进度付款银行保函格式

2024-04-21

进度付款银行保函格式（通用12篇）

篇1：进度付款银行保函格式

附录8 进度付款银行保函格式

进度付款保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）________________________项目

开证日期：银行保函编号：致：受益人（买方名称）

（合同名称）

本保函作为买方与（卖方名称、地址、以下简称卖方）在年月日签订的合同金额为人民币元（数字和文字）合同号为的合同进度付款保函。

注册于（银行地址）的本行向买方具结保证本行及其继承人和受让人在收到买方第一次的表明卖方违约的书面通知后五个工作日内，无论卖方有何反对，无条件地、不可撤消地以该通知中规定的方式，按买方提出的不超过元（进度付款金额，用数字和文字表示）的金额和买方支付进度付款之日起到本行实际返还日期止的利息，利息按年利率 7% 计算支付给买方。

我行进而同意，要履行的合同条款或买卖双方签署的其它合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函金额将按买方确认的每批到货价值的%（进度付款比例）递减。本保函须在出证行代表签字和加盖公章后才视为生效。

本保函自进度付款支付至卖方指定的银行帐号之日起生效，直至年月日前（合同项下最后一批货物交货后验收30日内）一直有效，如本保函到期时货物还未到，须重新延长本保函的有效期。

出证行名称：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签字：

公章：

篇2：进度付款银行保函格式

预付款保函

出具日期:致：北京市轨道交通建设管理有限公司

北京地铁7号线工程接触轨防护系统二标采购项目

女士们和／或先生们根据合同条款的规定，北京鼎昌复合材料有限责任公司(以下简称“卖方”)，向买方提交最高担保总额为人民币：伍拾万捌仟贰佰零肆元贰角的银行预付款保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款，我方愿意就你方提供给分包人的预付款提供担保。

我行，作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次以法律规定或合同约定为依据且书面提出的要求支付给买方不超过人民币：壹佰肆拾捌万零柒佰壹拾伍元肆角的金额的索赔通知时，我行即于30日内支付，无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除或加重我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。本保函项下的权利不得转让或设定担保。

本保函自开立且卖方已足额收到主合同项下预付款之日起直至预付款全部抵扣完毕后三十（30）天内有效，但有效期最迟不超过年月日。

保证人姓名和职务

保证人签字、盖章

银行名称

银行地址

篇3：进度付款银行保函格式

编号：_________

No.:__________

致受益人：

TO: ___________(the “Beneficiary”)

鉴于

（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的

（合同或协议名称），并按该合同或协议约定预收你方预付款(币种及金额大写)。我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还预付款向你方提供如下保证：

Whereas ________(the “L/G Applicant”)has entered into __________ [contract or agreement](No.________)with you and received advance payment from you in an amount of _______ [currency][amount(in words)] in accordance with the provisions thereunder, upon the request of the L/G Applicant, we hereby undertake to act as a guarantor in accordance with the following in respect of the refund by the L/G Applicant of such advance payment under the above contract or agreement:

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。（下称“保证金额”）

The maximum amount guaranteed by us hereunder shall be ________ [currency][amount(in words)](the “Guaranteed Amount”).二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。Our guarantee liability hereunder shall be joint and several.三、本保函的有效期为以下第种： 1.本保函有效期至年月日止。2.。

The validity period of this L/G shall be item __ of the following: ending on the date of ________;or_______________________.四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

During the Guarantee Term, if the L/G Applicant fails to refund you the advance payment in accordance with the above contract or agreement, we shall pay you the amount up to but not exceeding the Guaranteed Amount within ___ working days after receiving from you the original copy of this L/G and the Demand for Payment satisfying all of the following requirements:

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

The Demand for Payment shall be in writing and set out the amount claimed, affixed with your company chop and signed by your legal representative(principal officer)or authorized representative;

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退还预付款以及有责任支付你方索赔金额的证 1 据。

The Demand for Payment shall be delivered together with: a.a written statement stating that the L/G Applicant or its agent has not paid you, directly or indirectly, any amount claimed;and b.evidence to prove that the L/G Applicant has failed to refund you the advance payment in accordance with the above contract or agreement and that it is obligated to pay you the amount claimed.（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。

The Demand for Payment shall reach the following address within the Guarantee Term: ________________________.五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

The Guaranteed Amount shall be reduced correspondingly when:(1)the L/G Applicant has performed any of its contractual or statutory obligations in relation to the contract or agreement underlying the L/G;and(2)we make any installment payment upon your Demand for Payment.六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

The rights hereunder shall not be transferred or assigned to any third party, nor shall they be offered as a security for other debts.七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

If the contract or agreement mentioned above or the underlying transaction is null and void, becomes ineffective or invalid, or is revoked or terminated, this L/G shall become void.We are entitled to the same defenses as the L/G Applicant may have under the contract or agreement mentioned above, the underlying transaction or for any other reason.八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

If the dispute arising hereunder can not be resolved through consultation, such dispute shall be resolved by means of ___:(i)(ii)submitting the dispute to the People’s court within the jurisdiction where we are located.submitting the dispute to _______ [name of the arbitration committee] for arbitration at ______ [place of arbitration] in accordance with the then prevailing arbitration rules.The arbitration award shall be final and binding.九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

Upon the expiration or early termination of the Guarantee Term, out liabilities hereunder shall be extinguished and the Beneficiary shall immediately return the original copy of this L/G to us.This L/G shall be void on such expiration or early termination of the Guarantee Term even if the Beneficiary fails to perform the above obligation.十、本保函适用中华人民共和国法律。This L/G shall be governed by the laws of the People’s Republic of China.十一、其他条款： Miscellaneous Provisions:______________________________________

十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

This L/G shall take effect upon signing by our principal officer or authorized representative and being affixed with our company chop.十三、如本保函的中文与英文发生冲突，以中文版本为准。

In case of any inconsistencies between the English and the Chinese versions, the Chinese version shall prevail.保证人（公章）：

Guarantor(company chop):____________ 负责人或授权代理人（签字）：

Principal Officer or authorized representative(signature):____________ 签发日期

篇4：预付款保函格式

编号：

（受益人）：法定地址：

根据（申请人）与你方于年月日签订的关于的合同（合同号：）第条的要求，申请人应向你方提交预付款银行保函，金额为_____（币种）（金额、大写），以保证其履行相关的合同义务。

我行接受申请人的申请，特此开立本预付款保函。我行保证：在保函有效期内，当申请人违反相关的合同规定，在收到你方依据本保函发出的要求支付的书面通知后，立即无条件支付不超过上述担保金额的款项。

本保函的担保金额将随合同进度按比例自动作相应递减。

本保函自开立之日（或申请人收到你方预付款之日）起生效，有效期截止日为年月日。保函到期后，无论你方是否将保函正本退回我行，本保函均自动失效。

本保函未经本行同意不得转让。

要求支付的通知书须亲自递交或以挂号邮件寄至我行。任何索赔请务必于本保函有效期内送达我行。

本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

上海浦东发展银行（支行）

篇5：银行履约保函与预付款保函

在工程建设中，作为承建方（乙方）在整个项目周期内要向建设方（甲方）提供两种保函：

一.银行(履约)保函

在合同签订前，承包人应在收到中标通知书后14天内向招标人提交履约担保（正常履约担保）。其中现金为签约合同价的2%，银行保函为签约合同价的8%，保函条件是无条件保函。

二．预付款保函（也是一种银行履约保函）

当主合同拿到了的时候可以申请预付款了。某工程的预付款为合同金额的25%，分两次支付。第一次是10%，第二次是25%。

拿第一次预付款的时候须要向甲方交一些文件，其中有一项就是按本次支付金额的100%开具的以发包人为受益人，可凭发包人首次申索即作无条件付款的预付款保函和合同约定的履约担保原件（就是之前那个8%的银行保函）。

同理，在第二次申请预付款的时候，也是要出具一个金额为合同价款15%的预付款保函。

那为什么要分两次支付预付款呢，这个要看招标人的要求，比如第一次支付要求是项目部组建完成进场时，第二次是乙供主材合同签约完成时等，各个甲方要求不一样。

预付款是要在每次付进度款中按比例扣回的，在进度款付完前必须全部扣完，这个扣法具体要看甲方要求。

三．保函的退回

预付款保函（25%）的退回：在预付款全部扣回，切在承包人提交合格的退还预付款申请60天后退还给承包人。

现金履约保函（2%）的退回：项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后，甲方收到规定的资料后60天内，无息退还。

银行履约保函（8%）的退回：项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后，甲方收到规定的资料后60天内，无息退还。

名词解释：

银行履约保函（Bank Guarantee）：是承包商通过银行向业主提供的保证认真履行合同的一种经济担保。世界银行贷款项目一般规定，银行履约保函金额为合同总价的10%。

银行履约保函分为两种形式：

1、无条件（Unconditional或on Demand）银行保函；

银行见票即付，不需业主提供任何证据。业主在任何时候提出声明，认为承包商违约，而且提出的索赔日期和金额在保函有效期的限额之内，银行即无条件履行保证，进行支付，承包商不能要求银行止付。当然业主也要承担由此行动引起的争端、仲裁或法律程序裁决的法律后果。

对银行而言，他们愿意承担这种保函，既不承担风险，又不卷入合同双方的争端。

2、有条件（Conditional）银行保函。

银行在支付之前，业主必须提出理由，指出承包商执行合同失败、不能履行其业务或违约，并由业主或监理工程师出示证据，提供所受损失的计算数据等。

篇6：银行预付款保函

本保函编号：12038005

根据贵方与XXX（以下简称“申请人”）于201X年X月XX日的第KXXXX合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付币种人民币金额XXX元整的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。

本保函担保申请人按合同约定使用预付款。担保范围仅限于申请人应退还的预付款。本保函最大担保金额不超过币种人民币大写金额XXXX元整。

我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。

索赔文件：（1）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实或认可的违约说明书，声明申请人既未按合同约定使用预付款，也未退回约定金额。

本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，合同的完成进度以我行收到的XXXX公司出具的证明书为准。

本保函自XX银行XXX分行放贷中心负责人XXX亲笔签字、担保人加盖印章后并在我行收到申请人提供的其已收到贵方支付的预付款的证明书之日起生效，失效日为20XX年X月XX日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。

未经我行书面同意，贵方与申请人修改合同或其附件时，我行的保证义务解除。本保函未经我行书面同意不能转让。

本保函适用中国法律，本保函项下的任何争议由XXXX所在地法院管辖。

XX银行股份有限公司XX支行

篇7：银行履约、预付款保函资料清单

办理履约、预付款保函所需资料清单

（分离式保函）

1.中标通知书、招标文件或该项目的施工合同（盖公司章）

2.营业执照（当年年检有限的、盖公司章）

3.组织机构代码证（盖公司章）

4.税务登记证（国税/地税）（盖公司章）

5.完税证明（最近缴税的复印件盖公司章）

6.工商登记查询（在企业注册地的工商局打印盖公司章）

7.资质证书（当年年检有效、盖公司章）

8.贷款卡复印件（用于银行查询有无不良记录、当年年检有效、盖公司章）

9.法人证明书（原件），法人身份证复印件（盖公司章）

10.公司章程（在企业注册地的工商局打印，或复印件上要有工商查询章的印记）

(盖公司章盖骑缝章）

11.验资报告（盖公司章盖骑缝章）

12.最近一年审计报表（盖公司章盖骑缝章）

13.本近三月财务报表（盖公司章盖骑缝章）

14.以往近三年工程一览表及合同（盖公司章盖骑缝章）

15.企业简介（盖公司章）

16.银行对账单（盖公司章）

篇8：进度付款银行保函格式

工程建设合同担保作为一种信用工具，在市场经济发达国家的工程建设领域被广泛应用，2003年7月，某市重新修订施行的《某市建设工程质量管理条例》明确将工程担保列为一项强制性工程管理措施，2005年10月，建设部确定天津、深圳、厦门、青岛、成都、杭州、常州等七城市作为推行工程担保试点城市，为进一步推行工程担保制度积累了经验。国内试点城市在工程承包中，普遍采取第三方担保，保证被担保的合同当事人有能力、并将认真履行合同，否则，因被担保人违约所造成的损失将由保证人负责赔偿。其表现形式有：投标保函、履约保函、支付保函和预付款保函等。

在目前的《建设工程施工合同》[CF-1999-0201]的通用条款第41担保条款中，虽没有要求对预付款要求保函担保，但由于建设工程承包合同具有履约周期长、合同金额大、风险因素复杂等特点，建筑业对履约信用有高度的依赖性。因此，业主一般会要求承包商出具与预付款等额的独立银行保函。

一、银行预付款保函的独立性

银行保函的独立性被作为一项国际惯例而得到普遍承认，当然，银行保函的独立性并不排斥其从属性，是独立保函或是从属保函，完全取决于当事人的意思，当事人对银行保函的独立性一般约定为“见索即付”。主要形式有：“我行接到业主的索赔书面通知和付款凭证后的××天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由”；“在向我行提出要求前，我行将不坚持业主应首先向承包人索赔上述款项”；“我们还同意任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方”；“我行将在收到你方的书面索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超出人民币××元整地任何你方要求的金额，并放弃任何向你追索地权力”等。

因此，在实务中，银行预付款保函主要是“无条件的”和“不可撤消的”，是“见索即付”，具有较强的独立性。

二、银行预付款保函的业务种类

工程预付款是适应建设工程生产活动的特点和客观规律运用而生的一种计价、付款方式。在《建设工程施工合同》[CF-1999-0201]第24 条规定:“实行工程预付款的, 双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回”。可见,我国的施工合同中认可承包商从应得工程款中扣除部分给发包人是债务的偿还行为。预付款保函内容主要形式有：

“业主一次性支付预付款，作为用于动员地无息贷款，动员预付款总额为合同价格地××％”；“动员预付款尚未还清，则全部余额应立即成为承包人对业主的到期应付款，业主有权通过要求担保银行依据动员预付款保函承担连带保证责任的方式，将该款收回”；“为保证乙方对工程款专款专用，所有工程进度款（含预付款）将支付至甲乙双方共同设置的共管账户，如出现非本工程项目的合理用款，甲方可进行否决”。

可见, 预付款是业主为帮助承包商改善资金状况提供的专款专用无息贷款,而非工程款的预先支付，预付款的法律性质为无息贷款而非工程款的支付,在承发包双方之间形成借贷法律关系。

因此，银行预付款保函具有融资担保的性质，而不应该简单地将其视为非融资性担保业务。

三、银行预付款保函的风险管理

由于银行预付款保函在实务中具有较强的独立性，同时预付款保函具有融资担保的性质。因此，银行对于“无条件的”和“不可撤消的”、“见索即付”的预付款保函应该从如下几个方面加以风险管理。

（一）预付款保函有效期

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。因此，为避免业主利用其优势地位，强行通过补充合同的形式取消了备案合同中关于工程预付款的规定，除要求预付款保函开立后备案的施工合同银行必须留档外，一方面，要求预付款保函在承包商收到业主全部预付款之日生效，而且生效的金额以实际收到的预付款金额为限；另一方面，要求申请人

承诺如对保函项下基础合同或协议进行任何形式的修改或附加，均有义务及时通知银行。

预付款保函中一般要求要写明确切的保函有效期，而且保函有效期应按基础合同或协议约定的竣工日期延长1－28天为限，如无法确定竣工日期的（如基础合同约定以开工令为准），建议保函的有效期间（或保证期间）约定为“自××发出开工令之日起至第某某日历天止”。避免出现“竣工验收合格之日”或“保修责任证书发出后28天”或“保函的有效期为主合同项下被担保债务履行期限届满后一个月”等类似约定，这些约定均可能因工程无法取得竣工验收证明或承包商和业主协议变更主合同的履行期限而导致预付款保函有效期无限延长。

当然，预付款保函的失效越早越好,尽量减少与履约保函相重叠的有效期限，特别应当减少预付款保函与质保金保函重叠的有效期限。

（二）预付款保函银行担保责任

在实务中，由于预付款保函的分期减额特征，银行开具预付款保函时，可在保函上注明“预付款保函生效后，在担保金额支付完毕，或预付款按合同条款抵扣完毕失效；本保函的担保金额将随申请人或我行已向你方支付的金额自动作相应递减”。在施工期间，承包商可持业主同意保函担保金额减少的函件或工程结算证明书中预付款抵扣金额请求业主确认，并通知银行。

对于见索即付的银行预付款保函，在《开立保函协议》和《担保合同》中其它约定事项特别注明：申请人、担保单位知晓保函文本的内容，并同意银行具有独立的判断权和见索即付；同时，应确保《保函申请书》、预付款保函文本、《开立保函协议》及《担保合同》的内容相一致。避免保函申请人、担保单位可能会以保证期间与《开立保函协议》中的约定有差异为由拒绝付款。

（三）预付款使用

由于银行主要是根据招标文件或施工合同的约定开立预付款保函。因此，为确保预付款按照业主约定使用，在《开立保函协议》中注明：申请人同意接受银行对预付款监管，有义务向银行提供相关资料（如发票）等。

在预付款到帐后，银行有必要要求承包商提供相关采购发票、收据监管使用预付款，同时将相关发票和收据通过其它途径知会业主。

（四）预付款保函修改

由于预付款保函具有“无条件的”和“不可撤消的”性质。因此，对于预付款保函如果因故需要修改，首先须事先经业主和申请人、担保单位的同意；其次是收回原保函原件的前提下重新开立新预付款保函，避免出具原保函的补充保函和补充协议。

四、结束语

篇9：进度付款银行保函格式

开具日期：年月日

致

地址：：

鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同（下称“主合同”）履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币（币种）（大写）的履约保函：

一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提出书面索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。

二、三、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。本保函自主合同生效之日起生效，有效期至工程竣工验收合格后一个月止。书面索赔通知必

须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任

何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于主合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销。

出证银行名称：

签

公字：_________ 章：

银行经办人：

篇10：银行保函格式范本

致：出具日期: 保函编号：

根据公司(以下简称“卖方”)与公司（以下简称“买方”）所缔结的编号为的《合同》（以下简称“合同”），应卖方的申请，（以下简称“我行”）兹开立以买方为受益人的第号不可撤销的质量保函，担保金额为元(大写：人民币)，我行保证卖方将严格执行合同有关质量条款、保修和保养条款，并按合同规定履行其质量保证期内应尽的义务。

一、本保函项下，我行将承担如下不可撤销的连带保证责任：

一旦收到买方提供的下列文件，证明卖方所提供设备未能达到该合同约定的技术指标及要求的，我行将在3个工作日内向买方无追索地支付买方索赔书载明的索赔金额，但该金额累积不超过上述质量保证金总额：

1、本保函正本原件；

2、由买方法定代表人或其授权人签署并加盖买方公章的书面索赔书（索赔书格式见附件）；

3、由市质量技术监督局及其直属机构或者其他有关部门出具的设备验收不合格或存在质量问题的文件。

在本保函有效期内，我行审核完毕买方提交的本保函原件后，应将保函原件交还给买方。

二、本保函不得转让，以为唯一受益人。

三、本保函有效期为：自我行收到卖方提交经买方确认的设备验收合格的书面文件之日起至年月日（以下简称“到期日”）止。

本保函项下的书面文件及保函正本必须在到期日或到期日之前送达我行并为我行收悉。到期日后，无论本保函正本是否退回我行，我行都将不再承担任何责任和义务,我行在本保函项下的担保责任自动解除。

附件：

一、项目；

二、索赔书

我司于年月日与公司（以下简称“卖方”）签订《合同》，合同就设备质量标准、质保责任、售后维护等事项做出了约定；为保证设备的质量符合合同要求，行经卖方申请，同意以我司为唯一受益人出具了总金额为元的保函。现，因设备出现等问题，并经（部门）证明该（或设备）质量存在问题，未达到合同约定标准，给我司带来了严重损失。为维护我司合法权益，弥补损失，我司据此索赔人民币元，并请银行根据保函所载的要求予以及时支付为感。

公司

法定代表人：

篇11：银行履约保函格式

保函编号：

致：

鉴于（下称“委托人”）在贵方单位的招

标项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行代建合同责任的担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过（总投资的3%）人民币（币种）万元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函自签发之日起生效，有效期截至项目资产移交使用单位之日止。除非你方提前终止或解除本保函，且本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）委托人履行了《代建合同》项下全部义务；

（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，代建合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，委托人在代建合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在保函项的付款责任。若贵单位于委托人协商变更《代建合同》，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、我方收到你方出具的代建单位财务决算资料已经送交市财政部门的书面通知后，本保函担保金额即按贵方通知的金额予以递减。

六、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下作出的付款承诺决不反悔。

担保银行名称：（盖公章）

法定代表人：（盖章、签字）

银行地址：

邮政编码：传真：电话：