总担保保函

2024-04-23

总担保保函（共12篇）

篇1：总担保保函

_________（供货商）：

鉴于贵方与_________（以下简称总承包商）就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________的《买卖合同》（以下简称主合同），应总承包商的申请，我方愿就总承包商履行主合同约定的货款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的货款。

本保函所称货款指_________。

我方保证的金额是主合同约定的货款的_________％，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起主合同约定的总承包商应履行支付货款义务期限届满之日后_________日。

贵方与总承包商协议变更货款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。总承包商未按主合同约定向贵方支付货款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及总承包商未支付货款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现贵方与总承包商因货物质量发生争议，总承包商拒绝向贵方支付货款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供_________部门出具的质量合格的说明。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．总承包商按主合同约定履行了货款支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_________个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1．因贵方违约致使总承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或贵方与总承包商的另行约定，免除总承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．贵方与总承包商协议变更主合同的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担保证责任。

4．因不可抗力造成总承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_________法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

本条所称交付是指：_________。

保证人（盖章）：_________

法定代表人（或授权代理人）（签字）：_________

_________年____月____日

篇2：总担保保函

编号：第号

致：（受益人）

鉴于，本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了《借款合同书》。为了保证申请人充分履行合同义务，应申请人的申请，本公司出具以贵方为受益人的担保函，承担保证金额为人民币（大写）元整（￥）的担保责任，并约定如下：

一、本担保函承担的担保方式为连带责任保证。

二、担保函自开立之日起生效，期限为个月，即从年月日起至年月日止，月利率为。

三、本公司承诺，《借款合同》到期，若申请人（借款人）不能按期偿还，受益人要求我公司承担保证责任的，自我公司接到申请后三个工作日内无条件承担代偿义务。逾期未偿还，我公司自逾期之日起按借款金额的日承担违约金。

四、本保函有效期届满，债务履行完毕后三日内将本保函退回本公司注销。

五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让或转移。

六、本保函适用中国法律，有关保函的争议均由本公司所在地人民法院管辖。

担保函开立人：（盖章）

法定代表人∕授权代理人：

篇3：工程保函担保的考察重点分析

一、银行保函的主要内容

目前国内工程保函的品种主要有承包商投标保函、承包商履约保函、承包商预付款保函、承包商维修保函、业主支付保函等。笔者所在的山西省中小企业信用担保有限公司 (以下简称省担保公司) 为经业主认可的具有担保资质的担保人, 其向业主提供的工程项目投标保函、中标履约保函为申请人参加投标资格预审和中标后签订施工、供货合同时需提交的必备文件。按建设工程的不同阶段, 目前双方拟在本项目中开展的保函品种及法律责任如下:

(一) 投标保函

1. 保函金额。

(1) 土建施工类:一般为80万元; (2) 设备供货及安装类:一般为合同价额的5%～10%。

2. 担保责任。

连带责任担保, 当发生下列情形下见索即付: (1) 投标人在投标截止日以前投递的标书, 有效期内撤回; (2) 投标人中标后, 在收到中标通知后的规定时间内拒绝签订合同。

若发生上述情形, 业主有权向担保公司索取担保金额内的款项作为损害赔偿。

3. 免责情形。招投标双方串通投标。

4. 投标保函的有效期限。

一般是从保函出具之日起到确定中标人止。时间通常为3个月至6个月若由于评标时间过长, 而使保函到期, 业主要通知投标人延长保函有效期。

5. 担保责任的终结。

保函有效期满或担保义务履行完毕或投标人未中标, 保函即自行失效。投标保函在议标结束之后应退还给投标人, 一般有两种情况: (1) 未中标的投标者可向业主索回投标保函, 以便向担保公司办理注销。 (2) 中标的承包商在签订合同时, 向业主提交履约保函, 业主即可退回投标保函。保函不能退回时, 业主应出具解除担保责任函。

6. 申请人准入标准。

(1) 土建施工类:一级资质。 (2) 设备供货及安装类:具有600MW机组供应和安装的履约记录。

(二) 履约保函

1. 保函金额。一般为合同总额的10%。

2. 连带责任担保。

当发生下列情形下见索即付: (1) 投标人中标后, 施工过程中承包人出现中途毁约, 或任意中断工程, 或不按规定施工等未按照合同规定履行其义务的情形; (2) 由于承包人的原因导致工期延误; (3) 承包人破产, 倒闭。

3. 免责情形。

由于业主的下列原因: (1) 违规建设; (2) 审批手续延误; (3) 业主修改设计方案不当; (4) 场地交付迟延; (5) 其他导致工期延误的情形。

4. 履约保函的有效期限。

从提交履约保函起, 到项目竣工并验收合格止, 即业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

如果工程拖期, 不论何种原因, 承包商都应与业主协商, 并通知担保公司延长保函有效期。

5. 担保责任的终结。

保函有效期满或业主颁发工程验收证明, 保函即自行失效。

(三) 预付款保函

1. 保函金额。一般为预付款额的100%。

2. 连带责任担保。当发生下列情形下见索即付:承包人因挪用预付款而导致工程延误。

3. 预付款保函的有效期限。

从提交预付款保函起, 到预付款保函到期之日止最长期限不超过项目合同期的2/3。

4. 担保责任的终结。

根据业主和承包人 (供货人) 的主合同确定。

以上保证品种可以分别运用, 也可以多个品种捆绑运用。

二、投标人对担保公司的要求

投标人对担保单位的要求只能由中国商业银行或股份制银行。而银行通常要求申请人100%出具金额保证金, 这对于建筑工程企业来说资金压力很大, 这就为担保机构介入工程保函业务提供了契机。山西省中小企业信用担保有限公司正是看到了工程保函业务的发展趋势, 早在2007年就开创了工程保函业务, 并在这几年不断钻研和探索, 与多家银行和担保公司合作开展了保函业务并取得了一定成绩。

三、工程保函项目中考察重点

担保公司在工程保函项目中重点对工程项目情况、申请企业过往履约情况、影响项目因素、申请企业项目管理能力等方面, 进行调查、评估。下面结合实例进行分析。

1.基础资料、基本情况。首先审核申请企业的基本证照, 看其是否真实, 是否年检, 有无对外担保, 有无不良记录, 诉讼记录等。其中重点审核其资质。省担保公司对资质的要求是: (1) 总包企业具备二级以上 (含二级) 专业承包资质及相应的工程专业资质。 (2) 分包企业具备二级以上 (含二级) 专业资质。 (3) 企业分支机构总包工程的, 其总公司必须具备承包工程一级资质, 二级以上 (含二级) 相应专业资质, 分支机构具备二级以上 (含二级) 承包资质, 二级以上 (含二级) 相应工程资质。 (4) 对于三级以下 (含三级) 相应资质企业暂不受理。例如:省公司在为申请人LZJZ公司临汾至吉县高速公路房建工程项目出具受益人为山西省临吉高速公路建设管理处履约保函担保时, 由于申请企业在异地, 无法核实, 审核重点放在调查其资质。经审核其资质为房建总承包特级, 符合省担保公司资质要求。

2.申请企业过往履约情况。通过对企业近年承揽工程项目进行分析, 企业在过往经营过程中有无不良履约记录。以LJ公司为例, 省担保公司在为申请人LJ公司山西体育中心自行车馆工程出具受益人为山西省政府履约保函担保。该公司在山西省建筑行业较知名, 曾完成同类工程有太原卫星发射中心体训馆 (63710部队) 工程、成成中学体育馆工程、太原师范体育馆工程等。可以判断为有能力完成该项工程。

3.影响工程项目的因素。如受益人的分析。省担保公司大多数的工程保函担保受益人为政府部门。目前省担保公司对大专院校、医疗机构或信誉良好的民营企业为受益人的项目已在尝试。

企业技术力量、人员配备分析。以LJ公司为例。该公司共有大型施工机械1000多台, 其中搅拌机等土石方机械120余台, 推土机等土石方机械90余台, 全自动钢筋调直机等金属结构机械280余台, 另有实验仪器180余台, 周转机械设备:扣件45万余套, 钢架杆5800余吨, 碗扣架300余吨。

4.反担保设置。根据省担保公司的规定: (1) 投标保函, 原则上不设置反担保措施。 (2) 履约保函和预付款保函, 根据申请企业资质情况设置相应的反担保措施:申请企业为一级相应资质原则上不设置反担保措施。申请企业为二级相应资质, 须提供主要人员个人保证反担保以及其他相应措施。

出于防范风险考虑, 对于一级资质的企业也要求其担保主要人员的个人保证反担保以及其他相应措施。仍以LJ公司上述项目为例:该公司法定代表人、总会计师、该项目的负责人提供个人保证反担保, 并留存了该公司一份土地证及房产证原件。并将此反担保措施作为该公司以后申请保函担保共用的反担保措施, 在防范风险的前提下, 给申请企业一定的空间。

5.与同业担保公司合作。因省担保公司为财政厅下属公司, 其担保范围要求是山西省范围内。但在工程保函担保项目过程中, 经常有外省企业在山西省承揽工程, 需要提供银行保函担保。于是省担保公司同深圳GXT公司达成协议, 由深圳GXT公司为外省申请企业提供100%担保, 省担保公司负责监管工程项目。以四川JC公司为例。该公司向省担保公司提出申请忻州至阜平高速公路忻州至长城岭段交通安全设施工程项目, 向受益人山西忻阜高速公路建设管理处出具履约保函担保。省担保公司通过深圳GXT公司为企业提供了保函担保, 既开拓了业务, 又达到了双赢。

四、国内外发展情况

1.国外发展情况。工程保函能够有效地规避工程合同履行的信用风险, 是国际的通行做法。美国的公共工程合同保证制度已实践了100多年, 1894年, 美国国会通过了《赫德法案》, 要求所有的公共工程必须得到保证。1935年, 美国国会通过《米勒法》, 这是一部强制性法律, 要求所有承包联邦政府工程的总承包商, 必须向业主提供履约保证和付款保证。

美国对保证有严格的法律规定, 从事保证业务的机构, 必须经美国财政部评估、批准, 美国法律禁止银行从事保证业务。

2.国内发展情况。近几年来, 随着我国法律政策的完善, 我国建筑市场上诸如垫资、拖欠工程款等行为较以前有较大改善。我们在加强行政干预和法制管理的同时, 也运用了经济手段来管理和完善建筑市场。工程保函作为一种关系各方利益的经济手段, 有利于规范承包商的行为, 敦促承包人严格按质、按量、按时履行合同义务, 在一定程度上降低了违约机率和违约损失, 规范了建筑市场。

1999年以来, 国家出台一系列法律、法规, 如《招投标法》、《建设工程质量管理条例》等, 对工程合同保证制度进行了不同程度的规定, 2004年8月, 建设部颁发《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定 (试行) 》, 要求房地产开发项目中必须有相应的履约、支付保证。首先在大连、青岛、深圳、厦门等六个试点城市运行, 建筑市场逐步认可专业担保机构履约保函的优点, 通过工程保函放大了自身信用, 提高了交易效率, 规范了交易行为。2006年12月在全国各省会城市建设领域及其他重大工程建设项目中如三峡工程、机场建设、电厂建设工程中全面强制推行工程保证, 随着国家对大型工程特别是公共工程市场将进一步规范, 为业主与担保人进一步合作提供了广阔空间。

五、工程保函的意义

由于建设工程的特点是履约周期长、涉及合同金额巨大、风险因素复杂, 承包商提供履约保证就具有明显的意义:

1.分散业主风险, 保障工程建设顺利进行。保证的功能主要是:信用管理+过程控制+损失赔偿+工程完成。业主的风险主要是承包人不能按质按量完成工程, 如果出现承包人违约, 即使得到全额赔偿, 对业主来说也造成了损失。保证人的介入是加强了对工程过程的控制。

2.强化建设合同管理, 提高交易效率。保证人严格验证承包商履约能力, 全程监督合同执行, 调查索赔请求, 并在合同执行过程中向承包商提供融资、公关、理赔等技术支持。保证人的介入, 分担了业主对建设合同管理的部分任务。

摘要：文章对工程保函担保的考察重点进了分析, 指出工程保函能够有效地规避工程合同履行的信用风险, 有利于规范承包商的行为, 降低违约机率和违约损失, 规范了建筑市场。

关键词：建筑市场,工程保函,担保,考察

参考文献

[1].杨松, 沈杰.工程担保中主要保函的比较分析.市场周刊.财经论坛, 2003 (7)

篇4：总担保保函

【关键词】 CSTC合同；上海格式合同；NEWBUILDCON合同；造船合同；还款保函；担保范围

1 预付款还款保函的担保范围

众所周知，预付款还款保函（以下简称还款保函）在新造船舶融资中起着举足轻重的作用，被称为造船项目的基石。还款保函不仅是船舶建造方从买方处获取建造进度款的先决条件，也是买方从银行或其他金融机构获得融资的重要条件。如果建造方不能在合同规定的时间内提供符合要求的还款保函，买方将不支付任何预付款，买方的银行也不愿意提供融资服务。近年来，随着全球金融危机的爆发和航运市场的低迷，国内许多造船项目因船舶所有人资金不足而未能最终交船。一旦船舶所有人选择解除造船合同，则将要求建造方/卖方返还已支付的预付款，由还款保函下的担保银行还款。因此，还款保函的担保范围直接关系到买方能否收回预付款，也是建造方、买方和担保银行共同关注的问题。

根据《中华人民共和国担保法》，银行在还款保函下承担的还款责任应根据保函的担保范围和付款条件来确定，银行作为担保人仅在还款保函约定的担保范围内承担责任。目前，国际上常用的标准造船合同所附的还款保函格式中通常都规定，只有在买方根据造船合同的明确约定解除合同时，银行才应当承担担保责任，返还买方预付的建造进度款。在这样的约定下，如果买方解除造船合同的理由并非根据造船合同中明确约定的解约权，而是依据合同约定之外的法定解约权而解除合同时，银行就有权拒绝承担还款保函下的还款责任。这构成了银行的抗辩权，也是还款保函担保范围的一种限制。在实务中，这种限制很容易被造船合同的各方当事人以及融资银行所忽视。本文结合实务中常见的3种造船合同文本的具体条款，比较和探讨在各合同文本的担保范围下银行的抗辩权。

2 造船合同的解除

近几年的造船合同纠纷案件，大多是因为船舶所有人作为买方在船舶超过弃船期仍未能交船或船舶未能达到合同约定的性能指标而主张解除合同，其依据是造船合同中所约定的买方解约权条款。但是，一些船舶所有人因资金出现问题而在船舶交船期或弃船期届满之前提出解除合同的，其解约理由往往是船厂因建造进度缓慢，在交船期或弃船期之前无法完成交船，因此构成预期根本违约，此时船舶所有人主张的解约权在法律上被称作法定解约权。

无论是国内法还是英国法，都明确规定了合同当事人的法定解约权。《中华人民共和国合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。如果造船合同适用国内法，船舶所有人可以举证证明船厂的行为构成以上情形之一时，有权解除合同，而不必等到合同约定的弃船期届满。

国际上大多数造船合同的约定都适用英国法。在英国法下，一旦造船合同中卖方的行为构成毁约时，买方即有权解除合同；如果买方可以举证证明卖方行为已构成毁约，其有权在合同约定的交船期之前解除合同。在实务中，除符合合同约定的解除权条件以外，船舶所有人要举证证明船厂在交船期之前或弃船期之前已预期违约，甚至构成毁约。在构成毁约的情形下，如果买方根据普通法解除合同，尽管其解除合同具有合法性，但可能面临无法从还款保函中受偿的风险。

3 3种常见造船合同中还款保函担保范围规定的比较

3.1 中国船舶工业贸易公司（CSTC）出口船舶项目合同版本（简称CSTC造船合同）

在CSTC造船合同中，还款保函格式明确规定，银行向买方承诺“退还总额不超过_____美元的款项。即根据本合同你方在交船前支付的本船合同价的第一期付款_____美元整，本合同价的第二期付款_____美元整，本合同价的第三期付款_____美元以及本合同价的第四期付款_____美元。若上述款项或其一部分根据本合同条款（第10条或第12条2（2））应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因可允许延迟和船舶全损而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息；若你方根据本合同第8条第3款规定的延期交船总计达[____]天或第3条1（3）、2（3）、3（3）或4（3）所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为____%，在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”

此外，CSTC造船合同第2条第7款规定，在买方根据造船合同有权解除合同时和船舶发生全损（包括实际全损或者推定全损）而买卖双方未能就合同价款的变更和新的交船期达成协议时，卖方有义务偿还买方已支付的进度款（包括本金和利息）。

在CSTC造船合同中，有关买方解约权以及上述还款保函中的约定，作为担保人的银行仅在买方因以下事由解除合同时才对卖方的还款义务承担担保责任：第一，买方因交船期延迟超过合同约定的弃船期时而解除合同；第二，买方因船舶未达到合同中规定的性能指标，且该等不达标超过合同约定的范围（如船速不足、油耗过多、载重量不足）时而解除合同；第三，因船舶全损买方解除合同。如果买方根据上述情形之外的理由解除合同，从而使买方在还款保函下的索赔超出担保人的担保范围时，担保人有权抗辩，买方将面临无法从还款保函中获得赔偿的风险。

3.2 中国海事仲裁委员会标准新造船合同（简称上海格式合同）

在上海格式合同中，还款保函担保范围的规定与CSTC造船合同有所不同。根据上海格式合同第5条第7款的规定：“买方在本船交船前支付的所有款项都具有预付款性质。如买方解除或取消合同时，符合合同规定的和法律规定的解除及取消合同的条款，建造方则须按买方指定的账户退还买方按本合同付给建造方的全部进度款项……”从该规定来看，虽然特别规定在买方依据法律规定解除合同时卖方应有还款义务，但从该合同“附件A”中的还款保函格式规定来看，担保人承担付款责任的条件中未包含买方根据法律规定解除合同时向卖方要求还款的情形。

该还款保函格式对具体付款条件的规定：“如上述款项或其一部分根据本合同有关条款应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因交船期允许延迟而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息。如延迟交船总计[_____]天，你方根据本合同有关条款所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为 ____%。在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”（“…Should the Seller fails to repay to you such any or all installments due as provided by the articles under the Contract，and you suspend to terminate the Contract due to the extension of the delivery date，we will make such payment to you without interest. In the event that the delivery date is delayed for [____] days and you terminate the Contract in accordance with the clause 3 of Article 8 or clause 1（3），2（3），3（3），or 4（3）of Article 3 of the Contract，we will pay to you the aforesaid amount of installments together with interest at the rate of [____] percent per annum or [____] percent per annum in other circumstances…”）该条款中英文内容不一致，根据上海格式合同第30条第6款的规定，在中英文不一致时，应以中文为准。

根据上述条款的约定，银行作为担保人仅在交船期延迟而买方解除合同时才承担付款责任，这是对担保人的责任限制。对于英文规定中“其他情况下”的表述，是指买方根据造船合同的条款因交船期延迟之外的理由解除合同的情况还是买方根据法律规定解除造船合同的情况？对此，难以从条款本身得到答案。一旦产生争议，有待于法院或仲裁庭根据合同解释的基本原则对保函的担保范围进行解释。但是，笔者认为，由于还款保函条款未明确规定买方因交船期延迟之外的其他理由解除合同时银行应承担担保责任，这在司法实践中很难作出对买方有利的解释。因此，在使用上海格式合同签订文本的项目中可能出现买方根据造船合同有权解除合同，一旦合同解除，买方有权要求卖方返还预付款；但如果该解除合同并非由于交船期延迟而作出，作为担保人的银行有权根据还款保函中规定的担保范围的限制而免除其担保责任。

3.3 波罗的海国际海事公会标准新造船合同（简称NEWBUILDCON合同）

根据NEWBUILDCON合同的还款保函格式对银行付款条件的规定“…We irrevocably and unconditionally guarantee（but as primary obligor and not by way of secondary liability only）that if the Builder becomes liable under the Contract to repay any part of any installment，we shall，upon receipt by us form you of a Demand for the same（together with a copy of a demand made by you against the Builder or repayment），pay to you or to your order upon the expiry of thirty （30） days from receipt of such Demand the sum demanded by you by way of the repayment of any installment together with Contractual Interest and Award Interest （if any） provided that our total liability shall not exceed the Maximum Liability.”“如果建造方在合同中有义务返还任何分期款的任何部分”时，银行应有义务承担还款责任。笔者认为，该规定中的银行付款责任的范围较CSTC造船合同以及上海格式广，包含了造船合同中规定的所有建造方有义务向买方还款的情形。

篇5：诉讼保全担保书担保函

（担保函）

担保人：张xx，男，1982年xx月xx日出生，马来西亚人，身份证号码820321-12-xxxx。

担保人就本人诉潘xx房屋买卖合同纠纷一案，对本人所提诉讼财产保全申请提供担保，担保内容如下：

担保人自愿以本人在交通银行银行存款人民币壹佰伍拾捌万元（账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，开户行：交通银行第十三行路支行）为本人所提诉讼财产保全申请提供现金担保。如担保人诉讼保全申请错误，担保人愿意赔偿被保全人因诉讼财产保全遭受的损失，并承担有关的费用。

此致

广州市荔湾区人民法院

担保人（签名）：

日期：2009年8月12日篇二：诉讼保全担保书

诉讼保全担保书

担保人：×××，男，汉族，×年×月×日出生，住×××被担保人：×××，住所地×××，法定代表人：×××。被担保人××××××诉×××房屋租赁合同纠纷一案，你院业已受理。担保人愿以×××为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做担保,并承担由此引起的法律后果。此致

合肥市蜀山区人民法院

担保人：

二0一二年月日篇三：诉讼财产保全担保书

诉讼财产保全担保书

担保人：（基本情况）

被担保人：（基本情况）

担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：

一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用；

二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

三、将担保人定期（存折，现金__万元）交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。

此致 __市法院

担保人：（签字或盖章）

年月日

诉讼财产保全申请书

申请人：

被申请人：

申请人与被申请人之间因__纠纷，于年月日向你院提起诉讼（或申请人即将提起诉讼）。由于被申请人有的可能，特申请给予财产保全强制措施。

请求事项：（写明要求保全的财产）

事实和理由：

（写明要求保全的财物情况，包括申请人与被申请人的关系，申请人和被申请人与要求保全财物的关系及财物名称、数量、质量、形状、花色、品种、所在地点及现状等。

申请的理由主要写明需要保全的财物遭受侵害情况及采取财产保全措施的重要性及紧迫性及在判决执行中的意义）。证据和证据来源：

篇6：担保与保函

[assure；guarantee；vouch for](对某事)负责；保证,保证做到或保证不出问题。它是一种承诺，是对担保人和被担保人行为的一种约束。担保一般发生在经济行为中，如被担保人到时不履行承诺，一般由担保人代被担保人先行履行承诺。担保一般有口头但保和书面担保，但只有书面但保才具有真正意义的法律效力。民法上指为保障债权实现而采取的保证、抵押等行为。如甲向银行借款，乙为甲提供担保，保证在规定期内甲履行还款义务，一旦甲不履行义务时，乙予以履行。我国在1995年颁行担保法，规定了有关事项。刑事诉讼法上的担保则是为取保候审、保外就医等提供一定的保证。

在我们的生活中，还有一种是对一个人的人品上的担保，这种担保绝大多数是口头性质的，它的意义只是表明担保人对被担保人的一种信任和赞赏，没有太多的实际意义，有的只是担保人对被但保人的一种监督，但这种担保对双方的行为还是有一定的约束力。示例:我用名誉担保这人绝对可靠。

还有一种比较特殊的担保是移民担保，目前多数国家都采用这一政策。移民担保多数具有上述两种担保的性质。

担保

一、担保性质

1.附属性：合同与担保之间的关系是从属关系，即担保附属于合同。

2.选择性：我国合同法设立了担保制度，但并未规定当事人必须设立担保。

3.保障性：保障合同的履行是担保的最根本的特征。

二、担保方式

担保方式可分为保证、抵押、质押、留置、定金五种。

三、担保合同的种类及形式

担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同。行使留置权无须签订合同。担保合同可以是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可以是主合同的担保条款。

四、担保范围

1.保证担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担保证责任。

2.抵押担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押合同另有约定的，按照约定。

3.质押担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用。质押合同另有约定的，按照约定。

4.留置担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

担保合同生效的时间

1.抵押合同中，必须办理抵押物登记的自抵押物登记之日起生效，自愿办理抵押物登记的自合同签订之日起生效。

2.质押合同自质物移交于质权人占有时生效。

3.定金合同自实际交付定金之日起生效。

六、担保合同无效的原因

1.主体违法：当事人是无行为能力人或限制行为能力人；保证人资格不合法；法律规定的其它情况。

2.客体违法：抵押财产是担保法禁止的;抵押或质押财产是赃物或遗失物。

3.内容违法：如债权人以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危而使人在违背真实意思的情况下扣担保的无效。

七、担保合同无效的法律后果

返还财产，赔偿损失，在必要的情况下还要追缴财产。

八、担保合同的内容

（一）保证合同内容：1.被保证的主债权种类、数额：2.债务人履行债务的期限；3.保证的方式；4.保证担保的范围；5.保证的期间；6.双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

（二）抵押合同内容：1.被担保的主债权种类、数额；2.债务人履行债务的期限；3.抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属；4.抵押担保的范围；5.当事人认为需要约定的其他事项。抵押合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

（三）质押合同内容：1.被担保的主债权种类、数额；2.债务人履行债务的期限；3.质物的名称、数量、质量、状况；4.质押担保的范围；5.质物移交的时间性；6.当事人认为需要约定的其他事项。质押合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

保函是指银行应某交易（贸易项下、合约关系、经济关系）的一方当事人之要求，而向交易的另一方担保该交易项下某种责任或义务的履行所做出的在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面付款保证。

保函的基本作用是保证申请人去履行某种合约义务，并在一旦出现相反情况时，负责对受益人做出赔偿；或旨在保证受益人在其履行了合约义务后将肯定能得到其所应得的合同价款的权力。保函是一种关于款项支付的信誉承诺，是一种货币支付保证书。

篇7：担保函简单

银行

同志向贵行申请贷款万元，该贷款我公司同意担保，如该款在年月曰未还清，本公司对垓贷款愿承担连带清偿责任，贵行可在本公司帐号里直接扣收。

本担保函和担保合同具有同等法律效力。

特此承诺！

此呈

年月日

个人

小额贷款担保承诺函格式范本

小额贷款担保承诺函

中国农业银行庆元县支行：

经审查，[男(女)，身份证号：***000，住庆元县乡(镇)街号]符合《庆元县下岗失业人员小额贷款实施细则》规定的担保条件，我公司愿为其借款本金万元提供担保，双方已签订《提供担保协议书》。

特此函告

篇8：旅游担保函

(保证人姓名)，身份证号码： (出行的具体日期)至 (回国的具体日期)赴旅游。我自愿以现金方式(对公汇款、现金、转账支票)，向贵司支付旅游保证金元(大写： )，及门市收押田野名下的.车本原件。

我保证我在旅行期间遵守本国和所在国法律法规，旅行结束后按时回国。如以上人员中任意一人在旅行期间，有擅自离团、延期回国、滞留第一文库网不归或不按时销签等情形的，作为对贵司经济及名誉损失的赔偿，我授权贵司无须经我确认，即有权直接收取旅游保证金。以上保证为不可撤销的连带责任保证。

出游归来，9月2号退还担保现金，及其车本。

保证人： (保证人签名)

保证人传真号码：联系电话

联系信箱：

联系地址：

日期：

附：1、保证人身份证正反面复印件

篇9：反担保函

(身份证： )

反担保人针对 (以下简称债务人)与贵州**投资担保有限公司(以下简称**公司)签订的GHX[ xxxx ]第号《委托担保合同》(以下简称《委托担保合同》)的有关约定，自愿为债务人就《委托担保合同》中约定的所有义务向**公司作如下承诺：

一、反担保人完全理解上述《委托担保合同》之全部条款，并对本反担保函中的所有义务和责任不提出任何抗辩。

二、反担保人自愿对《委托担保合同》中约定的债务人的所有义务向**公司承担连带保证责任。

三、反担保人提供的保证为独立性担保，不以**公司须首先行使其债权的担保物权作为履行保证反担保义务的前提。

四、本反担保函不可撤销。在下列情况下，无论**公司是否事先通知反担保人，本反担保函持续有效：

1、**公司延缓行使《委托担保合同》及其他相关合同中的任何权利或给予债务人及反担保人任何宽限;

2、本反担保函项下**公司的权利发生转让;

五、在反担保责任解除之前，反担保人自愿接受**公司定期或不定期对其生产经营情况或收入情况的`检查、监督;反担保人同时负有监督和催促债务人切实履行还款义务的责任，并对债务人的重大经济活动或其他重大事项负有即时报告义务。

六、反担保人为法人企业的向**公司提供其财务报表、经营情况等信用证明资料。反担保人为个人的提供个人资产明细表，所提供材料保证其真实性(见附件-1表)。

七、反担保人的担保期限自本担保函生效之日起至《委托担保合同》约定的**公司对债务人的清偿期限届满之日起两年。

反担保人(签字/盖章)：

(签字/盖章)：

篇10：再担保函

再担保函

法定代表人：注册号：地址：

鉴于：

1、×××公司为×××公司的拟非公开发行总额不超过人民币

万元（含

万元）的“XXX公司2014年银杏私募债券1号”（以下简称“本期债券”）（本期债券的债券名称、发行额度以最终获得的贵州股权金融资产交易中心有限公司《接受备案通知书》为准），提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

2、为进一步提升×××公司的担保能力，分散担保贷款风险，本再担保人出于真实意愿，在此承诺对担保人此次所担保的债券的到期兑付提供

比例

的再担保。具体再担保事宜如下：

第一条

被担保的债券种类、数额

所担保的主债权为发行人经贵州股权金融资产交易中心有限公司（以下简称“股交中心”）备案发行的“XXX公司2014年银杏私募债券1号”，债券发行总额（即票面总额）总计不超过人民币

万元（含

万元）。债券的实际数额以发行人在股交中心备案发行范围内实际发行的本期债券总额为准；本期债券的品种以发行人编制并报备给股交中心的《XXX公司2014年银杏私募债券1号募集说明书》规定的实际发行的债券品种为准。

第二条

债券的到期日

本再担保函项下的债券到期日为本期债券所有品种债券的最后一个期限截止日。债券发行人应于债券到期日前清偿全部债券本金和利息。

第三条

再担保范围

再担保范围包括本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

第四条

再担保方式

与×××公司分摊再担保项目的担保责任，分摊代偿损失。本公司分摊×××公司代偿最终损失比例为：＿＿＿＿＿＿＿（五选一）。

A．50%、B.40%、C.30%、D.20%、E.10%

第五条

再担保的期间

就发行人发行的本期债券而言，再担保人承担保证责任的期间自《再担保合同合同》（【YXZ-YYYY-01-ZDB-201411】）生效之日起至本期债券到期日后一年止，再担保期限届满，担保人未向本公司提交《事故报告书》申请代偿的，再担保体系不承担代偿责任。

第六条

再担保责任的承担

再担保项目出现代偿时，由×××公司先行全额代偿；×××公司代偿并取得银行代偿证明后，应向本公司提出书面再担保代偿申请，本公司根据《再担保合同》第六条第（二）款第1项约定的比例确定再担保代偿金额，并按照以下方式向×××公司承担再担保责任：

（1）本公司再担保代偿金额不超过×××公司再担保费余额的，全额代偿；（2）本公司再担保代偿金额超过×××公司再担保余额的，本公司先以×××公司再担保费余额为限代偿。双方再根据《再担保合同》第十条的规定行使追偿权（包括诉讼、执行等司法程序），处置（包括司法拍卖）抵（质）押物、查封（冻结）资产后，确定该再担保项目的最终损失，并根据最终损失和《再担保合同》第六条第（二）款第1项约定的比例，确定本公司实际应承担的再担保代偿金额。本公司实际应承担的再担保代偿金额小于先行代偿金额的，差额部分由×××公司返还本公司；本公司实际应承担的再担保代偿金额大于代偿金额的，差额部分由本公司向×××公司再行代偿。

第七条

债券的转让或出质

本期债券如因转让、赠与、遗赠、出质、法院强制执行或其他任何合法方式导致债券持有人变更的，不影响再担保人根据再担保函承担的担保责任，也无须征得再担保人的同意。

第八条

再担保责任的免除

（一）×××公司的担保项目不符合《再担保合同》第二条规定的基本条件的，本公司对该项目的免除再担保责任。

（二）×××公司存在骗取本公司承担再担保责任行为的，本公司对×××公司申报的所有再担保项目免除再担保责任，并有权要求×××公司赔偿相应损失。

（三）×××公司与被担保企业、中介机构或贷款银行恶意串通，损害本公司利益的，本公司对×××公司申报的所有再担保项目免除再担保责任，并有权要求×××公司赔偿损失。

（四）有关再担保项目的借款合同、担保合同或委托担保合同因故无效或部分无效的，本公司对该再担保项目免除再担保责任。

（五）×××公司未向本公司缴纳再担保费，或反担保措施落实不到位，或项目申报材料的真实性、准确性、完整性和合法性存在明显瑕疵的再担保项目，本公司免除再担保责任。

（六）再担保项目实际放款金额高于本公司核准的担保贷款金额的，本公司不承担再担保责任。

实际放款金额低于本公司核准的担保贷款金额的，本公司承担的再担保责任以实际放款金额为准。

（七）未经本公司同意，×××公司擅自给予展期的再担保项目，本公司免除再担保责任。

（八）×××公司按照《再担保合同》第十条规定向借款企业行使追偿权后，隐瞒或拒不与本公司分配追偿所得的，本公司对×××公司申报的所有再担保项目免除再担保责任，并有权要求×××公司按照《再担保合同》约定分配追偿所得和赔偿损失。

第九条

担保函的生效

本再担保函自签署后，于本期债券发行经股交中心备案并且发行成功之日起生效。

第十条

适用的法律及仲裁

本担保函适用中华人民共和国法律。有关担保函的争议应首先通过协商解决，协商不成的，应提交贵阳仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

第十一条合同文本

本担保函一式六份，均具有同等法律效力。

再担保人：XXXX公司

（盖章）

法定代表人

（盖章/签字）

篇11：担保函(公司)

致：

鉴于公司（以下简称“借款人”）在贵方网络借贷平台融资，我公司自愿作为保证人为公司在平台融资全部义务、责任承担无限连带保证担保责任。

我公司同意在借款人未按贵方网贷平台所约定还款日按时偿还利息或本金，我公司将在约定还款日后3日内无条件承担担保代偿责任，如我公司未能在约定日期承担担保代偿责任，视为我公司违约，债权人有权采取以下一项或多项措施：（1）要求我公司立即承担本合同项下保证担保义务；（2）要求我公司限期纠正违约行为；（3）要求我公司提供新的担保；（4）要求我公司赔偿债权人的全部损失；（5）要求我公司按主债权本金的【20】%向债权人支付违约金；（6）因非债权人原因造成本合同无效、被撤销、被解除的，保证人应在保证范围内赔偿债权人全部损失。

因我公司未能承担担保代偿责任为出借人所造成的损失（包含并不限于抵/质押物贬值，无法强制执行等情况），由我公司承担。

保证方式：无限连带保证担保。

保证期间：在贵方网贷平台项下借款发放之日起至借款到期（含提前到期）后2年。

保证范围：借款本金、利息、逾期罚息、违约金及其他追索债权产生的相关费用。

在贵方网贷平台中的出借人转让债权的，无须另行通知因我公司，我公司将在上述保证期间和范围内继续承担连带保证责任。

借款人在贵方网贷平台中的融资债务存在两个及两个以上的保证人的，则各保证人均对在贵方网贷平台中的借款人的全部债务承担连带保证责任。

保证人（盖章或签字）：

法定代表人（签字）：