湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程

湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程（共5篇）

篇1：湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程

招标文件修改、澄清（答疑）纪要(四)

工程名称 湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程 招标阶段 施工招标 修改、补充内容如下：

1.本工程投标文件递交截止时间改为：2010年1 月4 日7：30时起至2010年1 月 4日9：30时止。

2、招标文件第1页投标须知前附表中第5项工期要求内容改为：

建设工期（中标工期）为152 日历日。开工日期：按合同约定；竣工日期：按合同约定。

3、招标文件第7页中第23条款所有内容替换为：

23、合同价款及调整

23.2 本合同价款采用固定价格方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

① 因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确；

② 因市场变化、政策性调整导致人工、机械价格变化和材料价格变化在包干幅度范围内的； ③ 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑3%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用，在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：采用固定价格合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。

1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；

2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。

合同价款可按以下方式进行调整：

因地质勘察结果与实际情况存在误差引起设计变更，可调整变更部分实物工程量或者因非中标人原因的设计变更、现场签证等，可按实际发生工程量增减，并按下列办法计算相关费用：

（1）增减工程量的单价确定

○1增减工程量在实物工程量清单之内的项目，一般按承包人工程量清单的综合单价计算，但出现下述情况的应按下列规定计算：

增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其综合单价高于成本预警价相应项目综合单价10%幅度范围以外的；或减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其综合单价低于成本预警价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按成本预警价相应项目的综合单价及中标价与成本预警价相比降幅系数计算。

○2增减工程不在实物工程量清单之内的项目，按照省、市建设工程造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用标准、市场信息综合价及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同有关部门审核后确定。

（2）材料变更的价格确定

○1承包人投标书内的材料价格明细表已有的变更材料，一般应根据承包人投标书内的材料价格明细表所列的材料单价计算，但出现下述情况的应按下列规定计算：

承包人投标书内的材料价格明细表中已有，但需调增的材料费相对应的材料单价高于成本预警价相应材料单价10%幅度范围以外的；或承包人投标书内的材料价格明细表中已有，但需调减的材料费相对应的材料单价低于成本预警价相应材料单价10%幅度范围以外的，根据成本预警价材料价格明细表所列的相应材料单价及中标价与成本预警价相比降幅系数计

算。

○2承包人投标书内的材料价格明细表中没有的变更材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的市场信息综合价与中标价降幅系数的乘积计算。

○3《厦门建设工程信息》没有公布的变更材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同市建设工程造价管理机构或工程预决算审核部门审定。

（3）钢材、水泥以及特殊主要材料由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化，由于不可预见原因造成施工工期延后，延后工期限在二年以内（含二年）的，均不进行调整；延后工期在二年以上的项目钢材、水泥以及特殊主要材料涨（跌）幅度超过10%（含10%）时，根据市场价格变动情况，由市财政局会同有关部门共同研究确定进行价差调整；因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金约定： 无。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减；不可抗力因素造成的损失，以市财政审核中心审定为准。

4、招标文件第29页项目管理班子配备分项评审标准中，安全员目前已承担在建工程项目数修改为无 ；安全员最低数量要求修改为1人；建设工程施工招标投标资格后审文件（包括各种评标办法）中的《资格后审必要合格条件标准》中的第6项：项目管理班子主要人员中安全员目前在建工程项目数修改为：目前无在建工程项目。

5、招标文件第30页第十九条中的第7条内容“本工程缩短工期比例为30%，应计取赶工措施费”删除。

6、招标文件第27页第十七条中第2条内容修改为：

工程成本预警价中风险包干费的风险包干系数按1 %计取。

7、招标文件第30页第十九条中的第8条内容修改为：

本工程实行风险包干制承包，招标人在工程预算价中已根据工程的实际情况和工期及市场情况按1%的风险包干系数计入了风险包干费。投标人在投标报价时，应自行考虑风险因素将风险费用计入在投标报价中风险包干系数不得低于上述系数。

8、本工程总承包配合费按总造价的 3%计取，在装修单位工程的其他项目费里计取。

9、本工程的电子投标计价文件推荐使用《厦门版海迈工程量清单计价软件2006》ver2.2.13版，信息价采用厦门市区200911期清单综合价。

10、工程量清单和设计图纸有调整，请已购买招标文件的投标人凭购买票据到我司（湖里区东渡路58号二楼）领取2009年12月16日工程量清单、新光盘、设计图纸变更。

招标人（项目法人）：（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

2009年12月16日 招标代理机构：（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

2009年12月16日

修改、补充内容如下：

1、将本工程答疑四第3条的以下内容 “风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑3%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用，在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。”修改为 “ 风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑1%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用，在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。”

2、将本工程答疑四第4条内容中的“（包括各种评标办法）”删除。

3、将本工程答疑四第6条内容中的“招标文件第27页第十七条中第2条内容”修改为“招标文件第28页第十七条中第2条内容”

修改、补充内容如下：

1.本工程投标文件递交截止时间改为：2009年12 月 30 日7：30时起至2009年 12 月 30 日9：30时止。

2.材料设备品牌推荐表中，材料卫生间砖增加第四个品牌马可波罗。

序号 名称 规格、型号、技术参数等 推荐品牌 备注

品牌一 品牌二 品牌三 品牌四卫生间砖 300*600 箭牌 金牌 冠珠 马可波罗 600*600

3.911防水涂料改为K11防水涂料。

篇2：湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程

决 算 书0一0年十月十日

宝山法院审判法庭急修工程

决算汇总

一、宝山法院审判法庭急修工程

1、投标金额：16.3428万元

2、装饰工程调整金额：12.3286万元

3、安装工程调整金额：-3.5501万元

4、小计：25.1213万元

二、宝山区人民法院零星修理

1、财务科零星修理：1.2126万元

三、宝山人民法院罗店法庭零星修理

1、装饰工程：3.9559万元

2、安装工程：0.8397万元

3、小计：4.7956万元

四、合计：31.1292万元

上海仪通建设（集团）有限公司

篇3：湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程

几年来, 滨海法庭坚持紧紧围绕“公正与效率”这一工作理念, 在审判区党组的正确领导下, 坚持以“建一流法庭、带一流队伍、搞一流管理、创一流业绩、树一流形象、抓一流服务”为总目标, 不断加强队伍建设和审判工作, 争做解放思想、与时俱进的排头兵, 争做提高司法水平、创先争优的排头兵, 争做发挥职能、服务大局的排头兵, 取得了突出业绩。被团中央命名为全国青年文明号, 先后被评为全国优秀人民法庭、全国政法系统优秀党支部、市法院系统先进单位等, 先后2次荣立集体一等功, 1次荣立集体三等功。

树争先之志, 队伍建设筑根基

以“公正、廉洁、为民”的庭训为目标, 切实加强思想教育, 整顿纪律作风, 严格法官职业操守。加强队伍建设, 首先就要增强法庭班子的核心领导能力, 在工作上, 庭长和干警一起送达、审案、调解, 一起摸爬滚打, 同甘共苦;在纪律上, 要求干警不做的, 庭长首先不做, 不该去的坚决不去, 不该吃的坚决不吃, 从而带动了干警“清清白白为法官, 公公正正办铁案”。为加强法庭的团结精神, 多次组织全庭同志利用公休时间学习, 增进了干警的团队和协调配合的意识, 同时也树立班子威信, 提高领导班子的凝聚力、号召力、创新力和战斗力。法庭坚持用能力去带动人, 用魅力去感染人, 为干警创造公平、向上的工作环境, 使滨海法庭很快成为了一个步调一致、廉洁自律、以庭为家、默默无闻、甘愿奉献的集体。

谋服务之策, 抓好审判稳大局

解放思想, 增强大局意识、服务意识和责任意识, 把全庭思想统一到院党组、区委、市委以及中央工作精神的具体要求上来, 把法庭工作融入到全市发展大局, 把握当前滨海新区的工作重点和难点, 主动承担涉及企业及区重点工作任务, 增强全庭干警的大局观、服务观、责任感和使命感。业务实践中, 着力强化职能作用, 以增强审判能力为根本, 以增强工作执行力为目的, 以增强服务能力为中心, 以增强调解能力为手段, 实现法律效果、社会效果和政治效果的“多赢”。几年来, 滨海法庭审理了多起实践中存在很大难度的涉油案件, 确保国家能源行业生产秩序。审理了多起因油田土地使用权禁止流转而引发的房地产纠纷案件, 解决了困扰企业和居民多年的油田房屋无法买卖的问题。审理了多起因油田企业在拓展外埠市场时产生纠纷的商事案件。他们用自己的实际行动实现着“油区法庭为油田”的郑重誓言。

闯率先之路, 司法改革增动力

建立和加强立案、信访的“文明窗口”建设。建设了一站式的诉讼服务室并设置各项便民设施。同时, 不断完善立案和信访工作机制, 提高干警的文明执法水平, 每年平均接待来访群众7000人次以上。

创建符合辖区特色的速裁机制, 为案件快审快结创造了条件。为提高审判效率, 法庭内部成立速裁组, 速裁案件占全庭案件的30%以上, 平均审限9.9天, 速裁案件无一上诉上访, 极大地提高了审判效率。

坚持巡回审判制度, 服务基层。今年法庭以方便群众诉讼为原则, 对因行动不便等情况到庭困难的当事人实行上门开庭、假曰开庭和巡回审判, 塑造法庭亲民、便民形象;深入街镇、国企开展一对一服务, 通过开展到海滨街、太平镇、港西街座谈、服务、咨询等活动, 了解辖区企业、居民的司法需求和社情民意, 加强了与基层的联系。

发挥陪审员的作用, 普通程序案件陪审员参审率达到了100%。创新工作举措, 在全国率先试行驻庭人民陪审员工作, 邀请资深陪审员驻庭值班, 参与信访接待、案件调解, 取得良好效果。

建立诉调衔接机制, 拓展调解外延领域。每年经诉前调解解决纠纷30余件, 经诉前民调组织调解成功, 由法庭立案确认效力。加强诉讼调解, 通过法庭委托调解和邀请民调员到庭调解, 辅助诉讼调解, 扩大调解的社会效果和提高判决案件的服判息诉率, 最大限度地发挥诉调对接机制在解决纠纷中的作用。

聚八方之力, 倾情服务创“优质”

篇4：法院少年法庭审判长先进事迹材料

个人感言：当我看到如今的国家综合实力确实在增强时，我为此常想，虽然犯罪是与国家共存的社会现象，但少年犯罪实在应引起各成年公民关注、预防。无论你是否热爱我们的祖国，不希望家中出少年失足者应是公民们共同的思想。因此作为少年法庭的法官，我以己所长，在审判之余走上讲坛、走进会场普法、诲人、讲道

理，多方预防未成年人失足犯罪，促使正在学习做人的未成年群体向善、爱国，认准路、做有良知的小公民，便是立足审判面向未来在工作，在为推行良好的社会法治之风努力着。如今，经历了许许多多来自人类活动和自然变迁考验的中国人民，在伟大的执政党越来越多注重科学发展的方针、政策指引下前进在世界发展中国家的大道上，依法治国方略渗透于社会政治、经济建设、军事发展的方方面面。作为比共和国小十岁的人民法官，我将继续以饱满精神探索、奋进。

同志12月曾被评为全国少年法庭工作先进个人;曾获陕西省人民满意的好法官;曾被授予“市人民满意的政法干警”称号。1999年至今先后获陕西省三五普法先进个人、综合治理先进工作者、优秀党员、碑林区劳动模范、碑林区建区50周年“十大杰出人物”，市十杰法官，连续十余次获先进工作者称号、少年法庭两次获全国先进集体及省市“优秀青少年维权岗”称号。至少年法庭被确定为碑林区和陕西省青少年法制教育基地，同志荣获“全国少年法庭工作先进个人”称号。其主要事迹如下：

一、牢固树立司法为民的法治理念，严以律己、认真对待审判工作，在少年司法活动中一丝不苟办好每一案。所办案件符合院里制定的各项质量要求。曾获市中级法院组织的“优秀裁判文书”奖。共判处一千三百余名未成年被告人，除写好每一份判决书之外，11月以来给每一个被告人坚持写好“判后帮教寄语”，与公安、检察部门密切配合，做好未成年被告人的思想转化工作，特别是百余名缓刑少年的改造工作，针对部分缓刑人员不能自觉接受公安部门考查，又不认真按期到少年法庭汇报等情况，她又责惩缓刑人员必须一月交一次日记，经过一年多实验，效果较好;为了使个案感化教育少年被告人工作更具针对性。她引进外地经验对未成年被告开展书面调查活动，得到看守所大力配合，未成年押员在庭前通过对22个问题认真思考、填写，开始自省，为庭审帮教打好基础。

近年来继续在我院少年法庭工作岗位充分发挥审判职能，在主管院长、庭长精心指导下、在陪审员积极配合下，努力搞好未成年人刑事案件审判工作。采取既符合刑事审判改革精神，又符合“教育、感化、挽救”未成年犯的工作方法，使我院少年审判的“特殊预防”“再犯罪”工作保持在全国先进行列。4月至今积极探索“恢复性少年司法”在保护被害人利益和挽救少年被告人，化解人民内部矛盾方面的作用取得了一些经验。今年以来，积极投入到“量刑规范化”的探索性司法活动中，为少年司法更符合党和国家的要求作出积极的努力，为陕西省、市、碑林区的平安建设发挥着积极的作用。

二、打防结合、预防为主、积极参与司法预防未成年人违法犯罪工作，将少年庭的审判活动向“社会预防”、“社会保护”方面延伸，并深入机关、部队、社区、社团组织做好未成年人的教育工作。

篇5：湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程

招标澄清函

各投标单位：

湘潭市雨湖区人民法院审判法庭建设项目工程量清单以二〇一二年十一月二十九日发布的编号为“20121129_772”的压缩文件为准，特此澄清！