小区宽带施工合同

小区宽带施工合同（通用8篇）

篇1：小区宽带施工合同

住宅小区有线电视、数据宽带等综合网建设施工合同

甲方:衡阳鸿业房地产开发有限公司（以下简陈“甲方”）乙方：湖南有线衡阳网络有线公司（以下简陈“甲方”）经甲、乙双方充分友好协商，就“湘江名苑”住宅小区（有线电视、数据宽带等）综合布网项目工程建设的有关事项，达成如下协议：

一、工程建设概况

1、工程名称：湘江名苑建设有限电视、数据宽带综合信息网配套项目工程。

2、工程地点：珠晖区湘江东路84号

3、建设范围：家宿住宅小区总建设面积7000㎡，共计住宅650套。

4、工程建设项目：小区红线图范围内综合网络系统配套工程的建设（有线电视、数据宽带接入，整体网络设计、施工、安装、熔纤开通、信号调试等）。

5、工程项目负责人：甲方指定谢顺昌为连系本项目负责人（联系电话：***）。乙方指定阳建平为本项目负责人（联系电话：***）.双方工程负责人随时保持联系，以便配合双方协调处理相关事宜。

二、双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、保障施工场地具备开工条件

① 向乙方提供新建小区内房屋建设总平面图，楼宇户型分布图，弱点预埋预设线路图、楼栋编号、房间编号以及房屋预售许可证复印件并保证本协议设计房屋建筑面积的真实性（乙方邮箱：

hycat@163.com）.② 负责本小区红线图范围内所有综合网暗敷线路通道的建设，（包含楼栋外地面管沟开挖、pvc管地埋或直埋）确保线路通畅无阻，以供乙方长期免费使用。

③ 在乙方安排进场施工时，应免费提供用电和施工材料存放地，允许乙方在就近的配电箱内取电，为施工所需提供方便。

④ 负责住宅小区内有线电视长期提供设备用电电源，单独安装电表，（其电费按物价核定的网络用电标准由乙方承担）。

2、做好工程建设地点各施工单位间的协调工作，为乙方提供必要的施工条件和安全施工的措施，如不具备施工条件影响工程进度，责任由甲方承担。

3、确保小区内的其他工程建设不妨碍有线电视线路畅通及设备安全，不得擅自改动、迁移或损坏乙方有线电视设施，不得让其他相关业务单位擅自在乙方有线电视专用管道内以及线路设备上附加于有线电视无关的附属品。

4、须告知入住用户应携带甲方开具的有线电视开通通知、开户人的身份证或户口簿等有效证件，到乙方营业厅办理有线数字电视业务相关手续，用户不须再交安装开通费，交纳收视费后可免费领取数字机顶盒一套。或者条件具备，由甲方有物业公司提供业主名单一并办理。

（二）乙方的责任和义务

1、本协议签订后，须在双方议定期限内完成小区内勘察和设计。设计图要标明有线电视设备安装的具体位置，并提供甲方一份工程设施

施工图纸，2、按双方认同的设计方案做好进场施工所需材料准备，包括小区所有室外缆、线。设备等，所提供的设备器材必须符合国家标准，在接到甲方通知后，及时安排，组织进场施工。

3、施工期间做到文明施工，尽量保证不损坏甲方小区内的设施。如因甲方原因导致阻工，乙方工程负责人随时与甲方指定的现场负责人保持联系，尽快协商解决。

4、根据有关规定安全施工。配合甲方采取必要的安全措施，杜绝安全事故的发生。遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，因乙方自身原因影响工程进度或发生安全事故，由乙方承担。

5、根据甲方施工进度和提供的施工条件，随时做好配套工作，确保工程建设质量和网络信号质量。

6、在该小区内的有线电视综合布网配套工程结束后（包括整个网络的线路施工、设备安装、熔纤开通、信号调试），一个星期内将相关信息及时反馈给甲方工程负责人.7、用户凭甲方开具的有线电视开通证明、开户人身份证或户口簿等有效证件，办理有线电视开通手续，预缴一年收视费后，乙方为用户配置数字标清机顶盒一套并承诺在七个工作日内完成上门安装、开通信号。

三、合同金额及结算方式

1、根据省市物价文件相关规定，新建楼盘有线电视入网工程建设项目，按政策规定的项目收费标准，收取有线电视线路设施安装费。经双方友好协商，就甲方建设“湘江名苑”内的有线电视线路设施配套

工程项目，按6元/㎡的优惠价格标准结算，甲方应向乙方支付有线电路设施安装费即：小区总建面积7000㎡×6元/㎡=42000.00元整，（大写）计币肆拾贰万元整。

2、有线电视基本收视维护费按政府定价标准，概由用户自行办理新户入网后按年度预交，自信号开通之日计收。

3、本协议项目续期工程以房屋预售许可证面积按实结算项目工程款。

4、收费标准如遇政策性调整，从调整之日起，按新标准执行。

5、本协议签订五个工作日内由甲方一次性支付给乙方有线电视线路设施安装建设成本法：壹拾万元整。

五、工程期限

1、协议签订后10日内完成“湘江名苑”小区内的勘察设计。经甲乙双方确认工程建设地点符合入场施工条件后，由甲方通知乙方开工日期，乙方根据甲方的付款情况予以派工，自进场施工之日起，该项目工程45天完成验收并开通信号，2、如遇下列情况之一，经双方协调后可安排工期顺延。

① 建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。

② 不属乙方原因引起的重走设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。③ 受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。④ 不可抗力因素而延误工期。

四、工程的后期维护

自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，由乙方负责维修，维修时间依照现场

破坏程度与甲方上衣完成。工程验收合格之日起超过一年的，或因其他人员人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用，经甲方的书面申请，乙方应进行维修，由甲方承担维修费用。

六、合同的更改和终止

1、对本协议有任何修改和补充的内容如：预定使用数据宽带业务等，须经甲乙双方达成一致，以书面形式补充协议方为有效。

2、甲乙双方就续期工程科按此协议方式执行，也可另行协商书面确定。

3、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方，由双方商定终止或继续执行合同。

七、八、未尽事宜，双方协商解决。本协议壹式两份，双方各执一份，自甲乙双方授权代表签章后生效，具有同等法律效力。

甲方盖章：乙方盖章：

授权代表签字：授权代表签字：

开户行：衡阳市农业银行高开支行账号：18—*** 年月日年月日

篇2：小区宽带施工合同

协议编号：

甲方：

乙方：山东和记网络工程有限公司

__________________________(以下简称甲方)作为 的（开发商□/物业管理公司□/业主授权网络运营商□）拥有该建筑物的管道、机房、桥架、配线的经营权，能够积极配合网络运营商在该建筑物内开展网络业务。山东和记网络工程有限公司(以下简称乙方)作为山东地区专业的宽带网络运营商，拥有合法的网络产品运营资质，能够为客户提供优质的网络产品。依照《中华人民共和国合同法》，甲方与乙方经过友好协商，就双方合作为客户提供网络综合业务服务事宜，达成协议条款如下：

一、合作项目

1.项目名称： 宽带网运营接入服务。

2.项目内容：利用乙方在本合作项目内已投资建设的综合网络服务设施，提供电信综合业务。3.项目投资：

①乙方投资建设光缆及传输设备、数据接入设备等网络服务设施。项目投资以乙方设计文件为准。②甲方提供该小区中心机房及各楼、各户的入户线缆、设施的安全地点和相应的布线管道。4.产权归属及经营权

①乙方提供的上述综合通信服务设施产权归乙方所有。

②甲方提供的该小区中心机房及各楼、各户入户线缆、设施的安放地点和相应的布线管道归甲方所有。

二、甲方责任

1、负责为乙方提供独立机房一间放置提供接入网络的传输设备、接入设备，并保证必要的电源等工作场所需要的环境条件；未经乙方允许，甲方及第三方不得进入乙方机房调试、使用乙方设备及线路。

2、在同等接入条件下向本合作项目地址内客户介绍并选择乙方线路。

3、积极配合乙方开展市场宣传，允许乙方在受众明显部位临时性展示广告。

4、保证乙方免费使用小区内各层具有的可接入网络的接入条件（楼内垂直、水平布线、桥架、管道、天台），保证为乙方预留足够的进出小区的线路路由。

1/4

5、为保证小区内用户售后服务及时到位，甲方应保证乙方24小时内可随时进入机房进行设备调试，并派人协助乙方工作。

三、乙方责任

1．负责协调与有关网络单位的关系，确保经营的正常运转。2．负责网络的链路设计、建设、维护、运营。

3． 负责针对客户的具体业务开展、收费及售后服务工作。4． 负责与客户直接签署网络接入服务合同。

四、甲方权利和义务

甲方权利

1． 甲方有权查阅乙方收取本合作项目地址内客户互联网接入服务费相关资料。甲方义务

1． 配合协助乙方完成网络的建设。

2． 协助乙方了解项目运营中客户的需求和使用情况，并即时通知乙方客户的需要。3． 协助乙方了解项目运营出现的故障和问题，交由乙方处理。4． 配合乙方对网络设备及线路进行维修、维护、改造、增减。

5． 在合同期间，甲方应确保乙方设备及线路的安全；未经乙方同意（以乙方通知甲方乙方确定的人员名单为准），任何人不得使用、调试、移动乙方设备。

6． 在合同期间，如无特殊情况（如：地震、火灾、供电线路故障、检修等）甲方应确保乙方所有设备的正常供电连通。如遇计划性中断的，甲方应提前以书面形式通知乙方否则应赔偿给乙方造成的直接和间接损失。

五、乙方权利和义务

乙方权利

1． 乙方有权直接同本合作项目地址内客户开展网络接入及相关服务业务。2． 乙方有权根据网络接入市场的变化情况，收取、调整服务业务价格。3． 乙方有权设计项目方案并组织实施，乙方投资的设备等产权归乙方所有。乙方义务

1． 乙方与本合作项目地址内客户直接签署互联网接入服务合同书，并将情况汇总表交甲方备案。2． 乙方负责网络网的正常运营，如因乙方原因造成客户损失，责任由乙方承担赔偿，与甲方无关。

2/4

六、不可抗力

1.甲乙双方任何一方，因不可抗力的影响不能履行或不能完全履行本协议的，根据不可抗力影响的程度，部分或全部免除责任。但在该方当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任。

2．甲乙双方任何一方，因不可抗力事件，不能履行或不能完全履行本协议的，应在合理期限内提供不可抗力事件及其对协议履行影响状况的证明。

3.本协议履行期间，由于政府行为（禁止性）或国家政策变化致使本协议不能履行的，本协议自一方收到另一方书面通知之日起终止；不能完全履行的，不影响部分继续履行。

4.不可抗力发生后，双方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在２４小时内向对方通报情况，以减轻可能给对方造成的损失，并按协议条款约定的时间向对方通报损失情况和清理、修复的费用。

七、合同的变更、解除、续约、终止

1． 合作期限内甲方失去拥有本合作项目建筑物内的管道、机房、桥架、配线的经营权，且不能够配合乙方在该建筑物内开展网络业务时，甲方应负责协助乙方将本协议规定的权利和义务移交给新的拥有本合作项目建筑物内的管道、机房、桥架、配线的经营权且能够配合乙方在该建筑物内开展网络业务的开发商/物业管理公司/业主授权网络运营商。

2． 本合同未尽事宜由甲乙双方协商一致，以书面形式加以补充规定，作为本协议的附件。3． 本合同为长期合同。

4． 本合同经甲方双方协商达成一致意见时得以解除。

八、违约责任

甲乙双方任何一方不履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：

1.要求违约方继续履行义务；

2.要求违约方采取及时、合理的补救措施；

3.要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任；

4.在乙方启动投资建设宽带网络中，若甲方解除协议，甲方应承担缔约过失责任；若乙方投资建设的宽带网络建成或开通后，由于甲方单方解除合同导致小区住户未使用或终止使用乙方专门为甲方小区投资建设并提供的宽带网接入业务，甲方应赔偿乙方的宽带网络建设投资损失。

3/4

九、争议的解决

甲乙双方在本合同履行中发生争议时，应当协商解决，解决不成时，任何一方均可通过法律程序解决。

十、合同有效期

本合同除解除合同外，均为有效。

十一、其他条款

1． 本合同由于国家政策、法规等发生变化而不能执行时，经协商可以解除。2．本合同共四页，一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

3．除非得到另一方的同意，否则双方均不得透露有关协议涉及的内容、成本和运作资料给第三者。4． 本合同双方签字并加盖单位公章后生效。

甲方：

代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月

代表：

乙方：山东和记网络工程有限公司

篇3：小区宽带施工合同

小区深度覆盖是目前无线网络建设中的关键问题之一, 也是难点之一, 关于小区深度覆盖目前也有多种多样的方案, 本文提出在小区进驻宽带接入时利用协调的相关站址及走线路由同步解决无线深度覆盖, 目的是减少后期站址协调的难度。

1 小区深度覆盖背景

随着居民区的越来越密集化、集中化, 目前居民小区的覆盖存在以下几个特点:

(1) 小区中心区域地面和低楼层的覆盖信号电平较弱, 甚至无覆盖。高层居民小区的高楼层由于信号复杂, 容易导致导频污染, 影响语音质量和数据吞吐速率;

(2) 居民区人口比较密集, 通信时间也相对集中, 往往在晚上达到高峰, 业务量非常较高, 是运营商收入的重要来源;

(3) 居民小区的投诉也特别多, 占投诉的一半以上。用户对网络质量的要求越来越高。

(4) 为了满足用户对网络的需要和提升品牌效应, 解决小区深度覆盖势在必行。

满足以下条件的小区建议考虑解决其深度覆盖问题:

①对于已建成或在建的比较高档的存在深度覆盖问题的大、中型小区 (这里定义大、中型小区为楼群数大于300户以上的小区) 考虑改善其深度覆盖问题;

②存在深度覆盖问题界定:

小区室内低层测得信号G网接收电平在-92d Bm以下的小区;

小区室内低层测得W网RSCP在-95d Bm以下的小区。

2 结合小区接入解决深度覆盖优势

为了改善城区G/W网小区深度覆盖问题, 跟随小区宽带接入工程一并可以把天线布放在有覆盖需求的小区可以大大减少之后站址协谈的难度, 结合小区宽带接入工程同步解决小区深度覆盖方式有诸多优势:

2.1 减少站点协调难度, 加快工程进度

由于每期工程时间紧, 任务重, 站点协调是影响工程进度的直接原因。小区宽带接入工程都是分局在负责协调, 分局对当地情况比较了解, 人际关系广, 站点协调难度相对比较小。当小区同意接入工程的进入, 根据小区的网络实际情况, 无线小区覆盖就可以及时跟进建设, 这样就可以节省站点协调的时间, 加快工程的进度。

2.2 节省站点协调投资

随着城市和经济的不断发展, 场地租赁费不断攀升, 可以与小区接入网工程共机房 (将小区覆盖的BBU集中放置在此机房内, RRU拉远至覆盖点) , 减少了场地租赁费和其他协调费, 节省了工程投资。

2.3 方便传输施工

由于小区接入工程的实施, 小区内部的传输管道资源丰富, 在做无线小区覆盖的时候可以利用预留给无线覆盖点的传输资源, 而无需再新建传输资源, 节省了传输投资, 加快工程建设的进度。

2.4 隐蔽性好, 减少小区居民干扰施工

最近几年, 居民对自己居住的小区内建设基站特别敏感, 时常以基站辐射会危害人身健康为由阻扰施工。如果跟进小区接入工程建设, 并采用美化天线, 因此来自于居民的干扰就会相应减少。

因此, 跟对小区宽带接入工程同步建设无线小区覆盖是十分可取的一种建设方法。

3 结合小区宽带接入解决无线深度覆盖流程

3.1 深度覆盖方法

小区覆盖一般因地制宜, 综合考虑小区类型、面积、楼房密集程度、小区管线、施工协调等多种因素, 采用多种覆盖方式和美化天线相结合。下面是不同类型的小区特点以及深度覆盖建议方案。

3.2 流程

在实际施工前需经过详细的查勘才能确定合适的分布方式, 即小区宽带接入光缆走线应尽量兼顾天线布放点, 建议在小区宽带接入时在光缆接头盒或分纤盒时即在其上预留拉远RRU的光纤需求, 利用接头盒或分纤盒上联至所需的BBU。规划生活小区这种特殊应用环境, 站址选择要有讲究, 实地查勘进行信号测试是必不可少的。

跟随小区宽带接入解决深度覆盖需要各部门的相互配合, 在小区宽带接入工程中新增的分纤盒放置在其中的某个或某几个天线布放点处, 光缆走线设计时兼顾考虑各个天线布放点的路由, 具体实施流程图如下:

3.3 主设备放置建议

对于WCDMA网来说, 一般是采用拉远RRU方式, 在每个天线布点处均应放置RRU设备, 另外BBU一般有以下几种放置方式:

(1) 放置在现网基站内;

(2) 集中放置在其中某个天线布点处, 集中放置BBU的位置给予配备电源;

(3) 楼道、地下室、电梯机房内等。

对于GSM网来说, 对于射频单元拉远的小区覆盖方案, 基带单元放置位置同WCDMA网放置方式, 对于利用一体化基站的小区覆盖方案, 基站一般与天线同址。

3.4 主设备介绍

根据与诺西、贝尔和华为等厂家沟通, 目前这几个厂家的WCDMA和GSM分布式基站特点如下:

诺西:单BBU最多连接3个RRU, 暂不支持RRU串联;拉远的RRU可以集成天线 (天线增益最大为11d Bi) 且已在商用;RRU暂不支持PON口。

贝尔:单BBU最多连接6个RRU, 最多支持6个RRU串联, 光纤的最大距离是10KM。RRU目前暂不能集成天线, 也不支持PON口。

华为:单BBU最多连接24个RRU, 最多支持24个RRU串联, 单级最远40km, 总长距离100km, 直流远供100米, 拉远的RRU可以集成天线 (天线增益最大为12d Bi) , 拉远RRU不支持PON口。

GSM:

诺西和贝尔暂不支持射频单元拉远。

华为:支持射频单元串联拉远, 最多支持4级级联, 单级最大拉远10Km, 最大拉远40Km, 最大支持配置S444, 同时拉远的RRU可以和天线集成在一起 (天线增益最大为12dBi) 。

如果RRU支持PON口, 可以把RRU接到中心局中的OLT上, 但是采用这种方式会占用大量的城域网资源, 所以不建议采用这种方式;如果RRU不支持PON口, 可以把RRU接到所在楼宇内的光纤分配箱内 (在光线分配箱内有空余的纤芯资源的情况下) , 建议在新小区做接入网的时候, 根据实际需要覆盖的情况, 在楼道内的光纤分配箱中预留多余的纤芯资源, 以备后期大网覆盖需求。

4 结论

小区覆盖应因地制宜, 灵活采用多种组网方案和天线美化方式, 应综合考虑覆盖的高度和深度, 选择不同的覆盖方式, 在满足覆盖要求前提下, 尽可能优化方案, 选择性价比高方案。小区宽带接入方案结合无线的布点及走线路由制定方案, 若无法兼顾则无线覆盖方案再修正方案, 如此循环反复直至无线布点及走线路由和传输接入的路由及分纤盒放置位置达到最大程度的兼顾, 需要相关部门及相关设计院的充分沟通及配合。

参考文献

[1]期刊—-蔡伟明, 叶明, 王建军.WCDMA深度覆盖解决方案[J].电子科技文摘, 2007, 31 (01) :28-32;

[2]期刊—-卢赛刚.实现住宅小区深度覆盖的几种方法[J].观察与交流, 2003, 10:56-59;

篇4：菜鸟大闹小区宽带

这次只用到一款软件，就是“局域网查看工具”，英文名字是LanSee。而攻击的原理很简单是利用了一些安全意识不够高的大菜们的疏忽，导致可以被我们轻易查看他们的共享盘(这些共享盘也可能是他们不知道已经共享了的)。虽说是局域网查看工具，在局域网里很是得心应手，但若不在局域网里也很好用啊，我就是小区宽带用户。

“局域网查看工具”操作步骤很简单，大致就有两步，其余的就是一些个人意愿上的小操作。下面看我的操作。

步骤1：搜索计算机

在点这个按钮之前呢，我们要先进行一下设置，点按钮旁边的向下箭头，选择“搜索计算机设置”，然后选“网段设置”选项卡，然后一定要选“连续网段”，这样搜到的有用信息就会很多，而且网段范围要大一些，并且要填自己所在的网段(大家应该能从这个软件的名字上想到为什么)。填好之后直接点保存设置点关闭就OK了。然后就是点“搜索计算机”按钮稍微等待一会就会搜到很多，在计算机显示框里有被搜到的计算机的IP地址，计算机名和所在工作组等等。

步骤2：搜索共享资源

在上一步里我们搜到了很多的活动的计算机，这里边就可能有开了共享的用户。接着点“搜索共享资源”，等上一会就会搜到很多开了共享的用户(如果搜不到共享资源，请点击按钮旁边的箭头，选上搜索隐藏资源)，接着再点下右边的“查找文件”按钮就可以看到很多开了共享的用户机子里的文件了。我们在共享资源框里双击共享盘符来打开该共享，里面的文件一览无遗。

篇5：小区宽带网络运营业务合作合同

甲方：包头市宏阳信息网络工程公司

地址：昆区颐高数码广场

电话：0472-6167360

乙方：

地址：

电话：

丙方：

地址：

电话：

甲乙丙三方本着平等互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就共同合作建设乙方所属的包头市滨河新区万全佳苑B区，地址：，综合信息宽带网络接入项目，经三方协商后，达成以下协议以资三方共同信守。

第一条 合作原则

甲乙丙三方愿意在优势互补，互利互惠的原则基础上，相互尊重，共同建设宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力，为入住居民提供先进的、优质的通信和信息化服务。

第二条 合作内容

一、由甲方负责施工、建设该小区二期工程弱电井、管道等（包括数据、语音、有线电视、监控等弱电设施所用管道）基础设施，其中数据、语音所用之基础设施由甲方承担相关施

工费用并拥有该部分设施的所有权；乙方承担有线电视、监控等弱电设施所用管道的施工

费用并拥有该部分设施的所有权；丙方负责在施工期间监督甲乙双方按合同的相关规定切

实履行所属义务。

二、在工程验收完毕后，由甲方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营及后期的服务，并拥有该小区内宽带网络的独家经营权。

三、对于乙方先前投资建设的该小区一期工程弱电井项目，乙方作价人民币叁拾万元将其

所拥有的该部分所有权转让于甲方；合同签订之日起七个工作日内甲方支付乙方首期款项贰万元整，剩余款项甲方分15年付清；全部款项付清之日起，甲方正式拥有该部分项目的所有权，在此之前甲方拥有一定的使用权。

第三条 三方的权力及义务

一、甲方的权力及义务

1、甲方负责根据乙方提供的建筑规划设计资料，由甲乙双方认可后甲方进行投资建设，并拥有其所投资部分设施的所有权，投资建设内容：

⑴ 该小区二期工程全部弱电井、相关管道的建设；数据、语音相关管道的投资； ⑵ 接入网使用的通信设备

2、甲方在施工过程中不得损坏小区内楼房主体（不包括必要的墙壁打孔，穿线等）；

3、甲方负责办理小区以外信息管线的引入和光纤的引入事宜；

4、甲方负责维护整个小区内由甲方投资的宽带接入网络系统的正常运转；

5、甲方拥有其投资的该小区内宽带网络及软件系统的永久所有权和经营权；

6、甲方在建成后的宽带信息化小区向上网业主收取费用，甲方拥有全部的收益权，并且甲方拥有由甲方所提供的其他增值服务的运营权和收费权；

二、乙方的权力和义务

1、乙方负责除数据、语音外其他弱电设施所用管道的投资并拥有该部分设施的所有权；

2、乙方为甲方的接入布线及网络设计施工提供必要的资料和便利条件，包括：小区总平

面图等；

3、乙方为甲方开放小区内所有住户的接入资源及其他相关便利；

4、乙方为甲方无偿提供网络设备所需的楼层内合理的安装空间、独立机房以及楼层设备

所需的符合要求的强电电源；

5、甲方在敷设管线时，乙方有义务为甲方提供各种便利条件，包括：

⑴ 乙方应提供小区内现有的通信、电力管路设施供甲方使用。

⑵ 若现有管路尚不能满足甲方使用需求时，在不损害小区楼房建筑结构以及获得乙方同意的情况下，甲方可采取必要且合理的措施，费用由甲方自理。

三、丙方的权力和义务

1、甲乙双方在本合同有效期间如未能全部履行应尽的义务，丙方有权力要求甲乙任何一

方履行应尽之义务；

2、丙方配合甲方在该小区进行的宽带互联网络服务的推广和宣传。

第四条 经营方式

一、由甲方经营该小区宽带网络业务；

二、甲方提供经营所需的各种技术支持和服务，并制定相应的费用价格。小区内用户各项费用的收取，由用户直接交予甲方。

第五条 不可抗力

一、甲乙丙三方任何一方，因不可抗力的影响不能履行或不能完全履行本合同的，根据不

可抗力影响的程度，部分或全部免除责任。但在该方当事人延迟履行后发生不可抗力的，不免除责任。

第六条 所有权问题

乙方为该小区的开发商，拥有该小区内全部建筑物的经营权；丙方拥有该小区的物业管理权；甲方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权;在合作期内的经营权和使用自主权归甲方所有。

第七条 合同变更、解除、续约、终止

一、任何一方在合作期内若发生经营权、所有权或管理权的变更，从而影响到本合同的合作及

经营，变更方应提前三十天以书面形式通知其他两方，并及时向权力受让方移交本合同，以继续履行本合同相应条款。任一方因非不可抗力因素而提前终止本合同，将视为违约而

承担相应的法律责任。

二、本合同其他未尽事宜由甲乙丙三方协商一致，以书面形式加以补充规定，补充协议作为本

合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

三、本合同规定甲乙丙三方合作期限为本合同签字生效日起30年，合同期满后，如三方没有

异议本合同自动顺延30年。

四、本合同经甲乙丙三方协商达成一致意见时得以解除。

第八条 违约责任

甲乙丙三方任何一方不履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：

1、要求违约方继续履行义务；

2、要求违约方采取及时、合理的补救措施；

3、要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任；

第九条 竞争与排斥

1、乙丙双方不得在未经甲方同意的情况下，将甲方投资的设备及布线系统作其他用途。

2、未经甲方同意，乙丙双方有义务阻止第三方宽带网络运营商进驻本小区。

第十条 争议的解决

有关本合同或在执行合同中所发生的一切争议，三方应通过友好协商的合作原则进行解决。相关法律问题的争议，应提交当地仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同由于国家政策、法规等发生变化而不能执行时，经甲乙丙三方协商可以解除

2、本合同一式六份，由三方各执两份，经三方签字盖章后生效；

甲方：乙方：

授权代表：授权代表：

日期：日期：

丙方：

授权代表：

日期：

小区宽带网络运营业务合作

合 同 书

篇6：小区宽带施工协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：湖北电信工程有限公司（以下简称乙方）

甲乙方双本着优势互补，互利互惠，长期合作，共同发展的原则，经友好协商对 所管辖的 小区，协议内容如下：

1、在施工期间，若乙方因施工必须破损路面等基础设施，甲方可要求乙方在规定的期限内恢复，若乙方未在规定期限内实施维修恢复时，甲方有权代为维修和恢复，所需费用由乙方承担，甲方可在乙方进场前交付的施工押金中扣除相应的费用，费用超过施工押金数额的，由乙方另行承担。

2、乙方在本工程施工进场时应遵守甲方管理区域物业管理的相关规定，服从甲方现场人员的管理，并承担因施工队甲方管理小区的人员行业设施设备损伤造成的责任后果的赔偿和修复责任；施工进场前需向甲方报送施工方案（含线路施工走向，方式及工期等），缴纳施工押金5000元（施工完成并经双方验收合格后30天内无息返还）。进场付款：标准，移动10元/户,另管理费5元/户.本补充协议一式份贰双方各持壹份。

本补充协议与主合同具有同等法律效应，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：湖北电信工程有限公司 授权代表： 授权代表： 联系电话： 联系电话：

篇7：小区宽带接入工程施工承诺书

我公司负责的___________小区宽带建设工程，现已具备施工条件，为保证施工质量、进度和安全生产等。特向建设方中国移动通信集团安徽有限公司池州分公司作如下承诺：

（一）质量保证

我们将按照《中国移动通信集团安徽有限公司宽带建设工程施工规范手册》要求，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，创精品工程，确保工程质量符合《中国移动通信集团安徽有限公司宽带建设工程验收标准》，否则我公司愿承担相应的责任。

（二）工期保证

根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工方法和工艺，做到人员上够，工作面开足，确保_____日内交工。若因我方原因造成的工期延误，从延期的第1天起，每天按合同总价的0.5%赔偿：若因建设方造成工期延误的，工期顺延。

（三）安全生产

严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》，坚持“安全第一，预防为主”的方针。在施工中严格遵守各项安全规定，作到安全施工、文明施工，减少环境污染。施工期间因我方责任造成人身伤亡及其他事故，与建设方无关，均由我方负责。

（四）保修期

本工程保修期按国家有关规定执行。保修期内，我公司将免费承担一切维修义务。保修期外，我公司对施工过程中发生的费用只收取成本费和人工费。保修期内外，我公司接到建设方的通知，保证随叫随到。

施工单位（盖章）

法定代表人或授权人

签字（或盖章）

篇8：小区道路施工合同

发包人（全称）：****房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：****有限公司**公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：**“*****”一期道路工程 工程地点：工程内容：

2、入口广场机动车道；

3、小区机动车道内雨水、污水工程；

4、小区内电力管线、弱电管线的过道管预埋；

5、小区内给水管线、天然气管线的沟槽开挖、垫层施工、回填土施工（此部分内容不包含在工程总价内，工程总量按实际发生核算，工程单价以投标报价书中所报单价下浮24%计算）。

二、工程承包范围

承包范围：按甲方确认之图纸所示内容

三、合同工期

开工日期：2002年10月02日 竣工日期：2002年11 月05日

其中：2002年10月20日前完成路床、结构层、路内管网和其它管线的预留，2002 年11月5日前全部竣工。合同工期总日历天数 35 天

四、质量标准 工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

五、合同价款

金额（大写）：rmb贰佰壹拾捌万陆仟柒佰捌拾伍元

元（固定总价）

￥： 2,186,785.00 元

六、付款方式

开工后连续施工15天内付合同价款的10%，以后按每月完成工程量的70%付款，工程全部竣工时付至合同价款的25%，其余

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同书

2、合同条件

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、国家和**市有关标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。

十一、本合同书一式六份，甲乙双方各执三份。

十二、合同生效

合同订立时间：2002年10月02日 合同订立地点：****房地产开发有限公司 本合同双方约定 签字盖章 后生效。

（此页无正文）发包人（公章）：****房地产开发有限公司 住所： 法定代表人： 电话：***** 传真：***** 开户银行：工商银行开发区支行 账号： 邮政编码：***** 承包人（公章）：住所： 法定代表人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码：合 同 条 件

★词语定义： 1.发 包 人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人

资格的合法继承人。2.承 包3.4.设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。5.监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。6.工 程 师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职

权由发包人承包人在专用条款中约定。

7.工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理 机构。

8.工 程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

9.合同价款：指发包人承包人在协议中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工

程并承担质量保修责的项。10.追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方

法增加的合同价款。

11.费 用: 指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

12.工 期: 指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。13.开工日期: 指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对日期。14.竣工日期: 指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。15.图 纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配 套说明和有关资料）。16.施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何 其他场所。

17.书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以

有形地表现所载内容的形式。

18.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。19.索 赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损

失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

20.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

21.小时或天：本合同是规定按小时计算的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时 间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第一部分 合同文件 第一条、合同文件 1.合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.1 工程承包协议 1.2 协议条款 1.3 合同条件 1.4 图纸 1.5 报价书 1.6 2.能一致的，按第二十四条约定的办法解决。第二条、合同文件使用的标准

1.乙方施工中必须使用协议条款指定的标准、规范或国家标准、规范；当文件中要求的标准、规范出现不

一致时，需即通知甲方，必须采用较高要求的标准及规范，任何因此引致的工程延误及额外支出，乙方需负全责。

2.国内没有相应标准、规范和在特别工程规范及图纸中都没有清楚指定的标准、规范时，乙方应按协议条

款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行。第三条、合同范围

甲方提供的图纸包含的全部内容。第四条、图纸

以甲方确认的图纸为准，同时乙方应研究其他有关文件，规范及相关技术要求指标，去完全了解本工程的实际范围。第二部分 双方一般责任 第五条、甲方代表

甲方及其授权者可对乙方发出指令，乙方应即予执行。1.甲方代表的指令、通知由其本人签字并盖公章后，以书面形式交给乙方代表。甲方代表可发出口头指令，并在三天内给予书面确认。2.甲方、其代表和甲方指派的人员在合理时间有权随时进入工地，或介入乙方进行与本工程有关的准备工 作。

3.甲方、其代表和甲方指派的人员有权对工地随时进行检查，在以下几方面若发现有不符合甲方要求、合

同约定及政府有关部门之规定者，甲方代表有权责令其限期改正并视情况处以5000元以下的罚款：（1）施工人员；（2）场地布置；（3）安全措施；（4）工程进度；（5）工程质量。第六条、乙方驻工地代表

乙方任命驻工地负责人，按以下要求执行合同约定的权力，履行合同约定的职责：篇二：小区道路施工合同

小区道路建设工程施工合同书 发包方（甲方）： 房地产开发有限公司 承包方（乙方）： 园林绿化有限公司

一、工程概况：

1、工程名称： 小区道路硬化工程

2、工程地点： 小区

3、承包范围：包工包料

4、合同工期：45天

5、开工日期：2014年4月25日

6、竣工日期：2014年6月10日

7、合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算（后附工程预算单），乙方报工程预算，甲方审定。

二、甲方职责：

1、依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。

2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。

4、根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。

5、负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。

三、乙方职责：

1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。

2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。

3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。

4、抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。

5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。

6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。

四、工程决算：

工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。

五、付款方式：

依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。

本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。

发包方：（公章）承包方：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日篇三：道路施工协议书

建设单位 施工单位： 日

期：年施工合同书月（签字盖章）（签字盖章）日发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）（必须有施工资质）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼 道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。

特别条款：该承包人于2014年11月12日之前以秦文名义与本发包人

（包括原灌云天昂置业有限公司）签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。

第一条 工程概况

工程名称：紫金1号部分排水及砼道路工程 工程地点：

工程内容： 小区内的排水及砼道路工程 资金来源：自筹； 第二条 承包范围

承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等 小型工程。（上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承 建的除外）

第三条 合同工期 开工日期： 待定；

竣工日期： 待定或见工期补充协议； 第四条 质量标准

工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。第五条 合同价款 金额（大写）：暂定/ 元人民币，以审计机关审计结果为准。第六条 词语定义

下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义：

1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当 事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2、乙方：指在合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3、项目经理：指乙方负责施工管理和合同履行的代表。

4、工程：指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。

5、合同价款：指甲方、乙方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

6、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

7、工期：指甲方、乙方在合同中约定，按总日历天数（含法定节假日）计算的承包天数。

8、开工日期：指甲方、乙方在协议书中约定，乙方收到甲方进场通知书次日。

9、预算造价：指本合同规定的工程的预算造价。

10、签证：指签字证明。

11、结算：指每个月完成的工程量计算应付工程形象进度款。

12、决算：指单位工程竣工后，计算该单位工程总造价及应付工程尾款。

13、直接承建：指乙方自行组织的施工队伍。

14、间接承建：指乙方在施工过程中，由乙方或甲方将某些工程分包给其他施工单位。第七条 承包方式

1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，接受甲方按建筑施工质量检验评定标准来监督管理。

2、乙方所承包的工程项目无论甲方是否同意，乙方都不得转包、分包。第八条 工程造价及计算标准

本工程执行04版《江苏省建设工程计价表》及《连云港市地方建筑补充定额》，人工执行连云港市定额站现行人工标准。材料价格，参考连云港市建筑工程造价信息，灌云县当月挂牌价。竣工结算按照审定后总价下浮18%为最终结算价。第九条 工期 待定

第十条 工程质量

乙方所施工的工程项目的工程质量必须达到施工验收规范。第十一条 甲方责任和义务

1、在开工前做好开工前准备工作，满足乙方正常施工和工地现场人员正常生活的用电，用水需要。

2、提供施工场地，办理临时用地和占用道路手续，并承担费用。

3、开工前办理好一切应该属于甲方办理的手续。

4、开工前提供已完建筑物等技术资料给乙方。

5、按合同规定拨付工程款、保修金给乙方。

6、明确工地代表和监理负责人及其应该履行的职责。

7、负责组织竣工验收工作并承担所发生的费用，因乙方原因造成验收不合格、复验所发送的一切费用由乙方承担。

8，负责协调与各部门的配合工作并承担所发生的费用，因乙方不积极配合，造成的费用增加的费用由乙方承担。

第十二条 乙方责任和义务

1、本工程施工过程中，遇到图纸错误，或设计不合理的地方应及时向甲方反应，经甲乙双方共同研究合理方案，甲方出变更、签证。

2、对甲方提供的原建筑物的技术资料进行保护工作，并承担由此发生的费用。

3、文明施工，保质保量如期完成施工内容。无故造成工期延期的，承担给甲方造成的经济损失，其质量不合格造成的验收不合格必须及时返工，并承担造成的经济损失。

4、工程竣工后负责编制竣工资料和竣工结算。

5、组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

6、工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。第十三条 工程价款结算与支付

1、本合同签订后。乙方在收到甲方开工通知书，即准备材料，机械进场，材料经甲方指定的检测单位检测合格后方可使用。

2、付款方式：本工程乙方承包的工程项目竣工验收合格后，乙方编制决算交甲方审定后1个月内付工程总价的95%。余款的5%为质量保证金，一年退还。

3，工程定金：乙方于合同签订时交付甲方30万元工程定金，甲方在乙方进场施工后15个工作日内返还该保证金。

4，工程经验收合格交付后，如果甲方不支付工程款，经双方协商一致可以以当时房屋所有成本价抵兑工程款。

2、如停工责任在乙方，乙方的停工损失由乙方承担，工期顺延应征得甲方同意。

3、停电、停水连续八小时以上的工期顺延。第十五条 甲、乙双方驻工地代表

1、甲方委派 先生为驻工地代表负责人（简称甲方代表），由其作为甲方法人代表的全权委托人。

2、乙方委派 先生为驻工地代表负责人（简称乙方代表），由其作为乙方法人代表的全权委托人。

第十六条 隐蔽工程验收与中间验收

凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后，必须先由乙方进行自检，并达到合格，与24小时前通知甲方代表参加验收。经甲方代表验收合格并签证后，方可隐蔽和施工。如验收不合格，乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。第十七条 竣工验收

1、工程进入后期，乙方应编制竣工验收计划。当工程完工后，乙方以书面形式通知甲方进行验收。由甲方按计划组织竣工验收，并承担经济支出，因乙方工程质量问题造成一次性竣工验收不通过，整改的费用及复验的费用由乙方承担，并承担由此造成的一切责任。

2、竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求，经甲方组织验收合格之日并取得有关管理部门出具的合格证明之日为竣工之日。第十八条 竣工决算

1、工程决算书：工程竣工验收7日内，乙方向甲方提供工程决算书。

2、甲方收到决标书后在日审核完毕，核准后7日内按本合同第十三条的第二项规定付款。第十九条 争议