装修公司委托装修合同协议书(精选13篇)
篇1:装修公司委托装修合同协议书
房屋托管委托协议 甲方(委托人:身份证号: 委托代理人:身份证号: 乙方(受托人:昆明明聚诚房地产经纪有限公司
甲方为考虑其房屋出租的效率性、连续性,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律 法规,特委托乙方管理出租其房屋事宜,达成以下合意,共同遵守并履行。
一、委托事项
甲方将己方所有的坐落于
(产权证号或土地使用证号或建 设工程规划许可证号:。房屋总建筑面积平米,房屋户型 ,房屋类型《住宅 /非住宅 /商住楼 /写字楼 /商铺》 :。房屋租赁相关事宜全权委托 给乙方代为办理。
二、委托权限
全权委托,甲方应向乙方出具书面《授权委托书》(附件一。具体授权范围包括:
1、乙方对房屋进行装修(包括选定装修公司、签订装修合同,确定装修风格,支付装 修费用等。
2、甲方委托乙方代为办理房屋出租事宜(包含房屋的推荐、带看、签订租赁合同事宜。
3、甲方委托乙方代收房屋租金及房屋保证金。
4、甲方委托乙方:如遇小区物业调整,代为参加业主会议,在维护甲方权益的前提下, 及时告知委托人相关物业管理信息,并代为签署相关协议。
5、代为管理房屋室内的装修及配套设施。如承租人要再装修,应遵守来装去丢原则。
6, 双方协定,由乙方全权装修房屋出租,装修价格
7,其他事项:
三、委托期限
甲方委托期限为 年,即自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期满,如甲方继续委托乙方,应至少于期满前一个月通知乙方,并另订协议。
四丶房屋物业费 , 煤气费,电费,水费及装修费用全部由乙方自行承担支付。
五、租金及支付方式
第一年租金为每月¥ 元, 合计为(大写 人民币;第二年租金为每月¥ 元, 合计为(大写 人民币;第三年租金为每月¥ 元, 合计为(大写 人民币;第四年租金为每月¥ 元, 合计为(大写 人民币;第五年租金为每月¥ 元, 合计为(大写 人民币。
租金每 年或者 月支付一次。首次租金由乙方先行垫付, 并于本合同签 订之日起 日内支付甲方。如之后的每次租金由乙方提前 日支付给甲方。租金支 付方式为现金或银行汇款,甲方收取租金后,应向乙方出具有效收款凭证。
六、保证金的收取与退还
甲方向乙方收取¥ 元(大写:人民币 作为 委托房屋租赁保证金。支付时间:与首次租金同时支付给甲方,甲方出具有效收款凭证。退还条件及时间:合同期限届满,房屋水、电、物业费用等结清,室内主体结构无损坏 情形。
七、居间服务佣金的计算及支付
乙方不收取委托管理费:甲方授权乙方在房屋租赁管理过程中直接与承租人协商房屋 租金, 如果乙方出租价格高于甲方委托价格, 其中的差额部分作为甲方支付给乙方的居间服 务佣金。
在协议约定的委托期限内, 如房屋空置(即房屋没有被承租的情形 给甲方带来的租金 损失,由乙方承担。
八、双方权利义务
1、甲方权利义务
1.1 依本协议约定收取租金,并有权定期询问乙方房屋租赁管理事宜。1.2 甲方应保证其提供房屋权属原件与身份证明真实、合法、有效, 并留存复印件各一 份(附件二进行备档,保证不得有妨碍房屋出租的权属纠纷, 因此给乙方及第三人造成损 失的,应承担赔偿责任。
1.3 甲方应于签订本合同之日将房屋钥匙交付乙方保管。
1.4 在本协议期内, 甲方不得解除本委托,出售、抵押不得影响乙方对外出租权;如特 殊情况确需对托管房屋进行出售、抵押等其他行为可能影响出租的, 应提前 3个月通知乙方, 以便于乙方与承租人协商解约事宜,因此给乙方及承租人造成的损失由甲方承担。
2、乙方权利义务
2.1 乙方有权让甲方提供权属原件配合房屋租赁事宜。2.2依本协议约定收取居间服务佣金的权利。
2.3乙方应妥善管理租赁房屋以及相关室内设施,装修不得擅自变更房屋主体结构;房 屋有重大安全隐患的及修缮要求的,应及时通知甲方。
2.4承租人故意毁损房屋或利用房屋实施国家法律法规禁止的违法活动时, 乙方应及时 告知甲方,并应视情况及时向有关机关报案,甲方协助配合相关部门的调查。
九、违约责任
1、在履行合同过程中, 如甲方违反合同约定妨碍乙方正常管理出租房屋的, 乙方有权 解除合同。如解除合同的,甲方应支付乙方本合同约定的年租金的 20%作为补偿乙方,在管 理租赁事宜中产生的必要支出费用由乙方承担.。给乙方造成直接损失的,甲方应承担经济 赔偿责任。在委托期内如甲方违约,装修价格
2、乙方在履行本合同过程中若违背诚实信用,有隐瞒重要事实和陈述虚假的行为,给甲 方造成损失的,乙方以本合同约定的年租金的 20%作为赔偿给甲方及不能损坏房屋装修《自 然损耗除外》。
十、合同终止情形
1、委托期限届满;
2、一方或双方解除合同的;
3、房屋无法实现租赁目的的;
4、其他法定情形。
十一、免责情形: 因不可抗力或者重大情势变更导致合同目的履行不能的,甲乙双方均可免责。
十二、争议处理
在履行本合同过程中,如发生争议, 协商解决,无法协商一致的, 当事人可以直接向房 屋所在地有管辖权的人民法院起诉。
十三、其他
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本协议未约定事宜双方可协商签订补充协议, 补充协议与本协议均具同等法律效力。
3、甲乙双方在本协议落款处填写的联系电话及通信地址视为履行本协议的唯一合法有 效联系方式,如有变更,应及时书面通知对方,否则因此产生的损害由自己承担。
4.甲方(产权人及共有人签字: 委托代理人: 联系方式 : 通信地址: 签订日期 : 乙方(签章: 经办人: 联系方式: 通信地址 :昆明明聚诚房地产经纪有限公司 签订日期:
篇2:装修公司委托装修合同协议书
甲方(业主): 乙方(施工方):
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方四季花城门面进行装修施工事宜,达成如下协议: 第一条
装修工程内容及装修配置标准
甲方同意委托乙方对该门面进行装修施工,乙方同意按本协议附件约定的装修内容及配置对该门面进行装修(装修内容及配置标准参见附件一)第二条 保修
装修工程质保期从本协议约定的装修完工之日起开始计算,基础装修部位的质保期二年,质保期内如装修材料及设施出现质量问题,乙方按装修范围内承担保修义务和责任,因甲方使用、维护不当或撞自改动、人为原因、不可抗拒力等造成的质量问题以及自然损耗、自然磨损、自然色差、自然特性等情况,乙方不承担保修责任。乙方保修维修后存在的色差、维修痕迹等属正常情况,甲方不得因此提出异议或要求赔偿。质保期届满后本装修工程的保修责任由甲方自行承担 第三条 装修价款
1、装修价款:该房屋装修面积约为176平方米,装修总价款为陆万陆仟元整(¥66000.00)(该费用为全包价)。
2、甲方应于本协议签订当日将装修价款40%支付给乙方,乙方即开始进场施工。其余工程款按工程进度分两次付清。
3、本协议签订后,甲方不得终止或者解除本协议,如甲方自行终止或者解除本协议的,乙方不退还甲方已付的装修价款,损失由甲方自行承担 第四条
装修工程开工、完工及交付
1、甲方按照合同要求付完全款并且办完相关物业装修手续,乙方收到有物业公司出具的装修许可证次日为乙方开工时间;
2、乙方应当按照本协议约定的装修内容及配置标准(约定的装修标准包含以同品质的材料,设备替代的情形)进行装修,乙方应在开工之日起20天完成装修工程,装修工程完工后,乙方应书面通知甲方接收装修房屋,甲方应在乙方通知后三日内到装修现场对装修工程进行验收并由乙方将装修房屋移交甲方。
3、如甲方不在该期限内进行验收并接房的,视为乙方装修符合要求,由此产生的逾期交付责任由甲方自行承担,乙方对此不承担逾期交付责任,本装修工程的保修期限从前述约定的装修完工之日起算。
4、装修过程中如发生的由乙方原因产生的安全事故由乙方负责,由甲方原因产生的安全事故由甲方负责。第五条 其他
1、在保证施工质量,使用功能及交付标准的前提下,甲方允许并同意乙方对部分装修工程的内容进行局部调整
2、除本协议已对装修标准做出的约定外,其他有关装修事宜的内容,甲方均同意以乙方最终所确定的文件为准,无需甲方另行签署认可
3、甲乙双方因履行本协议发生争议的,应当协商解决,协商不能解决的,双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼
4、附件作为本协议不可分割的一部分,与协议正文具有同等法律效力
5、本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方:
联系电话: 乙方:
篇3:浅谈家居装修合同管理
家居装修是人生不得不面对的一个美丽的烦恼。其实也环绕着房产商、业主、设计师、工程队、材料商等多方面[1]。如何保障家居装修质量,减少装修污染,让装修效果达到满意,装修合同起到了组织与制度保障的作用,这永远是一个焦点问题,它需要理论上探讨,更需要实践中不断完善。
1 家居装修合同现状调查
通过走访、问卷调查,涉及黄冈市区内十三个规模小区,配合调查家庭数达2300户,目前市区内接受调查的家居装修中60%由装修公司负责装修,其中签定装修合同的有80%,合同中附有完备的装修设计图纸的仅占50%;35%由个体承包商装修,5%由个人关系负责装修,个体装修中90%以上未鉴定书面装修合同。从调查中反映:有完备装修设计图纸装修质量比较稳定,业主满意度高;鉴定装修合同装修后存在质量问题的占调查总数的8%,占装修质量问题户数15%,装修合同为装修质量提供了保障。
调查统计表明家居装修中主要问题有:延期完工、渗漏水、油漆起皮、家俱质量不满意、线路(网线、闭路电视线)不通、材料质量不可靠和浪费严重、保修困难等。针对以上家居装修中问题,如何通过装修合同来解决,进行了一些研究探索。
2 普及家居装修合同,营造合同管理社会环境
家居装修涉及社会每个群体,装修个性强,差异大,很多民事诉讼由此引起。无论是个体还是装修公司,均应强调签定装修合同。装修合同是确保装修质量的法律基础和制度保障,是双方利益的平衡体。装修合同是装修准备工作重中之重,其考虑越周全,装修的问题、争执就越少,反之,问题与争执就越多。
普及装修合同,营造合同管理社会好环境,应从以下几个层面来实现:
2.1 政策层面
从规范营业收入和税务管理方面,建立起装修合同备案管理制度,要求所有装修公司的所有装修工程均应有装修合同,否则,一经举报,建议按至少10万元工程项目偷、漏税进行处罚,形成公司层面上主动、积极要求与客户鉴订装修合同的法制环境。
2.2 财务层面
将装修合同作为装修公司财务审查的生要内容,规定没有装修合同与税务发票,不能进行工程的正常财务结算。
2.3 社会层面
大力宣传个体装修不受法律保护的政策,没有装修合同和正规的装修工程付款税务发票,发生的任何工程纠纷,将无法获得法律层面上的保护与支持。同时宣传装修合同的重要性,在装修前,让每个公民自觉地要求与装修公司鉴订装修合同。
3 规范装修合同,实现高平台管理
大力推广建筑工程施工合同示范文本,规范合同表达形式,它必将从根本上改变合同管理的现状,减少合同中矛盾和错误,提高合同的履约率[2]。家居装修合同的规范,更应有统一的装修合同示范文本,通过示范文本引导社会:完善、规范装修市场,同时示范文本又起到提示、警醒、推广作用,起到公平、公正等社会作用等,使装修合同管理在较成熟、高平台上进行。
针对目前装修的主要问题,建议装修合同示范文本应就以下内容进行规范:
3.1 工程量与合同价体现核心经济利益
合同价是装修公司追求经济利益是一致的,而满足户主追求的主要是装修效果、装修质量,做到物有所值,二个目标实现统一,示范文本应从几方面进行引导、约束。
工程量应依据装修设计图纸进行清单列表,附件中必须有双方认可的装修设计图纸,条款中应有工程概况栏目。不成熟的装修内容、没有设计图纸的装修内容尽量回避。
任何无量或无价的装修内容,都会成为争议和矛盾的来源,合同内容必须有量有价。业主方应尽量做到先有装修图纸,然后定量、定价,不要接受装修方提出的实做实收的条款,这很容易陷入以少诱多的陷井。
家居装修工程的工期一般较短,短到一个月,长也不过半年,施工多数不受自然气候的影响,施工环境相对简单、稳定,工程施工易计划控制。因此,家居装修工程合同价,不能简单地套用土建工程的相关行业俗成。装修工程材料费,在明确材料数量的基础上,建议以暂估价计入合同价中,可依据市场价进行调整;其它的如人工费、机械费、设计费、利润等应是固定的,建议在合同中以固定价确定,不得调整;甚至可进行包干。包干后材料、工序、工艺等不能变。
3.2 装修材料是装修工程控制重点
装修工程中,材料质量与价格关联性强,装修材料价格差异很大,材料费的控制主要控制材料的消耗量和材料的进场价格[3]。示范文本中应要求合同双方事前明确各方供应装修材料的清单,并规范装修材料清单表样,见表1。
装修示范文本中应明确材料进场验收、检验等具体要求,及日后发现存在材料质量缺陷时应承担的法律赔偿责任等内容。
加强装修材料的质量管理和约束,谁采购谁负责,乙方采购的应提供保修单和税务发票,确保保修有效,这些均应在合同中书面明确。
装修材料量的控制,地砖应多购些,主要考虑,日后维修中,不易配色,可以存一些多余的地砖备用外,其它装修材料,不宜多购,在采购中应考虑施工后多余的能退货。因此,针对乙方供货的,合同中应明确,多余的装修材料,谁采购则由谁负责退货;合同中应有相关条款,激励乙方在施工中节约材料和控制材料消耗量。实际装修合同中有如下条款:材料节约5%内按50%奖励乙方,节约10%内按30%奖励乙方,节约超过10%的,只按5%内的30%奖励给乙方。若施工中存在某材料超用5%以上的由乙方负责材料费。原因是材料节约过多,说明乙方在材料核算时存在多算的陷阱。对多用的材料,也作了限制,这样就能很好地控制装修材料偷、漏、浪费等。
3.3 工期与质量保修书是管理焦点
装修合同中应明确装修开工日期和竣工日期,若有增项装修,若对工期有影响,应对工期进行量化,书面明确延长工期的时间,并应有工期延期和中间停工的处罚条款,规范工期的刚性约束,从而规避恶意拖延工期等风险的管理。装修质量除加强装修材料的质量管理和约束外,也应加强工程过程验收工作。最后还应有装修工程质量保证书,明确装修工程保修范围和保修时间,结构安全性质量、水电安装质量一般应是五年,其它应该是二年。在实践中,存在装修公司法人消失后的责任承担问题,示范文本中应考虑和完善装修工程质量保修责任人在此情形下的追究问题,建议我国建立个人诚信档案公示管理制度,对有此类问题的法人代表,应终生限制其再承担法人代表的资格,并从法律层面上,完善公司消亡后,法人代表等公司主要责任自然人应,针对原公司法律责任分担的明确和具体化。
3.4 工程验收是质量保障评价措施
装修合同的重要职责之一是对装修工程质量起到保障约束作用。而装修工程质量重在过程管理,对于业主来讲,加强装修质量管理,应加强装修工程的过程验收:如给水管道安装后,应进行灌水加0.6MPa压力进行有效测试[4],通过后才能证明其质量合格;墙面平整度验收应在中间层完成进行;电路线管穿线应在施工中进行验收;木地板安装应分找平层验收、垫层铺装验收和完工验收等。
合同中应明确以上验收内容和验收程序,乙方有义务提前通知甲方前来验收,并要求必须履行书面验收鉴字手续,没有书面验收手续的,不能进行工程竣工验收。甲方可以考虑聘请专业监理人员参与验收,并细化隐蔽工程验收和施工过程验收的工作面,装修工程进度款支付应与以上验收合格进行直接挂靠,对没有验收或验收不合格的,必须整改,直至合格为止,对出现不履行过程验收或验收中出现质量问题的,合同中应考虑完善约束性处罚条款。
4 合同洽商与实施是合同管理重要环节
家居装修合同洽商中,多数是业主对装修公司,装修公司很熟练,见多识广,业主缺乏专业性和经验,因此建议合同洽商过程前,业主应加强学习,或聘请专业人员参与合同洽商。若有省市装修合同示范文本的,应对示范文本逐条进行商讨明确。装修合同实践提醒我们:在合同洽商中建议作好商谈笔录工作,在书面合同签定前,应认真梳理洽商过程中,影响自己作决策的乙方承诺,这些承诺是否在合同中有文字一致的表述,否则,影响决策的重要因素将成为口头形式,成为合同的严重漏项,最终带来严重的经济损失。
签定装修合同,目的是控制装修质量,减少装修工程中的矛盾,签定合同仅仅是一个开始,重要的是:严格、认真履行装修合同。设计图纸确认、材料进场验收、隐蔽工程验收、过程验收、工程进度款支付等是装修合同履行的重要环节,装修合同双方应严格认真履约。
5 结束语
家居装修是一个复杂的工程,涉及面广、人员杂,若能从以上各方面,加强装修工程合同管理工作,相信我们家居装修的质量一定会有稳步地提升,我们的装修市场将更规范和健康和谐地发展。
摘要:家居装修是人们永远关注的话题,通过调研和家居装修实践,针对家居装修中焦点问题——装修合同,进行了理论思索,结合家居装修合同实践探索,针对合同制度保障作用进行交流探讨。
关键词:家居装修,合同,管理
参考文献
[1]易建国.家居装修功能布置与预算[J].上海建材,2010,(2):29.
[2]陆丽娟等.建筑工程施工合同管理中存在问题及应对措施[A].管理科学,文章编号1671-7597(2010)03110196-02.
[3]夏兴荣等.施工合同管理与造价控制的相互关系[A].山西建筑,2009,(11):266.
篇4:家庭装修合同如何签
“怎样才能做到少花钱,又能兼顾美观和舒适度?”上海的朱先生在装修之前一直考虑这个问题。但待他装修完毕之后,他发现在装修过程中,考虑怎样节省装修成本固然重要,但签订装修合同其实也是一个不能忽略的问题。
在实际装修过程中,朱先生发现有不少与当初设想不相符的地方,免不了要与装修公司交涉,但是结果往往是自己被装修公司问得哑口无言,因为在装修合同中,很多装修公司事先口头承诺的条件并未写进合同中,这让朱先生有苦难言。
业内人士表示,有个别装修公司利用消费者对格式合同不熟悉的特点,设置了一些模糊、笼统的条款,用以规避责任、损害消费者的利益。由此可见防范装修合同陷阱还是十分有必要。
那么,如何才能做到避免遭遇装修合同陷阱呢?下面结合实际案例来进行说明。
施工工期需敲定
在装修合同中应该对施工工期做详细约定,以便按时收房。
案例广州的凌劲松与一家装修公司签订了装修合同。这家公司是他朋友介绍过来的,对方对他也是分外热情,并主动提出为他减免设计费等费用,见到对方如此殷勤,他在签订装修合同时,也就听信了对方的劝说,在施工工期方面并未做约定。但是在装修过程中凌先生发现装修公司总是拖拖拉拉,原本40天内可以完工的装修工程,却耗时近三个月。这使得凌先生平白无故多掏了一个多月的租金,他想追究装修公司的违约责任,但是合同中对施工工期并未做约定,自己毫无胜算。
点评上海君悦律师事务所许海波律师表示,在此前接触到的装修纠纷案例当中,不能按时完工而产生的纠纷并不少见,近年这种状况来有所改善,由于装修公司采取了规范化施工,工期能够控制在一定的时间内。但是他提醒,消费者在签订装修合同时,还是不能忽略这个内容。
据了解,目前京沪穗三地的装修合同示范文本中均对施工工期做了相关规定,如上海最新版的示范文本中第一条第8项就是关于工期的规定,开工、竣工时间均能反映出来。据业内人士介绍,根据房屋面积大小、装修的不同程度,施工工期一般是固定的,如一套100平方米两居室,简单装修只需35天左右。
相应的还应该明确违约责任。如果不能按期竣工,装修公司应该承担违约责任,目前上海的做法是按一一定的数额收取违约金,如每拖欠一天,收取50~100元不等。
付款方式事先定
装修款如何支付,这也必须事先约定。
案例上海的章铮从开发商手里拿到钥匙之后,立即对自己的新房进行装修。在签订装修合同中,装修公司告诉他,上海通常的做法是签订合同之后,便支付全额工程材料款和50%的施工费用,工期过半之后便支付50%的施工费,而余下的20%作为尾款验收之后再支付,章先生接受了这种做法。但让他始料未及的是,工程过半之后由于双方意见不合发生了一次纠纷,装修公司撒手不管了,给他留下了一堆材料和一个“半拉子”工程。
点评上海联业律师事务所王展律师表示,如果消费者提前将装修款支付给装修公司,对其制约作用便会大大减弱,从而使得自己陷入被动境地。
据了解,在一些内地城市的装修合同中规定,装修合同一经签订,消费者应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半之后,消费者第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。专家表示,如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,消费者就已经向装修公司交了90%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装修公司了。所以建议在签订合同时候,应把首付压到30%,而其余的则按工程进度支付。
目前上海已采用的按照工程进度付款的方式,如签订合同之后首付款,当水、电、管线等隐蔽工程通过验收之后再支付一部分,油漆工进场前支付一部分,竣工验收时支付一部分,每次具体的支付金额可以协商。
增减项目不马虎
在实际装修过程中,很容易产生增减项目。因此在签订合同时,则需对此做出详细规定。
案例北京的汪骏在装修过程中,发现自家进门过道过长,于是产生与装修公司商定再多做一个柜子放在过道上,以便充分利用空间。但是柜子做好之后他发现,虽然所用材料从外观上看与装修公司提供的材料有些相像,但肯定不在一个档次上,但苦于手头没有证据,他只好忍气接受了这个价高质次的柜子。
点评上海君悦律师事务所许海波律师表示,在装修过程中,增减项目非常常见,因此在签订装修合同时,千万马虎不得。专家建议,在施工过程中,消费者提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,需提前与装修公司联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行施工,因此影响竣工日期的,由双方商定。而不能私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目。
所有增减项目都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的费用究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是由装修公司说了算。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。还要注意一点,最后结算费用的时候,所应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由消费者签字认可的,如果是没有签字认可的,可以一概不管。
专家提醒,尽可能严格按照自己签字认可的图纸施工,而不要轻易做出更改,这样可节约费用。另外一个好处是,如果在细节尺寸上和在设计图纸上的不符合,可以要求返工。
保修条款不可少
电器可保修,房屋装修也不例外。因此事先必须约定保修条款,并在装修工程验收之后,一定要保留《工程保修单》。
案例上海的郑何江在与装修公司签订装修合同时,在商定保修内容时,公司告诉他工程结束之后会另行约定,郑先生信以为真。工程竣工之后,装修公司给出具了一份《工程保修单》,但还是没有约定保修期限,而郑先生也以为对方会按照通常的做法保修一年。可9个月之后,当卧室的地板翘起,装修公司称已过免费保修期,需支付维修费才肯开工。苦于此前没有详细约定,郑先生有苦说不出。
点评上海联业律师事务所王展律师提醒,房屋装修工程保修必不可少,而为了能够对装修公司起到更好的约束作用,必须事先约定保修期限。
就目前的状况来看,实现工厂化的装修公司毕竟是少数,不少公司还是以手工现场制作为主,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题,装修公司是包工包料全负责保修,还是只包工,不负责材料保修,或是还是有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。
篇5:委托装修合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲方将本单位食堂一楼、二楼中装修部分以包工、包料形式承包给乙方,具体内容如下:
一、合同价格共计58860元整,见附表
二、工期:15天
三、质量:合格
四、付款方式:工程完工后,经甲方验收合格后一次性付清工程款。
五、质保:本工程质保期为一年。
未尽事宜施工中双方协商解决。
甲方签字:电话:
乙方签字:电话:
篇6:装修委托合同
1) 本协议所指“修复”是指受托方在保修期内对该房屋的装修工程出现的质量问题进行修复、更换(但正常损耗、人为因素等原因造成的问题不在保修范围之内),以达到本协议约定的标准。同时,委托方已获知并同意,受托方选用的某些材质因矿物成分、密度等原因,将可能存在纹理颜色的差别。
2) 如因委托方的责任、使用不当、曾经改动或因其他不可归责于受托方的事由而出现的装修损坏或问题,受托方均不承担任何保修责任和其他责任。但受托方可在委托方承担修复费用的前提下,为委托方安排修复。
3) 委托方同意和认可:(1) 天然石材是含有不同色调和纹理的,由于其复杂的矿物成份和其中混合的杂质,会呈现出颜色差别和斑点;(2) 木材是含有纹理和不同色调的天然材料,因此在筛选和安装中其颜色和纹理不会完全一致;(3) 光源、玻璃等易耗品的任何损坏不属于保修范围。双方同意,若发生以上任何情况均不属于质量问题,受托方不承担任何保修责任。
4) 若因非受托方原因导致无法采用各项装修、设施、设备的品牌、材料、颜色时,受托方将使用同等品质、档次的材料、颜色予以替代。
5) 因天然石材和花岗岩的硬度等原因易出现细微裂纹等情况,为保证石材自然色泽等效果,委托方同意受托方进行修复、抛光等处理。
6) 该房屋内的墙纸、软包、木饰面、墙砖、地砖等,均以实际装修结果为准。
7) 该房屋内的局部结构、管道、线路、接口、开关、插座、可视对讲、小五金等因设计优化的需要,具体安装位置将由受托方自主做适当调整,均以实际装修结果为准。
8) 受托方有权在不违反本协议的前提下,对本协议及其附件未明确规定的部位、装修标准和情况,按照受托方认为合适的方式进行装修处理,委托方认可和接受该等装修处理。
6. 委托方知悉并同意,该房屋所在楼盘的样板房仅作为商品房装修后的空间布局展示,不作为,也不得被视为,该房屋的装修装饰标准。前述的样板房内的布艺装饰、家用品、家具、灯饰用品等仅作为用品摆放指导,不包含在受托方的装修范围内。
第四条 关于该房屋的验收、交付和移交装修
1. 委托方不可撤销地委托授权上海方达物业经营公司(以下简称为“方达公司”)代为办理下列全部事项:(1) 代为接收受托方发出的交付该房屋通知;(2) 代为根据《预售合同》约定的标准对该房屋进行验收(下称“毛坯房验收”);(3) 代为认可和接受该房屋的验收结果;(4) 代为接收和接受受托方交付的该房屋;(5) 代为将该房屋交给受托方进行改造和装修;(6) 代为签署上述事项所涉及的全部法律文件,包括但不限于房屋交付书等;代为签收上述事项所涉及的相关法律文件,包括但不限于:新建住宅质量保证书、新建住宅使用说明书等。
2. 方达公司代理委托方进行验收、接收和接受该房屋后,将代理委托方保管该房屋的钥匙以及其他相关物品,并将该房屋移交受托方进行改造和装修。
第五条 装修期限、装修工程验收、装修后移交以及物业服务费用
1. 双方同意,受托方将在委托方将该房屋移交给受托方进行装修后的个月内完成该房屋的装修,并将装修后的该房屋移交给委托方。
2. 该房屋装修完成后,受托方应当通知委托方对该房屋的装修工程进行验收和移交(下称“首次通知”),验收的标准为本协议及其附件规定的装修标准。如果委托方在收到首次通知后未在首次通知规定的期限内办理该房屋装修工程的验收和移交手续并且签署验收和移交确认书的,则受托方有权再通知委托方一次,以催告委托方前来办理该房屋装修工程的验收和移交(下称“催告通知”)。若委托方未在催告通知规定的期限内前来办理该房屋装修工程的验收和移交手续并签署验收和移交确认书的,视为委托方已经完成该房屋装修工程的验收和移交并且认可和接受该房屋装修工程符合本协议及其附件的规定,受托方已按照本协议第五条第1款规定完成了该房屋的装修并将装修后的该房屋移交给委托方。
3. 自装修后的该房屋移交给委托方或者根据本协议约定视同移交给委托方之日的下一个月的第一日起,该房屋的物业服务费用由委托方承担和缴纳,并且该房屋装修工程的灭失和毁损的风险亦由委托方承担。委托方不得以任何理由要求延长该房屋装修工程的保修期。
4. 若委托方于验收交接该房屋的装修工程过程中提出对该房屋装修工程的书面整改要求,或者如果该房屋的装修不符合本协议约定的,委托方不得以任何理由不接受该房屋的装修工程,委托方仍应当立即接受装修后的该房屋并且受托方不承担延期移交装修后的该房屋的违约责任。但是受托方应当根据本协议约定的标准及时自行或通过第三方对该房屋装修工程进行整改。
第六条 特别约定
1. 委托方承诺,委托方不得因为本协议的任何争议或者本协议的签订、变更或解除而解除《预售合同》或要求向受托方退还该房屋。
2. 如果委托方尚有《预售合同》项下应付而未付的购房款,则受托方有权相应顺延移交装修后的该房屋,并且本条并不损害受托方根据适用法律规定和《预售合同》而享有的任何权利和救济。如果受托方根据前述规定决定顺延移交装修后的该房屋的,则自该等顺延期间开始之日的前一日起,该房屋的物业服务费由委托方承担和缴纳,并且该房屋装修工程的灭失和毁损的风险亦由委托方承担。
3. 如本协议因《预售合同》无效、被撤销、解除或终止而终止的,委托方不得根据本协议向受托方提出任何权利要求或主张。
4. 委托方已经充分知悉和了解,该房屋所在楼盘经上海市地名管理办公室注册的标准地名为盛世豪园,推广名为盛世御珑湾,其《建设工程规划许可证》记载的建设项目名称为“盛世豪园”(原市光路300号地块)二期,其建设工程施工许可证记载的工程名称为“盛世豪园”(原市光路300号地块)二期项目,其预售许可证记载的楼盘名称为盛世豪园,其在本协议及委托方签署的其他合同中可以称为盛世豪园二期。委托方完全接受该房屋所在楼盘的名称并且不得向受托方提出任何权利要求或主张。
5. 委托方充分知悉和理解:(1)在《预售合同》签订之前,该房屋已经满足《预售合同》规定的交付条件;(2)上海方达物业经营公司(以下简称为“方达公司”)已经对该房屋进行验收,根据方达公司的验收结果,该房屋符合《预售合同》规定的要求和标准;
(3)在签订《预售合同》之前,受托方已经对该房屋进行装修。委托方在此完全接受、认可和同意,该房屋符合《预售合同》规定的要求和标准,受托方将不会对此提出任何异议或权利要求。委托方完全认可和接受经该房屋根据本协议进行装修后的结果和后果。
第七条 违约责任
1. 若受托方未按照本协议第五条第1款规定的期限完成该房屋的装修并向委托方移交装修后的该房屋的,则每逾期1日,受托方应当向委托方支付违约金人民币200元。
2. 如遇不可抗力或非受托方的原因导致受托方无法于本协议规定的时间前完成该房屋的装修并向委托方移交装修后的该房屋的,受托方无需对此承担任何违约责任。
第八条 其他
1. 因本协议产生的或者与本协议有关的任何争议,双方应友好协商以求解决。如协商不成的,该争议应当提交房屋所在地有管辖权的人民法院管辖。
2. 本协议自双方签订本协议并且《预售合同》生效之日起生效。如《预售合同》无效、被撤销、解除或终止的,本协议自动终止。本协议与《预售合同》有矛盾或冲突的,以本协议为准。
3. 本协议一式叁份,每一方各执壹份,方达公司执壹份,具有同等效力。
委托方: 受托方:
签字盖章: 签字盖章:
日期: 日期:
篇7:委托装修合同模板最新
委托装修合同模板1
甲方(委托方)
乙方(被委托方)
一、双方职责:
? 甲方应向乙方提供全面的项目资料和图纸;
? 乙方负责方案和施工图设计,并负责技术咨询(整套施工图纸及壹张效果图)
? 双方在合作过程中,应互相积极配合。
二、项目名称及计费方式:
1、甲方委托乙方设计/㎡,甲方设计面积(平方数按墙中线面积,开放阳台,按面积一半算,封闭阳台按全面积算。);设计费总额共计人民币 元;
2、甲方若要求在协议规定的基础上再加制效果图,每加一张收费500元,共计 张,总额计人民币 元。
三、付款方式:
1、双方签定协议,甲方向乙方付设计定金(设计总额的50%),计人民币元;
2、施工图初稿出来以后,乙方应征求甲方意见;在甲方确定修改意见、双方达成一致后,乙方须向甲方提供一套正式完整的施工图纸(A3),甲方须在每张图纸上确认签字;甲方在收到图纸的同时,须向乙方付清设计费。
四、图纸修改费用:
1、平面方案阶段、平面图调整不另收图费,甲方认可后须在图纸上签字。
2、因甲方原因,导致双方确认的、已完成的全套施工设计图重新设计、制作,甲方须支付改图费,费用为设计合同总金额的60%。
五、其他:
1、整个设计过程,乙方向甲方提供一套施工图纸(A3),甲方需要增加图纸,按实另加工本费,每套工本费计人民币100元整。
2、甲方在确认设计后,不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,双方应以合作的态度协调解决。
3、甲方必须维护乙方的设计,不得擅自修改,未经乙方同意不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。乙方有权利通过合法渠道维护自己的设计版权。
4、原则上,乙方在和甲方初步沟通工作日做好施工图初稿;在甲方审核初稿并确定修改意见后,乙方应在个工作日完成施工图的制作。实际操作过程中,甲乙双方在规定的时间内另有要事,则双方再做沟通,在双方达成一致的基础上另定时间。
5、如果甲方只要求乙方做设计,乙方仍有义务对施工负责人员进行设计交底,并且在施工过程中,在甲方遇到施工疑问时,乙方有义务进行解答。在双方确定施工图纸可行,并且乙方完成了对甲方的设计交底工作,在这基础上,如果甲方在施工过程中因自身施工不当而造成的损失,乙方不承当任何责任。在施工过程中,如因乙方设计不符合规范导致施工无法进行的,乙方要无条件负责修改设计。
六、违约责任:
1、如乙方不能按时交付图纸或提供技术咨询,乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失(赔偿金额为设计费总额的10%)。
2、如甲方未能按时支付乙方的设计费,乙方有权停止乙方在协议中所履行的义务。
七、补充协议:
本协议一式两份,双方签字之日起生效。
甲方代表: 乙方:
证 件 : 证件:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
委托装修合同模板2
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方同意将
一、施工装修期限:从 年 月 日至 年 月 日。
二、装修范围:
室内:
室外:
三、装修预结算
1、按第二项装修范围室内项目2、室外项目
3、结算按实际完成量为准,含管理费在内总体不超过人民币万元.4、乙方受甲方委托代购买的项目,按实际采购总额向甲方报账。
四、支付方式
所有装修费用由乙方先行垫付,工程标准按甲方的要求进行施工,待工程全面完成后,乙方向甲方提供实际工程结算明细单,甲方在接到乙方明细结算单一个月内完成审核,审核无误后,一周内向乙方支付总工程额的85%,在甲方入住起半年内将剩余工程款支付给乙方。
五、安全责任
本屋装修期间,工人日常工作由乙方负责,做到文明施工,安全生产,装修期内安全责任由乙方完全承担,与甲方无关。
六、甲方责任
甲方应及时与乙方协商施工方案,协助乙方办理各项审批手续。
七、乙方责任
乙方应在工期内保质、保量、安全生产,装修期限内完成所有的装修项目,在保修期一年内免费提供优质的维修、保养服务。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均有同等的法律效力,双方签字生效。
甲方签名: 乙方签名:
年 月 日
委托装修合同模板3
项目名称:施工地址:签订日期: 年 月 日
甲方(发包方):
乙方(施工方):
双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方在装饰装修工程施工上的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、甲方将 装饰装修工程委托乙方施工。6、承包款为;(大写)元(小写)元(不含税)
7、施工期限为()天;自 年 月 日起至 年 月 日交工。
二、工程款支付方式:
注:尾款待甲方对整体工程验收结算后结清 三、有关施工要求的约定:
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。四、有关工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,甲方可自行验收,乙方应予承认。若验收不合格,其返工费用、材料费用由乙方承担。
4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。六、有关施工场地的约定:
1、经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。七、有关违约责任的约定:
(1)合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿对方的一切经济损失。
(2)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由违约方赔偿对方相应的经济损失。
(3)由于施工方擅自停工或施工人员未能按规定时间到场,或因施工人员数量不够等其它原因致使工程延误,每延误一天需向甲方支付违约金为合同款的百分之一。连续两天视为放弃该施工项目,并向甲方交付因此发生的一切损失费用和赔付费用。八、有关合同争议的解决约定:
本合同在履行过程中发生的争议时,在不影响项目正常进度的情况下由当事双方协商解决;也可由有关部门进行调解!九、附则
(1)本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后自动终止。(2)本合同一式二份,双方各执一份。
甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇8:两公司委托合同纠纷申请再审案
委托事项:对江西省高级人民法院民事判决申请再审
受理法院:最高人民法院
代理结果:胜诉 (最高人民法院裁定提审本案)
承办部门:北京盈科律师事务所大要案中心
主办律师:向阳
承办律师:欧阳黎炯
【案情简介】
2006年3月20日, 某科技公司 (下称乙公司) 与甲公司签署一份《备忘录》, 主要内容为: (1) 合作方式:为了尽快使科技公司产品进入中国石油钻机配套市场, 由甲公司法定代表人出任乙公司执行总裁助理。 (2) 合作职责:由甲公司全权负责拓展中国石油系统钻机配套发电机组市场, 全力跟进乙公司产品的销售。 (3) 利益分配:由甲公司负责或启动的项目原则上由甲公司负责报价, 以乙公司最后确认的价格为准进行结算, 结算价格以上部分为甲公司收益。在特殊情况下, 需要由乙公司向用户直接报价, 报价应在甲公司认可后再报。该报价所包含的甲公司的利润, 一般情况下不低于总价的10%, 特殊情况双方协商确定。
201 1年12月7日、12月31日, 乙公司向甲公司寄出了公证过的解除《备忘录》书面通知, 均被退回。
2012年5月15日, 乙公司在网络上发布重要合同公告:乙公司与某特种车辆公司签订了柴油发电机组采购合同, 总金额为×亿元。此项合同的签订标志着本公司产品批量进入石油领域。
2012年5月30日, 乙公司在互联网上发布新闻:在年初乙公司成功交付某油田×万元电动石油钻机主用发电机组。
随后, 甲公司从网上知悉这一情况, 向乙公司提出收取×万元利润的要求, 但乙公司以《备忘录》已经解除, 且该两笔业务是其自行完成为由, 拒绝付款, 遂成诉。
【一、二审情况】
江西省南昌市中级人民法院经审理作出一审判决;
乙公司不服一审判决, 上诉于江西省高级人民法院, 江西省高级人民法院经审理, 做出二审判决:撤销了一审判决中部分内容。
甲公司不服江西省高级人民法院 (20××) 赣民二终字第×号《民事判决书》第二项判决, 委托北京盈科律师事务所大要案中心律师向最高人民法院申请再审。
【律师意见】
北京盈科律师事务所大要案中心接受委托后, 根据一、二审判决书、《备忘录》等证据材料, 经研究、分析后, 以如下三点理由向最高人民法院申请再审:
第一, 《备忘录》约定的委托范围是中国石油系统钻机配套发电机组市场, 与客户是否为中国石油系统关联企业没有关系。
双方在《备忘录》中约定的合作范围是“中国石油系统钻机配套发电机组市场”。“市场”是一个经济学概念, 它是一种泛指, 并未限定为特定的合同主体。根据合同目的及合理解释, 合作范围中的“中国”是地域界定、“石油系统”是行业界定、“钻机配套发电机组”是产品界定, 因此, 凡是与双方发生的与“中国境内”、“石油系统”、“钻机配套发电机组”相关的交易, 均应认定为符合《备忘录》约定, 属于双方合作范围, 完成的每一单业务, 都是双方合作的成果。乙公司应当按《备忘录》的约定, 支付甲公司应得收益, 这与购买发电机组企业的性质、是否石油系统关联企业没有任何关系。
乙公司在其上市公司信息披露公告中, 已经确认其已与某特种车辆公司签订了采购石油电动机钻机配套的主用柴油发电机组的合同, 并称该“合同的签订标志着公司产品批量进入石油领域”。这足以证明, 乙公司与某特种车辆公司签订的采购合同涉及了中国石油系统, 完全符合《备忘录》中“中国石油系统钻机配套发电机组市场由甲公司全权负责拓展”的约定内容。在乙公司与某特种车辆公司签订采购石油电动机钻机配套合同之后, 甲公司有权享有获得相应利润的权利。
第二, 现有证据足以证明某特种车辆公司为中国石油系统关联企业。
即使甲公司在原一审中已经提供, 以及二审后新发现的以下证据, 也足以证明某特种车辆公司是中国石油系统的关联企业。
从企业改制上说, 某特种车辆公司是中国石化集团某总厂按国家八部委《关于国有大中企业主辅分离改制分流安置富余人员的实施办法》 (国经贸企改[2002]×号的规定, 经国务院国有资产监督管理委员会 (国资分配[2004]×号) 文件批准, 在原厂址、原设备、原人员基础上整体改制而来。
从资产来源上说, 某特种车辆公司注册资本×万元均是由股东以某石油勘探局的建筑物、运输设备等实物 (非货币) 出资, 而不是以货币方式出资, 且这些实物出资已经进行资产评估, 并经国资委备案。
从股东身份上说, 某特种车辆公司自然人股东均是中国石化集团某石油勘探局特种车辆修造总厂原有负责人、管理人员、技术人员, 除此之外, 没有其他企业或行业人员。
从行业管理上说, 某特种车辆公司的法定代表人、董事会成员、监事会、经理的审查意见上都盖有中国石化集团某勘探局的公章。该公司还获得了“中国石油石化装备制造企业五十强证书”、中国石油和石油化工设备工业协会 (CPEIA) “2012年度行业五十强企业和名牌产品”。
综上, 某特种车辆公司的企业改制、资产来源、股东身份、行业管理等均与中国石油系统有关联, 仍为中国石油系统关联企业。
第三, 甲公司已经履行并完成了《备忘录》中的委托义务, 乙公司应当按约定向甲公司支付应得收益。
江西省高级人民法院 (20××) 赣民二终字第×号生效判决书、最高人民法院 (2009) 民申字第×号民事裁定书, 以及本案一、二审法院民事判决书, 均已认定:经过甲公司努力运作, 使乙公司成为中国石油和石油化工设备工业协会特邀理事, 乙公司及其柴油发电机组的资料在中国石油和石油石化设备工业协会主编的《石油、石化优秀供应商暨名牌产品、名牌企业推荐专刊》中刊登, 乙公司生产的发电机组被中石化指定为一级网络供应商。甲公司履行了为科技公司的发电机组进行市场开拓的工作, 完成了双方约定的委托义务, 甲公司再无为乙公司履行其他事项的义务。《中华人民共和国合同法》第405条规定:“受托人完成委托事务的, 委托人应当向其支付报酬。”双方现在需要做的就是按照《备忘录》约定的收益分配模式进行收益分配。根据《备忘录》的约定, 如果由乙公司直接向客户报价、签署合同, 应当向甲公司支付不低于合同总价10%的收益, 现有证据已经证明乙公司与某公司签署了×亿元石油发电机组采购合同, 而乙公司拒不向甲公司支付相应的应得收益×万元, 应当承担相应的违约责任。
【代理结果】
最高人民法院最终采纳了北京盈科律师事务所大要案中心的代理意见, 认为:甲公司的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项规定的情形。下达了 (2013) 民申字第×号民事裁定书, 裁定:中止原判决的执行, 由最高人民法院提审本案。
【主办律师评述】
篇9:买精装修房把好合同关
精装修有多“精”
精装修,总给人一种高档精致的感觉。但是“精装修”到底是个什么样的概念,往往许多购房者却并不十分清楚,这就容易被开发商的包装和噱头、夸大所“忽悠”。其实,从施工方到开发商,这两层都有可能出现虚报价格、偷工减料、粗制滥造等问题。那么,作为购房者就要自己多留个心眼了。
首先是公司品牌。选择精装修房的时候,广大购房者可以多注意开发商的品牌形象、在业界的口碑等等,通过实地走访和网络查询等方式,多咨询多对比相关的情况。一方面可以看看这个开发商之前楼盘特别是精装修部分的品质、反响,另一方面也可以比较一下同类的楼盘房源。
其次是装修标准。开发商向我们报出的动辄一两千、两三千元的装修标准到底有多少水分在里面呢?有装修的业内人士表示甚至可能是实际费用的两三倍,不管这种情况是否普遍,这都提醒我们要粗略考察一下装修标准。业内人士指出,考虑到开发商统一装修的折扣利差和一定的水分,最简单的估算方式就是通过比较同区域类似品质的毛坯房的价格,再与开发商报出的带精装修的价格做一个减法,就可以看看实际的大致装修标准。
另外,实地查看样板房,多关注一些细节上的材料、设计、质量和做工问题,向一些专业人士咨询,都可以对实际的装修品质和价格有一个大致的概念,再与开发商说的精装修情况进行比较,则可以有较为清晰的认识了。
合同和验收不能“糊涂”
而另一方面,由于目前精装修房的相关标准和法律法规都还不甚完善,在购买前后对于消费者的相关权益、售后的保障方面,购房者也都要给予更多的关注。
第一,在材料和装修标准问题上,应尽可能多地向开发商问清楚、弄明白,并清楚明白地写入合同。装修材料不能只是写“进口的”、“高级的”,而要详细到具体品牌、具体型号等等,我们都知道不同品牌甚至不同型号的产品在质量和价格上都会有很大的差异,这不单单是一些主要的部分,一些容易被忽视的小处也是如此。水龙头是不是耐用、地板是不是“有毒”、空调能耗是不是高,不一而足。
第二,对于写明的材料、家具是不是符合自己的认识,也要更多地去查询和比较,对比样板房和市场里的情况,如果有不满意和觉得自己今后会不合用的设计、装潢,应尽早向开发商提出。
篇10:装饰装修工程委托监理合同
3、监理人同意,按照本合同的规定条件范围内的监理业务。
4、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付酬金。
二、监理取费
1、参照物价局、城乡建设委员会文件。结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。
2、家装监理取费标准按家装工程的总造价计:
a、6万元以下工程收取监理费 计___元。
b、6万元以上的按 %计计___元。
3、监理人收费最终结算以家装总造价为准。签订监理合同时支付监理费的30%计___元,监理人进场时支付监理费的50%计___元,工程完工验收时支付20%计___元。
三、监理人责任义务
1、监理人对业主家装工程实行监理,完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。
2、监理人在履行本合同时,应运用合理的技能,认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标,公正地维护业主的合法权益。
3、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见,了解业主的装修意图,协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。
4、在监理过程中,监理人的责任期即合同有效期。
5、监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。
四、业主的责任义务
1、业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调,包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分,必须向小区物业管理或房管部门申报,取得有关部门的同意。
2、业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料(业主与承包 方鉴定的合同(副本)以及订货合同等)。
3、业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾 期应视为业主的同意。
4、业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
五、双方违约责任
1、在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时,应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额(扣除税金)。触及法律的,还应当承担相应的法律责任。
2、监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
3、在施工过程中,如因业主原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度,延误工期超过合同规定的竣工期限时,延长期限 天内不加收监理费,天以上的每天按监理收费总额的 %进行支付。
4、在工程竣工验收合格后,业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约,监理人有权追究其违约责任。
5、因不可抗力导致监理工作不能进行时,双方互部承担责任。
6、当事人一方要求变更或解除合同时,应当天前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受经济损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
六、补充协议:
七、未尽事宜双方协商解决。
八、本合同的监理业务,自______年____月_____日开始实施,至施工合同规定的竣工日期止。
甲方:
乙方:
篇11:装饰装修工程委托监理合同
(NO:JL)
山西宏业装饰工程监理公司制
装饰装修工程委托监理合同
委托方(以下简称甲方)监理方(以下简称乙方)山西宏业装饰工程监理有限公司
甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:
一、服务内容、方式和要求
1、服务内容:
①工程名称:
③工程规模:室内工程建筑面积约200 m2。
④监理范围: 装饰装修图纸内部分。
⑤服务范围采用下列第项。本服务范围指装饰装修工程而言。
(1)前期监理
对施工单位考察审核;审定设计方案及图纸;审核工程预算;施工组织设计方案审核;协助或代理签订装饰工程施工合同。
(2)中期监理
材料验收;施工工艺监控;工程质量控制;工程进度控制;工程费用控制;工程合同、信息管理;施工现场文明施工管理;分项工程及总工程竣工验收。
(3)后期监理
工程结算审核;协助甲方签订工程质量保修合同。
2、服务方式:
①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作.②施工期间,乙方派装饰工程监理师1 名,对装饰装修施工过程进行不定期督查。
③施工后期,乙方派专业人员进行工程结算审核,协签工程质量保修合同。
3、服务承诺:
①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。
②乙方监理人员以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。
③乙方对工程各施工环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。
二、委托方提供如下条件:
为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。
三、授权范围
甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:
1、对选用材料和施工质量的检验权。
2、施工工艺变更权,需经甲方同意。
3、对施工单位的处罚建议权。
4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。
5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。
6、工程款支付审核、签认权。结算工程款的复核确定权与否定权。未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程款项的管理权。
7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)
2签认权。
11、与协作单位组织协调的主持权。
四、合同期限:
从签订合同之日起,即 2011 年11月日至2012年月日止。
五、监理费用及支付方式:
1、本次装修监理费用为3万元。[监理工期限两个月,如果工程超期时间较长,所增加监理费用按相应比例支付]
2、支付方式:
合同期间分三次支付,每次支付33.3%,即一万元。签定合同后付一万元,工期过半付一万元,工程结束付清余款一万元.六、违约责任:
1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,应当给予甲方相应比例的赔偿。
2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予承担。
3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款3‰的违约金。
七、争议和解决办法:
1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。
2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。
3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未
3能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。
委托代理人(签字):
甲方地址:
联系电话:
年月日
篇12:委托铺地砖装修协议
发包方(以下简称甲方):_________联系电话:承包方(以下简称乙方):联系电话:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家居铺地砖装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程造价协议:
1、工程承包方式,双方商定采取乙方包工、甲方包材料的承包方式:
2、合同价款:铺地砖和墙群均为12元/方,楼梯为15元/方(包含墙脚线)。
3、一楼卫生间除支付12元/方的工程款外,加付元作为安装厕门、厕蹲等工程款给乙方。
4、一楼厨房除支付12元/方的工程款外,加付元作为安装厨房门、水泥封水管、安装洗手盆等工程款给乙方。
5、二、三楼卫生间除支付12元/方的工程款外,加付元作为安装厕门、厕蹲、柱盆、水泥封水管等工程款给乙方。
6、墙脚线要求埋入墙内,所铺面积按地砖方数计价,甲方加付元的工程款付给乙方(楼梯级的除外)
第二条 乙方工作:
1、除上述外,其他墙体如需补漏、铺设工作则由乙方负责完成,乙方不得再要求收费。施工中严格执行安全施工、规范施工,乙方保证工程质量完成工程,特别是保证所铺地砖、墙群平水、整齐、美观、不淘空。甲方有随时监督的权利。
2、乙方施工要注意风水禁忌,例如所铺地砖线不能对正门中等。
3、乙方承接工程后,保证天完工,允许天期限,逾期由乙方承担误工费。
4、乙方负责材料的保管,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第三条 工程验收和保修:
1、工程竣工后,乙方应提前两天通知甲方参加验收,甲方应自接到验收通知后两天内进行验收。
2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。1年内如有因为乙方原因造成工程质量问题需要改装的,所需费用由乙方承担。因为乙方原因造成工程质量问题的,改装费用由乙方承担。
第四条 工程款支付方式双方约定分期支付工程款:
1、工程款分两次支付:第一次于完工后一周内,甲方向乙方支付合同总金额的40%;第二次在2010年2月13日前支付剩余工程款。
2、本协议一式两份,在双方签字后生效后,任何一方毁约,须支付500元作为赔偿对方损失。
篇13:装饰装修委托施工协议书
甲方:
乙方:
甲方、乙方根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规规定的原则,本着平等自愿、相互尊重、互利互惠的原则,为明确双方的权利与义务,就装饰施工项目的委托施工达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、总则
乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,维护甲方形象。
工程概况
1、工程名称:武汉经开万达广场SOHO室内装修工程;
2、工程地址:体育路;
3、结构类型:砖混结构;
4、工程施工部位及工程量:户内及公共部位墙、顶面批腻子、乳胶漆、基膜施工(包括阴阳角修直),工作面定为号楼层
5、乙方劳务承包方式:劳务包清工;
二、承包单价组成1、承包基价部分:70%;
2、目标考核部分:20%(其中进度5%、质量5%、搬运材料5%、安全文明施工5%)
3、劳动保护及成品保护部分5%;
4、施工现场落手清及材料损耗率5%(所有垃圾清理装垃圾袋);
三、承包分项目单价
每层计价按照:墙、顶面批腻子、乳胶漆、基膜均价为:8元/平方米。
四、施工期限及付款方式
1、本工程自2011年7月1日起至2011年10月15日止,共计107天;
2、乙方施工队伍进场后天,甲方支付乙方每人每次500元生活费,每月支付二次;
3、工程施工整体完工后,甲方支付乙方按实际完成工程量总额的60%;
4、工程竣工经建设方验收合格后,春节放假前甲方支付乙方工程量总额95%;
5、留5%施工费用做为工程质量保证金,自工程竣工交付建设方之日起1年后付清;
六、甲、乙双方的权利义务
1、甲方的权力义务
1)对乙方进行管理的权力;
2)甲方负责将所需的施工材料按时、按量运至垂直运输最近门口,由乙方负责安排人员对材料的数量、质量进行验收、搬运(包括装卸)至施工作业区;
3)甲方负责在施工的各阶段向乙方进行施工交底,指导乙方按建设方的要求进行施工;
4)甲方负责积极配合并指导乙方对施工人员进行施工安全和文明的教育工作;
5)甲方有权对乙方施工现场的施工情况和施工质量进行检查及处理;
6)甲方有权要求乙方及时更换不合格的施工人员;
7)甲方有权要求乙方及时增加施工人员以保证整体施工进度;
8)如乙方在施工中存在严重的施工质量问题或与投资方发生严重的纠纷,甲方有权取消
乙方的施工资格,并给予乙方5000-10000元的处罚,待乙方整改合格后,方可继续合作;
2、乙方的权利和义务
1)乙方有对甲方经营管理的建议权;有权对自己的施工人员进行调配,但事先必须在甲
方处备案;
2)乙方必须遵守甲方的各项规章制度、服从甲方的管理;组织落实好施工队伍,保证施
工人员的技术素质及数量能满足施工需要;
3)在开展经营业务的过程中,乙方不得以甲方名义单独与其他单位签订合同或从事其他
经营活动。否则,由乙方承担全部的法律责任;
4)乙方要认真做好施工现场的安全文明施工,材料要整齐堆放在材料区;施工区域保持
整洁卫生,材料使用做到落地清扫,垃圾要及时清理堆放到施工区外的指定垃圾堆放地点;
5)乙方不得将甲方委托的施工项目转包,转让第三方或变相转包,不得进行违法活动;
6)施工需要的工具及小型电动工具、易耗工具均由乙方自备并承担自备工具的检修保养
费用;
7)乙方在施工中要做到合理使用材料,如发生材料浪费,按价赔偿,材料不足时,乙方
应提前五天通知甲方供应;如材料多余,乙方应集中堆放,保证多余材料的完好及包装完整,好有损坏按价赔偿,多余材料及时移交工地仓库;
8)乙方在施工过程中如达不到完成工程所需要的劳动力,甲方有权视情况另行发包。相关费用从乙方的工程款中扣除;
9)乙方必须在协议规定的工序节点时间内进场,在协议规定的施工结束日完成合同约定的工程量,每延期一天按工程量的总价的3%罚款;
10)乙方在维修期内不及时来维修,甲方有权自修,自修的人工费从乙方维修款内扣除,每工扣除300元。
11)乙方必须按照甲方要求,做到落手清,垃圾清理装袋,大垃圾堆放,否则按照每层100元扣除。
七、质量及工期
1、甲方委托乙方施工的项目其施工质量验收一律按照《建筑装饰装修施工质量验收规范》
及GB验收规范进行验收。
2、乙方进场前要对原建筑结构和前一道工序进行检查验收并记录,对项目质量有特殊要
求的,甲方将在施工任务单中予以注明,乙方应认真执行;
3、乙方应严格按照施工任务单上的施工进度要求安排人员,以保证工程施工的工期。如
因乙方问题而引起施工工期延长,乙方必须承担违约责任。如因乙方施工问题而造成返工,返工费用及由此带来的材料损失均由乙方负责,工期不变。给甲方造成损失的,乙方要予以赔偿。如因甲方材料供应不及时而引起的工期延误,由甲方负责;
4、乙方在施工过程中违反施工标准或甲方制订管理制度造成严重后果的,甲方有权勒令
施工队退场,乙方必须承担违约责任,给甲方造成损失的,乙方要予以赔偿。同时,甲方有权追究乙方的违约责任,并按照合同第七条违约责任条款向乙方索赔;
5、对质量不合格的工程,甲方不予验收,乙方必须组织人员认真整改,直至工程合格为
止;
八、违约责任
本合同期限内,经甲方通知乙方进场,乙方未能进场时,甲方有权提前终止合同。乙
方进场后,未经甲方书面同意,乙方擅自停工或退场,甲方视乙方的行为是违约行为。甲方将不予以结算乙方工程施工款;同时,甲方按照合同标的总价款的50%向乙方索赔,作为对甲方的补偿。
九、合同生效及其他
1、合同须经甲、乙双方签字生效;
2、本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,作出补充协议,补充协议一经签字或盖章与本合同具有同等效力;
3、本合同附件与本合同具有同等法律效力双方必须共同遵守;
4、本合同一式贰份,双方各执一份;
十、双方协商的其它事宜
1、在施工中发生的零星签工,公司核定每工单价100元,乙方必须在该分项工程完成后
十天内向项目施工管理员提出签证,并由项目经理确认签字,逾期项目管理施工管理员将有权拒签。
合同签定双方:
甲方:
身份证号:
地址:
电话:
负责人签字(签章)
【装修公司委托装修合同协议书】相关文章:
房屋委托装修协议05-18
版装修合同协议书04-18
木工装修合同协议范本01-20
物业装修合同协议范本03-19
装修合同协议范本模板05-26
物业装修合同协议范本04-17
装修施工合同协议书09-16
装修工程合同终止协议书04-26
装修装修合同范文06-05
装修公司业主装修合同05-26