展馆项目建设要求

展馆项目建设要求（共8篇）

篇1：展馆项目建设要求

展馆建设流程

依据展览设计与布展工程内在的客观规律，展览馆设计施工科学程序宜为：选题研究→建筑空间规划→形式设计→优选公司→申请资金→工程委托与招标→制作与施工→布展→决算→验收→审计→后期维护

前期工作

1、准确确立展览的主题。

2.、准备内容设计阶段。确定展馆大纲和展馆内部资料，根据布展大纲征集相关图片、书籍和视频

3.空间规划。邀请专业公司进行空间划分和形式设计

4.优选公司。甲方专家小组根据设计方案确定一家设计公司

第一阶段

5.财政资金申请。设计公司依据方案出一份详细预算，甲方提交财政局申请资金。

6.工程委托与招标。甲方依据财政局批复资金申请表报交易中心，确定招标代理公司和招标形式（特别注意招标形式和招标报名条件，建议是设计施工一体化并有中国展览馆协会资质）

第二阶段

7.制作与施工。甲方与中标方深化方案，确定最终施工方案；甲方协调场地和水电，中标方开始施工

8.布展。甲方和中标方配合完成展览设备、实物展品和辅助展品的布置、展览和安保协调；按需调整展览的设计和工艺。9.决算。严格按计费标准逐项进行

10.验收。由甲方组织验收成员，确定验收标准和内容；按验收标准或合同规定的要求进行验收。第四阶段

11.审计。中标方提供决算书，甲方报请审计局对决算书进行审计。12.后期维护。

篇2：展馆项目建设要求

发包人（甲方）： 承包人（乙方）：

经政府采购程序，确定xxxx为xxxx展馆布展项目设计施工单位，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。

1、工程概况 1.1工程名称：x 1.2工程地点：x 1.3工程内容：设计施工一体化 1.4工程范围：见图纸及招投标文件

2、合同组成

下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

2.1本合同书主条款 2.2专用条款； 2.3中标通知书；

2.4标准、规范及有关技术资料； 2.5投标文件； 2.6招标文件；

2.7双方有关工程的洽商、会议纪要、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、合同金额

1.1根据上述合同文件要求，合同的总金额暂定为xx（大写：xx）人民币。其中，设计费为固定价xx元（大写：xx）人民币。

—1—

1.2施工中，如因发包人原因发生的工程变更以现场签证进入工程结算。1.3根据有关规定进行决算评审，合同总价依据评审部门出具的评审报告结算。

4、项目验收与付款

合同签订后，甲方可支付乙方合同总价的20%作为预付款；开工后，由甲方可根据情况支付乙方不超过合同总价30%的价款；工程完工后，由发包人组织相关部门验收、评审。验收合格后，向承包人支付经决算评审后财政拨付金额总价减去之前支付款项后的80%，剩余部分作为质保金，一年后无质量问题付清。

5、合同标的交付时间

2017年xx月

日前（本合同签订后xx天内完工，节假期不计入工期）。开工日期xxx年xx月xx日，竣工日期，xx年xx月xx日

6、合同标的交付地点 发包人指定地点。

7、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

8、合同份数

合同一式四份。甲乙双方各一份，xxx财政局、xxx公共资源交易中心各一份。

甲方：xxx

乙方：xxx

代表人（印鉴）：

授权代表：

授权代表：

xx年xx月

日

xx年xx月

日

代表人（印鉴或法定代表人签字）：

—2—

专用条款

第一条

定义

本合同中，下列名词、术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方共同签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同标的”指承包人按照招标文件要求提供的设备、服务。1.3“承包人”是指本次招标中标人。

1.4“不可抗拒力”指由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件。

1.5“双方”指发包人和承包人。

1.6适用法律和法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安全生产管理条例与施工管理条例。

1.7适用标准、规范：按国家及省的标准规范执行。（如双方另有约定的列入补充条款）

第二条、图纸：

2.1图纸提供日期：开工前三日内 2.2图纸提供套数： ？套 第三条、发包人代表

3.1 发包人代表

姓名：

职务（职称）：

3.2 发包人赋予发包人代表的职权：监督施工和日常管理及相关事宜的协调等。

第四条、监理单位及总监理师。

4.1监理单位的名称：

4.2总监理工程师姓名：

4.3总监理工程师职责：监督施工和日常管理及相关事宜的协调等。

—3—

第五条、承包人代表

5.1承包人驻工地代表

姓名：

；职务（职称）：

5.2承包人赋予承包人代表的职权：全权负责整个工程的进度、质量、安全及各种文件、签证的签字。

第六条、除主条款外发包人及承包人工作。发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1 除非合同有规定或双方同意，否则合同中所要求的联系方式为书面形式。

6.2承包人不得代表发包人或以发包人名义做出任何承诺，否则一切后果由承包人承担。

6.3为承包人提供展室设计施工所需的资料，并对承包人的效果图、版式图、艺术品小稿等设计成果终稿进行签字确认。

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.4向发包人汇报效果图、版式图、艺术品小稿等设计成果，并按发包人意见及时做出修改和调整，得到发包人签字确认后进行制作施工；

6.5做好对发包人提供的文字、图片等资料的保管、保密工作，本项目建成品未经发包人许可不得复制或向外扩散。

第七条、工期

7.1本采购项目工期按双方合同中确定期限为准，项目的设计与施工一切由承包人负责, 并负责按合同规定的日期完成。

7.2工期延误：对以下造成施工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延：

7.2.1 哪些工作延误多长时间才算延误：一周内停电停水在12小时以上。7.2.2工程量增减多少可调整工期：单项工程额度在2000元以上。7.2.3其它可调整的因素：不可抗拒因素。

7.3承包人在以上情况发生后 3 天内，就延误的内容书面向发包人代表提出报告，发包人代表在收到报告3天内予以确认答复。

—4—

第八条、安全施工：

8.1承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.2由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

第九条、合同价款

9.1合同价格形式：固定综合单价，工程量据实核算 9.2合同内项目工程量增减单价的约定：

9.2.1增减工程量的项目单价不调整，仍按合同约定单价执行。9.3双方约定合同价款的其他调整因素：

工程项目实施期间，因发包方原因产生的变更的增项，所产生的施工费用由发包方承担。按以下顺序确定价格：

9.3.1工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

9.3.2工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，由发包方、承包方进行市场询价确定。

第十条、材料设备供应。承包人供应材料、设备的要求：

10.1承包人采购材料设备：符合国家质量检测标准和发包人的招标文件要求。

10.2材料的试验按常规性检测，检测费用由承包人承担。非常规性检测材料试验，试验费由发包人承担。

10.3承包人需向发包人提供材料环保质量认证或检测报告。第十一条、工程变更

11.1承包人如因为发包人原因影响了合同成本或工期，须立即以书面形式向发包人提出，发包人核实无误后将向承包人发出变更通知。但在以下情况中，不

—5—

得发变更通知。

11.1.1对承包人影响行为是在合同规定内做出的，或是由于承包人未能遵照合同要求所必须的义务。

11.1.2承包人合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

11.2除非在发包人的指示下，承包人不得对设备做任何变更，变更单是更改合同价和工期的唯一合法方式。

11.3如果承包人认为所做的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向发包人提出。

11.4 发包人变更设计以书面形式提前7日通知承包人

11.5承包人变更设计以书面形式报发包人审批，3个工作日内给予回复 11.6设计变更对工程的影响由承包人提出工期变更，发包人应于3日内回复意见，批准后确定施工方案和竣工日期。

第十二条、竣工验收与结算

12.1工程完工后，由发包人组织相关部门进行验收。12.2结算方式：按合同约定的工程进度、结算方式进行结算。12.3承包人提供结算报告的时间：工程、质量、形象验收后20天内。12.4发包人批准结算报告的时间：收到工程结算后，按照财政评审程序规定的时限要求批准结算报告。

12.5承包人提供竣工验收资料的内容：所需的全套工程交工资料。12.6承包人提交竣工报告的时间和份数：完工3日内提交所需份数资料。第十三条、质量保修

13.1工程质量保修范围和内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

13.2质量保修范围包括：招投标文件施工范围。

13.3、质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定。13.4其他项目保修期限约定如下：

—6—

13.4.1质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。13.4.2易损品及人为损坏不在保修范围之内。

13.5 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,费用由承包人负责。

13.6发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

13.7保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。13.8双方约定的其他工程质量保修事项。第十四条、违约、索赔和争议。

14.1违约责任处理：承担违约金和赔偿损失。

14.2在合同履行期间，发包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人任何费用；已开始工作的，发包人应根据承包人已完成的实际工作量支付给承包人费用。在合同履行期间，发包人因承包人原因而要求终止或解除合同的，承包人要退还发包人已支付费用，并赔偿发包人损失。

14.3由于承包人的原因不能按时完工，所提供的设施不符合合同规定，由此造成的损失，应由承包人承担一切责任。

14.4如果承包人不能根据合同按期完工，则每延误一天，发包人有权扣除中标总价的3‰。

14.5合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应赔偿发包人的损失，不可抗力除外。

14.6若由于发包人原因出现如逾期付款、未按有关要求验收致使承包人延期交货等双方协商解决。

14.7如果承包人工期延迟十天，发包人有权取消合同，并向承包人收取合同价5%的违约罚金。若是由于不可抗拒力而造成承包人工期延迟，则可参照第十章（不可抵抗力）进行处理。

14.8若承包人提前完工，发包人仍可按合同规定的工期期限付款。

—7—

14.9承包人由于资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，承包人应向发包人支付合同价10%的违约金。

第十五条 合同终止

15.1 双方应按照合同的规定,全面履行合同义务直至合同终止。15.2 凡出现以下情形，发包人有权通知承包人终止合同： 15.3按合同第九章，合同的延期超过10天；

15.4按合同第十七章，由于不可抗力的原因而不能履行合同； 15.5当发包人确信承包人已无履约能力时；

15.6承包人在收到发包人的合同终止书后，应立即终止合同执行但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

第十六条

仲裁

16.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

16.2 双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决。若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交发包方所在地当地法院进行解决。

16.3 仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费或诉讼费用，按照法律规定执行。

16.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

第十七条 不可抵抗力

17.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抵抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的完工日期，并由发包人发给承包人供货变更通知书，确定合同进度向后相应顺延。

17.2 不可抵抗力事件给双方造成任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

—8—

第十八条

合同生效及其它

18.1 本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

18.2 在合同执行期间，双方均不得单方随意做出合同规定范围以外的变更或解除合同。

18.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

18.4本合同未尽事宜，按《建设工程施工合同》（GF—2013-0201）。18.5如本合同通用条款《建设工程施工合同》与本合同专用条款发生不一致时，执行专用条款。

篇3：三维虚拟展馆的建设

虚拟现实技术又称灵境技术, 是一种可以创建和体验虚拟现实的技术, 而利用计算机图形学构建的、可进行三维互动式体验的数字化展馆被称作三维虚拟展馆。近年来, 大量科技馆、博物馆、艺术馆、图书馆、旅游景区、企业体验中心以及各类会展中心都开发了三维虚拟展馆。该系统利用互动屏幕让参与者在影像显示中动态组合, 影像可随观众的参与而同步变化, 具有很强的新颖性和娱乐性。

三维虚拟展馆以传统展馆为基础, 利用三维虚拟技术将展馆及其陈列物品转移到互联网上进行展示宣传, 打破了传统意义上的时空限制, 但它又不只是实体展馆的简单复制, 它可以扩充原有展览内容、丰富展览信息。同时, 虚拟展馆可以增加观众数量, 使人们能够在网络平台上得到良好享受, 用在线互动的方式体验身临其境的感觉。虚拟展馆影响范围广, 具有很快的传播速度, 可以让世界各地的浏览者进行漫游与互动, 为参观学习过程增添乐趣, 并增加去实体展馆的兴趣。虚拟展馆倡导“环保节能、低碳生活”的理念, 能大量节约资源, 并为浏览者提供很大的便利与自主。虚拟展馆在互动平台上缩放自如, 观众可以720度自由浏览, 并根据个人喜好进行展品陈列和环境控制。除此之外, 虚拟展馆还有利于强化安全管理, 不会出现现实中的安全隐患问题。如有一些出于文物保护的需要, 不适宜对公众开放的室内场景, 也可用虚拟展馆实现。

虚拟展馆自身还有一些弱点, 如真实性比实体展馆差, 展览的制作周期较长, 维护成本较高, 对专业人才及技术的要求高等, 这些都需要一一克服。技术是需要不断创新的, 现在的浏览者通过智能手机等移动终端就可以随时随地浏览展品信息, 不但节约了参观时间, 又方便分享。展馆作为公众教育的独特场所, 要勇于技术创新, 才能紧跟时代步伐。

南京科技成果转化服务平台虚拟展厅如图1所示。

2 虚拟展馆的功能模块

虚拟展馆运用到的技术有互动触摸球、电子翻书、电子签到、互动投影、4D动感影院、全息单品投影展示、全息互动展示、交互式产品浏览、360度全景漫游以及720度全景视频等。这些技术支持实现以下几个功能模块。

(1) 用户角色选择模块:用户可以选择自己喜欢的角色, 用一个自己喜欢的昵称登录到展馆中。不同的角色浏览的路径与内容不一样, 这就增加了浏览者的兴趣。

(2) 交互漫游模块:当用户登录到展馆中以后, 就能自由操纵自己所选角色随意在展馆中漫游探索。

(3) 地图导航模块:通过点击小地图, 使主角移动到实际场景的对应地点上。可用VRML实现, 它是描述三维对象的文件格式的, 用户可用它描述一个现有的场景并放入虚拟的三维环境中, 实现虚拟漫游中二维导航地图和三维虚拟场景的有机结合。

(4) 展品属性查询及解说模块:当浏览者进入某一展区时, 会自动显示附近位置的展品名称, 将鼠标移到这个标签上则会显示图文并貌的简介框, 点击简介框中的链接即可打开相应的网页、视频、Flash动画等多媒体素材, 使展品得到全方位的展现。配合有趣的互动操作, 让浏览者可以从各个角度逼真看到感兴趣的展品细节, 将三维场景与二维网页有机结合起来。

(5) 高精模型交互模块:对重点展区展品, 可以通过点击调入高精度的模型, 用户可随意浏览高精度模型, 进行细致观察, 详细了解展品相关属性。这可利用高精度贴图及实时光影效果来实现。

(6) 布展管理模块:具有展厅、展品布置管理权限的用户 (一般是系统管理人员) , 可以在场景中重新布置展厅展品的位置。

(7) 场景音频模块:包括背景音乐、语音介绍等。背景音乐在场景中进行循环播放, 语音介绍可对当前的展厅及展品进行详细介绍, 给浏览者提供有用信息。

(8) 布展信息保存与回顾模块:往期的布展信息可以保存在数据库中, 放到往期展览回顾中, 参观者可以通过选择相应时间来参观往期展览, 方便快捷地满足参观者对展览回顾的需要。

(9) 展馆后台统计模块:用于统计展馆后台用户访问量、展品信息浏览量等。

(10) 虚拟社区功能模块:注册用户可与同在浏览虚拟展馆的其他用户在系统中聊天, 交流观看展馆的展品后的感受, 并可与同行进行交流, 向展馆服务人员咨询有关信息等。

3 虚拟展馆的优势

虚拟展馆具有如下优势: (1) 效果震撼, 可让观众体会到强烈的真实感; (2) 虚拟展馆在平台上缩放自如, 具有全方位、立体性, 可720度进行浏览, 浏览者能根据个人喜好进行环境控制和音乐控制; (3) 虚拟展馆里的信息可及时更新和扩充, 并可根据需要及时增删, 非常便捷; (4) 传播形式多种多样, 信息种类繁多; (5) 对系统要求不高, 利用HTML5技术, 可适应绝大多数的PC平台 (如Windows、Linux、IOS等) 和平板、手机终端; (6) 可热点导航, 操作简单便捷; (7) 自动漫游和人工漫游能自如切换; (8) 可实现强大的互动效果; (9) 性价比高, 节约成本, 省去了实体展馆昂贵的场租费、布展费及长途运输展品的费用, 真正实现了永不落幕的展出; (10) 可以展出一些不适合实体展馆展出的展品 (如新媒体、非物质的、无形的等) 。

4 沉浸式虚拟展馆漫游功能的实现

沉浸式虚拟展馆是利用游戏引擎和三维技术使用户可通过第一人称控制的方式, 在展馆中自由行走、查看、对展品进行交互操作。其建设的步骤主要分为: (1) 用户提交基本需求; (2) 与用户沟通确定详细需求; (3) 收集、整理数据; (4) 利用CAD技术对整个展馆进行规划设计, 如场馆外景、布展设计等; (5) 利用3DSMAX、MAYA等工具对场馆进行建模、贴材质等; (6) 将模型导入到UNITY3D中, 并在在UNITY3D中对模型进行调整、布局, 实现光照效果; (7) 进行文字编辑、图片编辑、视频剪辑、音效处理等内容与界面设计; (8) 通过C#、Javascript等技术制作交互内容; (9) 通过各类平台发布。

通过以上步骤, 可实现的主要功能如下。

4.1 基本的漫游功能

运用幻影成像技术、增强现实技术、360度全息成像技术、环幕投影技术等, 能在实体展馆中展示虚拟形象, 而VR技术能将现实中的展馆制作成可以在互联网上欣赏的三维立体漫游场景。如当浏览者走进某一展馆时, 屏幕会自动显示展馆的详细信息, 将鼠标移动到展品标签上则会显示图文并貌的介绍框, 点击介绍框中的链接即可打开相应的网页、视频、Flash动画等多媒体素材, 让浏览者可以从各个角度逼真看到所有与该场馆相关的信息。

4.2 虚拟导览

现实空间里有许多导览方式, 从最早的星座、指南针, 到地图及具体的路标、指示牌等, 随着科技的进步与计算机的普及, 人们可以利用虚拟导览系统来指路, 能更准确快速地找到路径与方向。虚拟导览根据“空间认知”“寻路决策过程”以及“寻路决策的要素”来帮助寻路与导览。

4.3 虚拟交流墙

在三维虚拟展馆内, 会有专门的一面虚拟墙提供给展馆浏览者, 浏览者可以将自己的感悟或者建议写在上面。同时, 浏览者还可以驻足观看, 品评别人的留言。虚拟留言墙给展馆浏览者提供了一个交流的平台, 这样能更好体现虚拟现实的交互性这个特点。

4.4 虚拟展馆知识库

可构建虚拟服务人员, 用户可以通过与虚拟场景中的服务人员进行互动式交流, 获取众多想要的展馆及展品等信息。

4.5 展馆虚拟视频

在虚拟世界中展示展馆所涉及的重大事件, 在特定区域播放一些重大事件的历史过程, 使公众在浏览时可以欣赏到重大事件的回放。这既丰富了虚拟展馆的内容, 还能让浏览者仔细观看生动的历史事件, 突破了传统视频的时空限制。

4.6 全景模块

360度全景是通过专业相机捕捉整个场景的图像信息, 将图片拼接成一个完整球型图像, 然后利用HEML5和Flash技术将完整球型全景图像制作成可旋转的互动图像, 浏览者可以通过电脑和手机观看场景的360度全景, 也可以通过VR眼镜进行3D沉浸式体验。

5 结语

近年来随着虚拟现实技术的发展, 头戴显示器获得越来越多公众的关注和喜爱, 各种头戴设备将会不断推出, 众多机构已经准备提供虚拟现实体验给消费者。因为各种原因而不适合游客旅游的景点可以通过虚拟展馆让参观者体验, 虚拟现实展馆也可以使一些面临消失的遗迹得以保存, 供后人进行研究。虚拟展馆必将引领展览展示的新潮流。

摘要：三维虚拟展馆是利用计算机图形学构建的、可进行三维互动式体验的数字化展馆。虚拟展馆有众多优点, 可以让人身临其境, 进行720度浏览;信息可及时更新和扩充, 传播形式多种多样, 可以展出一些不适合实体展馆展出的展品等。本文探讨了虚拟展馆的优势及建设思路和主要功能模块、实现方式等, 并对虚拟展馆的未来做出展望。

篇4：建设工业展馆，传承工业文明

关键词： 示范建设 工业展馆 工业文明

一、建设背景

教育部鲁昕副部长多次在职业教育相关会议上提出：“要做到产业文化进教育、工业文化进校园、企业文化进课堂。”将工业文化和优秀企业文化融入学校文化，并发挥其育人功能，既体现了教育对文化的选择、传承和创新作用，又是经济社会发展对职业教育内涵式建设提出的新要求。因此，我校在示范校建设过程中，根据专业建设的需要，融入工业历史展览馆建设，传承工业文明。

二、建设目标

以工业发展历史为主线，以产品发展过程为载体，围绕我校相关专业，建设能够体现工业发展历程的机电类小型展览馆。例如机床展馆、电气设备展馆、电子产品展馆、家用电器展馆及计算机展馆，等等。

三、建设过程

1.收集、购买不同时期工业生产所用的设备、元件等。

利用一年多的时间，到省内外收集不同时期工业生产所用的设备、元件。现已收集、购买800余台件。从三十年代的古老车床到现代的数控机床；从早期的苹果计算机、286、386……到现在的IEI7.6核处理器；从最早的中文铅字机械打字机到今天每分钟打印40-50页的激光打印机；从电子二极管、晶体管到现在的不同规模的集成电路；从原始的闸刀开关、各种开头控制器发展到今天PLC控制器；老式的冰箱、电视、洗衣机等。这些都凝聚着全校师生心血和汗水。

2.选择展览馆场地，设计装修。

根据专业如建设、课程改革的需要，将同一类产品集中展示，和装修公司一起设计装修风格，设计展柜的样试、颜色，充分显示出古老工业文明气息。

3.编写展品生平，赋予产品文化，记录工业文明。

在展览中，由于年代久远，很多陈列老设备、老产品看不出生产的时间，标牌也磨损得看不清字迹。我们就认真研究，挖掘出其背后动人的故事，向世人讲述。这样，展品就有了生命，有了文化内涵。

四、建设成果

在机床展馆，有新中国成立以来我国自主生产的多种通用机床、有本溪市在新中国成立后自主生产的第一台滚丝机……看到的是记载着悠久历史的各类铣床、车床等设备，但从中显示的却是机械加工制造业的文明发展历程。

在电子展馆，从电子管到晶体管、集成电路、大规模集成电路发展到超大规模集成电路，不仅使参观者领略了现代电子技术的高速发展，更让参观者体验了工业文明带给人类社会的巨变。

在计算机展馆，从最早的苹果机、286、386、486、奔腾到今天的IEI7.6核处理器；从最早的中文铅字机械打字机到今天每分钟打印40-50页的激光打印机，无不凝结着劳动人民智慧的结晶和社会高度文明……

在展馆中，不仅展示了反映工业发展历程的古老产品，而且展示了现代企业最新产品，把企业的产品、文化融入教学中，使学生在校期间就能了解企业，选择企业，加速了学校和企业的对接。

五、体会与思考

篇5：展馆项目建设要求

70周年大型成就展馆网上展馆观后感作文【1】

150――成就展对相关领域取得的150个“第一”进行展示。其中，第一个“第一”是1951年10月官厅水库开工建设，这是新中国成立后建设的第一座大型水库;而第150个“第一”是，“2019年1月，中国成为世界第一个月背着陆和巡视探测的国家”。

分析指出，150个“第一”勾勒出一个传统农业国家迈向制造大国，进而向制造强国进发的光辉历程。同时，记录了一个发展中大国基础产业和基础设施从瓶颈制约成为优势支撑的不凡进程。

70――不同于以往展览，成就展按照年代线性逻辑展开，观众在观展时如同步入“时光隧道”。这其中，又有十余块橙红色主题展板对每隔5年的经济社会发展成就进行集中展示。

当观众走出“时光隧道”，中国迈向富强、民主、文明、和谐、美丽伟大征程中的60个关键指标以“数读”形式呈现在面前。展板形似片片风帆，“直挂云帆济沧海”，寓意中国这艘航船正在破浪前进。

7――成就展以年代为序，设置了7面人物墙，集中展现新中国发展建设进程中不断涌现的英雄模范。河南兰考原县委书记焦裕禄、掏粪工人时传祥、战略科学家黄大年、老英雄张富清等榜上有名。

相关负责人表示，每隔10年集中展示这一阶段涌现的英雄模范人物，亦是集中展现中华民族艰苦奋斗、奋发图强的时代精神。

4――从20世纪50年代的一间乡村婚房，到20世纪80年代改革开放初期一户城乡居民家庭场景，再到新时代的普通安居住宅，最后是人工智能走进千家万户的智慧家居，成就展展示了4个家庭场景。

此外，成就展上还展出“赤脚医生”的医药箱、第一代化纤产品“的确良”、粮票、侨汇券等老物件，以此切实提高观众的代入感、参与感、共鸣感，把成就展办成人民的展会。

70周年大型成就展馆网上展馆观后感作文【2】

为方便更多群众参观展览，了解新中国成立70年以来在各个领域所取得的一系列辉煌成就，在成就展展览办公室的指导下，中央广播电视总台央视网推出了同名数字化网上展馆，通过网络手段，全要素呈现展览内容，全景式还原现场体验，打造足不出户、永不落幕的主题展览。PC版和手机版网上展馆分别于9月29日、9月30日在央视网发布上线。网上展馆自上线以来得到广大群众及网友的持续关注，截至11月7日，总点击次数已突破1000万。

网上展馆特色凸出、亮点鲜明：一是以新媒体平台为依托，运用全景观展技术，采取多媒体互动叠加图文、音视频等形式，360度全景展示展览现场，以近2000张照片、180多条视频以及2.2万字解说词生动再现展览全貌。广大网友可以通过电脑或手机访问网上展馆，详细了解展览内容，获得沉浸式、漫游式的观展体验，身临其境感受新中国成立70周年的伟大历程和辉煌成就。二是网上展馆设有导航地图，能够实现展区场景按年代快速切换，点击场景中的热点，可以详细了解图片、文字、音视频等展项内容。三是提供语音解说服务，供浏览时选择使用。四是注重互动参与，网友可以在线体验现场互动展品。另外，根据现场参观路线开发了自动观展功能，点击按钮即可一键漫游全部展区。

篇6：展馆注意事项

一、开展期间进出馆时间

08：30参展商、工作人员等持证人员入馆

09：00持票人员入馆（11月16日上午除外）

16：30持票人员停止入馆

17：00全场清场，所有人员出馆

二、展品与资料进出馆管理

所有进、出馆的物品均需接受门卫的查验。布展期和开展期间展品只进不出，需出馆的物品，须持有交易中心开具的《参展商物品出馆核准单》(由现场办公室发放，以下简称为“放行条”)，经交易中心现场负责人签字后才能放行。布、撤展及展览期间，参展单位应有专人看管展位，保证展品安全。

三、进出车辆管理及路线安排

（一）展会期间，车辆凭“高交会车辆通行证”出入会展中心（以下简称“展馆”），并根据该证所指定的停车区域将车辆停放在展馆周边的红线范围内停车区域、地下停车场或展馆附近的停车场。

（二）展会开展期间，所有货车不得入馆。

（三）按照深圳市交通管理部门的要求，交通高峰期即早7:00-9:00、下午17:00-19:00，禁止货车进入市区。

（四）以上如有变化，以深圳市公安局交通警察局发布的临时公告、现场交通管制和交通标识为准。

四、展位管理

（一）严禁转让或转租（卖）展位。如展位使用单位与展位申请单位不一致，均视同违规转让或转租（卖）展位。包括：

1.以联营名义将展位转给联营单位使用。

2.以供货或协作（挂靠）名义将展位转给供货、协作、挂靠单位使用。

3.以借用名义将展位转给（借给）其他单位使用。

4.未经许可擅自对调、对换展位。

5.以供货、联营、协作等名义高价收取合作单位的展位费或参展费。

6.其他违规转让或转租（卖）展位的行为。

（二）展会期间所有展位应有专人值守，并应指定一名展位负责人。

1.展位负责人必须是该展位参展单位的正式工作人员，展位负责人必须坚守岗位，并有义务向管理单位说明展位使用情况。

2.每个展位负责人只能负责一个展位。

（三）展会期间各参展单位不得从事现场物品买卖活动。

（四）展会开始后，未经主办单位许可，任何展品不可从展台或现场撤走。在展会未结束前，任何展台不准拆卸。

（五）对违规的单位，作如下处理：

1.通报批评。

2.没收违规转让或转租（卖）展位所得。

3.对情节严重者，取消参展资格，或送交执法机构处理。

（六）检举揭发违规转让或转租（卖）展位者，将给予保护并奖励。

五、展品及宣传品管理

（一）展品管理

一、在展位内有下列情况之一的展品，视为违规展品，禁止参展，并由该参展单位承担责任。

1.携带未按规定办理参展协议的展品。

2.携带不能说明来源或归属的展品。

3．易燃、易爆、有剧毒、有腐蚀性和放射性危害的展品。

4．其他不符合规定的展品。

二、未经申报或未通过交易中心审核同意的技术成果或产品不得参展，一经发现，交易中心保留对该技术或产品的处理权利。

三、在展示宣传中不得出现有关台独、中华民国（ROC）、法轮功邪教等内容，以及其它违反中华人民共和国有关法律法规的内容及字样。

四、严禁在会期现场销售展品。

五、展品的摆设限于本展位，不能占用过道及过道上方的空间。如在过道上摆设展品，而使展品受损或阻碍了消防通道，所发生的一切后果由展商负责。

六、参展单位须遵守知识产权保护的有关法规，确保参展技术和产品不构成侵权，并做好知识产权的自我保护工作。高交会期间有自主知识产权的产品须携带相关的证明材料。

（二）宣传品管理

一、参展单位携带的各种资料，仅限于在本展位派发，不得在他人展位和通道上派发。也不得在通道上摆放宣传品和宣传资料。

二、派发的各种资料的内容和文字，必须符合国家有关规定，参展单位对派发的各种资料的真实性和合法性负全责。

三、不得代替他人分发宣传资料和宣传品，由此而引起的一切纠纷由派发者承担连带责任。

六、参展安全管理

（一）展馆将尽力维护展位及展品的安全，但对展会期间发生的意外人身伤害、展品遗失或损毁不承担任何责任。

（二）参展单位应指定安全保卫责任人，认真做好安全保卫工作，制定安全保卫措施，加强宣传教育和管理，提高参展人员的安全防范意识。

（三）全体参展人员应自觉遵守大会的各项规定，共同维护大会秩序，不参与法轮功邪教组织等非法活动，提高警惕，预防各类事故的发生。

（四）所有进馆人员应佩带相关证件，服从并配合保卫人员的检查。不准将证件转借他人和带无证人员进馆，违者将给予处罚。

（五）展品应按规定摆放，不得将展品摆放在展位以外的任何地方，严禁乱摆卖。要服从大会有关工作人员的检查与纠正。

（六）认真做好消防安全工作，参展单位应严格遵守展会用电安全、消防安全等规定，加强对所属人员的安全消防教育。各参展单位的负责人为该展区（位）的第一安全责任人。严格落实安全责任制，加强检查管理，一旦发现安全隐患应立即向现场工作人员或保卫人员汇报，把火灾事故隐患消灭在萌芽状态。

（七）参展单位应自觉爱护展馆内的各种消防器材和设施，保证消防设施的完好和正常运转。消防栓和灭火器材前1米范围内不得摆放任何物品，严禁阻挡、圈占、损坏和挪用消防器材。所有展位及装修不得以任何形式封顶，确保消防报警系统和自动喷淋灭火系统功能的正常发挥。

（八）每天闭馆前，参展单位应积极配合保卫人员认真做好闭馆前的清场工作，主要是清除展区（位）内的可燃杂物、火种和其它灾害隐患，切断本展区（位）的电源，保管好贵重物品和关好门窗。

（九）展览期间由于公共场所人员较多，参展单位应妥善保管好个人随身携带的贵重物品（如皮包、手提电脑、相机、手机等），特别是洽谈人员较多时，要有专人看管。

（十）每天闭馆前，应将贵重样品存放展柜和保险柜内或采取其它有效保护措施，开、闭馆时要清点数目，并由专人负责看守和管理，参展单位应按时进馆，并不得提前离馆，以确保参展样品的安全。

(十一)为使高交会的办展环境更加安全、有序，高交会组委办鼓励各种形式的安全隐患举报，包括展位搭建的结构和工艺不安全因素，例如“断头梁”、超负荷用电、天那水、票证的“黄牛党”、现场售卖的“展虫”、未经组委办同意的“黑租赁”、未取得卫生许可的“黑饭盒”等，报告地点设在各展馆现场的治安服务点，一经查实将对报告人进行奖励。

（十二）高交会将逐级签订安全责任书。即：首先由各展团向高交会交易中心提交安全生产《承诺书》，再由各展团分别与本展团的承建单位签订《施工委托及消防安全责任书》，并交高交会交易中心备案。各展团还应督促本展团的承建商与现场施工、服务单位签订《安全责任书》。《承诺书》及《安全责任书》样本见《参展手册二》。

七、展位清洁

交易中心负责公共区域的清洁，主场承建商负责标准展位的清洁，特装展位参展商负责各自特装展位的清洁。展会期间，主场承建商应保持标准展位的清洁，特装展位的参展商应保持各自特装展位的清洁，展馆的清洁工主要负责垃圾清运和展馆公共区域的清洁工作，同时提供展位内有偿的清洁服务。撤展时严格遵循如下条款：

(一)主承建商及展商须按合同约定的租馆时间完成展位的清理工作，展场内的垃圾及物品必须清理带走，主办单位及主场承建商应承担相应的监督责任，撤展结束后48-72小时，展馆与主办单位及主场承建单位共同对周边的环境进行确认后退还清洁押金。

(二)特装展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则，展位即拆即装，清理人员需有合法证件，展位拆下的材料出馆需开具放行条，为保证市容环境和人员的人身安全，禁止使用板车清运展位垃圾出馆。

(三)特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则，须将展位特装垃圾清运至合法的填埋场或废品回收站，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线范围内其他区域，否则会展中心将根据押金扣除标准扣除相应清洁押金。

(四)为保证展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

特装垃圾可运至.1、深圳市罗湖区清水河下坪固体废弃物填埋场（18：00以前可倾倒），电话：0755－82437423；

2、深圳南山焚烧发电厂（夜间可倒），电话：0755-26867404。

八、贵重展（物）品的风险防范及保险

（一）参展单位应对各自的展品或其它贵重物品投保财产责任保险，以防失窃、丢失、火灾等引起的各种损失。参展单位还应该为自己展台中的工作人员及参观人士分别购买意外保险及第三者责任保险。

（二）有贵重展品参展，建议该参展单位与会展中心指定的保安公司签订看护合同。额外支付费用聘请保安员在展期全天看护展位。

九、噪音控制规定

（一）展台发出的音量不可对参观者或其它相邻的参展单位构成干扰。

（二）声像设备展示的音量应低于50分贝。

（三）对屡次违反而不听劝告者，展会现场管理机构有权采取强制措施给予处罚。

十、关于销售假冒伪劣和乱摆卖的处罚

为保证参展单位及观众的利益，维护高交会形象，严禁展会现场乱摆卖和兜售假冒伪劣产品（假冒伪劣产品的认定以国家规定的相关条例为准）。

（一）如现场发现与申报不符的展览项目，将予驱逐、没收。并将其记录在案，作为以后审核参展的条件之一。

（二）因售卖假冒伪劣产品而引起的后果，由展位租用单位和售假单位及个人承担全部责任。

十一、侵权投诉处理

大会设立知识产权投诉接待办公室和工商现场执法点，鼓励有关单位和个人举报违规展品。商标、专利、版权权益人应提高自我保护意识，如发现其他参展单位涉嫌侵权，应及时举报。

涉及知识产权纠纷与投诉假冒伪劣产品的，可向设在会展中心2楼（7.5m）综合服务区的接待办公室工作人员提出（具体地点以现场《指南》为准）。

十二、成交统计

篇7：校史展馆前言

昨日的岁月峥嵘、一枝一叶都是今天的财富，也是将来持续发展的基石。在此校庆之际，总结前人的经验，续写明天的辉煌，是我们义不容辞的职责。为缅怀先贤，激励后人，薪火相承，与时俱进，我们以拾偶的方式，录下一些发展的片断，布展于此，以见证过去的坚实，祝福更美好的明天！

本展分别从历史发展、办学成就、院系简介等不同侧面展现出我校自××年建校以来的发展历程。其中自有其奋进征途之举步维艰，亦不乏攀登之乐趣，更有诸多奋斗的轨迹、成功的脚印。五十年砥砺耕耘的风雨历程，五十年求索进取的辉煌足迹，这是一部××大学的成长史。初创时的艰难困苦，奋进中的风雨兼程，新世纪的跨越式发展，都是她不可或缺的厚重篇章，共同构筑了她生命延续的脉络。

篇8：展馆项目建设要求

1.1 武汉新城国际博览中心

武汉新城国际博览中心规划总用地面积为177万m2,位于武汉汉阳区中心,与汉江组团、纯口组团共同构建起武汉新区。展馆部分建筑共二层,总建筑面积约45.7万m2,建筑高度为27.5m,为一类高层、超大型公共民用建筑。一层包括为展馆服务的车库、商业、人行快速通道、设备用房等,层高7m,为现浇钢筋混凝土框架结构;二层为12个展馆、登陆厅、内环室外广场等,层高20.5m,为钢结构。结构基础为预应力混凝土管桩。

1.2 新疆国际会展中心

新疆国际会展中心项目规划用地位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山片区。一期工程用地面积32.94万m2,总建筑面积11.1万m2,分为室内部分和室外两部分。室内部分包含展览馆、会议中心和地下室三部分。展馆包括地面以上1~8号展馆及配套管理办公、商务用房;会议中心在建筑物2~5层,包括各种会议室、多功能大厅及相应的辅助设施;地下室包括贵宾入口、仓库、厨房、设备和车库等。室外部分包括室外展场、室外停车场、景观绿化和道路等。建筑高度:室外筑成地面至会议中心主体屋面最顶端50.28m;室外筑成地面至展馆屋面最顶端23.6m,为一类高层建筑。结构形式为钢-混凝土组合结构。结构基础为钻孔灌注桩。

2 设计要点及方案

综合展位箱是为展厅展位提供电源及语音、数据、水、气等多种资源接口的装置(见图3)。两个展馆项目地域不同,建筑形式迥异,地质和气候条件相差也很大,我们针对不同的建筑条件,分别对大型展馆项目综合展位箱的设计进行专项的研讨。

2.1 土建条件及走线方案

两个项目室内展位均按照国际标准展位规格3×3m布置,室外展位则按照6×6m规格布置,根据展位的分布情况,我们采用室内4个标准展位共用一个综合展位箱,室外每隔30×30m设置一处综合展位箱的模式进行布置。

2.1.1 方案一展位沟方案

在武汉新城国际博览中心项目中,在二层展馆地面设有综合展位箱专用的展位沟(纵横分为主沟和次沟,主沟宽×深净尺寸为800×1200mm,次沟宽×深净尺寸为600×900mm)。展览用电负荷采用放射式与树干式相结合的方式配电,由一层变配电所低压柜引来预制分支电缆通过桥架-展馆主沟-次沟-展位箱供电(见图5)。每根预置分支电缆按承载200A负荷电流考虑,一般接入6~10台展位箱(见图4)。

武汉新城国际博览项目12个大型展馆采用环形布置,使用该方案配置较灵活,综合展位箱可根据布展情况沿展位沟短距离调整布置,且易于分区管理。但对主干桥架的规划要求较高,主桥架下方用房以车库或库房为主,适于日常检修维护。

2.1.2 方案二综合管廊方案

新疆博览中心项目6个主要展馆均设于一层,沿展馆边缘地下设有设备综合管廊(高5.2m,宽2.4m~5m),展馆地面每隔9m设有横向的展位沟。展览用电负荷采用放射式与树干式相结合方式配电,由一层变配电所引来封闭式插接母线槽沿综合管廊敷设,引至每条展位沟下方的插接箱,再由插接箱转接预制分支电缆通过展位沟敷设至综合展位箱供电(见图7)。每根预置分支电缆按承载250A负荷电流考虑,接入8~10台展位箱。

该项目6个大型展馆均为方形且较为规整,较适于布置综合管廊。当地属于高寒地区,冬季极为寒冷,综合管廊方案通过采暖措施可保证管廊内冬季温度大于5℃,以满足水、暖、电专业管线及设备的布置及保护要求,同时易于检修。设专门的设备管廊也为使用大电流封闭式插接母线槽提供了条件,大大减少了变配电所中展位动力的出线数量,但该方案土建投入成本较高。

2.1.3 方案三展位坑方案

新疆博览中心项目的小型展馆未设置专用的设备管廊及展位沟,而是采用间隔6×9m设置一个600×600×800mm(长×宽×深)的展位坑的形式布置综合展位箱。展览用电负荷采用放射式与树干式相结合方式配电,由地下室变电所采用预制分支电缆,通过桥架引至展馆下层的房间吊顶或库房内。分支电缆从展位坑侧面预留孔接入展位箱(见图8),每根预置分支电缆按承载250A负荷电流考虑,接入6~12台展位箱。

该方案用展位坑替代了展位沟的设置,大大节省土建工程造价。但在检修维护上则显得不够方便,展位箱位置固定,使用上不够灵活,不如展位沟方案中展位箱可根据布展情况短距离沿沟调整定位。

2.2 综合展位箱的供电及规格

2.2.1 负荷等级

展览用电及展示区的正常照明等均为二级负荷。展馆空调负荷为三级负荷。

2.2.2 低压供电方案

两项目主展馆的面积都较大(6000 m2~1万m2),我们为每个主展馆设一台专用变压器为展览用电、展示区的正常照明及空调负荷供电,展馆休馆期间可以停止变压器运行。每两台专用变压器间设联络柜,平时低压为母线分段运行,当一台变压器故障时,联络断路器可根据需要手动投入,由另一台变压器供给两段母线重要负荷用电。展馆母线段设大容量预留回路,当有较大的用电设备参展时,由预留回路临时直接配电到用电点。

2.2.3 室内展位箱规格

对于展览用电负荷(展位箱)采用放射式与树干式相结合配电至展区,每个展位按国际标准展位形式为3×3m,工程按9×6m在展位设置1个供配电用的水电气综合展位箱。每个综合展位箱给4个标准展位提供电源。每个综合展位箱设置一个63A断路器三相回路,一个32A断路器三相回路和四个16A断路器单相回路(见图9)。并分单元设有四路语音、数据插口和水、气快接头(见图10)。展位箱防护等级为IP54。展位箱盖板及展位沟盖板应满足抗压、防震、静音及防水要求。为满足防水防尘及耐久使用要求,终端插座采用标准工业连接器。

2.2.4 室外展位箱规格

室外每个标准展位形式为6×6m,工程按30×30m在展位设置1个供配电用的展位插座箱。调查结果表明,室外布展主要以大型机械、汽车等大型展览项目为主,且分块布置的差异性较大。所以设计室外展位箱供电以大功率三相为主,作为大型机械用电电源或为临时分配电箱供电。每个展位箱设置一个125A断路器三相回路,和两个16A断路器单相回路,并分单元设有四路语音、数据插口。展位箱按550×550mm大小预留孔洞,防护等级为IP65(见图11)。展位箱盖板应满足抗压、防震及防水要求。为满足防水防尘及耐久使用要求,终端插座采用标准工业连接器。

3 结束语

通过两个大型展馆项目的综合展位箱工程设计实践,我们得到的经验小结如下:

1)因地制宜,配合地质、气候、建筑形式、使用功能等不同条件来确定综合展位箱的布置方案及布线形式。如南方潮湿气候不宜使用插接母线槽,北方高寒地区室外线路的布置应考虑电缆埋深大于冻土层深度等。

2)通过各专业的综合考虑并结合业主意见和工程经济条件,向建筑、结构专业提出设备土建要求,如是否设置设备综合管廊、是否设置展位沟(坑)等。

3)展位箱供电方案应尽量经济、实用、可靠,满足展馆各项功能要求。同时应考虑管理方便,供电分区分块应明确合理。尽量采用展馆专用变压器,休馆期间可以停止变压器运行以节省空载损耗。

4)在变配电所低压柜展位箱出线回路断路器上,设置分励脱扣装置,并设置火灾自动报警系统消防断电模块,以满足火灾时切除非消防负荷要求。

5)为保证用电安全,用于展位插座箱的插座、工业连接器的电源均设电磁式剩余电流保护器(动作电流≤30mA,动作时间不大于0.1s)。

6)展位箱盖板及展位沟盖板荷载设计应满足展馆地面承重要求。实际使用中,大型展馆项目布展前后有大量的运输车辆和工程设施进出,设计上应避免可能对展位箱、沟造成的破坏。

7)展位箱及展位沟盖板设计应满足防震、静音及防水要求。为满足防水防尘及耐久使用要求,终端插座宜采用工业连接器。

8)综合展位箱内元器件排列布置应科学合理、整齐,固定牢固,密封良好。各电器应能单独拆装、更换而不影响其它电器及导线束的固定。强、弱电插口处应留有合适的空间,方便插拔。与水、气单元应有可靠的分隔措施。