建设工程监理习题

建设工程监理习题（共6篇）

篇1：建设工程监理习题

1.建设工程监理的基本方法：1目标规划2动态控制3组织协调4信息管理5合同管理

2.我国现阶段建设工程监理的特点：1服务对象具有单一性2属于强制推行的制度3具有

监督功能4市场准入的双重控制（双重控制指企业资质和人员资格）

3.工程监理企业经营活动基本准则：守法，诚信，公正，科学

4.监理费的计算方法：1按时计算法2和工资加一定比例的其他费用计算法3 工程造价的百分比计算法4监理成本加固定费用计算法 5固定价格计算法

5.建设工程委托监理合同示范文本由合同，标准条件，专业条件组成6.委托人的权利：1授予监理人权限的权利2对其他合同承包人的选定权3被监理工程重

大事故的决定权4对监理人履行合同的监督控制权

7.监理人的权利：1完成监理业务后获得酬金的权利2获得奖励的权利 3终止合同的权利

8.监理人执行监理业务可以行使的权利：1建设工程有关事项和工程设计的建议权2对实

施项目的质量 工期和费用的监督控制权3进行被监理合同履行中的协调管理权4审核承包人索赔的权利5调解委托人与承包人的合同争议

9.组织设计的原则1集权与分权统一的原则2组织分工协调原则3管理跨度和管理层次相

统一的原则4责，权，利对等原则5才职相称原则6效益原则7组织弹性原则

10.项目总承包管理模式的优缺点：优点1合同管理范围整齐单一，有利于投资管理2业主

与总承包协调工作量小3设计阶段与施工阶段能相互搭接对进度控制有利 缺点1由于合同条款不易准确确定合同管理难度大容易引起较多的合同纠纷2承包方风险大选择总承包单位较为苦难3业主的主动性受限制工程质量标准功能要求不易做到全面准确

11.工程项目建设监理的程序1确定项目总监理工程师，成立项目监理机构2编制工程项目的监理规划和制定监理实施细则3监理工作交底4规范化的开展监理工作5参考验收，签署建设工程监理意见6提交建设工程监理资料和监理工作总结

12.项目监理机构建立步骤1确定项目监理机构目标。2确定监理工作内容与范围3组织结

构设计4制订工作流程

13.建设工程监理规划编制的依据1工程建设方面的法律 法规2政府批准的工程建设文件3

建设工程监理合同4其他工程建设合同5项目业主的正当要求 6工程实施过程输出的有关工程信息7监理大纲

14.建设工程监理规划的基本内容1工程项目概况2监理工作依据3建立工作范围4监理工

作目标5项目监理机构的组织形式6项目监理机构的人员配备计划7项目监理机构人员岗位职责8监理工作程序9监理工作方法及措施10项目经理部资源配置11监理工作管理制

15.施工阶段进度控制主要任务1编制施工总进度计划并控制其执行按期完成整个施工项目

任务2编制单位工程施工进度计划并控制其执行按期完成单位工程的施工任务3编制分部分项工程总进度计划并控制其执行按期完成分部分项工程的施工任务4编制季度月作业计划，并控制其执行，完成规定的目标5协调各单位的关系6预防并处理工期索赔

16.施工阶段质量控制的依据1工程承包合同2设计文件3国家及城府有关部门颁发的有关

质量管理方法的法律 法规性文件4有关的标准 规划 规程或规定

篇2：建设工程监理习题

一、单项选择题 1.承包人在索赔事项发生后的（）d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A.14 B.7 C.28 D.21

2.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。

A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔

C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

D.索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料

3.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A.业主方 B.第三方 C.承包商 D.合同中的一方

4.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。A.地质条件的变化 B.不可抗力 C.工程变更 D.业主风险

5.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（）。

A.单项索赔和综合索赔 B.工期拖延索赔和工程变更索赔 C.工期索赔和费用索赔 D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔

6.（）是索赔处理的最主要依据。

A.合同文件B.工程变更 C.结算资料D.市场价格

7.下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。

A.索赔实际上是一种经济惩罚行为 B.索赔和反索赔具有同时性C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔

D.索赔单指承包人向发包人的索赔

二、多项选择题

1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。

A.合同内索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同外索赔 E.道义索赔

2.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失 B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D.按合同规定的程序提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

3.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。

A.施工中遇到地下文物被迫停工B.施工机械大修，误工3d C.材料供应商延期交货 D.业主要求提前竣工，导致工程成本增加 E.设计图纸错误，造成返工

三、案例题

[案例1]北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOd，并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔

问题：（1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？（2）由此引起的损失费用项目有哪些？（3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？[案例2]某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：（1）简述工程施工索赔的程序。（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

（3）每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？ [案例3]

2某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积20000m，开工日期为2001年6月20日，竣工日期为2003年11月20日。工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到1/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。

承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求，于2002年4月20日进场施工，但是在进场后的2002年6月10日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工，承包商因外墙装修停工，原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。

外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工。

在2002年5月20日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场，要求完工日期为2002年11月20日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中，因施工质量不合格，多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了5个月。

问题：

（1）承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？

（2）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？

（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？ [案例4] 某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。

施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。

在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。

在施工过程中出现下列事件：

1.因业主不能及时提供图纸，使工期延误20d，10人窝工；

2.因施工机械故障，使工期延误l0d，5人窝工；

3.因外部供电故障，使工期延误2d，20人窝工；

4.因下大雨，工期延误3d，20人窝工。

根据双方商定，人工费定额为32元/工日，机械台班费为2000元/台班。

根据上述约定乙方提出工期补偿35d，费用13056元（所有事件窝工费用及机械费用之和）索赔的要求。

问题：

（1）乙方上述要求是否合理？为什么

（2）经工程师认定的索赔工期为多少d？

（3）如果工程师未在收到报告后28d内给予答复意见或确认，工期延长多少d？结算时费用补偿为多少？

[案例5]

某工程在施工过程中发生如下事件：

1.基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。

2.业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工20d.3.在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延10d.在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件，向供货方提出了费用索赔要求。

问题：

（1）施工单位的索赔能否成立？为什么？

（2）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？

（3）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？

[案例6]

某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备，现需新建配套的设备基础，就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同，该合同包括A、月、C三项工作，合同工期260d.业主另将设备安装施工（包括设备安装与调试工作）直接发包给了乙安装公司，规定合同工期为100d.甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计，经业主同意后，开始按下列进度计划施工：

设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤

该工程在实际施工过程中发生了如下事件：

1.基础施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7d.2.B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行返工处理，损失5万元，且使B工作延误15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元。

4.乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5d，损失12万元。

发生以上事件后，甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题：

（1）针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求，请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。

（2）如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期拖延，每延期一天补偿施工单位6000元；由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

（案例7）

甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程，合同工期为350d，开工日期为2003年11月12日，本工程在冬期不停止施工，甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工，措施费为150万元，包干使用，不再增减。在开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。

在实际施工过程中发生了以下事件：

1.在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A，由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖，致使土方开挖拖延开工20d.2.在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室部分比原计划时间推迟30d.经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。

3.乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共200万元。

在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，给予工期顺延、同时给予损失补偿。

问题：

（1）事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长？

（2）在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿？

（3）在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿，希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求？

[案例8] 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（承包商）于2000年3月10日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。

工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日～6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d.问题：（1）该工程采用固定价格合同是否合适？

（2）业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？为什么？

（3）上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其原因。

[案例9]某高层酒店工程，计划开工日期为1999年6月5日，竣工日期为2001年10月20日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90%.工程按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：

1.二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了180d.2.甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了20d.问题：（1）事件1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔？

（2）事件2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？

（3）如果本工程合同工期为300d，甲方批准工期可以延长180d，本工程实际完工工期为多少d？因事件2造成工期延长20d，甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求？

[案例10]发包人与某建筑承包公司于1999年8月签订了一份土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价20.5万元，交工日期是1999年11月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民阻拦，使承包人5台推土机无法进入施工场地，窝工240个台班。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1999

年12月底。工程完工结算时，双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。

问题：（1）请问法院是否会支持承包人的主张？为什么？

（2）简述承包商的索赔要求成立的条件。

[案例11]

某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。

问题：

（1）你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？

（2）一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？

[案例12]

某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。

在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。

问题：

（1）本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔？

（2）发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么？

建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析

一、单项选择题

1.C；2.C；3.D；4.C；5.B；6.A；，7.B

[解析]

7.答案B：

索赔实际上是一种经济补偿行为，而不是经济惩罚行为，所以选项A错误。不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔，承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔，所以选项C错误。从索赔的概念可以看出，索赔指的是合同一方向另一方提出的，不仅仅局限于承包人向发包人的索赔，所以选项D错误。

二、多项选择题

1.A、D、E；2.A、B、D、E；3.A、D、E

三、案例题

[案例1]答：

（1）索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。

索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。

（2）此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用项目主要有：

l0d的人工窝工费；l0d的机械台班窝工费；由于l0d的停工而增加的现场管理费。

（3）索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，一般由以下三部分组成：

1）索赔信。主要是说明索赔事项，列举索赔理由，提出索赔要求。

2）索赔报告。这是索赔材料的正文，其主要内容是事实与理由，即叙述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性，从而最后提出要求补偿的金额及工期。

3）附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。

[案例2]答：

（1）我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下：

1）索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；

2）发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；

3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

（2）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。

事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件3：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。

事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

（3）事件2：索赔工期5d（5月15日～5月19日）事件3：索赔工期3d（5月20日～5月22日）事件4：索赔工期ld（5月23日）共计索赔工期为：5+3+1＝9（d）

[案例3]答：（1）承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔，因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的。

（2）发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款，给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失，故不能对该施工单位进行索赔，而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。

（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。

[案例4]答：

（1）事件1合理，是甲方原因造成的；事件2不合理，是乙方自身原因造成的；事件3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事件4根据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。

（2）工程师认定的索赔工期为25d，事件2工期（10d）延误不予顺延。

（3）工期延长35d，费用为13056元。

[案例5]答：

（1）1）承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。

2）向供货方提出的费用索赔要求成立，因为供货方因自己原因违约。

（2）按索赔当事人分类，索赔可分承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人与供货人之间的索赔；承包人与保险人之r可索赔等。

（3）可以提供的索赔证据有：

1）招标文件、合同文件及附件，其他的各种签约（备忘录、修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；2）来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；3）各种会谈纪要；4）施工进度计划和实际施工进度记录；

5）施工现场的工程文件； 6）工程照片； 7）气候报告； 8）工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；

9）工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录；

10）建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；11）市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料；12）各种会计核算资料；13）国家法律、法令、政策文件。

[案例6]答：

（1）1）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。

2）因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理，故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。

3）机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身的原因造成的，业主不应给予工期和费用补偿。同时，因为C工作不影响乙公司，所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿。

4）由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。

（2）1）甲公司应得到工期补偿为：

事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7d；事件2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿15d；

事件4：因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误，应补偿5d.合计：27d.甲公司应得到费用补偿为：

事件1：7×6000＝4.2万元；事件2：5.0万元；事件4：5×6000＝3.0万元；事件3：扣款5×6000＝3.0万元；合计：9.2万元

2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7d，因月工作延期，乙公司应得到工期补偿15d

乙公司应得到费用补偿为：

事件1：7×6000＝4.2万元；事件2：15×6000＝9.0万元；事件4扣款：5×6000＝3.0万元；合计：4.2+9.0-3.0＝10.2万元

[案例7]答：

（1）不可以。土方开挖拖延开工20d是由于乙方自身的原因造成的，甲方不应给予工期顺延。

（2）甲方应给予乙方工期顺延，同时对所发生的费用应给予补偿。

（3）甲方不应考虑乙方的要求，因为在合同中双方约定冬期施工措施费是包干使用的，合同是签订双方共同遵守的原则文件。

[案例8]答：

（1）因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。

（2）业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认；否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主要求临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。

（3）因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：

1）承包商应对自己就招标文件的解释负责；

2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；

3）作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。

因几种情况的暂时停工提出的工期索赔42d不合理，可以批准的延长工期为37d，原因是：

1）5月20日～5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。

2）6月8日～6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d.3）6月13日～6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的外界障碍，为不可抗力，应延长工期2d.因业主资金紧缺要求停工1个月而提出的工期索赔是合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。

综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d.[案例9]答：（1）可以提出索赔。业主未能按合同约定如期支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工期间发生的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。

（2）不可以提出工期索赔。事件2的发生是由于承包商自身管理不善造成的，不属于业主应承担的责任范围。

（3）本工程实际完工工期为500d（300+180+20）。由于承包商自身原因使工期延误20d，根据索赔及反索赔的成立条件，甲方可以向承包商提出因工期延长所增加的甲方现场管理费的索赔要求。

[案例10]答：（1）支持。因发包人未解决征用土地问题，造成承包人施工时被当地居民阻拦，以致窝工240个台班。也就是发包人未能及时交付场地，造成承包人窝工。根据《合同法》二百八十三条规定，“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，承包人向发包人追讨停、窝工费用，是有事实和法律依据的，应该得到法院的支持。

（2）承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：

1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；2）造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；

3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险； 4）承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。

[案例11]答：1）对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。

对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：

1）对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。

2）对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担，工期顺延。

（2）索赔报告的内容由以下几部分组成：

1）标题。索赔报告的标题应该能够简要准确地概括出索赔的中心内容。

2）事件叙述。主要包括：事件发生的时间、工程部位、发生的原因、影响的范围、承包商当时采取的防止事件扩大的措施、事件持续的时间、承包方已经向发包方报告的次数及日期、最终结束影响的时间、事件处置过程中的有关主要人员办理的有关事项等。

3）索赔的理由。明确指出依据合同条款某条，协议某条，某日会议记录，证明自身是有合理、合法的索赔资格的。

4）经济支出和费用计算。应指明计算依据及计算资料的合理性。如合同中已经规定的计算原则，发包方已经认可的计算资料。除必须明确计算结果的汇总额外，还应在正文后附上详细的计算过程和证明资料。

5）附注及本报告时间。当编写报告人员对某些问题的粗略计算具有商讨性质时，表示有商量余地，应在附注中写明。另外，还要注明提出索赔的时间。

[案例12]答：

（1）不可以。因为劳务公司作为某装饰公司的分包单位，应该按照分包合同的约定对总承包单位（某装饰公司）负责，同时，按合同约定向劳务分包公司支付劳动报酬也是总承包单位的义务，所以劳务公司应该就劳务费问题向该装饰公司提出索赔。

（2）当出现索赔事项时，承包人应在事项发生后的28d内，以书面的索赔通知书形式向工程师（或业主）提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28d内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

（一）某工程项目的施工投标文件中承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定：实际完成工程量超过估计工程量25％以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰。，最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10％；若能提前竣工，每提前1天的奖金按合同总价的10‰计算。事件1：本工程土方工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元／m3。施工按计划进行4个月后，总监理工程师发布设计变更：通知新增土方工程，增加工程量为32万m3。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元／m3。承包单位按计划用4个月完成。事件2：因设计变更等待新图纸延误1个月事件3：由于连续降雨累计1个月 承包单位完成该项目的施工实际用了20个月。

问题：确定应补偿承包单位的土方工作的费用补偿。3.简述工程施工索赔的程序。4．承包商应提供的索赔文件有哪些?5．索赔通知的内容及格式。

解答：1.工程量清单中计划土方为：16(万m3)，新增土方工程量为：32万m3 应按原单价计算的新增工程量为：16X25％=4(万m3)

补偿土方工程款为：4万m3X16元／m3+(32—4)万m3X14元／m3=456万元

补偿承包单位的总费用为：456(万元)2．承包单位投标书中承诺合同工期为13个月，可顺延工期6个月 承包单位应承担超过合同工期的违约责任。

拖延工期赔偿费为：8000万元X0．001／天X30天=240万元，小于最高赔偿限额，最高赔偿限额=8000万元X0．1=800万元．

3答：（1）我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下： 1）索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；（2分）

2）发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；（1分）

3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（1分）

4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（1分）

5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。（1分）

（二）北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOd，并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

问题：（1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？（2）由此引起的损失费用项目有哪些？（3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

（三）某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件： ①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

（2）每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？

篇3：建设工程监理习题

工程制图是高等工科院校一门重要的技术基础课。课程以理论严谨、逻辑性强, 需要丰富的空间想象力和直接的工程背景著称。课程能够系统地训练和培养学生的空间想象能力、空间思维能力、产品图形信息的综合表达能力和读图能力, 是工科大学生四年学习中唯一能对上述工程素质进行系统训练的课程。要学好本课程, 学生需要做大量的习题, 多画图、多读图, 空间想象力缺乏是学习工程制图的最大障碍。由于现在学生较多而且课时相对较少, 已不能满足每个学生的习题解答需要。如何在有限的时间和空间内满足每个学生的个性化的辅导答疑需求, 把其中的难点和重点用形象、直观的手段展示出来, 提高学习的兴趣, 已成为当前制图教学工作者急需解决的重要课题[1]。

1 Blackboard教学管理平台简介

Blackboard教学管理平台 (Blackboard Learning System TM) 是一套专门用于加强网络教学、辅助课堂教学并提供互动、交流的网络教学平台[2,3]。Blackboard在线教学管理系统以课程为中心集成网络“教”“学”的环境, 除具有完善的教学功能外, 更增加了交流、评价等关键环节, 强大的易用性和丰富的功能模块, 使教师可以更加有效地管理课程等, 同时学生也可以轻松学习、快乐交流、热情参与, 不再受空间和时间的限制。目前东北林业大学投入使用的Blackboard教学管理平台主要包括5个功能模块。

(1) 教学内容区模块:该模块是教学平台的核心组成部分, 主要供教师创建和设置课程。导入、导出课程及课程的存档、备份, 发布和管理教学资源以及作业的布置。支持教师根据课程内容和活动定制教学路径, 如先学什么再学什么, 哪些用户学什么等。

(2) 课程工具模块:该模块为课程教学提供了多样化的便捷工具, 支持特定教学活动的多种工具, 如术语表、电子记事本、课程通知、发送电子邮件、讨论板、消息等。

(3) 课程选项模块:主要用于管理课程网站或其主要组成部分, 设置课程的显示界面、课程内容的重复使用以及课程资源的管理操作。

(4) 评价测试模块:“评价”是教与学成果检验最全面、直接的方式。教师通过创建测验试题和作业工具, 配合系统自带的自动评分机制, 方便地进行评分、统计等操作, 还可增加平台外的成绩、生成成绩报告等。支持教师创建包括计算题、判断题、选择题、论述题等多种题型在内的测验和调查等。

(5) 用户管理模块:提供小组工具支持教师创建各种学生成员小组;每个小组都有自己的文件交换区、讨论区、虚拟教室和小组邮件, 每个学生都可属于多个小组。支持教师将论坛嵌入到课程中的任意内容区内, 从而将讨论与学习过程结合起来。教师可以把学生分成不同的小组, 并为各个小组配备合作工具, 确保学习和项目分工可以高效、顺利地进行。

2 工程制图网络三维演示、解答、讨论系统功能设计

目前一些高校已开发了一些针对工程制图习题的网络解答系统, 并且有一部分对外开放, 总体上说工程制图习题答疑系统不但满足了学生的需要, 提高了学习效果, 而且能减少教师的课堂习题讲解时间, 使教师把更多的精力放在课堂上重点难点的讲解上。但现在的习题解答系统普遍存在如下不足:

(1) 部分解答系统只是将习题答案扫描以图片的方式放到网上, 学生看了答案后, 只知其然不知其所以然;

(2) 很多解答系统虽然有三维实体, 但三维实体是静止的, 学生不能从不同的视角动态观察物体;

(3) 师生互动是工程制图答疑成功与否的关键, 系统很少有讨论区, 很少能通过问题讨论区、答疑室、留言板等实现教师与学生、学生与学生之间的协同与交互。

利用最新的计算机三维建模技术、网络技术、多媒体技术开展网络教学系统开发与应用研究是当前教育教学改革的热点问题。针对现在工程制图习题的网络解答系统的缺点和不足, 本课题提出的基于Blackboard平台的工程制图习题三维演示、解答、讨论系统具有资源丰富性和开放性、具有交互性和协作性, 实现了学习者的平等化的优势。本系统的总体结构图如图1所示。

3工程制图网络三维演示、解答、讨论系统展示

模型库、三维展示模块和动画展示模块为学生提供了一个从不同角度观看模型的平台, 也提供了带有交互性的实体模型展示。这种展示不是停留在二维的层面, 也不是仅仅提供不同角度的轴测图, 而是带给学生一个可实时操纵并控制的模型, 他们可以找到自己想要观测的三维立体模型, 把它调整到任意的角度动态观看, 也可以剖视它的内部结构, 如图2为一齿轮减速器的三维爆炸图, 它可以清晰地表达各个零件之间的连接装配关系。对于一些缺乏空间想象能力和立体认知感的学生来说, 这是一种很直观的方式, 相信必将有很多同学从这种操作中获得极大的提高, 同时对工程制图的不同方向的平面图有更深刻和更直观的感受。讨论区、答疑室、留言板等实现教师与学生、学生与学生之间的协同与交互。很多时候学生提出问题之后, 同学们自己就可以在讨论区自己解决, 这样不但减轻了教师的答疑工作, 而且通过同学相互讨论可以明确一些似是而非的概念, 促进了同学之间的相互学习。经过较长时间的积累之后, 会使工程制图教学和习题解答过程更加轻松, 使教师把更多的精力放在课堂上重点难点的讲解上, 形成一个良性循环。

结束语

Blackboard教学管理平台为工程制图习题解答提供了良好的展示平台, 是对传统教学过程与习题解答的加强和补充。基于工程制图课程的性质和特点的分析, 对工程制图网络演示、解答、讨论系统的功能结构进行了设计和实践, 该系统现已对东北林业大学部分专业的学生进行了开放运行, 其演示、解答、讨论效果良好, 学生普遍反映看到三维实体演示后, 茅塞顿开、豁然开朗, 使教与学更富乐趣、更有效率。

参考文献

[1]高红英.工程制图精品课程建设中CAI课件的开发与应用[J].工程图学学报, 2008, (4) :155-159.

[2]罗忠, 郝丽娜, 刘士卿, 等.以Blackboard为平台的机械工程控制基础网络课程建设与实践[J].教学研究, 2010, (33) :51-54.

篇4：动态性物理习题课程资源的建设

针对传统习题课程资源建设中存在的问题和缺陷，必须探索新的习题课程资源建设的策略和途径. 笔者认为，根据预设性习题教学中学生认知暴露出来的问题，对习题课程资源进行动态建设，并通过习题课程资源动态建设和相对应的教学来不断完善学生的认知结构，有利于提高习题教学效益.

笔者认为动态性物理习题课程资源应该具有如下特点：

动态性. 即动态性习题课程资源建设应该能根据学生解答预设性习题以及后续教学中出现的情况作出动态性习题资源构建.

针对性. 动态性习题课程资源则是根据所教学生在解答问题过程中所暴露出来的认知情况编制而成的，因而，具有较强的针对性.

发展性. 动态性习题课程资源则能在预设习题教学的基础上，通过对原有习题的改变来引导学生进行新的探究，训练学生思维素质和能力，从而实现对认知结构的发展性构建的目的.

互补性. 动态性习题课程资源则是在学生自主解答问题、学生间和师生间协作解答过程中由教师和学生共同建设的，具有互补性.

多样性. 动态性习题课程资源是多样的，不仅有问题性资源，而且也包括了学生解答问题的方法性资源，也包括了学生思维素质和思维能力性资源，是问题性、方法性、思维性资源的有机整合，从而使习题课程资源更加丰富多样.

一、 同化性动态习题课程资源建设

在预设习题教学中，虽然学生能领会教师对某个问题的分析讲解，但由于解答问题所需的知识本身比较抽象以及相关知识的干扰和思维定势的影响，学生对相关知识的同化没有得到较好顺应，没有实现预设的教学目标. 针对预设习题教学中暴露出来的问题，教学中可以构建以同化为目标的动态性习题课程资源，学生通过解答同化性动态习题真正实现对相关知识的同化.

【预设问题1】如图1所示，边长为L的正方形线圈的总电阻为R，在磁感应强度为B的匀强磁场中绕ab边以ω的角速度匀速度转动. 试求：线圈从图示位置转过180°角过程中产生的热量？

分析：学生在解答预设问题1时，受知识定势的影响，错误地运用Q＝t、ε=＝＝求解. 针对学生暴露出来的错误解答，传统做法是教师向学生指出求解热量方法是要用电动势有效值，而不能用平均值. 由于平均感应电动势在学生认知中比较强势，虽然教师给出正确的解答，但学生对电动势有效值的同化没有得到顺应，过了一段时间还发生错误. 为此，我们进行如下同化性习题课程资源建设.

【同化性资源1】对于预设问题1，试求线圈从图示位置转动一周时间内线圈中产生的热量.

分析：若Q＝t中ε为平均感应电动势，则会得出转动一周时间内ε=0、Q=0结果. 但事实上线圈在转动一周过程中产生的热量不会为零. 用平均感应电动势求解的结果与事实矛盾，使学生真正感受到原有解答是错误的，打破原有认知的错误性平衡.在此基础上，教师再用等效方法和微元方法从理论上得出正弦交变电的有效值与最大值间的关系ε0=.

【同化性资源2】如图2所示，一个曲线方程y＝0.2 sin10x/3（m）导轨与x轴导轨构成的回路，在回路中O、A点有分别为两个大小不计电阻，每个电阻阻值为r=2Ω，其他电阻不计. 匀强磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度B＝0.2 T. 一个长为L=0.40 m、电阻不计的金属棒开始与y轴重合，与导轨接触良好，在拉力F的作用下以v=10m/s的速度水平向右匀速运动. 试求：金属棒从O运动到A过程中回路产生的焦尔热.

分析：同化性资源2虽然外表与预设1问题不同，但金属棒产生的感应电势为ε=Byv=0.4sin，为正弦交变电，可以运用有效值和热量公式求解. 通过构建和解答这个类似问题，进一步促进学生对正弦交变电有效值同化的顺应.

二、 内化性动态习题课程资源建设

对于某些思维能力要求较高的预设问题，由于教学中只注重教师分析，缺乏学生自主探究，导致学生对相关方法没有得到内化，自己一做就错或不会独立解决类似的问题，远没有达到习题教学预设的目标. 为了解决预设习题教学中暴露出来的上述问题，教学中可以构建以内化为目标的动态性习题课程资源，学生通过解答内化性动态习题真正实现对相关方法的内化.

【预设问题2】如图3所示，O是一个放射源，从开口处在纸面内向各个方向放出某种粒子（不计重力），而这些粒子最终必须全部垂直射到底片MN上每一地方. 放出粒子的质量为m、电量为+q，速率都是v，MN竖直放置，长为L. 为了实现上述目的，必须在O的出口处放置一个有界匀强磁场. 试求：匀强磁场的磁感应强度B的大小以及最小有界匀强磁场的面积S.

分析：预设问题2思维要求较高，难度较大.解题思路为：

先用一般化方法，如图4所示，令对于从O点任意方向射出的粒子从磁场边界P（x，y）水平射出，根据数学中几何知识可得磁场边界方程满足：（y-r）2+x2=r2.

再用特殊化方法，水平向右射出粒子到达M点，水平向左射出粒子到达N点，竖直向上射出粒子到达中点P. 由此可知，磁场边界为一圆心为Q（0，r），半径为r的圆，r=.

对于类似上述设计磁场区域的逆向问题，学生缺乏解题思路和方法. 虽然教师进行了上述问题解题方法的讲解，但学生远没有内化解答这类问题的方法. 为此，在教学中可以构建类似如下内化性问题.

【内化性问题】如图5所示，ABCD是边长为a的正方形. 质量为m、电荷量为e的电子以大小为v0 的初速度沿纸面垂直于BC边射入正方形区域. 在正方形内适当区域中有匀强磁场. 电子从BC边上的任意点入射，都只能从A点射出磁场. 不计重力. 求：

（1） 此匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小；

（2） 此匀强磁场区域的最小面积.

分析：虽然内化性问题2与预设问题3外表有点差异，但解题思路是相似的. 要求学生自主运用解答预设问题3的思路结合逆向思维来解答这个问题，得出如图6所示的有界磁场的最小区域. 学生通过自主解答这个问题，使解答相关问题的思路得到进一步的内化.

三、 拓展性动态习题课程资源建设

拓展性动态习题课程资源指的是：教师对某些预设性习题进行拓展，引导学生探究解答新的拓展问题，通过探究解答新的问题来训练学生良好的思维素质，培养学生的解题能力. 这类动态性习题资源的特点是发展性，即从问题条件、情景、目标、方法等角度多角度对原有问题进行变化.

1． 比较性拓展构建，训练学生思维的批判性

比较性拓展构建指的是对原有问题的本质性条件、模型、求解目标进行改变来构建新的问题，解答比较性拓展问题时需要揭示题中本质性条件、构建模型、明确求解目标. 因而，通过解答比较性拓展问题，有利于训练学生思维的批判性.

2． 一般性拓展构建，训练学生思维的严谨性

一般性拓展构建指的是通过对原有问题情景、条件一般化来构建新的问题. 解答一般性拓展问题时往往要用一般性的知识和方法，培养学生运用基本理论和方法解答物理问题的习惯，有利于训练学生思维的批判性.

3． 相似性拓展构建，培养学生的迁移能力

相似性拓展构建指的是保持原有问题的本质性东西（模型、解题思路等）不变，通过改变问题的非本质条件和情景来构建“形异质同”的新问题. 解答相似性的新问题，需要学生揭示新问题的特点，正确灵活运用原有相关解题方法解答新问题，有利于培养学生方法的迁移能力.

例如，在电磁感应习题教学中，可以在预设问题3的基础上，进行如下新的习题资源的拓展性构建.

【预设问题3】如图7所示，水平放置的电阻不计的平行导轨间距为d，左端跨接一个阻值为R电阻，匀强磁场的磁感应强度为B，方向如图所示.一根足够长、电阻不计的金属棒与导轨成θ角放置. 当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行. 试求：通过电阻R的电流强度.

【比较性拓展问题】若预设问题3中金属棒以ω的角速度绕通过b点的竖直轴转到图示位置时，其他条件不变，则通过电阻R的电流强度为多大？

分析：比较性拓展问题中金属棒转动切割磁感应线，求解动生电动势的方法发生变化. 通过比较性拓展问题构建，使学生明确平动切割和转动切割的区别，把握两种切割情形下动生电动势的求解方法.

【一般性拓展问题】若预设问题3中单一磁场变为二个等距离a分布的匀强磁场B1和B2（如图8所示），且B1=B2=B，导轨宽度为a；金属棒变为一边长为a的正方形导线圈（电阻为R，受到的阻力恒为f）. 所有这些磁场都以速度v向右匀速运动. 求：线圈所能达到的最大速度.

分析：相对预设问题3，一般性拓展问题中的问题情景为二个磁场运动、双金属棒切割电磁感应问题，解题所用知识和方法更加一般. 学生通过解答这个一般性拓展问题，明确磁场运动情形下ε=Blv中v的含义（为相对磁场切割速度），把握多棒切割情形下力电综合问题的解题思路（力和运动分析、电路结构分析）.

【相似性拓展问题】若把一般拓展问题中的水平导轨变为竖直导轨（如图9所示），线圈与导轨接触良好，不计线圈受到阻力. 试求：当磁场以v速度匀速向上运动时，线圈向上运动的最大速度.

分析：相似性拓展问题与一般性拓展问题的问题情景和解题方法相似. 通过构建和解答这两个相似性拓展问题，不仅揭示它们间的本质关系，进一步强化了解答这类问题的思路，而且促进了解答这类问题方法的内化.

四、 整合性动态习题课程资源建设

学生做了很多预设问题后（尤其在高三复习期间），认知结构往往比较混乱. 针对学生认知中存在的问题，传统习题教学中教师往往通过编制新的习题进行强化训练，结果学生认知中问题系统更加庞大，问题结构更加混乱. 整合性动态习题课程资源指的是：在学生解答预设性习题的基础上，对一些包含共性化、差异性以及从属逻辑关系物理知识、解题方法和思维素质、问题情景等的物理习题进行重组整合，构建一个具有内在逻辑关系的新的习题系统. 学生通过解答整合性习题，不仅理清原有习题结构，更重要的是完善了认知结构.

1． 概括性整合习题资源，促进认知结构的概括化

概括性整合指的是对学生已做的特殊和一般的问题进行概括性整合，把特殊的问题纳入到一般的问题中，简化了问题系统，有利于认知结构的综合贯通，促进学生认知结构的概括化.

2． 相似性整合习题资源，促进认知结构稳定化

相似性整合指的是对外表不同而本质相似的“形异质同”的相似性问题进行整合，揭示它们之间的内存联系，有利于认知结构的触类旁通，促进学生认知结构的稳定化.

3． 比较性整合习题资源，促进认知结构清晰化

比较性整合指的对外表相同而本质不同的“形同质异”差异性问题进行整合，揭示它们之间的本质区别，有利于消除问题间的相互负迁移，克服思维定势的消极影响，促进学生认知结构的清晰化.

例如，在电磁感应复习教学中，在针对学生已做的两个热点易错问题（整合问题1、2），进行整合构建. 整合问题1中研究回路处于水平，棒做匀速运动，所用知识为ε=s、力的平衡、匀速运动公式等，比较特殊. 整合问题2中研究回路处于倾斜，棒做加速运动，所用知识为ε=ssin、牛顿运动定律、匀变速运动公式等，比较一般. 通过解答这两个整合问题，不仅揭示两者联系，加深认识，把握解答一般问题的概括化的解题思路和方法.

【整合问题1】如图10所示，固定于水平桌面上的金属框架cdef，处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒ab搁在框架上，可无摩擦滑动. 此时，adeb构成一个边长为l的正方形.棒的电阻为r，其余部分电阻不计，开始时磁感应强度为B0.

若从t=0时刻起，磁感应强度逐渐减小，当棒以恒定速度v向右做匀速运动时，可使棒中不产生感应电流，请写出B与t的关系式.

【整合问题2】 如图11所示，足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角，上端接入阻值为R的电阻，导轨间距为L，匀强磁场磁感应强度为B0，方向竖直向上，导轨和金属棒都电阻不计. 金属棒 开始离电阻R的距离为L，在平行斜面向上外力F作用下保持静止状态. 试求：

若从t=0时刻起，磁感应强度逐渐减小，同时撤去外力F. 结果可使棒中不产生感应电流，请写出B与t的关系式.

五、 互补性动态习题课程资源建设

互补性动态习题课程资源指的是：在解答预设问题过程中教师和学生共同提出的新问题、给出的新的解题方法以及暴露出来的一些思维上的问题. 这种习题课程资源的特点之一是具有互补性（即由教师和学生共同参与建设的），其二是具有非预设性（是在习题教学过程中实时产生的）. 因而，互补性习题课程资源更加具有针对性和真实性，能充分发挥学生的主体性和协作性.

【预设问题4】 如图12所示，质量为M=4kg、长度为L=3.75m的木板放在光滑的水平面上处于静止状态. 现在木板的左端放一个质量为m=2kg、体积不计的木块，已知木块与木板之间的动摩擦因素为μ=0.2，木块与木板间最大静摩擦力为fm=kμmg（k=1.2）.

（1） 若力F始终作用在物体A上，F为多大时才能把A从B上拉出？

（2） 若F=10N，且不是始终作用在A上，则F作用时间至少为多大才能把A从B上滑出？

分析：教学中让学生探究解答这个问题，暴露思维过程，给出典型的错误解答：

（1） 问题解答：要把A从B上拉出，F只要克服A、B间最大静摩擦力，即F>kμmg=4.8N.

（2） 问题解答：F-μmg=maA，μmg=MaB，L=aAt2/2- aBt2/2，解答t=s.

对（1）问题解答，教学中先用特殊化方法导致悖论来揭示学生解答是错误的：则取F=5N，am=0.1m/s2，aM=1.2m/s2. 则就意味着当力F作用在物体A相对B发生运动时，木板加速度比木块大，这显然与事实矛盾. 这一悖论的出现，使学生真实体验到自已解答的结果是错误的，教师及时把握这一教学契机，引导学生分析错误原因. 并给出正确解法.

对（2）问题解答，教师引导学生分析错解原因，并绘出作用时间最短的情形.

针对教学中学生暴露出来的上述非预设性错误，构建如下互补性问题.

【互补性资源1】若M?垌m，且力F始终作用在A上，F为多大时才能把A从B上拉出？

【学生解答】学生运用隔离分析法解答这个特殊问题，解答结果为F>kμmg（1+m/M），当M?垌m时，推得F>kμmg=6N.

【揭示新旧认知联系】当M?垌m时，M不动，这相当于物体放在不动的水平面上，解答结论F>kμmg与拉动放在水平面上物体所需力相同. 以前研究问题（拉动放在水平面上物体所需力）是原始问题的一种特殊情况，原有解题方法（克服最大静摩擦力就可拉动物体）是现有解题方法的特殊情形.

【互补性资源2】教师要求学生对（2）问题重新进行解答，教师和学生给出以下多种解题思路.

解法1：运用牛顿第二定律和运动学公式结合隔离分析法求解（具体过程略）.

解法2：运用牛顿第二定律结合巧选参照系方法解答（具体过程略）.

解法3：运用牛顿第二定律结合图象方法解答（具体过程略）.

解法4：在上述解答基础上，教师运用牛顿第二定律结合动量定理和动能定理及整体方法补充解答这个问题.

篇5：工程建设监理概论复习题及答案

题一

一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。(×)2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。(×)3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。(×)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。(×)5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。(√)6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。(√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。(√)8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。(×)9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。(×)10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。(√)11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。(×)12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。(×)14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。(×)15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。(×)16.项目监理机构必须进驻施工现场。(√)17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。(√)18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。(×)19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。(√)20.监理工程师退出或调出所在的监理单位，可以带走《岗位证书》。(×)21.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。(√)22.监理单位是从属于项目法人的一方。(×)23.水利工程建设监理是一种有偿的技术服务活动。(√)24.丙级监理单位只能承担小型水利工程建设监理业务。(×)25.水利工程建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审批、分级管理。(√)26.施工准备是项目建设前期阶段的重要工作阶段。(×)27.采用公开招标方式时，招标单位应对所有投标单位进行资格预审。(√)28.工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。(×)29.实行招标投标制，项目法人与投标单位可以自行决定工程开工。(×)30.在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。(×)31.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。(×)32.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。(√)33.建设市场中监理单位与项目法人之间是上下级关系。(×)34.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。(×)35.总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。(×)36.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。(×)37.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。(√)38.政府建设主管部门主要根据监理效果和管理水平对监理单位进行资质定级。(×)39.根据有关规定，监理单位的法人代表和主要技术负责人应由具有高级专业技术职称且取得监理工程师资格证书并经注册上岗的现职人员担任。(×)40．在大中型水利工程建设监理招标实践中，除《水利工程建设监理合同示范文本》专用合同条款中所列条款外，招标单位不得擅自变动通用合同条款中的条款内容。(√)41．监理单位更换总监理工程师须通知项目法人，且应保持其他主要监理人员的相对稳定。(×)42．旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。(√)43．平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。(√)44．《中华人民共和国公司法》所称的公司是指中国境内的有限责任公司和股份有限公司。(√)45．水利工程建设监理工程师是指经批准取得《水利工程建设监理工程师资格证书》的人员。(×)46．水利工程建设监理工程师两年内一直未从事监理工作或不再从事监理工作或被解聘，须向原发证机关交回《水利工程建设监理工程师资格证书》。(×)47．工程建设监理合同属于一种工程建设合同。(×)48．水利工程建设监理合同中使用的“月”是指日历月。(×)49．由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。(×)50．监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入直接费。(×)51．管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。(√)52．建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。(×)53．直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不唯一。(×)54．中标通知一旦发出，招标人就不得改变中标结果。(√)55．在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。(√)56．项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。(×)57．项目法人应在项目竣工验收后及时组织项目的生产准备工作。(×)

二、单项选择题(请将正确选项编号填入括号内)1．项目法人一般应通过(A)择优选定监理单位。A.招标方式

B.自选方式

C.招聘方式

2．监理单位承担监理业务,应与(B)签订工程建设监理合同。A.施工单位

B.项目法人

C.主管部门

3．总监理工程师应当将实施工程施工监理的管理办法(A)。

A.书面通知施工单位

B.书面通知设计单位

C.书面通知行政单位 4．施工单位必须按照与项目法人签订的(B)规定接受监理。A.工程建设监理合同

B.工程建设合同

C.勘测设计合同

5．项目法人与施工单位在执行工程承包合同过程中发生的争议，须提交项目(C)协调解决。A.总经理

B.总工程师

C.总监理工程师

6．中外合资兴建的水利工程项目，应当委托(A)进行监理。

A.中国水利工程建设监理单位

B.国际工程监理单位

C.单位指定 的监理单位

7．国外贷款和赠款的水利工程项目建设，应由(B)负责建设监理。A.外国工程咨询公司

B.中国水利工程建设监理单位

C.国际咨询工程师联合会 8．监理单位因监理工作失误，造成工程重大损失的应承担(B)。

A.行政责任和法律责任

B.法律责任和经济责任

C.刑事责任和经济责任 9．建设项目的开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项(C)的正式破土动工的时间。A.基础工程

B.临时工程

C.永久工程

10．邀请招标应由招标单位向有承担该工程能力的(B)施工企业发出投标邀请书。A.二个以上

B.三个以上

C.四个以上 11．水利工程建设监理工程师系(B)。

A.技术职称

B.岗位职务

C.技术性岗位职称

12．项目法人和施工单位在执行工程建设合同过程中发生的争议(B)。

A.均由双方共同商议解决

B.均须先提交项目总监理工程师协调解

C.均由仲裁机关解决。

13．监理单位变更项目总监理工程师时(B)。A.应经建设单位和施工单位双方同意 B.必须经项目法人同意，并通知施工单位 C.应征得施工单位同意

14．在监理实施过程中，总监理工程师应(C)。A.随时向项目法人和承包商报告工程情况 B.随时向项目法人报告工程情况 C.定期向项目法人报告工程情况 15．项目总监理工程师是(A)。

A.监理单位履行监理合同的总负责人 B.项目法人派出的建设项目全权负责人 C.施工单位派出的项目经理

16．总监理工程师领导监理工程师行使(A)。

A.监理合同所赋予监理单位的全部职责

B.施工单位所赋予的全部职责 C.项目法人所赋予的全部职责。

17．监理实施过程中，项目法人应(B)。A.积极领导监理单位开展监理工作

B.积极支持监理单位按监理合同开展工作，不得随意干涉 C.积极支持监理单位开展工作并随时进行干预

18．在监理实施过程中，由于不可预见和不可抗拒的因素，监理机构认为需要变更工程承包合同时，(C)。

A.有权自主变更业主与承包商签订的工程承包合同 B.无权变更业主与承包商签订的工程承包合同

C.应及时向项目法人提出建议，协助项目法人和施工单位协商变更工程承包合同

19．水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，经资格审查后认可的投标单位(A)。A.不得少于三家

B.不得少于二家

C.不得少于三分之二 20．通常所说的建设单位属于(C)。

A.法人

B.二级法人

C.非法人组织 21．水利工程建设监理单位(A)。

A.不得转让和分包监理业务

B.可以转让监理业务

C.可以分包监理业务。22．中国建设银行属于(C)。

A.政策性银行

B.政策性专业银行

C.商业银行。23．取得监理工程师资格证书的人员申请注册(C)向注册机关提出申请。A.应由个人

B.应由所在工作单位

C.应由所参加的监理单位 24．建设监理制是在我国建设领域推行的(A)。

A.一项管理制度

B.一项管理办法

C.一项管理程序

25．水利工程建设监理乙级单位的注册资金不得少于(C)万元。A.30

B.50

C.100 26．社会监理的(A)是区别于政府建设管理的重要特征。A.委托性

B.面性

C.宏观性

27．水利工程建设监理单位资格等级(C)复查一次。A.每二年

B.每三年

C.每四年

28．监理单位与政府质量监督机构的关系是(B)。

A.监理与被监理的关系

B.被监督与监督的关系

C.上级与下级的关系 29．监理人实施施工阶段监理最直接的依据是(A)。A.工程建设合同

B.勘测设计合同

C.购销合同。30．监理人可行使(A)权力。

A.合同中规定的或隐含的B.上级赋予的或隐含的C.项目法人和承包商赋予的 31．项目法人和监理单位应(B)的形式明确委托与被委托的关系。A.用口头合同

B.采用书面合同

C.采用批准合同 32．项目总监理工程师是监理规划编写的(B)。

A.管理者和起草者

B.主持者和决策者

C.指导者和起草者 33．水利工程建设监理单位资格等级每年年检一次，分(C)。A.警告、不合格、基本合格、合格

B.警告、基本合格、合格 C.不合格、基本合格、合格

34．监理单位改组为股份制，原取得资格证书单位的注册资金占(B)以上、原注册监理人员不变时，按变更处理。

A.40%

B.50%

C.60% 35．水利工程建设监理单位跨区承担监理任务，应持《水利工程建设监理单位资格等级证书》报(A)备案。

A.工程建设项目所在地的省级水行政主管部门

B.水利部建设主管部门

C.项目法人 36．《招标投标法》规定:在投标截止日期前(B)天内，招标单位不再解答问题。A.10

B.15

C.20 37．标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密(B)，不得泄漏。A.行政责任

B.法律责任

C.刑事责任

38．对一个投标项目，施工企业只允许投一次标，一次投标只能填(B)。A.一个标底

B.一个报价

C.一个单价

39．投标单位在投标时，必须出具银行的投标保函或递交(A)。A.投标保证金

B.投标定金

C.履行保函

40．中标单位接到中标通知后无故不签合同，招标方可没收其(B)。A.履约保函

B.投标保证金

C.预付款保函

41．招标单位无需向未中标单位解释未中标原因，但应退回(A)。A.投标保函

B.履约保函

C.缺陷责任保函

42．建设监理规划是监理单位在(C)完成的开展监理工作的指导性文件。A.监理投标时

B.监理委托合同谈判过程中

C.监理委托合同签订后

43．在项目法人和中标单位正式签订承包合同之前，中标单位应由具有相应(A)的银行出具保函。

A.资信能力；

B.履约能力；

C.技术能力

44．省属水利工程建设监理单位的监理工程师注册机关是(C)。

A.水利部建设与管理司

B.所属流域机构

C.所属省级水行政主管部门。45．经水利部核定的监理业务范围是指(A)。

A.监理什么等级工程

B.监理什么地区的工程

C.监理什么部门的工程

46．项目法人只有将有关监理事宜明确地反映在(B)中，才能使被监理单位接受并配合监理工作。

A.监理合同

B.工程建设合同

C.经济合同 47．通常监理规划应在(C)基础上编写。

A.设计文件

B.监理招标文件

C.项目法人认可的监理大纲。48．项目法人委托监理时，在选择监理单位方面主要着重(B)。

A.监理费报价高低

B.监理单位各资质要素情况

C.监理单位成立时间早晚

49．在下列各种承发包模式中，项目法人采用(A)模式时宜采用委托多家监理单位承担监理任务。

A.平行承发包

B.施工联合体

C.项目总承包 50．对转让监理业务的监理单位，最高处罚是(C)。A.罚款

B.责令停业整顿

C.收缴资质证书 51．《水利工程建设监理合同示范文本》规定：在监理过程中，(A)应负责做好工程建设的外部环境的协调工作。

A、发包人

B、监理单位

C、监理机构

D、承包人 52．项目法人与监理单位的关系是(B)关系。

A、雇佣与被雇佣

B、委托与被委托

C、领导与被领导 53．监理实施细则是在(C)编制的。

A、签订监理合同前

B、监理招标过程中

C、监理规划制订后54．监理单位可以与(C)联合承担监理任务。

A、项目法人

B、承包人

C、其他监理单位

55．监理工程师注册必须由申请者所在(A)统一向有关注册机关提出。A、监理单位

B、项目法人

C、施工单位

D、工程质量监督单位 56．具有命令单

一、职责分明、决策迅速等优点的监理组织模式是(B)模式。A、职能型

B、直线型

C、直线—职能型

D、矩阵型

57．根据《水利工程建设监理合同示范文本》通用条款规定，监理工程师(A)自主发布停工令、复工令。

A、无权

B、有权

58、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、7

B、15

C、20

D、30 59．招标人应当自确定中标人之日起(B)天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、7

B、15

C、20

D、30 60、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同于我国《招标投标法》规定的，(A)。

A、可以依照其规定

B、必须遵照我国《招标投标法》规定

C、由当事人选择决定 61．由于监理人的原因误发施工暂停指示，使承包人造成工期延误和费用增加，承包人应向(A)索赔。

A、发包人

B、监理人

C、发包人或监理人两者之一 62．FIDIC是(B)。

A、国际咨询工程师联合会的英语简称

B、国际咨询工程师联合会的法语简称

C、一种国际上通用的标准合同条件

63．将全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担经济责任，这种公司组建形式属于(B)。

A、有限责任公司

B、股份有限公司

C、上市的股份公司 64．水利工程建设甲级监理单位的高级经济师应不少于(B)人。A、2

B、3

C、5 65.采用(A)方式招标时，通常需要组织对投标人的资格预审工作。A.公开招标

B.邀请招标

C.邀请议标

D.公开议标 66.投标人的投标报价中应(A)备用金。A.包括

B.不包括

67.投标人选择的分包人的资质材料应(C)。

A.应随资格预审文件一并提交

B.应随投标文件一并提交 C.应在首次提出项目分包和分包人时提交

68．我国《招标投标法》规定，从(A)之后，不得擅自改变中标结果。

A、招标人发出中标通知

B、投标人收到中标通知

C、投标人提供履约保证 69．监理合同使用《水利工程建设监理合同示范文本》，合同规定的监理内容在(B)中明确规定。

A、通用合同条款

B、专用合同条款

C、合同附件

D、监理投标书

70．我国《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(C)日前，以书面形式通知投标人。A、10天

B、20天

C、15天

D、7天

71．依法必须进行招标的项目，自(C)之日起至投标文件截止日止，最短不得少于20日。A、发布招标公告

B、发出投标邀请书

C、发售招标文件

D、发售资格预审文件 72．依法必须招标的项目类型，其单项监理合同在(B)万元以上，必须通过招标方式选择监理单位。

A、30

B、50

C、100

D、200 73．依法必须招标项目的所有投标都不符合招标文件要求时，应(C)。A、进行议标

B、选择相对满意的投标人

C、重新招标

三、多项选择题(请将正确选项编号填入括号内)1．监理单位必须严格执行国家(BCE)，接受水行政主管部门的监督管理。A.权力

B.法律

C.法规

D.守则

E.政策 2．水利工程建设监理单位的资格等级分为(ABC)。A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

3．水利工程建设监理单位的(ACD)变更，需到水利部办理变更手续。A.名称

B.总监理工程师

C.法人代表

D.技术负责人

4．水利部负责全国水利工程建设监理工程师资格(BCD)管理工作。A.申请

B.考试

C.审批

D.注册 5.招标组织分为(AD)。

A.招标人自行招标

B.主管部门主持招标

C.主管部门代理招标

D.委托招标代理机构代理招标 6．水利工程建设项目管理要严格按建设程序进行，实行全过程(ABC)A.管理

B.监督

C.服务

D.执行

7．水利工程建设要积极推行(ABC)三大制度。

A.招标投标制

B.建设监理制

C.项目法人责任制

D.项目经理制 8．根据国家总体规划及流域综合规划，开展前期工作，包括(BDE)。A.项目施工准备

B.项目建议书

C.设计计划书 D.可行性研究报告

E.初步设计

9．某项目监理组织由总监理工程师、监理工程师、监理员组成。在通常情况下，总监理工程师应承担(BDE)职责。

A、定期提出进度计划

B、确定主要监理人员的岗位职责

C、提出工程变更方案 D、审核并签认支付凭证E、签发开工通知F、审批单元工程开工报告

10．施工招标投标的基本方为招标单位与投标单位。(BCD)以及当地有关领导机关、业务监督单位，在招标投标中均不构成单独的一方。

A.施工单位

B.上级主管部门

C.设计单位

D.咨询单位

11．在委托监理的项目中，被监理单位要直接接受(BCE)的监督管理。

A.设计单位

B.监理单位

C.政府建设主管部门

D.咨询单位

E.质量监督机构 12．水利建设项目要贯彻(BC)的方针，建立健全质量管理体系。A.建设监理

B.百年大计

C.质量第一

D.质量监理

13．建设项目竣工投产后，一般经过1-2年生产运营后，要进行一次系统的项目后评价，其主要内容包括(ABC)。

A.影响评价

B.经济效益评价

C.过程评价

D.固定资产评价

E.自我评价

14．水利工程建设监理单位应依据合同，按照(BCD)的原则，开展工程建设监理工作，维护项目法人和施工单位的合法权益。

A.强制性

B.公正

C.独立

D.自主

15．项目监理组织不得从事所监理工程的施工和(ABCD)等经营活动。A.建筑材料

B.构配件

C.建筑机械

D.设备

E.监理 16．监理工程师不得在所监理工程的(ACDE)等单位任职。

A.项目法人单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设备制造单位

E.材料供应单位 17．建设项目管理的基本职能是(ABDE)。

A.协调

B.计划

C.建议

D.控制

E.组织

18．通常所说的监理主要措施是指(ABDE)。A.合同措施

B.技术措施

C.强制措施

D.组织措施

E.经济措施

19．项目法人必须在监理单位实施监理前，将委托的(BCD)及所赋予的权限，书面通知施工单位。

A.监理酬金

B.监理单位

C.监理的内容

D.总监理工程师的姓名 20.按照评标主要内容不同，通常分为(AB)。

A.技术评标

B.商务评标

C.合同评标

D.进度评标

E.质量评标 21．建设监理组织机构有(ABCD)型模式。

A.直线

B.职能

C.矩阵

D.直线-职能

E.非线性模式 22.投标文件在投标有效期内不得撤回，常见的担保方式为(AD)。

A.投标保函

B.投标定金

C.投标违约金担保

D.投标保证金23．水利工程建设监理单位(AD)A、不得转让和分包监理业务

B、可以转让监理业务

C、可以分包监理业务

D、与另一监理单位联合承担监理业务 24.招标文件的主要作用是(AB)。

A.作为投标人投标报价的依据

B.其大部分文件将成为组成合同文件的一部分 C.对潜在投标人具有法律约束力

D.属于要约行为 25．建设项目管理的三大基本目标，一般归结为(ACD)。

A.投资目标

B.工作目标

C.进度目标

D.质量目标

E.控制目标 26．建立我国建设监理制的原则是(ACD)。

A.结合中国国情

B.照搬国际惯例

C.与国际接轨

D.适应市场经济发展需要 27．总监理工程师有权建议撤换不合格的(AC)。

A、承包人工作人员

B、发包人代表

C、分包单位

D、承包人 28．在监理组织中，监理员一般承担(BCDE)职责。

A、制定监理日志制度

B、签认原始凭证

C、检查单元工程质量

D、旁站监理E、巡视检查F、组织处理工程安全事故

29．水利工程建设监理员的上岗条件包括：(BC)A、本科毕业且工作1年

B、大科毕业且工作3年 C、中专毕业且工作5年D、从事监理工作2年以上 30．我国《招标投标法》规定：招标方式分为(AC)。

A.邀请招标

B.邀请议标

C.公开招标

D.公开议标

31．水利部《水利工程建设监理合同示范文本》规定的监理工作包括(AD)。

A.额外的监理工作

B.附加的监理工作

C.新增的监理工作

D.正常的监理工作 32．下列监理费用中，属于直接费的有(CD)。

A.垫资贷款利息

B.工会活动费

C.监理人员工资

D.监理工作专项设施费 33．下列情形中，属于无效标书的有(BC)。A.缺履约保函B.投标单位未参加开标会

C.逾期送达投标书

D.投标书递交后又递交了修改函

34．我国招标投标法规定，招标人具有(AD)能力，可以自行办理招标事宜。A.编制招标文件

B.编写招标申请报告

C.合同谈判

D.组织评标 35．投标单位(AD)，扰乱招标投标秩序的，由上级招标管理机构给予处理。A.互相串通

B.联合投标

C.互相合作

D.哄抬报价

36．协调是指通过(ABD)，联合所有的力量，使各项活动衔接有序地正常展开，以实现预定目标。

A.协商

B.沟通

C.强迫

D.调度

E.决定

37．监理单位改组为股份制，符合(AB)时，按变更处理。

A.原注册监理人员不变

B.原取得资格证书单位的注册资金占50%以上 C.原注册监理工程师不变

D.原取得资格证书单位的注册资金占60%以上 38．在建设项目招投标活动中，有可能构成单独一方的单位有(BCE)。

A.主管部门

B.项目法人

C.施工单位

D.质量监督机构

E.设计单位 39．项目法人与(ABD)是合同关系，各方应严格履行合同。

A.设计单位

B.监理单位

C.质量监理单位

D.施工单位

E.主管部门 40．建设项目可逐级分解为(BACD)。

A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

E.附属工程F.主体工程 41．广义地讲，监理规划分为(BAD)三个阶段性文件。

A.监理规划

B.监理规划大纲

C.监理原则和方法

D.监理实施细则 42．监理工程师应严格按合同办事，维护(BD)的合法权益。A.质量监督站

B.项目法人

C.咨询单位

D.施工单位 43．监理机构在合同管理中的协调工作包括(ABCE)协调等。

A.发包人和承包人的关系

B.各承包单位的作业冲突

C.资源供给与施工进度的矛盾 D.项目建设的外部环境

E.设计变更引起的施工组织设计调整

44．在我国下列各类单位中，合法从事建设监理业务的单位是(BD)。

A.具有法人资格的设计单位

B.具有法人资格并取得监理资质证书的监理单位

C.具有法人资格的工程咨询单位

D.具有法人资格并取得监理资质证书的科研单位 45．监理规划是(BD)。

A.全面指导工程建设的文件B.全面指导监理工作的纲领性文件

C.监理单位重要的总结性存档资料

D.监理合同签订后制定的监理工作的指导性文件 E.监理单位承揽监理业务的文件

46．下列人员中，(ACD)不能称为监理工程师。A.在监理单位工作的取得监理工程师资格证书者 B.在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者

C.在项目法人单位工作的取得监理工程师资格证书者 D.在政府部门工作的取得监理工程师资格证书者 47．项目的特征有(ADE)。

A.一次性

B.固定性

C.流动性

D.单件性

E.目的性

48．国家计委《招标公告发布暂行办法》规定，(ABC)为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。A、《中国日报》

B、《中国经济导报》

C、《中国建设报》

D、《经济日报》

49．投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，(ABDE)为实质性要求和条件。

A、项目计划

B、价格

C、人员及组织机构

D、技术标准E、主要合同条款 50．(BCE)属于世界银行贷款项目周期的阶段。

A.项目建议

B.项目准备

C.项目评估

D.施工准备

E.项目谈判 51．工程建设监理与政府质量监督的主要区别是(ABC)。

A、工作性质不同

B、工作范围和深度不同

C、工作方法与手段不同

D、工作依据全然不同

52．在实施工程建设监理的工程中，监理单位是(AC)。

A、公正地维护发包人与被监理单位合法利益的一方

B、委托方的全权代表 C、为发包人提供服务的一方

D、发包人与承包人合同纠纷的仲裁人 53．《水利工程建设监理合同示范文本》通用条款规定，监理人对承包人选择的分包项目和分包单位具有(BC)A、建议权

B、确认权

C、否认权

54．按照法律规定必须招标范围和规模标准的项目，其(ACDE)必须进行招标。A、勘察和设计

B、咨询

C、施工

D、监理E、重要设备、材料采购

55．我国《招标投标法》规定：评标委员会中(AB)等方面的专家不得少于三分之二。A、技术

B、经济

C、合同

D、招标

56．(ABD)等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的，必须进行招标。A、勘察

B、设计

C、设备采购

D、监理E、咨询 57．招标是(AC)。

A、项目建设中选择施工、设计、监理单位的主要方式 B、项目建设程序的一个阶段 C、一种竞争性的市场采购方式 58．下列项目中，属于公用事业项目的有(BCD)项目。

A、水土保持

B、供水工程

C、旅游

D、商品住宅E、水利枢纽 59．我国《招标投标法》规定：招标投标活动应当遵循(ACEF)的原则。A、公开

B、独立

C、公平

D、科学E、公正F、诚实信用

断题；1.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性；2.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工；3.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令；4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接；5.项目监理机构必须进驻施工现场；6.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项 题二

一、判断题

1.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。(√)2.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。(×)★答题分析：国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，不能申请监理工程师注册。

3.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。(√)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。(×)★答题分析：取得监理工程师资格证书的人员不能以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。

5.项目监理机构必须进驻施工现场。(√)6.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。(×)★答题分析：在监理实施过程中，总监理工程师不能自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。

7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。(√)8.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。(×)★答题分析：监理工程师只能在一个监理单位申请注册。9.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。(√)10.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。(√)11.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。(√)12.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。(×)★答题分析：监理单位的经营活动经费应列入监理费的间接成本。

13.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。(×)★答题分析：编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等必须和招标文件一致。14.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。(×)★答题分析：总监理工程师负责制的主要含义在监理合同授权范围内全面负责受委托的监理工作。

15.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。(√)16.总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。(×)★答题分析：总监理工程师无权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位 17.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。(√)18.在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。(×)★答题分析：FIDIC是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。19.项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。(×)20.建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。(×)★答题分析：建设项目平行承发包模式的主要缺点是合同数量多，合同管理困难，项目组织协调管理工作量大

21.直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不唯一。(×)★答题分析：直线—职能型管理模式的最主要优点是命令统一，机构简单，责任分明 22.管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。(√)23.中标通知一旦发出，招标人就不得改变中标结果。(√)24.平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。(√)25.由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。(×)★答题分析：由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于发包人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例

26.在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。(√)27.旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。(√)

二、单选题

1．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是(C)。A.总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B.建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C.总投资额为30万美元的联合国粮农组织的援助项目

D.总投资额为2000万元的科技项目

2．实施建设工程监理的基本目的是(D)。A.对建设工程的实施进行规划、控制、协调 B.控制建设工程的投资、进度和质量

C.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用

D.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

3．工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理(B)的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性 4．实施建设工程监理(C)。

A.有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为 B.有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为 C.既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为 D.既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为 5．我国建设工程监理制中，吸收了FIDIC合同条件的有关内容，对工程监理企业和监理工程师提出了(C)的要求。

A.维护施工单位利益

B.代表政府监理

C.独立、公正?

D.承担法律责任

6．在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理(A)的发展趋势。A.适应市场需求，优化工程监理企业结构

B.以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化 C.与国际惯例接轨，走向世界

D.加强培训工作，不断提高从业人员素质

7．国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于(D)。A.法律

B.行政法规

C.国家标准

D.部门规章

8．在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是(C)阶段的工作。

A.建设准备

B.施工安装

C.生产准备

D.竣工验收

9．下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是(B)。A.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D.建设程序规定了监理工作的程序

10．我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是(A)。

A.项目决策咨询评估制度

B.工程招标投标制度 C.建设工程监理制度

D.项目法人责任制度 11．工程建设监理实施的对象是(A)。

A.工程建设项目

B.工程设计项目

C.工程施工项目

D.工程勘察项目 12．工程建设监理是对(C)所实施的监督管理活动。

A.工程质量

B.工程实施过程

C.工程项目建设

D.工程组织单位 13．工程建设监理的行为主体是(B)。

A.监理人员

B.监理单位

C.监理法规

D.监理项目 14．现阶段工程建设监理主要发生在(B)。

A.项目建设的开始阶段

B.项目建设的实施阶段 C.项目建设的结束阶段

D.项目建设的准备阶段 15．承建商共同要求工程建设监理要有(D)。

A.服务性

B.社会性

C.统筹性

D.公正性

16．根据我国有关条文的明文规定，项目法人选定监理单位的方式有(D)。A.必须采用招标与投标

B.通过招标投标或者直接委托 C.一般通过直接委托

D.一般通过招标和投标 17．工程建设监理的中心任务就是(A)。

A.控制工程项目目标

B.控制工程项目建设

C.控制监理单位的职权

D.控制工程进度

18．在工程建设监理中，动态控制工作应该贯穿于工程项目的(D)。

A.初级监理阶段

B.中级监理阶段

C.后级监理阶段

D.整个监理阶段

19．监理工程师的权力主要是由作为建设项目管理主体的业主通过(B)而转移过来的。A.等价交换

B.授权

C.中标

D.强制手段 20．工程建设监理的(B)是由其任务所决定的。A.独立性

B.公正性

C.科学性

D.服务性

21．(B)是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。

A.建设工程行政法规

B.建设工程法律 C.建设工程部门规章

D.建设工程建筑规范

22．动态控制是在目标规划的基础上针对(C)实施的控制，以期达到计划的实现。A.总目标

B.监理过程

C.各级分目标

D.监理工程的进度

23．按照我国有关文件中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作的是(D)。A.监理单位

B.监理单位和业主

C.承建商

D.项目业主 24．我国建设监理制的基本内容之一就是(A)。

A.明确科学的建设程序，并在工作建设中能够实施和运用这个科学的建设程序 B.明确科学的建设程序，不必在工作建设中实施和运用这个科学的建设程序 C.明确科学的建设预备，并在工程建设之前能够有所了解

D.明确科学的建设预备，并在工程建设之前能够有比较充分的了解 25．控制是管理的一项重要职能，控制的重要前提工作是(A)。A.计划

B.协调

C.组织

D.指挥

26．正在从事工程建设监理工作，但是没有取得《监理工程师岗位证书》的人员我们一般称之为(A)。

A.监理员

B.预备监理工程师

C.监理工程师

D.预备监理员 27．在从事工作中，监理员与监理工程师的区别主要在于(A)。

A.监理工程师具有相应岗位责任的签字权

B.监理员具有相应岗位责任的签字权 C.监理工程师无相应岗位责任的签字权

D.监理员可能具有相应岗位责任的签字权 28．在工程建设监理过程中，增加了维护国家的荣誉和利益，监理工程师的执业准则是(D)。A.守法、守纪、公平、公正

B.诚恳、诚信、公正、科学 C.守法、诚信、公平、守纪

D.守法、诚信、公正、科学 29．监理咨询工程师的正直性表现在(B)。

A.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和诚实地进行各种职业性的服务，给予相应的衡量标准和操作方式

B.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和诚实地进行职业服务 C.在任何时候均为委托人的合法权益履行其义务，并且正直和诚实地进行职业服务 D.在任何时候均为委托人的合法权益履行其权利，并且正直和诚实地进行职业服务 30．不属于监理工程师的职业道德守则里的内容是(C)。A.不以个人名义承揽监理业务 B.不收受被监理单位的任何礼金

C.坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议

D.不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职

31．在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于(C)。A.50%

B.30%

C.25%

D.20% 32．按照我国法律的规定，甲级资质最低限额为人民币(B)万元。A.1000

B.100

C.50

D.10 33．甲级工程监理企业的资质取得监理工程师注册证书的人员不少于(A)。A.25人

B.15人

C.5人

D.10人

34．采用(D)方法的关键是确定计算监理费的基数。A.按时计算法

B.固定价格计算法

C.工资加一定比例的其他费用计算法

D.按建设工程投资的百分比计算法 35．适用于监理内容比较明确的中小型工程监理费的计算，业主和工程监理企业都不会承担较大的风险的计算法是(B)。

A.按时计算法

B.固定价格计算法

C.工资加一定比例的其他费用计算法

D.按建设工程投资的百分比计算法 36．如果监理工程师违背职业道德违反工作纪律，则应该(C)。A.由政府主管部门没收非法所得，收缴《监理工程师岗位证书》 B.政府部门没收所得，并给予物质和精神上的处罚

C.由政府主管部门没收非法所得，收缴《监理工程师岗位证书》，并可以处以罚款、监理单位还要根据企业内部的规章制度给予当事人相应的处罚 D.由当事人直接负法律责任；

37．在我国，对监理工程师的注册工作实行分级管理，国务院建设行政主管部门为全国监理工程师注册管理机关，它有诸多的职责，其不包括(D)。A.制定监理工程师注册的法规、政策以及计划等规定

B.受理各地方、各部门监理工程师注册机关上报的监理工程师注册备案 C.监督、检查各地方、各部门监理工程师注册工作 D.颁发《监理工程师岗位证书》

38．在管理学中，控制通常是指(A)按计划标准来衡量所取得的结果，纠正所发生的偏差，以保证计划目标得以实现的管理活动。

A.管理人员

B.工程监理人员

C.工程技术人员

D.工程施工人员 39．工程建设监理的中心工作是(B)。

A.纠正偏差

B.项目目标控制

C.组织和人员配备

D.检查计划实施情况 40．主动控制是一种(A)。

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.开环控制 41．控制子系统的基本功能不包括(D)。

A.制定标准

B.评定效绩

C.纠正偏差

D.比较成果

42．工程建设监理投资控制是指在整个项目的(B)阶段开展管理活动，力求使项目在满足质量和进度要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。A.计划和规划阶段

B.实施阶段

C.组织阶段

D.验收阶段 43．有关投资控制的说法，错误的是(A)。A.投资控制是单一目标的控制

B.监理工程师开展的投资控制是微观性的工作

C.投资控制不能只在施工阶段还要在项目实施的其他阶段进行控制，是全过程的控制 D.采用限额设计进行设计投资控制时，一方面要力争使实际的项目设计投资限定在投资额度内，同时又要保障项目的功能、使用要求和质量标准 44．监理单位的进度控制的目标取决于(B)。

A.项目工程量的大小

B.业主的委托要求

C.项目的施工程序

D.项目的质量要求 45．实现有效进度控制的关键是(A)。A.组织协调

B.新技术、新材料的运用

C.提高人员的素质

D.进行严格的质量监督 46.下面针对工程建设项目质量控制的论述，正确的是(D)。A.建设项目总体质量的目标就是满足业主要求

B.工程建设监理质量控制应与施工单位的质量监督部门紧密结合 C.工程建设监理质量控制应与其他两个目标控制相互独立 D.建设项目质量控制是一种系统过程的控制

47.所谓转换，主要是指工程项目的实现总是要经由(A)的转换过程。

A.投入到产出

B.计划到实施

C.发现偏离到纠偏

D.原材料到建筑产品 48．控制的核心工作是(D)。

A.把握对投入的控制

B.做好转换过程的控制工作

C.建立信息反馈系统

D.找出与计划所期望的状况的差距并采取纠正措施

49.作为监理工程师，应掌握(C)方面的知识和技能，以便做好目标规划、动态控制、组织协调的工作。A.法律

B.高新技术

C.管理

D.经营

50.工程建设项目三大目标：投资、进度、质量之间关系是(C)。A.三大目标之间是相互矛盾，彼此对立的 B.三大目标之间是彼此统一的

C.三大目标之间既存在相互矛盾、彼此对立的一面也存在着统一的一面 D.三大目标之间也有主次之分，其中投资最重要 51．“因引起工期延误带来的损失”，属于建设工程风险损失的(C)方面。A.投资风险

B.进度风险

C.质量风险

D.安全风险 52．“机不可失，时不再来”是对(B)的形容。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险 53．(C)是风险管理的首要步骤。

A.风险评价

B.风险对策决策

C.风险识别

D.检查

54．(C)是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计。A.风险评价

B.风险对策决策

C.风险识别

D.检查 55．“将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个流程图系列，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象”是指风险识别的(B)方法。

A.专家调查法

B.流程图法

C.初始清单法

D.经验数据法

56．(A)是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

A.风险回避

B.风险自留

C.损失控制

D.风险转移 57．风险自留与其他风险对策的根本区别在于(D)。

A.它改变建设工程风险的客观性质

B.它改变工程风险的发生概率

C.它改变工程风险潜在损失的严重性

D.它不改变建设工程风险的客观性质 58．对整个经济而言，(A)的影响范围大，其后果严重。A.基本风险

B.特殊风险

C.盗窃风险

D.火灾

59．在相同条件下，(C)重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。

A.基本风险

B.特殊风险

C.纯风险

D.投机风险

60．(D)就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。A.风险评价

B.实施对象

C.风险识别

D.风险管理

61．(A)是将建设工程风险事件的发生可能性的损失后果进行定量化的过程。A.风险评价

B.风险对策决策

C.风险识别

D.检查 62．不同等风险量曲线上一个点离原点越远，表示风险量(A)。A.越大

B.越小

C.越不容易衡量

D.越容易衡量 63．(D)的作用在于建立最终的风险清单。

A.专家调查法

B.流程图法

C.经验数据法

D.风险调查法 64．业主将全部设计或施工的任务发包给一个设计单位或一个施工单位，这个施工单位可以将其任务的一部分再分包给其他承包单位。这种工程项目承发包模式称为(B)。A.平行承发包模式

B.设计或施工总分包模式

C.工程项目总承包模式

D.工程项目总承包管理模式 65．设计或施工总分包模式的优点不包括(D)。A.协调工作量较小

B.对投资控制工作有利 C.设计与施工由一个单位统筹安排，使两个阶段能有机地融合D.有利于缩短工期 66．特别强调监理工程师需要具备全面的知识，是(A)种承发包模式的特点。A.设计或施工总分包模式

B.平行承发包模式

C.工程项目总承包模式

D.工程项目总承包管理模式

67．采用(C)模式的承包单位一般属管理型的“智力密集型”企业，并且主要的工作是项目管理。

A.平行承发包模式

B.设计或施工总分包模式

C.工程项目总承包管理模式

D.工程项目总承包模式 68．关于建立工程项目监理组织的步骤是(A)。

A.确定建设监理目标→确定工作内容→组织结构设计→制定工作流程与考核标准 B.确定工作内容→确定建设监理目标→组织结构设计→制定工作流程与考核标准 C.确定监理目标→确定工作内容→制定工作流程与考核标准→组织结构设计 D.确定工作内容→确定监理目标→制定工作流程与考核标准→组织结构设计

69．在项目监理组织中，各专业或各子项目监理工程师的基本职责可体现在(A)方面。A.对所负责项目进行规划，建立实施目标控制的目标划分系统 B.检查确认工序质量，进行验收

C.参加合同谈判，协助业主确定合同条款

D.对监理人员的工作进行督导，并根据工程实施的变化进行人员的调配 70．职能部门与指挥部门易产生矛盾，这是(C)监理组织形式的特点。A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

71．矩阵制作为一种有效的监理组织形式，同时也有一些缺点，主要表现在(D)。A.不利于互通情报

B.要求总监理工程师通晓多种技能

C.多头领导，职能不清

D.纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾 72．职能制的监理组织形式适用于(C)。

A.监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目

B.小型建设项目

C.工程项目在地理位置上相对集中的工程

D.工程项目在地理位置上相对分散的工程73．直线职能制监理组织的主要优点是(A)。

A.集中领导、职责清楚，有利于提高办事效率

B.目标控制分工明确 C.多头领导，便于问题的解决

D.职能部门与指挥部之间不易产生矛盾

74．如果在确定工程项目监理组织后，在投入运行的过程中不完善、效果不理想则必须首先(B)。

A.重新划分监理工作

B.重新确定监理目标 C.重新确定组织结构形式

D.重新确定工作流程 75．建设工程协调的中间管理主要负责(C)。

A.工程技术内容

B.协调外部关系

C.协调内部关系

D.质量检验 76.有效的组织设计要合理的管理跨度，现假设不级数目为2，则领导者需协调的关系数目为(C)。

A.4

B.5

C.6

D.7 77．建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是(B)。A.选择确定总监理工程师

B.明确监理总目标

C.确定监理工作内容

D.选定适合本项目的监理组织模式 78．(B)模式发包的工程也称“交钥匙工程”

A.设计或施工总分包

B.工程项目总承包

C.平行承发包

D.设计和(或)施工联合体承包 79．(A)监理组织适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

80．(C)的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长。A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制 81．项目监理大纲、监理规划、监理细则是相互关联的。它们在制定的时间上具有先后顺序。下面顺序正确的是(A)。

A.监理大纲→监理规划→项目监理细则

B.监理规划→监理大纲→项目监理细则 C.监理规划→项目监理细则→监理大纲

D.监理规划→监理大纲→项目监理细则

82．为项目监理组织实施目标控制建立前提条件，提供控制的依据、措施、方法的工程建设监理文件是(C)。

A.监理细则

B.监理大纲

C.监理规划

D.工程建设监理合同 83．下面说法不符合实际情况的有(B)。A.业主有权监督监理单位执行监理合同

B.业主有权但不一次要监督监理单位执行监理合同的情况 C.监理规划是业主了解和确认监理单位执行情况的最好资料

D.监理规划应当能够全面而详细地为业主监督监理合同的履行提供依据

84．作为编写工程项目建设监理规划的前提工作，在编写工程项目概况时应包括(A)。A.工程项目的主要建筑结构类型及规模等

B.向设计单位提供的基础资料 C.设计要求文件

D.工程估算、概算

85．设计阶段建设监理工作的内容不包括(D)。A.编写设计要求文件

B.结合工程项目特点，收集设计所需的技术经济资料

C.配合设计进度，组织设计与有关部门，如消防、环保、土地、人防、防汛、园林，以及供水、供电、供气、供热、电信等部门的协调工作 D.协助业主与中标单位商签承包合同

86．监理规划是监理单位接受业主委托并签订工程建设监理合同之后，由(B)主持编写的。A.监理单位

B.项目总监理工程师

C.监理单位和项目总监理工程师

D.业主的监理单位 87．与工程咨询相比，工程建设监理在(D)方面不同。

A.建筑市场中的地位

B.建筑市场所属体系

C.出现的阶段

D.约束协调作用

88．在制定监理规划时，应尽量采用图表的形式来表达其内容。其中应最先制定的是(A)。A.项目构成目录

B.监理信息目录

C.监理工作分解表

D.监理组织任务职能分工表

89．项目监理规划在编写完成后需要进行审核并批准，监理单位的审核方应是(B)。A.总监理工程师

B.技术主管部门

C.专业监理工程师

D.社会监理机构 90．工程项目建设的监理目标不包括(D)。A.投资

B.进度

C.质量

D.效益 91．质量控制的组织措施不包括(D)。

A.建立健全监理组织

B.完善职责分工及有关质量监督制度

C.落实质量控制的责任

D.达到质量优良者，支付质量补偿金或奖金 92．合同管理阶段的工作不包含(C)。

A.协助业主拟订项目的各类合同条款，并参与合同的洽谈 B.协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜 C.协助业主与中标单位商签承包合同 D.合同执行情况的分析和跟踪管理

93．施工准备阶段，监理工作应包括(B)。

A.审批施工单位提交的开工申请

B.制定施工方案 C.进行设计交底

D.制定监理组织的分工表

94．按照有关规定，在实施工程建设监理之前，项目总监理工程师应当书面通知被监理单位的是(A)。

A.监理规划的内容

B.总监理工程师的工作方式 C.业主授予监理单位的权限

D.监理单位的控制目标 95．监理规划的作用是(B)。A.为监理单位取得监理业务

B.指导监理机构如何做和做什么监理工作

C.明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施 D.为拟订和签署《建设工程监理合同》作准备

96．下列文件中(C)是编制设计阶段监理规划的重要依据。A.施工合同

B.设计文件

C.监理合同

D.设计合同 97．建设监理细则应采取(C)方式编制。

A.按工程进度分阶段

B.在监理规划编制完全后，一次全部完成 C.按工程进度分阶段、分专业

D.按各不同专业同时进行 98．监理规划的内容中，监理工作(A)应当最先确定。A.目标

B.程序

C.制度

D.方法 99．监理规划由(A)主持编制。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.业主

D.监理单位 100．监理实施细则的编制对象是(A)。

A.专业监理工作

B.监理规划

C.项目整体

D.监理合同

101．建设项目管理按服务阶段分，可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和(A)。

A.工程建设全过程的项目管理

B.为设计单位服务的项目管理 C.设计单位的项目管理

D.为业主服务的项目管理 102．工程咨询公司最基本、最广泛的业务是(C)。

A.联合承包工程

B.为贷款方服务

C.为业主服务

D.为承包商服务 103．关于CM模式，说法正确的是(D)。A.代理型CM模式又称为风险型CM模式

B.非代理型CM模式中的CM单位通常是由具有较丰富的施工经验的专业单位或咨询单位担任

C.在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用能直接控制 D.GMP的数额过低，则CM单位所承担的风险加大

104．Partnering模式于20世纪80年代中期首先在(B)出现。A.中国

B.美国

C.英国

D.意大利

105．业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于(B)情况。

A.全过程服务

B.阶段性服务

C.技术咨询服务

D.决策支持服务 106．不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程，属于(C)模式的适用情况： A.CM模式

B.EPC模式

C.Partnering模式

D.ProjectControlling模式 107．采用代理型CM模式时，CM单位是业主的(B)。A.监理单位

B.咨询单位

C.承包单位

D.伙伴单位

108．在(B)模式条件下，业主不聘请“工程师”(即我国的监理工程师)来管理工程，而是自己或委派业主代表来管理工程。

A.CM

B.EPC

C.Partnering

D.ProjectControlling 109．(C)是确定建设工程参与各方共同目标和建设良好合作关系的前提，是Partnering模式的基础和关键。

A.长期协议

B.共享

C.相互信任

D.共同的目标

110．CM模式是在采用快速路径法时，从建设工程的(B)阶段就雇用具有施工经验的CM单位(或CM经理)参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。

A.招、投标

B.开始

C.设计

D.施工

三、多项选择

1．实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括(BCE)。

A.负责筹措建设资金

B.组织工程建设实施

C.负责组织项目试生产和单项工程预验收

D.负责提出项目竣工验收申请报告

E.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划 2．下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是(BCE)。A.组建项目法人B.组建管理机构，制定有关制度和规定 C.招聘并培训生产管理人员

D.组织设备、材料订货 E.进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货 3．建设工程监理的作用在于(BDE)。

A.有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理 B.可以对承包单位的建设行为进行监督管理 C.可以对建设单位的建设行为进行监督管理 D.尽可能避免发生承包单位的不当建设行为 E.尽可能避免发生建设单位的不当建设行为

4．我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括(CE)。

A.经济手段

B.技术手段

C.行政手段

D.金融手段

E.法律手段 5．工程建设监理的性质有(ABCD)。

A.服务性

B.独立性

C.公正性

D.科学性

E.美观性 6.监理单位具有(ABC)特点。

A.独立性

B.社会化

C.专业化

D.公正化

E.服务化 7.工程建设监理的实施(AC)。

A.需要业主委托

B.需要监理人员委托

C.需要业主授权

D.需要监理人员授权

E.需要监理人员委托和授权

8.工程建设监理的基本方法有(ABCE)。

A.目标规划

B.动态控制

C.组织协调和信息管理

D.静态控制

E.合同管理 9.工程建设监理与政府工程质量方面的工作存在较大的区别，主要因为(ABCD)。A.工作依据不尽相同

B.它们的深度、广度也不相同

C.它们的工作权限也不同 D.两者的工作方法和手段不完全相同

E.它们的工作内容不同 10.一般情况下，总监理工程师应当具有的职责为(CDE)。

A.审查施工方案的情况

B.主持制定监理大纲

C.确定项目监理组织的部门负责人 D.审查并确认分包单位及批准监理细则

E.审核并要签订项目的竣工资料

11．监理工程师是指在工程建设监理工作岗位上工作，并且通过全国的统一考试合格，又要由政府注册的监理人员。在此，他包含有三个方面的含义，即(DCB)。A.他是从事工程建设的各种人员

B.他是从事工程建设监理工作的人员 C.已经取得国家确认的《监理工程师资格证书》

D.经省、自治区、直辖市建委(建设厅)或由国务院工业、交通等部门的建设主管单位核准、注册，取得《监理工程师岗位证书》

E.直接由国家承认并给《监理工程师岗位证书》

12．关于监理单位内部的工作关系的说法，正确的是(ACDE)。

A.工程项目总监对主管副经理负责

B.重大工程项目的总监不能直接对经理负责

C.主任监理工程师或专业监理负责人对副总监或总监代表负责

D.监理工程师对主管的主任监理工程师或对专业监理负责人负责

E.监理员对监理工程师负责 13．在执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度时，必须(AE)。A.履行监理合同规定的义务

B.遵守监理合同规定的内容 C.知道监理合同规定的标准

D.遵守监理合同规定的法律效果 E.履行监理合同规定的职责

14．监理工程师的权利主要包括(ABE)。

A.使用监理工程师名称

B.依法自主执行业务

C.接受职业继续教育，不断提高业务水平

D.在执业中保守委托单位申明的商业秘密

E.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章

15．如果监理工程师有(ABC)行为的，则应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任。A.违章指挥或者发出错误指令，引发安全事故

B.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故

C.与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故 D.对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失 E.出借《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章 16．关于监理工程师违规行为的处罚，说法错误的是(AE)。A.监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业3年 B.如果监理工程师出借《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章，情节严重的，将被吊销证书，收回执业印章，3年之内不允许考试和注册 C.监理工程师造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册 D.对于未取得《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章，以监理工程师名义执行业务的人员，政府建设行政主管部门将予以取缔，并处以罚款 E.对于以欺骗手段取得《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章的人员，情节严重的，5年之内不允许考试及注册

17．按照我国现行法律法规的规定，我国的工程监理企业有可能存在的企业组织形式包括(ABCD)。

A.公司制监理企业

B.合伙监理企业

C.个人独资监理企业 D.中外合资经营监理企业

E.集体无产制监理企业 18．工程建设监理目标控制的基本过程是(DCBE)。

A.计划

B.投入

C.转换

D.反馈

E.对比及纠正 19．按照控制是否形成闭合回路，控制可分为(BD)几种类型。

A.前馈控制

B.开环控制

C.事前控制

D.闭环控制

E.反馈控制 20．监理工程师开展目标控制工作之前必须做好的前提工作是(AC)。A.目标规划和计划

B.收集工程信息

C.目标组织

D.收集资料信息

E.安排工程进度

21.施工阶段的特点包括(ABDE)几个方面。

A.施工阶段是耗费时间最长的阶段

B.施工阶段是资金投放量最大的阶段

C.施工阶段是决定工程质量的关键阶段

D.施工阶段是暴露问题最多的阶段

E.施工阶段是合同双方利益冲突最多的阶段

22.为了防止目标偏离可以采取的预防措施有(BCDE)。

A.尽量聘请有经验的权威监理人员

B.用科学的方法制定计划 C.高质量地做好组织工作，使组织与目标和计划高度一致 D.制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况

E.沟通信息流通渠道，加强信息收集、整理和研究工作

23.关于政府质量监督机构和工程建设监理的质量控制，论述正确的是(ACE)。

A.政府部门的控制方式是强制性的，以行政、司法为主，并辅以经济的、管理的手段 B.政府部门需对工程项目质量上的问题承担法律和经济上的责任

C.工程建设监理的质量控制，除了依据法律、法规、规范和标准之外，还要依据有关合同条款的要求进行监理

D.工程建设监理只需对项目业主负责，无需对社会负责 E.政策部门的质量控制侧重于影响社会共同利益的质量方面 24.施工阶段需要协调的内容较多，主要包括协调(ABCD)。

A.材料和设备供应与施工

B.设计与施工

C.总包总与分包商 D.与政府有关管理部门

E.与建设单位的关系 25.风险因素可分为(ABC)。

A.自然风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素 D.随机风险因素

E.投机风险因素 26．风险管理过程包括(ABCD)。

A.风险识别

B.风险评价

C.风险对策决策

D.实施决策及检查

E.风险测试 27．在风险识别过程中应遵循的原则是(ABCD)。A.由粗及细，由细及粗

B.严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性 C.先怀疑，后排除 D.排除与确认并重

E.正确认识建设工程项目管理与风险管理的关系

28．通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在(ABCE)。

A.更准确地认识风险

B.保证目标规划的合理性

C.保证目标计划的可行性 D.灵活掌握风险识别的方法

E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合 29．质量风险导致的损失包括(BC)。

A.因引起工期延误带来的损失

B.事故引起的直接经济损失

C.修复和补救等措施发生的费用

D.为恢复建设工程正常实施所发生的费用

E.第三者责任损失 30．工程项目承发包模式主要有(ABD)。

A.平行承发包模式

B.设计或施工总分包模式

C.直接委托模式 D.工程项目总承包管理模式

E.设计和或施工联合体承包模式 31．平行承发包模式的优点有(ACD)。

A.有利于缩短工期目标

B.协调工作量较小 C.有利于业主择优选择承建商

D.有利于质量控制

E.合同数量多 32．有关矩阵制监理组织的说法，正确的是(ABDE)。

A.矩阵制监理组织是由纵横两套管理系统组成的矩阵形组织结构

B.具有较大的机动性和适应性

C.只将上下集权与分权实行最优的结合D.加强了各职能部门的横向联系

E.其适用于工程项目的地理位置上相对集中的工程 33．监理细则是在(CD)阶段制定的。

A.监理招标过程前

B.开展监理工作的过程中

C.监理规划制定后 D.正式开展监理活动前

E.确定承包单位后

34．设计和/或施工联合体承包模式是一种特殊的工程项目承发包模式。同时，它也具有许多突出的优点，即(ABC)。

A.适用范围广，联合体成员可发挥各自优势，增强承包能力

B.合同数量少，便于管理 C.有利于进度和质量的控制，组织协调工作量较少D有利于业主择优选择承建商 E.有利于缩短工期 35．工程建设监理规划是监理单位接受业主委托后编制的指导项目监理组织全面开展监理工作的纲领性文件。它的作用具体体现在(ABCD)。A.指导监理单位的项目监理组织全面开展监理工作

B.监理规划是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据

C.监理规划是业主确定监理单位是否全面、认真履行工程建设监理合同的主要依据 D.监理规划是监理单位重要的存档资料

E.监理规划是工程能按时、保质、保量完成的最重要因素

36．监理单位在接受监理委托后，需要由监理机构编写的关于监理规划的系列性文件有(BCD)。

A.监理工作制度

B.监理大纲

C.监理规划

D.项目监理细则

E.工程建设监理合同

37．关于监理大纲、监理规划、监理细则三者之间关系的论述，正确的是(BC)。A.每一项工程都必须具备以上三种文件

B.项目监理规划必须根据监理大纲的有关内容来编写 C.必须在监理规划的指导下进行项目监理细则的制度 D.三者之间没有明显的时间先后关系，而是相互渗透的 E.无论是何种工程，监理细则都是必不可少的 38．工程项目建设监理规划通常包含(ABCD)。A.工程项目概况

B.工程项目建设监理阶段、范围和目标

C.工程项目建设监理工作内容

D.主要的建设监理控制目标与措施

E.工程建设的法律、法规知识 39．监理大纲的作用是(ABC)。

A.为监理单位承揽监理业务服务

B.为今后开展监理业务提出监理方案

C.编写监理规划的直接依据

D.指导监理单位的项目监理组织全面开展监理工作

E.指导各专业监理开展监理实务作业

40．咨询工程师应具备(ABCD)素质。

A.知识面宽

B.精通业务

C.责任心强

D.协调、管理能力强

E.为人正直，身体素质好 41．CM模式的适用情况具体表现在(ACE)。

A.设计变更可能性较大的建设工程

B.地理因素最为重要的建设工程

C.时间因素最为重要的建设工程

D.因总的范围和规模确定而准确定价的建设工程

E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

42．Partnering模式的特征主要表现在(ABCD)方面。

A.出于自愿

B.高层管理的参与

C.Partnering协议不是法律意义上的合同 D.信息的开放性

E.各层次的组合

43．Partnering模式的特点决定了它特别适用于(ACDE)类型的建设工程。A.业主长期有投资活动的B.设计变更可能性较大的

C.不宜采用公开招标或邀请招标的D.复杂的不确定因素较多的 E.国际金融组织贷款的

44．根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为(ACE)的项目管理。A.施工阶段

B.设计阶段

C.实施阶段全过程

D.决策阶段

E.工程建设全过程

四、简答题 1．《水利工程建设监理规定》规定，工程建设监理合同主要包括哪些内容？

答：监理单位承担监理业务，应与项目法人签订工程建设监理合同，其主要内容应包括：监理工程项目名称；监理的范围和内容；双方的权利、义务和职责；工作条件(如交通、办公场所等)；保密内容及措施；监理费的计取与支付；违约责任；奖励和赔偿；合同生效、变更和终止；争议的解决方式；双方约定的其它事项。2．水利工程建设项目施工招标应具备哪些条件？ 答：建设项目施工招标应当具备下列条件：(1)初步设计及概算已经批准；

(2)建设项目已列入国家、地方的投资计划；(3)招标文件、标底的编制工作已完成；

(4)已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；

(5)项目建设资金和主要建筑材料来源已经落实或已有明确安排，并能满足合同工期进度要求；

(6)有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排；

(7)施工准备工作基本完成，具备施工单位进入现场施工的条件；(8)施工招标申请书已经上级招标投标管理机构批准；(9)已在相应的水利工程质量监督机构办理好监督手续。3．水利工程建设项目施工招标文件应包括哪些内容？ 答：施工招标文件应包括下列主要内容：

(1)工程综合说明；(2)投标邀请书；(3)投标须知；(4)投标书格式及其附件；(5)工程量报价表及其附录；(6)合同协议书格式及履约保函；(7)合同条款；(8)技术规范、验收规程；(9)图纸、技术资料和设计说明；(10)评标标准。

4．申请参加水利工程建设监理工程师资格考试者，必须具备的条件是什么？ 答：参加水利工程建设监理工程师资格考试者，必须同时具备以下条件：

(1)具有高级专业技术职称，或取得中级专业技术职称后具有三年以上水利工程建设实践经验；

(2)有两年以上监理工作经历；

5．申请监理工程师注册必须具备的条件是什么？ 答：申请监理工程师注册者，必须具备下列条件：

(1)已取得《水利工程建设监理工程师资格证书》；(2)身体健康，胜任工程建设监理的现场工作；

(3)已离退休返聘的人员年龄一般不应超过65周岁。

6．水利部《水利工程建设监理规定》规定，监理单位实施监理的一般程序是什么？ 答：实施监理一般应按下列程序进行：

(1)编制工程建设监理规划；

(2)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则；(3)按照建设监理细则实施建设监理；

(4)建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。7．建设监理规划的主要内容是什么？ 答：建设监理规划的主要内容包括：

(1)工程项目概况(2)监理工程范围；(3)监理工作内容；(4)监理工作目标；(5)监理工作依据；(6)项目监理组织机构；(7)监理工作程序；

(8)监理工作方法及措施；(9)监理工作制度；(10)监理设施。

8．水利工程建设监理工程师是指哪类人员？ 答：水利工程建设监理工程师是指经过专门培训并经全国统一考试合格后取得水利工程建设监理工程师资格证书并经注册且从事监理业务的人员。9．项目作为管理对象，其特定的内涵和特点是什么？

答：项目是指在一定的约束条件下，具有特定明确目标的一次性事业(或活动)。内涵和特点如下：(1)一次性和单件性。项目的活动过程具有明显的一次性，其活动的结果(或成果)具有单件性。(2)目标性。任何项目都必须具有特定明确的目标。项目目标可以按层次依次分解为总目标、分目标、子目标等。

10．什么是建设项目管理？

答：建设项目管理，是指在建设项目生命周期内所进行的有效的计划、组织、协调、控制等系统的管理活动，其目的是在一定的约束条件下最优地实现建设项目，达到预定的目标。11．社会建设监理的主要依据是什么？ 答：社会建设监理的主要依据是：

(1)国家和部门制定颁发的法律、法规和有关政策。

(2)技术规范、技术标准。主要包括国家有关部门颁发的设计规范、技术标准、质量标准及各种施工规范、施工操作规程等。

(3)政府建设主管部门批准的建设文件、设计文件。

(4)依法签订的合同。主要包括工程设计合同、工程施工承包合同、物资采购合同以及监理委托合同等。

12．什么是社会建设监理单位？

答：社会监理单位，是指取得监理资格等级证书、具有法人资格的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及咨询单位。13．什么是组织？组织机构设置的原则是什么？ 答：组织是为了达到某种特定的目标，经各部门分工与合作及设置不同层次的权力和责任制度，而构成的人的组合体。组织机构设置的原则：

(1)目的性原则；

(2)管理跨度和分层统一的原则；(3)系统化原则；(4)精干高效原则；

14．社会监理单位与建设市场各方的关系是什么？ 答：社会监理单位与建设市场各方的关系是：

(1)项目法人与监理单位之间是委托与被委托的合同关系。

(2)监理单位与设计单位，在项目法人委托监理单位进行设计监理时，是监理与被监理关系；在没有委托设计监理时，是分工合作关系。

(3)监理单位与承包商的关系是监理与被监理关系。

(4)政府质量监督机构与监理单位的关系是监督与被监督的关系。

(5)监理单位与工程咨询单位，都是为项目法人提供咨询服务的，在同一建设项目工作中，是合作关系。

15．总监理工程师的主要素质要求是什么？ 答：总监理工程师主要的素质要求是：

(1)专业技术知识的深度(2)管理知识的广度

(3)较强的领导艺术和组织协调能力。

16．根据水利部有关规定，对违纪的监理工程师进行哪些处理？

答：对违纪的监理工程师，由监理主管部门给予警告，情节严重者取消其监理工程师资格，收缴其《水利工程建设监理工程师资格证书》和《水利工程建设监理工程师岗位证书》。渎职，与承包商勾结瞒报、虚报、偷工减料，造成严重经济损失和严重后果，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

17．项目法人选择监理单位需考虑哪些因素？ 答：考虑的因素是：

(1)监理单位的资质

(2)监理单位的经历与业绩

(3)监理单位的技术力量和相关资源(4)投标文件的完整性和响应性(5)监理(规划)大纲

(6)合理的监理费用报价

18．监理工程师违反哪些规定，由监理主管部门收缴其“资格证书”和“岗位证书”。答：监理工程师违法下列规定，监理主管部门将收缴其“资格证书”和“岗位证书”：

(1)末经注册，以监理工程师名义从事监理业务；(2)一人在两个或两个以上监理单位申请注册；(3)以监理工程师个人名义承接监理业务；

(4)出卖、出借、转让、涂改或以不正当手段取得《水利工程建设监理工程师资格证书》或《水利工程建设监理工程师岗位证书》；

(5)在影响公正执行监理业务的单位兼职。19．《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》规定，投标书无效的条件是什么？ 答：投标书有下列情况之一者无效：(1)未密封(2)缺投标保证

(3)未加盖单位印章和法人代表或法人代表委托的代理人的印章(或签名)；(4)未按规定格式、内容填写，或字迹模糊不清、内容不全；(5)逾期送达

(6)投标单位末参加开标会议。20．投标书的内容主要包括什么？

答：投标文件的内容应符合招标书的要求，水利工程施工承包投标文件主要应包括：

(1)投标书综合说明，工程总报价；

(2)按照工程量清单填写单价分析、单位工程造价、全部工程总造价、三材用量；

(3)施工组织设计，包括选用的主体工程和施工导流工程施工方案，参加施工的主要施工机械设备进场数量、型号清单；

(4)保证工程质量、进度和施工安全的主要组织保证和技术措施；

(5)计划开工、各主要阶段(截流、下闸蓄水、第一台机组发电、竣工等)进度安排和施工总工期；

(6)参加工程施工的项目经理和主要管理人员、技术人员名单；(7)工程临时设施用地要求；

(8)招标文件要求的其他内容和其他应说明的事项。21．编制招标文件的基本原则是什么 答：编制招标文件的基本原则是：

(1)应遵守国家的法律和法规。如果是国际金融组织贷款的项目，则应尊重国际惯例，遵守有关组织规定的采购原则等。

(2)应注意公正地处理业主和承包商的利益，即既要保证完成业主要求的实施项目，也要使承包商获得合理的利润。

(3)招标文件应该正确地、详尽地反映招标项目的客观情况，以使投标者在可靠的基础上投标，减少履约过程中的争议。

篇6：建设工程监理习题

1、建设项目投资是指在工程项目建设阶段所需要的全部费用的总和，其生产性建设项目总投资包括( )等部分。

A.建设投资和建设期利息

B.建设投资、建设期利息和流动资金

C.建设投资、建设期利息和固定资产投资

D.建设投资、固定资产投资和流动资金

2、工程造价的主要构成部分是建设投资，根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，建设投资包括( )。

A.工程费用、工程建设其他费用和预备费

B.工程费用、建设期利息和基本预备费

C.工程费用、工程建设其他费用和建设期利息

D.工程费用、基本建设成本和工程建设其他费用

3、某建设项目建筑工程费万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期袋款利息120万元，铺底流动资金500万元，则该项目的工程造价为( )万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050

4、下列费用中，不属于工程造价构成的是( )。

A.用于支付项目所需建筑安装工程的费用

B.用于建设单位支出项目建设期间融资的利息

C.用于支付项目工程监理的费用

D.用于支付流动资金的费用

5、根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设费成本中不包括( )。

A.工程所在地的临时公用设备维护费

B.土地征购费

C.设备供应商的监理费

D.开工试车费

E.工程监理费

6、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是( )。

A.临时公共设施及场地的维持费

B.建筑保险和债券费

C.开工试车费

D.土地征购费

7、下列有关未明确项目准备金描述正确的是( )。

A.用于补偿直至工程结束时的未知价格增长

B.用于补偿物质、社会和经济变化引起的估算增加的情况

C.用于支付工作范围以外可能增加的项目

D.用于在估算时不可能明确的潜在项目

8、世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，这项费用被称为( )。

A.不可预见准备金

B.建设成本上升费

C.预备费

D.未明确项目预备费

9、在建设项目工程造价中，固定资产投资的积极部分是( )，其意味着技术的进步和资本有机构成的提高。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.预备费

10、国产标准设备的原价一般是指( )，并一般采用带有备件的价格。

A.设备制造厂的交货价

B.建设项目工地的交货价格

C.设备预算价格

D.设备成套公司的订货合同价

E.设备成套公司的成套合同价

11、国产非标准设备原价的计算方法有( )。

A.分部组合法

B.生产费用综合法

C.成本计算估价法

D.定额估价法

E.系列设备插入估价法

12、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的( )。

A.材料费

B.加工费

C.外购配套件费

D.设计费

13、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，制造厂为制造该设备，在材料采购过程中发生进项增值税额3.5万元，专用工具费率1.5%，废品损失率10%，外购配件费5万元，包装费率1%，利润率为7%，增值税率为17%，非标准设备设计费2万元，则该国产非标准设备的原价为( )万元。

A.33.636

B.36.963

C.39.536

D.54.545

14、在国际贸易中，进口设备交易价格有装运港船上交货价、成本加运费、成本加保险费等方式，其采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是( )。

A.负责租船订舱、支付运费

B.负责装船后的`一切风险和费用

C.负责办理海外运输保险，并支付保险费

D.负责办理出口手续，并将货物装运上船

15、从某国进口设备，重量1000吨，装运港船上交货价为400万美元，工程建设项目位于国内某省会城市。如果国际运费标准为300美元/吨，海上运输保险费率为3%，银行财务费率为5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，银行外汇牌价为1美元=6.8元人民币，则该设备应支付的关税为( )万元。

A.433.99

B.542.80

C.645.22

D.672.36

16、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为( )万元人民币(外汇汇率：1美元=8.14元人民币)。

A.146.68

B.176.02

C.166.06

D.174.35

17、某项目建安工程费5000万元，设备、工器具购置费3000万元，工程建设其他费用2000万元,基本预备费500万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第1年计划投资20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价是( )万元。

A.1181.02

B.998.32

C.1001.02

D.1178.10

18、设备运杂费的构成内容包括( )。

A.运费

B.包装费

C.设备供销部门手续费

D.仓库保管费

E.运输保险费

19、下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是( )。

A.设备购置费由设备原价和设备运杂费组成

B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工器具购置费中

C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费

D.进口设备的离岸价格一般包含了运费在内的货物价格

E.工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算

20、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是( )。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

21、按费用要素划分，建筑安装工程费由( )组成。

A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金

B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金

D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

22、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]44)文件的规定，下列属于人工费的是( )。

A.失业保险费

B.危险作业意外伤害保险费

C.劳动保险费

D.津贴补贴

23、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44)文件的规定，下列属于材料费的是( )。

A.材料原价

B.运杂费

C.运输损耗费

D.采购及保管费

E.检验试验费

24、下列选项中，属于施工机械使用费的是( )。

A.购置费

B.安拆费及场外运费

C.折旧费

D.大修理费

E.经常修理费

25、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是( )。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

26、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)，职工的劳动保险费应计入( )。

A.规费

B.企业管理费

C.措施费

D.人工费

27、根据我国现行建筑安装工程项目费用组成，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入( )。

A.业主的研究试验费

B.承包商的管理费

C.承包商的材料费

D.承包商的措施费

28、建筑安装工程费用组成中的企业管理费计算基数不包括( )。

A.以分部分项工程费为计算基数

B.以人工费和机械费合计为计算基数

C.以人工费为计算技术

D.以人工费和材料费为计算基数

29、利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，其计算基数可采用( )等。

A.以人工费为计算基础

B.以人工费和机械费合计为计算基础

C.以间接费为计算基础

D.以直接费和间接费合计为计算基础

E.以直接费、间接费和利润为计算基础

30、关于规费的计算，下列说法正确的是( )。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

31、下列关于建筑安装工程税金叙述正确的是( )。

A.建筑安装企业营业税税率为5%

B.城市维护建设税的纳税地点在市区的，其适用税率为营业税的7%

C城市维护建设税的纳税地点在县镇的，其适用税率为营业税的3%

D.城市维护建设税的纳税地点在农村的，其适用税率为营业税的2%

32、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是( )。

A.应纳营业税=税前造价×综合税率

B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额×适用税率

C.教育费附加应纳税额=应纳营业税额×3%

D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率

33、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收人为1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为( )万元。

A.31.5

B.30.69

C.27

D.28.98

34、按造价形成划分，建筑安装工程费由( )组成。

A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金

B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

35、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中，应计入措施项目费的是( )。

A.检验试验费

B.总承包服务费

C.施工机具使用费

D.工程定位复测费

36、建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的( )组成。

A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费

B.环境保护费、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费

C环境保护费、文明施工费、冬雨季施工增加费、安全施工费

D.环境保护费、文明施工费、大型机械设备进出场及安拆费

37、下列有关安全文明费的说法中，正确的有( )。

A.安全文明施工费包括临时设施费

B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费

C.“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费

D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费

E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费

38、大型施工机械进出场费属于( )。

A.施工机械使用费

B.措施费

C.企业管理费

D.规费

39、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，安全文明施工费=( )×文明施工费费率。

A.直接工程费

B.定额人工费

C.直接费

D.定额人工费+定额机械费

E.定额基价

40、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，其他项目费包括( )。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.暂估价

E.零星工作费

41、在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归( )。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.总承包单位

42、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，下列关于土地使用权出让最高年限规定不正确的是( )。

A.居住用地70年

B.工业用地60年

C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年

D.商业、旅游、娱乐用地40年

43、下列属于征用耕地的补偿费用包括( )等。

A.土地投资补偿费

B.土地补偿费

C.土地管理费

D.安置补助费