江苏省施工合同范本

江苏省施工合同范本（精选6篇）

篇1：江苏省施工合同范本

江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若

干问题的意见

（2008 年12月17日审判委员会第44次会议讨论通过）苏高法审委（2008）26号

为统一全省法院审理建设工程施工合同纠纷案件的执法尺度，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律、行政法规及司法解释，结合我省实际情况，制定本意见。

第一条 因承包人进行工程施工建设，发包人支付工程价款的建设工程施工合同纠纷案件适用本意见的规定。

劳务承包合同纠纷案件和家庭住宅装饰装修合同纠纷案件不适用本意见的规定。

第二条 发包人与承包人协议约定以房屋直接充抵工程价款且发包人对房屋不再享有权利，因不履行该协议而引起的纠纷属于房屋买卖合同纠纷，不适用本意见的规定。

第三条 具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持：

（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；

（四）承包单位将工程进行转包或者违法分包的；

（五）中标合同约定的工程价款低于成本价的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

第四条 有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）：

(一)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；

(二)资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程；

(三)不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程；

（四）有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义承揽工程的情形。

第五条 承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为本意见第四条规定的“挂靠”：

（一）相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资产的；

（二）无统一的财务管理，各自实行或者变相实行独立核算的；

（三）无符合规定要求的人事任免、调动和聘用手续的；

（四）法律、行政法规规定的其他情形。

第六条 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限，当事人要求确认该约定无效的，人民法院应予支持。

第七条 经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院应予支持。

第八条 建设工程合同生效后，当事人对有关内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者参照国家建设部和国家工商总局联合推行的《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款确定。

第九条 建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，因设计变更导致工程量变化或质量标准变化，当事人要求对工程量增加或减少部分按实结算的，人民法院应予支持，当事人另有约定的除外。

第十条 建设工程施工合同中明确约定发包人收到竣工结算文件后，在合同约定的期限内不予答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的，人民法院应予支持；建设工程施工合同中未明确约定，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的，人民法院不予支持。

第十一条 法律、行政法规规定必须要经过招标投标的建设工程，当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据；未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。

法律、行政法规未规定必须进行招标投标的建设工程，应当以当事人实际履行的合同作为工程价款的结算根据；经过招标投标的，当事人实际履行的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，应当以中标合同作为工程价款的结算根据。

第十二条 建设工程价款进行鉴定的，承包人出具的工程签证单等工程施工资料有瑕疵，鉴定机构未予认定，承包人要求按照工程签证单等工程施工资料给付相应工程价款的，人民法院不予支持，但当事人有证据证明工程签证单等工程施工资料载明的工程内容确已完成的除外。

第十三条 由国家财政投资的建设工程，当事人未在合同中约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算依据的，承包人要求按照合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。

第十四条 承包人根据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人要求对已经向实际施工人支付的部分进行抵扣的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明发包人与实际施工人恶意串通的除外。

第十五条 发包人应及时审查承包人提交的工程竣工结算文件。发包人在合同约定的审核结算期限届满后，又以承包人提交的竣工结算文件不完整为由拒绝结算，承包人要求从合同约定的审核结算期限届满之日起计算工程价款利息的，人民法院应予支持。

第十六条 建设工程竣工并经验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的，人民法院不予支持。

建设工程竣工但未经验收，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求进行鉴定的，人民法院应予支持。

第十七条 当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了鉴定结论，诉讼中一方当事人要求重新鉴定的，人民法院不予支持，但有证据证明鉴定结论具有《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外。

第十八条 建设工程已经竣工并验收，发包人与承包人签订工程移交协议的，协议约定的移交日视为建设工程交付日；协议未约定移交日的，协议签订日视为建设工程交付日。第十九条 建设工程已经竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程竣工之日起六个月；建设工程未竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程合同约定的竣工之日起六个月。

第二十条 承包人将建设工程价款债权转让的，建设工程价款的优先受偿权随之转让。第二十一条 承包人的优先受偿权范围限于建设工程合同约定的工程价款，包括承包人应当支付的工作人员报酬、材料款、用于建设工程的垫资等实际支出的费用。

未用于建设工程的借款以及发包人应当支付的违约金或者因为发包人违约所造成的损失不属于建设工程价款优先受偿权的受偿范围。第二十二条 承包人的项目部或项目经理以承包人名义订立合同，债权人要求承包人承担民事责任的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明债权人知道或应当知道项目部或者项目经理没有代理权限的除外。

第二十三条 实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的，人民法院一般应当追加转包人或者违法分包人为被告参加诉讼。

建设工程因转包、违法分包导致建设工程施工合同无效的，实际施工人要求转包人、违法分包人和发包人对工程欠款承担连带责任的，人民法院应予支持，但发包人只在欠付的工程款范围内承担连带责任。

实际施工人要求发包人给付工程款，发包人以实际施工人要求给付的工程款高于其欠付的工程款进行抗辩的，应当由发包人承担举证责任。

第二十四条 合作开发房地产合同中的一方当事人作为发包人与承包人签订建设工程施工合同，承包人要求合作各方当事人对欠付的工程款承担连带责任的，人民法院应予支持。第二十五条 挂靠人以被挂靠人名义订立建设工程施工合同，因履行该合同产生的民事责任，挂靠人与被挂靠人应当承担连带责任。第二十六条 发包人未经设计、规划等部门同意自行变更工程规划、设计，承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担；造成第三人损失的由发包人与承包人承担连带责任。

第二十七条 建设工程施工合同约定发包人可以因工期、质量、转包或违法分包等情形对承包人处以罚款的，该约定应当视为当事人在合同中约定的违约金条款，当事人要求按照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定予以调整的，人民法院应予支持。

第二十八条 承包人转包、违法分包建设工程所获得的利润以及实际施工人支付的管理费，人民法院可以收缴。

第二十九条 本意见自印发之日起施行。

本意见施行后受理和正在审理的第一、二审案件适用本意见的规定；在本意见施行前已经终审，当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件，不适用本意见的规定。本院以前有关规定与本意见相抵触的，不再适用。

本意见施行后，法律、行政法规和司法解释作出新规定的，从其规定。

连云港中院民二庭关于职务行为认定的讨论意见

近期中院民二庭在审理二审案件过程中发现，部分基层法院在对职务行为的认定上存在认定标准有差异、执法不统一的现象，突出表现在建筑施工单位的项目经理在工程施工过程中对外进行交易及单位工作人员在外就餐而引发的纠纷上。中院民二庭审判长联席会结合相关案件对上述问题进行了讨论，现将有关讨论意见发放各基层法院，供大家参考。

一、关于职务行为的认定标准和条件。

中院民二庭审判长联席会倾向认为：审理有关涉及职务行为认定的案件时，要按照江苏省高级人民法院关于适用《中华人民共和国共和国合同法》若干问题的讨论纪要

（一）第十六条规定的标准和条件，结合具体案情对是否构成职务行为作出认定。1

1第十六条职务行为可以区分为职务代表和职务代理。

法定代表人、其他组织负责人以法人或其他组织名义从事经营活动的构成职务代表，该行为视同为法人或其他组织自身的行为，行为后果由法人或其他组织承担。相对人知道或应当知道该法定代表人、负责人超越权限的除外。

具体把握以下几点：

1、要审查行为人是以谁的名义从事民事行为。职务行为一般要以单位的名义对外从事民事活动。行为人以个人名义对外从事民事活动的，不能认定为职务行为，但债权人和单位均认可是职务行为的除外。对于行为人以某某单位某某人的方式表达合同相对人的，要结合其它证据对合同当事人作出判断。

2、要审查行为人的身份。

只有有权或经授权以单位名义对外从事民事活动的人才能构成职务行为，有权以单位名义对外从事民事活动的人分为三类：一是单位的法定代表人或负责人（职务代表）；二是单位工作人员就其职权范围内的事项（职务代理），对于此类人员所从事的行为是否在职权范围内，审查要严格，一般要有单位明确的责权分工；三是有单位明确授权的其他工作人员。

3、对于无权代理的行为人以单位名义从事民事活动的，要注意审查行为人的行为是否构成表见代理。债权人主张行为人构成表见代理的，要承担相应的举证责任，对于表见代理的认定标准和条件要按照江苏省高级人民法院关于适用《中华人民共和国共和国合同法》若干问题的讨论纪要

（一）第十四、十五条规定执行。

二、关于建筑施工单位的项目经理在工程施工过程中对外所从事民事活动如何认定是否构成职务行为问题。

通过讨论，中院民二庭审判长联席会倾向认为：项目经理部是建筑施工单位或工程承包人为某项工程施工的需要而设立的内部临时机构，未领取营业执照的项目经理部不具有民事主体资格和诉讼主体资格，项目经理及其工作人员不能以项目部名义或未经授权以建筑施工单位名义对外从事施工工作以外的活动。凡项目经理以个人名义、项目部名义及未经授权建筑施工单位名义对外从事的施工工作以外的民事活动，如签订买卖合同、租赁合同、借贷合同等，2法人或者他组织的工作人员就其职权范围内的事项以法人或其他组织名义从事经营活动的构成职务代理，无须法人或其他组织的特别授权，其行为后果应当参照委托代理的规定，由法人或其他组织承担。

法人或者他组织的工作人员超越其职权范围，以法人或其他组织的名义从事经营活动的，构成无权代理。相对人有理由相信有代理权的，构成表见代理。

2第十四条人民法院在审理涉及表见代理纠纷案件时，即要注重保护善意相对人利益，又要兼顾被代理人利益。

认定构成表见代理的，应当以被代理人的行为与权利外观的形成具有一定的牵连性即被代理人具有一定的过错为前提，以“相对人有理由相信行为人有代理权”即相对人善意无过失为条件。

第十五条在衡量相对人是否构成善意无过失时，应结合代理原理和经验法则以及案件的具体情况等因素综合作出判断。

下列情形下不应当认定为属于合同法第四十九条所称的“相对人有理由相信行为人有代理权”：

（1）被代理人授权明确，行为人越权代理的；

（2）行为人与相对人订立的合同内容明显损害被代理人利益的；

（3）基于经验法则，行为人的代理行为足以引起相对人合理怀疑的。

一般应由行为人个人负责。但债权人和建筑施工单位均认可是职务行为，以及有证据证明行为人的行为构成表见代理的除外。

有下列情形之一的，可认定构成表见代理：

1、项目经理用单位为其刻制的项目部印章对外签订合同的；

2、单位为其支付部分债务，参与了合同的履行；

3、单位成立或认可的项目经理部（如单位通过广告牌等媒体向社会公示项目经理，在相关合同中认可项目经理等）对外以项目经理部或建筑单位名义签订合同，且出卖的标的物、租赁物确实用于工程的。

三、关于单位工作人员在外就餐的行为如何认定是否构成职务行为问题。

中院民二庭审判长联席会倾向认为：

1、单位的法定代表人或负责人、按照内部分工具体分管接待工作的分管领导（具体负责接待工作的部门领导）以单位名义签单的，一般应认定为职务行为，由单位承担民事责任。单位领导人变更的，不影响其承担民事责任。单位上述人员以外的工作人员未经单位授权以单位名义签单的，一般应认定为个人行为，但债权人和单位均认可是职务行为，以及有证据证明行为人的行为构成表见代理的除外。

2、单位的法定

代表人或负责人、其它工作人员以个人名义签单的，原则上应认定为个人行为，由行为人承担民事责任，债权人和单位同时认可是职务行为及行为人有证据证明是职务行为的除外。

篇2：江苏省施工合同范本

位资质的分类考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制论证总进度目标实现的可能性。

A：总进度计划 B：总进度纲要 C：阶段进度计划 D：阶段进度纲要 E：自我评定

2、在建设工程进度监测过程中，现场实地检查工程进展情况属于的主要方式。A：实际进度与计划进度的对比分析 B：实际进度数据的加工处理 C：进度计划执行中的跟踪检查 D：实际进度数据的统计分析 E：自我评定

3、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。

A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定

4、监理工程师同意采用承包商提出的改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由__分担或分享。A．监理单位和承包单位 B．设计单位和承包单位 C．发包单位和承包单位 D．设计单位和发包单位

5、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成直方图。A：折齿型 B：缓坡型 C：孤岛型 D：双峰型 E：工程变更单

6、分部分项工程量清单项目设置五级编码。其中第五级编码为顺序码。A：专业工程 B：分部工程 C：分项工程

D：工程量清单项目

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、物资设备采购中划分合同包装的基本原则不包括。A：有利于投标竞争 B：要根据市场供应情况 C：考虑资金计划

D：尽量提前工程进度 E：专业监理

8、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用进行跟踪分析。A：排列图法 B：因果分析图法 C：控制图法 D：直方图法 E：工程变更单

9、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字 B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字 C：建设单位、施工单位、监理单位签字 D：专家论证、施工单位技术负责人签字 E：工程保险金

10、【例1·单选题】在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：工程变更单

11、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

12、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。A：质量手册 B：程序文件 C：作业文件 D：作业规程 E：工程变更单

13、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

14、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。A：4 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

15、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。A．风险可以忽略不计 B．主动控制是不可能的 C．主动控制是不经济的

D．被控制的效果比主动控制好

16、职工集体福利费包含在中。A：现场管理费

B：生产工人日工资单价 C：企业管理费 D：基本预备费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列属于归档文件立卷原则的有。

A：一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按照单位工程组卷 B：工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C：竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷 D：立卷不宜过厚，一般不超过40mm E：工程保险金

18、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。A：商品混凝土未经检验造成的质量事故 B：总包和分包职责不明造成的质量事故

C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D：地下管线资料不准确造成的质量事故 E：工程变更单

19、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于。A：工程延误索赔 B：工程变更索赔 C：工程加速索赔 D：合同工期索赔 E：专业监理

21、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。A：物 B：财 C：行为

D：智力成果 E：专业监理

22、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

23、工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由主持召开的第一次工地会议。A：施工单位 B：建设单位 C：监理单位

D：总监理工程师 E：工程保险金

24、【例2·单选题】在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括。A：编制说明 B：总概算表 C：综合概算表

D：单位工程概算表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

2、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括__。A．监理工作的经验

B．表明监理工作终结的说明 C．委托监理合同履行情况概述 D．监理任务完成情况的评价

E．监理工作中存在的问题及改进的建议

3、建设工程施工招标阶段，监理单位进行的主要任务是__。A．做好投标资格预审工作 B．协助业主做好现场准备工作 C．协助业主编制标底

D．组织开标、评标、定标工作 E．协助业主编制施工招标文件

4、对于不合格的处理，要做到__。

A．上道工序不合格，不准进入下道工序施工 B．不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C．对已进场的不合格品限期清除出现场 D．对不合格检验批要给予清除

E．不合格的工序或工程产品不予计价

5、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

6、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是__。A．应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B．应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C．合同中未约定履行的顺序

D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E．对方的对价给付是可履行的义务

7、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视

D：平行检验 E：技术考核

8、审查施工图预算时，分组计算审查法与逐项审查法相比，具有__的特点。A．审查效果好 B．工作量小 C．适用范围广 D．审查全面 E．审查速度快

9、在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对起决定性作用的检验项目。A：工程效益 B：工程安全 C：环境保护 D：节能 E：工程规模

10、《合同法》采用合同形式为不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

11、建设工程监理表格体系中，属于施工单位报审、报验用表的有。A：工程开工报审表 B：工程复工报审表 C：分包单位资格报审表 D：工程款支付证书 E：分部工程报验表

12、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有。A：开通施工现场公共道路 B：水准点与坐标控制点的交验 C：办理施工许可手续

D：审查承包人提交的施工进度计划 E：书面通知发包人及时支付工程预付款

13、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A．组织管理制度 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．经营管理制度 E．医疗保险制度

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有。

A：隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检 B：自检合格后，书面通知工程师验收

C：工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D：在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E：隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

15、总监理工程师在项目监理工作中的职责包括__。A．审查和处理工程变更 B．审批项目监理实施细则 C．负责隐蔽工程验收

D．主持整理工程项目的监理资料

E．当人员需要调整时，向监理公司提出建议

16、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

17、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括（）。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

18、工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的、用来合理安排本年度建设工程进度的计划。其主要内容包括__。A．投资计划年度分配表 B．竣工投产交付使用计划表 C．工程项目进度平衡表 D．年度建设资金平衡表 E．工程项目一览表

19、下列__属于新增固定资产价值的构成内容。A．工程费用 B．研究试验费

C．建设单位开办费 D．融资费用 E．土地使用权

20、影响基准收益率的因素有__。A．加权平均资本成本率 B．项目设定的折现率 C．风险贴补率 D．社会折现率

E．投资的机会成本率

21、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。

A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案

D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作

E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案

22、监理实施细则的审核内容中，下列属于监理实施细则的编制依据、内容的审核有。

A：是否符合监理规划的要求 B：是否符合专业工程相关的标准 C：是否符合设计文件的内容

D：监理工作流程是否完整、详实

E：是否与施工组织设计、(专项)施工方案使用的规范、标准、技术要求相一致

23、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有。A：人的身体素质

B：材料的选用是否合理 C：施工机械设备的价格 D：施工工艺的先进性 E：工程社会环境

24、常用的工程价款的动态结算方法有。A：按计划价格结算法 B：按主材计算价差 C：主料按抽料计算价差 D：竣工调价系数法 E：调值公式法

25、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

篇3：江苏省施工合同范本

江都至海安高速公路扬州段JH-JD1合同段由路桥集团第一公路工程局中标承建, 即丁伙枢纽互通式立交。本合同路线全长1.05km, 起点桩号为K0+342.755, 终点桩号为K1+342.806。丁伙枢纽一期工程已经建成通车, 即扬州扬州---北京 (E、H匝道) 、扬州---上海 (C、I匝道) 方向的四个匝道以及C匝道连接的部分集散车道 (L匝道) 。

本次施工主要是二次上跨京沪高速公路 ( (1) 主线桥上跨 (2) 丁伙枢纽F匝道桥上跨京沪高速公路和H匝道) 为项目的重点、难点, 并且要在不影响交通的情况下施工, 因此制订合理的交通组织方案, 解决施工难题, 保证上跨施工的安全, 最终达到顺利完成上跨施工的目的尤其重要。

2 交通组织总体说明

为保证上跨施工达到安全目标, 并保证交通的顺畅, 要对过往车辆进行分流 (图一) 并作以下施工组织计划: (1) 在京沪高速公路西侧修建一条2车道辅道, 将京沪高速西幅路面的车辆分流到辅道上; (2) 再将东幅路面的车辆借道西幅路面, 封闭东幅路面进行桥梁基础和下部施工, 同时搭设东幅门洞支架。 (3) 然后恢复东幅路面行车, 封闭西幅路面, 搭设门洞支架, 完成桥梁上部施工的准备工作。 (4) 最后完成F匝道现浇桥和主线桥桥面系施工, 结束上跨施工。

这样利用3条道路, 保证2条用于双向通车, 1条用于施工, 经多次专家研讨为最为合理、最能保证安全。

3 交通设施的布置及交通分流

(1) 待西幅门洞、支架施工完成后, 配合路政交警将辅道上的行车导入西幅路面, 封闭辅道开口, 至此, 京沪行车通过门洞正常行驶, 而桥梁上部施工与京沪路面空间隔离, 互不干扰, 示意图如下:

(2) 大交通分流

上跨H匝道施工交通分流方案:H匝道的车辆主要为扬州西北绕城开往北京方向, 主要在汊河枢纽、双沟收费站进行诱导性分流或可不用分流。

上跨京沪高速交通分流方案:北从高邮收费站起, 沿途通过京沪高速线上的可变情报板不断提醒车辆注意分流, 沿线收费站均向各车辆免费发送施工宣传单, 诱导部分车辆绕行。南从江阴大桥开始, 通过沿途京沪高速线上的可变情报板不断提醒车辆注意分流, 沿线收费站均向各车辆发送施工宣传单诱导部分车辆绕行。

(3) 局部交通分流

为保证京沪交通的通畅, 在上跨京沪施工过程中, 利用已建成通车的匝道形成一条临时通道, 施工过程中可以用来车辆分流, 出现交通事故后可用作紧急通道, 具体过程如下:

(a) 在扬溧高速与丁伙枢纽交界处设置一平交口, 连接枢纽E、I两条匝道;

(b) 在京沪高速上设置标志标牌, 提示:前方事故, 交通堵塞, 请小型车辆绕行。诱导部分小车通过E匝道行驶; (见后图1)

(c) 用防撞锥筒在平交口设置并行区域, 保证车辆安全并线。车辆通过I匝道重新返回京沪高速, 顺利跨过施工段落。 (见后图2)

经实际调查, I匝道车辆较少, 利用I匝道和E匝道分流京沪行车, 能很好减轻上跨京沪施工时的安全压力。在京沪主线施工段落内发生事故后, 这条路线又可以作为临时紧急通道, 保证京沪车辆通畅, 给交通管制带来方便。

(4) 超高车辆的分流

根据国标要求, 高速公路限高为5m。根据实地调查, 京沪高速行车多为大型货车, 且普遍存在超高现象, 为避免超高车辆直接撞击到门洞发生重大事故, 在车辆进入施工区域前设置5m高的防撞门架, 限制超高车辆进入门洞。同时, 为了提醒司机, 门架净高实为5m, 标注却为4.8m, 迫使司机提前减速停车接受现场交通协管员的指挥。

京沪线上每半幅路面设置一道防撞门架。西幅路面防撞门架设置在E匝道和京沪主线交界处, 若有超高车辆无法通过, 可在交通协管员的指挥下, 缓慢倒退, 然后驶入E匝道, 通过扬溧线上的开口拐入I匝道, 继续南下。

东幅路面的防撞门架设置在上跨门洞前方, 项目部在门驾前的京沪外侧护栏开了个7m宽的临时开口, 若有超高车辆不能通过门洞, 在交通协管员的指挥下, 超高车辆经临时开口驶下高速进入施工区域, 经施工便道绕行通过施工区域后再上高速。

4 交通组织应急预案

(1) 进行本阶段辅道施工时, 所有机械、人员都由防撞护栏将施工区域和高速路面相隔离, 互不影响, 出现一般交通事故后, 现场维护组将立即通报京沪管理公司和路政交警部门, 由专业部门按正常情况处理即可。

(2) 进行平交口施工时, 一旦发生一般交通事故, 现场维护组立即向相关部门通报, 第一时间清理中分带的施工机具, 将机械、材料等迅速转移出高速路面。然后配合交警部门, 重新布置锥筒, 使原封闭作为施工区域的超车道形成一条紧急通道, 将堵塞的车辆导入紧急通道继续行驶。同时, 路边即为施工场地, 便道通畅, 可以及时将事故现场清理干净 (把事故车辆吊出高速) 。

(3) 进行上跨施工时, 一旦发生一般交通事故, 现场维护组立即向相关部门通报, 第一时间清理中分带的施工机具, 将机械、材料等迅速转移出高速路面。然后配合交警部门, 重新布置锥筒, 打开小门洞形成一条紧急通道, 将堵塞的车辆导入紧急通道继续行驶。上图所示:假如东幅行车道发生事故, 封闭该车道, 车辆导入内侧应急车道继续行驶。西幅施工区域发生类似现象的话, 处理方式相同。

若出现特殊交通事故 (汽油、化学原料等运输车辆) , 现场维护组将立即疏散现场施工人员, 迅速通报相关部门, 等候专家指示采取处理措施。

为了使该项施工能够顺利地保质、保量、按时完成和施工安全。根据该段的施工特点, 作出以下安全措施, 一定做到“质量第一, 安全第一”, 本工程跨线施工交通组织主要的安全危险源为:防机械、交通造成人员、施工设施的危害;上跨施工采用搭设门洞进行施工, 防高空跌落;辅道超车造成的交通事故。故要针对上述情况危险源制定相应的安全技术措施。

5 结束语

随着国内高速公路的迅猛发展, 高速公路的交叉施工不可避免, 因此进行完善的交通组织方案至关重要。本项目为三条高速相交, 其中两条通车, 并且交通流量很大, 其精心的交通组织方案可为其他项目借鉴。

摘要：江海高速公路江都一标丁伙枢纽为京沪高速、扬溧高速与江海高速相交, 其中一期京沪高速、扬溧高速已建成通车, 并且交通流量很大, 二期为江海高速上跨京沪、扬溧高速。在该枢纽的实施中由于交通组织措施有序、管理得力, 在整个施工过程中无一起安全事故, 保质、安全完成江海高速丁伙枢纽的施工任务。本文简要对该交通组织作介绍。

关键词：高速公路,枢纽,交通组织

参考文献

[1]中华人民共和国行业标准高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范人民交通出版社2006.

[2]中华人民共和国国家标准道路交通标志和标线中国标准出版社2009.7.

篇4：江苏省施工合同范本

关键词：水利施工企业；施工合同；合同管理；风险

在水利施工企业施工过程中，施工合同管理是建设项目管理的重要内容，从目前我国水利施工企业合同管理上，还存在着诸多问题，给企业带来了巨大的风险。文章分析水利企业在施工合同中常见的风险，结合施工企业合同管理相关内容，提出强化合同管理，增强风险意识的措施，对保障水利施工企业利益具有重要的意义。

一、施工合同以及施工合同风险分析

施工合同是施工企业重要的施工依据，是调整合同双方行为，完善经济运行关系，保护双方合法利益的最有效手段。受到市场环境以及水利施工企业的行业特点的双重影响，合同风险贯穿于施工过程的始终，全面了解施工合同风险，减少风险带来的危害和损失，对于水利施工企业至关重要。

1. 招投标阶段风险

作为大型的建筑项目工程，水利施工企业都需要通过招投标获得项目，在这个阶段主要存在以下合同风险：首先，对建筑单位的资信了解不到位，造成工程款拖欠。在激烈的市场竞争环境下，为了取得施工项目，一些水利施工企业忽视了对建筑单位的资信审查，盲目的追求项目，以项目拿下为目标，为后期工程款不能及时收回埋下伏笔。其次，组织管理不到位，造成报价失误，造成施工企业经济损失。水利施工项目规模大，涉及利益和因素多，需要综合考虑各个方面的因素，对项目进行全面的分析和了解，而一些施工企业缺乏专业、全面、准确的评估，不仅增加了报价，而且也为竞价谈判甚至合同的签订，造成了许多负面的影响。最后，盲目压低报价，得不偿失。竞价阶段，企业为了争取中标，往往会采用低报价的策略，由于前期对施工项目的评估不够全面，造成竞价过低，在工程实施阶段，甚至发现亏本的情况，盲目的赶进度，也难以保证工程项目的质量。

2. 合同签订阶段风险

首先，合同超出法律规定范围，造成法律风险。施工合同的签订必须在法律规定范围之内完成的，一些水利施工企业对国家相关法律缺乏理解或者理解不透，亦或者想通过打擦边球，获得项目，违反法律法规，最后就要承担相应的经济和法律责任。其次，合同细节风险，合同签订之后具有法律效应，违反合同就要承担相应的赔偿，在现实情况下，许多施工企业为了满足建筑单位的要求，被动接受建筑单位的一些“霸王条款”或者对于合同的细节把握不够，忽视了相关细节，就会带来巨大的风险和损失。最后，对于合同本身也存在风险，合同从内容上到格式上是否合法，是否存在责任不明的情况，是否存在无效合同这都需要水利施工企业在签订合同时，加强对合同本身的把关和控制，关于合同价格方面特别需要注意的是，水利施工企业的规模大、周期长、涉及利益多等因素造成施工成本波动很大，而在于建筑单位签订合同时，固定价和包死价都会给未来水利施工项目的施工造成巨大的财务风险。

3. 合同履行阶段风险

合同规定了建筑单位和施工单位的相关责任和义务，是合同是否能够实施的最关键阶段。其风险主要表现在：首先，变更风险，项目实施受到施工变化、环境变化以及建筑单位的原因导致施工条件的变更，会增加施工方的施工成本，相关资料收集不齐，会增加索赔难度；其次，拖欠工程款风险，水利施工项目的工程款巨大，建筑单位拖欠工程款会影响项目的进程，增加企业成本；最后，其他风险，在合同履行阶段还存在其他风险，例如，单方解约或者验收延期情况下的工程结算程序等等。在合同履行阶段和合同本身存在矛盾，或者一些不确定条款的影响，都会是水利施工企业陷入被动。所以水利施工企业要强化合同管理，减少合同风险，维护施工企业利益。

二、完善合同管理，维护企业权益的措施

1. 建立健全合同管理制度

对于水利施工企业来说，需要建立健全专业的合同管理机构，并配置专业合同管理人员，对相关法律、法规，工程造价评估，工程合同签订和变更都要熟悉的掌握和了解。并建立完善的合同管理制度，对从项目的竞标、合同的签订以及合同的履行都要建立一整套的规范流程，规范合同管理内容，提高合同管理的规范化，科学化和系统化，建立风险预防和处理机制，对合同风险进行评估，及时发现并应对各种可能存在的风险，提高合同风险的控制能力。

2. 强化合同风险事前预防

首先，水利施工企业从招标书的相关文件的认真把握，对招标项目的合法性以及建筑单位审查都要做全面的评估，把风险控制做到事前，在源头上解决可能存在的各种合同风险。其次，科学评估，合理报价。对水利施工项目的施工环境、技术要求、施工方案、施工成本、工期都要做全面的评估，得出合理的报价，从宏观角度出发，利用报价策略，提高对报价的控制能力，力求既能得到施工项目，又能够获得较高的经济效益。

3. 增强履约控制意识，督促合同履行

施工合同关键在于双方的合同履行，所以合同管理的重要内容就是的加强履约的控制意识，督促对方的合同履行。首先，水利工程涉及勘探设计、工程建设等方方面面，种类繁多。所以施工企业必须建立完善的合同管理台账，方便监督管理，实现对项目的有效控制，减少合同存在的风险；其次，对于建筑单位，施工方要及时督促其履行合同条款，规范合同履行，对于项目变更或者因为其他因素导致合同发生变化的，要加强与建筑单位的协商，保护施工企业的利益。

参考文献：

[1]刘晓霞. 水利水电工程施工合同管理探讨[J]. 山西水利, 2005(5)

[2]杜树蕾. 施工企业合同风险管理的防范方法[J]. 内蒙古科技与经济, 2009

篇5：江苏省施工合同范本

为依法维护建筑市场正常秩序，促进建筑业健康发展，保护当事人的合法权益，统一全省执法尺度，我院审判委员会已于2008 年12 月17 日第44 次会议讨论通过了《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》，现予印发，供全省各级人民法院参照执行。

江苏高院审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见 苏高法审委[2008]26 号

江苏省高级人民法院关于印发

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》的通知 各市中级人民法院、各基层人民法院、本院各部门：

为依法维护建筑市场正常秩序，促进建筑业健康发展，保护当事人的合法权益，统一全省执法尺度，我院审判委员会已于2008 年12 月17 日第44 次会议讨论通过了《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》，现予印发，供全省各级人民法院参照执行。执行中如有问题，请及时向本院民一庭反映。

二○○八年十二月二十一日 江苏省高级人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见(2008 年12 月17 日审判委员会第44 次会议讨论通过)为统一全省法院审理建设工程施工合同纠纷案件的执法尺度，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律、行政法规及司法解释，结合我省实际情况，制定本意见。

第一条 因承包人进行工程施工建设，发包人支付工程价款 的建设工程施工合同纠纷案件适用本意见的规定。劳务承包合同纠纷案件和家庭住宅装饰装修合同纠纷案件不适用本意见的规定。

第二条 发包人与承包人协议约定以房屋直接充抵工程价款

且发包人对房屋不再享有权利，因不履行该协议而引起的纠纷属于房屋买卖合同纠纷，不适用本意见的规定。

第三条 具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工 合同无效的，人民法院应予支持：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;(四)承包单位将工程进行转包或者违法分包的;(五)中标合同约定的工程价款低于成本价的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。

第四条 有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施

工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程(即通常所称的“挂靠”)：(一)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业 以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程;(二)资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程;(三)不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程;(四)有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义承揽工程的情形。第五条 承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为本意 见第四条规定的“挂靠”：

(一)相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资 产的;(二)无统一的财务管理，各自实行或者变相实行独立核算 的;(三)无符合规定要求的人事任免、调动和聘用手续的;(四)法律、行政法规规定的其他情形。

第六条 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的

保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限，当事人要求确认该约定无效的，人民法院应予支持。

第七条 经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经 验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院应予支持。

第八条 建设工程合同生效后，当事人对有关内容没有约定

或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者参照国家建设部和国家工商总局联合推行的《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款确定。

第九条 建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算 的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，因设计 变更导致工程量变化或质量标准变化，当事人要求对工程量增加或减少部分按实结算的，人民法院应予支持，当事人另有约定的除外。

第十条 建设工程施工合同中明确约定发包人收到竣工结算 文件后，在合同约定的期限内不予答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的，人民法院应予支持;建设工程施工合同中未明确约定，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的，人民法院不予支持。

第十一条 法律、行政法规规定必须要经过招标投标的建设 工程，当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据;未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。法律、行政法规未规定必须进行招标投标的建设工程，应当以当事人实际履行的合同作为工程价款的结算根据;经过招标投标的，当事人实际履行的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，应当以中标合同作为工程价款的结算根据。

第十二条 建设工程价款进行鉴定的，承包人出具的工程签 证单等工程施工资料有瑕疵，鉴定机构未予认定，承包人要求按照工程签证单等工程施工资料给付相应工程价款的，人民法院不予支持，但当事人有证据证明工程签证单等工程施工资料载明的工程内容确已完成的除外。

第十三条 由国家财政投资的建设工程，当事人未在合同中 约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算依据的，承包人要求按照合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。

第十四条 承包人根据建设工程施工合同要求发包人支付工

程款，发包人要求对已经向实际施工人支付的部分进行抵扣的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明发包人与实际施工人恶意串通的除外。

第十五条 发包人应及时审查承包人提交的工程竣工结算文 件。发包人在合同约定的审核结算期限届满后，又以承包人提交的竣工结算文件不完整为由拒绝结算，承包人要求从合同约定的审核结算期限届满之日起计算工程价款利息的，人民法院应予支持。

第十六条 建设工程竣工并经验收合格后，承包人要求发包 人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的，人民法院不予支持。

建设工程竣工但未经验收，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求进行鉴定的，人民法院应予支持。

第十七条 当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机 构对建设工程作出了鉴定结论，诉讼中一方当事人要求重新鉴定的，人民法院不予支持，但有证据证明鉴定结论具有《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外。

第十八条 建设工程已经竣工并验收，发包人与承包人签订

工程移交协议的，协议约定的移交日视为建设工程交付日;协议未约定移交日的，协议签订日视为建设工程交付日。

第十九条 建设工程已经竣工的，承包人的工程价款优先受

偿权的行使期限自建设工程竣工之日起六个月;建设工程未竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程合同约定的竣工之日起六个月。

第二十条 承包人将建设工程价款债权转让的，建设工程价 款的优先受偿权随之转让。

第二十一条 承包人的优先受偿权范围限于建设工程合同约

定的工程价款，包括承包人应当支付的工作人员报酬、材料款、用于建设工程的垫资等实际支出的费用。未用于建设工程的借款以及发包人应当支付的违约金或者因为发包人违约所造成的损失不属于建设工程价款优先受偿权的受偿范围。

第二十二条 承包人的项目部或项目经理以承包人名义订立

合同，债权人要求承包人承担民事责任的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明债权人知道或应当知道项目部或者项目经理没有代理权限的除外。

第二十三条 实际施工人以发包人为被告要求支付工程款 的，人民法院一般应当追加转包人或者违法分包人为被告参加诉讼。

建设工程因转包、违法分包导致建设工程施工合同无效的，实际施工人要求转包人、违法分包人和发包人对工程欠款承担连带责任的，人民法院应予支持，但发包人只在欠付的工程款范围内承担连带责任。

实际施工人要求发包人给付工程款，发包人以实际施工人要求给付的工程款高于其欠付的工程款进行抗辩的，应当由发包人承担举证责任。

第二十四条 合作开发房地产合同中的一方当事人作为发包

人与承包人签订建设工程施工合同，承包人要求合作各方当事人 对欠付的工程款承担连带责任的，人民法院应予支持。第二十五条 挂靠人以被挂靠人名义订立建设工程施工合

同，因履行该合同产生的民事责任，挂靠人与被挂靠人应当承担连带责任。第二十六条 发包人未经设计、规划等部门同意自行变更工 程规划、设计，承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担;造成第三人损失的由发包人与承包人承担连带责任。

第二十七条 建设工程施工合同约定发包人可以因工期、质 量、转包或违法分包等情形对承包人处以罚款的，该约定应当视为当事人在合同中约定的违约金条款，当事人要求按照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定予以调整的，人民法院应予支持。

第二十八条 承包人转包、违法分包建设工程所获得的利润 以及实际施工人支付的管理费，人民法院可以收缴。第二十九条 本意见自印发之日起施行。

本意见施行后受理和正在审理的第一、二审案件适用本意见的规定;在本意见施行前已经终审，当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件，不适用本意见的规定。

本院以前有关规定与本意见相抵触的，不再适用。

本意见施行后，法律、行政法规和司法解释作出新规定的，从其规定。

主题词：建设工程施工 案件 纪要 通知

篇6：江苏省施工合同范本

签订日期:________________

甲方（委托人）：_________ 代表人：_________

乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________

一、装饰施工项目：

1、装饰施工地点：

______区（县）______路（村）_____弄（巷）______号_____楼_____室。

2、房屋结构：_________________。

3、装饰施工内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。

二、工程期限及保修期：

1、工期_______天：（日历）

自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。

三、工程造价及付款方式：

工程总造价：（大写）_________（小写）_______元

其中：设计费________元，人工费_______元，材料费_______元。

合同生效时，甲方支付总价款的______%，计_____元，其余价款根据施工进度计划分期支付：

______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；

______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；

______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；

余款：______元，工程验收后一次付清。

双方款项往来，均应出具发票（或正式收据）。

四、材料、设备的供应

1、甲方提供的材料、设备（见附表二）

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场。

甲方提供的材料抵现场后，经乙方验收签字，并由乙方负责保管，由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。

2、乙方采购的材料、设备（见附表一）

凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并提交购货发票，经甲方签字认可后再行使用。

乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已作用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、施工前准备细则

1、甲方

（1）开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

（2）向乙方提供施工需用的水、电等必备设施，并说明使用注意事项。

（3）施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。

（4）如确实需要拆革原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

（5）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

（6）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

（7）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。

2、乙方

（1）组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方 审定并签字认可。

（2）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（3）乙方委派：_______为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

六、施工安全与防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期内应遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

3、由于甲方提供的图纸或工艺质量说明违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担责任并承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

七、工程施工变更

1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，可在工程结束时，一并结算。

2、凡私自与工人商定更革施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

八、工程质量、验收及结算

1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰质量规范》以施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。

九、违约责任

1、甲方责任

（1）未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总造价的1‰。

（2）由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

（3）工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。

（4）甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付违约金。

（5）甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

2、乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。

（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款的1‰支付违约金，逾期______天以上，乙方应将甲方支付的全部款项如数退还甲方。

（3）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损坏，应视情况予以赔偿。

（4）未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。

3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

十、争议或纠纷的处理

1、合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请家庭装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

2、双方协商或调解不成时，双方同意由_______仲裁委员会仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。

十一、附则

1、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本______份，有同等法律效力。

2、本合同甲乙双方签字、盖章后生效。

十二、其它约定

1、_______________________________________

甲方：_____________ 乙方：______________

代表人：___________ 法定代表人：________

家庭住址：_________ 单位地址：__________

邮政编码：_________ 邮政编码：__________

电话：_____________ 电话：______________

签章：_____________ 签章：______________

_____年____月____日 ______年____月____日

本合同附件计有：

1、_______________________

2、_______________________

3、_______________________

报 价 表

附表一

甲方：_________________

乙方：_________________ _____年____月____日

序号 装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级 数量 单位 单价 合 价

甲方提供材料设备表

附表二

甲方：________________

乙方：________________ _____年____月____日

序号 材料或设备名称 规格型号 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 备 注

工 艺 质 量 说 明

附表三

甲方：________________

乙方：________________ _____年____月____日

序号

分 项 工 程 名 称

一 地面铺设部位

二 墙体工艺造型部位

三 天棚制作部位

四 门窗、暖气罩

工 程 变 更 单

附表四

甲方：_______________

乙方：_______________ _____年_____月____日

变 更 内 容 原 设 计 新 设 计 增减费用（+-）

详细说明：

序号 分 项 工 程 名 称

一 家具

二 卫生间、厨房制作部位

三 隔断

四 电气、水管、工建改造部位

五 电气、其它

注：若变更内容过多请另附说明

甲方代表：____________ 乙方代表：_____________

工 程 验 收 单

附表五

甲方：_____________

乙方：_____________ _____年_____月____日

序 号 验 收 项 目 名 称 验 收 结 果

整 体 工 程 验 收 结 果

开具工程保修单：编号 保修期 ____年____月____日起____年____月___日止

验收合格后双方签字盖章：

甲方代表：____________ 乙方代表：___________

工 程 结 算 单

附表六

甲方：_______________