保函协议书

保函协议书（共6篇）

篇1：保函协议书

保函申请书

张家港市建益担保有限责任公司：

我单位因（农民工工资支付保证金）需要提供一份由贵公司出具的担保函，担保的基本条款是：

1、保函种类：工资保函；

2、保证份额：叁拾万整；

3、受益人名称： 在职农民工

4、受益人注册地：本市锦丰镇

5、担保有效期：2013年6月1日----2014年5月31日

6、受益人索偿条件：若申请人不能履行文件约定的义务，受益人有权在本协议书的有效期以书面形式向担保人提出索偿，并附相关证明。

作为申请人，我单位愿意承担贵单位因出具保函所产生的一切责任及后果。

申请人：

法定代表人：余军

2013年6月1日

第1页，共 6页

投标保函反担保协议

保函申请人:(以下简称被保证人)张家港市合兴建筑安装工程有限公司

担保人：张家港市建益担保有限责任公司（以下简称保证人）

被保证人：张家港市合兴建筑安装工程有限公司参与苏州市建筑业企业农民工工资交付保证金一事，因此被保证人向我司申请开立工资保

函，根据有关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本协议，共同遵

守。

一、担保人接受被担保人的申请，开出以在职农民工为受益人的编

号为。

投标保函，保函的内容如下：

1、本保证担保的范围为人民币叁拾万元整。

2、本保证担保的方式为连带责任保证。

3、本保证担保的期限为2013年6月1日起至2014年5月31日。

4、在上述保证期限内，如保函申请人违反上述投标中约定的任何

条款，担保人将收到受益人符合保函所列条件的索偿通知后七个工作日

内，凭本保函向受益人支付保函保证范围内索偿的金额（担保人对受益

人书面索偿通知内容是否与实际情况相符不作审查）。

二、保函申请人承诺

1、向担保人提供真实财务报表及所有开户银行名称、帐号存款余

额等资料。

2、按保函担保的基础合同约定履行应尽义务。

三、当保函受益人按保函约定向担保人索偿时，在担保人审查有关

单据，确认符合保函所列索偿条件后，无须事先征得保函申请人同意即

可对受益人付款，担保人对受益人书面索偿通知内容是否与实际情况相

符不作审查。

四、担保人履行保函约定义务发生对外付款后，保函申请人应在收

到担保人通知后即时付清相应款项，如保函申请人未能即时清偿时，担

保人可以对垫付金额按日利率万分之 捌（大写）计收利息。

五、担保人只处理单据或证明，对其所涉及的基础合同产生的纠纷

不负任何责任。

六、担保人履行保函约定义务后，即有权向保函申请人进行追偿。

七、本协议生效后，双方均应履行本协议约定的义务，任何一方不

履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

八、本协议自各方签章之日起生效。

保函申请人（被保证人）签章：保证人签章：

法定代表人：余军法定代表人

或授权代理人：或授权代理人：

2013年6月1日2013年6月1日

开 立 保 函 协 议

建益第号

申请人（全称）：张家港市合兴建筑安装工程有限公司

担保人（全称）：张家港市建益担保有限责任公司

鉴于申请人向担保人提出开立保函申请书，担保人同意出具保函。

为此，根据有关法律的规定，经协商签订本协议，共同遵守。

第一条 担保人接受申请人向受益人出具保函，保函内容如下：

保函种类（包括项目名称）：农民工工资交付保证金

保函金额（大写）：叁拾万元整

保函受益人名称：在职农民工 保函受益人注册地址：张家港市锦

丰镇

保函索偿条件：若申请人不能履行文件约定的义务，受益人有权在本协议书的有效期以书面形式向担保人提出索偿，并附相关证明。作为

申请人，我单位愿意承担贵单位因出具保函所产生的一切责任及后果。

保函有效期：2013年6月1日至2014年5月31日

第二条 申请人应于本协议生效前按保函金额的/％即/元人民币存

入担保人指定的帐户，并在保函有效期内不得动用。担保人履行担保责

任后，有权直接扣划保证金以清偿垫付款项。

保函金额的 /％即 / 万元人民币，申请人提供反担保，反担保

方式为/，反担保合同另行签订。

第三条 申请人承诺

1、向担保人提供真实的财务报表及所有开户银行名称、帐号、存

款余额等资料。

2、按保函依据的基础合同约定履行应尽义务。

3、变更法定代表人、住所和经营场所以及在合同期内减少注册资

本时，将事先书面通知担保人。

申请人违反本条任何一款内容，属提供非百分之百保证金的，担保

人有权要求申请人增加或补足保证金，或有权采取其他保全措施。

第四条 当受益人按保函约定向担保人索偿时，在担保人审查有关

单据，确认符合索偿条件后，无须事先征得申请人同意即可对外付款，同时借记申请人帐户。

第五条 提供非百分之百保证金的，担保人履行保函约定义务后，对垫付款项，申请人应即时清偿。申请人未能即时清偿的，从垫付之日

起，担保人对垫付金额按日利率万分之捌（大写）计收利息。

第六条 担保人只处理单据或证明，对其所涉及的基础合同产生的纠纷不负任何责任。担保人在处理单据或证明时，对其真伪及邮寄过程

中的延误、遗失不负任何责任。

第七条 担保人自保函生效日起至保函失效日止，按季向申请人收

取保函费，费率为‰。保函在三个月内的，一次性收取保函费元。

第八条 除非满足以下先决条件，否则担保人拒绝开立保函：

1、申请人按协议第二条第一款的约定提供保证金。

2、若本协议项下的反担保方式为抵押担保或质押担保，申请人已

根据担保人要求办妥登记得或保险等法律手续，且该反担保、保险持续

有效。

第九条 担保人开立保函后，受益人与申请人如需修改开立保函的基础合同内容，须经担保人的书面同意，否则担保人有权要求不再承担担保责任。

第十条 保函未经担保人同意不得转让，除非保函中有允许转让的条款。

第十一条 签订本协议依据的《开立保函申请书》，依据本协议开立的保函（副本）为本协议的组成部分。

第十二条 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

第十三条 本协议有效期内，申请人、担保人不得擅自变更或解除本协议。

第十四条 本协议履行中发生争议，应由双方协商解决；协商不成需要诉讼的，由担保人住所地人民法院管辖。

第十五条 本协议一式二份，申请人、担保人各执 一 份，具有相同的法律效力。

申请人（盖章）担保人（盖章）

法定代表人：余军负责人或

或授权代理人：授权代理人：

签约日期： 2013年6月1日

篇2：保函协议书

（适用于所有银行分离式保函）

编号:号

甲方（保函申请人）：住所：法 定 代 表人：邮政编码：电话：传真：

乙方：

住所：

法 定 代 表人：

邮政编码:传真：电话：

甲方因项目（□ 招标编号/□ 主合同编号：）的需要，申请乙方为其向(银行)（下称“保证银行”）申请保函（保函种类），并为该保函提供反担保。乙方经审查，同意接受甲方申请，双方根据国家法律法规和规章的规定，经协商一致，达成如下协议：

第一条 甲乙双方约定由保证银行出具为受益人、币种为、担保金额（大写）为的分离式保函（下称银行保函）。乙方应甲方请求，同意为上述保函提供反担保。

银行保函的具体内容以银行实际出具的为准。甲方不得以实际出具的保函与上述约定不一致而拒绝或迟延履行本合同项下的义务。

第二条 乙方提供反担保的方式及内容具体由乙方与保证银行间的约定为准。甲方知晓并接受乙方与保证银行之间的反担保约定，乙方按该约定向银行承担反担保责任后向甲方追偿时，甲方不得以其不知乙方与银行间约定为由而提出异议及抗辩。

第三条 甲方按下列方式向乙方支付相关费用：

1、双方确认担保费为人民币大写，银行保函押金人民币大写，担保费和银行保函押金两项金额合计人民币大写。

2、本合同签订后2日内，甲方须一次性以下列任何一种方式（以涂黑为准）向乙方支付上述费用，否则，乙方有权拒绝出具保函。

□ 现金

□ 支票

□转账至下列账户

户名：开户行：账号：

3、担保期间届满之日起十五个工作日内，甲方应将保函原件收回并退还乙方，或取得保函受益人出具的保函项下保证责任已解除的书面证明交给乙方。否则，乙方有权以每逾期一日以保函担保金额的千分之二(但不得低于叁仟元每天)计收逾期费，该逾期费可以从本合同约定的押金或质押金中扣除，不足部分由甲方补足。

乙方自收到保函原件或相关证明之日起十五个工作日内，退还甲方的保函押金。

第四条 甲方应按照乙方的要求向乙方提供以下第种方式的反担保：

（一）货币质押反担保:

1、甲方应于向乙方缴存币种为人民币、金额为

（大写）的保证金，作为反担保质押金。

2、上述质押金的支付方式为：

□ 现金

□转账至下列账户

户名：开户行：账号：

3、反担保期间，甲方不得支用或申请支用该质押金，乙方有权拒绝从该质押金中支付与反担保无关的款项，本合同另有约定的除外。乙方在承担反担保保证责任后有权以该质押金优先受偿。反担保期间保证金产生的孳息归乙方所有。

4、乙方收到甲方退回的银行保函原件后十五个工作日内退还质押金。甲方逾期未退银行保函，乙方有权按本合同约定从该笔款项中扣除逾期费。

（二）第三人保证反担保，具体由双方另外签订《反担保书》。

（三）其他形式反担保，具体由双方另外签订反担保合同。

第五条 除乙方全部或部分放弃外，同时具备了下列条件后，乙方为甲方提供反担保：

1、本协议书正式生效；

2、甲方按照本协议的约定履行了支付义务；

3、符合乙方要求的反担保合同或其它反担保方式已生效；

4、属需要报批的对外保证的，该项保证已按照有关规定报经国家外汇管理部门批准。

第六条 甲方对乙方做出如下承诺：

（一）向乙方提供真实的财务报表及有关信息等资料，接受乙方对有关项目资金使用情况和有关生产经营、财务活动的监督。

（二）甲方确认，签订本合同时已经全部知晓乙方向受益人承担保证责任的详细内容，对乙方按保函约定承担保证责任后的追偿放弃全部的异议和抗辩。

（三）反担保期间，甲方如要为他人债务提供担保，可能影响其对乙方偿债能力的，应当提前书面通知乙方并征得乙方书面同意。

（四）未经乙方书面同意，甲方不得低价或无偿转让财产、减免第三方债务、为第三方提供连带责任担保、不及时行使或放弃行使债权或其他权利。

（五）反担保期间，甲方发生名称、法定代表人（负责人）、住址、经营范围、注册资金变更等事项，应当及时通知乙方。

（六）反担保期间，甲方如发生承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、合资、申请停业整顿、申请解散、申请破产等情形，应当提前30日通知乙方，征得乙方同意，并按乙方要求提供相应的担保或采取其他补救措施。

（七）反担保期间，甲方如发生被有关机关责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚或发生较大诉讼、仲裁等足以影响担保项下债务清偿的情形，应当在事件发生后十日内通知乙方。

甲方违反以上任何一项承诺，乙方均可采取下列一项或几项措施：

（一）要求甲方全额支付乙方垫付的款项、逾期利息、复利以及其他费用；

（二）行使反担保权利；

（三）要求甲方追加保证金或其他担保；

（四）要求甲方赔偿损失；

（五）法律许可的其他救济措施。

对于乙方采取上述措施，甲方须给予积极配合，否则应当赔偿因其怠于配合而给乙方造成的损失，同时另向乙方承担银行保函担保金额5%的违约金。

第七条 关于乙方的追偿权

1、乙方追偿权范围包括但不限于乙方因承担反担保责任而代偿的本金、利息、违约金、赔偿金、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。

2、乙方反担保责任的承担以其与银行间的约定为准，不受甲方与银行保函受益人之间基础合同纠纷的影响。

3、一旦乙方需要承担反担保保证责任，乙方向甲方索偿之日起日内，甲方应向乙方全额偿还乙方的代偿费用。

甲方对于乙方按乙方与银行间反担保约定而承担的支付行为放弃任何异议和抗辩，并无条件补偿乙方因履行反担保责任而支付的全部费用。如甲方不积极诚信履行偿还义务，乙方有权在全国的任意媒体上对甲方及其主要负责人违反合同、违背诚信的行为予以公示，甲方无条件接受该公示。

4、只要乙方发生反担保项下对外赔付，即使存在银行保函受益人欺诈、基础交易项下的合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除等任何情形，甲方均有义务向乙方全额赔偿。

5、因法律规定（包括国内外法律）、法院判决、仲裁机构裁决导致乙方在保函有效期届满后对外赔付的，甲方仍有义务向乙方全额赔偿。

6、因支付利息、税收、汇率变动、法律规定（包括国内外法律）、法院判决、仲裁机构裁决等原因导致乙方在保函项下对外赔付金额超过保函约定的保证责任限额的，对于超出部分，甲方也应向乙方赔偿并补缴相关担保费用。

7、乙方为甲方代偿后，甲方同意按中国人民银行同期利率的4倍支付乙方代偿本金利息，计息期间自乙方代偿日后第五个工作日起至甲方全额偿还乙方代偿本金之日止。

第八条 如果甲方与银行间或与银行保函受益人之间的合同发生变更，甲方应在上述合同变更后三个工作日内书面通知乙方，并在通知书中列明变更的内容或将变更后的合同提交乙方。乙方如果认为变更后的合同加重或可能加重乙方的反担保风险，可以要求甲方提供或增加乙方认可的反担保（反担保的具体形式由双方另行商定），也可以按担保金额百分之二十的标准增加手续费。增加的手续费乙方有权从甲方提交的质押金中扣除，或由甲方另行交纳。

第九条 乙方因与银行间关于反担保的约定而对银行放弃相关的抗辩权和异议权，对此，甲方理解并接受。在乙方向甲方追偿时，甲方须相应地放弃其对乙方抗辩权和异议权，即甲方向乙方放弃与乙方向银行放弃同等范围内的抗辩和异议。

第十条其它约定事项

1、如无例外约定,乙方退还甲方的质押金押金等均退回甲方指定的下列账户：

户名：开户行：账号：

2、乙方授权其下属分公司开具收取相关费用的票据。

3、乙方按照本协议约定承担反担保保证责任（包括但不限于保函存在以下任一情形时乙方按其与银行间反担保约定而承担的反担保保证责任），或乙方履行反担保项下的其他赔付责任(包括但不限于因保函无效而承担的赔偿责任等)，无论乙方支付的赔付款项是否超出本协议及保函约定的担保金额(或保函金额),也无论乙方实际履行义务的时间是否超出保函约定的有效期、担保期间，乙方在反担保项下的赔付款项及乙方因履行赔付义务而发生的全部费用仍然构成本协议项下甲方对乙方的债务。

上述情形包括但不限于：

（1）保函未直接明确所担保的最高金额；

（2）保函金额存在两种不同约定；

（3）保函未明确具体的有效期或保证期间到期日，或约定的保证期间届满日早于或等于主债务履行期限届满日，或虽明确具体到期日但没有直接明确有效期届满时的法律后果；

（4）保函接受主合同的变更，但未直接明确变更内容不得加重乙方担保责任；

（5）保函约定乙方不仅作为保证人，同时作为第一责任人；

（6）保函约定为见索即付保函、无条件索赔/赔付保函或独立性保函；

（7）保函的表述不规范、不明确或中英文表述内容不一致；

（8）。

如银行拒绝赔付或延迟赔付，导致乙方产生或可能产生的对外赔付及赔偿责任以及相关费用（包括诉讼或仲裁费用等）无论是否超出本协议及保函约定的担保金额仍然构成甲方对乙方的债务。

4、第十一条本协议第一条项下的银行保函、第二条项下银行与乙方之间的协议均为本协议的组成部分。

第十二条甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同做了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部理解并同意接受。

第十三条本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

第十四条本合同规定的任何一方向另一方发出的所有通知，均应以书面方式发出，一旦发往本合同文首双方填写的地址，无论收件人是否实际收到，即视为收到。

第十五条本合同一式份，甲方执份，乙方执贰份,具有同等法律效力。本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后生效。本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人：法定代表人：

或授权代理人（签字）：

日期：年月日

篇3：工程保函担保的考察重点分析

一、银行保函的主要内容

目前国内工程保函的品种主要有承包商投标保函、承包商履约保函、承包商预付款保函、承包商维修保函、业主支付保函等。笔者所在的山西省中小企业信用担保有限公司 (以下简称省担保公司) 为经业主认可的具有担保资质的担保人, 其向业主提供的工程项目投标保函、中标履约保函为申请人参加投标资格预审和中标后签订施工、供货合同时需提交的必备文件。按建设工程的不同阶段, 目前双方拟在本项目中开展的保函品种及法律责任如下:

(一) 投标保函

1. 保函金额。

(1) 土建施工类:一般为80万元; (2) 设备供货及安装类:一般为合同价额的5%～10%。

2. 担保责任。

连带责任担保, 当发生下列情形下见索即付: (1) 投标人在投标截止日以前投递的标书, 有效期内撤回; (2) 投标人中标后, 在收到中标通知后的规定时间内拒绝签订合同。

若发生上述情形, 业主有权向担保公司索取担保金额内的款项作为损害赔偿。

3. 免责情形。招投标双方串通投标。

4. 投标保函的有效期限。

一般是从保函出具之日起到确定中标人止。时间通常为3个月至6个月若由于评标时间过长, 而使保函到期, 业主要通知投标人延长保函有效期。

5. 担保责任的终结。

保函有效期满或担保义务履行完毕或投标人未中标, 保函即自行失效。投标保函在议标结束之后应退还给投标人, 一般有两种情况: (1) 未中标的投标者可向业主索回投标保函, 以便向担保公司办理注销。 (2) 中标的承包商在签订合同时, 向业主提交履约保函, 业主即可退回投标保函。保函不能退回时, 业主应出具解除担保责任函。

6. 申请人准入标准。

(1) 土建施工类:一级资质。 (2) 设备供货及安装类:具有600MW机组供应和安装的履约记录。

(二) 履约保函

1. 保函金额。一般为合同总额的10%。

2. 连带责任担保。

当发生下列情形下见索即付: (1) 投标人中标后, 施工过程中承包人出现中途毁约, 或任意中断工程, 或不按规定施工等未按照合同规定履行其义务的情形; (2) 由于承包人的原因导致工期延误; (3) 承包人破产, 倒闭。

3. 免责情形。

由于业主的下列原因: (1) 违规建设; (2) 审批手续延误; (3) 业主修改设计方案不当; (4) 场地交付迟延; (5) 其他导致工期延误的情形。

4. 履约保函的有效期限。

从提交履约保函起, 到项目竣工并验收合格止, 即业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

如果工程拖期, 不论何种原因, 承包商都应与业主协商, 并通知担保公司延长保函有效期。

5. 担保责任的终结。

保函有效期满或业主颁发工程验收证明, 保函即自行失效。

(三) 预付款保函

1. 保函金额。一般为预付款额的100%。

2. 连带责任担保。当发生下列情形下见索即付:承包人因挪用预付款而导致工程延误。

3. 预付款保函的有效期限。

从提交预付款保函起, 到预付款保函到期之日止最长期限不超过项目合同期的2/3。

4. 担保责任的终结。

根据业主和承包人 (供货人) 的主合同确定。

以上保证品种可以分别运用, 也可以多个品种捆绑运用。

二、投标人对担保公司的要求

投标人对担保单位的要求只能由中国商业银行或股份制银行。而银行通常要求申请人100%出具金额保证金, 这对于建筑工程企业来说资金压力很大, 这就为担保机构介入工程保函业务提供了契机。山西省中小企业信用担保有限公司正是看到了工程保函业务的发展趋势, 早在2007年就开创了工程保函业务, 并在这几年不断钻研和探索, 与多家银行和担保公司合作开展了保函业务并取得了一定成绩。

三、工程保函项目中考察重点

担保公司在工程保函项目中重点对工程项目情况、申请企业过往履约情况、影响项目因素、申请企业项目管理能力等方面, 进行调查、评估。下面结合实例进行分析。

1.基础资料、基本情况。首先审核申请企业的基本证照, 看其是否真实, 是否年检, 有无对外担保, 有无不良记录, 诉讼记录等。其中重点审核其资质。省担保公司对资质的要求是: (1) 总包企业具备二级以上 (含二级) 专业承包资质及相应的工程专业资质。 (2) 分包企业具备二级以上 (含二级) 专业资质。 (3) 企业分支机构总包工程的, 其总公司必须具备承包工程一级资质, 二级以上 (含二级) 相应专业资质, 分支机构具备二级以上 (含二级) 承包资质, 二级以上 (含二级) 相应工程资质。 (4) 对于三级以下 (含三级) 相应资质企业暂不受理。例如:省公司在为申请人LZJZ公司临汾至吉县高速公路房建工程项目出具受益人为山西省临吉高速公路建设管理处履约保函担保时, 由于申请企业在异地, 无法核实, 审核重点放在调查其资质。经审核其资质为房建总承包特级, 符合省担保公司资质要求。

2.申请企业过往履约情况。通过对企业近年承揽工程项目进行分析, 企业在过往经营过程中有无不良履约记录。以LJ公司为例, 省担保公司在为申请人LJ公司山西体育中心自行车馆工程出具受益人为山西省政府履约保函担保。该公司在山西省建筑行业较知名, 曾完成同类工程有太原卫星发射中心体训馆 (63710部队) 工程、成成中学体育馆工程、太原师范体育馆工程等。可以判断为有能力完成该项工程。

3.影响工程项目的因素。如受益人的分析。省担保公司大多数的工程保函担保受益人为政府部门。目前省担保公司对大专院校、医疗机构或信誉良好的民营企业为受益人的项目已在尝试。

企业技术力量、人员配备分析。以LJ公司为例。该公司共有大型施工机械1000多台, 其中搅拌机等土石方机械120余台, 推土机等土石方机械90余台, 全自动钢筋调直机等金属结构机械280余台, 另有实验仪器180余台, 周转机械设备:扣件45万余套, 钢架杆5800余吨, 碗扣架300余吨。

4.反担保设置。根据省担保公司的规定: (1) 投标保函, 原则上不设置反担保措施。 (2) 履约保函和预付款保函, 根据申请企业资质情况设置相应的反担保措施:申请企业为一级相应资质原则上不设置反担保措施。申请企业为二级相应资质, 须提供主要人员个人保证反担保以及其他相应措施。

出于防范风险考虑, 对于一级资质的企业也要求其担保主要人员的个人保证反担保以及其他相应措施。仍以LJ公司上述项目为例:该公司法定代表人、总会计师、该项目的负责人提供个人保证反担保, 并留存了该公司一份土地证及房产证原件。并将此反担保措施作为该公司以后申请保函担保共用的反担保措施, 在防范风险的前提下, 给申请企业一定的空间。

5.与同业担保公司合作。因省担保公司为财政厅下属公司, 其担保范围要求是山西省范围内。但在工程保函担保项目过程中, 经常有外省企业在山西省承揽工程, 需要提供银行保函担保。于是省担保公司同深圳GXT公司达成协议, 由深圳GXT公司为外省申请企业提供100%担保, 省担保公司负责监管工程项目。以四川JC公司为例。该公司向省担保公司提出申请忻州至阜平高速公路忻州至长城岭段交通安全设施工程项目, 向受益人山西忻阜高速公路建设管理处出具履约保函担保。省担保公司通过深圳GXT公司为企业提供了保函担保, 既开拓了业务, 又达到了双赢。

四、国内外发展情况

1.国外发展情况。工程保函能够有效地规避工程合同履行的信用风险, 是国际的通行做法。美国的公共工程合同保证制度已实践了100多年, 1894年, 美国国会通过了《赫德法案》, 要求所有的公共工程必须得到保证。1935年, 美国国会通过《米勒法》, 这是一部强制性法律, 要求所有承包联邦政府工程的总承包商, 必须向业主提供履约保证和付款保证。

美国对保证有严格的法律规定, 从事保证业务的机构, 必须经美国财政部评估、批准, 美国法律禁止银行从事保证业务。

2.国内发展情况。近几年来, 随着我国法律政策的完善, 我国建筑市场上诸如垫资、拖欠工程款等行为较以前有较大改善。我们在加强行政干预和法制管理的同时, 也运用了经济手段来管理和完善建筑市场。工程保函作为一种关系各方利益的经济手段, 有利于规范承包商的行为, 敦促承包人严格按质、按量、按时履行合同义务, 在一定程度上降低了违约机率和违约损失, 规范了建筑市场。

1999年以来, 国家出台一系列法律、法规, 如《招投标法》、《建设工程质量管理条例》等, 对工程合同保证制度进行了不同程度的规定, 2004年8月, 建设部颁发《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定 (试行) 》, 要求房地产开发项目中必须有相应的履约、支付保证。首先在大连、青岛、深圳、厦门等六个试点城市运行, 建筑市场逐步认可专业担保机构履约保函的优点, 通过工程保函放大了自身信用, 提高了交易效率, 规范了交易行为。2006年12月在全国各省会城市建设领域及其他重大工程建设项目中如三峡工程、机场建设、电厂建设工程中全面强制推行工程保证, 随着国家对大型工程特别是公共工程市场将进一步规范, 为业主与担保人进一步合作提供了广阔空间。

五、工程保函的意义

由于建设工程的特点是履约周期长、涉及合同金额巨大、风险因素复杂, 承包商提供履约保证就具有明显的意义:

1.分散业主风险, 保障工程建设顺利进行。保证的功能主要是:信用管理+过程控制+损失赔偿+工程完成。业主的风险主要是承包人不能按质按量完成工程, 如果出现承包人违约, 即使得到全额赔偿, 对业主来说也造成了损失。保证人的介入是加强了对工程过程的控制。

2.强化建设合同管理, 提高交易效率。保证人严格验证承包商履约能力, 全程监督合同执行, 调查索赔请求, 并在合同执行过程中向承包商提供融资、公关、理赔等技术支持。保证人的介入, 分担了业主对建设合同管理的部分任务。

摘要：文章对工程保函担保的考察重点进了分析, 指出工程保函能够有效地规避工程合同履行的信用风险, 有利于规范承包商的行为, 降低违约机率和违约损失, 规范了建筑市场。

关键词：建筑市场,工程保函,担保,考察

参考文献

[1].杨松, 沈杰.工程担保中主要保函的比较分析.市场周刊.财经论坛, 2003 (7)

篇4：首付+保函:艺术市场推出新模式

中国艺术市场成型已历经数年，但迄今为止仍有三大壁垒制约着行业发展：赝品顽症破坏行业声誉；定价混乱扰乱市场秩序；买入易而卖出难。市场各方都在探询着新的参与模式。2012年5月10日，全美联艺术中心在京开始试营业，推出全国首创的艺术品投资“首付+保函”模式：客户首付10%即可预订名家艺术作品，这意味着买家首付1万元，即可预订10万元作品。

据全美联负责人介绍，在全美联投资艺术品，客户可先确认希望预订的名家作品，之后全美联会与艺术家沟通，得到艺术家确认后，再与客户签订艺术品订购协议。客户可以选择此时再向全美联支付10%的首付款。艺术家的确认书包括：约定题材和交付时间。为保障客户资金安全，首付款将存入共同监管银行账户。在艺术作品交付的时候，客户可以选择委托全美联代售，余款90%无需支付。如买家中途要求退订，可全额退还首付款。若买家希望收藏作品，则需支付余款。客户在购买艺术品后，还可以委托其进行拍卖。全美联在交付艺术品的同时提供艺术品防伪证书和银行保函。

业内人士表示，虽然中国艺术品市场近年来发展迅猛，但还只是“少数人的游戏”。投资金额高、艺术品赝品横行、缺乏资本退出机制、价格缺乏透明性是大众进入艺术品市场的主要障碍。全美联的艺术品预订模式大大降低了艺术品的投资门槛。

篇5：保函的协议书

鉴于, 乙方愿意承担完全的企业责任和法律责任，并在此确认其己准备妥当，有意愿及有能力提供“GROUP”关联基金指定的金融机构（以下称：资金方）为甲方提供借款资金。

因此, 为了支持企业建设，促进中国经济发展，乙方愿意协助甲方为项目引进资金。顾及甲乙双方共同之利益及需要，双方就上述事宜，均在此确认愿意承担完全的企业责任和法律责任，无条件同意遵守以下约定之条款：

协议双方资料,

甲方：

乙方：

贷款金额：20亿（人民币）

首批资金：10亿（人民币）

资金到位：首批资金在核实保函当天可以到位，余额在首批到款后5个银行工作日内到齐 年利息率：按照银行同期贷款利率上浮20%（首笔资金除外）

利息支付：首笔贷款的第一年利息在资金到位甲方指定账户后即时支付，第一年利息支付后资金方可使用，首笔贷款的第二年起及第二笔贷款资金起的利息在使用年度末支付利息

贴息费用：首单10亿元每年利息为12.5%（无贴息）后10亿一次性贴息8%

贴息支付：在资金到甲方指定账户后即时支付到资金方指定的受益人（个人或公司）账户，批结批清。

使用期限：5年

担保条件：银行开出的《还本付息借款保函》受益人为资金方指定的放款单位或个人，《还本付息借款保函》必须是到期无条件兑付（还本付息），并放弃一切法律诉讼。

担保银行：

保函格式：银行的《还本付息借款保函》按甲方指定银行标准版本保函为准。

佣金费用：按贷款额的6%(指完税后)根据分流表支付，并由甲方为乙方提供完税证明，如未提供则一切责任由甲方承担，包括但不限于经济及法律责任。

佣金支付：甲方应在贷款资金到位后即时支付

佣金分流：按编号：《不可撤销的支付承诺》及《分流表》执行

保 证 金：人民币50万

2.1 甲方提供企业相关证照（营业执照、税务登记证（国税/地税）、机构代码卡、开户许可证、贷款卡、法人身份证、公司章程、贷款股东决议书）扫描件并盖公章。

2.2 甲乙双方签署协议编号：《银行保函协调贷款协议》。

2.3 乙方通知资金方安排资金整合。

2.4 资金方确认资金安排妥当后，通知乙方。

2.5 乙方通知甲方缴纳保证金。可派员先行到达协调。

2.6 乙方确认收到保证金后3个工作日内向甲方发出正式商务通知函，通知函内将明确持合法委派书前往核行的.派员人数、职务、入行时间等具体细节。

2.7 核实银行保函时：

2.7.1 甲方指定的银行行长承诺当天能为甲方项目开具银行《还本付息借款保函》之事属实。

2.7.2甲方指定的银行行长承诺如资金方将款汇到该行，而该行未能在规定时间内开出

《还本付息借款保函》则同意赔偿资金方到位资金额一年的贷款利息（12.5%）。

2.8 在2.7条款上核实成功后，资金方与甲方签署借款合同（借款合同为银行标准借款合同）。

2.9 当条款2.7及2.8得到确认后第一批资金按开具保函银行的要求可以当天内到位。

2.10 首笔资金到达甲方指定银行后，银行按规定开出等额的银行《还本付息借款保函》并交给资金方，资金方即时将首笔资金划入甲方指定银行账户后，资金方才能取走《还本付息借款保函》，同时甲方支付利息、一次性贴息及佣金并按承诺函编号：《不可撤销的支付承诺》及《分流表》支付佣金。

2.11 在首批资金完成后，余额在5个工作日内到齐，贷款资金到位银行时，银行按规定开出等额的银行《还本付息借款保函》给资金方，资金方即时将该资金划入甲方指定银行账户后，同时甲方支付一次性贴息及佣金并按承诺函编号：《不可撤销的支付承诺》及《分流表》付清佣金，本协议结束。

附录一：《甲方的银行坐标明细》。

附录二： WFC/RH/UBS/IMFPA-《不可撤销的支付承诺》及《分流表》。

4.1 甲方必须确保其提供的企业相关证照是真实、合法、有效的。

4.2 甲方必须确保其指定银行所提供的《还本付息借款保函》是真实、合法、有效的，将来因银行《还本付息借款保函》所引起的一切经济和法律责任均由甲方承担。

4.3 甲方必须确保每批资金到位后，甲方指定的银行能够按每批资金到款额开出相应银行《还本付息借款保函》给资金方。

4.4 甲方必须确保每批资金到位后，甲方保证按承诺函编号：《不可撤销佣金的支付承诺》及《分流表》付清佣金费用，否则，除补足应付费用外，另每天按1%赔偿乙方损失。

4.5 本协议签署后，被视为甲乙双方都确认本协议的各项条款，并同意按条款规定严格执行。

5.1 任何一方，包括甲方及其授权委任人员，乙方及其授权委任人员和所有代表，顾问及居间人参与本协议人员，应同意完全保密，不应披露本协议内容予任何人士，除有需要了解基础的人。都应严格遵守国际商会巴黎，（ICC500/600）最新版的有关非规避、非公开的规则。保密有效期为5年。

5.2 甲方及其授权委任人、参与人员、所有代表、居间人，应承诺并同意任何情况下都不会跨越乙方直接或间接联系资金方，有效期为5年。

6.1 甲乙双方代表协商的内容必须以书面形式向对方发布。

6.2 甲方以现金方式缴纳保证金给乙方，乙方确认收到甲方的保证金后，乙方应开出保证金的收款收据给予甲方。

6.3 当本协议完成后，甲方将乙方的保证金款项从佣金费用中扣除。

6.4 本协议操作过程中乙方及资金方的差旅费由乙方及资金方自行负责，谢绝一切接待。

7.1 当乙方以书面方式向甲方发出缴纳保证金通知书后，3个工作日内甲方未能按规定缴纳保证金的，视为甲方违约，甲方应无条件赔偿50万元人民币给乙方，本协议自动失效。

7.2 当乙方收到甲方保证金后的3个工作日内，没有收到资金方的正式商务通知函，视为乙方违约，乙方应无条件即时原路退还甲方所缴纳的保证金，并额外赔偿20万元人民币给甲方，本协议自动失效。

7.3 当条款2.7、2.10、2.11未能完成本协议规定的，即时视为甲方违约，保证金不予退回并自动转为违约罚金给资金方。另外甲方应立即无条件额外赔偿50万元人民币给乙方。本协议自动失效。

7.4 资金方与甲方签署借款合同后，当条款2.9在条款2.8得到确认后，首批资金未能即时到位的，视为乙方违约，乙方应无条件即时原路退还甲方所缴纳的保证金，并额外赔偿20万元人民币给甲方，本协议自动失效。

8.1 无论是甲方提供贷款所需要的文件、甲方无法偿还资金跟利息或项目投资等所引起的一切法律诉讼，均与乙方无关。

8.2 当资金方与甲方签署贷款合同后，所引起的法律诉讼，与本协议条款不一致的理由，均与乙方无关。

9.1 如果任何一方因不可抗力事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、其发生和后果不可预防和不可避免的其他意外事件的直接影响，而不能履行或延迟履行本协议，受影响的一方应立即通知另一方，并在此后15日内提供有关不可抗力事件的证明材料。双方通过协商决定变更协议以反映不可抗力事件对履行本合同的影响，或者终止本协议。

10.1 本协议的订立、效力、解释、执行及协议争议的解决，均受中华人民共和国法律管辖。

10.2 凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，应通过双方友好协商解决。若协商不成，任何一方有权申请仲裁委员会深圳分会按照该委员会现行仲裁规定进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是终局的，买卖双方均应受其拘束。在仲裁进行过程中，除争议事项外，双方应继续不停地履行本协议。

附录及本协议的补充协议是本协议不可分割的组成部分，补充协议与本协议有不一致的以补充协议为准。

篇6：出具担保函协议书

编号：

甲方（申请人）： 身份证号码： 住址： 联系电话： 乙方：

法定代表人： 地址： 联系电话： 鉴于：

甲方与纠纷一案[案号为：，下称该案件]，甲方已向（下称）申请财产保全，拟申请乙方向出具担保金额为人民币（小写：¥

元）的财产保全[财产保全/先予执行]担保函（下称“保函”）；为此，甲、乙双方于2015年月日在深圳市宝安区签订本协议，以资共同信守。

一、定义

在本协议中，除非根据上下文另作解释，下列术语应具有如下含义： 1.1“法律”，指中华人民共和国的宪法、法律、行政法规、法规性文件、地方性法规、行政规章、地方政府规章（包括有权解释机关对上述各项所作的解释和说明）、条约义务和《中华人民共和国最高人民法院公布的司法解释和判例》。1.2“财产保全”，是指人民法院在受理民事经济纠纷案件前或者诉讼过程中，根据利害关系人、当事人的申请或者依职权作出裁定，限制对有关财产进行处分、转移的一种强制措施，包括诉讼保全和诉前保全二种。1.3“先予执行”，指当事人在案件受理后终审判决作出前，为解决当事人生活或生产经营的急需，依法裁定被申请人预先履行一定数额的金钱或者财物等的措施。1.4 “年”、“季度”、“月”、“日”，均指公历下的该年、该、该季度、该月和该日。

二、在乙方开立保函之前，甲方应向乙方提供经其签署确认的下列文件复印件（需由乙方核对原件）：

2.1甲方（为法人或其他组织）的企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程； 2.2甲方（为自然人）的身份证等身份证明；

2.3诉讼材料，包括但不限于：起诉材料（含起诉状、立案通知书、立案缴费收据、传票，先予执行除外）、该案的证据材料、法律依据的材料、财产保全或先予执行标的物的明细清单、财产保全或先予执行标的物的权属证明材料； 2.4乙方要求甲方提供的其他资料。

三、担保费用

3.1甲方应于乙方出具保函前，向乙方共支付担保费人民币元整（小写：¥

元）3.2甲方应于乙方出具保函前向乙方支付保证金人民币零元整（小写：¥0

元）作为保函项下的专项支付资金，如因保全错误导致乙方损失的，乙方有权以该保证金优先受偿。如该案件胜诉，乙方在甲方出具有关该案件生效法律文书后5个工作日内无息退还保证金，如该案件甲方的诉讼请求未获得法院全部支持的，则该保证金于被申请人主张保全错误的诉讼时效消灭后5个工作日内无息退还；如被申请人在诉讼时效内就保全错误起诉的，则根据案件的处理结果确定，如给乙方造成损失超过保证金的，甲方无权要求退还保证金并应补偿乙方剩余部分的损失。

四、下列条件全部成就后，乙方同意为甲方向法院开具有关该案财产保全或先予执行的保函。甲方同意保函的全部内容，并确认自乙方出具保函之日起，乙方即已履行完毕本协议项下全部义务，无论甲方财产保全或先予执行及该案件处理的最终结果（包括但不限于甲方申请的财产保全或先予执行未获法院同意或被驳回、甲方申请保全或先予执行的财产被被申请人转移等任何原因未能保全或执行到被申请人的财产、该案件中甲方的诉讼或仲裁请求全部或部分未获支持或判决裁决的结果对甲方不利等），均不影响乙方有权取得本协议约定的全部担保费,如因乙方原因造成乙方出具的保函不被法院接受，担保费全额退还给甲方。（1）本协议已生效；

（2）甲方已按上述约定提交全部资料并支付担保费；（3）甲方已履行乙方要求完成的其他事项。

五、甲方承诺和保证

5.1甲方同意并接受乙方共同向法院开具的保函内容，不持任何异议；

5.2甲方保证提交给乙方的资料均真实、有效、完整，不存在任何隐瞒真相、虚假等情形； 5.3甲方保证乙方不会因为甲方开具保函而蒙受任何损害和损失，如因任何原因财产保全或先予执行申请错误，乙方承担赔偿责任的，有权就全部损失向甲方追偿；

5.4甲方应将有关涉及财产保全或先予执行案件的进展情况及有关案件的相关事项（包括但不限于财产保全情况、法院或仲裁机构作出的一二审判决书、调解书、裁决书等裁判文书和相关法律文书、被申请人或对方当事人或案外人的抗辩或异议申请、法院对财产保全或先予执行及被申请人或案外人异议申请所作的裁定等情况、甲方变更诉讼或仲裁请求、当事人的上诉状等有关该案件的其他程序或实体的事项等），并及时（即相关事由发生后2个工作日内）书面告知乙方并提供相关资料（乙方留存复印件、核对原件）

5.5甲方承诺履行下述义务；如有违反任何一项承诺的，乙方均可向甲方主张支付违约金、承担相应的责任，并有权要求甲方向法院申请解除财产保全或撤回先予执行措施。（1）甲方已核实所申请财产保全的财产权属状况，被申请人为保全财产的权利人或共有人，且甲方所申请的财产保全或先予执行及所涉案件均不存在恶意诉讼、恶意串通等违反法律法规，或侵犯国家、集体、他人的合法权益及公序良俗的情形；

（2）如有下列情形之一的，甲方应于相关事由发生之日起3个工作日内（乙方发现有下列情形的，通知甲方在2个工作日内）向法院撤回财产保全申请、解除财产保全措施，或撤回先予执行申请（如已执行的，申请执行回转），如甲方未按时向法院申请解除财产保全或先予执行措施的，乙方（及乙方指定人员）有权以甲方代理人的名义代甲方向法院提交经甲方签署的有关解除财产保全或先予执行的申请书，如由此导致甲方损失或责任的由甲方自行承担，均与乙方无关；

A.保全或执行案外人所有的财产等财产保全或先予执行申请错误的； B.甲方所申请的财产保全或先予执行属于法律禁止或限制情形的；

C.甲方主张的诉讼或仲裁请求、或财产保全、先予执行申请明显不合理，或证据不足，或甲方提出的诉讼主张可能因超过诉讼时效、违反法律全部或部分不能得到支持，或财产保全或先予执行的请求范围明显超过生效裁判文书可能支持的请求范围；

D.根据有关该案件的生效法律文书，甲方败诉（即甲方的诉讼请求未得到生效法律文书的支持），或被申请人无需向甲方履行金钱给付、交付财物、变更权属等履行给予义务的。（3）如生效法律文书仅支持甲方部分诉讼或仲裁请求（即被申请人仅需向甲方履行部分给付义务）的，则甲方应及时（即生效法律文书作出后3个工作日内）向法院申请解除或撤回明显超过被申请人履行债务部分的财产保全或先予执行措施；

（4）财产保全申请有错误的，甲方应当无条件地向乙方偿清全部赔偿款项及利息损失、违约金、损害赔偿金及相关费用。

（5）保函有效期间内，如甲方为他人债务提供担保，可能影响其对乙方偿债能力的，应当提前书面通知乙方并征得乙方同意。

六、争议处理

6.1如甲方未按时、足额支付手续费、担保费、保证金等全部费用，或有其他迟延履行本合同项下任何义务的，每逾期一日，甲方应按“担保金额×0.1%”的标准向乙方计付迟延履行金，直至结清到期款项或履行完毕相关义务之日。

6.2 如甲方有违反本协议第五条约定的保证或承诺之一，或甲方有违反其他约定或有其他损害或可能损害乙方权益的行为，甲方应按担保金额10%向乙方支付违约金，如给乙方造成的实际损失高于前述违约金的，不足部分仍应补偿。

6.3如因任何原因导致甲方申请的财产保全或先予执行错误等，乙方向财产保全或先予执行的被申请人、案外人等承担赔偿责任的，乙方有权向甲方（或/及相关担保人）追偿全部赔偿款项，并要求甲方（或/及相关担保人）每日按乙方赔偿金额千分之一的标准向乙方计付利息损失及乙方因承担赔偿责任和追偿所涉及的诉讼费、律师费、差旅费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费等全部费用。

七、其他约定

7.1本协议生效后，如甲方需修改保函内容，或增加财产保全或先予执行范围（即增加乙方担保金额的），甲方应与乙方订立补充协议或另行签订担保服务合同或办理其他相关手续，并按约另行支付担保费等全部费用，乙方在审核通过并收到甲方支付全部费用及相关材料后可另行出具担保书，但法院拒绝乙方另行出具的担保书，或因此延误的期限等相应后果均由甲方自行承担，与乙方无关。

7.2甲方确认本合同所记载的联系地址为其法律文书的送达地址，乙方按该送达地址向甲方发出的书面文件在邮寄后（无论是否被拒收或退回）的第2日起即视为送达。如甲方送达地址有变动，甲方应于送达地址变更的当日以书面形式将送达地址已变更及新的送达地址书面通知乙方，在甲方送达地址变更通知送达乙方之前，乙方以原送达地址向甲方发出的书面通知仍视为有效送达。

7.3在本协议书履行中，如发生争议，各方应协商解决；协商不成的，向本合同签订地深圳市宝安区人民法院提起诉讼。

八、生效

本协议经甲、乙双方签字或盖章后生效。本协议一式三份，每份共五页，甲、乙双方各持一份，交法院备案一份。声明条款：甲方确认已详细阅读本协议所有条款，对本协议的全部内容及履行本协议的法律后果均已完全理解、知悉，自愿接受。乙方已应甲方要求，就本协议中的全部条款做了说明，甲方不持任何异议。（以下无正文）

本协议于开首所述日期由下列两方正式签署。

甲方：_________________________________________

法定代表人或授权委托人： _____________________（签字/盖章）电话：传真： 乙方：