增量工程补充协议（精选14篇）
篇1：增量工程补充协议
补 充 协 议 书
发包人（甲方）：凯里市洗马河街道办事处
承包人（乙方）：凯里市旭东建筑工程有限公司
签约双方于2016年8月27日签订了凯里市洗马河街道九寨排污沟建设项目工程（以下简称“原协议”），协议工程量清单的排污沟是以600米计算。由于在现场600米排污沟无法全部实施及无法满足村民需求，因此需要生活污水排污沟变更为生活污水排污管道及增加排污管道，原合同价需作相应调整。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新增工程的相关事项协商一致，特订立本补充协议，作为主合同的组成部分，甲、乙双方共同遵守。
一、工程承包内容
承包范围：生活污水排污沟由原来的600米变更为269.3米的生活污水排污管道及330.7米生活污水排污沟；增加工程量为生活污水排污管道331.1米、项目简介碑1块、水源点周边硬化1口。
二、合同工期
开工日期：2016年 月 日
竣工日期：2016年 月 日
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准及等级
增加工程严格按照国家有关施工及验收规范施工，工程质量标准：合格。
四、合同计价及结算
1、原合同排污沟198元/米不变。
2、新增工程的合同单价：增加排污管道综合单价包干，按260元/米算。
3、生活污水排污管道为：（269.3+331.1）m×260元/m=156104.00元）。
4、生活污水排污沟为：330.7m×198元/m=65478.60元。
4、项目简介碑1500元/块。
5、水井周边硬化1500元/口，共一口。
6、总工程量造价为224582.60元（大写：贰拾贰万肆仟伍佰捌拾贰元陸角整）。
7、最终工程造价以凯里市洗马河街道的结算价为准。
五、付款方式
本合同价款为排污管道工程增加工程款，追加工程款支付与进度款同期支付。
六、其他事宜
1、本补充合同正本两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。副本叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，监理人执壹份。本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生效，补充合同与主合同相应条款有矛盾时，按本补充合同执行，其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。本补充合同与主合同一并执行。
七、合同生效：与原合同一起执行。
合同订立时间： 2016年 月 日
合同订立地点：凯里市洗马河街道办事处
发包人（甲方）：（公章）承包人（乙方）：（公章）
地 址： 地 址：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
篇2：增量工程补充协议
甲方： 乙方：
甲、乙双方经友好协商，就后孙拆迁安置房二期地块附属工程（道路工程、排水工程、景观工程、绿化工程、围墙工程、汽车坡道雨棚、信报箱、指示牌、交通设施、人防标志、河道信保箱、景观照明、户外照明工程等所有招标范围内工程），依据《合同法》等相关法律法规签订以下协议：
一、工作内容
1、工地内所有的建筑、垃圾、余土挖运、碍物破除、清运等；
2、招标内的所有工作内容。
3、工程造价预计1500万元。
二、结算方法
本协议第一条款中的第1点，不另计费用；
乙方按业主与甲方审计结算价下浮9%，税金、管理费等所有费用由乙方承担。
三、工期：2015年12月15日竣工验收完成。工期延误
1、不可抗力原因。
2、政府部门发文要求停工5天以上工期顺延。
3、除以上<2>点外无论由业主、甲方、其他单位、设计变更等原因引起工期一律不得顺延。
四、奖罚 乙方提前半个月完成甲方奖结算总价的1%，延期半个月罚总价2%，延期一个月罚结算总价5%，以后每延期半个月累进3%。
五、其他
1、工程材料款及工人工资发生纠纷，一切经济责任由乙方承担。
2、无预付款，甲方按每月完成工程量70%在次月10日前支付进度款。竣工验收合格后15天内支付至总价的85%，审计完成后三个月内支付至总价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修期满时无息返还。
甲方：
乙方：
篇3：增量工程补充协议
目前, 国内外的沼气发酵技术有干法发酵和湿法发酵两种, 不论是哪一种发酵技术, 从化学工艺上来讲, 产气问题不是太大。截至目前, 城市的煤气、农村的沼气和生物质燃气等集中供气系统绝大多数都是采用以下方法[1]:
1) 采用湿式钟罩储气柜。一是设备占地面积大, 浪费土地;二是一次性投资多, 湿式储气柜土建工程量大, 建设时间长;三是北方地区每年越冬时都需要支付额外的采暖费用和人工工资, 增加燃气成本;四是维修困难、维修费用大、停气时间长;五是储气柜中的水易受到污染。
2) 采用干式固定容积储气罐。虽然克服了湿式储气柜的诸多弊端, 但由于干式固定容积储气罐压力大, 供气压力时高时低, 而且高低相差十分悬殊, 因此在供气时需要人员值守, 随时调压, 既不安全也不方便, 用户意见大[2]。
3) 采用电触点式气体压力表配合时间继电器连接电磁阀供气装置。该方式存在供气压力不稳的问题。其原理是:气体压力表低于设定压力下限时, 电磁阀开启能向供气系统供气, 按照时间继电器设定的固定时间控制电磁阀供气, 即达到一定时间后停止供气, 不能稳定供气, 同时极易造成供气管网压力过高, 出现安全事故。
4) 采用压力继电器配合连接电磁阀供气装置。同样存在供气压力不稳、电和气不分离等安全问题。
5) 采用仪表配合接触器连接电磁阀供气装置。该方式虽然实现了电和气的分离, 解决了安全问题, 但也存在供气压力不稳的问题。
6) 采用仪表变频器配合连接电机供气装置。该方式虽然解决了电和气的分离解决了安全问题和压力不稳定问题, 但由于电机在不停地转动, 影响其使用寿命。
由此可见, 没有理想的自动稳压供气装置, 它直接关系到沼气工程的推广成败。为此, 笔者根据多年工程实践积累的经验, 探索出了一套合适的控制和供气方案。
河南省安阳县吕村镇洋泛村集中供气工程于2010年7月投入使用, 2013年在原有基础上改建控制系统并使用, 目前运行良好。该供气站原有400/m3发酵罐, 2013扩建为日产1 000m3沼气池工程, 含1个预调节池、2个发酵池、2个储气池;所产沼气可供周边800多户农户集中使用, 目前供户400余户, 基本上解决了周边农户的炊事燃料问题, 减少了秸秆做饭烟熏火燎的现象。
1 系统整体设计
当压力低于或高于额定压力时, 导致热负荷的上升或下降;当压力过高时, 热效率反而会下降。因此为了提高沼气灶的燃烧热效率, 尽量使灶前压力和设计压力匹配, 并保持稳定。从沼气灶使用效率的要求来看, 沼气灶前压力与设计额定压力匹配时, 使用效率最高[3]。同时, 使用时如果压力过低, 反而做不成饭。目前, 国家标准燃气灶设计额定压力为800、1 600Pa, 两个规格, 加上管道和弯头三通等配件的压力损失, 也就是说从储气罐出来的压力至少需要2k Pa的压力, 才能满足要求。
另外, 从集中供气商业化运行要求来讲, 还有以下几点需求:
1) 储气袋的压力时刻都在变化且不稳定, 如果没有稳定压力的装置, 基本上不能商业化运行。
2) 居民用户距离有远有近, 而且管道有粗有细, 到用户的压力不一样, 所以需在建设的不同时期从沼气站出来的压力可调。
3) 用户在在用气量是不均匀的, 冬季需要取暖用气量比夏季要多, 晚上用气量要比早晨用气量大。
4) 增压泵必须在用气的时候能够调节压力工作, 晚上不用的时候能够关闭, 以免形成空转。
5) 同一用户压力不能波动太大。经过测试, 如果有2k Pa的压力差, 火焰会从锅底传到锅沿上。这样会灼伤手臂, 不安全, 所以压力波动不能太大, 不能超过0.5k Pa[4]。
2 系统硬件部分
上位机采用工业控制计算机, 开发出一套沼气工程控制监控程序, 作为实时监控和修改指令的中枢系统, 可以修改输出压力及气模压力等参数。
下位机采用西门子PLC作为核心控制器, 扩展3个EM235模块, 根据上位机的指令和规定的工艺要求对现场实时控制。
现场传感器主要由液位计、流量计、浓度计、p H计、温度计、操作按钮及现场隔离开关等组成。现场执行器主要由接触器、电动调节阀、变频器及鼓风机等组成。
3 软件设计
3.1 PID算法
针对沼气工程的工艺要求, 在硬件组成部分的基础上, 该系统整体设计思想是要求具有手动和自动控制功能。整个自动系统运行由现场经验和实际需求固化到程序里, 自动运行流程图如图1所示。
3.2 PID算法程序
采用STL方式, 部分程序如下:
子程序1 (主要完成初始化和参数的设定工作, 并且启用中断) :
中断程序 (主要完成参数的计算工作, 并且输出结果达到压力稳定的目的)
3.3 防干扰算法
由于PID在调节过程中会有不同的干扰出现, 同时如果输出紧随输入调节的话, 会出现不断调节的现象, 而且不稳定, 为此采用防干扰算法消除干扰, 同时避免反复调节的情况出现。部分程序如下:
4 结论
1) 通过上位机和下位机的联合控制, 实现了沼气工程的自动化管理和稳定有序工作。
2) 通过增量PID防干扰算法解决了压力不稳问题, 实现了恒压稳压远距离供气。
3) 此套系统成本比上下限仪表控制要高些。考虑到成本问题, 在一些小型的养殖场可以采用上下限仪表控制系统。
摘要：针对沼气工程集中供气过程中上下限调节压力不稳、燃气灶使用效率不高和单纯的变频控制缩短电机使用寿命等问题, 开发了一套采用西门子PLC作为控制器, 通过采用增量PID算法配合现场执行结构的供气系统, 实现了农村大中型沼气工程的安全稳定有序供气。结果表明:增量控制避免了电机的频繁启动, PID算法实现了供气的稳定, 提高了燃气灶的燃烧效率。
关键词：沼气工程,PID,增量,PLC
参考文献
[1]卜明, 吴丽丽.干法沼气工程发酵技术现状及发展趋势[J].农业机械, 2012 (11) :115-118.
[2]杨海玉.自动稳压供气的固定容积储气装置[J].可再生能源, 2004 (5) :46-47.
[3]张健.影响家用燃气灶具燃烧效率因素的探讨[J].能源技术, 2007, 28 (5) :294-299.
篇4：购房补充协议该怎么签
原本，开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的，正式合同无法修改，但是购房者却可以通过签署补充协议，来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效，不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢？我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。
买卖合同成摆设
去年，李先生看中了一套商品房，并缴纳了认购款和定金。今年3月，他到售楼处签订正式购房合同时，却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”，一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此，在签订《商品房买卖合同》时，开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议，且该补充协议是事先打印好的格式合同，其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现，不少条款都是开发商强行约定的，如 “甲方（开发商）自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人，购房人给予甲方30日的宽展期，宽展期内合同继续履行，甲方无需承担违约责任。”
除此之外，李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背，大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议，根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是，他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字，并要求退房。开发商却称，可以退房，但先前交付的认购款和定金不能退还。之后，他向多个部门反映都没有结果，而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”，但表示签补充协议没有商量的余地。
先防霸王条款
记者了解到，目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。
按理，补充协议应由双方共同协商签订，如果消费者认为有关约定不合理，可以提出来进行修改，如果因补充协议产生分歧，消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出，合同双方的权利和义务应当是对等的，李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任，违背了主合同的主旨，剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平，在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚，显失公平，是明显的霸王条款。
另外，补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的，其内容应为对主合同的补充，而非更改。如果其中内容与主合同不一致，应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的，应当认定为无效条款。同时，补充协议一旦签署也就具有了法律效力，因此对于这类明显的霸王条款、无效条款，购房者还是要从一开始就据理力争，防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。
遵循三大原则
其实，补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时，对双方各自关心的条款内容进行修改或增加，以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式，商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款，但条款是可以调整的。对于补充协议，购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商，并遵循三大原则：
一是细致。首先将整个交易的全过程，包括合同签订、履行的全过程，其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑；其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确；最后是对可能产生争议的地方，包括一些有借鉴意义的案例订入协议。
二是违约责任。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。
三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权，在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据，如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法，是无法有效地保护购房者权利的，所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法，规定由开发商来承担举证责任，以此来保护购房者利益。
细数八个问题
另外，对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分，购房者则要仔细罗列，具体则可以重点关注以下八个问题：
1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。
2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。
3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。
4、物业的约定，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。
5、精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。
6、开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。
7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。
8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。
篇5：工程补充协议
工程地点：_
发 包 人：_
承 包 人：_
签订日期： 年 月 日
补 充 协 议
发包人 ： (以下简称：甲方)
承包人 ： (以下简称：乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就 年 月 日签订的就 工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：
一、 写明具体补充的资料。
二、 如有未尽事宜，双方另行协商。
三、 此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方： 乙方：
(盖章) (盖章)
法人代表或代理人： 法人代表或代理人：
篇6：工程施工补充协议
发包人： 承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、资金来源：。
二、工程承包范围
1、承包范围： 施工总承包，施工设计图纸范围内全部内容及全部配套工程。不含桩基、土方、电梯）。
2、发包人分包工程：无。
3、发包人供应材料：无，需发包人确认品牌的材料。承包人报送不少于三家，发包人、承包人共同确认。
三、合同工期
合同工期总日历天数：暂定 天。具体开工日期以发包人或发包人委托的监理人下发的书面开工通知为准。
四、质量标准
工程质量标准：。
五、合同价款
金额（大写）：
六、计价方式：
1、本项目以定额计价方法计价，执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016年版）（A建筑工程）、（B装饰工程）、（C安装工程）、（D市政工程）及最新的配套相关文件以及政策性调整文件计价。
2、人、机、材调差按河南省定额站发布的人工费指导价和当地建设工程造价管理部门发布的施工当期材料价格信息据实调差，材料价格信息价中没有的材料由发包人、承包人双方认质认价。
3、安全文明施工措施费、规费、税金按最新文件规定计取。
4、二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨施工措施费、地下室照明费按文件规定计取。
5、商砼运距按10KM计取，不再调整。
6、设计变更、现场签证、零星用工据实结算，并随付款节点一并支付。
7、土方回填按定额执行，回填土方需回购及运输由发包人负责。
8、本项目不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费、税金)、人机材工调差、认质认价、现场签证、总包管理费和施工配合服务费等不参与下浮。
9、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按最新规定执行。
七、付款方式
本项目主合同不上浮不下浮，工程款支付按照甲方已打桩基坑做为一个支付单元，按照以下约定的支付方式以银行转帐方式支付工程款。
1，正负零完成7个工作日内支付已完工程量80%；
2、主体结构按月进度支付已完成工程价款的80%；每月25日报进度不晚于次月5日前支付；
3、二次结构按月进度80%支付，不晚于次月五日前
4、内外装饰、楼地面、门窗工程、安装、消防、道路、绿化等工程按月支付当月已完工程量价款的80%，不晚于次月5日前。
5、五大主体验收合格后7个工作日内，支付已完成工程量价款的90%；
6、竣工决算完成后28个工作日内，支付至工程结算价款的97%；剩余3%作为质量保修金。
7、质量保修金返还，按国家相关规定执行。
八、违约责任
1、承包人进场如因甲方原因和外界各方面干扰造成承包方不能施工，一切损失由甲方承担。
2、发包人不能按本协议约定的节点时间按期支付工程进度、退还履约保证金的，发包人从应付之日起至付清拖欠部分之日止，按欠付工程进度款金额，按月息1.5%承担违约金。
3、如发包人在
2、本补充协议作为签订《建设工程施工合同》的主要内容，不再变更。
3、本协议未尽事宜，双方签订《建设工程施工合同》正式施工合同时协商确定。
十、附则：
本协议书一式陆份，双方各执叁份，签字盖章后生效，本补充协议与建设工程施工合同具有同等法律效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
签订日期：2018年 月 日
篇7：工程装修合同补充协议
甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。
1、本工程乙方施工队进场前负责房屋验收确认，如乙方对房屋质量无疑义，则在施工期及保修期内，出现的装修质量问题，乙方承担全部责任。
2、本工程施工过程中，乙方应负责施工人员的人身安全，现场的安全管理，包括对临时进入现场干活的其他人员的管理。施工人员不得在居室内吸烟，不得使用己安装好的如炊具、洁具以及其他设施、设备。如由于乙方施工人员施工，造成甲方设施、设备、居室等部位的损坏以及其他因此带来的任何损失，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。
3、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。
4、施工期间由于乙方的工作而导致的管理机关罚款由乙方承担，乙方在甲方指示下发生被管理机关罚款由甲方支付。
5、乙方设计师应对施工全程监督、协调，施工期间到达施工现场次数不得少于每周两次。
6、乙方在进行电路施工时，施工人员应事先经过甲方确认走线方案。经过相同位置的强电、弱电线路分管包裹:经过相同位置同是强电〈或弱电〉的线路同管包裹，施工长度按单条管线计算。乙方应在工程验收时提供标的电路布线图。
7、乙方提供的材料须按合同(部分辅料见《辅料清单》)约定进料，对该工地材料质量、施工质量把关，实行自查自检；必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知甲方进行确认，同时提供相关厂商发货凭证和产品合格证。经过甲方检验确认后方可使用。如有变动，必须征得甲方同意。乙方提供的材料、设备如果系伪劣商品，则按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。乙方所购材料须符合国家环保标准，业主所购材料施工方认为可能造成环保超标的应及时提出并办理相应手续，否则工程结束环保检测超标，施工方承担全部责任。
8、施工方须在下列关键工序完成后，提前48小时通知业主进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：a.材料进场 b.瓷砖铺贴 c.底漆、面漆 d.墙、顶面基础处理 e.吊顶工程龙骨面板 f.工程中期验收 g.工程竣工验收。以上分项工程未经业主验收，施工方擅自进行下一道工序施工，由此造成工料损失及质量问题的,由施工方承担全部责任。
9、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。
10、乙方承诺对整个工程进行2年的保修和终生维护。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应，在24小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能解决问题，甲方自行解决的，则甲方另外支出的所有费用均由乙方支付。
11、工程中非业主意愿增加项目或属施工方计算失误或漏项的，工程款由施工方承担；施工过程业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行，增加的工程项目必须经过甲方书面确认，费用在施工验收完成后一次结清，未经甲方确认增加的项目所产生的费用由乙方承担。
12、乙方负责工程设计和预算，由于乙方设计或预算造成实现工程量小于设计或预算的工程量，甲方在工程验收合格后从尾款中扣除误差工程量所产生的费用。
13、付款方式：开工前3日支付30%工程款，水电改造结束验收合格后付30%的工程款，工程到中期验收合格付30%（中期标准：水电路改造结束，厨卫间的墙地砖铺贴完毕，墙顶面基础处理完毕，吊顶、家具门窗基本制作完成，木器收口），通过竣工验收合格付5%，保修期过后付5%（保修期两年）。如因工程质量或其他问题，甲方需与乙方共同检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。
14、本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供，相关费用已包含在合同总价内。
15、乙方应在工程验收后3日内提供标的居室的电路、管线图，及隐蔽工程图纸。
16、双方发生争议协商解决不成时，由甲方选择仲裁或向相关人民法院起诉。
17、本补充协议为《装修合同》不可分割的组成部分，与《装修合同》具有同等法律效力，如装修合同中有与本协议内容冲突之处，以本协议为准。
本补充协议于____年____月____日订立。
甲 方：乙 方：篇二：建筑施工合同补充协议(二次装修))建筑施工合同补充协议
发包人：贵定县人民医院（以下简称甲方）承包人：黔西南州协力建设有限公司（以下简称乙方）
经甲乙双方共同协商，现对于2012年12月20日签订的《建筑施工合同》作如下补充，供双方共同遵守。
一、补充施工工程概况
1、二次装修。
二、工程质量、安全及工期要求 2-1.工程质量：严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。2-2.乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
2-3.乙方必须按国家现行安全法规进行施工，实行文明施工，要建立施工安全责任制度，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。造成施工伤亡事故，由乙方负完全责任。2-4.竣工日期：与门急诊综合楼同步完成。
若甲方要求调整工程进度计划，须提前15天通知乙方，乙方必须按要求时间作出相应调整。
三、工程价款
按房建2004定额计算
四、结算依据
4-1.以设计施工图、设计变更文件、甲方及监理工程师的签证文件为依据计算工程量。4-2.材料费等相关费用的市场价调整参照原合同相关规定执行，以甲、乙双方及监理工程师签证为准。
4-3.主要建筑材料质量参照原合同相关规定执行，由甲方及现场监理工程师认可。4-4.其他条款参照原合同相关规定执行。
五、付款方式
5-1.付款方式根据二材料进场付材料款40%。5-2.乙方必须保证施工期间民工工资的发放，否则由此造成的民工工资纠纷总是由乙方负责。
六、竣工验收与结算
6-1.工程竣工验收合格后，承包人在10天内将完整的工程结算资料报送发包人审核办理结算手续。
6-2.具体竣工验收和结算程序参照原合同相关规定执行。
七、保修责任
7-1.本工程保修金按工程总造价的百分之三（3%）暂留甲方； 7-2.乙方对本工程承担保修责任期限：两年
7-4.乙方竣工验收之日起为保修期起始日。一年后甲方将保修金返还乙方50%，两年后甲方将保修金返还乙方50%。
八、交工验收
工程竣工资料一式陆份。
九、违约责任任何一方违约，应向对方赔偿因违约造成的损失，责任认定及赔偿计算由双方协商确认，如协商不成，可向贵定县人民法院提起诉讼。
十、履约责任
10-1.本补充协议与原签订之《建筑工程施工合同》具有同等法律效力，在本协议规定的工程范围内若两者抵触时，以本协议为准。10-2.如有未尽事宜，双方协商解决。
10-3.本协议一式六份，经甲、乙方签章后生效。甲方： 乙方：
法人代表：法人代表：
签订日期：年
月日篇三：装修合同-补充协议装饰装修工程变更补充协议 发包人（甲方）：（全称）承包人（乙方）：（全称）
鉴于施工现场特殊要求及甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（办公室内装饰工程施工合同，合同编号）基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
1，工程中出现的工程量增加、减少，以及应甲方或物业要求出现 的项目变更，统称为项目变更单，项目变更单与原合同具有同等法 律效力和质保时间。
2，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完 全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。3，项目变更单确认后三个工作日内，支付项目变更款的50%，剩 余项目变更款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。
篇8：(甲供工程补充协议)
补充协议
甲方：歙县上丰乡人民政府
乙方：安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司
经甲乙双方协商一致，歙县上丰乡上丰村蕃村污水处理及环境整治工程，动力由工程发包方自行提供。
甲方：
乙方： 日期：
篇9：增量工程补充协议
（一）甲方：天津市河北区环金安居建设有限公司第一分公司
乙方：华北有色工程勘察院
甲、乙双方就天津市北辰区增产渠东片还迁安置用房岩土详勘工作签订了《建筑工程勘察合同》，针对勘察取费及现场配合工作等相关问题，作为该合同的补充条款，经双方协商签订本补充协议，本协议与已经签订了的2007-071《建筑工程勘察合同》具有同等法律效力。
一、勘察取费
勘察取费双方商定按钻孔深度人民币90元/米取费，乙方自行承担相应税费及招投标费用。
二、勘察费支付阶段及比例
1.乙方出齐全部勘察钻探报告后，甲方支付给乙方总勘察费的70%，其剩余勘察款在乙方履行基础及主体验收、竣工验收备案等各阶段工作后一次付清，不留尾款。
2.甲方分期付款时，乙方提供甲方相应数额的正式发票。
三、现场配合及服务
乙方应按甲方要求参加基础及主体验收、竣工验收备案等各阶段工作，保证项目顺利实施。
四、本协议一式六份，甲、乙双方各三份，具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）:
法定代表人或（签字）：法定代表人或（签字）：
篇10：工程施工补充协议说明
主要条款说明
公司：
贵方发给我方的施工合同补充协议收悉，经我公司研究，对下列主要条款说明如下：
一、工期：因我公司同签订的投资协议周期为37个月，其中，施工工期总共为22个月，前期准备1个月，房屋主体工程建设18个月，小区配套3个月，因此，工期必须控制在18个月内。
二、计价方式：费率计取，归费费率计取按财评和审计部门确定的费率计取。
三、我公司推荐给贵公司的施工企业，由贵公司统一组织实施管理，我方不存在分包。贵公司所收取的管理费用，原则上按照双方主要领导议定的，按%收取。
四、工程造价下浮方式按双方领导商定的意见，整体下浮。
五、工程尾款的支付，在工程竣工验收合格并经评审计决算后，半年内付清。
望贵司尽快签订施工合同补充协议，以确保工程建设的顺利实施。
篇11：工程量增加补充协议
工程量增加补充协议
建设单位：万山区人民医院（甲方）
施工单位：贵州广颢城乡建设工程有限公司（乙方）
万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
篇12：建设工程三方补充协议
项目建设方：（甲方）项目总包方：（乙方）
项目分包方：各分包方（丙方）
为明确施工过程中建设方、总包方、分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、工程名称： 二、二、工程地点：
三、工程质量：
1、工程质量等级：竣工验收合格为本协议的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工呼的要求组织施工，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求，施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
四、工程款支付
由建设方工程部人员及监理签字并经建设方审核后，甲方以乙方名称开出相关进度款支票，由丙方签收并背书到丙方所在单位。
五、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
六、总包方责任
1、负责对分包方进场后的现场安全文明施工管理、服务、配合、协调，对已完验收合格的工程负责保管。
2、分包方的用水、用电费用自理，费用由总包方在工程款中扣减。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的整理和交档案馆的归档工作。
七、分包方责任
1、负责组织与建设方进行施工设计图纸的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对进度报表的正确性、完整性负主要责任。
4、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
5、按照规范及档案馆要求及时填报各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需的资料）及时、完整的提供给总包方，并资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
6、完工验收合格后，与总包方签署交接手续。
八、其它事项：
分包方在施工及保养期内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无关。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决，协商不成可向广州仲裁委员会中山分会申请仲裁。
本协议书正文一式十二份份，附件一式六份，建设、总、分包方各执二份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
附件：各分包方签章。
建设方（签章）： 总包方（签章）：
法人代表： 法人代表：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
附件一：
配套设备工程（二期）工程地点：
分包内容：
分包人：
分包方（签章）：
法人代表：
篇13：(电力工程)合同补充协议
甲方（全称）： XXXXX房地产开发有限公司 乙方（全称）： 湖北XXX电力工程有限公司
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L2011428-8 的《 XXXXXX 合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
乙方责任：
1、乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：
1、原合同中的一期合同总价（人民币贰佰伍拾万元）保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
（公章）（公章）
篇14：挖孔桩工程补充协议
挖孔桩工程补充协议
关于 5、6 号楼的孔桩问题，在中途 遇到了坚硬石头，因此申请增加费用。在 2010 年 11 月 15 日，甲方、监理方等 人到现场量定的数据以上段，按原定合 同的价格计算。以下所需开挖的深度，就双方协商增加的计算方法如下：按图 纸往下打一立方，按两立方计算。扩大 头一立方，按二点五立方计算。另：其他条款按原定合同的条款执行。
甲方： 乙方： 2010 年 11 月 18 日