桩基础工程施工合同书

第一篇：桩基础工程施工合同书

桩基础工程施工合同书补充协议

建设(发包)单位：

分部施工(承包)单位： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及双方已签订的《桩基础工程施工合同书》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确各自的责

任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下补充协议，共同遵守。

第一条：建设单位：第二条：工程名称：

第三条：工程地点：

第四条：工程量的结算方式及单价

每根桩由施工现场自然地面至桩尘的实际入土有效桩长，为有效结算工程量，如出现以下情况则结算按以下情况结算。

(1) 管桩高出自然地面部分不如结算;

(2) 送桩部分，如送桩低于设计图纸要求承台桩顶标高时乙方应按规范及设计要

求接桩至承台设计桩顶标高处。若未能达到设计图纸要求或规范要求由此造

成的责任由乙方负责。结算时按实际完成有效桩长结算。送桩部分只支付人

工费及机械费，材料费不支付。

(3) 如送桩标高介于承台底桩顶标高及自然地面标高之间，则按实际桩长结算。

第五条：支付方式：

(1) 工程完工前3天付至实际完成总工程量造价的80%;

(2) 余款20%,在桩基础工程验收合格并资料按规范及要求完善后再支付10%，

工程结算后支付至总造价的95%;

(3) 工程竣工验收合格后支付5%。

第六条：甲方责任

首次工程桩承载力及桩身质量检验费用由甲方支付。

第六条：乙方责任

(1) 二次复检或由于复检而发生的费用由乙方支付;

(2) 检测工程桩的相关工作由乙方责任，过程配合资料工作由甲方及相关参建单

位配合。由于检测而发生的其他费用或现场工作由乙方负责完成;

(3) 乙方应指定专人做好施工现场记录，桩基础工程子分部验收前15日应完成相

关资料的整理工作并一式六份移交给甲方，或甲方指定接收配合单位。

第二篇：桩基础工程施工合同

发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日

合同签定地点：

第三篇：桩基础工程施工合同

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、 工程名称：

第二条、 工程地点：

第三条、 工程内容：

1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式：

(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;

2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;

3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

3、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。

第九条、注意事项;

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表签名： 法人代表签名：

委托代理人签名： 委托代理人签名：

合同签定日期： 年 月 日

合同签定地点：

第四篇：桩基础工程施工承包合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方将芜湖市华强R01(西区)工地桩基工程委托宜兴市太湖地基工程有限公司(乙方)施工，依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签定如下条款，共同遵守。

第一条：工程名称

1.1

1.2工程地点：

1.3工程内容及范围：打压桩(包括试桩)、焊接桩、设备及材料进退场、资料报验汇总评定(报总包方综合评定)

1.4 施工造价：压桩以管桩(PHC-AB500-100)及施工单价202元/米结算，钢桩尖200元/个。工程量约1.6万米，施工不含水电费，工程量按设计施工图及现场签证。

1.5质量等级：合格

1.6工期：按照监理工程师签发的开工令之起计算工期，在20个工作日内完成压桩施工任务。

第二条：承包方式

双包：包工包料、包质量、包安全、包工期。

第三条：付款方式

3.1 每两栋打桩完成付工程桩(材料费)的70%，所有房号打桩工程全部完成付总价的85%。其余待结构工程验收合格(资料齐全汇总移交甲方)一月内付清。

第四条：甲方责任

4.1工程开工前一周，应交给乙方施工图纸一份，地质勘探报告一份，并组织设计单位及有关部门共同图纸会审。

4.2甲方应在施工前做好施工区内的三通一平工作，并保证施工道路畅通及用电容量符合要求。

4.3地下管线由甲方在开工前向乙方交底，如遇地下障碍由甲方负责清除，乙方必须在压桩前进行试压桩工作。

4.4按照城市规划有前规定，办好施工的相关许可手续。

4.5非分包单位原因造成的待工、停工、延误工期，工期应顺延。如连续误超过三天则从第四天起，甲方将积极配合乙方，要求监理、建设单位办理相关签证工作。每停工一天补助乙方1000元/天。

第五条：乙方责任

5.1严格按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工期现场管理，文明施工，安全生产，保障工程施工顺利进行。

5.2严格按照施工图纸有关技术标准进行施工，保证工程质量符合现行施工规划要求，工程完工后及时整理技术资料和竣工资料报申甲方汇总进行统一评定，并交有关部门进行验收，并与工程主体承包单位办理交接手续，及时完成桩基与分部评定和桩位复核工作，相

关资料一并报甲方相存档。

5.3按照合同、施工图及有关技术文件，及时编制好施工方案，做好各项报验工作，做好各项工作安排。应有相应的施工组织技术预案，以保证施工期间不对周边环境和建筑物造成影响。进场机械设备以及材料必须符合设计及满足施工要求。在压桩前进行度压桩工作，压桩施工严格按规范及相关标准规程要求，且积极服从甲方的例行检查和巡查。

5.4服从管理，听从甲方及监理工程师的指挥，与甲方共同协调好工程周边关系。

5.5压桩结束积极配合建设方和甲方组织桩基检测相关工作。

5.6由于压桩导致桩位偏差超规范要求，基础需进行处理，费用均由乙方承担。

5.7打桩工程开始以监理签发开工令为准，乙方严格按建设单位及甲方的进度计划及工期进行施工。每栋房打桩完成节点按甲方要求完成，每延迟一天处罚2000天。

第六条：其他

甲方指定为甲方工地代表，乙方指定为现场代表。

第七条：本合同一式四份，经甲、乙双方签章后后生效。甲、乙双方各执两份。

未尽事宜双方另行商定，协议不成时，向所属经济合同仲裁或向 所属地方法院提起诉讼。

甲方(签章)

法定代表人：

乙方(签章) 法定代表人： 年月日

第五篇：静压桩基础工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，法规的规定、遵循等、自愿、重合同、守信用的原则，甲方委托乙方承担管桩基础工程施工事宜，为使工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下合同条款，共同遵守，特签定本承包合同。

第一：工程名称。地点

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 第二：工程质量：

1、按照设计图纸要求、施工规范、施工组织方案和有关桩的规范进行施工，达到合格标准，如质量不合格由乙方返工并承担返工费用。

2、每车管桩要有合格证、工人要有压桩操作证、焊工证。

第三：承包方式和工程造价

1、本工程采取包工、包料、包单价、包质量、包安全、包工期的包干责任制，由乙方承包施工，桩型为型管桩标，桩数约根、单桩承载力设计值为。

2、承包管桩综合单价/米，工程总金额估算为元。

3、工程量按管桩入土深度计算，即施工地面至桩尖低算桩长(每根计一个桩尖长度0.3米、桩尖为普通型|)工程施工结束后按实际工程量结算。

第四：双方责任

1、 甲方负责搞好现场“三通一平”工作，即水通、路通、电通场地平整，提供150KW

电源和生活用水一个到现场。三通一平交给乙方后、甲方不负责场地的一切修补费用。

2、 清除地下障碍物，如因地下障碍物情况而导致损坏地下电缆、通信线路、若桩

位与相邻建筑间隔较近，在施工过程中，对建筑物产生的影响及损坏，由甲方负责并承担相关费用。提供满足基础施工需要的场地(地表土承载力为80——100KPa)给乙方施工，以免造成陷机、断桩、桩移位等影响成桩质量的现象。

3、 提供地质勘察报告一份及施工图两份给乙方施工使用，提供现场基线控制点，

组织施工图纸会审和试桩工作。

4、 负责办理报建手续及质检登记工作，若因甲方原因报建手续不齐违建，造成乙

方的机器电缆等损失，由甲方负责。

5、 乙方派出驻现场施工代表以及聘请监理公司人员工程质量、安全、进度进行监

督检查，解决施工中出现的属于甲方职责范围的实际问题，会同有关单位办理签证手续(施工记录的签证，天气情况的复核，现场事故的认定等)。

6、 组织桩机检测。

7、 乙方的责任、乙方组织桩机设备、施工作业人员进场施工，组织合格桩管、桩

尖、电焊条等施工材料进场。

8、 按甲方提供的轴线或坐标控制点根据设计施工图纸要求制订施工组织设计，测

放桩位、并经甲方和监理单位复核，按施工图纸、地质资料及桩位原地高程配置桩长。

9、 必须按设计要求、设计图纸和国家现行有关桩的规范进行施工。遵守有关法规、

保质量保安全地完成任务，负责包括施工过程的一切安全费用。

10、 在施工中发现对质量和安全有影响的问题要及时通知甲方、监理公司和设计院

处理。

11、 做好现场施工记录，整理好有关施工资料编制好施工档案移交甲方。

12、 负责桩位点的准确沉桩，按施工图及有关规范、规程施工，确保施工质量、单

桩承载力满足要求。

13、 接受甲方委派的监理工程师和现场代表的检查、监督、管理，对检查出来的问

题无条件进行整改。

第五：工程验收：

1、 工程竣工后，乙方应将有关桩基施工图纸和全套资料一式二份报甲方申请验收。

2、 甲方接到乙方申请验收资料后，由甲方组织专业基础工程公司、监理公司、设

计公司及有关人员进行检测验收。

3、 桩试验费、检测费由甲方负责。

第六：施工期限及付款方式：

1、 甲方另付乙方桩机进退场费人民币

2、按甲方的实际情况、安排施工时间和施工进度，听从甲方安排，若停工超过十天甲方每天补乙方2000元。

3、乙方设备进场和施工人员进场，以及第一批桩进场，甲方应付工程款进度续付%，余款待验桩合格后天内按实际工程量一次性付清。

4、甲方若不按期支付工程款从逾期第三日起，按照延期付款数额同期银行贷款利率的3倍向乙方付逾期付款违约金。

第七：其他

1、由于地下障碍物和地质问题而造成的烂桩、断桩和补桩等均计入工程

量。

2、 在施工过程中，如有未尽事宜，由双方协商解决。

第八、附则

1、在合同履行中，若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交工商管理机关经济合同仲裁委员会解决。

2、本合同一式两份，甲方双方各执一份、均具有同等效力。

甲方代表：

乙方代表：2012年日月