退预付款保函格式（精选5篇）
篇1：退预付款保函格式
预付款银行保证函(无条件的)
致：(采购人)(地址)
鉴于(中标人的名称)(以下称”中标人”)已保证按合同（年月日签约)的规定进行施工；
又鉴于贵方在上述合同中要求，供货商必须按规定金额提交一份经认可的银行保证函，作为预付款担保；
本银行(或金融机构)已同意为中标人出具保证函；
我们因此同意作为保证人，并代表中标人以支付合同价款所用的货币种类和比例，向你担保金额为(大写)的保证金，银行在收到采购人第一次书面付款要求后，不挑剔、不争辩，即在上述担保的金额范围内，向你方支付任何金额的款项。你方无需出具证明或陈述提出要求的理由。
在你方向我方提出索款要求之前，我们并不坚持你方应先要求中标人偿还上述债款。
我方还同意，任何采购人与中标人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件的变动和补充，都丝毫不能免除我方按本担保书所承担的责任，因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保证书在根据合同规定从签约到工程竣工验收之日内一直保持有效。
保证人签字盖章：
银行，金融机构名称：
地址：
日期：
篇2：退预付款保函格式
附件9： 预付款保函格式
致：
合同编号：
鉴于你方做为总包商与（分包商名称）（以下简称分包商）于年月日签订的《__________________合同》（以下简称“分包合同”），根据该合同中有关预付款条件规定，供应商承诺：（1）根据合同条件以_________________（总包商名称）的名义在我处寄存__________________（金额大写）的款额。（2）该项款额作为预付款保证金，以确保其忠实圆满地履行采购合同。
我____________________________（担保银行或金融机构名称）将按总包商通知，作为首要负法律责任者和保证人，同意出具无条件且不可撤回的担保。在供应商未履行上述合同中规定的义务从而导致贵方有权根据合同规定索回已付给供应商的预付款的情况下，当我们接到贵方提出的首次索偿要求时，我们保证向贵方支付金额不超过_________________(金额大写)的款额，无须贵方首先向承包人提出索偿要求。
此外，我们亦同意：总包商与供应商之间对合同条件、产品说明、技术规范和/或其他合同文件可能做出变更、增补或其他改动的任何情况下均不导致解除我们依据本保函所应承担的责任。为此，我们对可能发生的上述变更、增补或修改均不要求给予通知。本保函有效期自（生效日期）至（失效日期）。保函失效后请将本保函退回我行注销。
担保银行(或金融机构)
________________________________
篇3：退预付款保函格式
【关键词】 CSTC合同；上海格式合同；NEWBUILDCON合同；造船合同；还款保函；担保范围
1 预付款还款保函的担保范围
众所周知，预付款还款保函（以下简称还款保函）在新造船舶融资中起着举足轻重的作用，被称为造船项目的基石。还款保函不仅是船舶建造方从买方处获取建造进度款的先决条件，也是买方从银行或其他金融机构获得融资的重要条件。如果建造方不能在合同规定的时间内提供符合要求的还款保函，买方将不支付任何预付款，买方的银行也不愿意提供融资服务。近年来，随着全球金融危机的爆发和航运市场的低迷，国内许多造船项目因船舶所有人资金不足而未能最终交船。一旦船舶所有人选择解除造船合同，则将要求建造方/卖方返还已支付的预付款，由还款保函下的担保银行还款。因此，还款保函的担保范围直接关系到买方能否收回预付款，也是建造方、买方和担保银行共同关注的问题。
根据《中华人民共和国担保法》，银行在还款保函下承担的还款责任应根据保函的担保范围和付款条件来确定，银行作为担保人仅在还款保函约定的担保范围内承担责任。目前，国际上常用的标准造船合同所附的还款保函格式中通常都规定，只有在买方根据造船合同的明确约定解除合同时，银行才应当承担担保责任，返还买方预付的建造进度款。在这样的约定下，如果买方解除造船合同的理由并非根据造船合同中明确约定的解约权，而是依据合同约定之外的法定解约权而解除合同时，银行就有权拒绝承担还款保函下的还款责任。这构成了银行的抗辩权，也是还款保函担保范围的一种限制。在实务中，这种限制很容易被造船合同的各方当事人以及融资银行所忽视。本文结合实务中常见的3种造船合同文本的具体条款，比较和探讨在各合同文本的担保范围下银行的抗辩权。
2 造船合同的解除
近几年的造船合同纠纷案件，大多是因为船舶所有人作为买方在船舶超过弃船期仍未能交船或船舶未能达到合同约定的性能指标而主张解除合同，其依据是造船合同中所约定的买方解约权条款。但是，一些船舶所有人因资金出现问题而在船舶交船期或弃船期届满之前提出解除合同的，其解约理由往往是船厂因建造进度缓慢，在交船期或弃船期之前无法完成交船，因此构成预期根本违约，此时船舶所有人主张的解约权在法律上被称作法定解约权。
无论是国内法还是英国法，都明确规定了合同当事人的法定解约权。《中华人民共和国合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。如果造船合同适用国内法，船舶所有人可以举证证明船厂的行为构成以上情形之一时，有权解除合同，而不必等到合同约定的弃船期届满。
国际上大多数造船合同的约定都适用英国法。在英国法下，一旦造船合同中卖方的行为构成毁约时，买方即有权解除合同；如果买方可以举证证明卖方行为已构成毁约，其有权在合同约定的交船期之前解除合同。在实务中，除符合合同约定的解除权条件以外，船舶所有人要举证证明船厂在交船期之前或弃船期之前已预期违约，甚至构成毁约。在构成毁约的情形下，如果买方根据普通法解除合同，尽管其解除合同具有合法性，但可能面临无法从还款保函中受偿的风险。
3 3种常见造船合同中还款保函担保范围规定的比较
3.1 中国船舶工业贸易公司（CSTC）出口船舶项目合同版本（简称CSTC造船合同）
在CSTC造船合同中，还款保函格式明确规定，银行向买方承诺“退还总额不超过_____美元的款项。即根据本合同你方在交船前支付的本船合同价的第一期付款_____美元整，本合同价的第二期付款_____美元整，本合同价的第三期付款_____美元以及本合同价的第四期付款_____美元。若上述款项或其一部分根据本合同条款（第10条或第12条2（2））应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因可允许延迟和船舶全损而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息；若你方根据本合同第8条第3款规定的延期交船总计达[____]天或第3条1（3）、2（3）、3（3）或4（3）所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为____%，在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”
此外，CSTC造船合同第2条第7款规定，在买方根据造船合同有权解除合同时和船舶发生全损（包括实际全损或者推定全损）而买卖双方未能就合同价款的变更和新的交船期达成协议时，卖方有义务偿还买方已支付的进度款（包括本金和利息）。
在CSTC造船合同中，有关买方解约权以及上述还款保函中的约定，作为担保人的银行仅在买方因以下事由解除合同时才对卖方的还款义务承担担保责任：第一，买方因交船期延迟超过合同约定的弃船期时而解除合同；第二，买方因船舶未达到合同中规定的性能指标，且该等不达标超过合同约定的范围（如船速不足、油耗过多、载重量不足）时而解除合同；第三，因船舶全损买方解除合同。如果买方根据上述情形之外的理由解除合同，从而使买方在还款保函下的索赔超出担保人的担保范围时，担保人有权抗辩，买方将面临无法从还款保函中获得赔偿的风险。
3.2 中国海事仲裁委员会标准新造船合同（简称上海格式合同）
在上海格式合同中，还款保函担保范围的规定与CSTC造船合同有所不同。根据上海格式合同第5条第7款的规定：“买方在本船交船前支付的所有款项都具有预付款性质。如买方解除或取消合同时，符合合同规定的和法律规定的解除及取消合同的条款，建造方则须按买方指定的账户退还买方按本合同付给建造方的全部进度款项……”从该规定来看，虽然特别规定在买方依据法律规定解除合同时卖方应有还款义务，但从该合同“附件A”中的还款保函格式规定来看，担保人承担付款责任的条件中未包含买方根据法律规定解除合同时向卖方要求还款的情形。
该还款保函格式对具体付款条件的规定：“如上述款项或其一部分根据本合同有关条款应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因交船期允许延迟而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息。如延迟交船总计[_____]天，你方根据本合同有关条款所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为 ____%。在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”（“…Should the Seller fails to repay to you such any or all installments due as provided by the articles under the Contract，and you suspend to terminate the Contract due to the extension of the delivery date，we will make such payment to you without interest. In the event that the delivery date is delayed for [____] days and you terminate the Contract in accordance with the clause 3 of Article 8 or clause 1（3），2（3），3（3），or 4（3）of Article 3 of the Contract，we will pay to you the aforesaid amount of installments together with interest at the rate of [____] percent per annum or [____] percent per annum in other circumstances…”）该条款中英文内容不一致，根据上海格式合同第30条第6款的规定，在中英文不一致时，应以中文为准。
根据上述条款的约定，银行作为担保人仅在交船期延迟而买方解除合同时才承担付款责任，这是对担保人的责任限制。对于英文规定中“其他情况下”的表述，是指买方根据造船合同的条款因交船期延迟之外的理由解除合同的情况还是买方根据法律规定解除造船合同的情况？对此，难以从条款本身得到答案。一旦产生争议，有待于法院或仲裁庭根据合同解释的基本原则对保函的担保范围进行解释。但是，笔者认为，由于还款保函条款未明确规定买方因交船期延迟之外的其他理由解除合同时银行应承担担保责任，这在司法实践中很难作出对买方有利的解释。因此，在使用上海格式合同签订文本的项目中可能出现买方根据造船合同有权解除合同，一旦合同解除，买方有权要求卖方返还预付款；但如果该解除合同并非由于交船期延迟而作出，作为担保人的银行有权根据还款保函中规定的担保范围的限制而免除其担保责任。
3.3 波罗的海国际海事公会标准新造船合同 （简称NEWBUILDCON合同）
根据NEWBUILDCON合同的还款保函格式对银行付款条件的规定“…We irrevocably and unconditionally guarantee（but as primary obligor and not by way of secondary liability only）that if the Builder becomes liable under the Contract to repay any part of any installment，we shall，upon receipt by us form you of a Demand for the same（together with a copy of a demand made by you against the Builder or repayment），pay to you or to your order upon the expiry of thirty （30） days from receipt of such Demand the sum demanded by you by way of the repayment of any installment together with Contractual Interest and Award Interest （if any） provided that our total liability shall not exceed the Maximum Liability.”“如果建造方在合同中有义务返还任何分期款的任何部分”时，银行应有义务承担还款责任。笔者认为，该规定中的银行付款责任的范围较CSTC造船合同以及上海格式广，包含了造船合同中规定的所有建造方有义务向买方还款的情形。
篇4：银行预付款保函格式
预付款保函
出具日期:致：北京市轨道交通建设管理有限公司
北京地铁7号线工程接触轨防护系统二标采购项目
女士们和／或先生们 根据合同条款的规定，北京鼎昌复合材料有限责任公司(以下简称“卖方”)，向买方提交最高担保总额为 人民币：伍拾万捌仟贰佰零肆元贰角的银行预付款保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款，我方愿意就你方提供给分包人的预付款提供担保。
我行，作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次以法律规定或合同约定为依据且书面提出的要求支付给买方不超过 人民币：壹佰肆拾捌万零柒佰壹拾伍元肆角的金额的索赔通知时，我行即于30日内支付，无权反对和不需要先向卖方索赔。
我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除或加重我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。本保函项下的权利不得转让或设定担保。
本保函自开立且卖方已足额收到主合同项下预付款之日起直至预付款全部抵扣完毕后三十（30）天内有效，但有效期最迟不超过年月日。
保证人姓名和职务
保证人签字、盖章
银行名称
银行地址
篇5：吐鲁番地区履约预付款保函格式
银行名称：中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行
受益人：新疆维吾尔族自治区吐鲁番市城乡建设局（新疆吐鲁番市绿洲路794号）
日期：2011年5月12日
履约保函号：LYBH0001 我方被告知新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下称“承包商”）已与你方于通和环境改善项目吐鲁番子项目绿洲路、火焰山路、新光明路、新高昌路和产业园路土建工程和街道照明设备施工合同道路总长10126.75米，设计城市主干路为II级，机动车道为沥青混凝土路面233335m2（其中：公交停靠站5850 m2），人行道为水泥花砖铺设83543 m2绿化面积55380 m2（以下成为“本合同”）。
另外，我方理解，根据合同条款必须出具履约保函。根据承包商要求，我方中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行在此不可撤销地承诺，在我方收到你方提交的第一次书面请求函和随附的一份承包商违反了合同项下的义务的书面声明后，应向你方支付总计不超过￥5599846.69（合同总价的10%的任何一笔或多笔款项，按与合同价格相同的币种和比例进行支付。你方不需对此支付请求或请求支付的金额出示证明或依据。
该保函签发即生效，且不迟于2012年1月28日过期，任何付款请求都必须在这个日期当天或者之前提交到我方。
本保函遵守国际商会第458号出版物的即付保函统一规则，第（ii）条和第20(a)条除外。
预付款保函
银行名称：中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行
受益人：新疆维吾尔族自治区吐鲁番市城乡建设局（新疆吐鲁番市绿洲路794号）
日期：2011年5月12日
预付款保函号：YFKBH0001 我方被告知新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下称“承包商”）已与你方于通和环境改善项目吐鲁番子项目绿洲路、火焰山路、新光明路、新高昌路和产业园路土建工程和街道照明设备施工合同道路总长10126.75米，设计城市主干路为II级，机动车道为沥青混凝土路面233335m2（其中：公交停靠站5850 m2），人行道为水泥花砖铺设83543 m2绿化面积55380 m2（以下成为“本合同”）。
（合同总价的10%金额共计人民币：_伍佰伍拾玖万玖仟捌佰肆拾陆元陆角玖分）的预付款。根据承包商要求，我方中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行在此不可撤销地承诺，在我方收到你方他提交的第一次书面请求函和随附的一份承包商由于将预付款用于了工程动员费用以外的用途而违反了合同项下的义务的书面声明后，应向你方支付总计不超过￥5599846.69（合同总价的10%金额共计人民币：_佰伍拾玖万玖仟捌佰肆拾陆元陆角玖分）的任何一笔或多笔款项。任何本保函下提出要求和支付请求的条件是上述预付款必须已到达承包商在中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行金苑分理处 的账户***90
本保函应从其最大金额随承包商根据提交我方的中期报表或支付证书中规定所偿还的预付款金额而递减。本保函最迟到期日为2012年1月28日，于我方收到中
期付款证明，说明价格的80%以确认支付，或于2012年1月28日。以早者为准。因此，所有本保函下提出的支付请求都必须在此日期之前送交我方。
该保函签发即生效。