基础工程施工意向合同

基础工程施工意向合同（共8篇）

篇1：基础工程施工意向合同

发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)

一、工程概况

1、施工地点：

2、施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。

3、承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。

4、总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。

5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。

二、双方责任的约定

1、甲方责任

(1) 甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。

(2) 做好各专业协调工作。

(3) 根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。

2、乙方责任

(1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

(2) 乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。

(3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。

三、工程付款方式：

1、乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。

2、甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。

四、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

五、本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。

六、本意向书一式 2 份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

签订日期： 年 月 日

篇2：基础工程施工意向合同

甲方：

乙方：

为了完成中核集团嘉峪关核燃料处理工程的施工任务，总承包方中航华福工程建设有限公司，特将本工程通水、通电、通路工程分包给乙方，工程造价不低于人民币1亿元正。

协议签订后，乙方向甲方交纳合同保证金贰万元，再签正式合同时不再交纳,因甲方原因不能履行此协议，按乙方交纳的保证金给乙方如数返还,如因乙方不能履行此协议所交保证金不予退还，保证金以银行转帐凭条为准，交纳后协议生效。

工程价格以甲方中标价为准，甲方收取管理费不高于现行法律法规所规定，工程价格不含税，正式合同在2013年3月25日前签订。

此协议签订后，与正式合同同等受法律约束，任何一方违反协议，按相关内容执行。本协议一式两份。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

2013年2月3日

篇3：基础工程施工意向合同

笔者认为, 石油企业在合同管理中进行风险控制的必要性主要存在如下几个方面:

1. 石油企业已经成长为独立的市场主体。

虽然石油企业多数为国家拥有股本的国有企业, 在企业的发展过程中往往具有较强的计划经济色彩, 并受到国家层面的较为强烈的控制, 但随着中国加入世界贸易组织及世界能源产业竞争的加剧, 中国的石油企业也逐步加快了市场化进程, 逐步成长为了独立的市场主体。资料显示, 中国最大的几家石油企业均已经实现了市场化改造, 改变了过去政企不分的局面, 政府的石油管理与石油经济逐步分开, 石油管理局与石油企业成为两类不同性质的主体, 石油企业勇敢地走到了市场经济的主战场上。时至今日, 活跃在中国经济舞台上的石油企业均已经实现了公司化改造, 并且经过多年的发展, 初步建立起了以公司制度为核心的现代企业制度, 成为了市场经济的主体。市场主体的本质是经营实体。在市场经济中, 作为市场主体就存在经营风险, 既存在成长壮大, 扩充实力的机会, 也存在资本缩水, 甚至破产倒闭的风险。尽管石油企业具有强大的国家背景, 往往被国家特许授权经营石油业务, 并由国家政策排除了竞争者, 但随着经济的全球化以及全球金融市场风险的增加, 石油企业所面临的市场风险也逐步加大, 作为市场主体的中国石油企业也必须面对市场风险。在经济高度全球化的今天, 即便是实力雄厚在经济体系中具有霸主地位的石油企业也完全可能成为市场经济中的失败者, 甚至有可能被红牌罚下。今日之中国石油企业, 已经全部上市, 成为拥有众多投资者的股份公司, 并进入了国际市场, 面临着国际金融市场的巨大风险, 中国石油企业必须保持足够清醒, 保持对包括合同管理风险控等在内的市场风险的警醒。

2. 合同管理是石油企业管理的重要组成。

合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。通过合同管理, 现代企业在市场中实现平等的制约和权利, 从而为当事人营造一个公平的环境。企业的合同管理在一定意义上可以说是对交易风险的管理, 涉及到生产运营、物资管理、技术研究、后勤保障等各个方面, 正常履行合同关系到企业的生存和发展, 影响着每个员工的切身利益。加强合同的订立、履行、变更、解除、终止及审查、监督、控制等环节的有效控制, 可使企业合同管理工作达到最佳效果。石油企业在各类企业中是规模较大的企业, 具有较大的业务量, 业务金额较大, 并且其提供的产品与服务多为大宗产品与期货产品, 其所签订的合同标的数额大, 影响合同履行与执行的因素多, 合同相对人多为集团客户, 因此合同管理在石油企业管理中具有极为重要的意义, 在一定意义上可以说, 石油企业的业务管理是围绕合同为中心展开的。以大港油田为例, 作为国内较大规模的石油勘探与开采企业, 大港油田每年有大量的合同签订, 油田所属各公司每年实际履行各类合同标的额达近千亿元人民币。在这些合同中, 既包括标的额巨大、履行周期长的石油产品供应合同, 也包括其他各类采购合同、服务合同、劳动合同、技术合同等等, 对于这些合同的管理与执行水平直接影响到大港油田的经济效益与盈利水平。同时, 作为一个员工人数达到数十万人的国有特大型企业, 大港油田的合同管理水平不仅关系到上述的企业经济效益问题, 更与企业在国际化进程中的市场风险控制水平、企业的和谐稳定等具有密切联系。综上, 合同管理是石油企业管理的重要组成, 是石油企业管理的物质承担者, 是石油企业管理的中心之一, 合同管理水平不仅关系到石油企业的经济效益而且对于企业的可持续和谐发展具有重要意义, 必须引起石油企业管理者高度重视。

3. 企业管理中的合同管理存在相应风险。

企业的合同管理的质量直接影响着企业的经营质量。一般认为, 现代企业所面临的法律风险主要包括公司治理的风险、知识产权的风险以及合同管理的风险。公司治理的风险主要是以董事会治理为核心的公司重大决策所形成的对公司发展的风险, 而知识产权的风险主要是指以公司产品与服务所拥有的知识产权价值损耗所带来的公司利润风险, 而合同管理的风险则主要是指公司因合同管理水平的高低所导致的公司盈利能力的负面影响。

二、石油企业合同管理中风险控制可行性分析

石油企业合同管理是石油企业管理的重要组成部分, 而石油企业合同管理过程中是存在风险的, 对石油企业合同管理进行风险控制是存在必要性的。下文中笔者将重点论述石油企业合同管理过程中存在的风险是可控的, 对石油企业合同管理进行风险控制应该成为石油企业风险管理的重要组成部分。

1. 风险管理是石油企业管理的重要构成。

风险管理是一门崭新的学问。笔者认为, 石油企业的风险管理是指石油企业对影响企业盈利及可持续发展的各种风险进行识别、评价、监控与干预, 促使风险良性转化的各类管理活动。石油企业风险管理是企业风险管理的一种, 风险理论及风险管理的一般理论及基本工具在石油企业中也是普遍适用的, 比如石油企业也将如其他大型企业面临着政治风险、经济风险、生态风险、法律风险等等各类风险的考验, 也需要由风险管理人员对各类风险进行专业的防控, 在进行微观管理的同时, 企业领导也需要提升宏观战略, 提供对各类风险进行科学管理的意识与水平。

2. 对合同管理进行风险控制是一门科学。

一般认为, 合同管理是一种具体的企业管理活动, 是企业微观管理活动的构成, 其所存在的问题及所造成的企业经济利益的损失应该纳入企业的正常损耗, 这也是现实中对合同管理中的风险防控力度不够的企业意识方面的原因, 其本质在于, 这种传统观点忽略了对合同管理进行风险控制事实上不仅仅是一种经验性质的活动, 而是在管理学科指导之下的一门具有规律可循的科学。对合同管理进行风险控制的理论来源在于风险控制理论在企业合同管理中的应用。企业风险控制理论认为, 企业的经营活动是一个时间的纵向展开, 企业的经营活动就是对预先设定的企业目标在时间上的展开过程中所出现的各类风险进行识别、评价, 并在此基础上修正决策的过程。基于此, 将风险管理理论与企业的合同管理过程进行结合, 可以将合同运行的整个过程即合同的缔约前、合同签订、合同履行、合同变更、合同消灭的所有法律运行过程纳入风险管理过程, 从己方利益最大化的角度进行出发, 分别考察上述各个过程中所可能存在的风险, 并依据合同的实际情况, 作出各种评估与预案, 以此来应对可能出现的各类合同风险, 这就是合同管理过程中风险控制理论的基本应用。

3. 石油企业合同管理中的风险可控可防。

我们可以大港油田为例, 来说明在石油企业的合同管理过程中, 合同风险是可防可控的。上文我们已经谈及, 企业合同管理主要分为缔约前管理、合同履行管理、合同变更管理及违约责任管理四个过程, 而这当中合同签订与履行是其中最为重要的两个环节。下面我们结合大港油田的实例简要探讨:缔约前合同管理中的风险是可防可控的。对于缔约前的合同风险, 大港油田把资信调查、立项审批、合同审查作为重点环节。在签订合同前, 对合同对方的资信状况进行全面深入的了解, 确信其确实具有履约能力, 方可与之谈判签约。对标的审查, 做到质量可靠和价格适宜。在物资采购时, 严格审查对方生产的许可证、出厂证、质检合格证。对同型号、同质量的产品, 要货比三家, 或实行公开招标, 尽可能压低采购成本。合同文本内容要规范化, 条款不漏项, 用词准确, 避免产生歧义和引起合同纠纷。

合同履行过程中的风险是可防可控的。在实际操作中, 合同的履行是合同管理中最重要的环节, 合同履行直接关系合同运行的质量。只有齐抓共管, 各负其职, 调动各层面的积极性, 才能把合同的执行和监督工作做好。基层单位负责合同的执行和实施, 机关业务部门负责合同执行和实施的审查, 合同管理部门对实施的结果进行程序性的审核和合同抽检, 审计监察部门对合同真实情况进行监督。分公司规定每半年进行一次合同的全面检查工作, 合同检查工作由审计部门、合同管理部门会同相关业务部室组成合同检查组, 采取经办单位自查, 检查组重点抽查的形式, 并充分调动基层单位和机关业务部门积极性, 实现合同履行信息的及时反馈, 保证合同的执行质量。公司对集体企业的合同实行统一的管理、指导、监督、考核。集体企业每月必须将合同履行情况以书面形式上报, 以备审查。

三、石油企业合同管理中风险控制的路径选择

前文分析表明, 合同管理是石油企业管理活动的重要组成部分, 石油企业的合同管理存在风险控制的问题, 而石油企业合同管理中的风险是可控的, 对石油企业的合同风险进行控制时石油企业合同管理的重要目的之一。笔者认为, 从风险管理学的角度来说, 对石油企业合同管理进行风险控制可依据如下路径:

合同风险识别是合同风险控制的起点, 是合同风险的识别的标准的建立时合同风险识别的关键, 因此必须按照一定的标准对企业合同管理中的关键节点进行界分, 以此来形成石油企业合同管理风险的识别基点。依据一般理论对现实中运行着的合同的风险进行识别之后, 必须对对石油企业长期利益与短期利益的影响及合同相对人的影响进行全面的评估与判断, 在此基础上由石油企业的经营管理者针对该合同进行风险决策, 由此来确定企业的应对之策, 作出有利于企业利益的决策。在上述合同风险控制的路径之中, 核心是合同管理风险的识别与评估。笔者将在以后的文章中进行详细讨论。

参考文献

[1].尹贻林, 何红锋, 许健.合同法与工程合同管理[M].天津:天津大学出版社, 1995

[2].任明.企业合同风险管理研究.天津大学博士论文, 2006

[3].雷俊卿.合同管理[M].北京:人民交通出版社, 1999

篇4：基础工程施工意向合同

【关键词】毕业生;就业意向;分析

河池学院物理与电子工程系2009年有全日制本、专科毕业生198人。其中,本科物理学专业90人,包括05物本班55人、07物专升本班35人;本科2005级电子信息工程(以下简称电信)专业85人;专科2006级应用电子技术(以下简称应电)专业23人。物理学专业为师范类专业,其他为非师范类专业。2009年2月,我们对该系毕业生的就业意向从以下六个方面做了一次问卷调查,100%回收问卷。下面根据问卷统计,我们对该系2009届毕业生的就业意向作出分析。

一、你希望就业的地区

从图表所示可以看出:

1.全系边远地区无人问津。边远地区可能条件相对艰苦些,待遇相对差些,但那里缺乏人才,也需要人才。因此在鼓励、动员毕业生去边远地区就业这方面,我们的思政教育和就业指导工作亟需加强。

2.全系去中西部地区意向的百分比偏低。其实中西部地区就业市场很大,有的地区因近年经济发展较快,凸现人力荒;随着西部大开发,中部地区崛起,中西部地区需要大量人才,是大学毕业生施展才华的广阔舞台。所以,在就业去向的选择上,毕业生应摒弃对中西部地区的偏见。

3.物理学专业的就业地区意向,除“无特别要求”占32.2%外,主要是生源地和中小型城市,分别占23.3%和20.0%。但同专业的05物本班与07物专升本班在就业地区的选择上也存在细微差别。05物本班选择沿海经济发达地区的占16.3%,是后者的5倍多;而后者选择中西部地区的占20.0%,是前者的11倍多。这说明,四年制本科毕业生较之专升本的在就业上更有闯劲。

4.应电专业愿意去中西部地区和中小型城市的占半数多,而物理学专业选择“无特别要求”、生源地及中小型城市的百分比较大。这初步反映出该系毕业生师范类和非师范类在就业去向上的差别和特点。师范类的就业市场相对固定、均衡;非师范类的就业市场往往不在生源地,而根据生产力布局对专业人才的需求而定。

5.电信专业选择去沿海经济发达地区的占半数强,而选择其他地区的都较少。因为沿海经济发达地区对该专业人才需求相对较多。这明显反映出该系毕业生师范类与非师范类因专业不同而就业去向选择的不同。不过,这也与同属非师范类的应电专业选择去中西部地区的百分比最高形成鲜明对比;究其因,除专业不同外,另一个恐怕是学历层次不同。

二、你是否愿意到企业就业及意向企业的类型

从图表所示可以看出:

1.全系绝大多数毕业生愿意到企业就业,尤其非师范专业100%愿意。这个大前提是好的。

2.但在意向企业的类型中,大部分毕业生选择国有企业;选择合资企业和外资企业的均为十几个百分点;选择民营企业和私营企业的均不到十个百分点;选择最少的是私营企业,只有3.6%,且07物专升本班和应电专业选择私营企业的百分比均为零。可见,在具体企业类型的选择上,毕业生的观念还存在企业经济成分的偏见。在不少经济发达地区,民营和私营企业的生产规模占当地GDP的比重过半。随着新《劳动法》的实施及国家社会劳动保障体系的完善,不论何种类型企业,只要有人力需求,只要有待遇,只要有发展前景,毕业生都可以选择就业。

3.不同专业对企业类型选择的百分比是不同的,显著的不同是电信专业最不看重国有企业,这一选择的百分比只有31.3%,与选择合资企业的百分比持平,不及另两个专业选择国有企业的百分比的一半;而应电专业最看重国有企业,这一选择的百分比高达73.9%。

三、你希望就业的工资待遇

从图表所示可以看出:

1.全系毕业生76.5%对工资待遇的期望值在1200以上,其中1500-2000档次的百分比最高,为30.6%。

2.不同专业对工资待遇的期望值相差较大;大体上是,电信专业﹥应电专业﹥物理学专业。电信专业对工资待遇的期望值最高,近一半选择在1500-2000档,其次37.4%选择在2000以上档,而没人问津1200以下档。应电专业对工资待遇的期望值集中在1500-2000档次,其他档次选择的百分比不高,但500-800档次无人过问。物理学专业对工资待遇的期望值各档次均有;相对来说,选择1200-1500档的百分比最高,达38.9%;其次是1000-1200档,达28.9%。

3.不仅电信专业的工资期望值远高于物理学专业的,而且应电专业(专科)的工资待遇期望值也高于物理学专业(本科)的。这充分说明专业的不同是毕业生就业(期望)工资待遇的差别的主要原因;非师范专业的高于师范专业的,或者说,应用专业的高于理论专业的。

4.电信专业的工资期望值也明显高于应电专业的,这除了表现在1200以下档电信专业无人选择外,还表现在2000以上档电信专业选择的百分比是应电专业该档选择百分比的四倍多。究其因,尽管两者专业不同不好直接比较,毕竟都属于非师范类应用专业,因此,恐怕学历层次不同是主要原因。

5.可见,决定毕业生工资待遇期望值高低的因素,首先是专业,其次是学历。

四、你就业时是否考虑专业对口

从图表所示可以看出:

1.全系毕业生选择“必须专业对口”和“不愿意从事本专业工作”的百分比都较小,60.2%的毕业生对就业时是否考虑专业对口采取柔性态度,还有31.1%的毕业生明确表示“可以不考虑专业”。这表明绝大多数毕业生不愿因专业而限制自己的就业。

2.其中电信专业各选项的百分比有点突出:要求“必须专业对口”的百分比与选择“可以不考虑专业”的百分比同为各项最高,而“不愿意从事本专业工作”的百分比为该项最低。这说明该专业毕业生对自己的专业的认同感更强,但又不囿于专业而影响就业。

五、你希望通过什么方式实现就业

从图表所示可以看出:

1.全系大多数毕业生选择“学校联系与自己家庭联系相结合”的方式实现就业,也有21.4%毕业生选择“自己灵活就业”的方式实现就业,而选择单纯靠“学校联系”或“自己或家庭联系”实现就业的毕业生很少。

2.全系“学校联系”项比“自己或家庭联系”项高出两个百分点。这能说明,总体而言,在联系就业上学校比自己或家庭更重要。

3.“自己灵活就业”项的百分比,非师范专业要高于师范专业;而非师范专业中,应电专业要高于电信专业;师范专业中,07物专升本班高于05物本班。

六、毕业时仍未落实就业单位的打算

从图表所示可以看出:

1.全系毕业生大部分选择“降低期望值”或“等以后视情况而定”或“自己创业”再或“自己家里联系工作”,而选择“不就业”的很少,尤其是物理学专业毕业生该项选择为零。这说明毕业生还是很期待就业的。

2.“自己创业”项的分析,与上文五大点三小点对应一致。这也说明我们问卷调查的真实可靠性。

3.对“降低期望值”项与“等以后视情况而定”项这两大块,不同群体选择的百分比有较大差距。在“降低期望值”项,05物本班选择的百分比达58.2%,其次为应电专业的43.5%,最低是电信专业的27.7%;在“等以后视情况而定”项,电信专业选择的百分比达43.4%,其次为07物专升本班的42.9%,最低是05物本班的18.2%。这是否说明05物本班和应电专业的更迫于就业,而电信专业和07物专升本班的更有条件等待就业。

综上所述:1.相对该系的办学层次和水平及专业结构和特点来说,2009届毕业生的就业意向大体上是现实的、合理的,但也存在一些不容忽视的问题,如不愿去边远地区、不愿到私营企业工作、有的工资待遇要求偏高、有的不愿意就业等。2.在就业意向的具体选项上,不同专业、师范类与非师范类、不同学历、不同学制的群体选择的百分比存在差异,有的甚至差异明显。

参考文献

[1]广西壮族自治区教育厅.大学生就业指导[M].南宁:广西人民出版社,2004.

篇5：承包工程合同意向书

甲方(发包方)：邢台卓威商务服务有限公司

乙方(承包方)：

依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

一.工程概况

1.工程名称：邢台旧机动车交易市场

2.工程地址：邢台县晏家屯镇北王段村西

3.结构类型：框架， 共计约 10万 ㎡.

4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。

6.工期：合同工期为 年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。

7.工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。

8.此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币，。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定—账户内，此意向书作废)。

二.承包范围及承包方式

1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。

配合专业分包工程项目的界限：

a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

2.甲方要求： 本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

三.付款方式

乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

1、乙方垫资施工至总工程量50%甲方支付完成工程量价款的80%。

2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%。

3、剩余工程结算款的10%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

四.结算方法：

1.工程造价：

土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

2.执行2008年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《邢台工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

3.甲方直接分包的分项工程，乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件。

4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

五.工程设计变更

1. 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。

六. 材料进场要求及计价

1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。

其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。

3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

七.工程管理

1. 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省2008定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。

7. 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

八.违约责任

1. 因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。

2. 因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。

3. 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。

5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。

九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。

十. 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。

十一. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

十二. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

开户行：

户名：

账号：

篇6：置业排水工程施工合同意向书

甲方（发包方）：湖南省湘合作投资置业有限公司

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就 湖南省湘合作投资置业有限公司工业园区标段排水工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

一．工程概况

1.（）标段；

2.工程地址：宁乡工业园 ；

3.合同价款：合同价款以 同等条件优先为原则。

4.工期：开工日期为月日至年月日，总工期为：天。

5.工程质量：按国家标准验收

二．承包范围及承包方式

1.工程承包范围：全部施工范围内排水工程。

三．结算方法：

双方共同协商的价格按实计算。

四.本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以

正式建设工程施工合同为准。

五.本合同一式二份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）乙方（盖章）

法定代表人：法定代表人：

工程部：

年月日

篇7：某某工程总承包合同意向书

发包方（全称）：置业有限公司（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包方在**市经济开发区投资开发的“****”项目工程施工总承包事宜，签订如下承包意向书（代补充协议），供双方共同信守。

一、工程概况

工程名称：“******”工程

工程地点：**市经济开发区**大道

工程规模：“****”项目主体工程为：

高层*幢，为18层（地上）住宅（部分公寓式酒店）建筑面积约35000m2。

多层*幢，其中：*幢*层商住楼，3幢*层住宅楼，1幢5层商业综合楼，建

筑面积约22000m2。

地下车库，负一层，建筑面积约13000m2.高层部分为框架剪力墙结构；多层部分为框架结构。总建筑面

积约70000平方米（实际面积以有效施工图为准）。工程总造价约10000万元（最终以施工图预算为准）。

资金来源：自筹

质量要求：确保一次验收“合格”

二、工程承包范围

本工程设计施工图纸范围内的土建工程。（水电安装工程、铝合金门窗工程、玻璃幕墙部分、电梯工程、消防工程、通风及空调工程甲方另 共6页第1页

行发包，乙方应给予配合，并按约定收取总包服务费）。

三、承包方式：包工包料、包质量、包工期

四、工期：

1、一期工程（高层部分）

开工日期：2011年月 1日。（实际以开工通知书为准）

竣工日期：2012年月 1 日主体结构封顶，2013年月 1日通过竣工验收。总工期18个月（含春节）。

2013年月30日提交合格的竣工验收资料。

2、二期工程（多层部分）：另行约定。

五、工程价款结算方式及取费标准

1、结算原则：本工程采用施工图预算包干加签证调整的方式进行结算。

2、合同价款的确定：

本工程开工前乙方须按照甲方提供的施工图纸编制工程预算，经双方复核确认后作为合同承包价（分期施工的可分期编制）。

工程预算编制依据为：

①执行定额：本工程执行2000年《**省建筑工程预算定额综合估价表》、1999年《**省装饰工程综合预算定额》。

②取费标准：本工程依据《**省建筑安装工程费用定额》，经双方协商约定：高层部分土建取综合费率%（含税金），装饰按类取费；多层部分土建取综合费率%（含税金），装饰按四类取费。

③人工工资标准执行**省相关文件。

④材料价格：本工程所用材料均由乙方自行采购，但必须是由甲方认可的国家合格产品；主要材料价格按照**地区同期信息价（编制预算的当期），商品混凝土按当地市场价按实计算；材料差价进入工程直接费。

⑤该工程的装饰材料由甲方指定品牌及规格，价格按实签证。

⑥基础施工时，发生的基坑支护、基坑排水、土方外运或回填等费用，按批准的施工组织设计核算，实行一次性包干。

⑦本工程的室外附属工程在同等条件下，乙方优先承包施工，取费标准按主体工程多层部分的上述取费标准的80%计取。

3、合同价款调整办法：

下列情况允许在决算时调整工程价款（如调整价款超过合同价款的10%及以上时，经双方协商，可以在结构封顶后给予调整，并根据调整后的合同价款支付工程进度款）：

①设计变更，因甲方变更设计造成的工程量增减；

②主材市场价浮动

钢材、商品砼、施工用木材的单价调整：按开工当月起至主体结构当月止，所占月份的**工程建材信息价取平均值与本承包条件中的该月份信息价之差进行调整；

水泥、砂石、砌块的单价调整：按开工当月起至竣工验收当月止，所占各月按**工程建材信息价取平均值与本承包条件中采用的信息价之差进行调整。

装饰材料、外墙保温材料、防水材料按实际施工期间各月按**工程建材信息价取平均值与本承包条件中采用的信息价之差进行调整。

信息价中没有的材料按市场价按实签证。

4、分包工程的管理和总包服务费的结算

①分包工程（上述第二条所指分包内容）按实际工程决算价款提取5%的总包服务费，决算时结算。

②总承包人收取总包服务费后，不再计取施工水电供应、垂直运输、外墙脚手架使用和任何形式工程配合费，总包方参与分包工程质量管理并对分包工程的技术资料负责。

六、联系单及图纸设计变更

本工程凡因图纸修改、变更设计、技术洽商中涉及到工程量的增加都必须有甲方表示同意的书面文字，并及时办理签证；甲方在收到乙方签证联系单后，无特殊情况须在7日内给予答复，对签证内容有异议的双方应及时商议解决。

七、工程进度款支付及结算时间

1、工程进度款的支付：施工工程中，甲方原则按照已完工程价款的70%支付工程进度款，具体支付节点为：

（1）、乙方在施工至正负零时（其中一期工程指地下室结构全部封顶），甲方支付一次工程进度款，付款比例为完成工程量价款的**%；

（2）、乙方正负零以上主体施工按每3层支付一次进度款，付款比例为完成工程量价款的70%，在结构封顶验收后一个月内补齐正负零以下的进度款差额**%。

（3）、工程装饰施工阶段，甲方按月支付当月完成工程量的70%进度款。

2、竣工结算：工程竣工并经验收合格后（以提交合格的竣工验收资料为准），乙方向甲方移交工程并提交竣工决（结）算书，甲方在收到乙方工程竣工决（结）算书之日起三个月内必须审核完毕（包括竣工决算审计时间，如逾期不确认视为同意），审核完毕之日起15天内按工程结算总造价的85%（扣除已支付的进度款）支付给乙方；3个月内支付总总造价的95%。留总工程总造价的5%作为质量保修金。

3、质量保修金的退回：工程竣工验收合格之日（以乙方提交合格的竣工验收资料时间为准）起满一年（乙方须及时履行保修义务）无息退还3%，余下2%满三年全部无息退还。

八、履约保证金

1、保证金：为充分体现双方良好的合作意愿，乙方同意向甲方支付****万元作为履约保证金；在签订本协议时乙方应向甲方支付***万元的定金。甲方应在收到乙方定金后天内完成工程招标等相关开工手续，保证乙方按时进场施工。乙方应在领取工程投标文件前一次性付清履约保证金余款***万元；如乙方不能按约定时间足额支付履约保证金或乙方自动放弃投标，甲方有权单方解除合同，定金不退。在乙方按时进场施工并足额支付履约保证金后，乙方向甲方支付的***万元定金自动转为履约保证金。如因甲方原因造成乙方不能按约定的时间进场施工，造成乙方经济损失，甲方应承担赔偿损失的责任，同时乙方有权要求甲方在三天内无条件退还保证金；如由于甲方原因单方解除合同造成乙方损失，应支付违约金，违约金按照工程合同造价的1%计取。

2、保证金的返还

（1）、乙方在基础（一期地下室）施工阶段，甲方分五次退还乙方****万履约保证金。即按地下室的全部工程量，每完成1/4，甲方退还一次，退还的数额分别为***万元、***万元、***万元。乙方施工至9层结构及主体封顶并验收合格后，甲方分别返回***万元。

（2）、如因乙方不能履行施工合同，导致出现重大工程质量事故或致使工程工期严重延误的，工程履约保证金将作为违约金，甲方不予退还。

九、本合同意向书作为备案《施工合同》的附件，如有与备案《施工合同》或《招标文件》不符部分，以本合同意向书为准。

十、本合同意向书条款未尽事宜，双方可根据具体情况在正式签订施工合同时作出约定。

十一、本合同意向书一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效。

发包方：（公章）承包方：（公章）住所：**市经济开发区**路*号住 所：

法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户行：建行支行开户行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：

签约时间：2010年月日

篇8：试论合同相对性的理论基础

一、合同相对性确立的理论基础

合同相对性原则是古典契约法的第一块基石。尽管这一原则在古代已有迹象,但真正确立却是在近代。由于大陆法与英美法有不同的传统,所以二大法系合同相对性确立的理论基础并不相同。

1、大陆法系合同相对性确立的理论基础

大陆法系合同相对性的确立是一个漫长的过程,它的源头可追溯到债的相对性,因为合同法从属于债法。古罗马法中的债之本意乃法之锁,即用法律这个锁来把债权人与债务人锁在一起,使债的双方失去一定的自由。这种相对性还因早期债关系的严格人身性而得到强化,债务人的人身成了债的抵押物,如果债得不到清偿,债权人则有权处理债务人,杀死或出卖为奴。债的相对性传递到合同之债,当然合同也就具有了相对性。但早期债的人身性也传递到合同的人身性,由于人身性是固定的,不可变,带来合同的封闭性,这样合同相对性的理论基础便由客观的人身性来充当。当事人的意思未得到强化,这与当时合同的形式性要求也相关。但大陆法合同相对性原则的真正确立则是近代,其理论基础是意思理论。这一理论是对合同产生之初合意理论的回归与强化。早在古代罗马法就出现了四种合意契约,买卖、租赁、合伙、委托,但意思理论并未系统化。中世纪晚期教会法,尤其是路德教强调个人因信称义,个人的观念成为合同法的中心,契约关系变成了个人之间的意思关系。但真正将意思理论推向成熟的是近代大陆的理性主义哲学。《法国民法典》规定的依法成立的合同,对于缔约当事人的双方具有相当于法律的效力,确立了大陆合同法的意思自治原则,标志大陆法意思理论的成熟。法国学者卡尔波尼埃认为,意思自治是一种法哲学的理论,即人的意志可以依其自身的法则去创设自己的权利与义务,当事人的意志不仅是权利与义务的渊源,而且是其发生的根据,个人只受其意思制约。《德国民法典》所蕴含的意思理论更为发达,民事法律行为概念为德国民法首创,其核心即当事人的意思。大陆法系合同法的意思自治走向深化。

既然合同是当事人之间的意思所创,合同中其他制度即应受意思理论拘束,合同不再是客观的关系,而是当事意思的产物,合同的效力范围也应受意思理论制约,谁是意思的表示者,谁就受合同拘束,意思表示之外的第三人当然被排除在合同效力之外。与特定人订立合同,表示当事人只愿意与特定人发生关系,受法锁拘束,如果第三人愿意卷入合同之中,可以另行订立合同表达意思。这样,合同相对性原则成为意思自治原则的衍生和从属。从客观关系的相对性到主观意思的相对性的发展过程,也就是从身份到契约的发展过程,个人只受其意思拘束体现了个人的解放,但也为合同相对性的突破埋下了伏笔。

2、英美法系合同相对性的理论基础

罗马法是整个现代方法论文明的渊源,但英美法并没有继受罗马法系统的思维方法,没有债权概念,其合同法完全是在债权理论体系之外独立形成。古英格兰就已经有了与古罗马一致的合同相对性的社会条件,对合同性质的基本判断与罗马法基本相同,都认为合同是当事人之间的相对关系,但在英美法中现代意义上合同相对性原则的确立过程较复杂,确立时间也较晚。

尽管早在古英格兰就已有合同相对性理念,但此种相对性特征并没有在短期内扩张,正如丹宁所说,普通法最初的框架中并没有合同相对性原则或原理的容身之处。在16世纪和17世纪的判例中,英国法院在相当数量的为第三人利益合同诉讼案中都判决受益第三人胜诉,合同相对性原则鲜为人知。1867年Tweddle诉Atkinson案被公认为英美法现代意义上合同相对性原则初步确立的标志。原告准备与某女结婚,该女之父便与原告的父亲达成一项协议,他们相互允诺给予原告一笔钱,并规定原告有充分的权利起诉以获得该笔金钱。原告之父如数如期付款给原告,但该女之父却在履行允诺前去世。原告便起诉遗产执行人请求支付,法院判决原告败诉。该案之所以被视作现代合同相对性原则的开端,在于它对现代合同法相对性原则作出了经典表述,法院可以排除受益第三人起诉合同当事人并要求执行当事人允诺的权利,也就是说该案判决原告败诉就是因为原告不是合同当事人,没有支付对价。这意味着对价理论才是英美合同法相对性原则的理论基础。对价原则实质起源于清偿债务之诉中的相等补偿原则。对价理论是英美合同法特有的理论,该理论的形成从思想起源上发源于亚里士多德的交换正义的观念,它是后世法律人在古希腊哲学精神感召之下进行的法律制度创造。

在这种哲学精神的感召下英国资本主义商业经济把交换正义理念付诸实践,英国发达的商业经济直接导致了以商业经济为中心的法律制度,对价原则是典型。在这种商业经济模式下,“商人们大多数没有了赠与的习惯,他们很容易理解一种法律制度,但并不情愿履行纯因狭义而做出的承诺。因此,对价学说是从这种不情愿中产生出来的原则,在像英国这样的国家里应该是很自然的,其合同法已规定要有商业情趣,是零售商人的法律,而不是农民的法律。法国学者曾经讽刺英国合同法是店小二之国设计的,这或许在相当程度上十分形象地说明了英国法律制度和英国法律的商业情趣。对价原则要求合同当事人必须支付对价,否则不受法律保护,赠与等无偿的允诺即是如此。没有支付对价的第三人当然被排除在合同效力之外。

二、合同相对性突破的理论基础

在自由资本主义时期的商品交换中,由于商品交换的种类、空间、频率还相当有限,合同与第三人发生关系的情形尚属少见。合同相对性原则足以在理论和实践上解决合同纠纷,满足经济发展需要。但20世纪后,随着商业时代的到来,商品交换日益复杂精细,尤其是二战后,信托业和保险业的迅猛发展,第三人介入合同关系的情形大幅增加,合同相对性原则在经济生活的现实压力下,不得不突破,第三人成为合同关系的常态。法学界不得不研究这种现实,对合同相对性原则的突破进行思考,从理论上回应这种改变。

1、从法的社会化、法律社会学到社会法学

法律产生于商品交换,契约法是其原型。在法律产生之后,便开如了社会化进程,古代的法已经渗透到经济运行的各环节,对社会公平正义进行关注,甚至切入环境保护,但近代资本主义法的现代性理念又使法退回到非社会化的谷底。伴随资本主义由自由向垄断的过渡,各种社会矛盾激化,资产阶级法不得不全面干预社会,特别是劳工关系,教育、社会福利、环境保护、经济发展等各种社会立法和经济立法产生,法的社会化成为时代潮流。这种社会化包括两个方面,即私法社会化与公法社会化。私法社会化是指民商法以社会为中心,在以抽象的自由、平等及个体权利为前提下,侧重于实质的等与社会义务,国家和社会可以进行一定程度的干预;公法社会化是指以宪法、行政法为主的公法摆脱国家与个人的僵硬对立,而趋向于社会利益的保护、经济的运行、环境保护。这种社会化运动还在持续。

法律社会学是法律社会化的学术表现。法律社会学首先发源于欧洲,德国起步较早,美国紧跟,发展很快,法国、北欧和日本次之,英国、加拿大到20世纪60年代才有法律社会学的著作。总体而言,西方法社会学经历了三个发展阶段。从19世纪末道20世纪30年代为第一阶段,庞德等人呼吁把社会学方法引入法理学,1911年庞德发表《社会学法学的范围和目的》,提出社会学法学的纲领。从40年代到60年代为第二阶段,法学家与社会学家紧密结合,研究主要集中在具体法律问题上,忽视对法律基本理论的研究。从60年代至今为第三阶段,法社会学走向繁荣,这一阶段实现了经验研究与理论分析的统一,引入功能主义、结构主义、行为主义、符号互动主义、系统论等方法。各种法社会学杂志如《法与社会》、《法与社会学》、《法社会学》得以出版。

法律社会化运动的结果在立法上的表现便是第三法域社会法的生成。广义的社会法包括经济法、狭义社会法、环境法,狭义的社会法是指调整劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体利益保障等方面的法律规范,遵循公平和谐与国家适度干预原则,维护特定群体的权益。作为部门法的社会法的诞生又进一步促成社会法学的研究。德国是较早提出社会法概念并制定了《社会法典》的国家,日本的社会法学说受德国影响极大,其研究却更进一步。法国社会法的范围比较广泛,凡是不属传统公私法学的范围的都可以称为社会法。中国大陆的社会法研究是伴随和谐社会理念的提出而重大推进的。

2、契约社会化和关系契约理论

伴随法律社会化运动的是契约社会化运动。古典契约法涉及的契约强调当事人数量的有限性、交易目的单一性、意思自由最大化、权利义务可预期的简单化契约。伴随经济发展的社会化,商品交易的社会化,契约也变得复杂多了。关于契约社会化的研究全球皆然,但在英美国家却最为典型和成熟。新古典契约法研究是这一运动的第一波,其中英国法学家阿蒂亚教授是新古典契约法的代表人物,通过其《契约自由的兴衰》展示了新的合同信赖理论。他认为,合同的信赖理论明显优于允诺理论,因为在今日通过采用信赖原理,裁判上要求的不是由允诺认定带来的形式的推论,而是判断实质的利益。法学家吉尔莫立足于契约社会化提出了“契约的死亡”这一震惊法学界的命题,在他看来,19世纪晚期契约一般理论迅速形成之前,侵权一直是引起民事责任的主要责任,而现代契约法的发展表现为契约责任被侵权责任融合,契约法被侵权行为法吞并。但新古典契约法仍然属古典契约法的范围,没有实质性的突破。真正对契约法的简化模式颠覆的是现代契约法,在现代契约中,格式合同大量运用,导致我们社会正经历一个从契约到身份的复归的过程,契约自由衰落,对当事人的束缚加强,契约第三人走上前台。

作为理论上的回应,法律经济学是其重要一支,法律经济学重点关注的是不完全合同及其漏洞补充问题。由于人的理性是有限的,签订完备合同的成本很高,甚至是不可能的,大多数合同都是延时性的,期间发生的风险很难预测,故现实中的合同总是不完备的,这种不完备的合同决定了合同法的漏洞补充作用。麦考利的合同之经验理论也是法律社会化第二波中的重要理论,他发现,将官司打到法院的合同案件往往在经济上处于商业边缘,或者是家族经济纠纷,而不是重要的商业交易。他认为,合同经常会在生意中起着重要作用,但是其他因素也是重要的。要理解合同的功能,就必须全面探究规范交易行为的整个体系,必须研究更多类型的商业社团,必须分析合同诉讼以考察为什么非法律制裁未能阻止法律制裁的使用。契约法社会化活动的最强音是麦克尼尔的关系性契约理论。他所创造的关系契约理论被公认为是自古典契法死亡之后有关市场交换之法理建构中最有前途的理论选择。

3、合同相对性突破的代表性理论

合同相对性突破的理论甚丰,学者很多。这里主要是选择科宾的受益第三人理论、富勒的信赖利益理论、麦克尔的关系契约理论来具体说明。

科宾是美国20世纪最伟大的合同法学家,新古典合同法的代表,美国合同法之父。他的第三人合同权利理论是对合同法的重大改革,他不仅承认第三人享有合同权利,而且认为受益第三人享有合同权利不应只是合同一般原则的例外,而应属于合同法的一般原则。这个理论主要包括二个方面。一方面,科宾明确了享有合同权利的第三人的范围,将受益人分为意向中受益人和附带受益人两类,附带受益人并不是允诺人主观上想让受益的人,所以不能享有允诺人的合同权利,而意向中的受益人包括受赠受益人、债权受益人、抵押权人、保险合同受益人等。在此基础上科宾界定了第三人取得权利的条件。第三人权利是否为合同权利取决于创设这种权利的合同的有效性,如果该合同无效、可撤销,第三人权利也受影响。

富勒是新自然法学派的代表人物,主要是一位法理学家,从未系统地阐述过合同之债的完整理论。但他的“合同损害赔偿中的信赖利益”和“对价与形,二篇文章对合同法贡献很大,确立了他的信赖利益理论。他将期待利益、信赖利益和返还利益作为违约赔偿的理论依据,基于对被告之允诺的信赖,原告改变了他的处境,要使他恢复到与允诺作出前一样的处境,这种受保护的利益可叫作信赖利益。这里的信赖利益的主体,包括合同当事人,也当然包括合同第三人,这样合同第三人基于信赖利益的保护就进入到合同效力范围之内。

美国学者麦克尼尔在20世纪60年代开启了关系契约理论的研究历程,提出应当区分传统的个别性契约和现代的关系性契约,主张将契约超出于合意之外,并在整个社会背景中进行分析。在麦克尔之后,日本学者内田贵针对契约的死亡现象,在其《契约的再生》一书中,进一步完善了关系契约理论。著名经济学家埃奇沃斯提出了契约不确定的思想,该理论注意当事人初步认识契约的不完全性和事后调整的必要,强调一种包括第三方在内的规制结构。关系契约理论全面地超越了基于合同相对性的古典契约法,合同第三人是关系契约的当然事项之一,各种不同类型的第三人均可在关系性契约中找到自己的位置。

参考文献