第一篇：劳务分包合同试行
武汉市建设工程专业分包和劳务分包管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条为维护本市建筑市场秩序，加强对工程建设活动的监督管理，防止违法分包和层层转包;规范建设工程专业分包和劳务分包行为，保证工程质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》
等法律、法规，结合我市实际;制定本办法。
关联法规：
第二条凡在本市行政区域内进行建设工程专业分包和劳务分包的总承包建筑企业(下称总承包企业)和分包建筑企业(下称分包企业)，必须遵守本办法。
第三条本办法所称分包，是指总承包企业将已承包的工程项目中非主体工程，依法分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质的其他建筑业企业的行为。其中，总承包企业将专业工程施工发包给具备专业工程施工资质等级的企业，为专业分包，包括地基与基础工程、建筑装饰装修、建筑幕墙、空调系统、线路、管道、钢结构工程、建筑智能化工程等;总承包或专业承包企业将劳务作业发包给具有劳务分包资质的企
业，为劳务分包。
第四条总承包企业和分包企业必须具有法人资格，具备履行合同、承担民事责任
的能力。并取得建设行政主管部门核发的相应资质证书。
第五条本市对分包活动实行依法监督、统一管理。
第六条武汉市建设委员会(下称市建委)是本市建设工程专业分包与劳务分包管理的行政主管部门，其委托的市建设工程招标投标管理办公室(下称市招标办)和市建
筑市场管理站(下称市市场站)，负责具体的日常监督管理工作。
市招标办监管的内容是：
(一)对按规定可直接分包的工程进行核准;
(二)对按规定实行招标分包工程的招标投标活动实施监督管理;
(三)办理分包合同备案。
市市场站监管的内容是：
(一)核发《专业分包劳务分包施工核准书》;
(二)对分包合同履行情况进行监督检查;
(三)对违法分包、转包及规避招标分包等违法违规行为进行查处。
市建设工程交易中心(下称市交易中心)对分包交易活动提供场所、信息服务。
第二章 分包原则和具体要求
第七条在建设工程施工分包中，总承包企业和分包企业必须遵循公开、公平、公正
和平等互利、协商一致的原则。
第八条总承包企业对单项分包合同额在50万元以上(含50万元)的工程，必须通过招标确定分包企业。其中单项分包合同额在20O万元以上(含ZOO万元)的工
程，必须进入市交易中心进行交易。
第九条总承包企业需对其承建工程项目中部分专业工程和劳务作业进行分包的，必
须在总承包合同中约定，或经建设单位书面认可。
总承包企业不得将同一工程肢解为若干限额以下直接分包。
建设单位不得直接指定分包企业。
第十条建筑工程主体结构施工必须由总承包企业自行完成。
第十一条分包企业除可在承担的专业施工中使用部分劳务外;不得将其承包的工程
再分包。
第十二条提倡总承包企业与分包企业建立长期稳定的合作关系。
第十三条建设单位认为分包企业具有下列明显不适当行为之一的，可要求总承包企
业予以更换，总承包企业如无正当理由，不得拒绝。
(一)弄虚作假，骗取承揽工程的;
(二)不具备与工程建设项目相符的施工能力，经多次督促整改仍无改观的;
(三)在工程建设中发生重大质量事故或安全事故的;
(四)有严重违法、违纪行为的。
第十四条分包工程造价，依据国家和省、市有关造价管理规定确定，但所确定的工程造价不得低于分包企业完成任务所需的成本价。通过招标发包的分包工程，中标价
即为合同价。
第三章 总、分包企业的权利和义务
第十五条总承包企业和分包企业必须严格执行国家工程建设强制性标准和专业技术
规范，自觉接受建设行政主管部门的监督管理。
第十六条总承包企业按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带
责任。
第十七条总承包企业的权利和义务：
(一)对施工现场的组织协调工作负总责，对分包企业的安全文明施工和工程建设
质量进行监督管理;
(二)负责对分包企业的业绩、市场行为进行考核和评定，为有关部门提供管理依
据;
(三)严格履行分包合同，按合同约定及时提供施工条件和结算分包工程款;
(四)对违反分包合同、不能保证施工质量和施工安全的分包企业有权依法解除合
同。
第十八条分包企业的权利和义务：
(一)有权参与所有符合条件的分包项目的投标;
(二)严格履行分包合同，按合同约定对总承包企业负责;
(三)服从总承包企业的施工现场组织协调，接受总承包企业对工程质量、安全文明施工现场的监督管理，认真做好施工现场安全生产、消防和其它工作，搞好文明施
工;
(四)搞好企业内部管理，保证正常施工秩序。
第十九条当事人对分包合同中的有关合同条款、施工责任等方面发生争议，应通过协商或通过相关部门调解解决，也可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四章 分包工作程序
第二十条总承包企业承接建设工程项目后，专业工程、劳务作业需要分包，应向市招标办提出书面申请。书面申请中应载明拟分包项目的内容、范围、数量以及发包方式、招标方式等，经核准后方可实施。提出书面申请时，应出具经主管部门备案的总承包合同及中标通知书;总承包合同中对分包未约定的，应提供建设单位同意分包的
书面意见。
第二十一条按规定可直接发包的分包工程，按下列程序进行：
(一)总承包企业按第二十条规定提出直接分包的申请，报市招标办备案;
(二)总承包企业与分包企业签订分包施工合同。分包合同须使用建设部颁布的建
设工程分包合同示范文本;
(三)总承包企业与分包企业持分包合同和分包企业资质证书副本原件及复印件到
市招标办办理《建设工程施工分包联系单》;
(四)分包企业持《建设工程施工分包联系单》、经备案的分包合同、在汉《注册登记证》和汉办(设有驻汉办事处的)登记证明以及《流动人口婚育证明》到市市场站
办理《专业分包劳务分包施工核准书》。
第二十二条按规定必须通过招标发包的分包工程，按下达程序进行：
(一)总承包企业对投标企业进行资格预审;
(二)总承包企业编制招标文件，制定评标、定标办法;
(三)总承包企业组织招标、评标、定标活动;
(四)总承包企业向市招标办提交招投标情况书面报告;
(五)总承包企业与中标企业签订分包合同，送市招标办备案后，由市招标办签发
《建设工程施工分包联系单》;
(六)分包企业持中标通知书、《建设工程施工分包联系单》、经备案的分包合同、在汉《注册登记证》和汉办(设有驻汉办事处的)登记证明以及《流动人口婚育证明》
到市市场站办理《专业分包劳务分包施工核准书》。
第五章 附 则
第二十三条按规定必须进入市交易中心招标发包的分包工程，其招标评标定标活动参照《武汉市建设工程项目招标评标定标暂行规定》(武建招办字[2001〕18号)
执行。
第二十四条总承包企业或分包企业在建设工程承发包交易活动中，有违反本暂行办
法规定的，由市建委或其委托的执法机构依法进行查处。
第二十五条专业承包企业对所承包的工程进行劳务分包，参照本办法执行。
第二十六条本办法由市建委负责解释。
第二篇：劳务分包合同
(BF―2009―0208)
合同编号：GFF2018015000-FL-004
北京市房屋建筑和市政基础设施工程
劳务分包合同
二○一八年七月
- 12
建筑面积：
4、合同价款总额 元(人民币)，
大写 元。
5、分包工作期限
总工期152日历天， 2018 年 7 月 28 日开工(具体开工日期以甲方通知为准)至 2018年12月27日(以甲方施工进度要求为准)。
工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准;且具体执行满足甲方总体施工计划，满足甲方与业主工期要求，具体情况以甲方通知为准。
6、劳务作业人数： 30 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同;
(2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
- 34
第二部分 通用条款
9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之
- 56
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
- 78
费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：
16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据)，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; 16.1.2增减合同中约定的工程量;
- 910
20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。 20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
- 1112
第三部分 专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
22.1发包人中标建造师(项目经理)为 ，职务： 项目经理 ，工程建造师(项目经理)证书号 。身份证号码： 。委托权限： 现场管理 。发包人也可委托
周代杰 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务： 施工队长 ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： 现场施工管理 ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 现场劳务管理 ;承包人现场劳动力管理员 敬君萍 ，上岗证号 ，职责为现场劳务管理 。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： 经理，联系电话： ，在京住址： 北京市 ，
家庭住址： 。
23、图纸：
发包人应在劳务分包工作开工 7 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 0 套。
24、材料：
24.1承包人应在接到图纸后 7 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;
- 1314
(6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。 (7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;
(8)本合同9.10、10.15所列事项; (9)双方约定的其它情况。
28、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第 (1) 种方式计算： (1)固定合同价款; (2)工种工日单价; (3)综合工日单价; (4)建筑面积综合单价。
28.2分包合同价款包含以下内容：机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等(包括但不限于)。
28.3分包合同价格风险幅度范围为 / ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 / ，调整依据为 / ，调整程序为 / 。
28.4本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。
28.5采用第(1)种方式计价的，
合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所
- 1516
22
22
2
2
22
2
9、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：
29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下 电汇 方式结算支付分包合同价款：
29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
29.1.2发包人每月 25 日支付 30万 元分包合同价款。 29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。
30、违约责任： 30.1发包人违约责任：
30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 5000 元。
30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 3000 元。
30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向
- 1718
30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。
30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起 一个计量周期 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人：姓名 周代杰 身份证号： 513021197405232915 姓名 / 身份证号：
姓名 / 身份证号：
承包人：姓名 徐汝见 身份证号： 342123197301261813 姓名 / 身份证号： / 姓名 / 身份证号： /
31、特别约定：
31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。
31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日 起 5 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行
- 1920
34、补充条款：
35、附件： 附件一：保证书
附件二：
附件三：
/
21
保证书
中标建造师(项目经理)
本人 是 项目发包人中标建造师(项目经理)。 本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。
中标建造师(项目经理)：
时间：
- 2223
第三篇：劳务分包合同
甲方：四川航利泰格建设有限责任公司 乙方：四川资阳市天宇劳务公司
甲方将
工程的劳务承包给乙方。根据《合同法》《建筑法》《劳动法》的有关条款，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成如下条款。
一、工程名称：
工程地址：
二、劳务分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
三、工程承建方式
1、承建方式：实行包人工费、包周转材料(不含施工用电的电缆、配电箱、保护器、开关等)、包机械设备。
2、设计变更或要求增减工程项目按实结算
四、工作承包范围、内容
1、施工图中(散水沟范围内)的工程内容(除土方工程、 防水工程、 门窗工程、栏杆工程、保温工程、涂料工程、楼梯扶手、楼地面)，
2、本工程承包范围外，需乙方配合的，由甲方书面形式指派，乙方收取相应的配合费用，费用由双方协调解决。
五、承包单价 l、本合同价款：采用固定综合单价合同方式确定。
2、本合同结算方式：所有工程量按乙方实际完成的建筑面积为准，建筑面积计算方式：按四川省建筑工程计价定额(SGD-2000)。其中，基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积(该建筑面积的大小以总面积/楼层数量的标准进行计算)。
3、工程造价
1)、按建筑面积 框架--剪力墙结构 元/m
2、多层砖混结构 元/m2计算。
2)、基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积，单价按 元/ m2计算。
3)、承建价款包括人工工资、劳保费用、机械费用、低值易耗品费用。
4)、如需配合其他项目的计时用工，杂工每工日为 元，技术工人每工日 元。
六、价款支付：
按每月乙方完成工程量进行验收收方支付 、工程竣工验收合格后支付到 、竣工结算经甲方审核完毕后支付到 ， 作为质量保证金，质保期为 ，质保期满后 个工作日支付给乙方。
七、质量要求
1、工程质量等级：合格。质量等级按国家验收标准进行评定，达到质检站认定的合格标准;
2、乙方接受任务后，由甲方管理人员向乙方人员进行技术交底，每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的书面认可后，将检查数据存档，并交甲方项目部留存一份;
3、质量必须按施工方案及现场施工技术交底内容作业施工。
八、安全要求
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前，甲方应对乙方的管理、工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工入。员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间，乙方指派、负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将进行经济处罚。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”(即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。
10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”，和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防暴制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪动他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧，规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
3、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。 l
4、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
l
5、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲方应协力进行紧急抢救伤
员、保护现场，并按程序逐级上报。
l
6、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场人员名单和相关证 件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳
定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
九、工期要求
l、开始工作工期： 年 月 日，结束工作日期： 年 月 日。
2、按照甲方编排的总工期、月、旬、周、日施工进度计划按时完 成。
3、如因甲方原因或不可抗力自然灾害造成工期延误其工期相应顺延。
十、文明施工要求
1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。
2、施工现场必须达到工完场地清。
3、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐，生活垃圾必须按指定地点堆放。
4、乙方应自行完善其它标准化文明施工要求的工作。
5、乙方必须加强现场施工保卫工作，进入施工现场的材料，乙方必须派专人守护。如有遗失，乙方承担全部责任。
6、现场内的文明施工，乙方派专人进行打扫(生活区、办公区、厕所及大门外处)。
十一、甲乙双方职责
l、甲方及时提供甲方应该提供的材料(钢材、铁件、施工图、更通知单、会审纪要)。
2、甲方为乙方提供食宿条件，乙方自备生活费。
3、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减 少乙方窝工。
4、甲方项目部组织会议时，乙方负责入必须参加，否则甲方将给予经济处罚。
5、如泵送不能满足施工要求，为满足进度要求，进行人工搅拌的费用由甲方负责。
6、如图纸更改造成与原图纸工程量上的差异，甲方计算乙方其增加量。
7、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)。
9、乙方必须服从甲方项目部安排、调整、管理，否则按拖延工期处罚。
10、乙方应按照安检、质检和相关法规和施工规范施工。
11、乙方应满足整个施工进度计划要求。
12、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
13、乙方的务工证、身份证、计划生育证由乙方解决。
14、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、钢筋工长一起参加质检站的质量检查并作好记录。
15、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场。乙方在进度、质量方面，如达不至到甲方要求，甲方有权对该分项工程进行分割分包，如经整改，仍达不到甲方要求，甲方有权将该班组清退出场。
16、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。
17、乙方严禁招用未满16岁的童工及55岁以上的人员。
18、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定，为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
十二、材料及设备
1、周转材料由乙方自备。
2、乙方提供的材料及设备符合有关质量标准和工艺规范。
3、乙方采用的材料、成品、半成品、设备均按有关要求附有出厂合格证明等资料。
十在、工程量的确认和施工验收
以甲方与建设单位所签订的合同方式为准，具体每层工程量需由项目经理、工长、预算人员确认的为准。
十四、违约
协议双方之任何一方不能全面履行协议条款，均属违约。违约造成的所有责任和经济损失均由违约方承担。
十
五、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
十六、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。
十
七、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
十八、合同期限;本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。
第四篇：劳务分包合同
模板劳务分包合同
甲方：
乙方：(附加身份证复印件) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxx水电站工程模板劳务分包事项协商达成一致，订立本劳务分包合同。
1、工程概况
1.1工程名称：xxxx水电站工程。
1.2工程质量：优良
2、承包方式
包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包胶纸、包超量的铁丝、元钉等辅助材料、包扳手、锤子、尺子等工具用具、包工程保修的方式承包本工程的模板工程施工任务。平面模板综合单价：元/m2 ，曲面模板综合单价：元/m2，承重脚手架综合单价：元/m 。
3、工作内容
3.1模板的制作、安装、拆除(包括脚手架支护、模板拉筋加固、拉筋头割除等)、补缝、刷隔离剂、看护模板、场内运输、整理集中堆放、模板厂地清理保持整洁、模板支立为配合其它班组人员施工、搭自用架子、浇筑砼时看护、每次清理立模后多余材料、并收集拟定地点堆放整齐等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。
3.2各种辅助、配合、保护等工作，包括安装、温控、金结、细部结构等的各种预留孔洞、槽模板的制安、拆除和预埋件含铜片止水、橡胶止水等的安放等所需的全部工作。
3.3周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全梯、安全网、安全防护整改、修复等工作。
4、工程质量
4.1质量目标：确保施工质量达到优良标准，若乙方原因达不到有关验收标准，采取的补救措施，所发生的费用均由乙方承担。
4.2乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。 3
4.3模板的接缝和封口、补缝的处理应达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。
4.4乙方必须施工样板模板工程，并经甲方确认后方可大面积施工;否则，因此发生的损失费用均由乙方承担。
4.5工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量的验收标准;若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用(乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除)，且工期不得顺延。
4.6甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查，不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。
4.9在工程保修期内，乙方应在接到保修通知后立即派人处理，否则甲方可请他人处理，由此而发生的费用由男方在工程保修金或工程结算款中直接扣除。
5、施工工期
5.1乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的周、月进度计划天数和甲方对总进度计划的要求(包括法定的节假日在内)。
5.2如遇春节、农忙、夏季、寒冬等期间，没有保证施工生产的正常进行，没有确保甲方要求的节点工期，带来的损失将在完工结算30%工程款中扣除。
5.3若甲方要求对工程工期顺延或提前，则乙方承包的施工范围内工程工期应相应顺延或提前，乙方必须无条件服从且不得向甲方索赔任何额外的费用。
6、安全生产工作
6.1乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、安全梯、安全网、防护棚等)，对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。
6.3乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等)，确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中。
6.4乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督。
6.5施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按50元/次对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。
6.6甲方统一为乙方办理人身意外伤害保险，乙方承担因其自身原因引发的安全事故70%的经济责任，只要是发生安全事故乙方有责任的处质保金没收的罚款。
7、材料、设备的供应和管理
7.1乙方在施工过程中应按甲方的要求实行限额领料制度。电焊条：1.98kg/100m，铁丝：4.0kg/100m2，铁钉：6.25kg/100m2，如因乙方原因超领，超领的材料按采购价计算的费用均由乙方承担，并在工程结算中直接扣除。
7.2工地范围内各种材料(模板、木方、拉筋、拉筋头、木垫块、钢管、电焊机等)的水平运输及6m以内垂直运输工作由乙方负责，超过6m的垂直运输，甲方提供垂直运输机械，其它乙方负责;工地范围外200m以内的材料、设备运输由乙方自己负责，200m以外的材料、设备运输由甲方提供运输工具，乙方组织运输承担自身的人工费，;施工工程中，必须将木方模板(起钉后)、钢管、扣件按施工现场场区布置要求分类分规格堆放，以符合文明施工的要求，因此而发生费用均已包含在工程的结算单价中。模板须保证复用5次以上，因水浸等非人为因素破坏的不计在复用范围内;扣件若发现收班后未进行清理或弃在非施工区域按5元/个进行处罚。
7.3因乙方施工的质量问题而造成的返工或人为的损坏等而引起材料的损失，其材料费用按市场价计算由乙方承担。
7.4工程施工所用的铅丝、胶带纸等辅料由乙方自理，其费用已包括在工程的结算单价中。
7.5进场甲方提供刨床1套、电钻2把、手电锯2把，施工期间机械的维护、保养、看管等相关一切事务归乙方，工程施工完毕乙方将机械完好交付甲方。焊条、铁丝、铁钉等消耗品限额领料，超领费用由乙方承担;扳手、锤子、钻头、刀片、尺子、扫帚、尺条子、腊线等均由乙方自理，其费用均已包含在工程的结算单价中。
7.6工程的模板体系是钢木拼装(胶合板)，乙方负责做好模板的制作、定位、改制、拆除及扣件、钢管、模板等周转材料的刷油(或隔离剂)保养等工作，其相关的费用已包含在工程的结算单价中。
7.7在施工过程中，因脚手体系、模板体系的转换及模板的改制，因此而发生的费用已包含在工程的结算单价中。
7.8施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。
7.9甲方供应的材料有可能中断或临时的停电、停水、机械发生故障等，乙方应做好人员的安排工作，其相关的一切费用已包含在工程的结算单价中，甲方对乙方一律不予以补贴任何额外的费用。
8、工程结算造价的确定
8.1工程的结算价以工程的图纸模板面积(㎡)×结算综合价格计算。
28.2模板面积的确定：按施工图纸计算，模板与砼的接触面积确定工程的结算模板面积。
8.3工程的合同造价，按本合同规定的条款按实结算。
8.4承包结算价格中，包括(但不限于)工程施工(含工程的设计变更)所必须的人工费、工地范围内各种材料运输的人工费、工具用具费、小型机械费、元钉及铅丝等辅助材料费、配合费、安全文明施工措施费、劳动保护费、车旅费、夜间施工津贴、配合测量放线和高空降效费、各种孔洞、槽的制安拆等所有辅助所需的人工费、进退场费、确保优良工程所需的人工费、管理费、利润、税金(不含建筑营业税)、不可预见费、风险费、乙方人员进(地区)施工所需的办证费等，即工程完工验收前所需的一切费用(注：为模板支立搭的各种附架、桁架、斜撑等都包含在综合单价里面，结算只计承重脚手架费用)。
8.5甲、乙方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中将会遇到与其他单位和工种的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。
9、工程结算办法
9.1、每月甲方的进度产值报表审批下来后，甲方收到业主方进度款后支付给乙方当月模板产值(乙方模板单价乘当月结算模板量)的60%，另30%待XX电站工程验收合格后一次性付清，10%留作质保金，工程1年保质期完后付清。
9.2.甲乙双方结算产值以甲方模板工程量负责人开具的模板结算单数量为准。
11.3若甲方有需要，因此而发生的合同外记日工(需经甲方现场代表签认后方可结算)，结算单价为80元/工日。
9.3经甲方和工程监理验收，经整改后评定为合格工程的，乙方同意按合格的价格下浮10%结算。
9.4未结算时，甲方保证乙方人员的生活费用，平均300元/月•人，结算时扣回支付的生活费。
10、其他事项
10.1由于乙方的劳动力或工程的施工质量、进度、安全、文明施工不能按规范及甲方要求施工等方面的要求，甲方可以随时终止合同的执行。同时甲方可直接与他人另签订劳务合同。
10.2甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款1000元，第二次罚款2000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
10.3由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
10.4未尽事宜，双方友好协商确定。
10.5本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，甲、乙双方代表签字盖章后生效，工程款清，本合同自行失效。
甲方：乙方：
日期：年月期：年月日日日
第五篇：劳务分包合同
甲方：
(以下简称甲方) 乙方：
(以下简称乙方)
甲方
通过竞标取得
工程的总承包权，为切实履行好建设方签订的《建设工程施工合同》，依据《建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就工程劳务分包有关事项协商达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、项目地点：
三、建筑面积：
m2(结算以实际测绘面积为准)。
四、承发包方式：项目的劳务分包(包括该项工程的土建设计施工图所示的人工、机械设备租赁费、周转材料、安全文明施工、临时设施费、管理费、守护费、钢筋上下车费、各工种配合费、竣工验收、
、工期、工程质量、施工安全，全额包干)。
五、 分包单价：该分包工程实行建筑面积平方米包干形式，即：包干价 元/平方米。此分包单价项目详见本合同第四条及安全文明设施费、工程维护等所有工作项目;签订本合同时，乙方提供分包此单价项目组价清单。
乙方所做内容：
乙方不包括所做内容：
六、工程结算依据：竣工结算时，甲方依据建筑面积计算规则和合
1 同约定的建筑面积平方米单价，对乙方进行包干结算。工程竣工结算时，合同约定单价不作调整。如施工中因设计变更或业主要求增加或减少工程量，按照双方签章约定清单计价;如果清单报价与实际工程量有误差甲乙双方各自承担 %的风险，超出 %按照清单报价结算。甲方付款时，乙方必须出具民工工资发放表，乙方不承担工程税费。
七、工程安全、质量及工期要求：工程安全由乙方负责;工程质量必须达到合格以上标准，并对甲方负责;施工工期为 日历天，从 年 月 日起至 年 月 日止，工程竣工验收合格。
八、合同履约保证金：为了保证合同的有效执行，乙方在签订合同时向甲方缴纳工程保证金 元，并作为合同发生效力的前提条件;履约保证金在项目竣工验收合格后一次性无息返还给乙方。
九、付款方式：乙方施工主体工程达到验收条件支付工程承包总价的 %;外墙砖完支付工程承包总价 %;工程竣工初验合格后支付工程承包总价 %;竣工验收合格后支付工程承包总价的 %，剩余部分在双方办理完结算后扣除 %的工程质量保证金，余款在办完结算 个月后一次性支付给乙方。工程保修期满壹年，一个月内甲方一次性将乙方质保金无息支付给乙方;每次工程款支付必须出具工程款拨付申请表(由甲方提供申请表格)。
十、工程验收标准
该工程根据施工图、国家现行工程质量验收规范、操作规范、施工工期要求、设计变更通知、技术核定单和甲方技术交底及方案措施进行施工，并进行阶段验收和竣工验收。
十一、甲乙双方的责任和义务
(一)甲方责任：
1、负责联系设计、质检、监理等相关部门，对分包工程的分部分项工程进行质量验收;
2、负责工程质量监督，组织各种建筑材料。
3、负责建筑物的轴线定位，水准高程控制、相关坐标的测设工作，并甲、乙双方现场交验。
4、负责施工组织设计的编制，施工进度控制计划;分部工程技术控制措施，组织协调各项目组的相邻关系，为该工程创造良好的工作环境;
5、负责协调好周边群众关系，如因周边群众阻碍施工，造成工程停工等损失由甲方负责。
6、组织各方人员进行技术交底(任务、质量、安全、进度、质量保证措施);
7、搞好场内“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整;连续停水、停电超过3天以上工期顺延，但下雨包含在工期内。
8、正确指导施工，及时纠正乙方在施工中的错误，乙方自检、互检合格后通知甲方，尽量避免不必要的损失;
9、对乙方施工中的安全、质量、工期、安全文明施工、材料使用等进行监督;对乙方在施工中的违规行为进行处罚;
10、及时按合同支付乙方工程款;
(二)乙方责任
1、配备足够的专业施工、管理人员、现场负责人及各管理人员名单对该分包工程进行施工、放线，对合同中的分包工程质量、工期、进度和安全文明施工组织落实，并承担全部责任。
2、严格按照设计图纸与设计变更通知进行施工，遵守执行国家现行《施工质量验收标准和规范》，遵守和服从建设方和监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格以上标准。
3、对各班组的安全生产教育严格，提高工人的安全生产意识，每个工人入场前都必须认真学习，遵守《安全生产操作规程》等相关制度，确保无违反安全操作规程，不发生安全事故。负责对违反操作规程和安全生产制度的责任人和职责部门进行处罚，并承担责任。
4、搞好文明施工，遵守现场的文明施工管理制度，搞好建设、监理及其他班组的关系，做到工完场清;
5、各班组长必须坚守在施工现场，严禁脱岗，确保工程质量、进度，保证足够的施工力量;
6、负责工地的安全施工、安全生产设施的搭建，外架搭设达到规范要求;严禁小孩和家属及非工作人员进入施工现场。
7、乙方必须按照国家现行施工规范进行施工，按甲方技术交底内容进行各种工序的施工操作，并派专业施工人员进行各楼层的施工放线和质量安全管理;
8、各分部分项工程必须自检合格，再报请建设单位及相关部门验收，验收合格后方可进行下道工序，否则造成损失由乙方承担;
9、乙方若在施工过程中管理混乱、进度缓慢，达到三次未按时完成甲方要求的时间节点，工程质量不合格，或不听从甲方统一管理，或出现重大质量事故，导致工程不能顺利进行，合同不能全部履行，甲方有权单方解除合同，并由乙方赔偿一切损失，乙方必须在规定时间移交出施工场地;待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算作。
10、落实安全文明施工技术措施，编制临时用电方案和提前7天提供材料使用计划;
11、乙方进场前，必须为所有进场人员购买工伤保险，同时提供购买工伤保险的相关证据交甲方和建设方审验;严禁有伤、残、病、聋、哑和智障人员进场，因建筑行业手工操作多、劳动强度大，故进场人员年龄男工不得超过60岁，女工年龄不得超过50岁，且不得小于18岁;
12、组织工人进行安全学习，对各工班进行安全技术交底，建立健全工人“三级教育卡”。
13、未经甲方授权委托，乙方对外签署的任何合同和协议，均由乙方负责，甲方概不负一切责任。
4 十
二、工程质量、安全文明施工管理
施工过程中，乙方应配备施工所需机械、周转材料和垂直运输设备，确保工程按期顺利完成;
(一)质量管理
1、乙方在开工前应向甲方工程部提交专项施工方案备查，技术措施严格按照进度计划施工;
2、乙方必须严格按照工程施工规范及工程设计文件要求进行工程施工，并确保工程质量满足设计文件要求和施工规范规定，乙方若有违反规范要求进行施工，造成的任何质量问题均由乙方承担全部责任，并赔偿甲方材料损失，对工程质量有争议的，由甲方现场代表和现场监理处理或交工程质量监督站鉴定;
3、检查和返工。乙方在分项工程隐蔽前或进行下步工序施工时，必须经建设方代表、甲方现场工程师、甲方委托的现场监督按照规范和设计要求共同进行验收，合格后方可进行隐蔽或进入下步工序施工，未按规定检查验收的，甲方有权对乙方进行处罚，同时视为该分项工程不合格，并赔偿甲方损失;情节严重者甲方有权单方解除合同，乙方必须在规定时间移交出施工场地;待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。
4、严格按照甲方制定的质量管理办法执行。
(二)安全、文明施工管理
1、定期和不定期的对工人进行安全教育和培训，让每个人都要牢固的树立“我要安全”，而不是“要我安全”的安全意识，落实专人管理;
2、安全文明施工管理：本工程安全管理目标死亡事故为零。如发生伤亡事故，乙方承担 万元以下的责任。在每月安全自检中凡评为不合格的，发给《整改通知书》，通过整改必须达到相关标准。在建设主管部门、建设工程质量监督站、城建监察大队进行综合执法大检查、质量大检查、安全生产文明施工大检查、创卫检查和专项检查工作中，凡甲 5 方因乙方原因受到通报批评，有损公司形象和企业业绩的，甲方每一次对乙方处罚的违约金 元。
4、乙方必须按照《JGJ59-99》安全操作规范搭设外墙围护脚手架，铺设密目网和水平防护，确保施工安全，在施工中乙方应遵守建设工程安全生产相关规定，严格按照安全标准和国家规范组织施工，采取安全防护措施，提高安全生产意识，消除安全隐患，确保安全生产;进场前乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》，杜绝违章指挥和违章作业。
十三、违约、索赔及奖励办法
1、合同中约定有违约处罚的，依约定。
2、甲方违约的具体情况有：不按时提供应由甲方提供的各种建筑材料达 天以上，或超过约定时间 天以上仍未支付合同约定工程款的，均将按银行同期贷款基准利息的3倍计算;如超过约定时间 天仍无故不支付约定工程款，由甲方赔偿乙方因违约造成的经济损失，但不可抗拒的自然灾害除外。
3、乙方违约的具体情况有：因乙方组织劳动力不足、各种机械设备和周转材料不到位、连续两周以上完不成生产任务，或工程质量不能达到合格要求，或因乙方原因造成停工或返工、造成各种建筑材料损失，均属乙方违约，概由乙方向甲方赔偿全部损失，并承担违约责任;
4、乙方违约，由乙方向甲方赔偿各种直接和间接损失，甲方有权单方终止合同;终止合同时，乙方已完成工程量的合格部分，按约定组价清单进行结算，半成品按时 %计价，并限期退场，乙方被甲方责令出场或一方自行终止履行本协议的，必须待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。
5、工期奖惩办法：乙方按照合同工期提前10天，甲方奖励乙方人民币 元/平方米，提前20天甲方奖励乙方人民币 元/平方米;反之，乙方延后10天，甲方处罚乙方人民币 元/平方米，延后20天甲方处罚乙方人民币 元/平方米。
6、乙方必须按月及时足额发放民工工资，否则视为违约，每违约一次，由乙方向甲方支付违约金 元，造成群体事件影响甲方企业形象的，甲方有权单方终止合同，并由乙方赔偿一切损失。
7、该工程严禁再次转包，否则甲方有权单方终止合同。 十
四、争议解决办法
合同执行过程中双方若有争议，双方协商解决，达成一致意见后签订补充协议;若不能达成一致意见，可提请工地所在辖区法院裁决。
十五、本合同未尽事宜，双方协商解决，达成一致后签订补充协议。 十
六、本合同附件：《安全文明施工管理办法》、《工期进度、质量、材料管理办法》、《投标人报价说明》、《价格组成清单》与本合同具有同等法律效力。
十七、本合同一式四份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，工程款结清后自行失效。
甲 方：(章)
乙方：(章)
法定代表人或
法定代表人或
委托代理人签字：
委托代理人签字：
年 月 日
年 月 日