专业劳务分包合同范本

第一篇：专业劳务分包合同范本

专业分包、劳务分包及转包

建筑工程分包是承包人将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。建设领域存在分包现象，首要原因是施工合同属于承揽合同，是承包人运用专业技术将建筑材料和劳务物化于建筑工程的过程，客观上需要将专业工程和劳务作业交于具备专业施工能力的第三人完成;其次建筑市场长期存在供大于求的状况，加之实行竞争性招标投标制度，许多资质低、信誉差的施工企业难以承揽工程，只能以分包工程谋求生存。工程分包按照施工内容可以分为专业分包和劳务分包，按照是否合法可分为合法分包和违法分包，不同分包方式产生不同的法律后果。本文作者对分包的合同效力、法律后果等问题逐一探析。

一、专业分包。

专业分包是总承包人根据合同约定或征得总发包人同意后，将专业工程交由具备法定资质的专业承包企业完成的活动。专业分包合同的有效条件有：

1、总承包合同中有约定或征得总发包人许可;

2、分包工程属于非主体结构工程;

3、分承包企业具有相应资质条件，在其资质等级许可的范围内承揽业务。

根据《专业承包企业资质等级标准》，专业承包企业分为以下60个资质类别：

1、地基与基础工程;

2、土石方工程;

3、建筑装修装饰工程;

4、建筑幕墙工程;

5、预拌商品混凝土;

6、混凝土预制构件;

7、园林古建筑工程;

8、钢结构工程;

9、高耸构筑物工程;

10、电梯安装工程;

11、消防设施工程;

12、建筑防水工程;

13、防腐保温工程;

14、附着升降脚手架;

15、金属门窗工程;

16、预应力工程;

17、起重设备安装工程;

18、机电设备安装工程;

19、爆破与拆除工程;20、建筑智能化工程;

21、环保工程;

22、电信工程;

23、电子工程;

24、桥梁工程;

25、隧道工程;

26、公路路面工程;

27、公路路基工程;

28、公路交通工程;

29、铁路电务工程;30、铁路铺轨架梁工程;

31、铁路电气化工程;

32、机场场道工程;

33、机场空管工程及航站楼弱电系统工程;

34、机场目视助航工程;

35、港口与海岸工程;

36、港口装卸设备安装工程;

37、航道工程;

38、通航建筑工程;

39、通航设备安装工程;40、水上交通管制工程;

41、水工建筑物基础处理工程;

42、水工金属结构制作与安装工程;

43、水利水电机电设备安装工程;

44、河湖整治工程;

45、堤防工程;

46、水工大坝工程;

47、水工隧洞工程;

48、火电设备安装工程;

49、送变电工程;50、核工程;

51、炉窑工程;

52、冶炼机电设备安装工程;

53、化工石油设备管道安装工程;

54、管道工程;

55、无损检测工程;

56、海洋石油工程;

57、城市轨道交通工程;

58、城市及道路照明工程;

59、体育场地设施工程;60、特种专业工程。60类专业承包企业按照其注册资本、收入状况、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件分为不同等级，专业承包企业在资质类别和等级范围内承揽工程。

与转包相比，二者的转让程度不同：转包是承包人将工程全部转让于第三人的行为，属于债的概括转让，为建筑法规所禁止;分包是承包人将部分工程转让于第三人，属于并存的债务转让，有合法与违法之分。承包人将其承包的全部建筑工程肢解后分包，则转化为转包。当分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视为转包。

专业分包合同效力涉及总发包人、总承包人(分包发包人)、分包承包人三方当事人。处理三者关系时应当注意：首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责，建筑工程主体结构的施工必须由总承包人自行完成;其次总承包人对专业分包工程的工程质量和安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理;再次分承包人按照分包合同的约定对总承包人负责，服从总承包人对质量和施工现场安全生产管理;最后分承包人成为并存债务人，和总承包人就分包工程对建设单位承担连带责任。

二、劳务分包。

劳务分包是指总承包人或专业工程承包人(劳务分包发包人)将其施工任务中的劳务作业 根据《建筑业劳务分包企业资质标准》的规定，劳务分包企业分为13个资质类别：

1、木工作业分包企业;

2、砌筑作业分包企业;

3、抹灰作业分包企业;

4、石制作分包企业;

5、油漆作业分包企业;

6、钢筋作业分包企业;

7、混凝土作业分包企业;

8、脚手架搭设作业分包企业;

9、模板作业分包企业;

10、焊接作业分包企业;

11、水暖电安装作业分包企业;

12、钣金工程作业分包企业;

13、架线工程作业分包企业。每种劳务作业的分承包人均有相应的资质等级及作业范围。其中木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭设作业、模板作业和焊接作业六类企业分为两个等级，其他七类企业因作业过于简单不分等级。

与专业分包相同之处有：

1、分承包人必须具有相应资质，在资质等级范围内承揽工程;

2、分承包人必须亲自完成分包工程;

3、分承包人就其施工内容对分发包人负责;

4、必须接受分发包人的质量管理和安全生产管理。区别之处有：

1、专业分包的内容是分步分项工程，计取的是工程款，表现为包工包料;劳务分包的内容是工程中的劳务，计取的是人工费，表现为包工不包料，俗称“清包”。

2、专业分包的分发包人只能是总承包人，涉及三方当事人;劳务分包的分发包人可以是总承包人，也可以是专业工程承包人，可能涉及四方当事人。

3、分包专业工程，除施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可;分包劳务作业无需总承包人同意。

4、专业分承包人不能再次分包，但可以将劳务作业分包，劳务分承包人不能将劳务作业再次分包。

5、专业分承包人和分发包人就专业工程对总发包人承担连带责任，劳务分承包人就劳务作业对分发包人负责，对总发包人不直接承担责任。

三、违法分包。

违法分包是违反法律强制性规定的分包行为，包括

1、将建设工程分包给不具备相应资质条件的施工企业;

2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，总承包将其专业工程交由其他单位完成;

3、总承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;

4、分承包人将其承包的建设工程再分包。违法分包使不具有资质的施工人能够承揽工程，留下质量隐患，导致分包行为不规范，市场竞争无序，故为法律所禁止，属于无效合同。

《施工合同司法解释》违法分包合同中的承包人称为实际施工人。违法分包合同涉及到总发包人与总承包人(分发包人)之间的工程承包关系、分发包人和实际施工人之间的工程分包关系、总发包人与实际施工人之间的事实承包关系。处理三方当事人之间的三种法律关系时要注意：首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责，对分包工程的工程质量和安全生产进行管理;其次实际施工人按照分包合同约定对分发包人负责，服从质量管理、现场管理和安全生产管理;再次实际施工人成为并存债务人，和总承包人就分包工程对总发包人承担连带责任;最后实际施工人可直接以总发包人为被告提起工程款诉讼。

与合法分包相比，二者共同适用《施工合同司法解释》确立的工程质量高于合同效力原则。建筑工程经竣工验收合格，请求支付工程价款的，应予支持;经验收不合格，修复后仍然验收不合格，请求支付工程价款的，不予支持。所不同的是，合法分包合同中的分发包人可以收取配合费，而违法分包合同中的分发包人取得的利益被《建筑法》67条定性为非法所得，由建筑行政部门或人民法院收缴。

第二篇：专业分包与劳务分包区别详解

在工程施工管理中，存在两种分包形式，分别为专业工程分包和劳务分包。

专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业，即专业分包工程承包人完成的活动。

劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包企业，即劳务作业承包人完成的活动。

这两者有哪些区别呢，具体来说有以下几点：

1、分包主体的资质不同。专业工程分包持有的是专业承包企业的资质，资质条件共有地基与基础工程等60种;劳务分包人持有的是劳务作业企业资质，资质条件共有木工作业等13种。

2、合同标的的指向不同。专业工程分包合同指向的标的是分部分项的工程，计取的是工程款，其表现形式主要体现为包工包料;劳务分包合同指向的是工程施工的劳务，计取的是人工费，其表现形式为包工不包料，俗称“包清工”。

3、分包条件的限制不同。总承包人对工程分包有一系列的限制，并且必须具备的一个重要条件是事先经发包人的同意;而总包人包括工程分包人的劳务分包则无需事先获得发包人的同意。

4、承担责任的范围不同。专业工程分包，总包要对分包工程实施管理，总、分包双方要对分包的工程以及分包工程的质量缺陷向发包人承担连带责任;而劳务分包条件下，分包人可自行进行管理，并且只对总包或者工程分包人负责，总包和工程分包人对发包人负责，劳务分包人对发包人不直接承担责任。

需要注意的是：在工程承发包领域还存在有一种违法分包行为，违法分包是针对专业工程分包而言的非法行为。

根据国务院《建设工程质量管理条例》第78条第2款规定，违法分包是指下列行为：

(一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;

(二)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;

(三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;

(四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

这是法律对违法分包的四条禁令，违反这四条禁令的分包行为均是非法的无效的行为。

第三篇：劳务分包合同范本

甲方： 乙方：

甲方为了加快建设工程施工进度，补充甲方劳动力的不足，经过对乙方的资质审查，确认乙方具备承担甲方劳务分包工程施工的能力。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定，经甲、乙双方充分协商，本着平等互利、双方自愿的原则，就 工程项目的劳务分包事宜签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称： 工程范围及数量：详见附表 工程地点：

乙方施工安全、质量、进度等达不到合同要求，甲方有权根据乙方完成工作的情况，对工作范围内的项目和数量进行调整，同时，按附表单价相应调整合同总价，乙方承诺不因此提出其它额外补偿(如管理费、临时设施、设备进出场费等)。

第二条 劳务分包方式

在甲方组织、安排和指挥下，乙方提供能够保证工程质量、进度、安全和合同要求的劳务人员及必需的劳动工具和机具设备，遵守和服从甲方的管理及施工规范，实施本合同约定的劳务项目工作，甲方按照乙方所完成的工作任务支付劳务费。

第三条 合同期限

自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间，甲方视施工现场的开工条件以书面形式通知乙方，但除以下情况，竣工日期不延后：

1、因设计变更引起工程量大幅增加工期可适当顺延。

2、因不可抗力(仅指战争、入侵，在工程现场发生非业主亦非甲方责任造成的爆炸、火灾，**、骚乱，地震等。)的因素出现，乙方必须出具书面报告并及时通知甲方，经甲方项目经理确认后，视具体情况工期可适当顺延。

3、因业主原因或甲方上级单位(部门)要求及设计变更引起工程量减少，则工期相应提前，由此造成的风险由乙方承担。

乙方在以上情况发生后1天内，就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后予以现场确认，是否顺延工期，以甲方现场确认意见为准。

因乙方的原因造成工期延误，被建设单位及甲方上级单位处以罚款的均由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

第四条 合同价款

1、承包工程价款按甲、乙双方确定的工作量×综合劳务单价确定(见附表一)，本合同承包价款暂定为人民币： (￥ )元;另外，甲方限额供应的材料总价为 元(见附件二)。

2、因变更设计增减工作项目和数量，或者是由于乙方不满足合同要求，甲方对乙方工作范围内的项目和数量进行调整，均按附件中的综合劳务单价和甲供材料价格，相应增减合同劳务价款和甲方限额供料金额。

3、上述调整时，属于合同内没有的项目，若附表一中有类似项目，参照附表类似单价执行，若附表一中无类似项目，单价由双方另行商定或签订补充合同。

4、综合劳务单价包括(但不仅限于)以下内容：

①乙方发生的劳务人员基本工资，医疗、养老保险、工伤保险、劳动保护费、措施费等与乙方劳务人员有关的所有费用;

②完成本合同约定任务所必需的劳动工具、机械、设备费用及与此有关的一切费用;

③除附表中甲供料外，乙方自供材料、工器料具的采购、运输、保管、损耗费;

④乙方发生的管理费、利润及为完成本工作的施工措施费; ⑤除营业税、城建税、教育费附加以外的其他所有税费; ⑥乙方施工发生的安全保障费、劳动保护费、冬雨季施工增加费用、夜间施工增加费用、生产工具使用费、场地清理费等其他直接费;包括乙方生产生活临时设施费、职工差旅费、交通费、通讯费、办公费、保险费、工程保修费、工程排污费、固定资产使用费等现场经费;还包括施工队伍及机械设备材料转移费、业务招待费、利润等除合同明确由甲方承担以外的乙方发生的一切费用;

5、综合劳务单价不因施工方案及技术措施的改变而调整。

6、乙方已充分考虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素，因气候或技术间歇等非双方原因，承诺综合劳务单价一次性包干，不作任何调整。

第五条 变更设计

1、甲方负责向建设单位、设计单位和监理单位申报审批变更设计，乙方如确需进行变更设计，应及时向甲方提交书面资料。

2、甲方下达的变更设计乙方必须无条件执行，否则视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。

3、乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。

第六条 履约担保

1、为了全面履行合同，乙方愿意以现金合同价的4%或5%请根据合同价计算元向甲方提供履约担保，并在合同签订前，将履约保证金

交甲方财务并办理相关手续，履约保证金在合同期(或施工期)内不计利息。

2、项目完工结算并订立《清算协议》后，若乙方未出现违反合同约定的行为，甲方将履约保证金退还乙方。

第七条 验工计量

1、中间计量以附表一工程范围、数量、承包单价为依据，按乙方当月完成且经甲方验收合格的工程项目数量及附表劳务单价包含工作内容说明及计量规则计算;因设计变更增加的合同外数量必须以双方签认的工程联系单为依据计量;现场施工员签认任何工程数量视为无效，不予计量;必须由工区或项目队技术主管出具、工区长或项目队长签认，经项目部工程部长、合同部长及总工程师签认并报项目经理审核后方可计量。

2、乙方应在每月20日将完成的工程量报甲方，甲方接到报告后10天内组织相关部门进行核实确认，乙方为验工计量提供便利条件并派人参加。若乙方不参加计量，甲方计量结果视为有效，可作为本月劳务价款支付的依据。

3、以下情况甲方不予计量：工程质量不符合合同约定或规范要求的项目;由于乙方原因造成返工的工程量;因乙方原因超出施工图范围增加的工程量;乙方不按甲方技术交底要求施工的工程量。

4、乙方未按时向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合要求且未做整改的，甲方可延长至次月计量。

5、中间计量并不免除乙方应承担的工程质量责任，也不表示乙方施工的工程数量符合设计要求。如果在日后检查或验收中，发现存在质量缺陷或偷工减料情况，甲方有权将已经计量的部分予以扣除。

6、验工计价表由验工审批单、验工报表、验工计算单及其相关附件组成。验工计价只有经甲方项目经理签字后方为有效。

第八条 合同价款支付与结算

1、本项目不预付劳务价款，劳务价款的支付一律通过银行转帐支付，不支付现金。

2、进度款根据乙方施工进度按月计量，双方相互间发生的费用往来，在当月计量价款中抵扣，原则上甲方根据建设单位的资金支付情况向乙方支付劳务价款，中间支付甲方按应支付乙方劳务价款的85%支付。

3、工程竣工并具备验收条件，经建设单位和甲方验收合格后，甲、乙双方应及时办理劳务价款结算，订立《清算协议》。

4、清算协议至少包括以下内容：乙方完成的全部工作项目和内容;乙方预留工程质量保证金额;乙方应得的劳务价款;甲方支付的劳务款(包括应当支付、已经支付和尚未支付)及应当扣除的其他款项;结清双方债权债务措施和期限以及应当约定的其它内容。

第九条 双方权利与义务

一、双方驻工地代表

甲方代表：姓名： 职务： 乙方代表：姓名： 职务：

乙方驻工地代表不得擅离岗位，必须保证每月有25天在工地，如遇特殊情况，需提前书面向甲方项目经理请假，并在规定时间内返回，否则视乙方违约，乙方应按2000元/天向甲方支付违约金。

二、甲方权利与义务

1、负责工程控制测量、技术交底，组织图纸会审，统一安排交工验收。

2、审核批复乙方的施工方案及验工计价，按合同约定支付乙方劳动报酬。

3、审核劳务人员工作技能和岗位证书及其他劳务手续。

4、提供图纸或技术交底资料，按照用料限额供应施工所需的合同约定的材料。

5、指定技术人员和现场管理人员对施工质量、环境保护、职业健康安全进行全面、全过程管理及控制。

三、乙方权利与义务

1、按照合同约定、工期和甲方施工计划要求，提供能够保证工程建设需要的具有专业技能的劳务人员及机械设备器具。

2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，服从甲方技术人员或现场负责人的统一管理，严格按照设计图纸或甲方技术交底资料、施工规范、有关技术要求及施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

3、加强对其施工人员安全生产教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。接受业主、监理、甲方的监督，遵守有关部门对安全施工、文明施工、及施工现场交通和环境保护等管理规定。

4、按照甲方要求，编制或配合编制施工方案、施工计划或其它技术资料，按时提交完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及罚款。

6、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱及有关规定造成的损失及各种罚款;承担因未严格履行合同所规定的义务而造成的工程、财产损失和人员伤害的全部责任及所发生的全部费用。

7、按照《中华人民共和国劳动合同法》及时支付劳务工工资及相关费用。

第十条 施工用电、水、地及临时设施(项目可根据实际情况调整)

1、甲方负责架设主干高压电力线至 ，并安装壹台变压器、壹个配电柜(具体位置由甲方现场确定)，从配电柜到施工点的低压电力线路及附属设施由乙方负责并承担费用。

2、施工和生活等用电由乙方承担，甲方根据当地供电部门收取的电费和供电贴费(含损耗)从乙方验工计价款中扣除。

3、在高压电力线路未接通前，或因地方电力供应不足时，乙方应自备发电机施工并承担其费用，劳务分包单价中包含此因素，乙方不得因此要求调价。

4、施工用水及管道的铺设由乙方负责并承担费用。

5、在合同工期范围内，甲方负责规划内的临时设施(仅限于搅拌场、堆料场、施工便道、临时房屋、火工品库房)在合同工期范围内的租用地和地表附着物补偿费用，并办理相关手续。临时用地实施方案、标准、数量由甲方统一规划核定。

6、乙方负责修建生产生活临时设施，承担相关费用。

7、乙方负责主干便道的维护及主干便道至各工点的引入便道新建、改建、扩建和使用维护，并承担其费用。

第十一条 材料、机械设备供应

1、本工程所需构成工程主体的材料(钢筋、混凝土、外加剂、火供品等，详见附表二)，由甲方负责采购供应，乙方不得自行采购。

2、甲方根据乙方完成劳务项目的工作量和附表中的材料限额消耗指标，分别计算出甲供材料的限额用量，乙方实际领取并使用甲方材料数量在限额用量范围内，甲方按附表中的供应价计算乙方节约材料费，即(限额用量-实际领用量)×供应价，当节约的材料在合理范围内(节约额不超过甲方限额供应的2%)且未出现偷工减料的情况，可将节约金额的80%奖励给乙方，超过合理范围，不予奖励。当乙方承包工程甲供材料消耗量超过甲方限额供应材料数量时，超过部分，甲方按市场价计算乙方超耗材料费，即(实际领用量-限额用

量)×市场价×1.2(即加收20%的管理费)，超耗部分在乙方劳务价款中扣除。供应价在施工期间不予调整。(材料节约奖励条款在有些合同(如隧道合同、路基附属合同等)中根据具体情况调整)

3、每月25日前，乙方应向甲方提交下月甲供材料用料计划，实际需要甲供料时，乙方应提前通知甲方物资部门。

4、乙方验收甲供材料后，负责妥善贮存保管并承担其费用，材料标识及仓储堆码必须按甲方要求办理，发生丢失、被盗及坏损，由乙方承担相应责任及损失。

5、除以上甲供材料外，其余材料由乙方自行购置或配置，其费用全部包括在综合单价内;乙方必须保证自购材料的质量，并出具质量合格证明资料(原件)，并负责工程材料的检验与试验(含业主、监理单位及相关管理部门要求的相关材料，按规定送检)提供检验试验报告，其费用已包含在综合劳务单价中。

6、本工程所有机械及工器料具、设备等由乙方负责提供，投入的主要机械、料具见附表三。如乙方使用甲方设备及工器料具等，可与甲方相关部门签订使用协议，甲方按使用协议结算租赁费用从乙方劳务价款中扣除。

7、甲方供应材料的供应地点为甲方工地料库，由甲方工地料库运往各施工工点的运输费、装卸车费用均由乙方承担(若采用商品砼，则由甲方供应至施工现场)。工点之间材料调拨发生的运输装卸车费用原则上由接受方承担。

第十二条 施工进度

1、乙方必须根据本合同工期和进度安排要求，编制详细的实施性施工组织设计和详细的施工计划，经甲方批准后施工，确保工程按期完工。

2、节点工期安排： 项目，在 年 月 日前完成; 项目，在 年 月 日前完成。

3、当乙方不能满足上述施工进度时，甲方可以增加其他施工队伍进场施工，并重新划分乙方施工范围、工程项目和数量，乙方不得对此安排有任何异议，也不得提出任何费用补偿，并承担因增加施工队伍给甲方造成的损失。

4、如果乙方施工进度严重滞后，影响甲方整体竣工交验时，甲方有权终止本合同，并没收履约保证金，另行组织队伍进场施工，由此增加的一切费用均由乙方承担。

第十三条 质量保证

1、本建设项目的质量目标为分部分项工程合格率100%，优良率96%以上，其质量必须满足甲方创省(或部)优标准。

2、甲方应根据设计文件的要求编制实施性施工组织设计，在施工过程中根据施工规范和施组要求对工程的安全、质量、进度进行管理监督。

3、乙方应当按照国家标准、甲方技术交底资料、技术规范及设计施工图纸要求，在甲方技术、管理人员统一指挥下，精心组织施工。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

4、乙方应接受并配合甲方的质量管理、监督检查，认真解决检查中甲方提出的问题。隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后在隐蔽前通知甲方检查，经甲方验收合格并经监理工程师签字认可后，方可进行隐蔽和继续施工。

5、乙方不按照设计文件和施工规范组织施工或偷工减料或不服从甲方管理、不听从甲方指挥造成工程质量瑕疵的，由乙方负责返工修理、重作或采取补救措施，并承担由此而发生的全部费用。若因此而延误工期则应承担相应的违约责任并赔偿甲方的全部损失。

6、对于因乙方没按规范施工，质量不符合要求，需要整改或返工处理的项目，甲方有权发出整改或返工通知书，乙方应按照通知书要求立即进行整改或返工，其费用由乙方承担，拒不履行返工整改或

整改后仍达不到要求的，甲方有权终止合同并要求乙方退场，乙方承担赔偿甲方损失，乙方退场损失自负。

第十四条 职业健康安全

1、乙方服从甲方的职业健康安全体系;

2、乙方应当制定并实施有效的保障职业健康安全的管理方案，以辨识、消除和控制与作业相关的工伤、疾病、事件和风险，确保劳务人员在作业过程中的安全，避免伤亡事故的发生;

3、甲方对乙方担负的劳务项目要进行安全交底，提出安全要求，并进行监督检查;

4、乙方应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，建立完备的安全生产制度，严格按照安全标准、操作规程组织施工，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患;

5、乙方应对劳务人员进行经常性的安全教育，并对他们的安全负责。因非不可抗力原因导致的安全事故，由乙方自行承担相应责任和发生的全部费用;

6、甲方有权对乙方的施工安全措施进行监督、检查，乙方必须接受并执行甲方及甲方上级的施工安全管理规定，及据此作出的安全违规处罚决定。拒不履行或整改后仍达不到要求的，甲方有权终止合同并要求乙方退场，其损失乙方自负。

7、乙方不采取安全防护措施或安全防护措施不力而造成安全事故，其责任和损失费用由乙方承担，安全防护费、安全事故处理费等已包含在劳务单价内;

第十五条 环境及文物保护

1、乙方在施工过程中，应认真遵守国家有关环境保护和文物保护的规定, 积极采取必要的防范措施，保护现场环境和文物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境的污染及文物的破坏，一旦发生前

述情况，后果由乙方负责;

2、乙方在施工中取弃土、钻孔、排污等应按设计文件、甲方与当地环保部门签订的有关合同和要求进行处理，乙方不得自行变更。如确需变更，乙方必须先通知甲方，由甲方与当地环保部门协商，并按协商意见处理;

3、乙方在施工中发现文物和有考古价值的地质研究物品时，应采取妥善的保护措施，及时通知甲方，由甲方通知有关部门处理。由此引起的延误工期，由甲乙双方协商解决。

第十六条 竣工验收及工程保修

1、工程完工后，乙方必须提前10天向甲方提交验收报告。

2、工程完工后至业主验收前，乙方应自行做好已完工程的保管和维护，并承担相关费用。

3、本工程保修期自全线交付运营之日起计算，保修期2年。

4、保修期内若出现质量问题，乙方应组织人员及时返修，若未能及时组织返修，则甲方将另组织人员返修，并从质量保证金中扣除相应费用，返修费超过质保金部分视为乙方欠甲方的债务。

5、保修期结束30天内，乙方可提交返还质量保证金报告，但必须在建设单位返还甲方质量保证金之后30天内，甲方对乙方进行质量保证金结算，建设单位扣除保证金部分由乙方承担。

第十七条 合同变更、解除

一、具有下列情形之一的，甲方或乙方可以变更或解除本合同：

1、经双方协商一致同意变更或解除合同的;

2、因不可抗力情况的发生致使合同目的不能实现的;

3、一方违反合同约定使合同无法履行的。

二、有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、乙方不能满足工程施工要求，甲方通知限期整改仍未能达到要求或拒不整改的;

2、乙方及其人员私自窃取、挪用甲方的材料、机具等，经处理后仍未杜绝的;

3、乙方偷工减料或违规操作或不服甲方管理造成工程质量及重大人身安全事故的。

第十八条 违约责任

1、乙方提供的企业法人营业执照、资质证书、法人授权委托书、法定代表人身份证明以及加盖在上述证明材料上的印章，必须真实可靠，且具备独立法人资格，且乙方不得将本工程进行分包、转包或劳务肢解转(分)包，否则，甲方有权终止合同，乙方承担违约责任。情节严重的移交司法机关处理。

2、合同签订后，如甲方发现乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场，甲方有权终止合同，乙方承担(根据具体情况填写)万元的违约责任。

3、乙方的工程质量、进度、安全以及施工管理的各个方面达不到甲方要求，限期内又不能改进时，乙方承担违约责任。如发现质量问题，乙方除无偿返工外还应向甲方支付(根据具体情况填写)万元的违约金;若乙方进度缓慢，不能保证合同工期的实现，属乙方违约，甲方有权要求乙方支付(根据具体情况填写)万元违约金，也有权终止合同。终止合同后对扣留的质量保证金和履约保证金不再支付，该款项作为甲方继续组织施工的赶工损失补偿。

4、如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，乙方承担(根据具体情况填写)万元/次的违约责任。情节特别严重的除承担违约责任外，甲方有权解除合同并将乙方清退出场。

5、合同履行中如甲方违约，甲方承担违约责任。 第十九条 争议解决

1、合同执行过程中，如发生争议，双方应本着诚实信用和公平

合理的原则及时协商、调解解决。协商、调解不成的，双方一致同意在 诉讼解决

2、争议发生后，除非一方违约导致合同确已无法履行，或调解要求停止施工，且为双方所接受，否则，双方都应继续履行合同。

第二十条 保险

1、乙方必须为其劳务人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内的其他自有人员生命财产和机具设备办理保险，为劳务人员依法办理工伤、医疗、养老保险，并支付保险费用。

2、乙方已认可，甲方支付的劳务价款中已经包含了各项保险费用。因乙方未依据法律法规规定和本合同约定办理保险，导致行政处罚和劳务人员索赔，所有责任由乙方承担。

第二十一条 其他

1、如果乙方未按时足额发放劳务人员工资，甲方有权在未付劳务费中直接向劳务人员支付工资。

2、乙方及其劳务人员在当地所欠债务由乙方偿还，否则甲方可凭债权人持有乙方签字的单据，在未付劳务价款中直接向债权人支付，乙方退场时，应向甲方出具与工程所在地无各种纠纷的证明，方可进行末次清算。

3、乙方不得盗用或冒用甲方名义对外从事民事行为，否则乙方承担给甲方造成的一切损失。

4、本合同经双方签字盖章，且履约保证金到达甲方帐户之日起生效，除质量保修条款外，至乙方完成工程并验收合格、甲方支付完毕劳务价款后自行终止。

5、合同未尽事宜，甲、乙双方可根据具体情况和相关法律、法规共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

6、本合同不作为乙方在外面采购及其他一切经济活动的依据。

7、本合同正本二份，双方各持一份，甲方副本三份。正副本具

有同等法律效力。

附表一：劳务工程量清单

附表二：甲方限额供应材料计算表及材料清单 附表三：乙方负责提供的机械设备及工器料具表

甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 地址： 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 开户银行： 帐号： 合同订立日期： ××年 ××月

地址：

法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)开户银行： 帐号：

××日

第四篇：劳务分包合同范本内容

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。小编整理的劳务分包合同范本，供参考!

劳务承包合同范本

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：______________

工程地点：______________

第二条 工程承包范围

___________________________________

第三条 工程工期

1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;

2.主要节点工期：___________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

第五条 组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投标文件;

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条 标准规范

本合同适用标准规范：____________________________

第七条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第九条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第十一条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十二条 结算办法及付款方式

1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

第十三条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

第十四条 工程保修

1.保修范围、期限：______________

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十五条 保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十六条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十七条 合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)

第十八条 不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十九条

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第二十一条 合同份数

本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。

第二十二条 补充条款__________________________________________

第二十三条 合同生效

本合同双方约定_______后生效。

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

甲方(盖章)______________

乙方(盖章)______________

工程劳务分包合同范本

发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部

承包方(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx

2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程

二、承包方式、取费标准：

1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。

2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。

3、合同单价

(1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。

(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

(3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.(4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

(5)以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。

5、工作内容：

a. 测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。

b. 场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

三、双方责任

(一)甲方

1、甲方驻工地代表： xxxxxxxxxxxxx

2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。

3、甲方负责提供塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

5、及时组织钢管和扣件材料进场，负责搭设安全设施，指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。

6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额部分按市场价直接在工程款内扣除。

7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

(二)乙方

1、乙方驻工地现场代表： (乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天)

2、乙方必须持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书)，并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施，由责任方承担自身安全防护措施。

6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方进场人员自带生活费。

9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。

四、工期、质量、成品保护、安全文明施工

1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划施工，按甲方计划材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者，按每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000-10000元/天罚款。

2、质量：该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。

3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200～XX元的罚款。

5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。

6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

五、工程结算与支付

1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

2、人工费支付：

乙方施工的分项工程按节点付款，基础平±0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %，主体封顶支付总价款的 85 %，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%.若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。

六、其他

1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，第二次打架罚款10000元或退场，，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。

4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8：2，即10000㎡的新模板，否则，甲方有权根据实际情况罚款5000～10000元(从履约金内扣除)，且单价下浮10%.6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元～XX元。

7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200～1000的罚款，从工程结算中直接扣除。

8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100～1000元。

9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。

10、因乙方原因出现爆模，乙方除及时按技术规范处理外，甲方视具体情况对乙方罚款100～5000元。

11、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。

八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

现场负责人： 现场负责人：

年 月 日 年 月 日

第五篇：劳务工程分包合同范本

劳务分包合同

发包单位：××公司

(以下简称甲方)

承包人：

(以下简称乙方)

甲方委托乙方承担

劳务包工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。

一、承包内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：

二、工程价款

1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为

万元整，竣工后据实结算。

2、合同价款涵盖内容为：

(1)

(2)

(3)

三、施工工期

1、本工程计开工时间

年

月

日。

2、本工程预计完工时间

年

月

日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交付违约金人民

元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

四、工程支付

余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

五、工程质量

1、质量必须符合工程要求;

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。

六、甲方责任

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。

2、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。

3、按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关施工技术规范进行施工。

2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。

3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。

4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。

5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。

6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。

8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。

9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。

10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

八、材料的供应

1、工程所需的

由甲方进行采购。

2、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

九、工程质量检查验收

1、施工质量等级验收评定执行当地政府部门的有关规定，未达到甲方要求的施工质量或因乙方施工原因、后期养护问题造成的不利结果由乙方承担。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

十、违约

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。

3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向当地仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。

十二、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。

甲方：

乙方：

法人代表：(或委托人)

法人代表：(或委托人)

年

月

日