版消防工程承包合同

版消防工程承包合同（精选6篇）

篇1：版消防工程承包合同

一级注册消防工程师兼职服务协议书

甲方：

法定代表人：

电话：

乙方： 电话：

邮箱：

身份证号：

鉴于乙方已经取得 《一级注册消防工程资格证》（以下简称”资格证书”），因甲方业务发展需兼职一级注册消防工程师，经甲乙双方平等友好协商，在双方充分获得知情权的情况下达成以下服务协议，双方共同遵守：

一、乙方的一级注册消防工程师兼职方式

1.乙方在甲方兼职期间不参加甲方日常具体工作事务。2.乙方的一级注册消防工程师证用于甲方消防设施维护保养、检测资质申请及资质维护；用于日常承接消防设施维护保养或检测业务使用，包括邀请招标、直接发包和公开招投标的招投标项目，投标过程中要求乙方出场的，乙方必须积极配合甲方工作。

3.在甲方办理资质年检、消防业务主管部门检查、企业年

/ 7

度备案及日常承接业务等有关事项时，乙方需配合甲方及时提供有关证明资料等，甲方需要乙方临时到位时乙方须配合。

4.甲方用乙方的一级注册消防工程师证承接业务后，在乙方充分获得知情项目情况且项目不存在违法违规的前提下，乙方必须在消防设施维护保养或检测相关的验收资料上签字。甲方每年以乙方为项目负责人的承接业务不超过10个项目，若超过10项业务的，甲乙双方另行协商。

二、乙方必须提供的相关注册材料

乙方为“资格证书”合法持有者，其应保证“资格证书”注册材料及其来源、真实、合法、有效；签订本协议时，乙方应当向甲方提供以下符合注册要求的材料：

1.一级消防工程执业资格证书原件

2.报考注册消防工程师证书的毕业证书原件及扫描件 3.身份证原件及扫描件

4.职称证原件及扫描件

5.一寸彩色照片5张和电子版照片 三、一级注册消防工程师的任职薪酬

1.签订本协议后，甲方收到乙方提供的全套证书资料验证后，当日甲方向乙方本人帐户支付兼职报酬￥ 元（大写：）作为聘用薪酬款。聘用日期从甲方的一级注册消防工程师资格证在国家相关部门初始注册成功之日起计算三年。

2.乙方银行帐户信息

/ 7

开户银行：

银行帐号：

开户姓名：

四、注册消防工程师执业证和印章使用

1.一级注册消防工程师执业证和印章用于甲方消防设施维护保养、检测资质申请及资质维护；用于日常承接消防设施维护保养或检测业务使用，包括邀请招标、直接发包和公开招投标的招投标项目。

2.注册消防工程师执业证交由甲方保管，注册消防工程师执业印章下发之日后10天内交由乙方保管。

五、甲方责任

1.甲方应为乙方办理初始注册、延续注册、变更注册等相关服务。

2.甲方应妥善保管乙方提供的相关注册材料，保证不丢失、不损毁，若丢失，甲方负责补办，乙方协助，产生费用甲方承担。

3.甲方申请的消防设施维护保养、检测资质后，当省公安消防总队公示期最后期限之日起，甲方在15日内将乙方的毕业证、身份证、职称证原件归还乙方。

4.甲方承诺若有超过60天不支付兼职报酬或协议期满后不办理变更注册、不退还相应注册证书和执业印章等不履行协议的行为，甲方即视为违约，乙方将有权向甲方发起法律诉讼，保障乙方的合法权益。

5.若乙方已经提供给甲方完整且符合注册要求的全套材料, 3 / 7

但因甲方资质申报延期不能及时审批或者甲方其他等原因，致使乙方未能及时注册成功（从合同签订起六个月内），甲方应承担乙方相应损失，除及时退还乙方的相关注册资料外，还向乙方支付人民币捌万元整作为赔偿金，但甲方按本协议约定已经支付乙方的薪酬全额退还甲方。如因甲方原因导致乙方注册消防工程师资格被吊销，甲方应承担相关费用并赔偿乙方的相应损失，赔偿金额按吊销之时的年市场价格乘以乙方证书后续的规定使用年限。

6.甲方不得以乙方的名义从事违法经营活动，若违反此规定，乙方有权要求解除协议，若甲方从事的经营活动伤害到乙方的利益（包括名誉），甲方需对此承担全部责任，并赔偿乙方损失费人民币伍万元整。甲方不得将乙方注册材料，外借其它单位，否则乙方有权追究甲方法律责任；同时，甲方不得伪造乙方签名、注册章，否则由此产生的全部法律后果均由甲方独立承担。一经发现，乙方有权要求解除协议。

7.聘用期间，乙方经甲方核准的每年的因注册消防工程师所产生的继续教育、注册所需的业务培训、协会会议费用（含继续教育期间的差旅住宿费用）等其他与注册相关而发生的费用均由甲方负担，乙方凭相关票据可向甲方核准报销。

8.在甲方办理资质年检、消防业务主管部门检查、企业年度备案及日常承接业务等有关事项时，乙方需配合甲方及时提供有关证明资料等，甲方需要乙方临时到位时乙方须配合。甲方要乙方临时到位，甲方应提前5天通知乙方。甲方按标准报销乙方

/ 7

往还差旅住宿等其他相关的费用，乙方凭相关票据可向甲方核准报销，在出差期间甲方须给予乙方出差津贴。津贴标准：一天（含单向旅途时间）以内按 1000 元／次，超过一天的每增加一天增加津贴500元／天。

六、乙方责任

1.本协议签订后，乙方在协议期内有义务积极配合甲方的注册及资质申报事宜。

2.因乙方原因导致消防工程师没有成功注册到甲方名下的，本次签订的服务协议自动失效，乙方应在接到甲方通知后三日内退还甲方向乙方支付的全部费用，甲方应于收到退费后三日内退还乙方的全部资料。

3.乙方应参加注册消防工程师继续教育培训，其所产生的注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学校费、注册地业务培训、食宿费及差旅费，由甲方承担。继续教育须由乙方亲自参加，如乙方没时间参加，可委托甲方安排人员替代（可替代学习前提下）。

4.非因不可抗力因素除外，乙方私自终止本协议的执行，或不配合注册等时，导致本协议不能继续履行，乙方应退还甲方已经支付乙方的全部费用，并向甲方支付一年任职薪酬作为补偿金。

5.乙方郑重承诺：如果乙方提供的资格证书、毕业证书、执业证书、身份证明等经行政主管部门认定为伪造证书、证件时，出现的所有责任（民事或刑事责任）均由乙方承担，除退还甲方

/ 7

所有支付的协议费用外，还需支付甲方捌万元补偿金。

6.在甲方注册乙方消防工程师过程中，因乙方有其他已经注册的执业证书或之前乙方的消防工程师和其他企业合作被抢注时，导致甲方注册失败时，乙方应积极处理，否则乙方双倍退回甲方支付的协议费用。

7.甲方在办理企业年度备案、资格审查、日常承接业务、资质申报等有关事宜时，如需向乙方借用其身份证原件、学历证原件和职称证原件时，乙方应给予支持，不得借由推托。

8.乙方提供二代身份证正反面扫描件、两份（红底与白底各一份）大一寸电子版彩色免冠近期相片（电子版照片为直接从照相馆拷贝，未做修改）（每年均需提供两份，每年均需新拍）、学历证扫描件和职称证扫描件等，以及甲方在续期注册过程中要求乙方提供的的其他材料。

七、解聘与续聘

1.解聘：本协议期满自动失效，如不再续聘甲方应提前45天通知乙方，并按规定为乙方提供变更注册等相关证明材料，如解聘证明、职业道德证明等，配合甲方顺利完成变更或注销注册。如因甲方原因，造成乙方在聘用期满后无法将注册消防工程师资格注销或变更注册到其他公司，甲方应向乙方支付违约金，违约金额按人民币200元/日计算，自本合同期满之第二日起算至实际协助甲方办理注销或变更注册之日止。

2.续聘：本合同期满，如果甲方有意签订续聘合同，甲方应提前45天向乙方发出“协议起止时间确认书”，并及时支付费

/ 7

用。

八、本协议所指金额均为税后金额，如协议发生缴税情况，均由甲方承担。

九、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，协议一经签订，立即生效，并具法律效力，未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）：年 月 日

乙方：年 7 / 7

月 日

（签字）

篇2：版消防工程承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

由甲方投资的需要安装改造自动报警系统、自动喷淋系统及部分消火栓位置更改工程，经甲、乙双方协商一致同意由乙方负责承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程地点：

2、工程内容：甲方承包范围内的自动报警系统、自动喷淋系统及部分消

火栓更改。

二、工程质量等级

乙方严格按照国家颁发的施工及验收规范及工程施工图纸要求进行施工，工程质量应达到国家及行业质量标准的条件，工程质量验收合格。

三、工程造价

工程造价按包干价为不含税价人民币元整（按预算内工程量包干）。

四、付款方式

1、合同签订后，甲方先付工程款

2、工程经消防部门验收合格后，再付工程款

五、双方责任

甲方：

1、协调施工现场，为乙方安装提供尽可能的方便。

2、协调乙方与其它施工队伍的配合工作及施工期间所需水电问题(费用

由甲方负责)。

乙方：

1、乙方所提供的材料应通过消防部门的验收。

2、必须严格履行对甲方承诺的条款。

3、在施工期间服从甲方统一指挥管理，遵守施工现场的管理制度及安

全生产的有关管理规定。严格按安全标准组织施工，并随时接受行

业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患，如发生安全事故由乙方自行负责。

4、提供所有产品的合格证、产品检验报告、生产许可证、质保证书及

使用维护资料。

六、维修保养

1、乙方长期提供优良的技术支持。

2、乙方在验收合格后正式交付甲方使用之日起提供12个月的设备免费维

修保养，乙方在维修保养期间，乙方实行质量服务三包，如有质量问题

甲方应及时通知乙方，乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场

排除故障。

七、违约和赔偿

1、除不可抗力原因外，如果乙方未按合同规定按时竣工，则乙方应向甲方支

付逾期违约金。若因甲方原因造成的工期拖延，则工期相应顺延。

2、乙方在验收交付使用后，若未能履行本合同第七条有关维修保养的条款，则乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。

八、其它事项

乙方应严格按照安全生产责任制的规定要求进行施工。

九、争议的解决

双方发生争议应通过友好协商解决，如果无法协商解决，通过法律诉讼解决。本条款在合同终止后仍然有效。

十、附则

本合同如有未尽事宜，经双方共同协商可加签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、文本和生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自双方盖章签字后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

篇3：版消防工程承包合同

拥有“土木工程合同圣经”美誉的FIDIC施工合同条件1999年版, 是国际招标、投标、签订承包合同以及费用支付、工程变更和索赔等方面具有国际权威的通用标准。与此同时, 为规范国内的建筑市场的规范性, 国家相关部门联合发布的2013版《建设工程施工合同 (示范文本) 》 (GF-2013-0201) , 为国内工程建设项目管理进行指导。对此, 本文通过对比分析两个合同范本合同价款支付条款的差异和共同点, 以便为合同管理和价款支付提供借鉴。

2 比较

两个版本见表1。

3 某政府BT项目的付款实例分析

3.1 项目背景

某市政道路, 由于修建时间较早, 通行能力已不满足交通量的增长, 严重影响了地区经济发展。对此, 为缓解政府财政资金压力, 并积极推进工程建设, 由地方政府采用BT模式融资, 以公开招投标方式选定BT投资建设方开展工程建设, 工程总投资约13.83亿元, 建设工期为一年半, BT投资建设合同是以国内施工合同范本为基础, 增加了融资、回购相关条款后签订的。为加强项目建设管理, 规范工程计量、资金拨付、BT建设期利息认定以及最终回购成本认定, 编制《资金计量支付管理办法》。项目图纸范围内的工程项目, 单价按审定的预算单价实施。施工方在申请进度款时, 须编制项目进度款报表, 并提供相关资料作为附件:已完工程的中间交工验收合格文件, 相关的材料报验、工程质量检测、工程中间交工等资料以及《中间计量表》, 计量表格由BT方指挥部、回购方指挥部、审计部门、设计方、监理方、施工方共六方签字确认。进度款报表报审计部门审定后, 再由BT建设方将建设资金拨至共管账户, 再从共管账户支付相关工程费用, 以便计算建设期利息。但未对延误付款和竣工结清付款进行明确约定, 延误付款和竣工结清付款的权利掌握在BT回购方手中。

3.2 存在问题分析

因为建设过程中未对延误付款进行约定, 导致在工程建设过程中, 因为房屋拆迁和工程建设的实际情况, 调整原图纸建设内容, 从而导致工程变更, 但因对变更工程增减价款的认定需要时间, 导致每月的进度款延期支付的情况时有发生, 鉴于之前未对延误付款的权责进行明确, 也未对延误方的惩罚进行约定, 按照合同约定, 工程建成验收后, 建设期即宣告结束, 届时计算BT建设期利息的共管账户也就不再进出款项。至此, 因延误条款的缺失, 进度款滞后造成建设期利息的损失也就难以认定, 双方也无法索赔。

因合同条款约定不细, 未对竣工结清付款进行约定, 为降低发包人付款风险, 通常会套用政府文件规定:在财务竣工决算审计完成前, 工程款只能付到合同价的70%, 即:在竣工决算报告出具前, 即使项目已经建成验收并移交, 达到付款条件, 也不能全额支付尾款。对此, 因项目结算审计周期长, 项目虽完成验收移交工作, 但还是只能获取70%的合同价款, 项目实施过程中的变更投资不能作为计算70%的基数。虽存在付款纷争, 但因发包方意见占主导地位, 监理单位意见仅作参考, 承包商的某些利益难以得到保障, 也难以获得因发包方原因导致延期付款的索赔。

针对进度款支付, 虽然在报审资料中明确了相关附件资料, 但因支付报表未能像FIDIC那样对增加的投资费用进行区分, 致使在支付进度款式时, 一些有争议的项目会含混过去, 导致最终结算时, 会出现部分已付款在进度款拨付过程中虽支付依据不充分但仍已支付, 而在最终结算审计时又认为不应支付的情况。发、承包双方争执不下, 结算无法推进, 对此, 审计单位会采取对竣工图重算的方法来认定某些费用, 这样一来, 失去了过程控制, 实时结算的意义。

4 总结

(1) 建议借鉴FIDIC对工程师赋予第三方独立审核、批准控制权, 并规定了承包商在实施有关的决议或者进行某项操作时, 应当首先获取工程师的批准或者认可[3]。从第三方角度给出客观的换页建议, 从而引导发包人做出正确决定。

(2) 建议借鉴FIDIC对于期中付款的一些规定, 明确付款资料的完善性和准确性, 并将报表明细化, 真正做到根据工程进度进行实时结算。

(3) 可以结合项目特点, 借鉴FIDIC关于延误付款的一些权责利益的约定, 在国内施工合同的专用条款中, 对延误付款进行一些约定, 以便结算时能有据可依, 使发、承包双方在工程建设过程中具有杜绝违约的意识, 避免付款延误情况的出现。

(4) 当地方政策与合同示范文本存在约定不一致的情况时, 可以参照FIDIC竣工报表及最终付款的约定, 在合同条款中明确付款要求和依据, 以便于结算。

参考文献

[1]中华人民共和国建设部, 中华人民共和国国家工商行政管理.建设工程施工合同 (示范文本) [Z].2013.

篇4：版消防工程承包合同

【关键词】建设监理合同；变化

【Abstract】Based on the 2000 edition and 2012 edition of "construction project supervision contracts （model version）" study， analysis， comparison， analysis of the main changes to the contract， together with you to explore.

【Key words】Construction supervision contract；Change

工程监理作为工程建设不可缺少的一项重要制度，在我国已实施20多年。一大批基础设施项目、住宅项目、工业项目，以及大量的公共建筑项目按国家规定实施了强制监理。多年来实践证明，工程监理对于控制建设工程质量、进度和造价，加强施工单位安全生产管理，提高建设投资效益发挥了十分重要的作用，已得到社会的广泛认可。为规范建设工程监理活动，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），进一步明确工程监理的职责、内容、程序和方法，对于规范工程监理行为，严格要求工程监理单位和监理人员依法监理，认真履行监理职责，全面提升工程监理工作水平将会发挥重要作用。笔者通过对《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）内容进行学习、浅析，和原《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-2002）进行对比，深刻体会《建设工程监理合同（示范文本）》在规范建设工程监理活动中，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，维护工程监理市场秩序中起到的作用。经过学习和分析谈谈合同的主要变化， 同大家共同探讨。

1. 合同文件的名称、组成和内容

1.1将《建设工程委托监理合同（示范文本）》修改为《建设工程监理合同（示范文本）》。

1.22000版示范文本由“建设工程委托监理合同”、“标准条件”、“专用条件”三部分组成。2012版示范文本由“协议书”、“通用条件”、“专用条件”、附录A和附录B五个部分组成，在格式上与其他相关合同示范文本相一致，并与国际惯例相协调。

2. 工程监理的内涵和范围

2.12012版示范文本对监理的概念从新定义1.1.5款“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.21.6“相关服务”定义 “相关服务”是指监理人受委托人委托，按照本合同约定在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

3. 工程监理的基本工作内容

3.1监理范围在专业条件中约定 建设工程监理范围是指建设单位委托监理单位实施监理的工程范围。建设工程监理范围可能是整个建设工程，也可能是建设工程中一个或若干个施工标段，还可能是一个或若干施工标段中的部分工程（如：土建工程、机电设备安装工程、幕墙工程、桩基工程等）。合同双方当事人需要在专用条件2.1.1款中明确建设工程监理的具体范围，如：xxx施工标段土建工程监理。

3.2除专用条件约定外，监理工作内容 2012版示范文本明确列举了监理人必须完成的22项监理工作基本内容，包括：编制监理规划、编制实施细则、参加图纸会审、审查施工承包人提交的施工组织设计、审查施工承包人工程质量、安全生产管理制度，审核施工承包人提交的工程款支付申请；发现工程质量、施工安全生产存在隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；验收隐蔽工程、分部分项工程；签署竣工验收意见；编制、整理工程监理归档文件并报委托人等。如果委托人需要监理人完成更大范围或更多的监理工作，可以在专用条件中补充约定。

4. 调整了合同双方的权利、义务、责任

2012年版监理合同示范文本将2000版示范文本中的“权利、义务、责任”调整为“义务、责任”两部分，强调了双方的义务而不再提权利，对2000版中监理人执行监理业务可以行使的权利，如质量、工期和费用的监督控制权等修订、调整到了监理人的义务中。

4.1监理人义务。

（1）规定了工程监理的基本工作内容，明确列出22项监理人必须完成的监理工作。

（2）明确了监理服务的依据。

（3）明确了项目监理人员要求：如：项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件；总监理工程师及重要岗位的监理人员应保持相对稳定等。

（4）增加了更换监理机构人员的情形。明确了6种更换监理人员的情形，如：有严重过失行为的，有违法行为不能履行职责的、涉嫌犯罪的、不能胜任岗位职责的等。此外，委托人还可在专用条件中约定可更换监理人中的其他情形。

（5）明确了监理人的工作原则，增加了“在工程监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决”。取消了2000版示范文本中，“当发包人与第三方发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断、公正地进行调解”的说法。

4.2委托人的义务：明确了委托人代表的告知时间和更换时间：委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面通知监理人。

4.3违约责任：增加了委托人逾期付款利息和计算时间。明确了“委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息”的条款 。endprint

4.4明确了除外责任：因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 强化了总监理工程师负责制

2012版示范文本中第一部分 协议书 四、总监理工程师强化了总监理工程师负责制，将总监姓名、身份证号、注册资格证号均列入协议书中。

6. 监理酬金的计取和支付方式

6.12012版示范文本明确了监理人的支付申请时间。

6.2明确了签约酬金包括监理酬金和相关服务酬金相关服务酬金包括：勘察阶段服务酬金、设计阶段服务酬金、保修阶段服务酬金、其它相关服务酬金。发改价格[2007]670号文发布的就是《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，由于过去对相关服务概念不清，结果是签订施工阶段监理合同，免费附送保修阶段服务。2012版监理合同示范文本在协议书中明确区分了监理酬金与相关服务酬金，有利于合同签约的规范化。

6.3明确了支付酬金包括的内容：支付的酬金应包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖金额及费用，并在专用条件中，以表格形式详细列明酬金支付次数、支付时间、支付比例、支付金额。

6.4将2000版示范文本中的“附加工作”和“额外工作”合并为“附加工作”，不再予以区分。虽然“附加工作”与“额外工作”的性质不同，“附加工作”是与正常服务相关的工作，“额外工作”是主观或客观情况发生变化时监理人必须增加的工作内容，但二者均属于超过合同约定范围的工作，且补偿的原则和方法相同。便于合同履行中的管理，2012版示范文本将二者合并为“附加工作”。

7. 时间要求

2000版示范文本中有关时间的约定没有一定的规律，如30日、35日等，取消原监理委托合同日期凌乱，工作不好衔接，把收发函件、报告、下通知、联系单、或指令，统一修改均按周计算，即七天的倍数，符合国际通用的惯例，增强了科学性，也便于使用掌握。

8. 取消了监理人过失责任的赔偿限额

2012版示范文本 第三部分 专用条件中，4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。依据《合同法》规定，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

9. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

9.1明确了合同变更的内容，考虑了监理服务范围、时间及酬金的动态调整：增加了合同签订后，因有关法律法规、强制性标准的颁布及修改，或因工程规模或监理范围的变化导致监理人合同约定的工作量增加或减少时，服务酬金、服务时间应作相应调整的条款，体现了委托人和监理人的权利平等原则。

9.2明确了合同暂停与解除的各种情形。

9.3增加了监理合同终止条件。以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同的全部工作。

（2）委托人与监理人结清并支付全部监理酬金。

10. 争议解决

增加了“调解”环节：如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

11. 专用条件

2012版《建设工程监理合同（示范文本）》专用条件留给委托人和监理人以较大的协商约定空间，便于贯彻当事人双方自主订立合同的原则。委托人对监理人的授权范围应在专用条件2.4.3款空格处明确，并在该条款处明确工程延期的授权范围（天数）、价款变更的授权范围（万元）。监理人在该授权范围内，不需要事先请示委托人，即可直接向承包人及其他合同当事人发布工程延期、价款变更通知。

12. 附录A、附录B

（1）增加了A、B两个附录，附录A为勘察、设计、保修及其他相关服务的内容，附录B进一步细化了合同义务，为委托人派遣的人员情况以及提供的房屋、资料、设备和资料的数量和时间。

（2）2012版《建设工程监理合同（示范文本）》丰富了合同文件的组成和内容，将法律、法规中明确规定的工程监理单位和监理工程师应当承担的监理责任在监理合同中明确体现出来，增强了工程监理合同内容的全面性和准确性。我们需要不断学习、逐条领会，更好地掌握2012版《建设工程监理合同（示范文本）》的使用，规范我们的签约、履约行为，有效维护自身的合法权益，严格按合同要求依法监理，认真履行监理职责，提升建设工程监理工作水平。

参考文献

[1]《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局，2012.3.27

[2]《建设工程监理合同（示范文本）应用指南》，中国建设监理协会，2012.5

[3]《建设工程监理规范》（GB50319- 2000）， 建设部，2000.12.7.

篇5：消防工程承包合同

甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规，现甲乙双方就 建筑工程项目的有关消防设施设备采购、安装承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商，特签订此合同，以资双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、占地面积： ㎡，建筑层数：地下 层，地上 层，建筑总面积： ㎡，建筑高度： ｍ，栋数： 栋。

二、工程承包的方式、范围

本项目工程按照设计院设计的施工图承包施工。今后如有变更、施工图审查机构审查和（或）公安机关消防机构审核验收所需要增加的工程量，甲乙双方另行再签订补充协议、合同或者签证。

(一)承包方式：以包工包料的方式承包。(二)承包范围：

承包该工程项目范围：火灾自动报警系统；室内消火栓系统；自动喷水灭火系统；部分防火门系统；部分防火窗系统；普通型消防应急照明和疏散指示标志系统；电气火灾监

控系统；消防应急广播系统；消防电话系统；部分气体灭火系统；消防防排烟系统、灭火器及箱体。具体分项陈述如下：

1、火灾自动报警系统：从报警主机开始至各连接末端的所有管线和设备、配件。如有消防联动设备，还应包含消防联动控制器。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.4.2条第二款规定需要设臵的套内火灾探测器。

2、室内消火栓系统：从水泵吸水管开始至室内消火栓末端的所有管网和设备、配件。包含消火栓泵。（对于室外消火栓系统由甲方自行负责建设；乙方只是免费提供室外消火栓给甲方并由甲方负责安装施工。）

3、自动喷水灭火系统：从水泵吸水管开始至自动喷水灭火系统末端的所有管网和设备、配件。包含消防喷淋泵。

4、部分防火门系统：整栋楼所有的甲、乙、丙级防火门。包含防火门五金、闭门器、顺序器。但不含防火门的控制器、监视器等。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.32条规定需要建设的防火门窗。

5、部分防火窗系统：整栋楼所有的甲、乙、丙级防火窗。但不含防火窗的控制器、监视器等。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.32条规定需要建设的防火门窗。（不含整栋楼的防火窗）。

6、普通型消防应急照明和疏散指示标志系统：由甲方负责将管网和电气线路敷设到每个消防应急照明和疏散指示标志的安装点，并预留接线盒和接线头。乙方提供消防应急照明和疏散指示标志灯并负责安装。不含变配电房、发电房、水泵房、电梯间楼梯间及其前室等与强电照明相结合的灯具。如需安装智能型和集中控制型消防应急照明和疏散指示标志系统，工程量和经费另行计算。

7、电气火灾监控系统：从电气火灾监控主机开始至各连接末端的所有管线和设备、配件。

8、消防应急广播系统：含消防应急广播主机、功放机、扬声器和电气线路等。

9、消防电话系统：含消防电话主机、消防电话和电气线路等。

10、部分气体灭火系统：只承包施工图上设计的五分之一的工程量。另五分之四的工程量由甲方自行负责施工建设。

11、消防防排烟系统：从消防防排烟风机开始至消防风管末端的所有消防风管和设备、配件。包含排烟口和送风口设备、配件。

12、灭火器及箱体：按施工图设计数量配臵。

三、工程价款及付款方式

１、工程价款人民币（不含税费，税费由甲方负责）: 甲方按总建筑面积每平方米 元（小写 元／㎡）元整（小写）元。

如有工程量增加以及二次装修需改动和（或）增加工程，其费用另行签证结算。

2、付款方式：

①甲乙双方签订合同后，甲方付至工程价款的20%给乙方（即：人民币 元）消防前期所需费用；

②拿到消防设计审核（备案）批准文书后，甲方付至工程价款的40%给乙方（即：人民币 元）；

③消防施工进场，甲方付至工程价款的60%给乙方（即：人民币 元）；

④室内消火栓施工完毕，甲方付至工程价款的70%给乙方（即：人民币 元）；

⑤自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统施工完毕，并取得合格的《消防设施检测报告》，甲方付至工程价款的80% 承包给乙方。暂定总造价为人民币（大写）

给乙方（即：人民币 元）；

⑥在所承包范围内的消防工程竣工验收合格并取得消防批准合格文书后，十五天内，甲方付清所有工程价款给乙方。

如果上述款项，超过六十天后，因甲方原因和（或）因国土、规划、建筑布局、土建、装修等违反消防强制性规定，没有及时签订土地租用协议合同并在国土、规划等政府部门备案同意，没有确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求，等等，导致整个建设工程不能通过消防许可，但乙方为甲方取得了该工程合格的《消防设施检测报告》，那就不影响甲方给乙方付款；甲方必须付清给乙方所有工程款。

四、工期

1、工程期限： 年 月 日至 年 月 日。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并且，甲方应支付给乙方因赶工采取的措施费用。

3、遇下列情况工期顺延：

①在施工过程中遇不可抗拒力因素。②甲方在原工程的基础上增加施工内容。

③因甲方其他工种施工或停水、停电等其他原因造成误工。

④甲方未按约定支付工程款，而导致停工。

⑤因土建工程或者装修工程建设等原因，导致消防工程项目无法进行施工，工期顺延。

⑥因甲方原因影响工期，工期顺延。

五、工程质量及质保期限

工程质量标准：合格。确保承包范围内的消防工程通过消防部门审批或者备案合格。

质保期限：从消防工程竣工验收合格或移交之日起，质

保期限为贰年。

六、甲乙双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方首先必须保证本工程不违反消防强制性规定。确保本工程具备消防许可条件。负责及时提供用于消防许可等所需的文件材料等；并且，甲方对所提供的文件材料的真实性负责，如有不实所产生的后果均由甲方负责。

2、甲方负责工程技术交底及指导。负责要求建设、规划、设计、施工、施工图审查、监理等单位以及施工现场各工种人员落实执行消防法律法规和技术标准规范等。严格按消防要求和技术进行施工。清除影响消防施工的障碍物。负责完成消防施工现场“三通一平”。并说明注意事项。

3、甲方按合同约定向乙方支付合同价款。

4、指派 身份证号码： 为本消防工程甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度、隐蔽工程、工程量等的监督检查和验收；并负责确认签证工程量；办理有关登记、验收、变更、签证等。甲方代表驻工地变更的，应及时以书面形式通知乙方。

5、负责免费为乙方提供生活、施工的用水用电。免费为乙方提供材料用房，办公用房和员工住宿场地。免费帮助乙方吊装设备、材料、工具等。甲方应为乙方预留消防施工所需的孔洞；甲方还应负责按规范要求修补消防工程施工完毕后的孔洞、缝隙等。施工中因甲方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由甲方承担。

6、甲方负责安排土建、水电、装修等专业队将消防控制室、消防水泵、消防水池、屋顶消防水箱、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志、消防防排烟等的强电电源和水源安装到位；甲方并负责将其双电源电气线路和管路敷设至消防用电设备最末一级配电箱处，负责在此处设臵双电源自动切换

装臵。以及负责土建等专业队将消防水池（含水位器）、消防水箱（含水位器）、水泵混凝土基座等设施的施工及时完成，以满足消防设施器材安装条件。特别是甲方应负责在有关部门按标准要求开好水电户头。

7、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图二套及相关文件材料以及施工图的CAD电子版。

8、甲方应负责及时办理好并提供国土、规划等许可手续。对于租用土地，及时签订租用协议合同，并在国土、规划等政府部门备案同意。并且确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求。

（二）乙方权利和义务

1、乙方协助甲方办理有关消防许可审批手续。

2、指派 身份证号码： 为乙方驻工地代表，负责合同履行和工程量签证。负责工程施工的进度、质量的监督检查和验收。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。

3、乙方依据国家有关规范及验收标准组织设计施工技术方案。保证所承包范围内的项目消防验收或者备案合格。

4、乙方严格按要求进行消防工程施工。

5、乙方负责自用材料、设备、工具现场保管，严格按合同要求组织施工。

6、乙方保证按安全施工的有关规定施工。

7、乙方在施工过程中主动与甲方配合，严格按照有关文明施工的要求进行施工，做到工完场清，随做随清。有义务和责任保护甲方及第三方已完成的建筑产品，如因乙方的原因造成污染和损坏，由乙方负责。

8、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

9、在工程竣工验收合格后或移交甲方时乙方负责免费培训甲方及物业公司的消防管理、操作等人员。

10、工程质保期限内发生的施工质量问题，乙方应在48小时内赶至现场进行维修，该维修费用由乙方承担。如乙方不愿承担该维修费用，甲方有权向乙方追偿。

七、合同生效、终止、违约及争议的解决

1、本合同甲乙双方加盖单位公章，并且法定代表人或者受委托人签字，之日起生效。

2、本合同按合同履行完毕自行终止。

３、合同甲乙双方必须恪守信誉。若一方违约，导致合同无法履行，必须按承包工程总价的20%处罚违约金给对方，同时补偿对方因此而造成的相应损失。

4、由于甲方原因导致延期开工或中途停工、返工的，甲方应补偿乙方因停工、返工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

5、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构审核验收不合格或消防备案及抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。

6、如果是甲方原因和（或）因国土、规划、建筑布局、土建、装修等违反消防强制性规定，没有及时签订土地租用协议合同并在国土、规划等政府部门备案同意，没有确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求，等等，导致整个建设工程不能通过消防许可，所造成的损失、费用、后果及责任，由甲方负责承担。

7、如甲方未按合同约定付款的，每拖延一日，甲方每日按未支付部分价款的3 %计算违约金，付给乙方。

8、对合同履行中的一切异议，甲乙双方应先友好协商。协商不成，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或

向人民法院提起诉讼。

八、其它

1、工程竣工后由甲方负责该项目的相关设施设备器材检测费用；乙方承包内容的费用由乙方负责。

2、甲乙双方达成的补充协议、补充合同、签证等与本合同享有同等的法律效力，都为本工程的组成文件。

3、未尽事宜甲乙双方另行协商解决。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。都具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 法定代表人：

法定代表人：

受委托人：

受委托人：

开户银行：

开户银行： 帐

号：

帐

号： 联系号码： 联系号码：

篇6：消防工程专业承包合同

消防工程专业承包合同

工程名称：

专业发包方： 分公司

专业承包方： 分公司

签订地点：

签订时间：

****年**月**日

专业分包合同条款

专业发包方：（以下简称甲方）专业承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合甲方公司有关规定和本工程的具体情况，经甲方招标确定，本工程由乙方实行专业承包。为明确双方权利、义务和责任，本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：；

2、工程地点：交汇处东北角；

3、工程概况：建筑面积39748㎡，地上20层地下1层，框架结构；（明确工程建筑面积、层数、结构形式等）。

第二条 承包范围

1、承包范围：（包括消防水系统、喷淋系统、火灾报警系统）的全部施工及图纸深化设计，所需材料的加工、运输、安装。

2、工作内容：（包括消防水系统、喷淋系统、火灾报警系统）的全部施工及图纸深化设计，所需材料的加工、运输、安装。

第三条 承包方式

本工程采用包工包料、包质量、包安全文明、包进度的承包方式。第四条 合同价款

1、本工程合同价款采用 2 方式确定。1）固定总价合同。合同价款不得调整； 合同价款为 / 万元。

乙方根据甲方所发招标图纸和招标文件要求填报的工程量清单经甲方审核确定后作为本合同的附件，乙方在签订本合同时已清楚了解该承包金额已包括所有招标图纸所显示及工程规范内要求的所有内容。甲方提供的工程量清单中的数量只供乙方投标报价时参考，乙方填报的工程量清单综合单价包括招标图纸和工程量清单内的项目说明及工程规范内要求的工作内容，乙方填报的工程量清单综合单价不再作任何调整。

乙方可在开标后7天内向甲方提交工程量清单偏差表，经甲乙双方核对后作为本合同的补充文件，甲乙双方共同确认的工程量乘以乙方填报的工程量清单综合单价即为本合同固定总价。如乙方在开标后7天内未提出工程量清单有偏差，视为乙方完全认可甲方提供的招标图纸内所有的工程内容和招标工程量清单，即本合同价款为甲方提供的工程量清单中的数量乘以乙方填报的工程量清单综合单价的合价，以后在施工过程和工程结算中均不再作任何调整。乙方未填报单价的项目费用视为已包含合同总价款中。

甲方和乙方共同盖章确认的招标图纸和工程量清单作为本合同附件，详细见合同附件一（专业分包承包报价清单）。

招标图纸以外的变更工程量单价按本合同后附工程量清单综合单价执行。但同一个分部分项工程变更、索赔款项增加累计金额在10000元以上的，仅对超过10000元以上的部分进行增加（例如：同一个分部分项工程变更、签证累计增加金额11000元，则甲方给乙方调增1000元）；增加金额在10000元以内的工程变更、索赔款项已包含在合同价中，不作任何调整。工程变更款项减少的，按实调减。

2）固定综合单价合同。

固定综合单价合同，结算时单价不变，工程量按根据实际施工的范围和内容按图纸计算；工程量的计算规则执行<<2009年陕西省工程量清单计价规则>>。

合同中所约定的工程量为暂定数量，且不得以此数量与甲方发生任何法律及经济纠纷。详细见合同附件一（专业分包承包报价清单）。

3）上交固定管理费的合同。（现合同暂定为/万）

乙方向甲方上缴合同结算价款的 / ％管理费，合同中约定的乙方上缴管理费费率不因合同价款的调整而改变。其中包括两种方式，本合同以如下第 / 种方式确定。

A、乙方上交甲方管理费的基数以甲乙双方确认的最终结算价为准，乙方的最终结算价为甲乙双方确认的最终金额扣除上交的各项费用和违约金后的结算金额。

B、乙方上交甲方管理费的基数以甲方跟建设方确认的对应工作内容的最终结算价为准，乙方的最终结算价为甲方跟建设方确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交的各项费用和违约金后的结算金额。

2、以上价格为含税包干价，乙方除完成本合同承包范围内的约定工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务。合同价包括但不仅限于以下费用：

1）按照合同要求完成该项工程所需的人工费、材料费、设备费、设备材料运输及保管费、成品保护费、材料试验和工程检测试验费用（不计构件增值税）。各类与施工相关的财产、设备、人员的保险费、利润、税金等全部费用。

2）乙方向政府各部门交纳的相关费用，以及施工中发生的环境保护、治理及采取措施所发生的费用。

3）为保证施工而引起的必要的施工技术安全措施劳务费、冬雨季施工费、劳动保护费等费用。

4）因施工不良而支出的工程维修费及在合同规定期限内的保修、保养费用。

5）为确保冬季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同价格内，执行时不作任何调整。

6）达到甲方对现场安全文明施工要求所发生的费用。（包含但不限于承包施工区域卫生的清洁，CI形象宣传及保洁费用），垃圾堆放在甲方指定地点。

7）与其他分项工程配合所发生的费用。8）生活用临建费、水电费。

3、乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调等，都包含在合同价格中。

第五条 履约保证金

1、本工程合同履约保证金为合同造价的 / ％，计人民币 20000 元，在甲方口头通知乙方中标后三日内，乙方以 现金或转账 形式交与甲方，作为本合同质量、工期履约保证金，甲方出具收据。

2、履约保证金的退还时间：乙方全部完成合同约定工作内容，经过甲方验收达到合同约定的质量、工期以及安全文明施工要求，双方办完分包工程结算且乙方按规定交齐有关承包工程的技术经济资料后，如未发生本合同约定的违约扣款事项，由甲方在乙方承包工程结算办理完后一个月内全额无息退还乙方交纳的履约保证金。

第六条 工 期

１、分包工程开工日期以甲方的书面函件为准；分包工程具备完工条件，乙方向甲方报送完整的分包工程完工资料及完工报告，甲方在7天内对乙方工程是否完工进行确认，如经甲方审核分包工程符合完工条件的，甲方在乙方报送的完工报告中签字确认已完工。甲方批准的工程完工之日为本分包工程完工之日。

2、本合同工期为 35 天，乙方应根据甲方进度要求在约定期限内完成承包范围内的全部工作内容。在施工过程中，乙方若不能按照甲方确定的施工计划、进度计划完成任务，每延期一天，甲方按照合同暂定价款的 1000 元/天对乙方处以违约罚金；工期延误超过 10 天，甲方有权安排其他施工单位进行施工，费用由乙方承担；或将乙方清退出场，并扣罚所有工程款，乙方承担由此给甲方及发包人带来的一切责任及损失，并负责赔偿。乙方接到甲方的退场通知书的当日，无条件退场。

3、对于非乙方原因造成的工期延误，乙方须书面报告甲方，由甲乙双方共同向建设方办理工期延期及费用索赔手续，工期以监理及建设方批准的延期为准；如果建设方对签证不予认可，则乙方不得以此向甲方提出任何工期及费用要求。

第七条 工程质量

1、本工程质量目标：一次性验收合格。

乙方必须严格按照施工图及国家现行施工验收、验评规范、工艺标准、图集组织施工，确保质量目标的实现。

2、乙方必须在进场后 7 日内向甲方提供详细的质量保证措施，并作为本合同的附件。

3、乙方进场后，须按图纸及甲方要求进行样板工程施工，样板质量、工程达到甲方要求后，方可继续施工。否则，甲方有权立即终止本合同，乙方应立即退场，履约保证金不予退还。

4、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供保证条件。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由而乙方拒不整改时，甲方有权采取整改措施直至更换专业承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

5、上道工序乙方未自检、甲方未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。需要隐蔽的分包工程，在具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。

6、施工中，如甲方发现乙方未按样板工程施工或者工程不合格或未达到甲方质量要求时，乙方应在甲方规定的时间内，按甲方要求进行返工、返修，并承担返工、返修的全部费用，工期不予顺延。

若甲方通知乙方后，乙方不能在规定时间内对缺陷、不合格工程进行返修，甲方可另行雇佣其他单位进行返修，由此发生的所有费用由甲方直接从乙方的工程款中扣除，同时甲方将按返工项目总价款的20%对乙方处违约罚金。

7、业主、建设方、甲方、监理、设计或建筑管理部门对乙方的施工质量能否满足工程质量目标或设计、规范要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙方责任所发生的一切费用，工期不予顺延。

第七条 双方责任

1、甲方代表

甲方驻现场代表姓名：。

甲方代表易人，应提前 10 天通知乙方，继任现场代表继续承担前任应负的责任。

2、甲方职责

1）进行工程施工指导和管理工作，行驶总承包管理职责。对乙方不服从现场管理和违约行为，按照合同约定进行处罚。

2）向乙方提供施工图纸和有关技术资料。

3）负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。

4）审定乙方编制的施工方案，做好工人入场教育和技术交底。乙方施工前，应先向甲方上报施工方案，经甲方审批后方可组织施工。施工过程中，甲方有权针对施工中出现的问题局部修改施工方案，乙方应按修改后的施工方案组织施工，并不得以施工方案变更为由提出任何与经济有关的索赔要求。

5）对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督检查。6）按合同约定及时办理专业承包合同的结算、付款。

7）甲方根据现场实际情况，有权随时调整乙方的承包范围、工程量、分部分项工程，乙方不得以此为由提出任何经济纠纷和法律纠纷。

3、乙方代表

1）乙方驻施工现场代表姓名：，全权负责乙方施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，乙方对其行为承担全部法律责任。

2）乙方代表若不是由乙方法人代表本人担任，应出具法人授权委托书。

3）乙方代表易人，应提前 10 天征得甲方同意，继任现场代表继续承担前任应负的责任。

4）若甲方不同意乙方现场代表易人，乙方坚持易人，则视乙方违约，甲方有权无条件终止本合同，并要求乙方按照合同暂定价款的1%支付违约金。

5）合同期内，乙方驻现场代表不得有少于 85％ 的工作日在施工现场负责组织、管理乙方的施工人员，否则视为乙方违约，甲方有权无条件终止本合同，并要求乙方按照合同暂定价款的1%支付违约金。

4、乙方职责

1）乙方不得将本合同工程转包、再分包给第三方，否则，甲方有权直接终止本合同，将乙方清退出场，并要求乙方按照合同暂定价款的5%支付违约金，如造成甲方损失的，需另行赔付。

2）乙方工人必须具备健康证明方能进场施工，若未及时办理健康证明，由甲方组织进行检查，费用由乙方承担。乙方应对工人进行职业健康安全、食品卫生等方面的教育。

3）乙方自行办理所有工作人员进场施工手续并承担费用，各类人员必须按规定持证上岗。同时须按照甲方要求填报入场人员登记表，并不得随意更换。

4）乙方应当按工程所在地政府相关规定为其使用的工人办理工伤保险和医疗保险，办理保险的费用由乙方自行承担。

5）乙方应确保工人工资的按时足额发放，如出现拖欠工人工资和工人讨薪、聚众扰民事件，甲方有权停止向乙方支付工程款，从工程款中直接代付工人工资，并要求乙方按照本合同暂定价款的 2 %支付违约金。

6）乙方应按甲方要求时间派驻管理人员进场，落实并负责办理合同承包范围内包含的材料认样、认价工作；提供材料样品供甲方、监理及建设方确认封样；编制施工方案；提供深化设计的依据及其他相关工作。如因乙方原因影响现场施工，乙方承担由此造成的全部责任。

7）乙方必须服从甲方现场指挥人员管理，做好安全生产、文明施工，满足甲方对施工中的质量、进度、安全、文明施工、环保等要求，杜绝安全隐患及安全事故的发生。在施工过程中如发生因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担由此引起的全部责任和全部费用。

8）乙方人员必须按施工图纸及说明组织施工，在施工中应按甲方有关规定进行成品、半成品保护，如发生损坏、丢失应承担全部责任。

9）乙方须严格遵守建设方的管理规定及当地政府部门对施工现场的治安管理制度。如有违反，乙方承担由此造成的全部责任及经济处罚。

第八条 安全生产和职业健康保护

1、工程安全目标：杜绝死亡和工伤，无重大机械事故，无重大安全、卫生事故，无重大社会污染事故，轻伤事故率控制在 5‰以内。

2、乙方应自觉遵守执行国家及当地政府制订的有关安全生产的法律、法规。

3、乙方必须到甲方公司签署《安全生产协议》、《廉政建设合同》及《承诺书》并出具《法人委托书》作为本合同的附件严格执行。

4、乙方必须遵守并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，严格执行甲方技术人员下达的施工安全技术交底，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

5、乙方应遵守甲方制订的各项安全规定，凡新进场人员必须进行安全教育培训和安全交底，建立安全教育台帐，并与甲方签订个人安全责任合同。乙方在进行危险性较大的作业前，施工人员必须先接受交底才能上岗，否则应当按照本合同暂定总价的1%向甲方支付违约金，造成安全事故的，乙方应当负全责。

6、甲方实施出入证制度，严禁非施工人员进入施工现场。

7、乙方必须按甲方要求为施工人员配备劳动保护用品，避免有毒、有害、粉尘、噪声等危害因素损害施工人员身体健康。劳动保护费已含在乙方专业承包价中，不再另外计取费用。

8、乙方必须做好安全防范措施。甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改。因乙方原因造成的安全事故，由乙方应承担所有经济损失和法律责任。

第九条 文明施工与环境保护

1、乙方必须严格执行国家、地方政府以及甲方有关文明施工、环境保护的各项规定。

2、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人住宿实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范。

3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具、工具堆放整齐，按甲方文明施工有关规定组织施工，使施工现场达到本条第一款规定的目标。文明施工费用已含在乙方承包价中，不再另外计取费用。

乙方若不能做到工完场清及安全文明施工，每出现一次甲方扣除乙方结算价款的千分之三作为违约罚金，该项罚金累计不超过结算价款的3%。

4、乙方必须在施工过程中自觉保护环境，装饰废弃物要集中到垃圾堆放场地处理，施工过程中要节约用水、用电、用料，要对所使用的机具、器具做好日常维修保养，防止噪音污染。

第十条 物资（材料）供应及管理

1、供应：为完成合同约定范围内工作内容所需的所有材料均由乙方供应。

2、保管：乙方应负责对其进场的材料进行妥善保管，以防丢失、被盗、变质等造成损失。

3、材料的装卸、运输：为完成合同约定范围内工作内容所需的所有材料的装、卸、运输等由乙方负责，其费用由乙方负担并包含在乙方的承包价中。

4、乙方对建设方及甲方已经指定和确认的材料必须无条件接受并与指定的材料供应商签订采购合同，采购单价由乙方与供应商商谈。

第十一条 机械设备供应管理

1、机械设备按以下第 1 款执行

1）工程所需机械设备的安装、使用、维护、拆除等均由乙方自行解决； 2）工程所需大型机械设备由甲方提供，工程所需一般性机械设备由乙方提供； 3）本工程含大型机械设备有： /。

2、乙方进场施工后，应同时报送本方所有机具、用具情况交甲方复核，达不到甲方规定要求的机具、用具不得进场，甲方有权将乙方不合格机具、用具清退出现场，并由乙方承担由此造成的损失。

3、甲方负责对乙方使用的机械设备进行质量、安全、环保方面的检查监督，发现乙方违规定使用机械设备时，有权责令其限期整改，否则按该项机械设备市场价处以经济处罚，直至终止本合同。

第十二条 工程变更及价款变更管理

1、甲方有权根据实际需要随时变更乙方的承包范围或增（减）乙方的工作内容，乙方应按甲方变更内容组织施工，同时乙方须在报甲方同意后自行调节劳动力及机具、材料，并同意不向甲方提出任何与经济有关的索赔要求。

2、甲方对乙方发送的所有函件，未经甲方委托代理人 签字和加盖甲方公司公章的一律视为无效。

3、乙方所有工程变更、签证、索赔单据和文件须经甲方书面授权人员签字确认后方可生效；

乙方在工程变更事项确认后7天内，向甲方项目部提出变更工程价款的报告，经甲方主管部门审核签字确认后方可调整工程价款。

乙方在上述规定时间内未及时提出的，视为乙方放弃该部分变更价款调整的权利，并不得与甲方发生任何经济与法律纠纷。

4、确认工程变更价款

1）合同中已有适用或类似于变更工程价格的，按合同已有或类似的价格变更合同价款。

2）合同中无适用或类似于变更工程价格的，由乙方提出适当的变更价格（认质认价单），经甲方批准后按甲方认可单价变更合同价款。

3）变更价款超过5万元，必须签订补充协议。

以上所有变更价款必须经甲方书面确认后方可计取相关费用，乙方不得以此为由提出任何经济纠纷和法律纠纷。

第十三条 工程结算

1、结算程序：乙方预算人员根据本合同有关约定和当月完成的实物工程量按合同规定编制结算书→甲方项目经理部人员按规定审核→甲方公司审定→乙方签字认可。

2、甲方根据乙方当月完成的实物工程量(包括设计变更和签证)，进行预结算。预结公式为：当期预结专业承包费 = 工程量 X 综合单价

3、工程量计算：工程量经甲方商务人员计算、项目经理审核，最终由甲方公司合约商务部书面确认为准（需盖合约商务部公章），其它人员开出的工程量不作为结算依据。

4、甲方扣除当月发生、应由乙方承担的费用后，余下金额作为专业承包费的当月预结金额。

5、本工程工期、质量、文明施工经甲方考核后，由甲方按规定对乙方实施奖罚。

6、乙方退场后30个日历天须结算完全部专业承包费，逾期视为乙方放弃权利，甲方不再为乙方办理结算工作，逾期后签发的全部结算资料甲乙双方均一概不予承认。

7、乙方申报结算超过最终结算的5%以外的审核费由乙方承担，审核费按审减值的8%在乙方专业承包结算款中扣除。

第十四条 工程款支付

1、本工程不提供预付款。

2、专业承包费按月支付，乙方应于每月20日前向甲方提供当月已完成专业承包费用，进行月度预结算，经甲方审核批准后进行支付，付款比例按月度预结算的 70 %进行支付；工程竣工验收合格后三个月内付至合同总造价的80％；

3、乙方在完成全部合同内容并经甲方、监理、业主验收合格后办理最终结算。竣工结算完成后三个月内付至结算价款的95%；

4、本合同预留结算总价的 5％作为工程质量保修金，保修期为2年，保修期满后20天内，扣除质量返修费用后（无息）返还乙方；

5、专业承包费支付必须以支票或其他非现金结算方式支付乙方款项，且开出的支票必须填写收款人，收款人必须与“合同签订单位名称”一致。

6、乙方发票提供和税金缴纳执行以下规定：

1）乙方在请款时应提供工程所在地税务部门认可的建筑安装施工企业专用发票并加盖与本合同中乙方名称一致的发票专用章或财务专用章（如税务部门要求合同、发票等备案登记的，乙方应办理相关手续）。

2）如乙方不能提供当地税务部门认可的发票，甲方有权拒绝付款。3）乙方税金缴纳和发票的提供执行税务部门的法规。

4）乙方在请款时如未能及时提供发票（将在当期付款金额中暂扣除10%）。第十五条 工程保修

1、本合同所涉工程的保修期为 2 年，在工程验收合格之日起算。

2、在保修期内，乙方在接到甲方质量维修通知后，二天内必须派人前往维修或更换；如果乙方不能在约定的时间内派人进行维修，甲方有权另行安排其他队伍维修，维修所发生的全部费用从乙方保修金中扣除，不足部分乙方另须如实赔付。

第十六条 违约责任

1、乙方人员未按合同约定（甲方书面通知）时间进场的，每逾期一日按照合同暂定价款的0.5 %支付违约金；逾期 10 日，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同暂定价款的 5 %支付违约金，如因此造成甲方损失的，需另行按实赔付。

2、乙方无故撤走部分或全部工人时，甲方书面通知乙方，在2 日内乙方未予书面答复并恢复正常施工秩序的，甲方有权拒付其工程款；超过5日的，甲方有权解除本合同。

3、因乙方原因造成逾期交工的，每逾期一天，乙方应按本合同暂定总价的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方应按甲方要求退场，并按照合同暂定价款的 5 %支付违约金，如造成甲方损失的，需另行按实赔付。

4、工程质量验收不合格的，乙方应按甲方的要求限期进行整改，并承担工期延误的违约责任；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按甲方要求退场，并应按本合同暂定总价的 5 %向甲方支付违约金，如造成甲方损失的，需另行按实赔付。

第十七条 争议或纠纷处理

本合同履行期间，若出现争议，合同双方可以通过协商、调解的方式解决；协商、调解不成的，共同约定向 人民法院起诉。

第十八条 补充事宜

1、本工程的专业承包招标文件和乙方投标书、承诺书均作为本合同附件一并执行。若招标文件、乙方的投标书或承诺书与本合同相矛盾时，以本合同为准。

2、本合同壹式陆份，甲方执四份，乙方执两份；自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件与本合同具有同等的法律效力。

第十九条 合同附件

1、专业分包承包报价清单

2、承包方履约承诺书

3、不拖欠民工工资承诺书

4、关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定

第二十条 其他： /。

专业发包方（公司签章）： 专业承包方（公司签章）： 甲方负责人（法人/甲方代表）： 乙方负责人（法人/乙方代表）： 开户行： 开户行： 账号： 账号： 联系电话： 联系电话：

合同订立时间： 年 月 日

备注：

1、本工程安全指标：零事故、零伤亡

2、本工程质量要求：合格

3、本工程进度要求：442天

4、本工程劳动力、人数要求：65人

5、人员进场要求：需提供身份证、上岗证、特种作业操作证、劳动合同、综合保险等；

6、机具设备要求：均为班组自己提供并包含机具损耗；

7、辅材的界定：均为班组自行采购；

8、辅材的要求：班组购买材料的品牌、型号、规格均要符合项目认可的样品要求，并提供相关合格证等书面资料一式五份，盖有供应商红章与材料一齐到场，资料不齐全不予进场；

9、交通、食宿要求：均为班组自己解决；

10、材料搬运要求：材料均为班组自行搬运；

11、文明施工要求：施工作业面必须工完场清，材料堆放整齐，垃圾运至指定堆放点等工作内容，项目不另计发此项费用；

12、工程量计算：以上分部分项和工程量均为暂定，项目完工后按实际完成量结算，计量方式按定额相关要求执行。工程量计算：附件中工程量清单均为暂定（仅作参考），各投标人应根据招标文件、施工图纸及现场实际情况自行计算工程量，并按招标人提供的工程量清单格式报出投标报价（含与主体工程总包单位之间发生的全部费用及赶工措施费），此投标报价应有完整的投标预算和详细的材料清单。对应报而未报的项目费用将被视为已包括在投标报价总额之中；由于对图纸理解的偏差或疏忽、对市场行情把握不准等原因，造成投标报价缺项、错项、漏项、工程量和价格偏差等，一旦中标，不再调增。

13、其它补充：/

14、施工现场工人保险由甲方代缴代扣，为甲方与业主签订合同额的千分之一；安全帽由甲方统一供乙方交纳押金退场时将安全帽交至甲方，甲方退还押金；施工工人服装由甲方统一提供买套68元乙方承担一半费用（34元）。

合同附件二:

承包方履约承诺书

致：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，在充分了解贵司的企业情况、管理体制与制度以及项目（简称本工程）的情况下，为了保证工程合同的顺利履行，确保本工程建设的质量、进度和安全目标的实现，为此我司特向贵司慎重承诺。

1.工程施工管理与组织

1.1我司将自觉遵守甲方对本工程项目的质量、安全、文明施工等各项管理制度，服从贵司统一指挥和协调。

1.2我司将指派符合施工要求的技术员、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员等管理人员常驻施工现场。

1.3根据工程施工需要，我司将及时组织劳动力进场，按所在省市和贵司的有关专业分包管理的要求，办理施工人员的有关证件，且办理证件的费用也一并由我司负责。

2.履约保证金与结算

2.1我司有能力承担业主招标文件和主合同中约定的投标保证金和履约保证金（履约保函）的支付，并按时将保证金汇入贵司指定帐户。

2.2我司在甲方通知中标后三日内，我司提供 20000元的履约保证金以确保工程质量、进度和安全目标的实现，如未达到以上目标，我司同意贵司罚没履约保证金并承担相应的责任，并接受贵司的处罚。

2.3及时于贵司接洽，办理专业分包合同签订事宜；施工过程中按贵司的规定及时办理结算。

3.工期保证

3.1我司保证按专业分包合同约定（甲方要求）的工期按时完工,若工期拖延愿意接受每逾期一天按合同暂定总价千分之三的违约处罚。

3.2若工程中途出现不能连续或正常施工时,我司将妥善安排好本工程施工人员，自行承担窝工期的所有费用。

4.质量保证

4.1确保我司承包范围的工程质量，经业主、监理单位和有关部门验收达到建安工程验评标准的合格等级。

4.2若因我司承包范围的工程质量达不到本工程的要求造成返修返工或其它损失，我司愿承担没收履约保证金并按合同暂定总价的 0.5 %的处罚。

5.安全保证

5.1严格执行国家有关安全规范规程进行施工。5.2严格执行贵司各项安全管理制度。

5.3在施工现场发生的所有安全事故均由我司承担其费用和责任。6.文明施工保证：严格执行贵司有关文件施工的管理规定。

7.我司保证严格遵照本承诺书各项条款执行，本工程由我司直接组织施工决不转包，我司若违约或背离贵司要求，愿意承担贵司处罚直至清理退场，并向贵司支付专业分包合同造价 5 ％的违约金。

8.本承诺书自我司法定代表人签字并加盖公章后生效，专业分包合同有效期满结束。9.本承诺书一式贰份双方各执壹份。

承诺人：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

合同附件三：

不拖欠民工工资承诺书

致：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，我司向贵司作出以下申明与承诺：

1、我司保证每月28日前及时足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并在每次领取工程款时必须将上次工资发放手册(工人本人签名)报甲方备案。并接受贵司的监督和检查。

2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资。如发生民工因欠薪导致停工、聚众堵门、围堵公司，上访、申诉等群体性事件，我司承诺将无条件接受贵司以下处罚：

（1）贵司停止向我司支付劳务费；

（2）由我司工人出具本工程项目经理签字认可的实际工人工作考勤表，由贵司按当期应支付额的 75 ％直接发放到乙方工人，剩余的25% 作为违约罚款，由贵司在应付劳务费中直接扣除。所发放到工资的每个工人都须本人签字摁手印认可并写下《承诺书》；

（3）如出现两次以上上述群体性事件，贵司有权与我司解除合同，并扣除履约保证金，并不予办理结算，剩余劳务费不再支付。

（4）我司承担因此造成的一切后果及全部损失。

3、本承诺书自我司签字或公章后生效，主合同履行完毕失效。

4、本承诺书一式贰份双方各执壹份。

承诺人：

法定代表人（代理人）（签章）：

日期： 年 月 日

合同附件四：

关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定

为加强施工现场的管理，促进施工现场管理规范化、标准化，按照文明施工现场的管理规定及政府的有关要求，参照劳务、分包合同、消防治安责任状、安全及劳务管理有关规定，特制定本奖罚措施来严肃施工现场的管理。

一、安全管理：

1、凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽，不戴安全帽进入施工现场者每人次罚款100元；戴安全帽但未系带子的罚款50元。

2、凡穿“三鞋”（高跟鞋、硬底鞋、拖鞋）进入施工现场者，每人／次罚款50元。

3、凡高处作业不系安全带者，每人／次罚款200元。

4、凡在高空向下乱扔材料、垃圾、物品等，每次罚款500元。

5、凡违章攀登脚手架者，每人／次罚款100元。

6、私自拆除外架的拉结点、临边防护等安全防护设施的，每次罚款500元。由此引发安全事故的将加重处罚，情结严重的清退出场并追究刑事责任。

7、特殊工种必须持证上岗，无证上岗者每人次罚款50元。

8、现场所使用施工吊篮的安全装臵必须齐全有效，有验收手续。如在检查中发现一处未达到安全标准的，每次对于项目部处罚200元，对出租单位处以500元。

9、施工现场所使用的木质梯子必须符合安全要求，如在检查过程中发现木梯加固不牢，梯子上口用铁钉代替穿心螺杆的对项目部处罚100元，对施工分包处罚200元。

10、各项目部及各专业分包队伍，必须按照国家的环境要求执行，如有被投诉到上级部门，分公司对其该项目处罚200元，对其分包到位处罚500元。

11、破坏或擅自移动灭火器材的，每次罚款200元。

12、由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给发包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，分公司可对其进行经济处罚1000元。

13、严禁施工现场乱拉、乱接、乱改电线，否则罚款200元。

14、严禁在库房内内私烧电炉、热得快等高功率电器，严禁存放煤气瓶、油漆等易燃易爆物质，每发现一次处以200元罚款。

二、人员管理

1、凡进入施工现场承包工程任务的队伍，必须向项目部提供本承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、进入当地施工许可证（外地队伍需提供）、税务登记证、组织机构代码证、法人委托书、进入当地施工备案手续（外地队伍需提供）。每缺一证（书），罚款500元。

2、各施工队伍进场时必须向项目部提供劳务人员花名册、务工人员劳动合同（原件）、身份证复印件，每缺一项罚款500元。项目统一为农民工办理胸卡（注明姓名、工种、身份证号及编号等），若有人员变动，施工队必须将人员花名册，身份证复印件，劳动合同重新上报一次给项目，若不及时上报，给施工队处以每月罚款2000元直到上报为止。各施工队伍进场在施工过程中必须配备专职或兼职的安全管理人员，发现为未配备安全管理人员的一次罚款200元。

3、每月必须向项目部提供有工人签字的工资发放表。否则，罚款500元。

4、凡在工地打架斗殴者，对相关的施工队伍各罚款2000元，再视责任与情况予以追加处罚。

5、凡在现场酗酒者每人次罚款200元，不穿上衣或只穿内裤在施工现场和生活区公共场所者，每人次罚款100元，对所在施工队补罚500元。

6、乙方必须参加甲方召开的所有会议，如乙方未按时参加、迟到一次罚款50元；如缺席一次罚款100元；罚款以现金形式交付项目，如不按时交付的则由甲方直接从当月乙方结帐中双倍扣除。

三、材料管理：所有进场施工队伍必须节约使用甲方提供材料，严禁浪费材料。

四、现场CI标化管理

1、安全帽颜色及安全帽编号的规定：按照中国建筑工程总公司《企业形象视觉识别规范手册》的规定执行。

2、统一胸牌号

胸牌号的设臵：

1、编号；

2、工作单位：某分包（劳务）队名称；

3、姓名；

4、家庭（户口所在地）住址；

5、本人1寸免冠照片；

6、出生日期；

7、项目部。

3、费用的收取及退还

施工队伍工人使用的安全帽由项目部统一采购编号登记发放，费用由各施工队承担在结算款中扣除。若长期使用的劳务工人有符合要求的安全帽，由劳务队到项目办理登记手续。

4、各种证件的收取及胸卡的佩戴

凡进入项目施工的施工队，必须将本队施工许可证，安全资格证及职工的身份证、结婚证、务工证、健康证的复印件递交项目部。否则不予进入现场施工，若有违反处以每人200元的罚款。进入现场人员必须佩戴胸卡，否则，保安有权将其拒之于施工现场之外。经制止、劝解仍违反上述规定不服从管理的，对每人次处200元罚款。此处罚在结算款中直接扣除。凡施工队三次违反上述规定，对施工队处罚2000元且督促整改。