余土外运土方工程协议书

余土外运土方工程协议书（精选5篇）

篇1：余土外运土方工程协议书

**房地产开发有限公司

土方外运合同

外运土方工程协议书

发包单位：**（以下简称甲方）承包单位：**（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，甲方将本建设工程现场垃圾、余土外运工程发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保施工顺利进行，本着自愿、公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：现场垃圾、余土外运

4、承包方式：

二、合同价款

1、垃圾、余土外运单价130元/车(不含税),每车标准土方量8m3;

2、因国家查处超限、超载影响，车辆不能装满，垃圾、余土外运单价100元/车(不含税),每车标准土方量6m3;

3、车数计量由甲方指派专人负责发放统一制式土票，结算车数以土票为准。

4、付款期限：垃圾、余土外运工程完工后三十日内。

5、因其他不可抗力、国家政策原因影响造成的合同价款调整由双方另行协商。

三、工程项目期限

**房地产开发有限公司

土方外运合同

自垃圾、余土外运土方工程开工至完工。

四、双方权利和义务

1、甲、乙双方必须认真学习和贯彻国家颁发的有关法律法规、陕西省和上级主管部门关于安全生产等有关安全生产、消防工作等方针、政策，严格执行有关劳动保护法律、法规等。

2、甲、乙双方都应建立安全管理体系，指定专人进行现场安全管理，安全管理人员应熟悉和掌握各种安全操作规程和安全施工规范，特种人员、车辆驾驶员持证上岗，建立各级人员安全责任制，建立和组织定期和不定期的安全检查和不断加强对施工人员、驾驶员的安全教育。

3、施工前甲方根据工程内容、地点、施工特点做好书面安全技术交底，安全交底壹式贰份，双方各执壹份，签字确认，认真贯彻执行。

5、施工开始，乙方指派 同志负责本工程项目有关安全、消防工作，甲方指派 同志负责安全、消防工作，双方经常联系、相互检查督促乙方搞好安全生产、检查和处理施工有关安全、消防工作，共同预防事故发生。

6、乙方在施工中必须严格执行和遵守甲方的安全生产、消防管理的各项制度、规定，接受甲方的检查、督促、指导，甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须按甲方要求限期整改，对甲方违反安全规定、制度等情况，有权提出或要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

7、在生产过程中的个人防护用品，由各方自理，乙方应督促工人正确使用好个人防护用品。

**房地产开发有限公司

土方外运合同

8、乙方人员对所处的施工区、作业环境、机械、车辆、工具、用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并立即整改，整改完经验收合格后方准施工，各种机械、车辆应处在安全状况下进行施工。

9、贯彻先定合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方可拒绝合同外的施工任务，否则造成一切不良后果应由有关方负责。如确需乙方从事原合同以外的施工项目，可由双方协商签订补充合同，并明确双方的安全性。

10、贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲、乙双方人员在施工期间造成的伤亡、火警、火灾、机械等重大事故的隐患（包括甲、乙方责任造成的对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救，立即起动救援预案，保护好现场，上报有关人员及部门，事故的损失和善后处理费用由责任方负责。

11、乙方应严格遵守城管、市容、交警部门的有关规定，由于车辆在城市行进过程中造成的垃圾抛撒、扬尘污染、交通违章而造成的处罚及罚款由责任人自行承担。

12、双方应严格遵守现场安全生产纪律。

五、违约责任：本协议甲方、乙方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切责任和一切经济损失。

六、争议的解决办法：双方如发生争议，首先由兴平市仲裁委员会仲裁，仲裁不成的，向当地人民法院起诉。

七、本协议书壹式肆份，由双方各执贰份。经双方负责人签字、盖章后生效，施工合同解除后随之自动失效。

**房地产开发有限公司

土方外运合同

甲方单位名称（盖章）： 乙方单位名称（盖章）：

甲方法定代表人（签字）：

地 址：

电 话： 年 月 日

乙方法定代表人（签字）： 地 址： 电 话：

年 月 日

篇2：余土外运土方工程协议书

工程土方开挖及外运承包协议

甲方：恩施华盛房地产开发有限公司

乙方：黄绪江

身份证号：***053

经甲、乙在平等、自愿、有偿的原则下，充分协商，就华盛·五星公馆项目土方开挖及外运等相关事宜达成以下一致意见，为确保开挖及外运顺利进行，特定立本协议，望双方共同信守。

一、项目名称：华盛·五星公馆土方开挖掘及外运。

二、承包方式：甲方将华盛·五星公馆（现围墙内）所需挖掘的土 方及外运以综合价人民币28元/m³的包干价格承包给乙方。综合价含:乙方自行组织挖机及运输车辆的租赁费、维修费等；乙方自行找所运土方倒场所需用费；乙方运输途中的环境卫生自行处理所需费用等。

三、工程量的计算：甲方以乙方按甲方技术要求挖掘后的实际技术 指标计算土方量。

四、工程技术要求：甲方委派现场负责人按设计要求对乙方挖掘 范围、深度、挖掘后的平整度等予以现场指挥；乙方应指派现场负责人协助甲方指挥，并对其工程机械的运行进行调度指挥。

五、承包费结算及方式：甲方按工程进度分别两次与乙方结算。工程量达二分之一时付款一次，工程完工验收合格将所有价款在五个工作日内结算完毕。结算方式为转账。

六、工程期限：自双方确定开挖之日起，在20日内（除因雨天和群众阻工顺延时间外）乙方应完成所有工作量。如不能按约完成，超过五天之内，甲方视为违约，但不扣除违约金，超过五天之外的每超过一天，扣违约金伍仟元，超过十天之外，每超过一天扣违约金壹万元。

七、在施工过程中，乙方应主动协调工程周边群众关系，以确保工程的正常进行。

八、乙方在施工过程中，应严格按施工操作规范作业，并保证安全施工，若发生安全事故由乙方自行负责处理并承担其全部费用。

九、乙方在土方的运输过程中，如因造成道路污染，导致城市管理部门处罚，由乙方负责处理，并承担处罚费用。

十、在签订协议时乙方应向甲方缴纳履约保证金人民币壹拾万元。该保证金用于保证乙方严格履约，若有违约行为，甲方将从该保证金中扣除违约金。若本协议履行完毕，双方无争议，甲方应在本协议履行完毕之日起五个工作日内将该保证金无息退还乙方。

十一、甲方为乙方设立奖金贰万元：乙方按协议按时完成施工，甲方给乙方奖励捌仟元：乙方在施工过程中加强安全管理，无工伤事故，甲方给乙方奖励陆仟元；乙方在施工过程中能处理好周边群众关系，无群众兹事，甲方给乙方奖励陆仟元。

十二、违约责任：违约方应向守约方支付违约金人民币壹拾万元。违约金不足以赔偿损失时还可追究其他经济损失。

十三、本协议未尽事宜，双方可另作协商并签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等约束力。

十四、争议的解决：若履行协议过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成时应向法院起诉。

十五、本协议经双方签名盖章按印即时生效。

十六、本协议义务履行完毕即自动失效。

十七、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，具有同等约束力。

甲 方：恩施华盛房地产开发有限公司

签名代表：张宁

乙 方：黄绪江

篇3：土方外运协议

甲方：西安市建筑工程机械施工公司

（以下简称甲方）乙方：西安市灞桥区向阳沟村协调小组

（以下简称乙方）

西安市向阳沟公租房工程基坑及垃圾外运土方工程由甲方承包施工，乙方愿意参与该项目土方外运作业，经甲乙双方协商，达成以下协议：

一、工程地点：西安市水安路向阳沟村东南（原西安市541储备地部分地块）。

二、工程量：按据实土方量为准（数量必须经甲乙双方及业主方认可）。

三、外运单价：人民币56.5元/平方米（注：该单价已含乙方完成土方开挖外运全过程的一切费用，也包含挂靠车队及村组提留办理的各种费用，人工及机械、风险费、利润等）。

四、内倒单价：人民币13元/平方米（设单价含部分机械配合）。

五、甲方职责：甲方负责办理建筑垃圾排放税务手续，依据实方量基准点水准标高提供乙方，规范施工及施工安全交底工作。

六、乙方职责：场内一切由甲方处理，乙方协调，土方外运及处置，承担外运土方的卸点及出场后运输道路的清扫、冲洗、整修场内道路的工作及责任，如因土方卸点不合法，外运

不及时，运输车辆渣土外溢等原因造成的甲方损失，由乙方承担，乙方负责施工区以外的一切手续，因乙方自身原因所发生的人身车辆工伤事故一概由乙方负责承担，甲方不承担任何责任，乙方必须保证每日外运五千方至九千方，甲方根据施工要求适时增减外运量计划。甲乙双方共同负责工地施工的一切事务。

七、工程款的支付：由于该项目设计开挖总评未定，具体总方量暂无法确定，暂拟总方量约15万方，而后按实际开挖量为准。甲方给乙方付款方式：按实际完成土方外运量的7万方支付一次部分工程款，每次按7万方的80%支付，每次余款的20%待甲方与业主办理好工程结算，且待甲方收到业主付的工程尾款后第10个工作日内全部付清（注：每次工程款支付日期为甲方收到业主同期相应工程款之日起第10个工作日内支付给乙方，最终决算必须以甲方及甲方业主认可数量为准）。

八、此协议一式四份，双方各执两份。

九、本协议自双方签字之日起生效，在工程款结清后自行失效。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

签订日期：

篇4：土方开挖与外运安全生产协议书

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理，明确双方责任，确保在工程施工过程中安全生产和双方利益，根据《安全生产法》及有关法律法规，经双方协商，签订本协议。

一、工程概况

1、项目名称：

2、工作内容： 土方开挖与外运??

3、承包形式： 大包

4、进场日期：

二、安全目标

1、杜绝死亡、重伤事故。

2、施工过程中必须通过各级达标检查和各项安全检查。

3、事故隐患整改率达100%，杜绝重大隐患。

4、杜绝火灾、爆炸事故及对等以上责任交通事故。

5、保证现场文明施工。

三、甲方安全职责

1、认真执行国家、建设部、工程所在省市颁发的各种安全方针、政策和有关法令、法规。

2、对乙方的《工商营业执照》、资质等级证照、当地劳动部门外出务工的证明、乙方负责人的安全管理资格证书、特种作业人员数量与有效证件、安全管理规章制度、安全管理网络体系、入场人员的安全教育情况等进行审查核对，对于审查不合格单位不允许进入现场施工。

3、对乙方作业现场进行安全生产检查，对检查出的隐患，以书面形式通知乙方，对于乙方存在的严重隐患和多次重复出现的隐患，进行罚款或责令停工整顿；因此给乙方造成的误工损失，全部由乙方承担。

4、补充内容： 无

四、乙方安全职责

1、认真执行国家、建设部、工程所在省市颁发的各种安全方针、政策和有关法令、法规及甲方制定的各种安全规章、制度。

2、进场施工前，向甲方提供《工商营业执照》、资质等级证照、乙方负责人的安全管理资格证书、特种作业人员的有效证件、施工人员名单和安全管理组织机构等安全管理资料。

3、对所属从业人员登记造册，并以法为他们缴纳工伤保险费。

4、从业人员一经确定不得随意更换，特殊情况须报甲方批准。

5、健全安全生产管理网络，指定本单位的安全生产负责人及专（兼）职安全员，全面负责日常安全生产管理工作，并报甲方认可，登记备案。

6、根据作业环境和施工特点，分工种、分岗位对全体作业人员进行安全教育培训，经考试合格后方可上岗，考试结果须报送甲方，并负责向作业人员进行安全技术交底，特殊工种必须持证上岗。

7、按时参加甲方的安全例会，对甲方指出的安全隐患和存在的问题，必须及时制定对策进行整改，并随时向甲方报告安全生产情况。

8、积极配合甲方进行安全生产检查。乙方进入施工现场的工作人员，必须服从甲方的统一管理和监督，服从甲方安全生产的领导。

9、必须保证必要的安全生产措施费的投入。

10、乙方自备的机具、设备及施工器材必须性能良好，符合安全技术标准和防护要求；乙方在使用前必须会同甲方进行检查验收，合格后方可使用。

11、乙方对施工现场的安全防护装置和设施，无权擅自拆除、更改，若因工作需要，必须上报甲方同意，否则责任由乙方承担。

12、乙方接到违章罚款通知单后，要在二天内向主罚单位交纳罚金，逾期不交的，每迟一天加罚5%的滞纳金，并从工程结算款中扣交。

13、补充内容：

（1）乙方应保证所使用工程机械及运输车辆状况完好、手续齐全，操作与驾驶人员各种证照齐全有效。

（2）服从甲方管理人员指挥，土方开挖不得超越甲方指定界限和坡度、深度。

（3）乙方应保证渣土外运期间的交通安全，运输、弃土等相关安全责任均由乙方承担。

五、事故处理

由于乙方违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等情况而造成的职工伤、残、亡事故和设备损坏，一切由乙方负责处理，并负责伤亡人员及其家属的全部经济补偿。

乙方有权拒绝甲方的违章指挥。由于甲方违章指挥造成的损失，由甲方负全部责任。

六、处罚规定

乙方有下列情况之一，甲方有权给予100－5000元的罚款，或者令其停工整顿；情节特别恶劣的，甲方有权把乙方清退出施工现场。

1、事故隐患严重，直接危及人员生命安全的，而又不认真整改的。

2、隐患和违纪比较多，造成事故或影响甲方安全生产评比、达标和保持文明施工的。

3、接隐患通知单及安全生产通知后，没按要求在规定时间内整改完成的。

4、自带施工设备、工具、供电设备、防护用品未报甲方验收批准就使用的，或验收不合格而又不整改就使用的。

5、忽视安全生产，安全管理制度不健全，不按安全施工方案及安全操作规程组织作业的。施工人员违反安全纪律、违章指挥、违章作业，对于此类原因造成事故的，甲方有权对其进行加重处罚。

七、其他

1、本协议与国家和上级规定相抵触时，按国家和上级规定执行。

2、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本协议书甲、乙双方签字（盖章）后生效。

4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

签章：

签章：

篇5：场地平整(含土方外运)工程合同

发包人（全称）：海南儋州松涛龙得房地产开发有限公司

承包人（全称）：海南融社建筑工程有限公司 监理人（全称）：

发包人决定委托承包人承担儋州松涛花园5#、6#楼场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。

1、工程概况

工程名称：儋州松涛花园5#、6#楼旁场地平整（含土方外运）工程 工程地点：儋州市解放北路49号

2、工程承包范围及要求

2.1 本合同项目范围:5#、6#楼之间土方场地平整约3000㎡及土方外运至甲方指定地点约3200m3。

2.2 合同内容包含图纸及设计变更。

3、合同工期

3.1 2011年10 月 21 日开工，2011年 12月 20日竣工交付。

3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工；（2）政府行为，如征收、征用；

4、质量标准

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001执行，工程验收合格率100％。

5、承包方式及合同价款

5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）捌万玖仟陆佰 元整（￥:89600元）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作 1

需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。

6、付款方式 6.1 本工程无预付款

6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）；

6.3 质量保证： 5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。

7、设备和物资供应

本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担，发包人不承担任何责任，也不支付差价。

8、施工质量及技术要求

8.1承包人负责本工程的负责人为 xxx，在工程施工过程中，承包人不得擅自更换负责人，若因特殊情况更换负责人，必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要，监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。

8.2承包人应建立和健全质量保证体系，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度，确保工程质量。承包人应对工程的所有部位和施工工艺进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，提交发包人审查。

8.3承包人应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完工后，必须经过验收合格后方能进行下一工序的施工(特殊情况拍照存档)。隐蔽工程由承包人书面通知监理及发包人现场代表验收，并办理隐蔽工程验收手续。

8.4承包人在施工中发现工程质量问题及隐患必须及时向监理及发包人报告并设法消除，并作好书面记录。

8.5承包人必须服从监理及发包人现场代表的指挥，施工中应与其它相关专业、单位和工序工种之间的协调配合，不能以各种借口作为推迟工期的理由。

9、竣工验收

9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理和发包人现场代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理和发包人现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理和发包人现场代表限定的时间内修改后重新验收。

9.2经监理和发包人现场代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理和发包人现场代表不在验收记录上签字，视为监理和发包人现场代表已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

9.3工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向监理和发包人现场代表提供完整竣工资料及竣工验收报告一式三份,监理和发包人现场代表接到申请后1日内，确定验收时间并组织验收。承包人按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

9.4工程竣工验收报告经监理和发包人现场代表认可后1天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；

发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。如因承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起14天后，承包人仍未能按要求提交完整资料的，发包人有权按发包人所掌握的资料进行结算。

10、安全文明施工及协调

10.1承包人应对其工作人员进行安全生产和安全防范教育，建立完善的安全施工管理体系，保证安全文明施工（包括工作人员与非工作人员）。在施工中若出现任何安全事故，均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任和费用。10.2为保证工程按期完工，承包人应自行协调好与地方及相关单位的各种关系，发包人提供协

助，由此发生的所有费用已包含在合同总价中。

10.3承包人必须根据工程内容制定出具有可操作性的施工计划安排与安全文明施工的组织管理保障措施，并保证接受发包人及监理人的监督与考核。

10.4承包人必须优质、安全、文明施工，每天保证工完、料尽、场地清，如不能按要求做到，每出现一次罚款200元，由发包人对承包人进行监督考核。

10.5承包人的临建设施、机械设备、材料必须按发包人现场代表提供的施工总布置图布置，否则，由此引起转迁费用全部由承包人承担。

10.6除以上说明外，承包人还必须严格遵守发包人制订的规章制度，违者按相应制度中考核条款严格执行。

11、违约责任与保修

11.1由承包人责任造成工程质量不符合合同规定的，承包人应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，承包人应按每天1000元支付违约金。

11.2如承包人未能按合同规定的工期完工，每误工期一天（不足一天的按一天计算）按结算总造价的千分之二赔偿给发包人，工期延误赔偿金限额按结算总价的20％计算，违约金将从工程结算款中扣除。

11.3本工程质量保修期为壹年，自竣工验收合格签字之日起算。在办理竣工结算时承包人应向发包人提交质量保修证书，工程质量保修书中应写明保修范

围、保修期限和保修责任等。保修期内，如有质量缺陷，承包人应承担工程缺陷修复工作，否则每处按1000元支付违约金。

11.4承包人不得拖欠民工工资，并承担拖欠民工工资的一切后果。11.5承包人与外界一概帐务往来无发包人无关；

11.6其他违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

12、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：(1)工程报价单或预算书

(2)经双方确认进入合同的其他文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。以上文件与本合同有矛盾时，按本合同执行。

13、合同争议的解决

13.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，任何一方都可向项目工程所在地地法院提出诉讼。13.2在进行诉讼审理期间，除提交诉讼审理的部分外，合同的其它部分仍应继续执行。

14、合同生效及其它

14.1本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》及中国有关法律。14.2如需修改或补充合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.3发包人承担按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任。14.4承包人在工程施工过程中必须加强原始资料的收集整理工作，按国家有关规定进行原始签证，并根据档案法、国家有关规范及发包人有关文件要求进行归档整编和移交。

14.5承包人在施工期间不能影响当地交通，不能影响其他施工单位的施工，否则由此增加的一切费用由承包人自行承担。

14.6如因发包人原因需调整工期，承包人必须按照发包人要求的工期完成合同规定的施工工作，但费用不再调整。

14.7本工程不得分包。未经发包人同意，承包人擅自发包的，承包人应当向发包人承担违约金 元。同时，发包人有权单方解除合同，由此造成的全部损失由承包人独自承担，承包人无条件自动退场，发包人另行安排队伍施工，承包人不得以任何方式阻碍施工，已完成部分的工程款待本工程竣工验收后一并结算 14.8若因承包人原因中途无故停工，发包人有权终止合同，按已完成工程量的50％进行结算，并不予退还履约保证金。

14.9因承包人欠薪导致其雇员直接向发包人讨薪或游行、示威、闹事等有损发包人形象、利益和社会秩序的行为的，发包人有权从应付工程款和承包人所缴纳的履约保证金中直接扣除承包人所欠雇员工资并直接向雇员发放，同时承包人承担欠薪金额20%的违约金，同时，发包人有权拒绝支付承包人工程款，并有权单方面解除合同，由此造成的所有损失均由承包人承担。

14.10本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并分别加盖本单位公章后生效；所有工程款项全部结清后失效。

14.11本合同一式六份。发包人执3份，承包人执2份，监理1份。14.12本合同附件与合同等效。发包人：

（盖单位章）

法人代表 开户行：

电话： 邮编：

法人代表(负责人)开户行：

电话： 邮编： 承包人：

（盖单位章）

年 月 日