延期付款补充协议

延期付款补充协议（精选14篇）

篇1：延期付款补充协议

首付款延期协议

本人于年月日购买鼎和城·□财富公

馆/□财富广场，房号栋--，总房款，首付比例，储藏室，储藏室总价，车库，车库总价应付首付款，已付金额，余款，于年月日前付清，逾期作违约处理，定金不退，房号另售。

特此申请.客户签名：经理审批：

总监审批：总经理审批：

以上为购房客户因个人原因填写的付款延期申请协议，当此申请书一旦签署成立，即产生法律效用，客户因个人原因逾期付款或交款不足，一切责任由购房客户承担，望购房客户遵守此协议。

山东鼎和置业有限公司年月日

篇2：延期付款补充协议

甲方：

乙方：

1、甲乙双方于年月日签订的合同，双方在合同中约定，乙方向甲方提供（）

货物，该批货物总价为元人民币（RMB元）。该合同编号为：该合同以下简称“合同”；

2、合同规定付款条件及方式为：（单位：人民币元/万元）

3、乙方已完全、适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；

4、甲方由于（）原因，请求延期支付上述所规定的款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、根据公司实际确定具体的支付时间

1、乙方同意甲方延期支付合同价款的请求；

2、乙方不再按照合同约定的方式要求甲方负担违约责任；

3、本协议一式（）份，双方各执几份。

4、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由泰州市仲裁委员会进行仲裁。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

（签字盖章）年 月 日

乙方：

篇3：延期付款补充协议

笔者就上述准则和《指南》中的规定, 认为在实际操作过程中会存在以下几个问题:

(1) 准则中“购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付”, 对于“正常信用条件”下的付款期限准则及《指南》中均未作具体的规定, 这将导致财务人员在界定所购入的固定资产是否是属于分期付款购买固定资产上产生差异。企业管理人员和财务人员也可以利用这一点, 使延期付款购买的固定资产在固定产和其他资产之间进行人为的选择。

(2) 准则中“固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定”, 现值的计算必然涉及到折现率的选择, 而准则和指南中也没有明确规定如何确定折现率, 这将导致不同企业或不同会计人员在对同样价款取得固定资产确定的现值不同, 从而影响固定资产的原始价值的计量, 也会影响各期成本和损益的确定, 为企业调节各期利润埋下了隐患。

(3) 准则中“实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外, 应当在信用期间内计入当期损益。”《指南》中规定:对于实际支付的价款与购买价款的现值之间差额应计入未确认融资费用, 并摊销计入各期损益.但准则和指南都未明确未确认融资费用如何摊销, 也没有规定具体的摊销方法。

对于以上问题, 笔者提出以下建议:

(1) 对于“正常信用条件“下的付款期限, 企业会计准则应用指南中可补充规定, 如固定资产等其他非流动资产交易付款的正常信用期限为六个月或一年。这样将有助于财务人员在确定固定资产入账成本的时候是否要以现值为基础确定。

(2) 折现率的选择笔者认为可参照融资租赁固定资产折现率中以同期银行贷款利率作为折现率, 这样可以避免折现率的不同选择所带来的成本和损益的差异。

[例]2009年1月1日, 天天公司与A公司签订一项购货合同, 从A公司购入一台不需要安装的机器设备, 价税合计1000万元, 合同约定, 款项分三次支付, 2009年12月31日支付400万元, 2010年12月31日支付300万元, 2011年12月31日支付300万元, 假定以同期银行贷款利率10%作为折现率。

购入时:

长期应付款的入账价值=1000万元

固定资产的入账价值

=836.5 (万元)

未确认融资费用=1000-836.5=163.50 (万元)

会计分录为: (单位:万元)

(3) 《指南》中应明确规定“未确认融资费用”的各期摊销金额的计算方法, 如可明确规定采用实际利率法进行摊销。现接上例说明未确认融资费用的各期摊销额。

每年年末应确认的融资费用摊销额= (长期应付款年初余额一未确认融资费用年初余额) ×折现率

表中“应付本金余额”实际上是为购入该固定资产的实际融资额, 故计算各期应确认的融资费用时应以应付本金余额 (即融资额) 乘以折现率, 而各期分期付款额中不仅包括归还的部分本金还包括由该期承担的融资费用, 故各期实际归还的本金应是各期付款额扣除融资费用部分。

2009年12月31日分摊未确认融资费用时:

2009年12月31日支付款项时:

其他年度会计分录从略。

参考文献

篇4：口头协议后不付款怎么起诉等3则

律师您好：

我与一外地公司两年来一直合作愉快，今年6月，该公司要求我带50个机器过去，他们打算购买10个租赁40个(口头协议，没签合同，飞机票是该公司预订和付款的)。到当地后，我将50个机器给他们了，他公司的一个经理签了收货单，他们使用完机器后，说还要使用，并口头承诺等我回到天津就会打款。因机票是预订，无法退票，我就先会天津了，但现在我多次电话催要租赁费用和货款。对方开始说过几天就给，但现在也没给，并开始不接电话了。

我手里只有这次事情的机票和收货单，以前每次都是现金交易的，手里没有其他的证据。我另外有当时在会场上拍的现场照片、对方人员使用我公司产品的照片，还有他们的员工都知道这事情，但不知是否会作证。我希望了解：1)我在什么地方起诉比较好?2)这官司是否能打赢?最后宣判的结果会怎样?

天津万国亮

万一亮读者：

1、根据你提供的情况，估计要在该公司所在地起诉。

2、收货单和机要是最重要的证据。另外，长期的合作关系，以及因这个合作关系产生的合同、发票、收货单等等都可以作为间接证据。

3、能否打赢关键看能否证实：对方收取了你们的机器，存在该口头协议。至于具体胜诉与否，涉及复杂的举证及庭审过程，现在无法定论。律师介入以后才会对案件有个比较标准的判断。但就你所说的情况初步判断胜诉的可能性大。

网上卖供应商的产品违法吗?律师您好：

我朋友为一公司的经销商，2008年在阿里巴巴注册了一个诚信通，因为他是个做配件的企业，产品品种不多，所以没有经过对方公司同意就把那家公司的一些产品发布到店铺里了，但是所做的生意全部都是在这家公司购买的，自己只是充当了个经销商的角色。按理说这应该是个好事情，免费为对方公司推销产品和宣传产品，却不想前几天接到了当地工商部门的消息，说是有侵权行为，还要处以数目不小的罚款。我朋友很头痛，想咨询这到底侵不侵权?怎样挽回这样的局面?

浙江金华程伟

程伟读者：

如果你朋友发布盼供应商的产品图片的目的就是销售该供应商的产品，我认为这不构成侵权。因为，你卖东西当然要给人家看的，否则怎么卖东西呢!

当然，如果你朋友挂羊头卖狗肉，即挂着供应商甲的产品图片，卖的却是供应商乙的产品，那就可能涉嫌侵权了。

不过具体还要看对方是否对该图片拥有著作权或其他权利才能确定你朋友是否构成侵权。

所以，现在你朋友要先确定工商部门是以什么理由要对你朋友进行处罚的，是不正当竞争还是其他，然后再具体咨询律师为你设计出—个应对的万全之策。

单位亏损要员工身份置换

律师您好：

我是志愿兵转业，于1988年回到家乡。在市供销系统生产资料公司工作，与单位签定无固定期限合同。公司于1997年亏损，单位发不出工资，对我个人又没有什么说法，但一直给交社会养老保险至今。由于新劳动法出台，与今年年初单位下发文件要求身份置换，并提出一些补偿条款，对工龄实行买断，每年补贴500元。如果不置换的话，就属于社会自然人，单位什么都不管了。请问公司所执行的文件是否合法，还是在恶意规避劳动法的实施?

陕西汉中李宝强

李宝强读者：

篇5：租赁延期补充协议

甲方：XXXX 委托代理人（若有）张三 身份证号码

乙方：李四 身份证号码

甲乙双方经协商一致对某年某月某日双方签署的《某某市房屋租赁合同》（合同编号xxxx）达成下列补充意见：

第一、按照原合同的基础，双方同意将租赁期延长至2018年8月28日

第二、自本协议签署日起，乙方一次性将四个月的租金，即28,000（人民币贰万捌仟元整）与押金7,000（柒仟元整）一并交付，总额为35，000（叁万伍仟元整）。

第三、若在2018年8月28日之前乙方决定续租至年底，以上押金为2018年9月份租金。第四、若2018年8月乙方决定不再续租，以上押金甲方不用退换给乙方。第五、其余条款与原合同一致。

第六、本合同是对某年某月某日双方签署的《某某市房屋租赁合同》（合同编号xxxx）的补充协议，若与原合同有冲突，应当以本协议为准。

甲方签字：（出租人）委托人

篇6：合同延期补充协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：乙方：

签字盖章：签字盖章：

篇7：监理延期补充协议（精选）

根据年月***公司与**监理公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人（甲方）： 监理人（乙方）：

工程名称： 工程投资：

一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的补充 三.本协议有效日期为: 年 月 日至 年 月 日,费用按

****结算的方式。四.监理费用: 总费用人民币。按 计算,包干价格为

*****元人民币.最后一月尾款在交工10日内一次付清。五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。六.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力

委托人(甲方): 法定代表人:

年 月 日

篇8：监理合同延期补充协议

根据2013年9月10日东阳日报有限公司与浙江东凯项目管理有限公司签订的《建设工程委托监理合同》的规定，合同日期为2013年9月10日-2014年1月31日止，经双方协商，装饰及附属工程继续由浙江东凯项目管理有限公司对工程进行监理，签订本协议：

工程名称：东阳日报有限公司商务印刷综合楼二楼装饰工程及附属工程

一、乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，直至本项目完工，必须继

续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的具体规定。

二、本协议为双方签订的《建设工程委托监理合同》的延续，直至整个项目的竣工验收完毕。

三、本协议有效日期为：二楼装饰及附属工程竣工验收。

四、监理费用：总延续监理费用10000元整，竣工验收合格一星期内付清。

委托人（甲方）：监理人（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

篇9：延期付款补充协议

施工补充协议

甲方(发包人)：XXXXX

乙方(承包人)：XXXXX

由甲方投资兴建、乙方承接施工的XXXXXXX工程原2011年11月3日签定的施工合同竣工日期为2013年5月31日，工期为548个日历天，因基坑支护工程及施工许可证办理滞后造成工期顺延，经双方友好协商，竣工时间延至2013年11月27日。

本补充协议未尽事宜，均按原合同条款，本补充协议与原合同均具有同等法律效力。

本补充协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

本补充协议自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXX代表：代表：

电话：电话：

篇10：延期交房补充协议书

小区延期交房补充协议书

甲方：

房地产开发有限公司

乙方：

丙方：

（以下简称甲方、乙方、丙方。）

由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间

1、甲方必须于2015年10月30日前所有业主交房。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。

三、证件办理

甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所

必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。

四、违约赔偿 1、2015年4月30日到2015年5月31日的违约金按照购房合同执行。2、2015年6月1日至2015年10月30日期间的违约金，不再按购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主（含3500元/平米），违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主，违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。3、2015年10月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从2015年10月31日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算，以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权（使用期限与房屋产权一致）或物业管路费用。

五、违约金支付方式

2015年4月30日至2015年8月31日之间的违约金必须在2015

年9月7日之前全部分户分别打入每位业主账户。2015年8月31日后的补偿款必须在当月末结算分户打入每位业主账户，不得延期！

六、工程进度的监督

1、甲方承诺在2015年10月30日前完成银茂新天地小区的所有工程，并交付符合标准的商品房给乙方，并同时办理好房产证及土地证。具体工程计划及施工进度表，甲方须向乙方和丙方公示。

2、丙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工程进度计划，确保能够按时交房。

七、解决争议的方式

本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向池州市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向池州市人民法院起诉。

八、附则

1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与购房合同具有同等法律效力。

2、部分业主其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。

3、合同协议签定后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。备注：本协议共4页，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：

业主代表人（签名）：

或指定授权人：

或指定授权人：

丙方见证人签章：

本合同于

篇11：合同工期延期补充协议书[推荐]

发包人：****集团股份有限公司

承包人：********工程有限公司

双方在2015年9月签订的“*********** **工程”专业分包合同的基础上，经友好协商，同意作如下补充：

一、双方原先签订“***工程” 专业分包合同中工期约定为“须满足总包单位的总进度计划”；合同备案中的进退场日期为2016年1月15日至2016年8月2日，合同起止日期200天；现场实际开工日期为2016年5月25？？日，在施工过程中由于增加了钢结构？？等施工内容；经双方协商一致，同意将施工工期延长至

****年**月**日；

二、除上述补充外，其余条款均按原合同执行。本补充合同与原合同具有同等的法律效力。

三、本补充协议作为原专业分包合同的补充，壹式陆份，发包人和承包人各执叁份。

发包人：**有限公司

承包人：**有限公司 法定代表人：

法定代表人： 或委托代理人：

或委托代理人：

篇12：延期付款补充协议

委托方（甲方）： 宿迁海胜置业有限公司监理方（乙方）： 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。

一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:

1、工程名称： 宿迁市华阳公寓一期工程

2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路

3、工程规模：约5000万元人民币。

二、有关条款：

第一条 本协议书适用的法律及监理依据：

1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；

2、设计文件、图纸、资料；

3、与本工程相关的第三方合同；

4、委托监理合同。

第二条 监理范围和监理工作内容：

1、施工图范围内房屋建筑工程；

2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。

第三条 委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。

第四条根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。

委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：

1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

第五条 双方同意用人民币支付报酬。

第六条 监理延期费用支付方法和支付时间。

1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实

际情况另行支付。该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行（2010年10月31日签订）。

第七条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向宿城区人民法院起诉。

第八条其它

1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。

2、本补充协议自2012年3月19日开始实施，至本工程所有工程资料归档之日完成。

3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程完工，工程所有资料归档完成，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。

委托人：（签章）监理人：（签章）

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

签定地址：宿迁海胜置业有限公司

篇13：延期付款申请(首付延期)

编号：

四川大月置业有限公司：

本人 身份证号：，于 年 月 日认购贵司龙湖尚城 期 栋 单元 号房。

若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间 年 月 日前付清合同总价的 %即首付款。

现本人因个人原因，特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下： 本人已于 年 月 日支付了部分首付，即合同总价的 %；并承诺将于 年 月 日前支付剩 余首付款，即合同总价的 %；同时办理完相关购房及贷款手续。

本人承诺如未能在上述约定的时间内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手续，则本人愿意放弃原定的依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价 购买此房；若本人放弃购买此房则将已付房款 作为违约金赔付给贵司，贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人，绝不反悔！

申请（购房）人（手印）：

篇14：延期付款申请（推荐）

某某公司：

由于我公司行业的特殊性和近期新购设备，所以导致公司近期资金紧张，为了我公司能更好的继续发展和运营，故我公司申请延期付清N台某某设备货款，并郑重承诺于XX年XX月XX日之前付款N元（大写：N元整）。若有虚假行为，我公司及其法人代表愿承担相关责任。

特此申请！

申请人：XXX 公司（盖章）：XXX公司