工程建设模拟试题合同管理A

工程建设模拟试题合同管理A（精选6篇）

篇1：工程建设模拟试题合同管理A

工程建设模拟试题合同管理A

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

A.业主承担B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付

3.采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

A.提出变更方承担B.对方承担

C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格

C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

A.建设项目依据国家计划被取消B.战争

C.**D.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

A.不承担责任B.承担连带责任

C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金

19.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

21.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

A.时间B.标的C.价款D.地点

25.FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据

28.FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更

C.企业法人名称变更D.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产

C.合同标的物D.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝按原单价供应水泥

D.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

A.购销合同关系B.经济委托关

C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理

42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位

D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

45.FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定

C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A.监理工程师提供的水准点高程有误

B.承包商使用的测量仪器有误差

C.承包商放线有误而监理工程师未查出

D.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款

49.合同必须由（）签署。

A.法人B.企业组织内部的办事人员

C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书

C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日

C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日

E.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质

D.证据的效力E.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同

C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法

D.合同登记备案E.合同经过公证

59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单

D.投标须知E.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

A.施工场地的土地征用

B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理

D.施工质量管理E.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款

D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

74.FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

75.FIDIC规定，（）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A

19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D

34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C

49.D 50.C

51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD

60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE

68.BCDE 69.ACD 70.ABCD 71.ABE 72.ABCD 73.DE 74.ABDE 75.AC

篇2：工程建设模拟试题合同管理A

一 1-5 BAACB6-10 BCCAC11-12 CA

二 1.ABCD 2.BCDE

三1.简述经济法律关系的构成要素

答：经济法规关系的要素：主题是经济法律关系的参与者；客体是经济法律关系的总要因素；内容是主题所享有的经济权利和承担经济义务。

2.简述施工招标文件的内容.答：施工投标文件应包括以下内容1.投标须知。2.合同条件。采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”。3.合同协议条款。包括：合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付、材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔。4.合同格式。包括：合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预约款银行保函格式。5.技术规范。包括工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范。

3.简述可变更及可撤消合同.答：可变更或撤销的合同，是指合同已经成立，因为存在法定事由，允许当事人申请变更或撤销全部合同或不同条款。

1.订立合同时存在意思表示不真实的情况。

2.在提交变更或撤销前，合同已经成立，但因欠缺某些对社会，对他人不影响的有效要件，如果当事人无异议，则可以正常履行，视为有效合同。

3.意思表达不真实的一方对合同的变更或撤销有选择权。

4.经当事人变更符合生效条件的，合同自变更协议达成后生效。

4.简答联合共同承包的特点

答：1.采用联合承包方式承包工程，可以利用各个承包单位的优势。2.采用联合承包方式承包工程，可以降低防线，争取更大的利润。3.采用联合承包方式承包工程，有助于承包单位互相学习。4.采用联合承包方式承包工程，对业主来说，不仅可以降低投资成本，同时风险也比较低。

5.简述施工合同谈判的目的和意义

答：合同谈判，是工程施工合同签订双方对是否签订合同以及合同具体内容达成一致的协商过程。通过谈判，能充分了解对方及项目的情况，为高层决策提供依据。作为承包方，进行谈判主要有以下几个目的：第一，争取中标，即通过谈判宣传自己的优势，争取中标;第二，争取合理的价格，即要对付发包方的压价，放发包方拟修改设计、增加项目或提供标准时又要适当的增加报价；第三争取改善合同条款，主要争取修改过于苛刻的不合理条款，澄清模糊的条款，增加保护自身利益的条款。

6..简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：(1)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单

价确定；(2)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；(3)合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。二.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。三.因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费应予以调整。在合同履行过程中，因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量可能有偏差，该偏差对工程量清单项目的综合单价将产生影响，是否调整综合单价以及如何调整应在合同中约定。若合同未作约定，本条条文说明指出，按以下原则办理：(1)当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。(2)当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以外，且其影响分部分项工程费超过0．1％时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整。调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。四.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。五.工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认。六.经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

7.简述经济法律关系的概念和构成要素

答：法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权力和义务为内容的社会关系。经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权力、义务关系。经济法律关系的要素：主体是经济法律关系的参与者；课题是经济法律关系的重要因素；内容是主体所享有的经济权力和承担经济义务。

四，1.试述FIDIC合同条件应用的基本程序.答：一）选择工程师，签订授权委托书。

（二）通过竞争招标，确定承包商和施工合同文件。

（三）承包商办理履约担保、预付款保函、保险等事项，并得到业主的批准。

（四）业主支付动员预付款。

（五）承包商提供工程师所需的组织施工设计、施工技术方案、施工进度计划和现金流量估算。

（六）开工前召开协调会议，检查开工准备情况。

（七）工程师发布开工通知，业主移交现场。

（八）承包商根据合同要求进行施工或设计，工程师进行日常管理工作。

（九）竣工验收。

（十）承包商申请移交工程。

（十一）工程师签发移交证书，业主归还部分保留金。

（十二）承包商提交竣工报表，工程师签发付款证书。

（十三）缺陷责任期，承包商完成剩余工作并修补缺陷。

（十四）工程师签发缺陷责任期证书，业主归还履约保证金及剩余保留金。

（十五）承包商提出最终报表。

2.根据不同的分类方式对工程索赔进行分类

答：一.按索赔发生的原因分类 1.工程延期索赔.2.工程范围变更索赔.3.施工加速索赔.4.不利现场条件索赔.5.其他索赔。

二.按索赔的目的分类 1.工期索赔.2.费用索赔

三.按合同类型分类 1.总承包合同索赔.2.分包合同索赔.3.买卖合同索赔.4.联营合同索赔.5.其他合同索赔.四.按索赔的对象分类 1.索赔.2.反索赔

五.按索赔的业务性质分类 1.工程索赔.2.商务索赔

六.按索赔的处理方式分类 1.单项索赔.2.总索赔

七.按索赔的依据分类 1.合同规定的索赔.2.非合同规定的索赔.3.道义索赔

五

案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）:

（一）由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:

1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;

2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.（二）由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见？(本题分数：12 分。)

篇3：工程建设模拟试题合同管理A

企业合同管理, 是指依据相关法律法规和制度规定对本企业合同的签订、履行、变更、解除以及合同纠纷处理所进行的一系列活动的总称。它贯穿于企业合同实现的全过程, 是企业经营管理的重要组成部分。

西方谚语说:“财富的一半来自合同”。市场经济是法治经济、契约经济, 合同是市场经济社会的产物, 是企业从事经济活动取得经济效益的桥梁和纽带, 同时也是产生纠纷的根源。经营活动是风险与利益共存的活动, 利益越大, 风险也越大。企业在日常的经济交往中难免碰到一些合同纠纷, 甚至陷入到某种合同陷阱中, 企业可能因此蒙受经济损失。所以, 企业合同管理是企业管理的重要内容, 企业合同管理的好坏, 将直接影响到企业声誉、企业的效益, 乃至企业能否在市场竞争中生存的问题。注重合同管理, 是维护企业合法权益的最基本的要求。

在理论体系上, 合同管理是项目管理内容的一个扩展。在国外, 从20世纪70年代初开始, 随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累, 人们越来越重视对合同管理的研究。在发达国家, 80年代前, 人们较多地从法律方面研究合同;80年代, 人们的视线转到了合同事务管理 (Contract Administration) ;80年代中期以后, 人们开始更多地从项目管理的角度研究合同管理问题。现在普遍的共识是, 合同管理具有两个方面的内涵:一方面, 合同管理是为达到获取各种资源的目标而形成合同关系的全部管理活动的集合, 包括询价、合同谈判、合同签订、验收和支付等系列商务活动, 简而言之就是对合同建立过程的管理;另一方面, 则主要是指对合同管理过程的监督与控制, 即组织上和内容上的合同管理体系。

在中国, 对合同管理的研究着力于建筑工程项目管理中, 大的工程承包企业和建筑商都十分重视合同管理工作, 合同管理是与工程项目投资、进度、组织等管理理论相并列的一大管理职能, 很多合同管理软件的目标客户也是基于建筑施工企业而开发的。但是, 在实际运用中, 各类各型企业的经济交往和经营活动都离不开合同这种法律手段, 所以, 认真研究生产、经营、贸易等类型的企业的合同管理模式, 也是极为必要的一项工作。

二、A企业和它的合同统一管理模式

A企业属于生产制造型企业, 主要产品是煤气、焦炭和煤化工产品。企业对外的经济合同主要包括原料采购、产品销售、设备购置、检修服务等几个类型。从1994年开始, A企业就将所有经济合同纳入了统一管理的范畴, 其具体运作程序是: (1) 凡企业经济类合同 (职工劳动合同除外) , 除一次性交易完成且属即时清结者外, 其余必须采用书面形式, 均纳入企业的统一管理。 (2) 企业统一使用一枚合同专用章, 明确规定利用行政章或部门章自行签订的合同一律无效。 (3) 由法定代表人根据各管理科室职能, 对科室负责人进行书面授权, 称为委托代理人, 授权其承办某类具体的合同业务, 委托代理人的主要职责是与合同方进行接洽、协商, 考察对方资质, 订立合同要约, 合同成立后办理合同事宜直至合同履行完毕。 (4) 企业内设立专门的合同管理机构和管理人员, 负责合同专用章的统一保管, 办理各类合同的审核、报批、签章、分发、保存、归档等业务, 并对合同的履行情况进行监控, 参与法律事务部门共同解决合同纠纷。但是, 合同管理机构不得承办具体的合同业务。合同管理部门对合同审核的要点包括:一是合同的合法性。如:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和企业规章制度的规定;当事人的意思表达是否真实、一致, 权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。二是合同的严密性。如:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。三是合同的可行性。如:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 (5) 合同要约送达合同管理部门后, 合同管理员进行条款、资质等前述要点审核, 具备送审条件后, 根据各类合同的不同性质, 分送资产所在单位、相关主管领导 (公司副总经理) 签署审批意见, 最终送公司法定代表人签字后加盖合同专用章, 合同成立。 (6) 在以上的合同审核、签订过程中, 任何一个环节没有通过的, 任何人不得强行要求认定或执行合同。对审核中提出的意见, 由企业的委托代理人与对方单位再次协商达成一致后进行修改或重签合同。合同中凡有更改处, 必须加盖企业的合同更改专用章, 对主要条款做出了实质性变更的, 则必须重拟合同或签订补充协议。

三、A企业合同统一管理模式的利弊分析

A企业的合同管理规定一直执行至今, 近20年来这项制度在企业之所以能坚持不懈地执行下去, 自然是因为它给企业管理带来了极为积极的作用, 主要表现为:

1. 规范本企业生产经营及交易行为。

企业行为是落实到企业各级人员的行为上的, 而人员行为则受到了很多因素的影响, 工作的责任心、个人的利益观等等都有可能影响到人处理事务的角度, 而制度的约束性则可以有效地克服这些影响因素, 通过适当的授权和程序的规定, 形成了部门与部门之间、个人与个人之间工作的一种相互监督和相互补充, 每个环节都可以在受控范围内, 人员的行为得到规范, 企业的生产经营及交易行为相应规范。

比如, 在本企业合同统一管理这个制度的执行过程中, 因为授权权限和程序的规定, 企业的合同管理员有权利对各部门的中层管理人员操作的合同提出质疑, 这样, 职务的大小对合同的影响力降低, 而且规定每一份合同相应的委托代理人必须签字, 责任的挂钩也迫使其约束自己部下的行为。

2. 维护企业权益, 防范经营风险。

主要体现于合同管理的审核、盖章、保管、监测履行状况这几个环节上: (1) 根据审核要点进行相应的合同审核, 则合同的文字风险可以降低, 合同的履行能力可以得到一定的保证; (2) 统一使用一枚合同章, 则所有的经济行为都可以纳入合同管理部门的管理视线, 价格、条款的透明度增强, 这也意味着企业领导和相关人员都可以通过合同管理部门查找到所需要的经济交易信息; (3) 合同除送交我方经办人员和对方单位外, 合同管理部门留存有1份正式合同和其它全套附件、过程资料, 并且在合同履行完毕后做到了及时归档, 这样, 关键合同信息的查找有了出处; (4) 合同管理部门对合同的履行情况进行定期监测, 则合同执行的收益情况和过程中存在的问题也纳入了相关的管理视线, 便于合同价值的评估和发现履行中存在的问题, 及时调整、更改, 保护企业权益。

3. 提升企业形象。

从2000年起至今, 企业连续10多年被昆明市政府评为“重信用、守合同”单位, 2006年以后起同时被省政府评为“重守”企业, 并成为昆明市企业信用促进会会员。

在经济交往中, 客户对企业合同管理充分理解并给予支持, 对企业履约信誉评价较高, 合同双方合作愉快, 极少发生合同纠纷事宜。

当然, 作为一种集权式的管理方式, A企业的这种合同管理办法也有它的不足之处, 主要表现为:一是处理流程慢。目前本企业围绕合同的管理都是以一系列手工行为来完成的。毕竟合同认定环节较多, 每个环节上出现问题, 都可能引起合同签署的阻障, 再加上企业规模扩大、领导工作繁忙、时间有限等因素, 一份合同平均需要花费20天以上的时间来发起、协商直至最终定稿, 这个过程对于合同管理部门是必须的, 但是却极大地考验着合同双方经办人和利益相关人的耐心。在实际操作中, 避免不了一些紧急事宜先行履行而后再补办合同手续的局面, 合同滞后问题多次被提及, 再加上在整个工作链上的人员配合不理想, 合同滞后的情况表现得更为明显。二是引起经办人的反感。按照企业目前的合同处理流程, 合同经办人、委托代理人不仅要直接面对经济交往方, 而且还得面对合同管理机构和各层次的合同审批人。对他们而言, 已经形成的合同要约不仅仅是就事论事, 条款的确定中还包含有市场因素、与客户的熟悉程度、各种利益关系等等, 但是, 这些难以言明的因素, 在合同审批过程中却常常遭到合同管理员或其它人员的质疑, 而且这些质疑必须及时得到答复或修改。对合同经办人来说, 合同审批人不是扣住一些合同字眼, 就是对操作细节一再否定, 这些都需要他们不断地向双方解释以求达成一致, 就算经办人对合同处理流程给予充分理解, 但这个过程也是烦琐的, 很容易引起合同经办人的反感, 阻碍合同的签署和履行。三是合同管理“重管轻理”, 管理效果尚有欠缺。本企业合同管理主要强调的是合同签约过程中的管理, 对合同是否签署、怎样签署, 合同管理部门的手段是有效的, 但是, 在合同签署以后, 执行监督的重点转移到了执行部门和财务部门, 合同管理部门虽然定期编制合同履行情况报表, 但报表仅仅反映了合同执行进度, 对合同执行偏差问题缺少有效的分析和处理意见。这种问题的出现, 一是企业制度的偏重不同使合同监督力削弱, 二是合同管理人员、合同经办人员素质和责任心仍有待提高。因为缺少有效的合同可视度和遵守跟踪流程, 所以合同履行不到位的情况不能避免。这样, 合同管理存在有薄弱环节, 管理效果也有待改进和加强。

四、建立企业合同管理信息系统

虽然合同统一管理存在上述一些弊端, 但是两者相较取其轻, 笔者认为, 这种合同统一管理模式对采用集权式管理的企业来说仍是利大于弊, 其积极作用是不言而喻的。但是, 为了尽可能克服在运作中体现出来的种种不适, 在目前阶段最好的解决办法莫过于以信息技术为手段, 通过网络和软硬件的配置, 根据企业需要和现状建立企业合同管理信息系统, 实现合同审核中的信息快速传递和固化合同管理程序的作用, 可以极为有效地解决因企业经营场所分布相对分散、广泛而造成的合同统一管理成本高、规范签约行为难度大的问题, 对提高合同效率, 发挥合同管理对企业经营活动的支持作用, 提高企业的管控能力, 具有十分重要的意义。其运作的关键之处主要包括以下内容:

1. 获得管理层的支持。

企业合同管理信息系统的建立需要软硬件的投入, 资金的支持必不可少, 另外, 信息系统建立后, 高层管理者更需要具备电子计算机应用的相应技能和习惯, 才能保证合同审批的时间。而对于一般工作人员来说, 领导的重视可以促进他们遵守各种政策和程序。

2. 建立常用的电子版合同格式文本。

格式文本有利于提高合同签订的质量, 使合同规范化, 避免缺款少项和当事人意思表达不准确、不真实的情况发生, 减少扯皮和合同纠纷, 有利于减少双方签订合同的工作量, 便于双方统一认识, 提高效率, 有利于保护合同当事人的合法权益。

3. 网上审核和信息沟通。

让合同的审核者不论何时何地, 只要连接互连网, 就能查找到企业要求审批的合同信息, 尽快完成相应权限的审批或提出相应意见, 并通过电子签名等方式确认审批, 这样, 可大大缩短合同的处理时间。另外, 合同的委托代理人有相应的权限, 可以通过管理信息系统查找到由自己部门经办的合同信息, 促进合同的督办和履行。

4. 强化合同执行情况的监测。

建立合同台账, 定期进行合同履行情况分析, 对合同履行进行评估和检查, 对相关责任人进行相应奖惩, 促进合同的有效性。

摘要：文章对A企业的合同统一管理模式进行了介绍, 并分析了这种管理模式的利弊之处, 认为合同统一管理对集权式管理企业来说利大于弊, 值得提倡和推荐, 同时对运作中表现出的一些不利之处提出了建立合同管理信息系统的解决方案。

关键词：国有企业,合同管理,利弊分析,信息化建设

参考文献

[1] .刘爱臣.公司合同管理法律问题研究[D].河北:河北大学硕士学位论文, 2009

[2] .徐兰英, 李向民.企业如何加强合同管理规避和防范交易风险[J].商业研究, 2003 (15)

篇4：浅谈建设工程合同与合同管理

关键词：建设工程；合同管理；问题；措施

中图分类号： TU723.1 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）17-84-2

0 引言

随着我国经济的迅猛发展，我国的建筑业也迎来了它的繁荣期。目前，我国的建筑工程在数量和规模上都有了很大的发展，其技术手段和管理水平都有了质的飞跃，建筑工程建设越来越规范化、标准化。合同管理已成为建筑工程管理的重要手段，这是由工程建设的特点所决定。建筑工程具有工期长、涉及范围广等特点，这也决定了建筑工程建设中存在很多不确定因素，发包方与承建方之间很容易出现纠纷，而合同管理是解决工程纠纷的重要依据，也是保障双方权益的重要手段。因此加强建设工程合同管理的研究具有重要意义。

1 建设工程合同管理的重要性

建设工程合同的本质就是具有法律效益的协议，对工程建设当事人就工程建设中的义务、成本、工期等一系列问题的协议。由于建设工程周期长、施工种类多、施工技术复杂、涉及面广等特点，这也决定了建设工程的合同与其他行业的合同大不相同，建设工程的合同内容条款更为繁杂、涉及面更为广泛。如果签订的建设合同涉及内容全面、合理，这将是保护企业双方利益的重要举措，既保障了建设企业的经济效益，也保障了工程质量，维护了发包方的合法权益。但是，如果建设合同的内容无法涉及建设过程的方方面面，这不仅会给合同双方造成严重的经济损失，还会影响工程建设的顺利进行。建设工程的合同管理，对双方的责任、权利、义务都进行了明确的划分，在法律的约束下，有效规范了工程建设行为，在保障双方权益的前提下，保证工程在保质保量的情况下顺利竣工。

2 建设工程合同的特点

2.1 合同签订内容容易存在歧义

建设工程的合同必须保持一定的严密性，因为涉及法律效应，应用严肃的态度看待建设工程合同。建设工程的合同对发包方与承建方的责任进行明确的划分，并对双方的违约赔偿问题进行明文标示，但建设工程是一个动态的实行过程，其中涉及很多变量，建设合同是在工程建设前签订的，所以在遇到突发情况时，责任归属问题上很容易出现歧义。

2.2 合同管理涉及面广

工程项目合同涉及单位部门较多，包含业主、承包商、施工单位、监管单位、材料供应单位、运输单位等，相互关系较为复杂，只有在确保各单位认真履行职责并相互协调配合的情况下，才能保证工程项目建设的顺利开展。

2.3 建设工程合同有效期长

建设工程合同有效期长是由建筑工程的建筑特点所决定的。建筑工程由于建设过程比较烦琐、复杂，其内容包含招标、签订合同、制定方案、工程施工、竣工等，通常需要两年以上的时间才能全部完工。这也就决定了合同管理时间较长，与工程建设保持同步，并且合同管理的内容也要涉及工程建设过程中的各个方面，稍有疏忽就可能造成严重的经济损失，所以在合同的签订过程中，要综合考虑建设过程，发挥合同管理应有的效能。

2.4 合同易变更

建筑工程由于施工周期长、施工环境复杂等因素的影响，建筑工程比较容易发生突发情况，建筑施工的预想可能与实际存在较大的偏差，因此合同的内容也不是一成不变的，对建设工程的合同管理必须采取动态的管理理念，依据实际情况对合同内容进行协商，确保合同双方的合法权益。

3 建设施工合同管理中存在的主要问题

3.1 合同双方法律意识淡薄

真正的合同是以公平、公正为原则，以法律效应为保障的协议。但是，一些建筑企业违背国家要求，合同内容缺乏公正性、合理性，并且“阴阳合同”签订现象屡禁不止，这些都不具备法律效应，严重损害了市场经济秩序。同时，还有一些企业，对建筑合同的认知不充分，没有正视法律的严肃性、强制性，无视合同的管理内容，严重损害发包方的利益，法律意识淡薄。

3.2 合同管理人员整体水平不高

由于建设工程合同的特殊性，要求建设工程合同管理人员在具备合同管理专业知识的基础上，还要具有一定的建筑知识，这样保证合同管理工作的合理性、科学性。但在实际的管理过程中，现有的合同管理人员专业技能水平低，且管理人员不足，无法保证合同管理工作的合理性。而且建筑企业对合同管理人员的重要性认识不足，没有建立完善的培训体系，合同管理的有效性无法实现。

3.3 缺乏有效的合同管理制度

在建设工程合同管理的实际实行过程中存在许多问题，究其最主要的原因就是合同管理制度不完善，合同管理工作缺乏必要的理论依据。在工程项目的合同管理过程中，没有科学、合理的管理程序，使合同管理工作缺乏规范，而且在合同管理实行过程中缺少必要的监督、考核体系，合同管理的执行力也大打折扣。

4 建设工程合同管理有效措施

4.1 加强法律教育，提高法律意识

建设工程合同是具有法律效应的协议，受法律保护，也受法律约束。建筑合同在签订的过程中一定要仔细审查其中的条款，对工期的成本、时间以及赔偿问题要进行充分的考虑，在公平公正的原则指导下，签订双方对其内容进行充分的协商。承包商和发包方都要加强自身的法律知识学习，对合同的内容从法律的角度加以审查，并养成靠法律解决纠纷的行为意识，切身保护自己的合法权益。

4.2 建立健全合同管理制度

提高合同管理的执行力，关键在于建立完整的合同管理体系，以合同管理制度为依据，规范合同管理行为，保证合同管理工作的有序开展。首先，完善合同管理流程。建立科学、合理、规范的管理流程，并完善合同管理监督体系、考核体系，激发工作人员的积极性，提高合同管理的执行力；其次，完善合同管理执行机构，对合同管理各项流程中都设置专门的人才，保证合同管理的科学性和有效性；最后，在合同履行的过程中，要做好合同管理的监管工作，要保证合同管理符合实际情况，并且对合同变更做到及时的应对。

4.3 加强专业合同管理人员的培养

专业合同管理人员在建设合同管理过程中具有重要作用，它是合同管理科学性、合理性的根本保证。加强合同管理人员的专业水平，建立专门的培训体系，利用先进的管理水平保证工作质量。还要注重合同管理人员的法律素养，使其具备较高的法律意识。同时还要保证管理人员对工程造价有基本的认知，提高合同管理人员的综合素质，为合同管理工作奠定基础。

5 结语

综上所述，随着建筑工程的不断发展，建筑项目管理的内容也逐渐增多，而合同管理是建设项目管理的核心内容。建设项目的合同管理其主要目的是规范建筑市场的管理，使建筑管理更加的有序化、法律化、制度化。但是在建设合同管理的过程中还存在一些问题，影响其作用的发挥。为了进一步提高建筑工程合同管理力度，必须加强建筑企业的法律意识，增加专业人员的培训，保证合同管理的法制性、科学性以及完整性。现代建筑企业应加强对合同管理的重视程度，制定合理的合同管理制度及流程，认真总结合同管理经验和教训，规避各种风险，确保建设项目保质、保量如期完成，实现企业效益最大化。

参 考 文 献

[1] 杨聪敏，朱丽娟，张译尹，等.浅谈建设工程合同与合同管理[J].消费导刊，2015（4）：132.

[2] 杨运林.浅谈建设工程合同与合同管理[J].大科技，2015（23）：21.

[3] 王娟.浅谈对建设工程合同的几点认识[J].价值工程，2014，33（33）：97-99.

[4] 马抒垠.建设工程合同管理研究[J].工程建设标准化，2014（10）：162-162.

[5] 马惠青.谈建设工程合同管理体系的建立[J].房地产导刊，2015（9）：398-398.

篇5：工程建设模拟试题合同管理A

考试说明:

1、本试卷为闭卷考试；

2、试卷中所有试题的答案均写在答题纸上；

3、总分：100分，考试时间：90分钟

一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1 分，共 20 分）

1.按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）

A．《建设工程质量管理条例》B．《北京市招标投标条例》

C．《招标投标法》D．《工程建设项目施工招标投标办法》

2．法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）

A 国际条约>宪法>行政法规>司法解释

B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章

C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方性政府规章

D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

3.对于工程承包合同的适用法律及执行次序（）

A．工程承包合同、合同法、民法通则

B.合同法、民法通则、工程承包合同

C.民法通则、合同法、工程承包合同

D.工程承包合同、民法通则、合同法

4.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）

A行政法律关系B 民事权利义务关系

C刑事法律关系D经济侵权关系

5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

6.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

第 1 页 / 共 5 页 姓名学号班级

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

7.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是

()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

8.下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.招标公告B.资格预审合格通知书

C.投标书D.中标通知书

9.下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划

C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

10.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A、节省招标费用B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈

11.中标的承包商将由（）决定。

A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师

12.下列说法不正确的是（）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

13.自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A 15天B 21天C 30天D 35天

14.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是()。

A.通知中标结果并退还投标保证金

B.通知中标结果，但不退还投标保证金

C.不通知中标结果，也不退还投标保证金

D.不通知中标结果，但退还投标保证金

15.业主在（）合同中承担的风险最小。

A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金

16.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。

A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔

17.在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

18.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。

A固定价格合同B可调整价格合同

C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同

19、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。

A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

20、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

二、多项选择题（共10题，每题2分共20分。每题的备选项中。有2个或2个以上 符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

1.索赔按目的划分包括（）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、合同内索赔E、费用索赔

2.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

3.在施工合同中，()等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表

4.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。

A．发布招标公告是要约邀请 B．发布招标公告是要约

C．投标是要约 D．发出中标通知书是承诺

E．发出中标通知书是新要约

5.施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。

A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同

D.可调价格合同 E.成本加酬金合同

6.被宣布为废标的投标书包括（）

A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E 投标人不参加开标会议的标书 7.合同法律关系的构成要素有()

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

8.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。

A．招标人应确定甲为中标人

B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人

9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。

A．从施工现场外部接通施工用电线路

B．施工现场的安全保卫

C．已完工程的保护

D．办理爆破作业行政许可手续

E．施工现场邻近建筑物的保护

10.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。

A地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B．发包人订购的设备未能按时到货

C．施工作业方法存在重大安全隐患

D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

三、简答题（本大题共 4小题，每小题7分，共28 分）

1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

3.索赔报告的基本要求？

4、取得索赔成功的条件？

四、案例分析题（本大题共2小题，每小题 16分，共 32分）

1.某公司承建某大学城项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧邻在建大学城项目。总建筑面积2160m2，总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小，并且某公司也具备相应的资质。建设单位经当地建设行政主管部门批准后，未通过招标投标直接委托给该公司承建。展览馆项目的设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工

单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。

该工程采用固定总价模式是否妥当，给出固定总价合同模式适用条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还用哪些（至少写出三项）。

2.某建筑公司(乙方)于某4月20日与某厂(甲方)填订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同.乙方编制的施工方案和进度计划已经获得了建立工程师的批准,该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工.甲乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际工程中发生以下几项事件:

事件一,因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10工日。

事件二:基坑开挖后因遇软土层,接到监理工程师5月15日的停工指令,进行地质复查,配合用工15工日。

事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20至5月22日,因罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。

事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

（1）承包商索赔要求成立的条件有哪些？

（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方可以要求索赔，哪些不能要求索赔，并说明原因。

篇6：劳动合同法试题A

一、不定项选择题（每题2分）

1.根据《劳动合同法》第十条第一款的规定，建立劳动关系，应当订立。__________ A.书面劳动合同

B.口头劳动合同

C.书面或者口头劳动合同

2.根据《劳动合同法》第十一条的规定，用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬的支付标准是。__________ A.按集体合同规定的标准执行，没有集体合同或者集体合同未规定的，按最低工资标准支付 B.按集体合同规定的标准执行，没有集体合同或者集体合同未规定的，按本单位同岗位劳动者工资的百分之八十支付

C.按集体合同规定的标准执行，没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬 3.根据《劳动合同法》第十二条的规定，劳动合同类型有。__________

A.固定期限劳动合同

B.无固定期限劳动合同

C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同

4.根据《劳动合同法》第十四条的规定，有下列情形的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。__________ A.劳动者在该用人单位连续工作满十年

B.用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足五年

C.连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、二项规定的情形，续订劳动合同的

5.根据《劳动合同法》第十四条的规定，用人单位自用工之日起满__________不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A.1个月

B.6个月

C.1年

6.根据《劳动合同法》第十七条的规定，下列是劳动合同的必备条款。__________

A.工作内容和工作地点

B.劳动纪律

C.社会保险

7.根据《劳动合同法》第十九条的规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过__________，三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月，劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。A.1个月

B.2个月

C.3个月 8.根据《劳动合同法》第十九条第二款，同一用人单位与同一劳动者在约定试用期时__________

A.可以多次约定试用期

B.只有在与劳动者解除或终止劳动合同一段时间后又重新雇佣时才可以重新约定试用期

C.只能约定一次试用期

9.根据《劳动合同法》第二十条的规定，下列关于劳动者在试用期的工资说法正确的是__________

A.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准

B.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位所在地的社会平均工资

C.劳动者在试用期的工资不得低于本单位平均工资的百分之八十 10.根据《劳动合同法》第十九条的规定，试用期最长不得超过__________

A.3个月

B.6个月

C.12个月

11.根据《劳动合同法》第二十一条的规定，下列关于用人单位在试用期中解除劳动合同的说法不正确的是__________

A.试用期内用人单位可以随时通知劳动者解除劳动合同

B.用人单位在试用期解除劳动合同的，不需向劳动者说明理由

C.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位可以解除劳动合同

12.根据《劳动合同法》第二十二条的规定，在__________的条件下，用人单位可以与劳动者订立协议，约定服务期。

A.用人单位为劳动者提供了培训

B.用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训

C.用人单位为劳动者提供了培训，并与劳动者协商一致

13.根据《劳动合同法》第二十二条的规定，用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，可以与该劳动者订立协议，约定服务期，在服务期中可约定劳动者违反服务期约定的，应支付的违约金数额。__________

A.不得超过用人单位提供的培训费用

B.应等于用人单位提供的培训费用

C.可以大于用人单位提供的培训费用

14.根据《劳动合同法》的规定，下列关于劳动合同无效的说法正确的是__________

A.劳动合同部分无效，则整个劳动合同无效

B.劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬 15.根据《劳动合同法》第二十八条的规定，劳动合同被确认无效，但劳动者已付出劳动的，用人单位向劳动者支付劳动报酬的数额，应当__________

A.按照当地最低工资标准支付

B.按照本单位平均工资支付

C.参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定

16.根据《劳动合同法》第十七条的规定，以下__________条款不是劳动合同的必备条款。

A.试用期

B.用人单位的法定代表人或者主要负责人

C.保密约定

17.按照《劳动合同法》规定，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向__________申请支付令，应当依法发出支付令。

A.当地人民法院

B.当地劳动保障行政部门

C.当地人民法院或劳动保障行政部门 18.根据《劳动合同法》第三十四条规定用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同__________

A.终止

B.由用人单位解除劳动合同

C.继续有效，劳动合同由承继其权利义务的用人单位继续履行

19.《劳动合同法》第四十一条规定，用人单位可以裁减人员的情形有__________

A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的

C.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 20.根据《劳动合同法》第四十一条规定，企业裁减人员的程序是__________

A.提前30日向工会或者全体职工说明情况

B.听取工会或者职工的意见

C.将裁减人员方案向劳动行政部门报告

21.根据《劳动合同法》第四十七条规定，以下情况正确的是__________ A.经济补偿金按劳动者签订劳动合同的时间开始算，不满一年按一年计算，每满一年支付一个月工资的标准支付

B.按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿

C.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或用人单位决定提前解散，不用支付劳动者经济补偿金 22.根据《劳动合同法》第四十七条规定，计算经济补偿金的月工资标准是__________ A.依据劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资

B.劳动者解除或者终止劳动合同前十二个月的平均工资低于企业月平均工资的，按企业月平均工资确定计算 C.劳动者解除或者终止劳动合同前十二个月的平均工资高于企业月平均工资，低于当地社会平均工资的，按当地社会平均工资标准计算

23.根据《劳动合同法》第四十八条规定，用人单位违法解除或者终止劳动合同的情况下，以下说法正确的是__________ A.劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行

B.劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位支付经济补偿金 C.劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位依据《劳动合同法》规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

24.根据《劳动合同法》第五十七条的规定，劳务派遣单位应符合下列条件__________

A.经劳动行政部门审批同意

B.依照公司法的有关规定设立

C.注册资本不得少于二百万

注：目前政策ABC都要满足—2014.08.19 25.根据《劳动合同法》第五十八条的规定，劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明劳动合同法第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的等情况。__________

A.用工单位

B.派遣期限

C.工作岗位

26.根据《劳动合同法》第六十八条的规定，非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过_________小时，每周工作时间累计不超过_________小时的用工形式

A.四；三十六

B.四；二十四

C.八；二十四

27.根据《劳动合同法》第八十二条规定，用人单位违反《劳动合同法》规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支__________倍的工资。

A.二

B.三

C.四

28.按照《劳动合同法》的规定，用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的。__________ A.由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿

B.劳动行政部门责令用人单位限期支付，但用人单位逾期不支付的，用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金

C.劳动行政部门以每人500元以上2000元以下的标准处以罚款

29.按照《劳动合同法》的规定，用人单位安排加班又不依法支付加班费的。__________ A.由劳动行政部门责令限期支付加班费

B.劳动行政部门责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金

C.如劳动行政部门责令用人单位限期支付，但用人单位逾期不支付的，劳动行政部门责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金

二、问答题：（每题10分）

1、根据《劳动合同法》规定，哪几种情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

2、王某于2006年2月入职现在的公司，与公司签订的劳动合同将于2009年12月31日到期，公司将不再续订劳动合同，王某的工资由两部分构成，基本工资3500元，加班工资1500元，公司将支付给王某多少经济补偿金，怎样计算？

三、案例分析题（20分）