切割施工合同补充协议

切割施工合同补充协议（共12篇）

篇1：切割施工合同补充协议

合同补充协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的编号为****的《 ****合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于： 因乙方要求涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、本工程仅涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制，不包括工程见证取样（试验）、竣工图、联系单等，甲方将收取原合同造价5%的资料费。试验检测要求到甲方下设恒信检测商谈。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

（公章）（签字）

年月日年月日

篇2：切割施工合同补充协议

乙方：xx有限公司

丙方：

甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：

一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年 月 日至 月 日，共计 天。

二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。

三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证职责。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

七、本补充协议一式三份，三份各持一份，自三方签字或盖章起生效。

甲方：

乙方：

丙方：

篇3：施工合同补充协议

发包人（全称）： 承包人（全称）：

根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办〔2013〕55号）文件要求，本工程施工合同（编号：（））补充以下协议：

1.本工程农民工工资实行专用账户管理。

专用账户开户行： 账号：

2.本工程工资性工程款 元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中第一个月工资性工程预付款 元（工资性工程款除月工期）。

3.发包人在项目总监理工程师签发工程开工令前，将第一个月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用专户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分 个月（3-6个月）扣回工资性工程预付款。

4.发包人于每月 日前将月度工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

5.承包人每月 日前上报当月农民工工资清单，次月 日前委托开设农民工工资专用账户的银行划转农民工工资。

6.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠，合同双方办理农民工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至施工合同约定的承包人账户。

7.本协议一式四份，发包人、承包人各持一份，专户资料存档一份，送建设领域农民工维权机构一份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

篇4：“建设施工合同”补充协议

“建设施工合同”的补充协议书

发包方：房地产有限公司（以下简称甲方）

承包方：工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合甲方建设的“24-25-27A-27B-35楼及地下室”项目工程实际情况，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲乙双方友好协商，现就“24-25-27A-27B-35楼及人防地下室”项目的工程承包事宜，达成如下补充条款，以便双方共同遵守。本补充合同为双方自愿达成，不需经漳州市建设局和市工商局鉴证，为有效合同。甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》作为履约合同的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程内容：

3、工程地点：

二、承包范围：

1、土建、水电、消防、二次装修、室外景观及室外总体管道工程（甲供材料及由专业部门施工除外：电信、有线电视、自来水、永久性供电）；

2、电信、有线电视、自来水、永久性供电、电梯等专业施工项目由甲方另行分包，乙方除向分包单位收取工程总额2%的配合费外,不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用（若自来水、永久性供电等项目由自来水公司、供电局指定公司施工，乙方亦不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用），但乙方不承担因分包工程安全、质量问题引起的经济方面的责任。各分包单位水电费自负。

三、工程保证金:

四、施工工期：自年月日开始，自施工之日起至竣工验收合格为个

日历天。双方协商而定。

五、建安工程取费标准及结算方式：

1工程量按实计算：

工程量根据竣工图纸、设计变更、会审纪要、甲方变更通知单、现场签证等文件按实计算

2、定额套用：

2.1《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）

2.2《福建省建筑装饰工程消耗量预算定额》（FJYD-201-2005）

2.3《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002年版）

2.4《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）

2.5《福建省园林绿化工程消耗量定额》（FJYD-501-2005）

2.6闽建筑[2004]12号文、闽建筑[2005]24号文、闽建筑[2006]36号文。

2.7《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版、并执行建筑[2005]15号文、闽建

筑[2010]27号文、闽建筑[2010]39号文、闽建筑[2010]43号文、闽建筑[2011]6

号文。

2.8费率按2005年取费标准及调整文件进行计取。

.2.9本期工程合同内施工期范围与上述定额相配套的各种政策性调整文件均为本期工程计价按实结算的调整依据。

3、材料价格

3.1钢筋、水泥、商品砼牌由甲方确定品牌，价格根据各幢单体主体工程施工期间相应的《漳州工程造价月份信息》算术平均值，作为该栋号楼的钢筋、水泥、商品砼结算价。砖、石、砂按市场同期的《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认，机械台班单价按《2011年第二季度福建省机械台班单价》执行。

3.2建筑装饰工程的涂料、饰面材料、特殊贵重材料、防火防盗门、卷帘门、幕墙、半成品门窗等材料的型号、规格、品牌、厂家由甲方确认，价格在甲方确认的价格上浮

8%作为主材结算价。

3.3安装工程主材及辅材按《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认。其中配电箱、电线电缆、阀门、洁具、给排水管等型号、规格、品牌、厂家由甲方确认三个品牌以上进行采购。信息价无主材价格由甲乙双方经市场询价后确认。

3.4其他未定价材料价格套用施工期相应的《漳州工程造价信息》发布的当期的建

设工程材料综合信息价，信息价未列的材料由甲乙双方经市场询价后确认。

4、取费标准：

4.1工程类别按规定取费

4.2劳动保险费需合同签订时提供劳保核定卡，计费按劳保核定卡降一级计取。文明施工费按相关规定计取

4.3税金按当地规定计取

5、乙方负责办理乙方企业管理下的劳动保险并承担保险费用，乙方承担施工期间的施工场地交通、环卫、环保等所有施工管理手续。

6、施工过程中确认有效的设计变更、签证、监理等文件。

7、结算方法：

工程按上述约定方法结算，结算价款按工程总造价下浮3%，但由甲乙双方定价材料及甲供材料、签证部分，在结算时不再下浮。

五、进度款支付及结算：

1、工程施工按施工进度付款进行；

2、乙方施工至地下室±0.00浇捣结束，甲方退还工程押金人民币 伍佰万元整。

3、乙方施工至主体四层后，甲方退还剩余工程保证金同时开始工程量进度审核，乙方完成主体四层后十天内并支付至已完成工程进度的80%支付给乙方。

4、以后均按月完成工程总量 80% 支付.5、乙方应在每月25日前报送月进度完成量和次月进度报表，甲方应在次月5个工作日内审核完并按规定支付工程进度款。

6、单项工程验收合格后14天内甲方支付至总造价的85%，其余款项待竣工结算（审核期为3个月），审核完14天内应付至总造价的97%，留3%作为工程保修金，待保修期满（土建1年，水电2年，防水5年）后按各分部的保修期分期分批返还，保修金返还后，在《建设工程质量管理条例》及有关规定范围内的保修内容，乙方仍需负责保修。

7、如乙方原因当月完成工程量未达到甲乙双方审批后的施工组织设计中的施工计划进度时，该月进度款60%予拨付，次月完成工程量符合施工进度要求，则上月余下工程款待下月拔付时一并支付施工进度款。

六、违约责任：

1、甲方应按上述条款对乙方进行负责，若甲方未按约定支付建筑工程进度款，应付款部分按2%月利息给乙方，工期顺延。

2、乙方应按上述条款对甲方进行负责，若乙方未按期完成，造成甲方实际经济损失，造成损失部分按2%月利息给甲方，工期顺延。

3、乙方承包的工程若遇自然灾害和政策及政府指令性停工的情况下，该工程相应顺延工期，但必须以申请报告为准。

4、为保证乙方垫资款的安全，甲方愿意将工程在建项目的楼盘以开盘评估价的八点五折抵押给乙方，作为工程款保证款，但甲方必须办理相关抵押手续。

七、工程质量：按审查批准的设计施工图纸及相关技术规范、验收评定标准、质量等级要求为：合格。

八、施工管理：

1、乙方驻现场代表：，乙方不得将工程转包，若发生转包，甲方有权终止乙方承包权，乙方并支付违约金。

2、乙方在约定的期内如不能按期竣工，延期在十五天之内，每天按人民币叁仟元支付给甲方违约金在工程结算中扣除。若甲方原因造成拖延工期，同样按此规定时宜行赔偿。若因拖欠工程款造成停工的，甲方应负责赔偿停工期间的所有损失。

3、乙方负责协商承包范围外另行甲专业施工队伍分包的项目施工管理工作，确保

工程进度和质量，承担总承包责任，但不承担分包工程安全、质量问题引起的经济方面责任。因分包方原因影响工期，甲方将实事求是进行签证确认，同时将总工期顺延。

4、甲方负责办理施工许可证，乙方负责协助提供相关报建所需手续，非甲方原因施工许可证未能及时办理，工期不予顺延。

5、竣工验收后30天，乙方提交给甲方完整竣工图6套、竣工内业资料1 份，并提供相关专业资料。甲方办理该项目工程的有关备案工作。（以当地政府要求为准）

6、若连续停水、停电累计超过8小时，或中雨以上造成不能施工的，工期顺延，但须甲方按实进行签证确认，不计窝工费。

7、乙方在施工过程中，应严格控制质量和工期，必须编制详细的施工网络和进度计划，在每周监理例会上，乙方应报本周完成工作情况，并报下周工作计划。乙方在每月25日报送月度进度款时，甲方和监理要根据施工图纸和规范、验收标准等检查当月工程质量，乙方应予整改，整改合格后方予拨付进度款。

8、乙方在施工中未能达到当月计划的进度时必须采取有效措施，在下个月补上不能延误整体进度计划。

9、所有材料、设备须具有出厂合格证，进场必须报请监理、甲方现场验收（批号、数量、规格等），未经报验的材料，甲方及监理有权制止使用：如造成工期及其它损失，责任应由乙方承担。报验材料进场后，应按有关规定送检，试验报告合格并送甲方工程部或监理单位备案后方能使用。

10、在施工过程中如有变更，须经甲方签定、盖章确认后生效，未经甲方确认的变更，甲方对其产生的费用不予认可。

11、在施工过程中，因乙方原因（如工程停工或大面积返工等）导致严重影响工程进度及形象，甲方有权单方面终止合同，乙方应无条件退场，并赔偿甲由此引起的相关经济损失。

12、甲方只与乙方派驻现场的委托代理人产生工作关系。

八、本补充协议书内容与《建设工程施工承包合同》有抵触的，以本补充协议书为准，本补充协议书与《建设工程施工承包合同》具有同等法律效力。

九、本补充协议书由甲、乙双方法定代表人及委托代理人签定后，加盖双方公章，乙方缴清工程保证金后生效，工程竣工结束工程款付清后终止。

十、本补充协议书一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（以下空白）

甲方（公章）：

法定代表人：

乙方（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

房地产有限公司 建设工程有限公司 签约时间:

篇5：XX施工合同补充协议

发包人：xx有限公司（以下简称甲方）承包人：xx有限公司（以下简称乙方）

甲方和乙方于20xx年xx月xx日签署了《xx工程施工合同》，施工过程中因招投标、设计深化及变更等原因造成工程施工合同部分条款不完善，部份约定与招投标文件不一致，为使工程能顺利结算，经过双方友好协商，根据施工合同和招投标文件进行相应的修改和明确说明。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则及依据双方已签订施工合同，签订本补充协议书。

一、根据施工合同补充说明或变更相应条款如下：

（1）、专用条款中：

4.1.10.2本项目安全生产费用根据国家(<关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知>(财企〔20xx〕xx号))及部门执行，进行专项使用和管理。根据《xx省建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》xx建施通【200x】xx号文第x条规定：建设单位应当自合同签订之日内将安全生产费用一次性存入安全生产费用银行专户。

变更为：

4.1.10.2本项目安全生产费用根据国家(<关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知>(财企〔20xx〕xx号))及部门执行，进行专项使用和管理。承包方在签署合同前，先行由承包方

全额（中标价的1.5%）向建设主管部门缴纳安全生产费用，并由承包方按规定在项目实施期间办理安全生产费支付及使用手续。发包人配合承包方作好安全生产费用支付及使用手续办理工作。（2）、专用条款中：

4.1.10.29根据xx省物价局《xx物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》（x价房【201x】xx号文，为提高承包人编制工程结算的准确性，如工程结算审计核减额超过10%，其超过10%以上的追加费用（核减收费）审计费由承包人承担。

变更为：

4.1.10.29参照xx市人民政府办公厅《关于转发市审计局<关于进一步加强贵阳市政府投资项目审计监督工作台意见>的通知》（x府办发[200x]xx号）文件要求，为提高承包人编制工程决算的准确性，如工程决算审计核减额超过送审总价的10%，其超过部分的审计费由承包人承担，同时对高估多算严重的承包人，由审计部门将其不良行为移送有关行政管理部门，参照《xx市政府投资项目管理条例》规定视其情节限制承接xx政府投资项目和其他相关业务。（3）、专用条款中：

4.1.10.30承包人在本项目建设实施中应按照《xx建设项目文明施工标准化管理实施细则（试行）》等文明施工的相关规定执行，并同时达到文件规定的具体相关工作要求，确保工地的文明施工。

变更、增加为：

4.1.10.30承包人应参照xx住建局《关于加强我市建筑工地

文明施工长效管理工作的公告》文件要求，建设工地必须严格参照《xx建设工地文明施工管理规定》等文明施工的相关规定执行，并同时达到文件规定的具体相关工作要求，确保工地的文明施工。

4.1.10.31承包人应参照xx住建局（筑建通[2012]42号）《关于印发xx建设工程施工现场远程视频监控系统管理办法（暂行）的通知》要求，在施工现场安装远程监控管理信息系统，对安装监控设备负责管养维护。在施工现场应设置远程视频监控设备控制室，确定能熟练使用该监控系统的系统管理员，确保视音频信息上传，保证24小时开机运行，不得采取断电、关机、损坏电源及视频线路、遮盖摄像头、不缴纳网络使用费等故意方式，逃避监控，否则承包人须向发包人承担每次5000元的违约金，待工程竣工后，方可拆除该监控系统。

（4）、专用条款中：

9.2.16施工单位每月30日前之前报送本月《安全生产检查月报表》和《安全生产事故月报表》，经驻地监理审核后，报业主安全质量部存档。

变更为：

9.2.16每月5日前填写上月的《安全生产及环境保护检查月报表, 报送驻地监理审核。（5）、专用条款中：

15.4.1 其材料价格按xx建设工程定额管理总站颁布的施工同期《xx建设工程造价信息》并按浮动率（浮动率=中标价/拦标价

×100%）下浮后考虑，对于《xx省建设工程造价信息》中未包括的材料，其价款须经招标人批准，按批准后确定的价款计价，最终价款以审计或财政审核结算价格为准。

变更为：

15.4.1其材料价格按xx省建设工程定额管理总站颁布的施工同期《xx省建设工程造价信息》并按浮动率（浮动率=中标价/拦标价×100%）下浮后考虑，对于《xx省建设工程造价信息》中未包括的材料，其价款须经招标人批准，按批准后确定的价款计价，最终价款以审计或财政审核结算价格为准，若经市场询价等形式最终定价的，则该材料价格按定价价格计价，不再按浮动率下浮。（6）、专用条款中：

15.4.3 综合单价不平衡报价的调整办法

若遇不平衡报价的单价，发包人有权对不平衡报价的单价进行修正。修正的方式为：经发包人和监理人审定，承包人在投标时工程量清单综合单价的报价中有明显过高或过低的子项时，对该子项单价进行修正。修正单价的调整方法为：分部分项工程量清单的单价低于x版《xx省工程计价定额》及同期造价信息计算的相应价格，按工程量清单所报单价执行。若高于xx版《xx省工程计价定额》及同期造价信息的相应价格，则执行xx版《xx省工程计价定额》及同期造价信息计算的相应价格×浮动率（浮动率=（中标价÷拦标价）×100%），该修正后的单价，作为该子项刚才结算的依据。

变更为：

15.4.3 综合单价不平衡报价的调整办法经发包人和监理人审定，承包人在投标时工程量清单综合单价的报价中有明显过高的子项时，发包人在签订合同时及合同执行过程中，有权对其综合单价明显过高的 子项单价进行修正。综合单价明显过高时指：单价超出按xx版《xx省工程计价定额》及施工同期造价信息及材料市场价格预算的相应综合单价的10%，该项单价须全部进行修正，修正单价的调整方法为：2xx版《xx省工程计价定额》预算价格×浮动率（浮动率=（中标价÷拦标价）×100%），并按修正后单价进入合同工程量清单综合单价，作为该子项工程结算的依据。（7）、专用条款中： 16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

执行xx省建设厅x建招标通[200x]2xx号文件，物价波动引起的价格调整方法：采用施工同期公布的《xx省建设工程造价信息》与招标期招标人指定公布的编制拦标价同期（《xx省建设工程造价信息》（201x年第x期）和《xx省交通工程造价管理信息》（20xx年x、x月份价格）材料差额进行调整。变更为： 16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

执行xx省建设厅x建招标通[200x]2xx号文件，物价波动引起的价格调整方法：采用施工同期公布的《xx省建设工程造价信息》

与招标期招标人指定公布的编制拦标价同期（《xx省建设工程造价信息》（201x年第x期）和《xx省交通工程造价管理信息》（201x年x月份价格）材料差额进行调整。

16.2材料价格调整范围：施工所用的主材，主要为钢材、商品砼及排水管道。

16.3材料价格调整幅度：涨跌幅在±5%以内（含5%），由承包人自行承担风险或受益，不进行调整；超出+5％以外范围的，以实际完成计量支付的数量为准，由业主全额承担材料调差费用。超出-5％以外范围的，超出部分由业主全额扣回。

16.4如无对比参照，采用市场询价的方式，再报审计确认。（8）、专用条款中：

17.3.3（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：每月xx日承包人提供当月的施工进度报表，发包方委托的监理代表在7日内给予审核。工程开工完成总工程量的30%后开始支付进度款。开始支付进度款后，发包人按每月完成工程量80%支付进度款给承包方(应扣除预付款比例及计提的质量保修金)，已完成的30%工程量，根据工程实施情况分期按80%支付合同金额给承包方（应扣除预付款比例及计提的质量保证金）。工程完工后总进度款付至合同金额（不含暂列金）的80%停止付款。工程竣工预验收合格后，提交符合审计要求的工程资料，竣工结算经审定，承包人完整移交工程竣工资料10天内，工程款支付至审计结算加快的95%，其余5%作为工程质量保证金。承包人应理解因资金拨付程序所可能造成的支付延误。

变更为：

17.3.3（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：每月xx日承包人提供当月的施工进度报表，发包方委托的监理代表在7日内给予审核。工程开工完成总工程量的30%后开始支付进度款。开始支付进度款后，发包人按每月完成工程量80%支付进度款给承包方(应扣除预付款比例及计提的质量保修金)，已完成的30%工程量，根据工程实施情况分期按80%支付进度款给承包方(应扣除预付款比例及计提的质量保修金)。工程完工后付至总进度的80％停止付款，余款待结算经政府有关部门审定后付清（暂扣结算总价的5%作保修金）。承包人应理解因资金拨付程序所可能造成的支付延误。

二、本协议书中有关词语定义与通用合同条款中的定义相同。

三、本确认书自签订之日起生效。

四、本确认书是《xx工程合同文件》不可分割的组成部分，与其具有同等法律效力。

五、本确认书一式捌份，甲乙双方各执肆份。（以下无正文）

发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定人代表： 法定人代表 ：（或授权代表）：（或授权代表）：

开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

篇6：建筑工程施工合同补充协议

发包方：******投资开发有限公司

承包方：

经发、承包双方友好协商，就***工程承包施工事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

本协议是工程施工及工程竣工结算的执行条款，本条款如遇其他合同及手续资料所含内容有冲突，以本补充条款为准。

第一条：工程承包范围：（不含车库）

按甲方提供的施工图、图纸会审及其他资料说明，承包本工程的土建工程，安装工程及图纸所示的室外配套工程（相应工程范围包括本工程的施工、安全生产、总包管理、协调配合、检测、成品保护、竣工清理、验收、保修及相关工程资料编制等）。

第二条：工期：开工日期年月日，竣工日期年月日，工期总日历天数天。

第三条：质量、安全文明目标：合格率到达100%，争创“**杯”；确保“**市安全文明标准化工地”，争创“**省安全文明标准化工地”。

第四条：合同价款及工程结算办法：

(1)依据施工图纸、设计变更、施工联络单、工程量签证、工程预算书、施工合同、施工合同补充协议，发包人书面批准的施工组织设计及其他技术经济资料。

（2）建设单位提供的供料对帐单，双方共同确认定价的书面材料明细表。

（3）土建、安装工程执行《**省建筑、安装工程消耗量定额》（2003）、2008年机械台班单价及相关补充定额，08年省价目表，07年《**市价目表》，09年《**市结算资料汇编》等计价文件，工程类别按定额规定。

（4）综合工日单价：建筑、安装每综合工日取定42元每工日，装饰取定44元每工日，零星用工按实际发生数量每工80元计入税前造价。

（5）土方清槽工程量按槽底面积乘以300厚，套用相应深度的人工挖运普通土子目，如遇基础变更，加深按实调整。

（6）措施费用：

a.建筑工程安全防护、文明施工费用计取及支付严格按照省及**

市的规定计取，此项费用计取后定额中的安全网、密目网不再套项。

b.按照费率计取的项目：环境保护费、文明施工费、临时设施费执行规定，其他项目按取费费率的90%计取。

c.参照消耗量定额子目计取的措施项目（定额内容第十章1-4节子目）按其单价的90%计取。

d.参照经批准的施工组织设计等计取的诸如大型机械进出场费等按定额标准的85%计取

（7）规费：工程排污费按实际缴纳，社会保障费、定额测定费不计取，危险作业伤害保险、住房公积金按规定费率执行。

（8）依据以上工程结算处理办法的各条要求及本协议条款中约定的材料处理办法，结算价税前下浮3 %，结帐。（下浮内容不

含甲方供材及双方定价部分的材料以及措施费内容）

（9）工程竣工验收后，承包方应在30日内提供决算报告，由工程造价控制部门进行决算审计，双方对审计结论无异议，作为最终结算并支付工程款的依据。

第五条：发包人指定分包项目：

1、***

2、***

指定分包的项目发包人负责确定该分部工程的施工单位并参与定价及结算，总承包方对其质量、安全、资料等负责并按分包结算总值的3 %在税前综合计取配合费。

第六条：工程所供材料、设备及结算办法：

1．发包人供材部分：水泥、钢材等。承包人提供材料计划，按规定结算、扣款。但甲供材料数量超过定额损耗时，乙方又无合理解释，将双倍扣款。

2、发包人所供材料均供至距现场50米内，由供货商负责卸车，如安排承包人卸车可通过签证来计取卸车费用。

3．双方共同定质定价的材料及项目：

双方共同定质定价的材料及项目：商品砼、外墙面砖、内墙面砖、地面砖、防水、煤矸石实心砖、煤矸石多空砖、屋面瓦等按双方共同确定的书面价格计入结算；地暖和烟道安装双方协商价格进入税前造价，不再执行定额子项

5．其他材料如石灰，砂子，石子等地材由承包方提供。

但其质量必须满足规范要求，价格执行双方确认的市场价。

第七条：进度拔款方式和时间：

本工程无预付款，按进度付款，±0.00以下不付款。

施工期间按双方约定的形象进度控制点分阶段支付工程进度款，支付比例按完成工程量的75%执行，达到竣工条件付至工程量的85%。剩余款项待竣工结算审计完成、竣工备案完毕且乙方开具全额发票后付到95%，留5%保修金，满两年付3%的土建保修金，其他费用保修期满无质量问题付清（保修期限执行协议第十五条）。

第八条：工程量签证有效条件：

施工图纸，施工合同及补充协议以外的做为结算依据的工程量签证应填写《签证单》并做到内容完整、真实、准确、工整、及时（15日），签证人应由承包人代表，发包人委派代表，监理工程师共同签证确认，并有发包方主管部门签字认可并加盖专用章后方可有效。

第九条：安全生产：

承包人应积极创建文明工地，做到文明、安全施工，施工现场要符合有关安全文明工地的规定要求，在施工过程中发生的机械事故和人身伤亡等一切事故，其责任和费用由总承包人全部承担。发包方不再支付任何因安全和临设所增加的一切费用。施工过程中，若因承包方原因造成发包方或第三方人员伤害或财产损失承包方应承担相应责任并赔偿损失。

第十条：工程建设中所用材料要求:

1.严禁使用不合格的产品

2.严控承包人自行采购材料的验收关。

由监理与发包人统一进行质量控制，进场须有建材质检部门出具的检验报告和产品合格证，行业认定证书，生产许可证等三证，三证不全产品一率不准使用。如承包人对自购材料质量把关不严使用而引发的工程质量事故或纠纷由承包人负责解决并承担其所发生的相关费用。

第十一条：项目资金专款专用:

该项目拨付资金承包人必须做到专款专用,在甲方按合同及时付款的前提下，并保证职工工资及时足额发放，如因职工工资发放不及时，造成发包人垫支的职工工资保证金受损，承包人除补足职工工资保证金的差额外并另行支付发包人职工工资保证金的20%做为违约金，该违约金发包人有权从工程款中直接扣除。

第十二条：工程建设中所需用水、电费处理:

承包人必须安装水、电表,按水、电表定期准确计量，并甲乙双方签字确认，其水、电费由承包人先行支付,结算时统一调整。

第十三条：竣工验收及延期处理：

1．工程应在合同工期内在工程质量监督部门监督下进行竣工验收，验收完毕三日内承包人将钥匙全部移交发包人，如逾期不交，承包人承担由此给发包人造成的一切经济损失，并按每日承担按工程总造价的万分之五的违约金。

第十四条：工程结算及审计费用：

1.竣工验收后三十日内，承包人向发包人提交全部工程结算书及

完整、真实、有效的结算资料。承包人应积极主动的配合审计，若承包人在发包人三次催告后仍不配合，发包人、审计单位有权直接定案。

2.审计费用支付:审减额在5%以内部分，由建设单位支付审计费用，审减额在5%以上部分或审增部分审计费，审计费用由施工单位支付。

第十五条 工程质量保修条款：

1．工程质量保修范围和内容：

质量保修范围包括地基基础工程和主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气工程、上下水管线安装工程、供冷、供热系统工程等项目。

该项目具体保修内容双方约定如下：承包人按合同约定完成承包范围内的全部工程。

2．质量保修期限：

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

2.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；终身保修。

2.2室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

2.3屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

2.4供热系统为２个采暖期。

2.5电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。建设工程的保修期，自竣工验收合格且备案完毕之日起计

算，按单项工程分别计算质量保修期。

第十六条：未尽事宜双方另行协商解决，如发生纠纷由发包人所在地法院解决。

第十七条：本协议一式捌份，双方各执肆份，自双方签章之日起生效。

发包人（签章）：

法定代表人：

法定代理人 ：

篇7：建设工程施工合同补充协议

发包人：**市**房地产开发有限责任公司

承包人：贵州宏科建设工程有限责任公司

经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%.第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%.第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%.第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%.第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%.此款按合同约定支付不计利息。

六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%.第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%.第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%.第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%.第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%.此款按合同约定支付不计利息。

七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%.质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%.质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%,此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。

十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%.十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】2004版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

发包人（盖章）：**市**房地产开发有限责任公司

法人代表（盖章）：

2013年 月 日

承包人（盖章）：贵州宏科建设工程有限责任公司

法人代表（盖章）：

篇8：施工承包合同补充协议书

金证科技大楼

建安工程

施工总承包合同补充协议书

（合同编号：深金证建字第200706号）

本补充协议由深圳市金证科技股份有限公司（以下简称发包人）与深圳市罗湖建筑安装工程有限公司（以下简称承包人）商定并签署。

鉴于深圳市金证科技股份有限公司金证科技大楼建安工程从2007年5月4日截标时间至2007年10月21日申请开工已经近半年时间，近期以来（特别是7月下旬起）各种建筑工程原材料价格涨幅较大，引起工程造价发生较大变化，超出发包人、承包人能够正常预见范围和承担的风险，经发包人与承包人双方协商，在2007年7月签订的《深圳市金证科技股份有限公司金证科技大楼建安工程施工总承包合同（合同编号：深金证建字第200706》（以下简称原合同）基础上达成以下补充协议：

一、补充协议所用术语的含义与原合同条款中相应术语的含义相同。

二、工机料价格按如方法调整：

1、钢筋按采购当日网上信息价减去投标价调差；

2、水泥按当月信息价减去原投标价调差；

3、安装材料按当月信息价减去原投标价调差；

4、预拌混凝土按投标价每立方米增加45元；

5、加气砼砌块按投标价每立米增加75元；

6、人工费、机械费补贴按上级有关文件要求。

以上1、2、3项材料价格涨落幅度大，每批材料进场时必须经三方确认后作为结算依据，4、5项为固定差价材料，结算时以清单数量为准，材料差价价款支付按当月材料进场数量乘以差价的总额按90%与工程进度款同时支付，乘余部分按原合同条款7.4执行。

三、承包方承诺

承包方向发包方承诺按照合同及本补充协议约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行合同及本补充协议所约定的全部义务。

四、发包方承诺

发包方向承包方承诺按照合同及本补充协议约定的期限和方式支付合同价款和本补充协议的材料差价价款及其它应当支付的款项，并履行合同及本补充协议约定的全部义务。

五、本补充协议自双方法人代表或其授权委托人签字盖章之日生效，至缺陷责任期满并结清工程款项时终止。

六、其它

1、本协议是原合同内容的补充，是原合同的组成部分。若原合同条款与本协议内容有冲突，以本协议为准。

发包人：深圳市金证科技股份有限公司承包人：深圳市罗湖建筑安装工程有限公司

法人代表：法人代表：

2、本补充协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

地址：深圳市福田区福华路 322号文蔚地址：深圳市爱国路爱国大厦北座二楼大厦20-22楼

电话：电话：

传真：传真：

篇9：桩基础施工合同补充协议

甲方：

乙方：

地点：番禺区莲花山附近

工程名称：倚莲半岛居住小区一期幼儿园，肉菜市场，垃圾站工程

为保证倚莲半岛居住小区一期幼儿园，肉菜市场，垃圾站工程桩基础的顺利施工及其它事项，经双方协商拟定如下补充协议：

1、本工程桩基础原合同不含水电，由于现场用电情况，如果

由乙方供电，甲方补助乙方11元/m作为发电费用，即原合同价：￠300AB桩原105元/m调整为116元/m，400AB桩135元/m调整为146元/m。上调后的价格作为本工程合同价。

2、为保证本工程后续工序的施工，桩基础的施工工期经双方

商定在 8 月 10 日完成肉菜市场及幼儿园的打桩作业，逾期按5000元/天向甲方支付违约金，甲方有权利从乙方工程款中扣除。（因甲方原因及强降雨天气造成场地不能进行管桩施工，工期相应延期。）

1桩机进场试桩甲方支付10万元材料

3、工程款支付方式为：○

2幼儿园及肉菜市场桩基完成3天内支付至完成预付款；○

3合同内工程量全部完成15天内支付至工程量的60%；○

415%余款桩基础完成后30天内付清。85%；○

4、其它事宜：垃圾站在肉菜市场及幼儿园桩基施工完成开

始计算，3天内交付施工场地，逾期甲方补贴乙方2000元

/天桩机台班费。

5、本协议同原合同一致生效。

甲方签名：乙方签名：

身份证号：身份证号：

篇10：工程施工合同补充协议范本

总包单位：

为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜，由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用，实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行，由建设方 直接支付工程款给分包方，经济纠纷与总包方无关，实际施工中质量、安全责任主体为分包方，总包方负责施工资料的归档以及资料盖章(总包章)等工作， 施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成，特此补充协议。

建设单位：山东世通国际检测技术服务有限公司

代表：

签章：

总包单位: 分包单位:

代表： 代表：

盖章： 盖章：

篇11：建设工程施工合同补充协议

甲方:

乙方:

甲、乙双方于年月日签订了关于项目的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下补充协议:

第一条承包范围

_______________项目之施工图中所含的全部内容: 包括基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等,以及包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。

第二条总承包管理

整个工程(包括乙方负责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程)及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性安全性之施工,由乙方承担总承包管理。

第三条合同的组成组成本工程合同的文件及其解释顺序为:(1)本补充协议及其附件;(2)《建设工程施工合同》协议书、专用条款;(3)招标文件(4)关于投标报价的补充说明;(5)中标通知书;(6)《建设工程施工合同》通用条款;(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)投标文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。

第四条工地考察

1、乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。乙方理解工地上会有其他施工单位作业,不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期,不予增加费用。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定

交付使用条件的房屋竣工交付甲方。

2、发包人不直接提供工程地质、测量资料、施工设计资料或其它资料。交由乙方协调相关有资质单位设计、测量，相关费用由乙方提供对应付款证明，由甲方统一结算给乙方。

3、乙方任何因忽视或误解上述情况,不得因此提出索赔或工期延长。

第五条工期

1、总工期个日历日,开工日:年月日;竣工日年月日。

2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。

3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。

第六条工期的顺延

1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过五日的,自第六日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量,相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。

2、对以下情况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)战争、**、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度:①4.5级以上的地震;②连续4小时以上的持续8级以上的大风;③连续4小时以上的特大的暴雨;④连续4小时以上温度低于零下15的低温;⑤连续7天38℃以上的高温等。

(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

前述(1)、(2)项原因造成的损失各自承担。

(3)甲方同意给予顺延的其它情况。

3、乙方在以上情况发生后2日内,就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的,视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。

4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。

第七条工程进度

由甲方和监理单位组成进度监督管理小组,对工程进度每天进行监督管理,协调解决影响工程进度的问题。

第八条分包和转包

1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单,并附相应的证书,应与投标文件一致。如发生变动,乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。乙方进入施工现场的所有人员要统一着装,并挂胸牌上岗。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违法分包。

其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。本款所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员,乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件。

2、甲方保留指定分包的权利。

篇12：建设工程施工合同补充协议

甲方： 乙方：

甲乙双方就甲方发包铜陵市上清凉寺大雄宝殿、中清凉寺和地宫项目工程给乙方达成如下意向协议：

一、项目名称：铜陵市上清凉寺大雄宝殿、中清凉寺和地宫项目工程

二、工程范围：包括土建、水电安装、装饰工程、消防工程、附属工程、绿化、亮化等。

三、工程计价

1、执行2018版安徽省建设工程计价依据。

2、取费标准：安徽省建设工程费用定额（2018）相应专业取费费率。

3、材料价格：执行《铜陵工程造价》施工期均价（开工至初验）信息价没有的双方询价后核定。

4、人工单价：按现行最新标准执行，遇国家调整相应调整。

5、安全文明施工费：执现行最新标准执行；

6、施工期间如遇政策性调整，结算时按政策性调整执行。

四、工程款支付

每个单体工程施工时按每月实际完成工程量的70%支付进度款，单体工程外脚手架拆除后付工程总造价的80%，单体工程竣工验收合格后付工程总造价的90%，附属工程、绿化工程初验合格付至合同价（预算价）的90%。甲方在收到乙方工程竣工决算资料后90天内审计完成。审计结束后支付工程决算价的97%，剩余款工程款在一年内付清。

五、工程工期

1、本工程总工期365日历天。

2、承包人于

****年**月**日进场施工。施工工期由进场施工日起至工程竣工验收合格日止。

六、竣工结算

工程竣工验收合格之日30日内，承包人应向发包人报送合格的工程结算资料，发包人在接到承包人的工程价款结算资料90日内办理完工程价款结算，超过90日，按承包人上报的结算价款为准，发包人不得以任何理由拒绝。

七、违约责任

1、乙方延期完工，甲乙双方确定，乙方按全部工程总造价的日万分之五支付给甲方。

2、甲方延期付款，按银行同期贷款利率的四倍支付违约金。

八、工程保证金

乙方向甲方缴纳合同保证金额为20万元（大写：贰拾万元），签订合同后3日内打到甲方指定账户。

九、本补充协议书作为施工合同附件，具有同等法律效力。本协议书一式两份，甲乙双方执一份，本协议书自甲乙双方签字后生效。

甲方：

乙方：

日期：