私房施工合同协议书

私房施工合同协议书（共12篇）

篇1：私房施工合同协议书

私房工程建设施工承包协议书

立订协议双方： 甲方(发包人)：________身份证号码：__ 乙方(承包人)：________身份证号码：__ 兹由乙方承接施工甲方建设的私人住宅楼房承包事宜，依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方职责，保证工程施工安全、质量、进度，经双方友好协商一致，特签订本协议，双方共同遵守执行，不得违约。

一、工程建设施工地点：海南省

二、工程承包方式：甲方以清包工的方式承包给乙方施工（即：石灰、砖头、水泥、沙石、钢材、水源电源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放现场。乙方组织施工人员、自供自运一切施工工具、各类模板、铁钉、搭拆各类脚手架等，甲方不提供乙方施工人员吃、住等配套事项，由乙方负责自行解决，各工种及各项目费用由乙方自理。

三、工程承包施工范围：

1、乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建

2、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯（现浇）、楼面、屋顶、阳台、露台、装潢、现浇混泥土及工地、门前台阶砼垫层，所有前面水泥砂浆批垱，订房底和每层隔房房间、卫生间、贴顶层面加浆磨光，同时做好防渗漏处理。

四、工程文明施工： 乙方工作人员必须严格遵守国家有关安全文明施工法律法规及相应规章制度，施工现场每天做好落手清理工作，积极服从甲方及管理人员对于施工现场场容场貌形象的安排指示，并及时做好施工材料根据需要的搬运工作。

五、工程质量：乙方承包施工的工程质量必须达到有关施工标准要求（合格），乙方必须保障自行落实好砖块浇水、墙面楼面屋面养护等工作，严禁出现屋面或其它各部位渗水、逃模或丈量不精确现象，由于乙方违反施工规范而造成返工的各项损失由乙方负责。乙方必须配合甲方对施工进度的安排。

六、工程工期：双方约定由甲方完成房屋基础浇筑后，乙方必须在 个月内全部完成施工。（即：2018年 月份前完成全部施工，甲方及其它不可抗拒原因根据实际情况延期）

七、承包价格

1、整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每平方米 元（包含人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层檐计算，各楼层不重叠计算。

2、建筑面积待主体建筑完工后，以实际测量面积为准。

3、除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承缆方不得因施工方法或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

八、付款方式：

1、乙方完成每一层砼天面，甲方支付乙方人民币 元。

2、全部墙体砌砖完成，甲方支付乙方人民币 元。

3、全部墙体批垱完成，甲方支付乙方人民币 元。

4、。

九、安 全：

1、乙方在施工过程中必须遵守安全生产条例及相关操作规程，由于乙方施工人员违章安全施工规范、自身安全措施不到位或管理不力等所引发的事故所有责任与费用全部由乙方自负，与甲方无关。

2、所有施工作业人员不得酒后作业、不得参与违法犯罪活动、不得打架赌博及偷窃财物，由此 引起的事故均由乙方自行承担责任及费用。

十、其它事项：

1、乙方不得将本工程转包，否则作违约处理，甲方有权终止本协议，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担。

2、甲方承诺按照协议约定的期限和方式支付价款。

3、乙方必须及时有效负责好现场安全、质量、协调等工作。

4、未尽事项由双方协商后再定。

十一、其它约定： 乙方必须在2018年7月17日完成第三层封顶，否则甲方有权追加乙方责任。本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。自双方签订后生效，至各条款履行完毕后失效。如在执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成时，提交本地仲裁委员会仲裁或依法向本地人民法院起诉。甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： 电话： 电话： 日期：2018年 月 日 日期：2018年 月 日

篇2：私房施工合同协议书

五、租赁期间的其他约定事项：

1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。

2、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿。

3、水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。

4、房屋只限乙方作居住使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。

5、合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

6、甲乙双方约定，乙方如需开具房租发票，因此产生的税费由乙方支付。

7、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。

8、本合同经双方签字生效。

9、甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为________元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。

七、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：________联系电话：________ 乙方：(签字)：________联系电话：________

签约日期：________年_______月______日

私房出租合同范文三

甲方(出租方)姓名： 身份证：

乙方(承租方)姓名： 身份证：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据我国《合同法》的有关规定，达成如下租房协议：

一、甲方愿把产权属于 房厅出租给乙方使用。

二、租金：人民币/月(大写); 。按季度缴租，计人民币(大写)：

三、缴租方式：一季度完结最少十天之前缴租下一季度房租;如不续租，则需提前一个月通知甲方。否则不退押金。

四、甲方收取乙方人民币(大写)： 元整(￥： 元)作为有关费用(如水、电等)的押金。待本契约期满或终止时，乙方结清一切费用后无息归还。

五、乙方应爱护甲方的房屋，未经甲方同意不得随意将承租房屋拆建、改建、扩建、装修等，否则造成损坏由乙方负责赔偿;未经甲方同意乙方不得将房屋转租、分租、否则甲方有权收回出租房另行处理，并且甲方不退还剩余租及押金。

六、租赁期满时，甲方房屋如不继续租给乙方，应提早壹个月通知乙方;乙方如不续租甲方房屋，也应提早壹个月通知甲方。若续租也应提前壹个月重新签订租赁合约。

七、乙方应严格遵守国家及当地政府、街道等有关部门的法令、法规，不得利用甲方的住房进行任何的违法活动。

八、甲、乙双方 如有任何一方违约，将用违约金赔偿对方。

九、甲、乙双方在协议期内，应本着相互平等，相互尊重的原则，若乙方提前退房，甲方不退还剩余租金。

本合约壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，到期自行作废。

出租方： 联系电话：

承租方： 联系电话：

签约时间： 年 月 日

看过私房出租合同的人还看了：

1.个人房屋租赁合同范本(最新)

2.个人私房租赁合同范本

3.整套房屋出租合同范本3篇

4.个人出租房屋协议模板3篇

5.正规房屋租赁合同范本

6.个人出租房屋协议书范本3篇

7.个人房出租屋合同范本4篇

8.私人房屋租赁合同样本

篇3：房屋租赁合同-私房

本合同由如下双方于 年 月 日在中国xx省xx市签署。甲方（出租方）： 身份证号：

联系电话： 乙方（承租方）： 身份证号：

联系电话：

甲方将自己拥有房屋产权的位于 房屋壹套，租赁给乙方使用，为明确双方责任，依据《中华人民共和国合同法》，双方经平等友好协商，自愿达成如下一致的合同内容，双方共同遵守。

一、租赁期限：共 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。

二、房屋租金：每月租金 元，年租金 元；另外，根据物价上涨和市场行情因素等原因，甲乙双方商定一致同意，从租赁合同签订的第二年起，每年的房屋租金均适当增加（即：在上一年租金金额的基础上每月增加 元，年增加 元）。

三、租金交纳方式：租金每年一次交清，合同签订时先交纳一年租金，下年租金提前15日缴纳，先交租金后使用。

四、押金交纳方式：本合同签订时，即交纳房屋租赁押金 元。合同期满时乙方未违反本合同，甲方足额退回乙方押金本金，合同未满，乙方原因需提前解除本合同，押金不退。

五、其他费用交纳方式：水电费、垃圾卫生费、物业管理费等必须按照供电、供水、环卫、物管部门规定的交纳时间按时或者提前交纳。

六、双方约定

1、甲方交房时防盗门、室内门、水电表、玻璃门、窗均完好无损，乙方退

乙方每月承担缴纳的费用后，甲方凭乙方的缴费票据退回乙方押金本金。

5、乙方未经甲方同意不得将甲方房屋转租、转借给他人，有此情形视乙方违约，甲方随时解除本协议，甲方既不退回乙方已交纳的租金，也不退回押金。

6、甲方承诺:乙方租赁期间，不干涉乙方使用，不提前解除合同。若甲方违约，愿意支付违约金，即按照当年年租金的50%作为合同违约金支付给乙方，并退回乙方已交纳但还未实际使用的租金，退回乙方租房押金本金。

乙方承诺：严格遵守本合同，若乙方违约，愿意支付违约金，即按照当年年租金的50%作为合同违约金支付给甲方，已交纳但还未使用的租金和押金都不要甲方退回，归甲方所有。

8、合同期满或者乙方原因提前解除合同，必须将房屋内的垃圾，废旧物资等清理干净，如乙方未清理干净就搬离本房屋，甲方将从乙方押金中扣除500元作为卫生清理费。

10、若遇国家政策因素或外界不可抗力因素，非甲方原因，导致本协议无法履，甲乙双方应提前30天互相通知对方，双方协商解决善后事宜。

11、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

八、本合同受《中华人民共和国合同法》及相关法律法规保护，任何一方违约，在甲乙双方协商不能解决的情况下，均可以向xxxx人民法院申诉。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后即日生效。甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

篇4：私房施工合同协议书

担保借款合同

编号：___________

出借方（甲方）：借款方（乙方）：，男/女，民族：，生日：，身份证号码：，通信地址：。

担保方（丙方）：甲方、乙方、丙方经过平等、友好、充分协商，就甲方向乙方提供经营所需资金，丙方为乙方提供担保事宜达成合意，现三方根据《民法通则》《合同法》《担保法》，并参照《贷款通则》《融资性担保公司管理暂行办法》等法律、法规、规章制度的规定，特约定以下条款，以资共同遵守。

1.概述：乙方因经营周转需要，向甲方申请借款，并提供其具有所有权的汽车为借款担保物，提供丙方作为借款担保人，乙方自愿在使用借款期间向甲方支付借款利息、向丙方支付担保费，乙方逾期不归还借款则自愿向甲方支付违约金，自愿向丙方支付担保违约金；甲方予以同意，自愿向乙方提供借款；丙方也自愿提供该借款本金及利息、违约金的连带责任担保。

2.借款金额、使用期限、支付方式、起算日期：

2.1.本合同生效后，甲方应向乙方提供借款人民币圆整（￥元整），该借款的使用期限为个月，该使用期限届满之日，乙方应一次性偿还全部借款本金。

2.2.甲方可通过银行转账或（及）支付现金的方式向乙方提供借款，乙方通过银行转账或收取现金方式收取借款后，应一并向甲方开具《收款收据》。

2.3.甲方通过银行转账提供借款的，乙方指定以下银行账户为其收取借款的账户，甲方将款项转入该账户即视为乙方已收取借款：

开户银行：

开户姓名：

开户账号：

2.4.甲方通过银行转账方式提供借款的，其款项从其银行账户上划出之日即为甲方向乙方提供借款之日，该借款使用期限自该日起算。

3.借款利息、违约金：

3.1.借款利息：本合同第2.1条约定使用期限内，乙方向甲方支付借款利息，每月利息利率为借款本金的百分之（%），公式：借款本金×%×月数（不足一个月按一个月计，下同）。

3.2.违约金：本合同第2.1条约定使用期限届满之后乙方尚未还款的，乙方自逾期之日起按月向甲方支付违约金，每月违约金按借款利息利率的贰倍计算，计至乙方偿清全部借款本金之日止，公式：借款本金×%×2倍×逾期月数。

4.借款用途：

4.1.本合同全部借款仅可用于用途，乙方未经甲方书面同意将全部或部分借款挪作他用的，甲方有权即时收回全部借款，并继续按照本合同约定收取利息。

4.2.乙方将借款用于非法用途的，甲方有权即时收回全部借款，并向司法机关举报乙方的非法行为。

5.担保物：乙方向甲方提交汽车辆（汽车数量、声明价格、车牌号码、发

动机编号为、合格证编号等以《文件、物品列表》登记为准，以下简称“上述汽车”）作为其借款的担保。本合同生效后，乙方在《文件、物品列表》上签名，并向甲方提交上述汽车的权属证书等有关文件即视为上述汽车所有权已经全部质押给甲方。

6.担保物担保效力：乙方未按照本合同第2.1条约定的借款使用期限清偿借款本金、利息、违约金的，甲方有权采取以下任一强制措施以清偿债权，乙方均予以同意并配合办理有关手续：

6.1.乙方自愿将担保物作价人民币圆整（￥元整）转让给甲方，以偿还其尚未偿还的欠款。

6.2.甲方有权将上述汽车变卖，以变卖所得款项清偿乙方所拖欠的借款本金及利息、违约金。甲方变卖上述汽车所得款项高于乙方所拖欠的借款本金及利息、违约金的，高出部分应返还给乙方；甲方变卖上述汽车所得款项低于乙方所拖欠的借款本金及利息、违约金的，不足部分乙方依然承担偿还责任。

7.担保物处置：甲方采取本合同第6条约定强制措施的，乙方应配合甲方办理有关手续。自甲方发出要求办理有关手续的书面通知之日起超过5日，乙方还不配合办理有关手续即属违约，甲方有权另行要求乙方支付违约金，每日违约金按全部借款本金的千分之贰（2‰）计算，该违约金独立于该借款的本金、利息、违约金。

8.如上述抵押物尚在乙方控制下，未经甲方同意，乙方不得擅自处置该抵押物，否则甲方有权要求乙方另行提供其他足值抵押物，或要求乙方即时清偿全部借款本金，并按本协议约定利息利率的贰倍支付违约金。

9.变更抵押物：本合同生效后，甲方发现乙方提供的抵押物价值不足以保障本协议项下借款本金、利息安全，或上述抵押物价值损毁或存在损毁风险，或上述抵押的权属发生争议，甲方有权要求乙方另行提供其他足值抵押物，或要求乙方即时清偿全部借款本金、利息。

10.担保人责任：丙方为乙方清偿全部借款本金、利息、违约金等提供连带责任担保，乙方未按时向甲方偿还全部借款本金、利息、违约金的，甲方可直接要求丙方偿还。

11.担保期间（保证期间）：丙方的担保期间（即保证期间）为主债务履行期限届满之日起贰拾年。

12.担保人权利：

12.1.担保费：本合同第2.1条约定的借款使用期限内，乙方应按月向丙方支付担保费，每月担保费按乙方全部借款本金的佰分之（%）收取，公式：借款本金×%×月数。

12.2.担保违约金：本合同第2.1条约定的借款使用期限届满之后乙方尚未还款的，乙方应自逾期之日起按月向丙方支付担保违约金，每月担保违约金为担保费的贰倍，计至乙方偿清全部借款之日止，公式：借款本金×%×2倍×逾期月数。

12.3.追偿权：乙方到期未偿清借款，丙方已代为偿还的，丙方可就其全部损失（包括但不限于：已代为支付的借款本金、利息、违约金，诉讼费，仲裁费，律师费等）向乙方追偿。

13.反担保特别约定：

13.1.优先受偿权：乙方未依照约定偿还借款，导致丙方承担担保责任的，丙方可就上述汽车行使优先受偿权。

13.2.反担保效力：乙方向甲方提交上述汽车的权属证书等有关文件亦视为上述汽车已同时质押给丙方，唯甲方的受偿权优先于丙方。

14.乙方保证：乙方承诺其拥有处置上述汽车的全部权利，已将其从甲方处借款并将上述汽车设置担保的事实告知其配偶及其他家庭成员、上述汽车的共有权人，并已取得其等同意和授权，其配偶及其他家庭成员自愿为该借款承担共同清偿责任。

15.送达地址：乙方于本合同载明之地址为乙方指定通信地址，甲方向该地址发出文件、资料、物品之日起满3日即视为已向乙方送达。乙方变更地址的，应向甲方发出书面通知，否则甲方仍得向原地址进行送达。

16.情势变更与预期违约：

16.1.乙方保证本合同生效前，除其已向甲方披露的借款外，未从其他任何个人、企业或其他组织处借款，否则甲方有权要求乙方即时归还借款，并可要求乙方按本合同约定利息的贰倍支付违约金。乙方已向甲方披露的借款如下所列：

16.2.乙方保证清偿本合同借款前，未经甲方书面同意不从其他任何个人、企业或其他组织（不包括银行）处借款，否则甲方有权要求乙方即时归还借款，并可要求乙方按本合同约定利息的贰倍支付违约金。

16.3.如情势变更或突发事件等原因，甲方认为依照本合同第2.1条约定时间收回借款可能危害借款安全的，甲方有权提前收回全部借款本金及利息。

16.4.甲方认为乙方发生经营困难、偿债能力恶化、资不抵债、声誉败坏等情况的，甲方有权提前收回全部借款本金及利息。

17.纠纷处理：因本合同发生纠纷的，各方应协商解决，协商不成的，可到深圳市区人民法院提起诉讼。

18.索债费用：乙方未按时清偿全部借款的，甲方、丙方为追索借款所发生的一切费用均由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费（含仲裁费）、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、律师费、调查取证费、差旅费、通讯费、邮递费、税费、交易手续费等。

19.单独条款效力：本合同各条款相互独立，某一条款无效或被撤销的，不影响其他条款的法律效力。本合同某一条款部分无效或部分被撤销的，不影响其余部分的法律效力。

20.合同文本：本合同经甲方、乙方、丙方签字、盖章后生效，一式三份，各方各执一份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：乙方：丙方：

日期：日期：日期：

篇5：施工合同协议书

甲方：

乙方：

为改善办学条件，加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷，经双方协商，达成以下协议：

1、甲方提供建设中的水电；

2、乙方包工包料，施工过程中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。

3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。

4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/㎡计算，外墙粉刷按12元/㎡计算。

5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。

6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%，剩余价款待保修期满后付清。

7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

篇6：施工合同协议书

乙方(承包方)：

为了完成协商的 工程，明确甲方和乙方的相互权利、义务关系，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》，特签订本合同，共同遵守。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：承包方式：

第四条：工程质量：

第五条：承包价款：

第六条：工程期限：自 年 月 日起至 年 月 日止完成全部工程。

第七条：工程质量以国家颁布的验收规范、质量、检验标准和施工图为准。

第八条：其他协商事项：隐蔽工程在隐蔽前由承包方预先通知甲方到场检查，经检查合格，甲方签字后方可隐蔽，否则，重新检查费用由承包方承担。

第九条：乙方施工人员应有安全措施、文明施工，若发生人身伤亡事故，一律由乙方自负，甲方不承担任何责任。

第十条：验收前如甲方检查工程质量不符合要求需返工时，一切费用由乙方负担。

第十一条：结算方式：按实际发生的工程量经甲方监理签字确认后，计入工程款。付款方式：按项目资金到位情况及工程进度支付。

第十二条：工程竣工后乙方应保修二年，二年内如发生质量问题，保修费用由乙方自理，在保修期二年内扣押总造价5%的保修费，等二年保修期满后结清剩余工程款。

第十三条：本合同依法签订，即具有法律效力，双方应严格履行，任何一方不得擅自变更或解除。

第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

第十五条：补充条款：

甲方(盖章)

乙方(盖章)

年 月 日

篇7：私房施工合同协议书

甲方：盘锦鼎隆房地产开发有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、甲方的责任与义务

1、贯彻落实国家及辽宁省有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。

3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以2000元-5000元经济处罚。

8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

二、乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方正式施工前必须配备全套管理人员，先期进场的:项目负责人、技术员、专职安全员必须到位。

5、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。

6、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

7、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

8、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的，将处以每人每次1000元罚款。

9、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，施工中，电工、焊工、架子工等操作人员必须为专业人员且必须持证上岗（证件应随身携带），违者，甲方有权中止乙方施工，且工期不做顺延。并处每人每次1000元罚款。

10、乙方必须依法配备专职安全员1名，要求持证上岗。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报相关人员，整改合格后方可作业。

11、乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作

业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

12、乙方施工中使用电气焊时，必须办理动火证，并在现场配备灭火器，现场必须设有专职看护人员。未办理动火证而擅自施工的，未按规定设置专职看护人员的将处以每次1000元罚款。

12、高处气割、焊接作业时，应提前将地面易燃的材料物品转移并将现场清理干净，并在地面安排好专人看护及消防器材后方可作业。违反者将处以每次5000元罚款。

13、乙方所使用的各类施工机械设备，按规定需要年检的，必须有年检证明，无年检证明的严禁使用。没有年检证明擅自使用的，罚款1000元/每次。

14、乙方的中小型机械设备、配电箱盘、电线电缆和一般防护设施执行自检后报甲方验收，合格后方可使用。不报甲方擅自使用的将处以2000元以上罚款.乙方擅自使用不合格机械设备、配电箱盘、电线电缆的，一经发现将处以2000元罚款。

15、施工机械的使用应符合《工程施工安全技术规程》，施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。

16、乙方给工人提供的劳动防护用品必须是合格产品并按照甲方要求统一式样。如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，发现配备不合格防护用品的，将处以每人次100元以上罚款。

17、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因，受到上级主管部门处罚的，甲方将予以双倍罚款，并由近次拨款中扣除。

18、乙方按规定必须建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。

19、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，施工现场内严禁吸烟。安全帽应为乙方为其所有进场施工人员统一配备，标志统一一致。进场工人的胸牌由乙方按甲方要求统一自行办理。其他安全防护和劳保用品由乙方自行配置，如果乙方不按要求配备，甲方有权代为配备，所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

20、综合保险：乙方施工人员进场后及时提供花名册及身份证件，甲方统一办理施工人员综合保险，综合保险费用按机电安装造价与工程总造价占比分摊。

21、乙方施工人员进场后，仅限于在施工现场（工作区域）及生活区活动，严禁随处乱走乱窜，一经发现处以每人每次100元罚款。

22、乙方的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得进行作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

23、乙方进入施工现场施工前，填写水、电使用申请单，甲乙双方及业主单位共同装表抄底存档后方可使用。乙方施工现场用电：单独装表计量，按实际发生结算。生活区一般性水电费用及现场水费，由甲方、乙方、装修改造三家分摊。大型耗电炊具如电蒸锅、电饼铛等乙方应单独装表，单独计量。

24、乙方如有经常出入现场的车辆，进场后及时会同甲方办理车辆出入证。业主门卫有检查乙方出厂车辆的权利。严禁乙方擅自动用业主单位的物品，更不允许将业主物品拿运出厂，如若业主发现，不管物品多少，一次性罚款2000元。

25、施工中乙方应在施工现场及时设立各项安全防护设施、现场必须悬挂各种相关安全标志和警示牌。不悬挂相关安全标志、警示牌的将处以2000元以上罚款。施工材料、设备进场后按甲方要求位置码放整齐，并悬挂材料规格型号标识牌。不按规定设立标牌的将处以1000元以上罚款。

26、乙方人员在施工中作业中发生各类安全事故,均由乙方自行负责。

27、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合机电安装

作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即将其清除出场，并对乙方处以1000元以上罚款。所产生的后果均由乙方自行承担。

28、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何人，如若发生打架斗殴现象，一律对乙方进行10000元-20000元处罚，并将当事人清除出场。若发生酗酒闹事、发生争吵的，也将对乙方处以1000元以上罚款，当事人清除出场。严禁老幼病残工人及孕期女工进场施工作业，违者罚款500元。老幼病残工人及孕期女工进场施工作业所产生的后果均由乙方自行承担。

29、生活区内电源线严禁私拉乱拽，严禁擅自改变室内线路走向，违者罚款500元。生活区内明显位置应张贴区域负责人、卫生负责人标牌，食堂内、宿舍内张贴卫生值班表。甲方将不定期检查生活区卫生，对脏乱差的将处以100元/每次罚款。生活区内应设立烟头丢弃筒，严禁烟头随意丢弃，一经发现每个烟头罚款1元。

30、乙方施工人员严禁酒后作业，若发现罚款200元。不戴安全帽、安全带每次罚款50元。电工不穿绝缘鞋罚款50元。穿拖鞋上班罚款50元，发生其他违章作业情况的罚款50元。

31、工地严禁容留非本工程施工人员住宿，特殊情况提前报告甲方，若擅自留宿他人，一经发现将对乙方处以1000元以上罚款。

32、乙方施工人员下班后外出，凭胸卡晚9点前必须返回施工人员宿舍，超过9点保安将不再允许其进入。乙方施工人员外出，发生的一切问题均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

33、在上级各类检查中，由于乙方原因而致使工地遭受处罚的，其罚款费用由乙方承担。

34、施工中严禁私自动用甲方材料、机械设备、严禁私自从甲方配电箱盘上接电等违者按偷盗处理并将予以重罚（注；特殊情况除外，如；事故、火宅等）。

本协议书一式四份，乙方一份，甲方三份

本协议书自签字（盖章）之日起生效，待工程竣工乙方撤场后自行解除。

注；本协议与合同具有同等法律效力

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：

篇8：2016施工合同协议书

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。甲方分包项目如下：

1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。2.新建PPR65自来水管道一条约48米。3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。6.新增阀门井一处。7.改建下水管线15米。

三、工期、质量要求：

1、工期：工期总日历天数为 天

2、质量：合格

四、合同条款：

本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。

1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。

2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。

3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。

4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用。

5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。

五、付款方式：

本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。

六、双方要履行的工作：

1、甲方的工作：

⑴、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。

⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。

2、乙方的工作：

⑴、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。⑶、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。

⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。

⑸、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。

⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。

七、工程验收及结算：

1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全）工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。

八、其他事项：

1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。

2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。

3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。

4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。

5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。

6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。

甲方：

法人代表：

负责人：

篇9：施工安全合同协议书

一、目标：

（一）劳动安全：

1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。

（二）消防安全：

1、乙方土地无火灾事故。

2、乙方工地应健全防火责任制和措施。

3、乙方工地要监理动火申报制度。

（三）文明施工

1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。

2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。

3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任：

1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。

3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。

5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100~XX元），直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。

乙方责任：

1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。

3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。

4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。

5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。

6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。

7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

六、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。

甲方：（盖章）

乙方（盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

签约日期：

篇10：电力施工合同协议书

甲方：徐州中捷电力公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》甲方 徐州中捷电力公司 将 XXXXXX 承包给 XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一 工程名称：

二 工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。

三 工程地点：扬州市区

四 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。

五 结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。

六 适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。

七 工程甲方项目经理 ：负责工程全过程跟踪动态管理。

八 工程乙方负责人 ：施工全过程。

第二条 甲方工作

一 施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。

二 甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三 负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。

第三条 乙方工作

一 根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。

二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。

四 送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五 用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。

六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。对拆旧的导线、金具必须确保全部登记回收，并及时上交给供电公司。

八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九 保证施工现场清洁符合有关规定。

第四条 工程质量等级

一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 工程预付款

一 预付工程款支付方式：现金

二 本工程开工前预付工程款壹万元整。

第六条 工程款支付

一 工程款支付方式：现金

二 工程款支付金额和时间：工程竣工验收合格后，剩余款项一次性付清。

第七条 保修条款

一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知后，立即派人修理。

第八条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第九条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

第十条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方:

负责人：负责人：

篇11：终止施工合同协议书

施工合同的终止相对于其他合同的终止更为复杂，一般情况下，合同能履行的，要坚决履行。例如主体不适格的，完善到主体资格合适即可，一般不宜过分追究，而发包方不能按进度支付工程款的，可按合同约定予以索赔，尽量履行合同。而双方实在不能继续履行合同，应以和谈为基础解决问题，而不应互相制约，延误工期。

目前的《施工合同》示范文本中条款大多缺少合同中途解除的约定，示范文本内容又过于笼统，这是目前建筑市场中途停止施工而陷入僵局的一个重要现象，应该引起各方面高度关注，以维护良好的市场经济秩序、社会秩序。

篇12：终止施工合同协议书

近年来，为规范建设市场，有关部门出台了相关法律、法规，对施工方主体资格进行了严格限制。尽管如此，建筑市场仍然存在诸多问题，例如：有资格的无关系，无资格的却有关系等，这就造成了施工合同中的承包方主体不当的问题较多发生。例如曹某，今年三十多岁，未成立任何建筑公司，但却凭着自己的关系联系了一起价值五百万元的建筑工程。但施工合同毕竟有自身条件和要求，他就借用一家有资质的施工单位名义签订了施工合同，施工单位只收取5%的管理费，其余问题全部由曹某负责。但曹某毕竟是一个人，根本无法正常进行施工，致使施工合同的履行陷入僵局，带来了十分棘手的现实问题和法律问题。

(二)工程状况复杂，施工方无能力继续施工。

这种状况大多发生于地基隐蔽工程，由于前期准备工作不充分，出现了双方无法预料的情况发生。如某建筑公司在承接了旬阳某大厦的施工任务后，在挖地基时，发现建筑段地下水位有流沙层，且建筑物距河床太近，与河水相贯通，会出现大量漏水，而原定的人工挖沙存在重大安全隐患，只好由建设单位自行选择具备桩基施工资质的专业单位另行施工。