABDE 69.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,正确的有( )。 A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑 B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑

D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定

E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动参考答案：ABDE 解析：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整应按合同中“市场价格波动引起的调整” 条款约定执行。

70.技术方案的偿债能力评价指标有()。 A.资产负债率 B.投资回收期 C.财务净现值

D.生产能力利用率 E.速动比率答案：AE 71.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,暂列金额主要用于()。 A.施工中可能发生的工程变更的费用

B.总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C.施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用

D.工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E.在高海拔特殊地区施工增加的费用答案：ACD 解析：暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

72.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有( )。 A.银行存款增加 B.预付账款增加 C.库存现金减少 D.应收账款增加 E.预收账款减少参考答案：ABDE 73.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法，正确的有()。 A.发包人和监理人均可以提出变更

B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出

E.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续

参考答案：AD 解析：B错，未经发包人允许，承包人不得变更;C错，未经发包人许可，监理人不得发出变更;E错，应是发包人而非承包人

74.计算一般纳税人增值税应纳税时,不得从销项税题中抵扣的进项税额有( )。 A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额

D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额参考答案：BCD 解析：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;国务院规定的其他项目。

75.技术方案资本金的出资方式除现金外,还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的()。

A.实物

B.工业产权 C.非专利技术 D.土地使用权 E.股票

答案：ABCD 解析：资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。

76.关于施工图预算对建设单位作用的说法,正确的有()。 A.是确定建设项目筹资方案的依据

B.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C.是编制进度计划,统计完成工程量的依据 D.是确定工程招标控制价的依据

E.可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础答案：BDE 解析：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。(2 )施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

77.设备安装工程概算的编制方法有()。 A.预算单价法

B.类似工程预算法 C.概算指标法 D.扩大单价法 E.单位估价表法答案：ACD 78.企业作为筹资主体时,内源筹资资金的来源有()。 A.留存收益 B.债券筹资 C.优先股筹资 D.普通股筹资 E.应收账款答案：AE 解析：企业内源筹资资金来源主要包括企业自有资金、应付息税以及未使用或者未分配专项基金。其中，自有资金主要包括留存收益、应收账款以及闲置资产变卖等;未使用或未分配的专项基金主要包括更新改造基金、生产发展基金以及职工福利基金等。内源筹资由于源自企业内部，因此不会发生筹资费用，具有明显的成本优势，同时内源筹资还具有效率优势，能够有效降低时间成本。BCD是外源筹资资金来源

79.某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为3000m3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用(不含增值税进项税额)为300万元，管理费为45万元，利润为40万元，风险费用为3万元，措施费(不含增值税进项税额)为60万元(其中：安全文明施工费为15万元)，规费为30万元，税金为10万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有()。

A.综合单价为1293.33元/m3 B.为了中标，可将综合单价确定为990.00元/m3 C.若竞争激烈，标书可将各项费用下调10% D.安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定 E.投标总价为488.00万元答案：AD 解析：A正确，综合单价=(人料机+管理费+利润+风险)/清单工程量=(300+45+40+3)/3000=1293.33元/m3;B错，措施费中除了安全文明施工费意外的45万可调;C错，规费及安全文明费不可竞争;E错，应为428万元

80.关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法,正确的有()。 A.具有可靠定额标准的企业必须采用定额估价法进行单价分析计算 B.匡算估价法适合于工程量较大并且所占费用比例较大的分项工程

C.机械搁置时间过长又无法在定额估价中给予恰当考虑时,采用作业估价法计算机械费用更合适

D.采用作业估价法进行单价分析,估价师的实际经验直接决定估价的准确程度

E,为保证估价的正确与合理性,作业估价法的内容应包括制定施工计划和计算各项作业的资源费用等

答案：CE 解析：A错，一般拥有较可靠定额标准的企业，定额估价法应用较为广泛;B错，匡算估价法适合工程量不大、所占费用比例较小的分项工程;D错，匡算估价法，估价师的实际经验直接决定了估价的准确程度;

第三篇：经济学类专业详解

经济学类

第一部分专业详解

经济学

一专业简介

1.专业初识

经济学是综合分析研究经济增长和衰退的起因及社会表象，如通货膨胀、失业率、银行利率、进出口额等的一门学问。资源相对稀缺制约经济发展，经济学就是研究有限资源如何在社会中分配以保证经济最优发展的社会科学。或者说“它是解释在解决资源稀缺性时做出的选择，以及这些选择如何变化的科学”。通过分析研究，经济学者要找出经济发展的客观规律，以采取相应措施来刺激或保持经济增长而避免经济衰退。微观经济学与宏观经济学是经济学的基础。微观经济学是研究消费者和生产者的购买和生产行为;宏观经济学则研究整个国家的经济现象。

2.学业导航

本专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识，了解市场经济的运行机制，熟悉党和国家的经济方针、政策和法规，了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才，能熟练掌握一门外语。主干学科：经济学。

主要课程：政治经济学、《资本论》、西方经济学、会计学、统计学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、经济学说史、发展经济学、企业管理、市场营销、国际金融、国际贸易等。

3.发展前景

当代，和平与发展已经成为世界两大主题，大多数国家已经意识到发展经济对一个国家生存和发展的重要意义。经济学家也已成为各国政府重要的智囊团成员。在经济学的发展方面，目前，数学在经济学中的应用越来越广泛，越来越深入，微积分、线性代数、集合论、拓扑学等数学工具被越来越多地应用到经济理论中。

4.前沿课题

□ 当代资本主义经济制度的性质和特征问题

□ 经济信息化对资本主义经济的影响及知识经济、信息经济或新经济研究

□ 经济发展中的人口问题、就业问题、环境问题、区域经济的协调问题研究

□ 经济全球化和世界经济体系演化的总体格局研究

□ 经济全球化的条件下政府宏观政策的有效性问题研究

二人才塑造

1.考生潜质

喜欢做研究工作，有灵感和敏捷的思维，高中时数学基础扎实。对股票市场感兴趣，关注国

内外大型企业的最新动态，对企业管理工作感兴趣。喜欢研究经济发展状况，喜欢收看财经类节目等等。

2.学成之后

本专业培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础，比较熟练地掌握现代经济分析方法，知识面较宽，熟悉现代西方经济学理论，具有向经济学相关领域扩展渗透能力的专门人才。

3.职场纵横

经济学毕业生可以在政策研究部门、综合经济管理部门从事经济理论政策方面理论性较强的研究工作，也可以在金融机构和企业，例如银行、证券公司等，从事经济分析、预测、规划和经济管理等实践性较强的工作。

国际经济与贸易

一专业简介

1.专业初识

国际经济与贸易是由国际贸易、国际金融、国际投资理论与实务组成的综合性学科。它主要研究国际间、国家与国家之间的经济活动和经济关系，包括：国际分工、国际商品交换、国际劳务和国际资本流动等。尤其中国加入世界贸易组织后，中国对外贸易政策的完善及国内产业结构调整都需要国际经济与贸易提供理论依据。此专业偏重文科，大部分知识属于文科范畴，但也需学习数学和统计学知识，对经济理论和现象进行更系统的分析、研究。

2.学业导航

本专业要求学生学习和掌握马克思主义经济学、国际贸易、国际经济的基本理论和基础知识，接受管理学、经济学的基本训练，具备理论分析和实务操作的基本能力。

主干学科：经济学、统计学。

主要课程：政治经济学、西方经济学、国际经济学、计量经济学、世界经济概论、国际贸易理论与实务、国际金融、国际结算、货币银行学、财政学、会计学、统计学等。

3.发展前景

随着经济全球化的加深，区域化集团化的加强，各国间经济相互依赖程度不断加深，给国际经济与贸易学科提供了更为广阔的研究领域。随着我国改革开放的深入以及与国际经济的全面接轨，越来越需要大批涉外经济专门人才。国际经济与贸易专业为那些有志于从事对外经济与贸易领域研究和实务工作的同学提供了一个广阔的学习和发展空间。

二人才塑造

1.考生潜质

对外语有一定的兴趣，有较好的数学水平。经常留意中外贸易发展情况的各种信息，对西方资本主义的经济发展史感兴趣。对外贸工作很感兴趣，关注外汇比率的升降，关注世界经济发展情况。梦想成为一名职业会计师等等。

2.学成之后

本专业培养较系统地掌握马克思主义经济学基本原理、国际贸易和国际经济的基本理论，掌握国际贸易的基本知识与基本技能，熟悉通行的国际贸易规则和惯例，了解当代国际经济与

贸易的发展现状和主要国家与地区的社会经济情况，以及中国对外贸易的政策法规的专门人才。

3.职场纵横

中国加入世界贸易组织后，国际经济与贸易专业的毕业生就业形势进一步看好。可以在各类涉外企业、事业单位和银行等金融机构从事国际贸易、国际合作、国际金融与投资等领域的调研咨询、政策分析、业务操作及涉外经济管理等工作，也能够在科研机构、高等院校从事政策研究、教学科研工作。

财政学

一专业简介

1.专业初识

财政学属于应用学科。主要研究财富在国家、企业及个人之间的分配和使用方式。具体来说：在宏观上，它研究如何合理分配国家财富，主要涉及国家的财政税收方面的问题，如：国家预算、税收政策的制订等;在微观上，它研究如何处理企业和个人的税务问题，如：企业的报税和合理避税等问题。通过学习财政学，学生不仅能深入理解“财政赤字“是什么，还能全面、深刻地认识商业税务问题。

2.学业导航

本专业要求学生学习和掌握财政税收方面的基本理论和基本知识，接受相关业务的基本训练，具备财税及相关领域实际工作的基本能力。

主干学科：经济学。

主要课程：政治经济学、西方经济学、货币银行学、国际经济学、财政学、国家预算、税收管理、国际税收、国有资产管理等。

3.发展前景

亚洲金融危机之后，我国出现了有效需求不足的现象，经济增长也受到影响。国家及时大力推行了积极的财政政策，对刺激有效需求、防止通货紧缩、促进我国宏观经济的发展产生了良好的效果。同时，我国对财政学的研究也进入了一个新阶段。财政学成为目前经济学研究的热点问题。财政学专业也正是在这样一个大背景下获得发展。特别是近几年，成为热门专业。

二人才塑造

1.考生潜质

做事谨慎、细心，交际能力比较强，对价格数字敏感，数学基础好。关心国家经济发展，参加过商品的促销活动。希望到财政、税务等部门工作，对投资、保险业感兴趣等等。

2.学成之后

本专业培养具备财政、税务等方面的理论知识和业务技能，能在财政、税务及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。

3.职场纵横

财政学属于宽口径就业的专业，毕业生就业选择范围比较广。可以到各级财政、税务及其他经济管理部门、企业、会计师事务所、资产评估、税务代理等中介机构从事宏观经济管理、企业管理、资产评估、税务代理等工作，各种金融机构、基本建设管理部门、房地产开发公司、咨询公司也都是很好的选择。

金融学

一专业简介

1.专业初识

金融是指以银行为中心的各种形式的信用活动，以及在信用基础上组织起来的货币资金的融通。它是货币流通和信用活动的总称。金融业是在封建社会末期伴随商品货币关系发展而产生的。货币兑换、保管与汇兑是它的最初形态。金融学主要研究银行、保险公司和其他金融企业的工作及管理方式，了解货币、证券的由来及其功能和交易方式。此专业偏文科，知识多属文科范畴，不过进行证券投资也需要较好的数学基础。

2.学业导航

本专业要求学习货币银行学、证券、投资、国际金融、保险等方面的基本理论和基本知识，接受相关业务的基本训练，具备在金融领域实际工作的基本能力。

主干学科：经济学。

主要课程：政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。

3.发展前景

现代金融业有两大趋势，一是网络化，一是国际化。对我国来说，主要体现在国际化上，中国加入世界贸易组织后，我国金融业的国际化趋势不可阻挡。但是，我国金融国际化存在着严重问题：一是体制包括金融体制不稳定，金融监管薄弱，金融秩序混乱等等;二是人才短缺，表现为人才的绝对数量不足，特别是缺少真正懂得国际金融和现代投资知识的人才，普遍是书本知识多，实践知识少，因而对国际金融的风险预测不足。选择金融专业，一旦学有所成，必有广阔的施展空间。

专业名称

经济学

经济学基地班

国际经济与贸易

财政学

金融学

国民经济管理

贸易经济

保险

环境经济

金融工程

税务

信用管理

网络经济学

体育经济

投资学

环境资源与发展经济学海洋经济学

国际文化贸易

第四篇：《经济法》期末考试试题及答案详解

一.单项选择题:(本题型共12题,每小题1分,共计12分) 1.公民参与合伙关系，( )出资。

A.可以用劳务 B.必须用资金 C.必须用实物

D.必须用资金或实物

2.就要约所作的以下表述中，( )的表述是正确的。

A.要约在发出时生效

B.要约在到达受要约人时生效

C.要约生效后不得撤销

D.只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销

3.甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于1月8日交货，乙在交货期后的一周内付款。交货期届满时，甲发现乙有转移资产以逃避债务的行为。对此甲可依法行使( )。

A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权

D.债权人撤销权

4.甲将其电脑借给乙使用，乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定，下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述中(

)是正确的。

A.无效

B.有效

C. 效力待定

D.可变更或撤销

5.甲对其儿子乙说，若乙考上大学，甲将给乙买一台电脑。甲对乙的行为属于(

)。

A.附期限法律行为

B.附条件法律行为

C附义务法律行为

D.附权利法律行为

6.根据《个人独资企业法》的有关规定，下列表述中(

)是正确的。

A.投资人只能是自然人

B.投资人必须具有完全民事行为能力

C.必须有企业的章程

D.有符合法律规定的最低注册资金

7.《个人独资企业法》规定，投资人对企业的债务承担(

)责任。

A.以其出资额为限承担

B.以企业财产为限承担

C.以个人财产承担无限

D.以个人财产承担无限连带

8.甲、乙、丙共同设立了一个有限责任公司，其中甲以机器设备作价出资20万元，公司成立6个月后，吸收了丁入股。一年后，该公司因拖欠巨额债务被诉至法院。法院查明，甲作为出资的机器设备时值10万元，甲现有可执行财产8万元。下列处理方式中，符合公司法规定有(

)。

A.甲以现有财产补交差额，不足部分待有财产时再补足

B.以甲现有财产补交差额，不足部分由、乙、丙补足

C.以甲现有财产补交差额，不足部分由乙、丙、丁补足

D.甲无须补交差额，其他股东也不负补交差额的责任

9.中外合资经营企业法规定，合营企业投资总额在240万元时，其注册资本应当不低于(

)美元。

A.140万

B.168万

C.210万

D.280万

10.甲有一房屋欲出租给乙，丙为阻止甲的出租行为，称其愿意

以高价租用甲的房屋，致使甲乙之间的租赁合同没有订立，随后丙借故说不能租用甲的房屋。对此，下列说法中(

)符合合同法有关规定。

A.因为甲与丙并未签订合同，甲无权要求丙承担合同责任

B.甲可以要求丙承担缔约过失的合同责任

C.甲可以要求丙承担侵权责任和缔约过失责任

D.甲可以选择其一

11.乙欠甲1万元钱到期未还，甲多次索要，乙均以无钱为由拒绝，现甲得知丙欠乙1万元钱，要求乙向丙催要，乙未作任何表示，甲可根据合同法的有关规定行使(

)。

A.抵销权

B.撤销权

C.代位权

D.转让债权的权利

12.张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应认定(

)。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.成立并生效

一、单项选择题：

1. A 2. B 3. C 4.C 5.B 6. A

7. C 8. B

9. A 10. D 11. C 12.D

二.多项选择题：(本题型共8题,每小题1分,共8分,错选、漏选均不得分)

13.根据相关理论知识,请判断下列部门法中(

)属于经济法的部门法。

A.反不正当竞争法

B.消费者权益保护法

C.合同法

D.税法 14.股份有限责任公司在经营期间有下列事项需要做出决定时，根据公司法的有关规定，其中(

)可以由董事会直接做出决议。

A.决定减少注册资金

B.公司内部管理机构的设置

C.决定公司经营计划和投资方案

D.选举和更换董事

15.甲公司向乙公司发出要约，欲向其出售一批货物。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而欲要撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当(

)

A.在要约到达乙公司之前到达乙公司

B.在乙发出承诺之前到达乙公司

C.与要约同时到达乙公司

D.在乙发出承诺同时到达乙公司

16.在法律上区分要约和要约邀请的意义是十分重要的，下面是关于要约邀请的一些说法，其中(

)符合合同法的规定，并且是正确的。

A.发出要约邀请的人不受其约束

B.即使收到要约邀请的人为此已经做了准备工作，发出要约邀请的人也无需承担法律责任

C.接受要约邀请的人因信赖而受到损失，发出要约邀请的人应当承担缔约过失责任

D.要约邀请是希望他人与自己订立合同的意思表示

17.债权人欲将其在合同中的权利转让给第三人，下列正确的判断有(

)。

A.无需经过债务人的同意

B.债权人应当通知债务人，否则该转让对债务人不发生法律效力

C.债务人原有的抗辩权可以对新债权人行使

C.债务人对原债权人的抵销权不受债权人转让的影响

18.以个人财产出资设立的个人独资企业解散后，其财产不足以清偿所负债务的，对尚未清偿的债务，下列处理方式中，不符合《中华人民共和国个人独资企业法》有关规定的有(

)。

A.不再清偿

B.以投资人的个人财产清偿，不足清偿的，如果债权人在2年内未提出清偿要求的，则不再清偿

C.以投资个人的其他财产予以清偿，仍不足清偿的，如果债权人在5年内未提出清偿请求的，则不再予以清偿

D以投资家庭共有财产承担无限连带责任

19.根据我国的有关法律规定，在我国外商投资企业与外国公司分支机构是两个不同的主体，其主要区别是(

)。

A.外资企业可以取得中国法人资格，外国公司分支机构一定不能取得这种资格B.外资企业必须有法定的注册资本，外国公司的分支机构只要有运营的资本即可

C.外资企业的投资者可以是自然人，而外国公司分支机构的设立者只能是外国的公司

D.外资企业可以在我国境内从事经营活动,而外国公司的分支机构则无权在我国境内从事经营活动

20.根据合伙企业法的规定，下列行为必须经全体合伙人一致同意的有(

)。

A.合伙人之间转让出资

B.合伙人向合伙人以外的人转让出资

C.合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的

D执行合伙企业事

务的合伙人处分合伙企业的不动产

二、多项选择题：

13. ABD

14.BC

15. AC 16. ABD 17. ABCD

18. AC

19. BC

20.BCD 三.判断题:(本题型共10题,你认为正确的请在答题纸上写上“√”，错误的写上“×”，每小题1分,共计10分) 21.中外合资经营企业的组织形式只能是有限责任公司。 22.中外合作经营企业的外方投资者可以无条件提前收回投资。 23.外国投资者在我国境内设立外商投资企业时，既要遵守其本国的有关法律，也要遵守中国的有关法律。

24.我国的外商投资企业法律制度与公司法之间存在着冲突，具体适用时外商投资企业法优于公司法。

25.我国合同法将违约金视为违约损害赔偿的预定额。 26.王某在一家从事计算机的销售业务的公司(以下称甲公司)里任董事兼经理。任职期间，王某代理乙公司从国外进口一批兼机并将其销售给丙公司，甲得知这一信息后，提出了异议。本案正确的处理结果是合同有效,但所得收益应当归甲

27. 甲乙双方订立了一份买卖合同，约定以书面形式订立，并自双方签字盖章后生效。但在书面合同签订之前，甲交货，且乙接货，但该合同因形式欠缺而不成立。

28.张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白

合同书，便于对外签约。后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质是成立并生效。

29.甲与乙订立一份合同，合同约定甲向乙支付定金6万元，后来因故甲未支付定金，此时乙可以要求甲承担违约责任。

30. 甲与乙订立了一份买卖苹果的合同，合同约定：甲向乙交付苹果20万公斤，货款40万元，乙向甲支付定金4万元，违约金6万元。甲因将苹果以高价卖给了丙，乙于是向法院起诉，在其诉讼请求中，请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元，法院应予以驳回。

三、判断题：

21. √ 22.× 23. √ 24. √ 25. √ 26. √ 27. × 28. √ 29. × 30. √

四.简要回答下列问题：(本题型共6题,每小题5分,共计30分) 31.根据我国《消费者权益保护法》和《合同法》的有关规定评价有些商场的“假一罚十”和“偷一罚十”的规定。

32.某商店开展促销活动，部分商品打折销售，并在醒目处贴出“打折商品，一经售出，概不退换”的告示。试运用合同法的基本原理并结合我国有关法律的规定对该告示加以评析。

33.公司法自1993年颁布至今已有近10年，由于当时立法环境和条件的限制，以及公司法理论研究和论证的不足，尤其是由于我国市场经济体制改革的不断深化和国民经济的飞速发展，公司法存在和

作用的社会条件已经发生了许多重大的变化，现有公司法理论和学说已现出陈腐和保守，现行立法也时常发生与公司运营和证券市场发展以及司法和执法工作的尖锐冲突，公司法理论和法律制度不适应实践需要和落后于实践的问题日愈突出，公司法修订和改革的必要性和急迫性显而易见。请从关于是否可以建立一人公司、公司有限责任的负面效应、最低出资等等角度谈谈我国公司法修改的必要性。

34.生活中我们经常会必需接受一些服务，而与服务的提供者发生合同法律关系，如物业管理、住宿、医疗等，在接受服务的过程中，会因为意外而导致人身伤害或财产损失，并引发纠纷，如某地发生一起在宾馆住宿，房客被害死亡，其家属将宾馆高上法庭，要求宾馆赔偿。这里面实际上是法律上经常遇到的利益冲突问题，面对这类问题，在制定相关法律制度时，或者平衡二者的冲突，或选择保护一方的利益。请根据我国合同法的有关规定，说明前面提到的问题应如何解决的?

35.WTO规则中有一项重要的原则即“国民待遇原则”，我国已经加入了WTO,因此我国的相关立法亦应遵守这一原则，请结合我们所学到的主体法中，谈谈我国是否还存在着某些法律规定违背了这一原则，并加以分析说明。

36.有一个消费者在一家商场买了一台热水器，因热水器本身的质量问题，发生了爆炸事故，该名消费者的身体和财产均受到了不同程度的伤害，现他要通过法律手段获得赔偿，请你告知该消费者他可以采取哪些法律手段获得救济，说明其各自的利弊，并且给消费者一

个建议，使其能够获得最大的赔偿。

五.法条评析：(本题共计10分)

37.《合同法》第67条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”试分析该条法律规定。

六.方案设计：(请按要求为客户提供一个法律意见书，本题型共10分) 38.某高校A拟与国有企业B和集体企业C签订合同决定共同投资设立一家生产性的科技发展有限责任公司。其中，A以高新技术成果出资，作价15万元;B以厂房出资，作价20万元;C以现金17万元出资。后C因资金紧张实际出资14万元。请从以下几个方面写出不少于100字的法律意见书：有限责任公司能否有效成立;以非货币形式向公司出资，应办理什么手续? C承诺出资17万元，实际出资14万元，应承担什么责任; 设立有限责任公司应向什么部门办理登记手续?应提交哪些文件或材料?;A的出资是否符合法律规定。

七.案例法理分析题:(本题型共20分)

39.案情：原告(某省经纶进出口有限公司)与被告(香港中发有限公司)于某年8月10日订立了一份购销马口铁的合同，合同规定马口铁价格条件为CIF天津746美元/吨，总价为250万美元，装运期限为该年10月10日以前。合同还规定，付款条件为买方在收到卖方关于预计装船日期及准备装船数量的通知后，应于装运前20天，通过

中国的银行开出以卖方为受益人的不可撤销信用证。同年9月19日，原告请上海某银行开出以被告为受益人的信用证，并为此支付了开证费用。同年9月24日，上海某银行通过电传向香港三和银行开出第LC434100000号信用证，同日香港三和银行电话通知被告收到了原告通过上海某银行开出的信用证，被告通知香港三和银行拒收此已迟到的信用证，并于同日给原告发来传真，称鉴于原告迟延开出信用证，决定解除合同，并要求原告赔偿其利润损失5万美元。原告认为被告的主张极不合理，遂在法院提起诉讼，要求被告实际履行，并赔偿其利润损失20万美元。

2.对本案的不同观点：本案在受理中，法院内部存在着几种不同的观点：第一种观点认为：原告虽然于装运前20天向上海的银行申请开出信用证，但被告直到9月24日才收到原告开出的信用证。可见原告确已构成迟延履行，被告有权要求解除合同并要求原告赔偿损失。第二种观点认为：原告迟延数天开出信用证，是因银行的过错造成的。原告对此并无过错，即使迟延数天，也未给被告造成损失，被告无权解除合同。第三种观点认为：原告、被告均已构成违约，应当各自对自己的违约行为向对方承担赔偿责任，同时应当继续履行该合同规定的义务。

3.答题要求：a.语言通顺,尽量用法律术语;逻辑性强，论点明确，论据充分。b.主要论述方式：本案中，原告是否违约?违约的性质?被告是否享有同时履行抗辩权?每涉及一个问题时，就应当把相应的法律概念的定义及特征等理论问题加以阐述;c.由于本案涉及信

用证的问题，所以根据《跟单信用证统一惯例》的有关规定做出相应的分析;d.亦可结合《联合国国际货物合同销售公约》的有关规定来比较分析。

参考答案

一、单项选择题：

1. A 2. B 3. C 4.C 5.B 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. C 12.D

二、多项选择题：

13. ABD 14.BC 15. AC 16. ABD 17. ABCD 18. AC 19. BC 20.BCD

三、判断题：

21. √ 22.× 23. √ 24. √ 25. √ 26. √ 27. × 28. √ 29. × 30. √

四、简要回答下列各题： 31.[答案要点] 32.[答案要点] 此题中商店的告示是采用格式条款订立的合同。

格式条款，又称标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟定的，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同具

有简化缔约程序、节约交易成本的好处，但也有弊端，即内容常常显失公平。提供格式条款的一方，往往在合同中规定有利于自己而不利于对方的条款，最典型的就是免责条款，从而损害对方特别是消费者的利益。此题中的店堂告示“打折商品，一经售出，概不退换”就属于这种类型。因此有必要加以规范。

对采取格式条款订立的合同的规范不同于对一般合同的规范。根据《合同法》的39条至第41条的规定，对格式合同的特殊规范有：⑴提供格式条款的一方应当遵守公平原则确定当事人之间的权利和义务，采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明。⑵格式合同具有免除提供格式条款一方责任、加重对方责任、排除对方主要权利等情形的，该条款无效。⑶对格式条款的理解有争议的，应作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采取非格式条款。

此题中以店堂告示“打折商品，一经售出，概不退换”的形式免除了自己一方的责任，属于无效条款。 33.[答案要点] 我国公司法不允许设立一人公司，主要是考虑到公司是承担有限责任，一人公司非常容易导致股东滥用权利，使公司的财产与股东个人财产无法分离，最终导致损害债权人的合法权益，目前，西方发达国家一般通过设立法人人格权否认制度来解决这一问题，这样既可以允许设立一人公司，有可以解决股东滥用权利的问题。

34.[答案要点]

旅馆与旅客之间首先是一种消费服务合同关系，旅客支付一定的住宿费，旅馆向旅客提供一定标准的客房和相应的服务。在这种消费服务合同关系中，保障旅客人身、财产安全，是旅馆当然的义务，在学理上称之为附随义务;旅客在旅馆人身、财产受到损害，旅馆毫无疑问应当承担赔偿责任，无论这样的损害是旅馆自身还是第三者责任造成的;只有证明损害系旅客自身过错造成的，旅馆才不承担责任。

35.[答案要点] 我国目前的主要法律中比较明显地违背这项原则的就是关于外商投资企业法，在这些法律中给予了外国投资者很多的优惠，例如，外商可以在注册资本不到位的情况下，就可以获得营业执照，在税收方面，也享有多方面的优惠，这些都是超国民待遇，违背WTO的有关原则的。

36.[答案要点] 该消费者可以向商家主张违约责任，也可以向商家主张侵权责任，本案中，显然该消费者主张侵权责任对其更为有利，因为，造成人身伤害的侵权案件，可以获得精神损害赔偿。

五、法条评析 [答案要点] 合同法》的这条规定涉及合同履行过程中的先履行抗辩权问题。所谓先履行抗辩权就是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方拒绝履行义务，或履行义务不符合要求时，后履行一方所享有的拒绝其相应履行要求的权利。

合同的履行，是指合同当事人按照合同的约定或者法律的规定实施一定的行为。合同的履行是合同效力的体现，依法成立的合同具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定或法律的规定，履行所承担的义务，债权人亦有权要求债务人履行合同的义务。当事人履行合同须遵循以下原则：全面履行原则和诚实信用原则。

当事人的先履行抗辩权确立的法律依据在于维护诚实信用原则和切实保护后履行一方的合法权益，也是对本应先为履行的一方未履行或虽履行但履行

不符合约定的一种制裁。先履行抗辩权的适用条件是：是由同一双务合同所产生的且互为对待给付之债已届履行期;双方互负之债须有先后履行顺序;必须是先履行一方有未履行和履行不符合约定的事实;先履行一方的债务有履行的可能。

此题测试先履行抗辩权的法律规定问题。回答这一问题，首先应明确何谓先履行抗辩权，其存在的理论根据是什么，其适用条件是什么。不能仅仅停留在法律条文的字面上理解。

六、方案设计题： [答案要点] 1.生产经营为主的公司注册资本需要人民币五十万元。该公司的实际注册资本为49万，因此，不能成立。

2.对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权

的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

3.股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户，股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

4.设立有限责任公司，应当由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公

司登记机关申请设立登记。设立国有独资公司，应当由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作为申请人，申请设立登记。法律、行政法规规定设立有限责任公司必须报经审批的，应当自批准之日起90日内向公司登记机关申请设立登记;逾期申请设立登记的，申请人应当报审批机关确认原批准文件的效力或者另行报批。

(一)公司董事长签署的设立登记申请书;

(二)全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明;

(三)公司章程;

(四)具有法定资格的验资机构出具的验资证明;

(五)股东的法人资格证明或者自然人身份证明;

(六)载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明;

(七)公司法定代表人任职文件和身份证明;

(八)企业名称预先核准通知书;

(九)公司住所证明。法律、行政法规规定设立有限责任公司必须报经审批的，还应当提交有关的批准文件。

5、法律要求不能超过20%，而协议出资为52万，15万的出资已

经超过了20%的比例。

七、案例法理评析题：

对本案的评析:首先需要确定原告是否已构成违约?依据合同，装运期限为1994年10月10日以前，合同同时规定：付款条件为买方在收到卖方关于预计装船日期及准备装船数量的通知后，应于装运前20天，通过中国的银行开出以卖方为受益人的不可撤销信用证。如何理解上述两个条文之间的关系呢?我认为，这都是对履行期限所作的规定，如果原告没有收到被告关于预计装船日期及准备装船数量的通知，那么原告应于1994年10月10日以前20天，即9月20日以前开出以被告为受益人的信用证。如果被告通知原告装船日期提前或推迟，则原告应于准确的装船日期前20天向被告开出信用证。本案中由于被告并没有向原告发出正式通知，因而原告仍应于1994年9月20日以前向被告开出信用证。根据合同规定，原告应在1994年9月20日通过中国的银行开出以卖方为受益人的不可撤销信用证，原告委托上海某银行为其开出信用证，该银行应为原告在履行债务方面的代理人，该银行按期开出信用证，表明原告按期履行了债务，否则将构成违约。从本案来看，尽管原告在1994年9月19日便申请其委托的银行开立以被告为受益人的信用证，并为此支付了开证费用，但该银行迟延到9月24日才通过电传向香港三和银行开出信用证。根据1992年国际商会《跟单信用证统一惯例》第ll条第1款的规定：“如开证行以有效的电讯传递方式指示通知行通知信用证或信用证修改书，该电文应被视为有效信用证文件或有效修改书，且无须再以

邮件确认。”因此上海某银行通过电传向香港三和银行开出信用证的时间(9月24日)即为信用证的开出日期，亦为原告实际履行其义务的时间。由于原告委托的银行已经迟延4天开出信用证，据此原告亦构成迟延履行，不论该银行因何种原因而发生迟延，其开证迟延均应视为原告的迟延。原告不论是否于其与该银行之间的委托合同而追究银行的迟延责任，对于被告来说，原告毫无疑问应负迟延履行的责任。在原告迟延4天履行开证义务的情况下，被告是否有权解除合同?从法律上来看，被告不履行其交货义务的途径有两条：一是如果原告的迟延履行已构成根本违约，被告可依法解除合同;二是根据原告的违约而行使同时履行抗辩权，拒绝履行自己的义务。下面对此分别阐述。

⑴.关于原告的行为是否构成根本违约的问题。根本违约，又称为重大违约，是指一方的违约行为严重影响了另一方订立合同时所期待的经济利益。根据《联合国国际货物销售合同公约》(以下简称《公约》)第25条规定：“一方当事人违反合同的结果，如使另一方当事人蒙受损害，以致于实际上剥夺了他根据合同规定有权期待得到的利益，即为根本违反合同，除非违反合同方并不预知而且一个同等资格、通情达理的人处于相同情况中也没有理由预知会发生这种结果。”我国《合同法》第94条规定，法定的合同解除权仅限于“因不可抗力导致不能实现合同目的”、“迟延履行致使不能实现合同目的”等几种情况，虽然没有明文表述为根本违约，我国将其称之为“不能实现合同目的”，与英美法的“根本违约”实际具有相似的功能。一旦构成根本违约，即合同目的不能实现，非违约方有权解除合同;反过来

说也只有在根本违约的情况下，非违约方才享有法定的单方解除合同的权利。从本案来看，如果按照《公约》规定的标准来衡量原告的违约行为，显然因原告或一个合理人并不可能预见到原告迟延4天开出信用证会导致被告的订约目的落空，因此还不能构成根本违约。那么根据我国《合同法》第94条的规定，原告是否构成根本违约?我认为也不构成根本违约。一方面，被告作为出卖人，其在购销合同关系中的期待利益应为获得原告按合同规定交付的价款，获得全部价款也是被告的订约目的。那么原告仅仅迟延4天就使被告完全丧失了上述的期待利益并且致使合同目的根本不能实现了吗?当然不会。因为迟延交付并不等于不交付或无力交付，更何况原告仅迟延4天开出信用证，迟延时间很短，完全不能表明其将拒绝付款或不能交付货款，从而使被告的订约目的落空。另一方面，原告迟延4天开证，并不会给被告造成重大损害，因双方采用到岸价格(CIF)，被告要负责承担货物装上运载工具前的一切费用和风险，而原告迟延4天，将使其蒙受更大的租船费用、仓储保管费用等，甚至可能遭受某些违约罚款，但这些损失因迟延期限很短，因而毕竟是有限的。尤其因为双方的交易是购销马口铁，不会发生在短期内货物价格急剧波动，货物不会在短期内发生毁损灭失等问题，因此迟延数天绝不会给被告造成重大损害，不会影响被告订立合同所期望的经济利益。尤其应当看到，我国《合同法》第94条第3款规定，“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行”时，非违约方才可以解除合同。这就意味着在迟延履行的情况下，原则上非违约方应当向对方规定一

个允许推迟履行的合理期限，若在该期限到来后仍未履行，则构成根本违约，非违约方有权解除合同。本案中，原告迟延开证后，被告应当立即为原告确定一个允许推迟履行的合理期限，在该期限到来后仍未履行时才可以单方解除合同。而在原告仅迟延数天的情况下，被告既未催告，也未确定延缓期限，就要求直接解除合同，显然是不合理的。

⑵.关于被告是否可行使同时履行抗辩权问题。根据《合同法》第66条规定的同时履行抗辩权制度，双务合同的当事人一方在另一方未按合同规定履行自己的义务以前，有权拒绝自己相应义务的履行。在一方违约的情况下，另一方正当地行使同时履行抗辩权，主要是为了对抗对方所提出的履行或承担违约责任的请求，并不构成违约。因为行使抗辩权是行使权利的行为，是合法行为，与违约行为在性质上是根本有别的。那么，本案中，原告迟延了4天开出信用证，被告可否据此而行使同时履行抗辩权，拒绝履行交货义务呢?我认为被告可以相应推迟履行自己的义务，而不能完全拒绝履行自己的义务。正当行使同时履行抗辩权，要求一方在行使该权利时，须按照诚实信用原则的要求，针对对方违约情况而拒绝履行自己的相应的义务，换言之，拒绝履行的义务应与对方的不履行或不完全履行的义务之间大体相当，具有某种牵连性或对价性，保持一种利益平衡的状况。在一方迟延履行的情况下，另一方要行使同时履行抗辩权，必须充分考虑对方的违约情况，如果一方在履行期限到来后不履行，另一方只能相应地同时推迟自己的履行义务的期限，而不得拒绝以后的履行。

只有在迟延履行的后果较为严重，且接受履行对另一方已无利益时，方能拒绝履行。而在本案中，被告仅在原告迟延4天开证的情况下，便拒绝履行自己的全部义务，显然已根本违反了诚实信用原则，其抗辩权主张不能成立。对由此造成的后果，应由被告承担。

结论：我认为原告要求被告继续履行合同的主张是合理的，如果继续履行合同，原告不能主张合同在完全履行的情况下所应获得的利润及要求赔偿因被告不履行而使其遭受的利润损失。原告只能有权要求被告赔偿因其不正当行使同时履行抗辩权或擅自解除合同而给其造成的实际损失。但原告迟延4天开证，也构成违约，这实际已经构成了双方违约，按我国《合同法》第120条规定“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任”，原告亦应当赔偿由此给被告造成的实际损失(如多支付的租船费及罚金等)，但因为原告并未拒绝付款，因此被告不能要求赔偿利润损失。