私人房屋装修协议书

2024-04-16

私人房屋装修协议书(精选8篇)

篇1:私人房屋装修协议书

私人房屋修建协议书

房主人(甲方):

承建人(乙方):

因甲方需在黄施公路公里米处路旁修建一栋楼房,甲方将其以包工不包料的方式承包给乙方。为明确双方在建设中的权利与义务,特拟定以下协议:

第一条施工准备

1、甲方负责乙方施工所需水电供给和向乙方提供工程所需的建筑材料(钢筋、水泥、沙石)。

2、乙方自带建筑所需的一切建筑工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架和安全防护设备用具等。雨天做好遮雨措施,避免在建制现浇楼面时下雨影响楼面和其他部位质量。

3、乙方自行解决其员工的工资,劳保,保险和吃住生活等。

第二条建房工期

乙方承建的该私房从年月日开工至年月日完工。工期天,因下雨、停水、停电及不可抗拒自然灾害,工期顺延。

第三条建设工程承包单价及建设内容

1、建设工程承包单价:按照实际建筑面积计算,每平方米为元。

2、整体建筑建设内容:房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程(含堡顶、化粪池、房屋四面滴水沟、上下水管、电路、闭路电视线、电话线、管线路等孔洞的预留和预埋)。

第四条工程付款方式

第一次:乙方完成负

一、负

二、负三楼层工程后,甲方预付乙方30000元。

第二次:乙方完成第一层楼层工程后,甲方预付乙方15000元。

第三次:乙方完成第二层楼层工程后,甲方预付乙方15000元。

第四次:完成全部工程的内外粉刷,化粪池、房屋四面外沟,扫地出门后,经甲方验收合格,付清除预留保修金20000元以外的余款。1年后,如乙方修建的房屋无任何质量问题,甲方付清预留的全部保修金。

第五条建筑面积计算方式

1、建筑面积以每层外墙体的角对角为准。

2、出檐和凉台以平方的50%计算。

3、顶堡高度不超过2.2米,不计算平方。

4、化粪池及房屋四面水沟不计算平方。

第六条施工安全

1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故发生。如有此类情况出现,任何法律责任连带民事责任均与甲方无关。

第七条工程质量

1、乙方必须按甲方提供的图纸(要求)严格施工,施工中,若发现图纸有误或甲方如需对施工图进行修改,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

2、工程质量应达到图纸施工标准的合格条件。建房后的墙体、地面等要做到平整、光滑,杜绝空鼓,符合相关标

准。

第八条工程保修

1、工程保修期一年,经双方协定预留20000元作为工程质量保修金。

2、质保期内房屋若出现质量问题,乙方在接到通知后7天内到场进行返工和维修,若在规定时间内乙方未到场维修,甲方有权另请施工队进行维修整改,所发生的费用在保修金中扣除,不足部分由乙方支付。

第九条违约责任和争议的解决办法

1、在施工过程中如果乙方不能及时组织人员进行施工,甲方有权单方面终止本合同,工程款按已完成的工程量的50%进行结算,乙方无条件退场。

2、乙方承揽建设工程的质量达不到规定要求的,乙方应按甲方及其委派人员的要求无偿返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到规定的合格使用条件的,所造成损失的,乙方要赔偿甲方所有损失费用。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

3、施工中如甲方建筑材料无法及时提供给乙方,而造成乙方停工的,甲方应承担乙方因停工所造成的所有损失。

第十条合同的生效与终止

1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

甲方签字:(手印):

身份证号:

乙方签字:(手印):

身份证号:

2012年

日月

篇2:私人房屋装修协议书

姓名:________________________________________________

地址:________________________联系电话:________________________

姓名:________________________________________________

地址:________________________联系电话:________________________

买方

姓名:________________________________________________

地址:__________________________联系电话:_______________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

第一条房屋的基本情况:

甲方房屋坐落于_________________________________________________——位于第______层______户,房屋结构为___________,房产证登记面积_______平方米,房屋所有权证编号:_______________________________________________.

第二条价格:

1、甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币元,;

2、甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由乙方负担。

第三条付款方式:

乙方于本合同签订当日内向甲方支付交首付款_______________万元,余款_______________元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条房屋交付期限:

除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方应于乙方交付完首付款当日内,将该房屋交付乙方用于自行装修整顿。乙方完全付清余款当日内,甲方将房屋所有权交付给乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任:

乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,每逾期一天,按照购房总价的3‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,由乙方向甲方支付总房价20%的违约金。

第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:

除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋及时交给乙方使用,每逾期一天,按照购房总价的3‰支付违约金,逾期达一个月以上的,视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,由甲方向乙方支付总房价20%的违约金。

注:1、甲方如无故终止合同,甲方应向乙方退还首付款、及支付总房款20%的违约金。

2、乙方如无故终止合同,甲方应向乙方退还首付款同时,乙方支付总房款20%的违约金。装修费用甲方不再退还。

第七条关于产权过户登记的约定:

甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。甲、乙双方在房屋买卖合同签订后七日内备齐所有办理过户的资料,向房屋交易行政主管部门申请办理房屋买卖权属过户登记相关手续,将房屋所有权证办理至乙方名下。由于甲方原因导致乙方逾期取得房屋所有权证的,乙方有权追究甲方违约责任,每逾期一日,甲方应按总房款的3‰向买方支付滞纳金,逾期超过三十日,乙方有权解除合同或依据本合同请求法院强制履行过户手续。若因此导致乙方解除合同,甲方应向乙方退还首付款、装修费用及支付总房款20%的违约金。

第八条签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。

第九条甲方保证在办理完过户手续之日起______日内,将户口迁出,逾期超过______日,乙方每日按已付款的_____%收取违约金。

第十条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

第十一条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

篇3:私人房屋装修协议书

一、房屋征收搬迁类型与协议搬迁的定义

《宪法》第十条规定,城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

土地的所有权与使用权分离,使用者只享有土地使用权,这是我国土地制度的基本特征。对于国有土地上的房屋征收,《征收条例》作了明确的规定,而集体土地上房屋搬迁目前没有专门的法律规定,只是土地管理方面的法律规定了属于集体土地征地过程中涉及房屋及地上附着物的补偿。

从实践来看,房屋征收搬迁主要有三种类型:一是政府依法组织实施国有土地上房屋征收。在《征收条例》出台前,适用《城市房屋拆迁管理条例》(简称《拆迁条例》),在对房地产权利人进行补偿安置后实施房屋拆迁。2011年《征收条例》施行后,拆迁为征收所取代,对于因公共利益需要征收房屋的,由市县级人民政府作出征收决定实施征收,对房屋所有权人进行补偿和安置,土地使用权同时收回。二是集体土地征地过程中,按照法律规定对使用集体所有土地的集体经济组织成员和建设用地使用人的房地产实施评估补偿。三是国有土地上非征收项目和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物搬迁。本文所指主要是第三种情形。因此,协议搬迁方式可定义为:为了项目建设需要,对国有土地上的非征收项目的房屋和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物,根据民事自治的原则,通过协商签订补偿安置协议,给予房地产所有权人合理补偿和安置,实现房屋搬迁的方式。协议搬迁方式所涉及土地权属转移需依法办理相关手续。

二、当前房屋征收搬迁现状与原因分析

我国的房屋征收拆迁制度经历了政府拆迁-市场化拆迁-政府征收的转变过程。由于拆迁制度目的是为项目建设需要,与《宪法》和《物权法》为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序,可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产的精神相悖,所以出台了《征收条例》。《征收条例》已经施行4 年多时间,对市县级人民政府组织实施的国有土地上房屋征收行政行为作了许多程序性规定,其实施要比拆迁规范严格得多。但由于《征收条例》限定征收的范围须是为了公共利益需要,比过去缩小很多,而城乡建设、经济社会发展(包括项目建设、城中村改造等)对土地的需求并没有减少,因而出现了以民事的方式解决困局而打“擦边球”的现象。

据笔者调查,《征收条例》实施后征收拆迁的主要特点呈现为:房屋征收项目少,一般城市由政府作出征收决定的项目只占三分之一左右,有些小城市和县城城区甚至没有征收项目。以盐城市区为例,今年以来实施征收项目(含上年结转)30个,占征收搬迁项目总数的26%。11个县(市、区)有7个没有新的征收项目。协商搬迁比例大,一般城市征地拆迁和协商搬迁占三分之二以上,甚至更多。盐城市区今年前三个季度实施114 个征收搬迁项目,其中协商搬迁项目84 个、占74%,完成面积占58.6%。搬迁项目矛盾多。《征收条例》实施后征地拆迁引发的信访矛盾总体呈现下降趋势,但是因过去拆迁遗留问题和协议搬迁纠纷引发的信访呈上升势头。有些已经拆迁5年、10年,甚至更长时间的遗留问题,仍在不断信访和诉讼之中。协议搬迁项目一般没有统一的政策标准和规范,信息公开不够,尺度把握上区域之间差异较大,导致被搬迁人诉讼和信访比较多。分析出现当前现状的原因主要有两个方面:

一是经济发展的需求与集约节约用地、建设用地规模从严控制的矛盾。城市要扩张、项目要实施,受制于老城区存量国有土地开发成本高,新征集体土地指标紧、难度大、周期长等,基础设施、项目建设、城中村改造等“边用边征”“先用后征”“先租后征”等现象比较普遍。由于土地性质所限无法实施房屋征收,征地手续难到位难以实施征地拆迁,只能采取协议搬迁的方法解决问题。

二是城市扩张的需求与法定征收程序要求严、法律规范不完善的矛盾。城市扩张和更新改造必然要实施旧城区和城中村改造,历史原因形成了国有土地和集体土地混杂交错的状况,按照房屋征收的程序难以进行,采用协议搬迁方法处理比较简单。城乡结合部、各类园区建设、城市新区建设土地性质一般仍为集体,国家层面的《集体土地上房屋征收与补偿条例》尚未出台,现行征地过程中对于农民宅基地上的房屋和集体建设用地上的房屋补偿没有顶层的法律规定,在征地过程中一般也不作处理,而是留给用地过程中参照征收处理。最高法2005年曾经有答复,行政机关征用农村集体土地之后,被征用土地上的原农村居民对房屋仍享有所有权,房屋所在地已被纳入城市规划区的,应当参照《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定,对房屋所有权人予以补偿安置。这也是造成协议搬迁比例大的原因。

三、协议搬迁房屋涉及的法律问题与思考

协议搬迁方式从法理上分析应当属于民事行为。根据民法意思自治的原则,签订协议只要体现当事人的真实意图在法律上就应当予以支持。协议搬迁房屋涉及以下几个法律问题需要研究。

一是政府和基层组织在协议搬迁过程中的角色问题。在实际操作中,协议搬迁方式离不开基层组织的推进,项目建设同样为政府行为,这就导致被搬迁人对将协议搬迁定义为民事行为的不认可。笔者认为,协议搬迁方案以村集体经济组织或其他经济组织为实施主体,更能体现民事的性质。政府或者基层组织可以作为组织者和推动者的角色,这样可以规避行政复议和行政诉讼的风险。

二是搬迁协议的属性定位和形式要求。利用民法的意思自治原则破解用地和项目建设难题应当把握好协议的过程和形式。协议搬迁方案应当广泛征求意见,协议的过程应当充分协商,不应违背当事人的意愿。《行政诉讼法》修订后,对于房屋征收补偿协议所涉及的诉讼是作为行政案件处理的,协议搬迁既然定位为民事行为,就应避免政府和基层组织的直接介入;搬迁协议的内容和格式也不宜采用征收协议格式,这样能够真正体现其民事性质。

篇4:整体装修的进化 私人定制家居

一个家不管装修的是什么风格,它最终离不开合理的储物空间。但是谈到储物,小到储物柜,大到储藏室;从普通衣柜,到衣帽间。每一位客户都有自己的储物习惯。换句话说,装修风格有雷同,储物方式则千变万化。人们越来越讲究更合理、更有效的利用空间储物,达到归纳整理的效果。

一个时尚、温馨的室内设计方案,经过几个月的辛苦施工。从装饰材料的选购到软装的挑选,都在尽可能的追求完美,而偏偏却把储物空间忽略的话,那将是一种无法弥补的缺憾。试想业主回家后,临时换下的鞋子随意堆放、临时换下的外套无从归纳。以至于好好的一个家居设计被生活的琐碎细节完全打败。当然在通常的家居设计中,客户也会主动的要求,再某个角落要求做鞋柜、衣柜、储藏柜,但这些柜体的在色彩上大多用白色的简单造型柜门替代,功能性往往被忽略。因为在设计之初就没有更多考虑,是否与家居内的其他设计元素去呼应搭配,以至于完工后这些不被重视的“柜体”,有的甚至和整个家居设计中格格不入,且使用起来不够合理。

在从事了多年的家居设计后,慢慢对家居设计又有了自己新的认识。现如今室内家居设计已经从简单装修,过渡到追求个性化装饰。特别是近几年随着人们生活水平的提高,对家的理解不再停留在“居住”的定格中,家不但要有业主个性的装修风格,连储藏空间也要有属于自己的“私人定制”。这恰恰和自己当初的“不务正业”不谋而合,慢慢的对私人定制空间有了更浓厚的兴趣。有幸在从事了多年的家居设计后,一个机缘巧合接触到私人定制整体家居这个范畴。不仅在为客户提供整套的室内设计方案的同时,还可以将客户的有效储物空间无限的丰富。

私人定制家居对产品线要求丰富,设计出来的方案不能是东拼西凑,更不可以只追求产品的表现而忽略了它的使用性。所以要做好一个完整的私人定制家居方案,一定要有一个丰富的产品线做后盾。将丰富的产品、合理的设计搭配,在满足客户整体装修方案的同时,将房间的有限空间合理的运用。

此方案是一户140平方的3室两厅的房子。男主人性格豪爽,喜欢简洁、明快、稳重的设计方案。但由于家常住人口比较多,谈方案之初,业主为了满足家里常用的储物需要,曾考虑在客厅一面整墙上大面积的做储物柜。而这样一来,不仅将房子里本来宽敞的空间变的拥挤,还失去了美感。后来和业主多次沟通,将户型做了局部的改造,利用屋子的边角、墙面,设计出多个独立的储物柜,将物品分类归纳,有效的利用墙角储物,增大房间的利用率。整套方案中,以灰色系为主色调。从室内基础装修的门、踢脚线、窗套到每个房间的储物柜,无论是款式还是颜色都交相呼应。

一进到屋子里,首先看到的是以高低组合方式设计的人户小鞋柜。色彩上将灰色的主色调与白色相互搭配,高低错落的安放在入户门一侧。设计鞋柜时,将矮柜的高度,设计为正好适合家中老年人坐下来换鞋的高度,高柜下端设计离地悬空,方便了一家人临时换穿鞋子。不仅在造型上显得更加精巧,还满足了日常鞋子的存放功能。

餐厅的旁边是一个半开放式的书房,为了不影响采光,还要利用墙体的厚度做储物柜。在此处设计了造型装饰柜,上半段以镂空的设计为主,有效的提高了采光效果,运用灰色与白色的色彩搭配,将储物柜设计在下端。

推开过道的推拉门,是一个将室内花园改造成的半开放式小书房。因为原结构上有下水管道外漏,所以在设计书柜时将下水管巧妙的隐藏在书柜里面。即不影响书柜的使用,还起到整体美观的效果。

利用阳台的墙角做储物柜,在基础施工时建一面假墙,将阳台柜设计成壁柜形式。即与屋内主色调相映成辉,又很好的利用了阳台的墙角。阳台的储物柜,采用结构分割、平开门的设计。可将吸尘器、工具类、日常杂物等,分门别类的储藏。因为一个完善的私人定制设计,不仅要保留客户平时的储藏习惯,还要为客户提供科学的储藏方式。

主卧室在改造前没有放衣柜的合适位置。在基础装修时,将主卧门位置进行移位,利用门后的墙面,做了一组套柜。为了节省空间,套柜采用推拉门的设计方案,色彩与卧室门呼应。

次卧的衣柜,采用通顶的设计,目的是为了增大储物空间。因为次卧房间面积不理想,做通顶的柜体,会略有压抑感,所以在做基础装修项目时,将室内的顶角线做了双层石膏线的造型,以缓解房间的压抑感。柜体板、柜门颜色与卧室门颜色一致,整体感更强。柜体内设计了“组抽”——组抽非常实用,可以将小件的衣物,做合理的归纳。

门在一般装修中,大多是附加品。人们更注重它的实用性,甚至很多客户觉得卧室门只要能用就行。而在这套方案中,卧室门与卫生间门,采用了造型相呼应的系列产品,让以往装修中最容易被忽略的门,不仅在发挥实用性的基础上,还大大增加了整套家居方案的设计感。门在整个方案中起到画龙点睛的作用。再加上统一色系的窗套、踢脚线,配上中性色的浅驼色壁纸,让整个居室在宁静中享受着一份和谐。

篇5:私人房屋租赁简单协议书

写明房屋地址及其屋内的基本设施,还有使用面积。

租赁期限,写明你的租期,是一年还是几个月,要具体到几号。要是乙方想要续租,要提前通知乙方并在乙方同意后重新签订续房屋租赁合同。要是乙方出现将房屋转租、分租、拖欠租金或者做一些非法活动甲方有权将房屋收回。

租金及支付方式,每个月多少钱,是按月付还是年付,有没有押金,押金是多少,房屋终止时,甲方验收无误是要将押金退还给乙方不计利息,还有其税费的缴纳。

租赁期间的房屋修缮和使用,在租赁期间,甲方应该保证出租房的使用安全,乙方也因该合理的使用房屋和设施,如果因为乙方使用不当造成的房屋及设施损坏,乙方应该负责修复和经济补偿。乙方因个人需要在不影响房屋结构的情况下,可以对房屋进行修饰,但是应该事先征得甲方同意。

1.甲方未按照合同的约定交付符合要求的房屋给乙方,甲方要付一定违约金。

2.乙方没有按期交付租金,除了要按合同交付租金外还要交付违约金。

3.甲方向乙方收取租金以外的其他费用,乙方可以拒绝。

4.乙方擅自向起房屋转租给他人,甲方有权让其停止转让行为,终止合同。同时乙方要向甲方交付违约金。

5.本合同到期时,乙方未经甲方同意,继续使用房屋,乙方要向甲方交付违约金,甲方同时享受终止合同的申诉权。

1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。

2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。

说明其水电费、物管费等的交付责任。

篇6:私人房屋装修协议书

卖方(以下简称甲方):

姓名: __________________(身份证号码):______________________________

地址:________________________ 联系电话:________________________

买方(以下简称乙方):

姓名:__________________(身份证号码):______________________________

地址:__________________________ 联系电话:_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

(甲方: 乙方:)

第一条 房屋的基本情况:

甲方房屋坐落于_________________________________________________ 位于第______层______户,房屋结构为___________,房产证登记面积_______平方米,房屋所有权证编号:_______________________________________________。

第二条 价格:

1、甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币 元(大写 拾 万 仟 佰元整),(含附属设施、及房屋内所有现存物品费用);

2、甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由乙方负担。

第三条 付款方式:

乙方通过提取自有公积金的形式支付甲方20.8万元购房费用,其余9000元在房屋交接时一并付清,合计人民币21.7万元。

甲方于本合同签订当日起配合乙方办理公积金提取手续,乙方必须在公积金到账后1日内支付甲方首付款20.8万元(大写 拾 万 仟 佰元整),余款9000元(大写 仟 佰元整)在房屋交接手续办理完毕之日支付。

由于提取公积金需要先行办理房屋过户手续,因此乙方在未全额支付购房款之前,须向甲方提供乙方名下自有财产作为抵押财产物:

1、乙方自有一辆进口道奇品牌越野车,车牌号(青AP4988)、车驾号()、车辆行驶证()、机动车注册登记证()全部手续交给甲方并停放于甲方指定地点。乙方车辆停放期间甲方负责车辆安全,交易完成后经双方检查交接车辆外表需维持交付时原状,由甲方交还给乙方。

2、房产证一本。证号()

3、乙方身份证原件,证号()

第四条 房屋交付期限:

除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方应于乙方交付清全部购房款当日内,将房屋所有权及该房屋钥匙、闭路电视、水电及其它配套资料交付乙方,完成交易。

第五条 乙方逾期付款的违约责任:

乙方如未按本合同第三条规定的时间向甲方支付购房款,每逾期一天,按照购房总价的3‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,并由乙方向甲方支付总房价20%的违约金作为赔偿。

第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任:

除不可抗力因素外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋及时交给乙方使用,每逾期一天,按照购房总价的3‰支付违约金,逾期达一个月以上的,视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,由甲方向乙方支付总房价20%的违约金作为赔偿。

注:

1、甲方如无故终止合同,甲方应向乙方退还总房款20%的违约金。

2、乙方如无故终止合同,乙方应向甲方支付总房款20%的违约金。

第七条 关于产权过户登记的约定:

由于乙方通过提取自有公积金的形式支付甲方购房款项,因此甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。甲、乙双方在房屋买卖合同签订后七日内备齐所有办理过户的资料,向房屋交易行政主管部门申请办理房屋买卖权属过户登记相关 3

手续,将房屋所有权证办理至乙方名下。由于公积金办理正常手续以外原因导致乙方拖欠交清房款的,视为乙方违约,甲方有权追究乙方违约责任,违约责任赔偿同第六条。

(甲方: 乙方:)

第八条 签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,与乙方无关。

第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

第十条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。

甲方(签名或盖章):

乙方(签名或盖章):

篇7:私人房屋装修合同

1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验并有修建房屋相应的建房许可证,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方应确保所有进场施工人员必须购买意外保险(甲方愿意出资1000元为施工人员购买意外伤害保险.其余由乙方负责)。

4、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中,要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故和因此发生的一切费用。若有此类情况出现,责任与甲方无关。

第七条、工程质量。

1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后方可再进行。

2、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重做,并承担导致返工、修改和重做等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。

第八条、违约责任和争议的解决办法

1、甲方如未按乙方的工程进度不能及时提供有关材料,造成乙方待料停工所受损失,均由甲方负责赔偿损失。

2、乙方承揽建设工程质量达不到约定要求的,乙方要无偿返工、修理和重做。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其他致使合同无法履行的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请临沭县劳动仲裁委员会进行仲裁。

第九条、合同的生效与终止。

1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份.

2、本合同自签订之日起生效。

3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方,甲方预留维修费.00元外,全部付清。

4、以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

5、如有增减工程共同协商另计。

甲方签字(手印): 乙方签字(手印):

身份证号: 身份证号:

合同签订日期

私人房屋装修合同范文篇三

甲方(房主人):

乙方(承建方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》, 行平等、自愿、公平、诚实守信的原则,经甲、乙双方协商,就本工程承包事项达成一致签订本合同。

一、工程地点:鲁甸县湖滨小区门面编号(126、127)

二、工程结构要求:一层为门面,二、三层为套房。

三、开工时间:以甲方正式通知之日动工。竣工时间:自甲方通知之日起五个月内完成。: 年 月 日至 年 月 日。

四、承包方式:包工不包料一次承包固定合同价,出现物价涨跌的情况,均按本合同执行。

五、方量及价格:甲方以每平米贰佰贰拾元(220.00元/㎡)的价格承包给乙方修建,工程结算按楼层顶板面积平方计量尺寸、其它部分和附属设施不作计量支付,且房屋面积结算以施工完成后实际丈量平方面积为准,涉及“人”字顶修建的房屋面、以斜面面积计量(单层)。

六、本工程所需的一切工具(包括施工用的搅拌机、震动器、模版、搭架等工具)及工人、水、电,均有 乙方自行解决,一切费用和责任由乙方承担。工程完成第二楼顶板付总工程的20﹪,工程竣工验收合格后付清所有款项。

七、工程主要承包内容:主体工程、回填土、围墙、顶层围栏、外墙装饰、小青瓦扣饰(详见工程外观图)、化粪池、空地硬化、楼梯扶手、门窗安装,底楼墙面土料处理,各层地板砖铺贴,厨房、卫生间墙面满瓷砖,上下水管、电路、闭路电视线、网线、电话线等预埋安装、水池按甲方要求做好,室内所有墙面刮防磁等。其中:

1.自来水:一层考虑商用,必须安装两个水龙头带闸阀水表,二、三层每层安装一个水龙头带闸阀水表。一层楼梯间设厕所带化粪池、冲水闸阀。其余套房厕所除设冲水闸阀外,还需多设两个水龙头和地面排水及厕所排风系统。厨房设水龙头及下水道,房顶设水龙头及下水道,所有厕所须埋设单独太阳能热水管至房顶,所有下水管下通化粪池、后排至下水道,上通房顶所有上下水管一次做好、并埋好,空地设水龙头和下水道。

2.电路:一楼门面仪表一开(20A),二、三层一表一开(20A)楼梯间每层一灯一控,交流电及通信线必须分开通道。

3.闭路信号线、网线一层两个门面各设一路,二、三层各设一路。

4.所有线类安装走向,包括下水管道安装及底盒位置布置,需按甲方要求线路及位置安装,未经甲方同意布置的位置和走向甲方,甲方有权不认可并要求返工。

5.房屋主体前后阳台必须加设抗震柱

八、施工质量、安全要求:

1.房屋建设施行质量保证制,保证期为两年。乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2.乙方需加强防火、防盗意识,在工程建设期间出现的一切火险、盗案责任及损失均由乙方承担。

3.乙方必须按照安全事故规范和技术要求施工,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。在施工期间发生的一切安全事故概由乙方负责,并承担由于事故造成的责任和因此发生的一切费用,如有此类情况出现,责任与甲方无关。

4.建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。

5.乙方按甲方提供的设计(要求)施工,如发现设计有不合理部分,甲、乙双方必须提出,经甲、乙双方共同商量,在取得一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

九、验收与处罚:

1.本工程完工后必须经过甲、乙双方及新区指挥部专业人员组成的验收组进行验收,验收标准严格按照国家房建统一验收标准验收。验收合格后,付清所有款项。如出现验收不合格或造成返工的,一切损失和责任由乙方负责,产生的费用由乙方自行承担。

2.属隐蔽工程,乙方在施工前须经甲方现场看后认可方能施工,若未经甲方看过或未认可的,甲方有权不认可或终止合同。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。本合同涂改无效。

十一、本合同自签字按手印之日内生效,工程竣工验收合格后自动失效。

十二、未尽事宜需要补充的部分,经甲乙双方共同协商补充,补充合同与该合同具有同等法律效力。

甲方(签字): 身份证号:

乙方(签字): 身份证号:

篇8:私人房屋装修协议书

甲方黄某与乙方吴某于2008年7月签订了一份房屋买卖协议, 黄某将自己一套住宅房屋出售给吴某, 双方申请房屋登记机关办理了所有权转移登记。时隔三个月, 黄某的父母一张诉状将吴某告上了法庭, 请求法院判决确认该房屋买卖协议无效, 主要理由为黄某属于限制民事行为能力的人, 无权处置该房产, 作为黄某的法定监护人请求法院依法判决确认该协议无效, 撤销前述转移登记并恢复到黄某为所有权人的状态。

法院查明, 黄某于2004年发生车祸脑部受伤, 经过司法鉴定属于限制民事行为能力人, 2008年7月与吴某签订房屋买卖协议的时候, 吴某并不知道这一事实, 从表象上也看不出黄某属于限制民事行为能力的人, 黄某的监护人也不知道出售房屋的事实, 吴某支付了大部分房款且并未要求黄某交付该房屋, 只是与黄某共同申请办理了所有权转移登记。之后, 吴某在该房屋上设定了抵押权, 向银行申请了贷款。目前, 该房屋实际上仍由黄某和黄某父母居住, 黄某卖房得到的房款也被其本人挥霍。法院终审判决黄某和吴某的买卖协议无效。随后, 黄某的父母以该民事判决向登记机关申请撤销吴某的房屋所有权登记, 且将所有权恢复到黄某名下。

问题:

1.登记机关是否可以该民事判决直接撤销吴某的房屋所有权登记?

2.该房屋上存在的他项权如何处理?登记机关是否有义务告知抵押权人?

3.假如吴某的贷款还不了, 银行的债权如何实现?

4.登记机关的登记是否违法?登记机关是否承担行政赔偿责任?

5.吴某的权利如何救济?

●剖析

1.登记机关是否可以该民事判决直接撤销吴某的房屋所有权登记?

登记机关不可以该民事判决“直接”撤销吴某的房屋所有权登记。理由如下:

尽管登记是由行政机关作出的, 但是登记确定的是不动产物权变动的事项, 涉及的是民事权益问题。在登记发生错误的情况下, 自然也应当按照私法自治的原则, 原则上由权利人或者利害关系人提出申请。在私权领域应遵守私权自治这一最高准则, 国家登记机关不得随意凭借公权力越俎代庖, 直接强制办理登记。

另外, 从程序上讲, 登记机关也不能“直接”撤销吴某的房屋所有权登记。无论是根据《上海市房地产登记条例》第六十二条之规定, 还是住建部《房屋登记办法》第七十五条的规定, 都要求登记机关履行先行通知的义务。更何况, 《上海市房地产登记条例》规定更正登记适用的前提是“房地产登记簿记载与原申请登记文件不一致”。

2.该房屋上存在的他项权如何处理?登记机关是否有义务告知抵押权人?

依据《物权法》第一百零六条第三款的规定, 作为抵押权人的银行可依善意取得制度拥有该房屋上设定的他项权 (抵押权) 。在抵押登记行为本身并无不当的情况下, 不能因转移登记行为被更正而轻易撤销抵押登记, 以避免作为善意第三人银行的合法权益受到侵害。

在本案情形下, 《房屋登记办法》和《上海市房地产登记条例》都仅规定登记机关有义务通知房地产权利人和利害关系人, 而没有把抵押权人明文列入应通知之列, 故依据法定条文, 登记机关没有法定义务。但笔者认为, 此时登记机关如能通知抵押权人更为妥当。虽然理论上抵押权人的权利不因抵押物所有人的变化而丧失, 但客观上将造成其权利无法实现, 况且其所持他项权利证明中涉及不动产的权利人发生了变化, 抵押权人此时的权利在实质上还是受到一定影响的, 故登记机关以通知抵押权人为宜。在房地产登记实践中, 也出现过因没有通知抵押权人, 抵押权人以此为由诉请法院撤销更正登记行为的案例。

3.假如吴某的贷款还不了, 银行的债权如何实现?

本案中, 抵押权人银行善意取得了抵押权, 应当受到法律的保护。正如上文所述, 抵押权人的权利不因抵押物所有人的变化而丧失。故假如吴某的贷款还不了, 银行可以就本案房屋实现抵押权。

4.登记机关的登记是否违法?登记机关是否承担行政赔偿责任?

本案中登记机关的登记行为不违法。

在回答本题目之前, 要理清审判机关对登记行为的司法审查标准。在目前的司法实践中, 人民法院将登记机关的审查标准基本定位为形式审查。如上海市人民法院的司法审查标准是:从我国房地产登记的实际情况看, 并无实质审查和形式审查的分类, 登记机构主要是按照法定的各类登记的具体审核内容和要求, 对有关登记申请进行审核。所以, 我们审理房地产登记类案件, 不要去纠缠是实质审, 还是形式审, 而应按照法律、法规对各类房地产登记行为审查的法律要件的规定, 根据登记机构的职权范围, 作全面审查。北京市的标准与上海市的在本质上是一样的:“《北京市高级人民法院关于行政审判适用法律问题的解答 (二) 》也规定, 登记机关在进行行政登记时, 根据相关法律、法规及规定对申请人提交的证件、证明材料进行审查应理解为是否符合法律规定的要求进行审查。例如, 对于基于虚假、无效合同的房地产登记案件, 上海市的人民法院往往会裁判为:本院认为, 房地产登记机关的登记行为系依法对当事人提供的证据进行判断和认定, 没有能力和权力对这类权利的归属和合同的效力作出认定, 原告认为自己的权益受侵害, 首先应当通过民事诉讼等途径在法律关系上予以确认。当事人不同意提起民事诉讼的, 应当判决驳回原告的诉讼请求。

目前, 我国国家赔偿采取的是违法的归责原则。本案中, 因登记机关的登记行为不违法, 故登记机关不承担行政赔偿责任。

5.吴某的权利如何救济?

因黄某为限制民事行为能力人, 故吴某的损失可依《民法通则》第一百三十三条之规定向吴某的监护人请求赔偿。具体来讲, 被监护人黄某有财产的, 应首先从其财产中支付, 不足部分由其监护人 (黄某父母) 赔偿。因被监护人致人损害责任采无过错责任原则, 故黄某父母承担此项责任不以具有过错为要件。

●专家点评

本案例的焦点问题有两个:一是登记机构能否凭法院生效的判决直接办理相关的登记;二是撤消登记后抵押权人的利益如何保护。对本案可从两个层面来评价:一是法院的审理和判决, 二是法院判决对当事人和登记机构产生的后果。

一、法院的审理程序可以做得更好, 其判决也本可以采取更合理的办法来彻底解决纠纷、平衡各方利益, 减少副作用。

从审理程序上看, 《民事诉讼法》第56条规定:“对当事人双方的诉讼标的, 第三人认为有独立请求权的, 有权提起诉讼”。“对当事人双方的诉讼标的, 第三人虽然没有独立请求权, 但案件处理结果同他有法律上的利害关系的, 可以申请参加诉讼, 或者由人民法院通知他参加诉讼。”在本案中, 受让人吴某已经在该房屋上设定了抵押权, 案件的处理结果与抵押权人有法律上的利害关系, 但抵押权人往往无从得知诉讼情况、从而无法及时申请参加诉讼, 因此法院应当通知抵押权人作为第三人参加诉讼。

从判决内容看, 合同无效的判决是基于对黄某系限制行为能力人的认定, 但是并不是限制行为能力人的所有行为均无效。《民通意见》第67条规定:“间歇性精神病人的民事行为, 确能证明是在发病期间实施的, 应当认定无效。”“行为人在神志不清的状态下所实施的民事行为, 应当认定无效。”可见, 限制行为能力人在神志正常的情况下作出的行为不能认为无效。如案例中所述, 黄某从表象上看不出来是限制民事行为能力的人, 而且转让房屋、办理转移登记并不是一件简单的行为, 而是由一系列复杂的行为组成, 历时较长、所需资料和手续较多, 在整个过程中居然没有露出破绽;另外, 黄某所得房款大部分被其挥霍掉, 这应当是相当大的一笔数额, 一个限制行为能力人如何能挥霍掉一笔巨款也是颇为可疑的。因此, 仅凭一纸鉴定书无法证明其行为时的精神状态不足以进行该民事行为, 也就不能当然作出合同无效的结论, 还需要其他证据的支持。

另外, 即使有足够的证据支持合同无效, 仅仅作出合同无效的判决也是不够的, 应当就合同无效所导致的财产处理做出判决。《合同法》第58条规定:“合同无效或者被撤销后, 因该合同取得的财产, 应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的, 应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失, 双方都有过错的, 应当各自承担相应的责任。”可见, 合同无效后不一定必然导致财产返还, 也可能存在“不能返还或者没有必要返还”的情形, 判决应当交待清楚。根据《物权法》第106条, 无处分权人处分不动产的, 只要满足下列三个条件, 即“ (一) 受让人受让该不动产或者动产时是善意的; (二) 以合理的价格转让; (三) 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记, 不需要登记的已经交付给受让人”, 受让人即可取得该不动产的所有权。本案中三个条件均具备, 因此受让人吴某已经取得了所有权。同样, 根据该条第三款“当事人善意取得其他物权的, 参照前两款规定”, 吴某设定的抵押权也已经被银行善意取得, 在这种情况下, 是否还有必要返还财产?法院的判决没有交待。

可见, 法院在审理过程中, 应当通知抵押权人作为第三人参加诉讼;在判决中, 应当在对合同效力做出判断的基础上, 对房屋所有权、抵押权、购房款作出明确的处理。

二、在现有的法院判决生效的情况下, 登记机构和当事人应当如何处理。

应答者对案例问题的剖析有一定深度, 运用法理、引用法条基本恰当, 阐述较为清晰。如对登记机构不能直接注销吴某的登记、登记机构的登记是否违法、抵押登记如何处理、吴某的权利如何救济的阐述, 条理比较清楚;对于银行债权的实现, 从抵押权的善意取得、抵押权的物上追及性着手分析, 也较为透彻 (虽然现实操作可能未必如此理想) 。现仅作3点补充:

1. 除了极少数情况下登记机构可以径行登记外, 登记总是以依申请或依嘱托 (如协助法院执行) 为原则的, 因此不能直接撤销吴某的房屋所有权登记。这是无疑义的。那么如果黄某提出申请将如何?这要看判决内容。如果仅判决合同无效, 而没有对房屋所有权作出处理, 这是一个残缺的判决, 它没有明确是否返还财产、是否存在“不能返还或者没有必要返还”的情形, 登记机构无从办理。那么, 如果判决中已明确吴某应当将房屋所有权返还黄某, 则又如何?很显然, 判决已经隐含着这样一个结论, 吴某已经取得了所有权 (已经登记) , 但是他负有将财产返还给黄某的义务, 即, 他应当通过转移登记的形式将房屋所有权返还给黄某, 此时吴某应当与黄某 (由其父母作为代理人) 共同向登记机构提出转移登记申请;如果吴某不配合, 黄某可以申请法院执行。这种情况下, 要么是双方申请, 要么是法院执行, 登记机构仍然不能径行撤销吴某的所有权登记。

2. 如果基于合同无效的判决, 吴某将房屋所有权返还给了黄某, 则黄某应当返还吴某已经支付的大部分购房款, 吴某得到救济所依据的不应是《民法通则》第133条表述的侵权责任, 而是合同责任, 直接适用《民法通则》第61条或《合同法》第58条即可。由于黄某已将吴某支付的购房款大部挥霍掉, 本人现有动产往往不足返还购房款, 则剩余部分可从黄某的其他财产 (不动产, 如吴某刚刚返还的、作为本案标的物的房屋) 中支付, 这样不排除以该房屋作价支付、吴某补足差价从而所有权复归吴某的戏剧性结果。

上一篇:莲池中学中长期发展规划下一篇:鳟鱼音乐作品赏析