版爆破工程承包合同

版爆破工程承包合同（通用6篇）

篇1：版爆破工程承包合同

盘南煤电气化一体化生态工业基地 煤电铝热电联产项目一期工程

土石方爆破工程承包施工合同

合同编号：CQLD-0发包方：重庆市涪陵区龙电建筑工程有限公司

承包方：六盘水华安爆破工程有限公司

签约时间：2016年11月25日

0 盘南煤电气化一体化生态工业基地 煤电铝热电联产项目一期工程石方爆破工程

承包施工合同

发包方（以下称甲方）：重庆市涪陵区龙电建筑工程有限公司 承包方（以下称乙方）：六盘水华安爆破工程有限公司

甲方将承接的盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产项目一期工程中的场平、地沟、基础等工程中所涉的石方爆破工程（以下简称“本工程”或“本项目”）发包给乙方作业，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民用爆炸管理条例》、《爆破安全规程(GB6722-2014)》以及其他法律、行政法规的相关规定，为明确双方权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，达成如下协议，供双方信守：

一、工程名称：盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产项目一期工程土石方爆破工程

二、工程地点：盘南煤电气化一体化生态工业基地内（盘南工业园）。

三、工程范围：

甲方所承接工程中需涉及的全部爆破工程，不含爆破工作面开挖、爆破土石方清运，爆破工程包括但不限于以下工作内容：

1、自行踏勘现场，自行确定岩石类别，根据工程实际类别及爆破工程量、爆破危险等级、周边建筑物（构筑物）分布情况以及当地公安部门的要求，进行爆破安全分析、评估、编制爆破专项施工方案，配置与工程规模相适应的爆破工程负责人、爆破技术人、爆破员、爆破安全员。

2、负责办理爆破手续。

3、爆破作业基本工作：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、联网路、警戒、起爆、爆后检查、解小。

4、每天爆破工程量约为20000m3，满足工程进度需要，与土石方开挖作业机械匹配。

5、负责乙方工作范围内所发生的一切安全事故，以及爆破飞石伤人、伤物、爆破震动等损失的赔偿。

6、每次爆破后及时解小，爆破块石最大粒按《GB50201-2012土方与爆破工程施工及验收规范》和设计施工图及业主要求执行，不得影响土石方开挖作业进度要求。

7、开挖区边坡范围的钻孔位置、深度、装药量，按照场平设计图纸放坡光面爆破,保证边坡成型规则并与设计一致。

四、工程工期

1、工程工期：从本合同生效之日起算，工期为4个月，在3天内必须将本工程所需的人员、材料、设备调配进入施工现场。

2、因甲方原因不能进场进行爆破作业或雨雪等不可抗力，工期顺延。

五、综合价格、工程计量、工程结算

（一）石方爆破综合价格

1、本工程采用全费用固定综合价格，按¥：9.00元/m³（大写：玖元每立方米）计价。全费用固定综合价格包括实施并且完成本合同工程内容及修复缺陷所所需的全部费用，是乙方对本工程安全、质量、工期、综合单价等的全面承包，除此之外，甲方概不支付任何费用，并提供所完成工程款全额11%增值税专用发票。

全费用固定综合价格包括但不限于以下内容：

（1）人工费、材料费、机械费、爆破工程设计费、爆破安全分析、评价、监测、测检验试验费、临时设施费、管理费、劳动保险费、安全文明施工费、规费、利润、税金等各项费用。

（2）出场费、过桥、过路费；机械设备转移费、现场运杂费、建筑垃圾 清理费及场地回填、恢复费。

（3）由于不可抗力等原因引起的施工降效费、停工、窝工损失费。（4）施工措施费、材料价差及材料代用等发生的费用。（5）政策性调整费及其他不可预见费。

（6）周边关系协调及扰民费、水电费、地下管网保护费以及乙方认为完成本工程所发生的其他一切费。

（7）不受市场材料、人工价格浮动的影响，施工期内全费用综合价格单价不作调整。

（8）合同面明示或者暗示的所有责任、义务和一切风险，（9）结账时，提供全额增值税专用发票。

2、爆破安全专项评估、爆破工程专项监理、爆破安全专项监测由甲方负责。

（二）工程量核算和确认 工程量按以下原则核算和确认：

1、场平爆破工程量：一期工程石方爆破工程量暂估70万立方米，结算时按照设计施工图、地质勘察报告、业主提供的地形图计算的石方量进行计算。

2、没有地形图部分的爆破工程量：根据测绘计量。

（1）爆破施工前，甲乙双方或委托第三方对爆破施工作业地貌进行测量、绘图，并计算出工程量，经双方签字确认。

（2）施工结束后，甲乙双方或委托第三方对施工后地貌再次进行测量、绘图，并根据两次测绘结果计算出工程量，经双方签字确认。

3、施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，则该新增工程量以工程量签证单的形式经双方签字确认。

（三）工程价款

工程结算价款=全费用固定综合价格9.00元/m³*石方开挖审核结算工程 量

六、工程款结算及支付

1、本工程无预付款。

2、农民工工资保证金：乙方承诺不拖欠农民工工资，否则所造成的违约责任由乙方承担。为保障农民工工资及时发放，甲方从每期中间结算款中扣留5%的中间结算款作为农民工工资保证金。工程完工后，并待甲方确认乙方已经结清农民工工资后，甲方无息返还乙方全部农民工工资保证金。

3、安全生产保证金：甲方从每期中间结算款中扣留10%的中间结算款作为安全生产保证金。施工中因爆破而导致的任何直接或者间接安全事故，乙方均应承担全部责任并积极赔偿；乙方不积极赔偿给甲方造成不良影响，甲方有权从安全生产保证金中扣除代为支付；安全生产保证金不足够时，从工程款中扣除代为支付；工程款不足够时，甲方有权向乙方索赔超出部分金额。工程完工并且乙方已支付与乙方安全相关的所有费用后，甲方无息返还乙方全部安全生产保证金。

4、工程质量保证金：甲方从每期中间结算款中扣留5%的中间结算款作为工程质量保证金，施工过程中乙方质量未达到合同要求，则按甲方项目部的有关规定扣除部分按照全部工程质量保证金作处理费用。工程完工验收后甲方无息返还乙方全部工程质量保证金。

5、中间计量：

（1）中间计量的前提：乙方满足甲方的安全、质量、进度计划的要求。（2）中间计量

乙方进度款的申报和支付与甲方主合同保持同步，爆破公司在每月30日前申报本月所完成工程进度报表，项目部在5个工作日内完成工程量审核，甲方在15个工作日内支付审核工程进度款的80%，留5%作民工工资保证金、留10%作安全生产保证金，工资保证金，留5%作工程质量保证金。

（3）中间计量均为临时计量，不作为工程结算依据。

6、完工结算：

乙方所承担的施工的工程全部按照本合同要求完成后，并完成以下工作，甲方才能给乙方办理完工结算，办理完工结算，乙方提供工程款算金额11%增值税专用发票后并经甲方合同管理部门批准后，在三个月内支付剩余工程款：

（1）石方爆破工程经过甲方、监理工程师、业主验收达到质量合格标准。（2）办理了退出手续，签订了退出协议。

7、若乙方中途退场或者严重违约，甲方有权解除合同，不退还质量保证金，对已完工未结算工程或者已经结算没有支付的任何工程项目及款项不再进行结算或者支付，对乙方遗留的工程，甲方有权选择另外的作业队伍施工，由此造成的一切损失甲方保留向乙方索赔的权利。

8、工程款支付方式：转账支票、承兑汇票，转账支票与承兑汇票比例为1:1。

七、工程质量

1、本工程质量标准必须满足国家技术规范标准和项目部质检部门要求，乙方必须对本工程质量和甲方负责，严格按照技术标准以及设计图纸，精心组织、科学施工，达到合格质量等级标准。

2、由业主、监理工程师、甲方对该工程下达的指令、命令、通知等均对乙方有效。

3、乙方必须严格按照甲方、监理工程师、业主要求的质量等级、标准组织施工，并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师、业主的监督、指导。如因乙方责任造成工程返工，由此发生的一切费用均由乙方承担。

4、根据现场实际情况，甲方有权指定质量管理方法及奖惩制度，乙方必须遵守。

5、乙方爆破出的石块应立即组织设备解小破碎，直至达到合同约定要求。

6、离开挖区边坡2-3米时，必须光面爆破或小距离弱爆、或者控制爆破，使边坡平整度控制在正负20CM；开挖区爆破要求达到设计界面以下30CM；基坑、管沟、管网爆破严格按照测量控制，应符合设计规范和甲方要求。如由此给甲方造成工程费用的增加，所增加的一切费用将由乙方全部承担。

八、现场代表：

1、甲方指派 作为甲方代表，代表甲方进行图纸确认、工程量确认签证、结算等工作；

2、乙方指派 作为乙方代表，代表乙方进行图纸确认、工程量确认签证、结算等工作，乙方所指定的代表不得代表乙方收取工程款。

九、双方责任。

（一）甲方责任

1、提供本工程的项目合法证明文件、相关工程设计图纸及公安机关备案所需资料。

2、提供爆破作业区域的地质勘测资料、拐点坐标图纸，原始地貌测绘图、施工平面图，以便工程计量结算。

3、清除爆破区域内妨碍爆破作业的设施和建筑物，为乙方爆破作业提供正常的爆破作业条件。

4、指派现场代表在工地指导、放线等，并作技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方负责处理的问题。

5、清除石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担。

6、乙方每次爆破后，及时安排土石方作业班组及时挖运渣石，为爆破创造有利条件，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方承担。

7、按照约定支付工程款。

（二）乙方责任

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，严格执行《安全生 产法》、《安全生产管理条例》、《爆破施工安全操作标准》及其他安全生产规定、制度，建立健全本工程石方爆破作业的安全生产责任制和安全生产管理制度。

2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案、施工作业进度计划、施工机械设备配置计划、施工管理人员配置计划，专职安全员。应使用正确的爆破方法，合理的施工工艺，确保周围建筑及人身安全。爆破专项施工方案必须待市级公安局审批后才能实施。爆破员、爆破安全员、爆破技术人员必须持有效证件上岗结合本工程特点。

3、负责办理爆破作业审批手续。

4、严格按照民爆物品的安全管理规定，负责办理民爆物品审批、购买、配送、使用及清退等工作，做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、入库、存放、保管、领用、退库等一切管理责任；违反民爆物品的安全管理规定，所造成的一切后果，均由乙方全部承担。

5、严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。

6、按照合同约定的工期及每天爆破的要求，自行组织施工所需的一切机具设备、材料，妥善管理、使用、维护、保养，合理配置，在确保施工安全的前提下，加快施工进度。

7、乙方应采取有效的安全保证措施、安全防护措施、安全防护用品，确保施工作业安全。

8、按照甲方要求或设计图纸进行爆破施工，开挖区边坡按照场平设计图纸，需光面爆破施工，保证边坡成型规则并与设计要求相符，严禁超量，否者，所产生的的费用由乙方全额承担。

9、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为作业及管理人员提供工伤保险及意外伤害保险，提供合格的劳动防护用品、安全用具。

10、乙方在施工中必须按照安全文明施工要求，科学组织、规范作业、文明施工，不得影响相邻单位工作和居民生活秩序。若发生影响，责任及费用乙方承担。

11、积极接受建设单位、监理单位、政府安全管理单位、甲方的监督、检查，对所提出的安全整改意见必须及时整改。

12、乙方应采取有效的安全保证措施和安全防护措施，13、爆破施工过程中造成的直接或间接的泡损费均由乙方承担，乙方不积极主动解决，甲方有权从工程款中扣除代为支付。

14、乙方自行解决施工用水、用电和施工道路及工人食宿等由应乙方解决的一切事项。

15、乙方无条件接受当地政府有关部门、公安机关、业主、监理的检查及相关要求。

16、因外界干扰导致的停工损失乙方表示理解并放弃追究甲方的责任。

17、爆破物资属于特殊管理范畴，乙方在节假日、春节时段，要前瞻性开展工作，必须满足甲方挖运需求，如不能满足，所产生一切停工费用由乙方承担。

18、负责做好施工范围内及爆破溅射范围内的一切安全工作，要有充分、切实可行的安全保证措施，施工期间所发生的一切安全事故（人身、财产、机械设备及第三者等）、责任（包括法律责任和经济责任）均由乙方负责。

19、乙方积极做好民工管理工作，积极处理相关事宜，不得发生民工纠纷或者上访事件。如发生民工纠纷或者上访事件，给甲方造成不良影响，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，所有损失由乙方承担。

十、安全责任

1、乙方必须贯彻执行《安全生产法》、《安全生产管理条例》、《爆破施工安全操作标准》及其他安全生产规定、制度，建立健全本工程石方爆破作业的安全生产责任制和安全生产管理制度,完善安全操作规程。

2、采取有效的安全保证措施、安全防护设施，确保施工安全。

3、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺，避免或减少爆破施工对周围建筑物及人身安全造成的损害。乙方在爆破作业施工中，因爆破震动对周边构建筑物造成的损害或产生的纠纷以及赔偿由乙方全额承担。

4、乙方必须对其施工现场的作业人员、设备及财产的安全负责，在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身损害和财产损失及意外事故所造成的损失承担全部费用和责任。

5、乙方在爆破作业产生的飞石造成甲方或第三方财产及人身损害，由乙方负责赔偿，并且承担全部经济及法律责任。

6、因乙方原因所造成的一切不安全事故赔偿，乙方应积极、主动解决，乙方不积极赔偿给甲方造成不良影响，甲方有权从工程款中扣除代为支付；工程款不足够时，甲方有权向乙方索赔超出部分金额。

十一、安全生产保证金、质量保证金的扣除条件

1、如乙方在本合同履行过程中发生有关工程质量的违约行为，按照合同约定应支付违约金时，应由甲方向乙方发出书面通知，乙方接到通知后7天内缴纳。如乙方拒不缴纳，则甲方有权在质量保证金中扣除，质量保证金不够扣除，甲方有权从工程款中扣除。

2、如乙方在本合同履行过程中发生有关安全的违约行为，按照合同约定应支付违约金时，应由甲方向乙方发出书面通知，乙方接到通知后7天内缴纳。如乙方拒不缴纳，则甲方有权在安全保证金中扣除，安全保证金不够扣除，甲方有权从工程款中扣除。

3、剩余安全生产保证金、质量保证金，在场平结束后30个工作日内无息退还。

十二、违约责任

1、由于业主支付延迟导致甲方无法向乙方支付的，乙方表示理解。超出约定支付工程款时间30天后，所欠工程款按农业银行同期贷款利率三倍计 息计算资金占用利息，直至所欠工程款支付完毕之日止。

2、乙方未按约定或设计要求施工，造成甲方损失，甲方有权向乙方索赔，并从工程款中扣除，乙方并承担甲方的损失。

3、乙方管理不善导致爆炸物品流失所造成的责任由乙方承担。

4、因乙方原因不能正常爆破作业，造成甲方停工，应据实赔偿价甲方土石方作业机械及作业工人停工损失。

5、因相关职能部门通知停止爆破作业或因爆炸物品供给因素不能正常爆破，不视为乙方违约，且工期应顺延。

6、因极端条件导致的不可抗力导致不能爆破作业，不视为乙方违约，且工期应顺延。

十三、合同的变更、解除

1、本合同变更、修改应经双方协商一致后，签订补充协议。

2、出现下列情形，乙方有权解除合同：（1）业主按期支付了工程款，而甲方挪作他用。

（2）甲方未处理好相关纠纷，造成连续停工超过30工作日。（3）甲方未安排爆破作业面，造成连续停工超过15工作日。

3、出现下列情形，甲方有权解除合同，并且没收乙方的质量保证金：（1）乙方违反本合同约定转包或者分包。

（2）乙方连续两个月不完成甲方下达的施工计划（除不可抗力外）无法保证工程顺利进行。

（3）乙方没有按照本合同约定的人员、设备进场施工，甲方认为乙方投入不足，无力承担此工程。

（4）乙方未能及时办理爆破审批手续，导致工程不能如期开工。（5）因为乙方责任，对工程质量问题累计三次被业主或者监理检查为不合格。

4、合同解除后，双方应及时核对已完工程量，对工程款进行结算，工程 款数额确定后，甲方应在工程款数额确定后30工作日内支付应付工程款。

十四、其他事项

1、乙方不得将本工程进行转包或肢解分包。

2、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任。

3、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作，所发生的费用由乙方承担。

十五、争议解决

1、因履行本合同产生争议的，双方应协商解决，协商不成的，由合同履行地人民法院裁决。

2、对工程量确认发生争议，甲方应提供完整工程设计、测绘等图纸资料，并共同协商确定。如不能达成一致，甲乙双方可共同委托第三方核定，该核定结果作为工程量结算依据。

十六、通知

1、双方确认：以本合同载明的通讯地址或营业执照上记载的地址为有效通讯地址。

2、向对方发送的任何书面通知、函件只要发往对方有效通讯地址，无论收件人是否实际接收均视为已送达；如通过邮政快递（EMS）方式发送，邮寄后3日无论收件人是否签收或该邮件是否寄送，均视为已送达。

3、地址如有变动，应于变动发生之日起 5个工作日内书面通知对方，否则该变动对对方不生效。

十七、合同生效

1、本合同经双方或负责人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。

2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，其余报相关部门备案，具有同等法律效力。

十八、附则

1、本合同项下的相关文件、资料均为本合同附件，为本合同不可分割的组成部分。

2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：重庆市涪陵区龙电建筑工程有限公司 法定代表人： 委托代理人： 开票信息： 电子邮箱： 联系人： 联系电话：

乙方：六盘水华安爆破工程有限公司 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 账户名： 账号： 开户网点： 电子邮箱： 联系人： 联系电话：

签订时间：2016年 11月23日 签订地点：六盘水盘县

篇2：版爆破工程承包合同

管理方（甲方）：

施工方（乙方）：

甲、乙双方经自愿、平等协商，就白银中伟天成工矿工程有限公司井峡子沟长石矿爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。

第一条、工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

1、四、工程期限： 自 年 月 日至 年 月 日 第二条、风险保证金

乙方须向甲方交纳风险保证金￥ 万元，于乙方正式进场时缴纳。

施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。

乙方入场满 三 个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的 5‰/天 向乙方承担违约责任。

第三条、双方权利、义务

一、甲方权利：

1、享有该矿山的管理权。

2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。

二、甲方义务：

1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；

2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。

3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。

4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。

5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款；

6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。

三、乙方的权利：

1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损；

2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款；

四、乙方的义务：

1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。

2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。

3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。

4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。

第四条、工程质量

乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。

第五条、工程造价和付款方式

1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。

2、付款方式：

工程量每月结算一次，乙方在每月25日向甲方上报工程量，甲方于次月7日向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款 5‰/天 的违约金。如甲方迟延 7 天未给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。

3、计量方式及验收标准：

矿石开采工程以现场实际测量为准。第四条、民爆物品的计价与管理：

油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。

第六条、安全责任

根据作业岗位设置的要求，乙方向甲方提供岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，保险费由乙方承担。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方承担，与甲方无关。乙方如需提高保险金额，另行支付相应的保险费。由于乙方责任原因造成从业人员漏报、未报，一切责任由乙方承担。乙方对安全管理负责，应设置专职安全管理人员，采用各种安全防护措施，配备有关安全保护设备用品。有关特种工种（如爆破、装载机、挖掘机、电焊等）须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。

第七条、违约责任

甲乙双方任何一方违反本协议的有关约定应视为违约。违约方除应承担违约金 万元外，还应赔偿由此给守约方造成的实际经济损失；触犯法律法规的，还应承担法律责任；守约方还有权解除劳务合同。

如属乙方违约，甲方可从风险保证金优先扣除违约金、赔偿金、并由乙方及时补足。不可抗力的因素（如政策和法规调控、战争、自然灾害、资源枯竭或开采价值低下、地质结构条件变化等）应视为免责，双方均不承担违约责任。

第八条、协议解除、终止的条件（有下列情形之一时双方都有权解除合同）

1、承包期届满；

2、双方一致同意；

3、工程项目完成或不能完成。

第九条、合同的延展

本协议承包期限届满后，经甲乙双方协商，可以书面形式延长承包期限，也可另行签订合同。同等条件下，乙方享有优先承包权。

第十条、合同争议的解决方式

履行本协议过程中产生争议，甲乙双方应先行协商解决；协商未果的，任何一方可向矿山所属地人民法院提起诉讼。

第十一条、其它事项

1、承包单价为税后价。

2、乙方负有现场保管矿料的责任，如有失窃、盗采，应承担全部贴偿责任。

3、在确保安全的前提下，乙方应全力提高工程进度和工程质量，按时、保质保量完成甲方下达的各项目标任务。第十七条、其它违约事项：

1、承包单价为税后价。

2、乙方负亨现场保管矿料的责任，如有失窃、盗采，应承担全部赔偿责任。

3、在确保安全的前提下，乙方应全力提高工程进度和工程质量，按时、保质保量完成甲方下达的各项目标任务。

4、本协议自甲乙双方签字盖章后即日生效。

5、本协议一式两份、甲乙双方各执一份。

6、本协议未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，与本协议同具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 身份证号： 身份证号：

年 月 ＿日

篇3：版爆破工程承包合同

拥有“土木工程合同圣经”美誉的FIDIC施工合同条件1999年版, 是国际招标、投标、签订承包合同以及费用支付、工程变更和索赔等方面具有国际权威的通用标准。与此同时, 为规范国内的建筑市场的规范性, 国家相关部门联合发布的2013版《建设工程施工合同 (示范文本) 》 (GF-2013-0201) , 为国内工程建设项目管理进行指导。对此, 本文通过对比分析两个合同范本合同价款支付条款的差异和共同点, 以便为合同管理和价款支付提供借鉴。

2 比较

两个版本见表1。

3 某政府BT项目的付款实例分析

3.1 项目背景

某市政道路, 由于修建时间较早, 通行能力已不满足交通量的增长, 严重影响了地区经济发展。对此, 为缓解政府财政资金压力, 并积极推进工程建设, 由地方政府采用BT模式融资, 以公开招投标方式选定BT投资建设方开展工程建设, 工程总投资约13.83亿元, 建设工期为一年半, BT投资建设合同是以国内施工合同范本为基础, 增加了融资、回购相关条款后签订的。为加强项目建设管理, 规范工程计量、资金拨付、BT建设期利息认定以及最终回购成本认定, 编制《资金计量支付管理办法》。项目图纸范围内的工程项目, 单价按审定的预算单价实施。施工方在申请进度款时, 须编制项目进度款报表, 并提供相关资料作为附件:已完工程的中间交工验收合格文件, 相关的材料报验、工程质量检测、工程中间交工等资料以及《中间计量表》, 计量表格由BT方指挥部、回购方指挥部、审计部门、设计方、监理方、施工方共六方签字确认。进度款报表报审计部门审定后, 再由BT建设方将建设资金拨至共管账户, 再从共管账户支付相关工程费用, 以便计算建设期利息。但未对延误付款和竣工结清付款进行明确约定, 延误付款和竣工结清付款的权利掌握在BT回购方手中。

3.2 存在问题分析

因为建设过程中未对延误付款进行约定, 导致在工程建设过程中, 因为房屋拆迁和工程建设的实际情况, 调整原图纸建设内容, 从而导致工程变更, 但因对变更工程增减价款的认定需要时间, 导致每月的进度款延期支付的情况时有发生, 鉴于之前未对延误付款的权责进行明确, 也未对延误方的惩罚进行约定, 按照合同约定, 工程建成验收后, 建设期即宣告结束, 届时计算BT建设期利息的共管账户也就不再进出款项。至此, 因延误条款的缺失, 进度款滞后造成建设期利息的损失也就难以认定, 双方也无法索赔。

因合同条款约定不细, 未对竣工结清付款进行约定, 为降低发包人付款风险, 通常会套用政府文件规定:在财务竣工决算审计完成前, 工程款只能付到合同价的70%, 即:在竣工决算报告出具前, 即使项目已经建成验收并移交, 达到付款条件, 也不能全额支付尾款。对此, 因项目结算审计周期长, 项目虽完成验收移交工作, 但还是只能获取70%的合同价款, 项目实施过程中的变更投资不能作为计算70%的基数。虽存在付款纷争, 但因发包方意见占主导地位, 监理单位意见仅作参考, 承包商的某些利益难以得到保障, 也难以获得因发包方原因导致延期付款的索赔。

针对进度款支付, 虽然在报审资料中明确了相关附件资料, 但因支付报表未能像FIDIC那样对增加的投资费用进行区分, 致使在支付进度款式时, 一些有争议的项目会含混过去, 导致最终结算时, 会出现部分已付款在进度款拨付过程中虽支付依据不充分但仍已支付, 而在最终结算审计时又认为不应支付的情况。发、承包双方争执不下, 结算无法推进, 对此, 审计单位会采取对竣工图重算的方法来认定某些费用, 这样一来, 失去了过程控制, 实时结算的意义。

4 总结

(1) 建议借鉴FIDIC对工程师赋予第三方独立审核、批准控制权, 并规定了承包商在实施有关的决议或者进行某项操作时, 应当首先获取工程师的批准或者认可[3]。从第三方角度给出客观的换页建议, 从而引导发包人做出正确决定。

(2) 建议借鉴FIDIC对于期中付款的一些规定, 明确付款资料的完善性和准确性, 并将报表明细化, 真正做到根据工程进度进行实时结算。

(3) 可以结合项目特点, 借鉴FIDIC关于延误付款的一些权责利益的约定, 在国内施工合同的专用条款中, 对延误付款进行一些约定, 以便结算时能有据可依, 使发、承包双方在工程建设过程中具有杜绝违约的意识, 避免付款延误情况的出现。

(4) 当地方政策与合同示范文本存在约定不一致的情况时, 可以参照FIDIC竣工报表及最终付款的约定, 在合同条款中明确付款要求和依据, 以便于结算。

参考文献

[1]中华人民共和国建设部, 中华人民共和国国家工商行政管理.建设工程施工合同 (示范文本) [Z].2013.

篇4：版爆破工程承包合同

【关键词】建设监理合同；变化

【Abstract】Based on the 2000 edition and 2012 edition of "construction project supervision contracts （model version）" study， analysis， comparison， analysis of the main changes to the contract， together with you to explore.

【Key words】Construction supervision contract；Change

工程监理作为工程建设不可缺少的一项重要制度，在我国已实施20多年。一大批基础设施项目、住宅项目、工业项目，以及大量的公共建筑项目按国家规定实施了强制监理。多年来实践证明，工程监理对于控制建设工程质量、进度和造价，加强施工单位安全生产管理，提高建设投资效益发挥了十分重要的作用，已得到社会的广泛认可。为规范建设工程监理活动，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），进一步明确工程监理的职责、内容、程序和方法，对于规范工程监理行为，严格要求工程监理单位和监理人员依法监理，认真履行监理职责，全面提升工程监理工作水平将会发挥重要作用。笔者通过对《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）内容进行学习、浅析，和原《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-2002）进行对比，深刻体会《建设工程监理合同（示范文本）》在规范建设工程监理活动中，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，维护工程监理市场秩序中起到的作用。经过学习和分析谈谈合同的主要变化， 同大家共同探讨。

1. 合同文件的名称、组成和内容

1.1将《建设工程委托监理合同（示范文本）》修改为《建设工程监理合同（示范文本）》。

1.22000版示范文本由“建设工程委托监理合同”、“标准条件”、“专用条件”三部分组成。2012版示范文本由“协议书”、“通用条件”、“专用条件”、附录A和附录B五个部分组成，在格式上与其他相关合同示范文本相一致，并与国际惯例相协调。

2. 工程监理的内涵和范围

2.12012版示范文本对监理的概念从新定义1.1.5款“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.21.6“相关服务”定义 “相关服务”是指监理人受委托人委托，按照本合同约定在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

3. 工程监理的基本工作内容

3.1监理范围在专业条件中约定 建设工程监理范围是指建设单位委托监理单位实施监理的工程范围。建设工程监理范围可能是整个建设工程，也可能是建设工程中一个或若干个施工标段，还可能是一个或若干施工标段中的部分工程（如：土建工程、机电设备安装工程、幕墙工程、桩基工程等）。合同双方当事人需要在专用条件2.1.1款中明确建设工程监理的具体范围，如：xxx施工标段土建工程监理。

3.2除专用条件约定外，监理工作内容 2012版示范文本明确列举了监理人必须完成的22项监理工作基本内容，包括：编制监理规划、编制实施细则、参加图纸会审、审查施工承包人提交的施工组织设计、审查施工承包人工程质量、安全生产管理制度，审核施工承包人提交的工程款支付申请；发现工程质量、施工安全生产存在隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；验收隐蔽工程、分部分项工程；签署竣工验收意见；编制、整理工程监理归档文件并报委托人等。如果委托人需要监理人完成更大范围或更多的监理工作，可以在专用条件中补充约定。

4. 调整了合同双方的权利、义务、责任

2012年版监理合同示范文本将2000版示范文本中的“权利、义务、责任”调整为“义务、责任”两部分，强调了双方的义务而不再提权利，对2000版中监理人执行监理业务可以行使的权利，如质量、工期和费用的监督控制权等修订、调整到了监理人的义务中。

4.1监理人义务。

（1）规定了工程监理的基本工作内容，明确列出22项监理人必须完成的监理工作。

（2）明确了监理服务的依据。

（3）明确了项目监理人员要求：如：项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件；总监理工程师及重要岗位的监理人员应保持相对稳定等。

（4）增加了更换监理机构人员的情形。明确了6种更换监理人员的情形，如：有严重过失行为的，有违法行为不能履行职责的、涉嫌犯罪的、不能胜任岗位职责的等。此外，委托人还可在专用条件中约定可更换监理人中的其他情形。

（5）明确了监理人的工作原则，增加了“在工程监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决”。取消了2000版示范文本中，“当发包人与第三方发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断、公正地进行调解”的说法。

4.2委托人的义务：明确了委托人代表的告知时间和更换时间：委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面通知监理人。

4.3违约责任：增加了委托人逾期付款利息和计算时间。明确了“委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息”的条款 。endprint

4.4明确了除外责任：因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 强化了总监理工程师负责制

2012版示范文本中第一部分 协议书 四、总监理工程师强化了总监理工程师负责制，将总监姓名、身份证号、注册资格证号均列入协议书中。

6. 监理酬金的计取和支付方式

6.12012版示范文本明确了监理人的支付申请时间。

6.2明确了签约酬金包括监理酬金和相关服务酬金相关服务酬金包括：勘察阶段服务酬金、设计阶段服务酬金、保修阶段服务酬金、其它相关服务酬金。发改价格[2007]670号文发布的就是《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，由于过去对相关服务概念不清，结果是签订施工阶段监理合同，免费附送保修阶段服务。2012版监理合同示范文本在协议书中明确区分了监理酬金与相关服务酬金，有利于合同签约的规范化。

6.3明确了支付酬金包括的内容：支付的酬金应包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖金额及费用，并在专用条件中，以表格形式详细列明酬金支付次数、支付时间、支付比例、支付金额。

6.4将2000版示范文本中的“附加工作”和“额外工作”合并为“附加工作”，不再予以区分。虽然“附加工作”与“额外工作”的性质不同，“附加工作”是与正常服务相关的工作，“额外工作”是主观或客观情况发生变化时监理人必须增加的工作内容，但二者均属于超过合同约定范围的工作，且补偿的原则和方法相同。便于合同履行中的管理，2012版示范文本将二者合并为“附加工作”。

7. 时间要求

2000版示范文本中有关时间的约定没有一定的规律，如30日、35日等，取消原监理委托合同日期凌乱，工作不好衔接，把收发函件、报告、下通知、联系单、或指令，统一修改均按周计算，即七天的倍数，符合国际通用的惯例，增强了科学性，也便于使用掌握。

8. 取消了监理人过失责任的赔偿限额

2012版示范文本 第三部分 专用条件中，4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。依据《合同法》规定，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

9. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

9.1明确了合同变更的内容，考虑了监理服务范围、时间及酬金的动态调整：增加了合同签订后，因有关法律法规、强制性标准的颁布及修改，或因工程规模或监理范围的变化导致监理人合同约定的工作量增加或减少时，服务酬金、服务时间应作相应调整的条款，体现了委托人和监理人的权利平等原则。

9.2明确了合同暂停与解除的各种情形。

9.3增加了监理合同终止条件。以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同的全部工作。

（2）委托人与监理人结清并支付全部监理酬金。

10. 争议解决

增加了“调解”环节：如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

11. 专用条件

2012版《建设工程监理合同（示范文本）》专用条件留给委托人和监理人以较大的协商约定空间，便于贯彻当事人双方自主订立合同的原则。委托人对监理人的授权范围应在专用条件2.4.3款空格处明确，并在该条款处明确工程延期的授权范围（天数）、价款变更的授权范围（万元）。监理人在该授权范围内，不需要事先请示委托人，即可直接向承包人及其他合同当事人发布工程延期、价款变更通知。

12. 附录A、附录B

（1）增加了A、B两个附录，附录A为勘察、设计、保修及其他相关服务的内容，附录B进一步细化了合同义务，为委托人派遣的人员情况以及提供的房屋、资料、设备和资料的数量和时间。

（2）2012版《建设工程监理合同（示范文本）》丰富了合同文件的组成和内容，将法律、法规中明确规定的工程监理单位和监理工程师应当承担的监理责任在监理合同中明确体现出来，增强了工程监理合同内容的全面性和准确性。我们需要不断学习、逐条领会，更好地掌握2012版《建设工程监理合同（示范文本）》的使用，规范我们的签约、履约行为，有效维护自身的合法权益，严格按合同要求依法监理，认真履行监理职责，提升建设工程监理工作水平。

参考文献

[1]《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局，2012.3.27

[2]《建设工程监理合同（示范文本）应用指南》，中国建设监理协会，2012.5

[3]《建设工程监理规范》（GB50319- 2000）， 建设部，2000.12.7.

篇5：爆破工程施工合同

发包方：贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部

（以下简称甲方）

承包方： 谢桐： 身份证号：522527197207141314（以下简称乙方）

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议：

一、工程概况：

工程名称： 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程

工程地点： 安顺市普定县安普大道中段

承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。

二、工程单价和工程量：

1.工程单价：爆破单价按140元/m?（不含税费），钎探单价按40元/元，甲方代扣2‰的保险费用。

2.工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

三、进度款支付：

1.工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。

2.工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。

四、工期要求：

本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

五、双方责权利：

甲方责权利：

1.给乙方提供施工基础图1份。

2.及时办理技术交底。

3. 为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。

4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

5.每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

乙方责权利：

1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

5.乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8.若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。

六、安全责任：

1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

3.若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。

七、违约责任

除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。

1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。

八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。

九、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

甲方： 乙方：

授权代理人（签字）： 身份证号：522527197207141314

电话：13985700668

日 期：20xx年8月14日 日 期：20xx年8月14日

爆破工程施工合同2

甲方：____________

乙方：____________

为了发展生产，安全生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20________)》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一致意见，定立本合同。

一、工程名称和地址

1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉

2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂

二、承包爆破施工工程的方式和范围

1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许 可证》、《安全生产许可证》及相关证照，同意乙方承包。

2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。

三、合同期限：

承包为一年，从20________年4月10日至20________年4月9日止。

四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限

1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆破员每月4000元，一名安全员每月4000元，2名库管每名每月20________元，(餐饮住宿由甲方负责)计120________元，技术服务费每月28000元，共计40000元。

2、合同期限为一年，因甲方的原因导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。

五、甲方的权利和义务

l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。

2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方及时办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。

3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切安全责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不承担一切安全事故责任。

4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用，并负责爆破区域的人员撤离，安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责，甲方协助，在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。

5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。

六、乙方的权利和任务

1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。

2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20________)》操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。

3、乙方配备1名爆破人员，1名安全人员，2名库管人员，严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人员、安全员等，由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报，由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及安全事故责任由甲方承担，乙方概不负责。

4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破安全事故，由甲方承担全部责任。

5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。

6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方承担。

七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的，乙方不承担责任。

八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一致，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。

九、违约责任

1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。

2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。

十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必须信守本协议，诚实履行，不得恶意曲解本协议。

本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。

甲方(盖章)： ____________乙方(盖章)：____________

甲方(签字)：____________ 乙方(签字)：____________

开户行：____________ 开户行：____________

账号：____________ 账号：____________

年 月 日 年 月 日

爆破工程施工合同3

经双方协商，甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

一、工程名称：新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

二、工程地点：新阳路292号面粉厂

三、工程承包范围和内容：

1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

3、办理全部爆破工程审批手续。

4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

四、工程量：按实际方量。

五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120xx0元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

六、施工工期：天

七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的.要求。

八、双方责任：

(一)甲方责任

1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;

3、负责提供施工有关的图纸;

4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善;

5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;

6、负责提供乙方施工用电。

(二)乙方责任

1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆;

2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);

3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护;

4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任;

5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济)，与甲方无关;

6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任(含经济)由乙方自行承担;

7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

甲方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

乙方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

爆破工程施工合同4

甲方：____________

乙方：_____________

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款：

1、钻孔：包干价32元/m。

工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

甲方：____________

代表：____________

乙方：____________

签订日期：____________

爆破工程施工合同5

发包方：（以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

一、工程名称：

面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

二、工程地点：

面粉厂

三、工程承包范围和内容：

按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

3、办理全部爆破工程审批手续。

4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

四、工程量：

按实际方量。

五、结算方式：

按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

六、施工工期：

30天

七、施工要求：

确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

八、双方责任：

（一）甲方责任

1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

3、负责提供施工有关的图纸；

4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；

5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；

6、负责提供乙方施工用电。

（二）乙方责任

1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；

2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；

3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；

5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；

6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；

7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

甲方：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期： 年 月 日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）签字：

篇6：土石方爆破工程合同

甲方：

乙方：

根据《建筑工程合同法》、《劳动合同法》、《安全文明施工条例》等法律法规，本着“平等、互利、自愿”的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

一、工程项目：甲方将平基土石方爆破工程承包给乙方。

二、工程地点：。

三、工程单价：/立方，其中包括：爆作物品、器材、空压机、钻孔机、水电费由乙方负责，甲方不提供任何住房及库屋条件。

四、工程量：业主、甲、乙为准。

五、乙方承担范围的所有材料由乙方负责保管，如爆炸物流失等所产生的一切后果，乙方直接承担一切后果。

六、乙方负责爆破过程中，因飞石把周边的建筑物和构建筑物及人员伤害由乙方负责，如爆破过程中震动造成的建筑损坏由乙方负责。

七、甲方提供水电至施工现场。

八、付款方式，按工程进度的，完工后一次付清。

九、补充协议，电变成柴油费用（甲乙双方商定补助）。

十、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，同具有法律效力。

甲方签字：乙方签字：