园林绿化工程合同书

第一篇：园林绿化工程合同书

园林绿化工程施工合同书

××公司

园林绿化工程施工意向合同书

发包单位：××公司(以下简称甲方) 承包单位：武汉××绿化有限公司(以下简称乙方)

甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。

一、 工程概况

1、 工程名称：××公司院内环境景观绿化工程

2、 工程地点：××市××县××路××号

3、 工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全

二、 工程价款

1、 合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为××万 元整，竣工后据实结算。

2、 合同价款涵盖内容为：

(1) 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、 直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。

(2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量

后，方可外运。

三、施工工期

1、本工程计开工时间2012年××月××日。

2、本工程预计完工时间2012年××月××日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

四、工程支付

苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

五、工程质量

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。

六、甲方责任

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。

2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。

3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。

4、按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。

2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。

3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。

4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。

5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。

6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。

8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。

9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方

有权终止合同。

10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

八、材料的供应

1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。

2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。

3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

九、工程质量检查验收

1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

十、违约

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。

3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

十一、养护

1、 乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。

2、 乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。

3、 如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。

4、 因死亡而重新更换的苗木，需经过一年的养护后予以确认。

十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由 双方当事人协商解决，协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。

十三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。

甲方：乙方： (盖章)(盖章)

法人代表：(或委托人)

法人代表：(或委托人)年月日(签 订 日 期)

第二篇：园林绿化工程合同

园林工程施工合同

规项目名称： 琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区

建设单位(甲方)： 海南和顺投资有限公司 施工单位(乙方)： 东莞市海源市政园林有限公司 工程地点： 海南省琼海市

建设单位：海南和顺投资有限公司 (以下简称甲方) 施工单位：东莞市海源市政园林有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和海南省建设厅颁布的有关园林建设工程施工的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，特订立以下合同条款，以致于共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区;

1.2 工程地点： 海南省琼海市金海北路 ; 1.3工程范围和内容：

1.3.1景观绿化工程内容详见琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区景观扩施工图的全部施工内容以及包含入口处的岗亭、道闸和展示区范围内的监控、小区广播等施工内容。

1.3.2景观绿化工程范围： 园路铺装、给排水、样板区水景、花台、廊架、木凳、园灯、停车场、围墙(包含图纸之外地块南侧围墙及挡土墙和样板房南侧、西侧围墙及挡土墙的砌筑施工)、售楼部水景、回填土、绿化种植、岗亭、道闸、小区广播、展示区监控及展示区北侧围墙外预留排水口并铺设排水管道至指定排水井等园林工程项目。

第二条 承包方式

2.1承包方式：本工程采取包工、包料固定总价、固定工程量承包方式。

2.2施工图范围外的工程内容，工程量按琼海市信息价及《2012海南省市政园林工程综合定额》进行计价。

2.3施工图中没有的施工项目需要做签证，并由甲方签名后生效。

第三条 工期和质量

3.1本工程总工期： 2014年12月1日至2015年1月31日 。

3.2如遇到下列情况，工期按实相应顺延。

3.2.1因甲方要求修改设计图纸而影响施工进度或增大工程量者。

3.2.2因自然灾害(如台风、特大暴风雨等，如业主方需要有权机关证明文件，则乙方负责提供之)造成停工一天以上者。

3.2.3因甲方无故迟付工程款的，每迟付一天，工期顺延一天，以此累加。

3.3养护期为24个月，养护费已含在本合同价中。 3.4乙方应严格按规范和施工图要求施工，所有变更均需甲乙双方协商并书面确定，确保景观效果，所有变更均作

为结算依据;工程质量应达到国家或行业的质量检验评定标准，工程质量等级要求达到合格。

第四条 合同价款、结算原则和工程款支付

4.1按《2012海南省市政园林工程综合定额》及《2012海南省市政综合定额》进行计价;主材单价按《海南工程造价信息》发布的施工期琼海市(如琼海市无价格则按海口市价格)材料信息计取;如信息价中没有的材料则按双方市场询价，经双方认可后确定。工程款在工程竣工后按乙方实际完成施工工程量结算。

4.2 合同价款、结算原则：

4.2.1 合同固定价款(含税)：展示区园林绿化工程包干价545万元整(大写人民币：伍佰肆拾五万元整)。 4.2.2工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：施工合同签订后,进场开始施工按合同价款的30%拨付预付款;形象进度达到大乔木种植完成、挡土墙及围墙砌筑完毕、园路结构完成、样板房周围水景结构完成再支付合同价的 20 %;工程全部整体完工后再支付合同价的 20 %;竣工结算完成资料移交三个月内支付至合同价的95%，剩余5%作为本工程的质量保证金，质量保证金自竣工验收之日起2年后无任何质量问题，支付乙方;

4.2.3工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20号前提交当月已完工程量的报告及下月工程进度计划。

第五条 竣工验收与竣工结算

5.1 乙方全部施工完工之日起15日内，收集相关资料 4

整理成完整的验收档案并书面向甲方申请验收，验收档案包括以下资料：

5.1.1 工程竣工结算书及电子文档。 5.1.2 全套竣工图。

5.1.3 工程设计变更(申请)单及对应的设计变更图纸全套资料。

5.1.4 施工现场变更签证。

5.2甲方收到乙方申请验收报告后，汇同乙方、设计及相关部门实施综合验收工作，竣工验收合格后三日内乙方移交竣工资料，项目办理退场手续。

5.3竣工验收合格后，乙方按国家规定在5日内以书面形式按照国家标准文件格式向甲方提出结算报告，报告一式贰份，办理竣工结算。甲方收到结算报告5个工作日内提出核定意见。经甲乙双方确认后，办理结算手续。

5.4工程完工后，因甲方无正当理由或故意刁难或其他非乙方原因导致本工程不能进行综合验收，乙方应提交申请符合国家标准格式的向甲方实际控制人报告验收报告，甲方实际控制人在收到报告5个工作日内组织监理、乙方、设计进行验收工作，验收合格之日起因甲方原因7天内仍不能进行综合验收的，视为本工程竣工，乙方移交竣工资料，项目办理退场手续并向甲方提出结算。

第六条 双方责任 6.1甲方职责

甲方应按规定的时间要求，完成以下工作： 6.1.1开工前提供施工场地给乙方。

6.1.2提供和约500平方米的临时空地堆放施工材料。 6.1.3及时审批乙方工程完成量统计表和工程施工进度款申请。

6.1.4指定施工检查人员，检查人员负责把好质量关，处理与工程有关事宜，提供水电接头，保证及时供水供电，水电费用由乙方承担。

6.1.5根据工程施工过程中实际发生，及时办理签证，图纸变更，预结算的审核手续。

6.1.6在施工方书面提出竣工验收申请后，组织工程竣工验收，并按合同规定的期限办理验收手续及工程结算。

6.1.7协调处理各施工单位的工程进度和相互关系，在满足工程总进度计划，兼顾各方面利益的前提下;对施工单位在工程组织和进度安排进行总的协调管理。

6.2乙方职责：

6.2.1严格按照本合同要求，按时、保质完成工程，并保证及时汇报工程进度及申报已完成工程量，遵守工程施工的有关规定，确保文明、安全施工。

6.2.2遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场场地的环境保护、交通、环境卫生的管理规定。

6.2.3按照国家有关定执行保护生态环境的具体规定。 6.2.4乙方负责在工程施工、竣工及保养的整个过程中乙方施工现场全部人员的安全，发生的一切安全事故由乙方承担与甲方无关。

6.2.5严格按照国家最新的技术规范、规程进行安全施工、文明施工，做好自检工作，接受设计和甲方的检查，采取积极有效的技术措施，确保工程质量，杜绝如树木倒塌、花草坏死、漏水等类似现象发生。

6.2.6指定施工现场技术员，负责施工的技术工作，并做好原始记录，苗木及其它主要材料的验收记录、施工技术资料，作为竣工验收资料附件移交甲方。

6.2.7为保证苗木在施工过程中景观效果，乙方需根据图纸做局部的现场调整，但提供的苗木种类数量、规格应符合设计要求并征得甲方的同意。

6.2.8工程竣工后要及时清理现场。 第七条 材料、设备和苗木

7.1乙方承诺采用设计图纸所列的材料、设备和苗木完成本合同项下的施工任务，工程所需材料、设备和苗木除甲供材料外由乙方负责采购至施工现场。

7.2乙方对材料、设备和苗木的质量负责。

7.3乙方采购的材料、设备和苗木与设计或标准要求不符时，乙方应立即运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 - 7.4 甲方对乙方采购并使用的材料、设备和苗木及时给予验收。

7.5 乙方需要使用代用材料时，应经甲方书面认可后才能使用。

第八条 工程质量

8.1工程质量必须符合国家及行业标准。本工程绿化部分按国家最新《城市园林绿化工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按最新《建设工程施工质量验收统一标准》及其它相应规定标准验收。

8.2工程具备隐蔽条件和达到本合同的中间验收部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

8.3为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案，经甲方确认后方可实施，各项措施产生的费用已包含在本合同价中。

8.4当甲方要求对已经隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

8.5绿化工程施工严格按照绿化种植总平面图中的苗木表所列规格及设计图执行，不得擅自改变苗木品种、规格及质量。

8.6花卉生长繁荣，植枝整齐，同种花高度基本一致，群体效果较好。花卉植枝成活率达到100%以上。花丛式花坛花栽植株行距适中，整齐一致，不缺枝。宿根花卉生长强健，叶色彩正常，性状基本稳定，无明显退化现象。

8.7在施工过程中或质保期内，若出现下列问题之一应无条件免费进行返工，予以更换已死亡和病虫害的苗木，并达到工程设计质量要求： ’

(1)因乔木发生偏倒而造成损失。 (2)苗木死亡。

(3)病虫害预防措施不得力。

(4)乙方施工部位因土壤沉降处理不当和排水处理不好等技术措施不到位，造成苗木死亡或景观破坏。

8.8大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮。

8.9苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物。 第九条 保修和苗木养护 9.1质量保修

9.1.1乙方质量保修项目范围与本工程承包范围一致，保修内容及保修期限详见质量保修书。

9.1.2保修费用由乙方承担。 9.2苗木养护

9.2.1苗木免费养护的期限自竣工验收之日起24个月。 9.2.2 绿化种植工程在养护期内应达到二级养护标准。 9.2.3 养护期内，绿化苗木种植工地现场发生的养护工作所需的水电费用由甲方承担。

第十条 违约责任及处理

10.1 双方发生合同争议，应本着友好协商的原则，尽量协商解决。协商不成，双方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2违约：

10.2.1 在施工期间，由于甲方的原因造成工程无法继续施工乙方被迫停工时，工期顺延，因乙方原因造成的工期延误每延误一天乙方赔付甲方10000元人民币。

10.2.2当发生下列情况之一时，施工单位应承担违约责任：

(1)乙方不得挪用本项目工程进度款。不按时发放工资而导致农民工上访、或者围堵、冲击甲方办公场所或施工现场，每发生一次罚款10000元人民币。

(2)乙方派驻现场的管理人员必须服从甲方项目部的管理，组织劳力按时完成项目施工。

10.2.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续。

第十一条 其他

11.1 施工图纸作为本合同的附件

11.2本项目所有款项必须汇至甲乙双方公司书面指定账户。

11.3若遭遇有权机关认可的不可抗力之情形，甲乙双方另行协商解决。

11.4本合同未尽事宜，可由双方另行商定补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。但补充协议不得就本协议已经明确的事项重新进行约定。

11.5本合同经甲乙双方法人或委托代理人签字，甲乙双方公司盖章后立即生效，具有法律效力，双方必须严格遵守，直至双方义务履行完后自行失效。

11.6本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 开户名称： 帐号： 邮编： 电话： 传真： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 户 名： 帐号： 邮编： 电话： 传真：

年 月 日

第三篇：园林绿化工程合同

甲方:安徽文峰置业有限公司

乙方:舒城县园生林业科技有限公司

为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商答成以下条款,供双方

参照执行。

第一条 工程概况

1. 工程名称： 舒城县财富中心绿化工程2. 工程地点： 舒城县城关镇3. 工程内容：绿化工程

4. 承包方式：施工总承包

5. 工程造价： 100000元大写： 壹拾万元

第二条 工程期限

全部工程开工日期，本工程定年月日开工，

全部工程竣工日期：年月日竣工，合同工期总日

历天数

第三条 工程延误与工程奖罚

1. 乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提

前三天以书面形式通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期

或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

2. 施工中因各种原因需要停工，应提前24小时以书面方式向

甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

3. 如遇不可抗力，如自然灾害等原因,工期相应顺延。

4. 因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

第四条 甲方工作

1. 确保施工面，现场做到三通一平。

2. 确保乙方施工用水及养护用水、用电。

3. 甲方应为乙方提供地下隐藏工程的资料。

第五条 乙方工作

1. 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工

程进度的监督检查。

2. 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承

担质量保修责任。

3. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，

施工中如因乙方安全措施造成事故的责任及相关费用，由

乙方承担。

第六条 质量验收

1. 苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低

于90%。

第七条 竣工结算

双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

第八条 工程款支付 ①承包人按时，完成施工合同签订并正式进场施工，

付合同价的10%作为第一工程款;②工程完成阶段，付合同

价款的70%;③工程竣工验收合格且已办理竣工备案手续，付至合同价款的95%;④竣工备案后管理、养护一年期满，经发包人及有关部门共同查验，苗木、小品、雕塑以及其他所有施工内容运行(生长)情况完好并符合图纸要求，付至合同价余款。

第九条 工程保修项目及保修期限

(1) 绿化种植工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。(一年)。

第十条 有关补充合同内容

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一

致后，可对本合同具体化、补充或修改。

第十一条 争议处理

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式肆份。甲、乙双方各执两份，双方盖章签字后生效。

甲方：(公章)乙方：(公章)

法定代表人签字：法定代表人签字：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：

合同签订地点：

电话： 传真： 开户银行： 账号： 日期：

第四篇：园林绿化工程施工合同

工程名称：长清区峰山路南段陈庄节点

及东侧绿地绿化工程

建设单位：济南市长清区城市管理局

施工单位：山东鲁龙卉林工程有限公司

2010年3月15日

第五篇：园林绿化工程简易施工合同

绿化工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程工期：开工时间：年月日

竣工时间：年月日

5、管护时间：工程竣工初验合格起止年月日止

6、验收移交时间：管护期满后甲乙双方组织验收，验收合格后7日内移交给甲方。

二、工程要求

严格按绿化设计图纸及报价表规范操作，每个环节必须服从甲方管理，验收后方可进行下道程序。

三、验收

1、按国家标准及甲方要求，由甲、乙双方组织验收。

2、乙方提交验收申请书后，因甲方原因10天内未组织验收视为合格，自动验收和移交。

四、结算与付款方式

1、工程结算以工程报价表单价，按实际完成工程量结算，总价下调3.3%工程完工初验合格后一个星期内付清工程款的85%，管护期满后，经甲方验收合格一个月内付清剩余款。

五、甲方责任义务

1、施工中和管养期内，乙方所需的水、点由甲方负责提供，费用甲方承担。

2、乙方所栽树苗在管护期内，甲方有义务协助防止人为破坏，乙方不承担责任。

六、乙方责任义务

1、严格按照施工规范的要求进行施工安装操作。

2、服从甲方施工现场管理。

3、严格按照设计图纸约定的材料进行施工。

4、严格按合同约定的施工工期进行施工。

5、乙方必须严格贯彻国家有关安全生产方针、加强安全教育，做到安全施工。

七、双方约定

1、双方应按质、按时、按量完成工程任务，推迟完工罚款200元/天，罚款从工程费中扣除。

2、双方在履行合同过程中，如有违约，违约方应向守约方支付合同总价30%的违约金，并承担因违约行为给对方造成的经济损失。

3、因甲方现场协调原因造成延误，责任由甲方负责，乙方工期可顺延。

4、如因甲方原因未按时付清款项及余额，乙方所施工项目产权归乙方所有，甲

方不得干预。

5、因甲方设计原因导致积水使苗木死完和楼面荷载过重导致的问题，乙方不承

担责任。

八、争议

合同在履行过程中发生争议，双方友好协商，达不成一致意见，可向合同鉴定地

所在人民法院诉讼。

九、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具同等的法律效力。

十、其他

本合同未尽事宜，经双方友好协商解决。

(注：后附工程报价表)

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

地址：地址：

合同签订地：合同签订地：

年月日年月日