工程施工合同补充协议

2024-04-30

工程施工合同补充协议(精选7篇)

篇1:工程施工合同补充协议

合同补充协议书

甲方(全称):

乙方(全称):

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方签订的编号为****的《 ****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于: 因乙方要求涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为:

1、本工程仅涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制,不包括工程见证取样(试验)、竣工图、联系单等,甲方将收取原合同造价5%的资料费。试验检测要求到甲方下设恒信检测商谈。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:

(公章)(签字)

年月日年月日

篇2:工程施工合同补充协议

乙方:xx有限公司

丙方:

甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行,现经三方达成如下补充协议:

一、原合同第八条的施工计划与工期变更为:自20xx年 月 日至 月 日,共计 天。

二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为:乙方施工人员进场开始施工2日内,甲方预付工程款伍万元,主钢构架开始进场安装2日内,甲方预付壹拾万元,安装钢梁及骨架时,甲方再预付贰拾万元。工程竣工后,乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后,10日内付至工程款总造价的95%,剩余5%作为保修金,一年保修期结束后,付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。

三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元,增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天,月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人,直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人,并承担连带保证职责。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方,用于偿还乙方借丙方的借款及利息,如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方,甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方,归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用,同时协助办理相关土地房产变更手续。

六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突,以本补充协议为准。

七、本补充协议一式三份,三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

篇3:工程施工合同补充协议

1 钢扣式脚手架概述

钢扣式脚手架主要分两种:外脚手架和模板支架。其中脚手钢管是主要受力构件, 其主要承受轴向力和弯矩。钢管脚手架以内外立杆为竖向受力构件。

JGJ 130-2011建筑施工扣件式脚手架安全技术规范 (以下简称《扣件架规范》) 中, 定义步距为h, 跨距用lK表示, 计算长度用l0表示, 立杆最上部最下端的扣件结点以外的部分称为外伸长度 (通称自由端) , 用a表示。

2 钢扣式外脚手架与模板支架的区别

鉴于安全形势, 国家建设部门于2009年出台了建质[2009]87号危险性较大的分部分项工程安全管理办法, 紧接着于2011年发布修改《扣件架规范》改为JGJ 130-2011版。

普通外脚手架是用来支持工人高处作业的平台;满堂脚手架一般为井字格构式 (几何型) , 主要用来支撑上部结构重量, 特别是支架整体结构高度不小于8 m, 结构体形系数比H/B>2.0时 (B为支架截面短向尺寸) , 必须验算满堂脚手架的整体稳定性, 计算并设计斜撑、抛撑、剪刀撑或连墙件来增加稳定性。

钢管式外脚手架的稳定性主要依靠连墙件和附加支撑系统完成, 自身属于非几何不可变杆系结构。其立杆的计算长度l0'按式 (1) 计算:

其中,

其中, κ1为考虑安全保证要求 (即按“单一系数法”复核时, 稳定计算要达到安全系数K≥2的要求, 参考英国标准) 的立杆计算长度附加系数;κ2为考虑搭设高度影响的立杆计算长度系数;μ'为“非几何不可变杆系结构”支架立杆的计算长度系数, 可查《建筑施工脚手架实用手册》P461表15-112;μ1为将“非几何不可变杆系结构”支架视为“有侧移的框架柱”, 按其线刚度比值K1, K2确定的计算长度系数, 可查GB 17-88钢结构设计规范的附表4.2得到;m1, m2为考虑扣件式钢管脚手架的稳定约束条件中连墙杆和纵向水平杆作用的调整系数, 见《建筑施工脚手架实用手册》P456~P460的内容。

满堂脚手架本身按照结构要求增加了联系杆和斜撑后, 属于几何不可变杆系结构。在对满堂脚手架整体稳定性计算时, 计算长度l0按式 (3) 计算:

其中, l01为不调整前立杆计算长度;κ1, κ2的取值可从《扣件式钢管模板高支架的设计和使用安全》中表1, 表2查得。

可见, 对稳定性不同要求的这两种脚手架, 因结构组合形式决定不同的杆件计算长度l0, 从而决定长细比λ0作为模板支架的满堂脚手架应该运用式 (3) , 式 (4) 进行计算设计。

3 脚手架荷载的错误组合

我国《扣件架规范》4.3规定, 脚手架的荷载组合为:永久荷载+施工均布活载。事实上施工荷载决不是均布的, 外脚手架荷载组合施工荷载往往不是均布的而且很容易集中。

因此, 对外脚手架来说施工动载=人体重量+工具或设备重量+暂堆物料重量+冲击荷载是比较合理的荷载组合。如果不可避免地在外脚手架上附着了施工机具设备, 施工冲击荷载和暂堆物料自重应该根据不同的附着设备及其自重进行系数调整, 可依据GB 50009-2001建筑结构荷载规范得到P1, P2值, 进行重点计算设计。

外脚手架柔性布置图及堆载实验破坏示意图见图1, 图2。

对满堂支架来说其计算荷载必须考虑以上两种荷载。荷载组合应为永久荷载+施工动载, 其中永久荷载=架子自重+模板自重+上部结构自重, 施工动载=人员重量+工具或设备重量+暂堆物料重量+冲击荷载。但满堂脚手架的整体安全性和整体稳定性必须取相对高值。满堂架刚性示意图见图3, 简化受力示意图见图4, 整体失稳示意图见图5。

风荷载的大小随建筑物高度变化很大, 超过24 m高的外脚手架必须要核算。不同的封闭形式风载变化很大, 《扣件架规范》表4.2.4中的体型系数应该按不同围蔽材料的风阻系数进行换算方更合理。

《扣件架规范》计算式4.2.3规定基本风压ω0按GB 50009-2001建筑结构荷载规范采用, 但9.0.5条规定6级以上风力停止作业, 所以取基本风压时应该按最低6级风力折算, 确保安全系数。

风荷载是不均匀的, 一般来说其顶部自由端的系数μs大于中间区段。新《扣件架规范》中只规定水平均布风荷载, 是非常局限的。

4 管材质量对脚手架的影响

现行脚手架用的钢管有两种:直径为D51或D48, 新《扣件架规范》中选标准壁厚δ=3.6 mm。但市场上出现多种壁厚实际尺寸只有3.2 mm~2.8 mm。实际施工生产中, 按照标准的壁厚计算, 会给安全使用埋下隐患。本节以壁厚3.5 mm与3.0 mm的钢管做对比说明。

首先是杆件断面惯性矩I值的变化。选择钢管D=51时, δ1=3.5, δ2=3.0两种情况比对。假设钢管只受轴向压力, 代入环形截面的惯性矩公式:I=π (D4-d4) /64。

得到:

结论:惯性矩因壁厚变薄减少了:

在结构失稳破坏的临界状态, 欧拉临界荷载公式为:

其中, 弹性模量E是定值 (如果实际采购的杆件材质有变化时, E值也要随之调整) , 当I值的改变量为-11.6%时, 临界荷载也相应减少了11.6%。

其次是杆件断面回转半径i的变化。仍选上述钢管的参数, 脚手架步距假设按1.8 m。从管材参数表查得:

钢管壁厚t从3.5 mm变薄到3.0 mm时, 截面积A由5.44变为4.71, 回转半径i值由1.75变为1.77。

代入公式:λ=l0/I后, λ1=103.9, λ2=101.7。

依λ1, λ2值查附表C, 得出1=0.558, 2=0.573。

假定不考虑风载, 轴向力N定值时, 进行简单的验算。那么根据《扣件架规范》公式5.3.1-1, 得到应力:

得到:Δf=0.06 N。

可以看到, 当钢管壁厚变薄到3.0 mm时, 应力降低了Δf/f1×100%=18%。

从以上验算得出, 管壁变化0.4 mm~0.5 mm, 其承受的应力和稳定性变化率在12%以上;材质不达国标时, 弹性模量E变化很大, 设计计算钢管脚手架时应该以实际采购的钢管材质、壁厚为计算依据, 不能生搬硬套新旧《扣件架规范》中的数值。

5 满堂脚手架自由端长的重要意义

对承受结构载荷的满堂脚手架来说, 其自由端a对脚手架的影响更大。《扣件架规范》5.6.2规定模板支架的l0计算运用公式5.6.2-3, l0=h+2a。事实上, 该式仅用于模板支架两个自由端的长度计算, 满堂架的中间立杆计算因为没有明确规定, 所以仍然套用《扣件架规范》5.3.3式, l0=κ·μ·h。

假设条件为满堂架h=1.8, 立杆横距1.55, 二步三跨连墙, 那么:

代入5.6.2-3得:a=κ·h· (μ-1) /2=0.76 m。

在满堂架实际施工中, 往往套用《扣件架规范》, 得出a值很大。事实上架顶自由端值a超长是目前满堂脚手架安全事故频繁的主要原因。JGJ 130-2011版规定扫地杆高度不大于200 mm, 对上部自由端仍然没有规定。考虑满堂架上端建筑结构的不规则情况, 建议在实际施工中自由长度不能超过300 mm, 可以作为有效的安全做法推广。

从图5的破坏过程可以看出, 整体来说满堂架也是一个杆件, 满堂脚手架的整体稳定性同样密切依靠连墙结构和斜向支撑, 特别是相对短向截面。

综上所述, 现行的JGJ 130-2011建筑施工扣件式脚手架安全技术规范仍有不少内容细节不能满足施工要求, 希望本文能对大家的脚手架施工安全技术起到一定的指导作用。

参考文献

[1]JGJ 130-2011, 建筑施工扣件式脚手架安全技术规范[S].

[2]杜荣军.扣件式钢管模板高支架的设计和使用安全[J].施工技术, 2002 (3) :75-77.

[3]BS 5975-82, 脚手架实施规范[S].

[4]建筑施工脚手架实用手册[Z].

[5] (97) 建标工字第20号, 编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定[S].

篇4:购房补充协议该怎么签

原本,开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的,正式合同无法修改,但是购房者却可以通过签署补充协议,来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效,不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢?我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。

买卖合同成摆设

去年,李先生看中了一套商品房,并缴纳了认购款和定金。今年3月,他到售楼处签订正式购房合同时,却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”,一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此,在签订《商品房买卖合同》时,开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议,且该补充协议是事先打印好的格式合同,其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现,不少条款都是开发商强行约定的,如 “甲方(开发商)自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人,购房人给予甲方30日的宽展期,宽展期内合同继续履行,甲方无需承担违约责任。”

除此之外,李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背,大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议,根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是,他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字,并要求退房。开发商却称,可以退房,但先前交付的认购款和定金不能退还。之后,他向多个部门反映都没有结果,而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”,但表示签补充协议没有商量的余地。

先防霸王条款

记者了解到,目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同,但现在则往往成为开发商的霸王条款,消费者基本上没有商量的余地。

按理,补充协议应由双方共同协商签订,如果消费者认为有关约定不合理,可以提出来进行修改,如果因补充协议产生分歧,消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出,合同双方的权利和义务应当是对等的,李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任,违背了主合同的主旨,剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平,在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚,显失公平,是明显的霸王条款。

另外,补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的,其内容应为对主合同的补充,而非更改。如果其中内容与主合同不一致,应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的,应当认定为无效条款。同时,补充协议一旦签署也就具有了法律效力,因此对于这类明显的霸王条款、无效条款,购房者还是要从一开始就据理力争,防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。

遵循三大原则

其实,补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时,对双方各自关心的条款内容进行修改或增加,以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式,商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款,但条款是可以调整的。对于补充协议,购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商,并遵循三大原则:

一是细致。首先将整个交易的全过程,包括合同签订、履行的全过程,其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑;其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确;最后是对可能产生争议的地方,包括一些有借鉴意义的案例订入协议。

二是违约责任。订立补充协议时,应该注意权利与义务的对应,每一项义务都意味着责任,每一个责任都会产生违约对应的后果。

三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权,在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据,如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法,是无法有效地保护购房者权利的,所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法,规定由开发商来承担举证责任,以此来保护购房者利益。

细数八个问题

另外,对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分,购房者则要仔细罗列,具体则可以重点关注以下八个问题:

1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围,目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。

2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题,目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。

3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据,约定如果开发商提供不了,购房者可以退房或者拒收,而开发商要按日支付违约金,目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。

4、物业的约定,目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准,而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。

5、精装修房屋的具体装修标准,不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导,要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素,目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。

6、开发商给购房者办理产权证的具体时间,合同里约定的只是开发商提交材料的时间,目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证,影响购房者行使所有权。

7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有,开发商使用要经过业委会同意,目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。

8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的,可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。

篇5:施工合同补充协议

施工合同补充协议(一)

发包人:________________________________

承包人:________________________________

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。

一、工程概况

1.工程名称:___________________________________。

2.工程地址:___________________________________。

3.建筑面积:___________________________________。

4.结构类型:底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。

5.设计单位:___________________________________。

6.监理单位:___________________________________。

二、工程内容及承包范围

1._______________改为_______________。

2._______________取消。

3.本工程为满七层,结构找坡。

4.楼梯踏步为_______________。

5.外墙_______________取消。

6._______________取消,改为_______________。

7.其余均按原图施工。

三、合同工期

(本协议中所列日期均为日历天数记)

开、竣工日期:

开工日期:______________年_______________月______________日;

竣工日期:______________年_______________月______________日;总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四、付款方式

本工程按建筑面积一次性包干,_______________元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层,_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________完工,甲

方按合同总价的_______________%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%,滞留_______________%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

五、合同生效与终止、争议处理

1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份),甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。

3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

4.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。

5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。

甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同补充协议(二)

甲方:______________________________

乙方:______________________________

甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

一、工程造价

1、土建工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负

____________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

1、甲供材料有:钢筋、商品砼。

2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

三、工程款支付

1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内,甲方应向乙方支付足____________万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在____________个月内审核完毕,并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。

2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。

3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在____________日内审核完,并支付结算款的____________%,其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。

4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段,每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%,在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。

四、施工许可证及其他各项手续

本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。

五、本协议未尽事宜

本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。

本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同补充协议(三)

甲方(全称):______________________________

乙方(全称):______________________________

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于____________年____________月____________日签订施工合同编号为____________的《施工合同》(以下简称“原施工合同”)中的定义相同。

鉴于:甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为:

1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总运量,不低于____________方。

2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费____________元。具体包括:

甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电,如断水断电超____________小时,乙方无条件停工,由此产生的经济损失由甲方承担;

如天气及路况达到可开工的条件,甲方无法安排乙方施工超____________小时,乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;

节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如超过____________小时乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;

甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工,因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。

3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段,价格另议。

二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成部分,与原施工合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外,原施工合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原施工合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式____________份,甲方执____________份,乙方执____________份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

篇6:工程装修合同补充协议

甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商,订立本补充协议。

1、本工程乙方施工队进场前负责房屋验收确认,如乙方对房屋质量无疑义,则在施工期及保修期内,出现的装修质量问题,乙方承担全部责任。

2、本工程施工过程中,乙方应负责施工人员的人身安全,现场的安全管理,包括对临时进入现场干活的其他人员的管理。施工人员不得在居室内吸烟,不得使用己安装好的如炊具、洁具以及其他设施、设备。如由于乙方施工人员施工,造成甲方设施、设备、居室等部位的损坏以及其他因此带来的任何损失,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。

3、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。

4、施工期间由于乙方的工作而导致的管理机关罚款由乙方承担,乙方在甲方指示下发生被管理机关罚款由甲方支付。

5、乙方设计师应对施工全程监督、协调,施工期间到达施工现场次数不得少于每周两次。

6、乙方在进行电路施工时,施工人员应事先经过甲方确认走线方案。经过相同位置的强电、弱电线路分管包裹:经过相同位置同是强电〈或弱电〉的线路同管包裹,施工长度按单条管线计算。乙方应在工程验收时提供标的电路布线图。

7、乙方提供的材料须按合同(部分辅料见《辅料清单》)约定进料,对该工地材料质量、施工质量把关,实行自查自检;必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知甲方进行确认,同时提供相关厂商发货凭证和产品合格证。经过甲方检验确认后方可使用。如有变动,必须征得甲方同意。乙方提供的材料、设备如果系伪劣商品,则按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。乙方所购材料须符合国家环保标准,业主所购材料施工方认为可能造成环保超标的应及时提出并办理相应手续,否则工程结束环保检测超标,施工方承担全部责任。

8、施工方须在下列关键工序完成后,提前48小时通知业主进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:a.材料进场 b.瓷砖铺贴 c.底漆、面漆 d.墙、顶面基础处理 e.吊顶工程龙骨面板 f.工程中期验收 g.工程竣工验收。以上分项工程未经业主验收,施工方擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失及质量问题的,由施工方承担全部责任。

9、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。

10、乙方承诺对整个工程进行2年的保修和终生维护。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在24小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能解决问题,甲方自行解决的,则甲方另外支出的所有费用均由乙方支付。

11、工程中非业主意愿增加项目或属施工方计算失误或漏项的,工程款由施工方承担;施工过程业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行,增加的工程项目必须经过甲方书面确认,费用在施工验收完成后一次结清,未经甲方确认增加的项目所产生的费用由乙方承担。

12、乙方负责工程设计和预算,由于乙方设计或预算造成实现工程量小于设计或预算的工程量,甲方在工程验收合格后从尾款中扣除误差工程量所产生的费用。

13、付款方式:开工前3日支付30%工程款,水电改造结束验收合格后付30%的工程款,工程到中期验收合格付30%(中期标准:水电路改造结束,厨卫间的墙地砖铺贴完毕,墙顶面基础处理完毕,吊顶、家具门窗基本制作完成,木器收口),通过竣工验收合格付5%,保修期过后付5%(保修期两年)。如因工程质量或其他问题,甲方需与乙方共同检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。

14、本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供,相关费用已包含在合同总价内。

15、乙方应在工程验收后3日内提供标的居室的电路、管线图,及隐蔽工程图纸。

16、双方发生争议协商解决不成时,由甲方选择仲裁或向相关人民法院起诉。

17、本补充协议为《装修合同》不可分割的组成部分,与《装修合同》具有同等法律效力,如装修合同中有与本协议内容冲突之处,以本协议为准。

本补充协议于____年____月____日订立。

甲 方:乙 方:篇二:建筑施工合同补充协议(二次装修))建筑施工合同补充协议

发包人:贵定县人民医院(以下简称甲方)承包人:黔西南州协力建设有限公司(以下简称乙方)

经甲乙双方共同协商,现对于2012年12月20日签订的《建筑施工合同》作如下补充,供双方共同遵守。

一、补充施工工程概况

1、二次装修。

二、工程质量、安全及工期要求 2-1.工程质量:严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。2-2.乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

2-3.乙方必须按国家现行安全法规进行施工,实行文明施工,要建立施工安全责任制度,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。造成施工伤亡事故,由乙方负完全责任。2-4.竣工日期:与门急诊综合楼同步完成。

若甲方要求调整工程进度计划,须提前15天通知乙方,乙方必须按要求时间作出相应调整。

三、工程价款

按房建2004定额计算

四、结算依据

4-1.以设计施工图、设计变更文件、甲方及监理工程师的签证文件为依据计算工程量。4-2.材料费等相关费用的市场价调整参照原合同相关规定执行,以甲、乙双方及监理工程师签证为准。

4-3.主要建筑材料质量参照原合同相关规定执行,由甲方及现场监理工程师认可。4-4.其他条款参照原合同相关规定执行。

五、付款方式

5-1.付款方式根据二材料进场付材料款40%。5-2.乙方必须保证施工期间民工工资的发放,否则由此造成的民工工资纠纷总是由乙方负责。

六、竣工验收与结算

6-1.工程竣工验收合格后,承包人在10天内将完整的工程结算资料报送发包人审核办理结算手续。

6-2.具体竣工验收和结算程序参照原合同相关规定执行。

七、保修责任

7-1.本工程保修金按工程总造价的百分之三(3%)暂留甲方; 7-2.乙方对本工程承担保修责任期限:两年

7-4.乙方竣工验收之日起为保修期起始日。一年后甲方将保修金返还乙方50%,两年后甲方将保修金返还乙方50%。

八、交工验收

工程竣工资料一式陆份。

九、违约责任任何一方违约,应向对方赔偿因违约造成的损失,责任认定及赔偿计算由双方协商确认,如协商不成,可向贵定县人民法院提起诉讼。

十、履约责任

10-1.本补充协议与原签订之《建筑工程施工合同》具有同等法律效力,在本协议规定的工程范围内若两者抵触时,以本协议为准。10-2.如有未尽事宜,双方协商解决。

10-3.本协议一式六份,经甲、乙方签章后生效。甲方: 乙方:

法人代表:法人代表:

签订日期:年

月日篇三:装修合同-补充协议装饰装修工程变更补充协议 发包人(甲方):(全称)承包人(乙方):(全称)

鉴于施工现场特殊要求及甲方要求对原有设计方案进行修改,工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同(办公室内装饰工程施工合同,合同编号)基础上追加合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为:

1,工程中出现的工程量增加、减少,以及应甲方或物业要求出现 的项目变更,统称为项目变更单,项目变更单与原合同具有同等法 律效力和质保时间。

2,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完 全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。3,项目变更单确认后三个工作日内,支付项目变更款的50%,剩 余项目变更款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

篇7:“建设施工合同”补充协议

“建设施工合同”的补充协议书

发包方:房地产有限公司(以下简称甲方)

承包方:工程有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合甲方建设的“24-25-27A-27B-35楼及地下室”项目工程实际情况,为明确甲乙双方责任、权利和义务,经甲乙双方友好协商,现就“24-25-27A-27B-35楼及人防地下室”项目的工程承包事宜,达成如下补充条款,以便双方共同遵守。本补充合同为双方自愿达成,不需经漳州市建设局和市工商局鉴证,为有效合同。甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》作为履约合同的依据。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程内容:

3、工程地点:

二、承包范围:

1、土建、水电、消防、二次装修、室外景观及室外总体管道工程(甲供材料及由专业部门施工除外:电信、有线电视、自来水、永久性供电);

2、电信、有线电视、自来水、永久性供电、电梯等专业施工项目由甲方另行分包,乙方除向分包单位收取工程总额2%的配合费外,不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用(若自来水、永久性供电等项目由自来水公司、供电局指定公司施工,乙方亦不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用),但乙方不承担因分包工程安全、质量问题引起的经济方面的责任。各分包单位水电费自负。

三、工程保证金:

四、施工工期:自年月日开始,自施工之日起至竣工验收合格为个

日历天。双方协商而定。

五、建安工程取费标准及结算方式:

1工程量按实计算:

工程量根据竣工图纸、设计变更、会审纪要、甲方变更通知单、现场签证等文件按实计算

2、定额套用:

2.1《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)

2.2《福建省建筑装饰工程消耗量预算定额》(FJYD-201-2005)

2.3《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002年版)

2.4《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401-2005)

2.5《福建省园林绿化工程消耗量定额》(FJYD-501-2005)

2.6闽建筑[2004]12号文、闽建筑[2005]24号文、闽建筑[2006]36号文。

2.7《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版、并执行建筑[2005]15号文、闽建

筑[2010]27号文、闽建筑[2010]39号文、闽建筑[2010]43号文、闽建筑[2011]6

号文。

2.8费率按2005年取费标准及调整文件进行计取。

.2.9本期工程合同内施工期范围与上述定额相配套的各种政策性调整文件均为本期工程计价按实结算的调整依据。

3、材料价格

3.1钢筋、水泥、商品砼牌由甲方确定品牌,价格根据各幢单体主体工程施工期间相应的《漳州工程造价月份信息》算术平均值,作为该栋号楼的钢筋、水泥、商品砼结算价。砖、石、砂按市场同期的《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认,机械台班单价按《2011年第二季度福建省机械台班单价》执行。

3.2建筑装饰工程的涂料、饰面材料、特殊贵重材料、防火防盗门、卷帘门、幕墙、半成品门窗等材料的型号、规格、品牌、厂家由甲方确认,价格在甲方确认的价格上浮

8%作为主材结算价。

3.3安装工程主材及辅材按《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认。其中配电箱、电线电缆、阀门、洁具、给排水管等型号、规格、品牌、厂家由甲方确认三个品牌以上进行采购。信息价无主材价格由甲乙双方经市场询价后确认。

3.4其他未定价材料价格套用施工期相应的《漳州工程造价信息》发布的当期的建

设工程材料综合信息价,信息价未列的材料由甲乙双方经市场询价后确认。

4、取费标准:

4.1工程类别按规定取费

4.2劳动保险费需合同签订时提供劳保核定卡,计费按劳保核定卡降一级计取。文明施工费按相关规定计取

4.3税金按当地规定计取

5、乙方负责办理乙方企业管理下的劳动保险并承担保险费用,乙方承担施工期间的施工场地交通、环卫、环保等所有施工管理手续。

6、施工过程中确认有效的设计变更、签证、监理等文件。

7、结算方法:

工程按上述约定方法结算,结算价款按工程总造价下浮3%,但由甲乙双方定价材料及甲供材料、签证部分,在结算时不再下浮。

五、进度款支付及结算:

1、工程施工按施工进度付款进行;

2、乙方施工至地下室±0.00浇捣结束,甲方退还工程押金人民币 伍佰万元整。

3、乙方施工至主体四层后,甲方退还剩余工程保证金同时开始工程量进度审核,乙方完成主体四层后十天内并支付至已完成工程进度的80%支付给乙方。

4、以后均按月完成工程总量 80% 支付.5、乙方应在每月25日前报送月进度完成量和次月进度报表,甲方应在次月5个工作日内审核完并按规定支付工程进度款。

6、单项工程验收合格后14天内甲方支付至总造价的85%,其余款项待竣工结算(审核期为3个月),审核完14天内应付至总造价的97%,留3%作为工程保修金,待保修期满(土建1年,水电2年,防水5年)后按各分部的保修期分期分批返还,保修金返还后,在《建设工程质量管理条例》及有关规定范围内的保修内容,乙方仍需负责保修。

7、如乙方原因当月完成工程量未达到甲乙双方审批后的施工组织设计中的施工计划进度时,该月进度款60%予拨付,次月完成工程量符合施工进度要求,则上月余下工程款待下月拔付时一并支付施工进度款。

六、违约责任:

1、甲方应按上述条款对乙方进行负责,若甲方未按约定支付建筑工程进度款,应付款部分按2%月利息给乙方,工期顺延。

2、乙方应按上述条款对甲方进行负责,若乙方未按期完成,造成甲方实际经济损失,造成损失部分按2%月利息给甲方,工期顺延。

3、乙方承包的工程若遇自然灾害和政策及政府指令性停工的情况下,该工程相应顺延工期,但必须以申请报告为准。

4、为保证乙方垫资款的安全,甲方愿意将工程在建项目的楼盘以开盘评估价的八点五折抵押给乙方,作为工程款保证款,但甲方必须办理相关抵押手续。

七、工程质量:按审查批准的设计施工图纸及相关技术规范、验收评定标准、质量等级要求为:合格。

八、施工管理:

1、乙方驻现场代表:,乙方不得将工程转包,若发生转包,甲方有权终止乙方承包权,乙方并支付违约金。

2、乙方在约定的期内如不能按期竣工,延期在十五天之内,每天按人民币叁仟元支付给甲方违约金在工程结算中扣除。若甲方原因造成拖延工期,同样按此规定时宜行赔偿。若因拖欠工程款造成停工的,甲方应负责赔偿停工期间的所有损失。

3、乙方负责协商承包范围外另行甲专业施工队伍分包的项目施工管理工作,确保

工程进度和质量,承担总承包责任,但不承担分包工程安全、质量问题引起的经济方面责任。因分包方原因影响工期,甲方将实事求是进行签证确认,同时将总工期顺延。

4、甲方负责办理施工许可证,乙方负责协助提供相关报建所需手续,非甲方原因施工许可证未能及时办理,工期不予顺延。

5、竣工验收后30天,乙方提交给甲方完整竣工图6套、竣工内业资料1 份,并提供相关专业资料。甲方办理该项目工程的有关备案工作。(以当地政府要求为准)

6、若连续停水、停电累计超过8小时,或中雨以上造成不能施工的,工期顺延,但须甲方按实进行签证确认,不计窝工费。

7、乙方在施工过程中,应严格控制质量和工期,必须编制详细的施工网络和进度计划,在每周监理例会上,乙方应报本周完成工作情况,并报下周工作计划。乙方在每月25日报送月度进度款时,甲方和监理要根据施工图纸和规范、验收标准等检查当月工程质量,乙方应予整改,整改合格后方予拨付进度款。

8、乙方在施工中未能达到当月计划的进度时必须采取有效措施,在下个月补上不能延误整体进度计划。

9、所有材料、设备须具有出厂合格证,进场必须报请监理、甲方现场验收(批号、数量、规格等),未经报验的材料,甲方及监理有权制止使用:如造成工期及其它损失,责任应由乙方承担。报验材料进场后,应按有关规定送检,试验报告合格并送甲方工程部或监理单位备案后方能使用。

10、在施工过程中如有变更,须经甲方签定、盖章确认后生效,未经甲方确认的变更,甲方对其产生的费用不予认可。

11、在施工过程中,因乙方原因(如工程停工或大面积返工等)导致严重影响工程进度及形象,甲方有权单方面终止合同,乙方应无条件退场,并赔偿甲由此引起的相关经济损失。

12、甲方只与乙方派驻现场的委托代理人产生工作关系。

八、本补充协议书内容与《建设工程施工承包合同》有抵触的,以本补充协议书为准,本补充协议书与《建设工程施工承包合同》具有同等法律效力。

九、本补充协议书由甲、乙双方法定代表人及委托代理人签定后,加盖双方公章,乙方缴清工程保证金后生效,工程竣工结束工程款付清后终止。

十、本补充协议书一式陆份,甲、乙双方各执叁份。

(以下空白)

甲方(公章):

法定代表人:

乙方(公章):

法定代表人:

委托代理人:

房地产有限公司 建设工程有限公司 签约时间:

上一篇:火鞋与风鞋问答题下一篇:十几减9 教学设计