建设工程设计合同范本

第一篇：建设工程设计合同范本

建设工程设计合同

合同编号：__________(由承接方编填)

委托方：____________________________________

承接方：____________________________________

签订日期：__________________________________

项目名称：__________________________________

项目建设地点：______________________________

委托方(甲方)：____________________________

承接方(乙方)：____________________________

甲方委托乙方承担____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1　《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2　国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3　建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准

序号项目名称

阶段

规模投资

设计内容及标准

工程特征及附注说明：_______________________________________________

第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号资料及文件名称

份数

内容要求

提交时间

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

第四条　乙方向甲方交付的设计文件

序号资料及文件名称

份数

内容要求

提交时间

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

第五条　甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为

第七条　其他

7.1　甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2　乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.3　本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4　甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.5　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.7　本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.8　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.9　本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10　本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称：________________承接方单位名称：____________

(盖章)(盖章)

法定代表人：____________________法定代表人：________________

单位地址：______________________单位地址：__________________

邮政编码：______________________邮政编码：__________________

电话：__________________________电话：______________________

电传：__________________________电传：______________________

传真：__________________________传真：______________________

开户银行：______________________开户银行：__________________

银行帐号：______________________银行帐号：__________________

签订合同代表(签字)：__________ 签订合同代表(签字)：______

日期：________年______月______日日期：______年_____月_____日

建设行政主管部门工商行政管理部门

审查意见________________________鉴证意见____________________

(盖章)(盖章)

审查号：________________________审查号：____________________

审查日期：______年_____月_____日审查日期：_____年___月____日

第二篇：建设工程设计合同

〔民用建设工程设计合同〕

工程名称：___________

工程地点：___________

合同编号：___________

(由设计人编填)

设计证书等级：_________

发包人：____________

设计人：____________

签订日期：___________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

XX年三月

发包人：______________________________

设计人：______________________________

发包人委托设计人承担___________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3　建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

┏━┯━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━━┯━━━━━┓

┃序│分项│　建设规模　│设计阶段及内容　│估算总投│费率│估算设计费┃

┃号│目名│││资│%│(元)┃

┃　│称　│││ (万元) ││┃

┠─┼──┼─┬────┼─┬──┬───┼────┼──┼─────┨

┃　││层│建筑面积│方│初步│施工图│││┃

┃　││数│(平方米)│案│设计││││┃

┠─┼──┼─┼────┼─┼──┼───┼────┼──┼─────┨

┃　││　││　│││││┃

┠─┼──┼─┼────┼─┼──┼───┼────┼──┼─────┨

┃　││　││　│││││┃

┠─┼──┼─┼────┼─┼──┼───┼────┼──┼─────┨

┃　││　││　│││││┃

┠─┼──┼─┼────┼─┼──┼───┼────┼──┼─────┨

┃　││　││　│││││┃

┠─┼──┴─┴────┴─┴──┴───┴────┴──┴─────┨

┃说│┃

┃明│┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

┏━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃序号│资料及文件名称│份数　│ 提交日期 │有关事宜┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

┏━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃序号│资料及文件名称│份数　│ 提交日期 │有关事宜┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┠──┼────────────┼───┼─────┼────────┨

┃││││┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛

第五条　本合同设计收费估算为______元人民币。设计费支付进度详见下表。

┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃付费次序│占总设计费% │付费额│付费时间(由交付设计文件所决定)┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃第一次付费　│20%定金││本合同签订后三日内┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃第二次付费　│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃第三次付费　│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃第四次付费　│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃第五次付费　│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃│││┃

┠──────┼──────┼───┼────────────────┨

┃│││┃

┗━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┛

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条　双方责任

6.1　发包人责任：________________________________________________________________________________________________

6.1.1　发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。

6.1.2　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4　发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2　设计人责任：________________________________________________________________________________________________

6.2.1　设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2　设计采用的主要技术标准是：_______________________________________________________________________________________

6.2.3　设计合理使用年限为___________年。

6.2.4　设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5　设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收到咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6　设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条　违约责任：

7.1　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2　发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3　设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接肥损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___________ %。

7.4　由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条　其他

8.1　发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2　设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3　本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

第三篇：建设工程勘察设计合同样式范本

发包方：_________ 承包方：_________

根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程名称__________;

工程地点__________;

工程规模__________;

工程投资__________;

第二条 委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表

一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。

提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

(1)

(2)

(3)

3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。

4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

(1)

(2)

(3)

2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

(1)

(2)

(3)

5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。

6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致，增加补充下列__项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章)：

承包方(盖章)：

鉴(公)证意见：

地 址：

地 址：

经办人：

法定代表人(签名)：

法定代表人(签名)：

鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名)：

委托代理人(签名)：

开户银行： 开户银行：

帐 号：

帐 号：

电 话：

电 话：

电 挂：

电 挂：

邮政编码：

邮政编码：

签约时间 年 月 日 签约地点___________

有效期限 年 月 日至 年 月 日

附表一：

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行__________________________设计工作。

工程设计项目表 工程编号

项目名称 建设性质 投资(万元) 规模 建筑层数 结构 设计内容

附表二：

工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要 察

求 资

提 料

交 内

勘 容

提出任务书日期

勘 术

察 要

技 求

要求提交资料日期

要求提交资料份数

附任务书附图 蓝色 顺

序

号 总

图

编

号 建

筑

物

名

称 层

数

高

度

米 建

构

筑

物

等

级 结

构

类

型 对

差

异

沉降

敏

感

程

度 建(构)筑物基础

状 尺

寸

米

×

米 材

料

砌

置

深

度 单位负重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

主要设备说明

形

设

备

名

称 设备基础 形

状 尺

寸

米

×

米

材

料

砌

置

深

度

单位负重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

附表三：

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

序 号 文 件 和 资 料 名 称 份 数 提 交 日 期

第四篇：装饰工程设计合同范本

导语：装饰工程设计合同是怎样的?包括哪些内容?下面是由小编整理的关于装饰工程设计合同范本。欢迎阅读!

建筑装饰工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发 包 人：

设 计 人：

签 订 日 期：

发包人委托设计人承担“XX ”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

1、 合同依据

本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20XX)。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

2、 工程概况

(1)工程名称：

(2)工程地址：

(3)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积 ㎡(其中地上约 ㎡，地下约㎡).(4)该项目主要使用功能： .

(5)投资估算：约 万元人民币.

3、 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务

3.1 设计范围

□ 建筑室内装饰设计;

□ 给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计; □ 给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计; □ 智能化专项设计; □ 厨房工艺设计; □ 专业照明设计; □ 家具设计与选型; □ 陈设配饰设计与选型; □ 室内建筑声学设计;

□ 装修引起的结构修改设计;

□ 室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计); □ 舞台机械设计; □ 舞台灯光设计; □ 设计概算; □ 施工图预算;

□ BIM 验证设计; □ 特殊工艺设计。

不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计;不含超越设计人资质范围的专业设计。

3.2 设计阶段

包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。

3.3 设计深度

满足 2008 年 11 月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

3.4 设计规范

本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。

3.5 设计服务

解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。

4、 设计费及支付

4.1 本合同暂定设计费为元(大写： )。

4.1.1 包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过 2 天。 超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。

4.1.2 长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。

4.1.3 以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。

4.2 付费进度

注：合同履行完毕后，定金抵作设计费。

注：1在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令等)能满足设计人进行相应

阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。

2 )上述设计时间不包括国家法定的节假日。

3 )设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。

5、 发包人责任

5.1 发包人按本合同第 5 条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6、其他约定事项

7、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

8、本合同履行完成后自动终止。

9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代理人： 代理人：

签订时间： 签订时间：

单位地址： 某公司单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

第五篇：水利工程勘测设计合同范本

乐山市市中区

2010年和2011年巩固退耕还林成果沟渠

建设项目勘测设计合同

招标编号：SZQ-FWCG-10066

项目名称： 2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计 发包方名称(以下称为甲方)：**

设计方名称(以下称为乙方)：**

根据乐山市市中区政府采购中心招标编号SZQ-FWCG-10066公开招标结果，甲方确定乙方为市中区2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任，协作配合，确保该设计方案编制质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

2.3.1工程范围：包括**等乡镇。

2.3.2工程内容：市中区2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建项目设勘测、设计

第三条工程进度、工程收费标准及支付方式

3.1工程进度要求：

A包：2010年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后60天内完成(不扣除节假日)。

B包：2011年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。

设计内容及要求：由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测，根据勘察成果，并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案(包括：设计方案、编制概算、设计图表等)。初步设计方案经审查通过后，编制技施设计方案(包括：施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等)，并提供项目实施阶段的服务工作等，所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外，均需提供电子版资料。

完成时间：2010年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成(不扣除节假日);2011年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。

3.2合同价款及支付方式

3.2.1乐山市市中区2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价(含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等)，合同价**元(大写： 万元整)，其中：A包乐山市市中区2010年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写： 万元整)，B包乐山市市中区2011年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写：**万元整)。

3.2.2支付方式

A包：乐山市市中区2010年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元(大写元整)。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元(大写 元整)，其余价款即人民币72000元(大写**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。

B包：乐山市市中区2011年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元(大写**元整)。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元(大写**元整)，其余价款即人民币**元(**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。

第四条乙方向甲方提交以下成果和资料，并对其准确性和可靠性负责。

1、《乐山市市中区2010年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。

2、《乐山市市中区2010年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。

3、《乐山市市中区2011年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。

4、《乐山市市中区2011年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。

第五条检查验收

编制的方案按分项目的投资规模应通过区(或市，区县)退耕办组织的专家评审委会的技术评审。(成果包括A4纸打印装订成册12套，电子文档用Word2003编辑好、链接好的全套资料，计算表格用电子表格计算，插入Word文档后，在电子表格中修改，Word文档要能更新;图纸用CAD格式保存为CAD2004图形。)

第六条双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方向乙方提供进行市中区2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件，并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料，并对其准确性和可靠性负责。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求，进行市中区2010年、2011年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计，按时提交质量合格的成果，并对成果质量负责。

6.2.2乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会，对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查，并自行组织实地勘测。

6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

6.2.4乙方应依法履行纳税义务。

第七条违约责任

7.1在合同履行期间，甲方在乙方未违约的情况下要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付的设计费用，且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。

7.2甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金;逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行合同，并书面通知甲方。

7.3乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计，确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误，造成甲方损失的，除应负责继续完善和完成设计工作外，乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

7.4如因乙方原因引起方案编制返工，或因不可抗力以外的原因不能按照规定时限提交规划成果资料，造成损失，除应负责继续完善和完成方案编制工作外，还应视造成的损失大小依法承担相应的经济和法律责任，并免收相应受损部分的设计费用。由于乙方自身原因，延误了按本合同第

3.1款规定的设计成果资料的交付时间，每延误一天，应减收合同总价的千分之二。

7.5由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件，每延误一天，则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。

第八条 其他约定事项

8.1乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全，若发生人员伤害、设备损毁等事故，由乙方自行承担。

8.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案，按照原采购项目的方案编制标准和要求，以及相同的费率，由甲乙双方协商，形成增加项目的补充合同，报区政府采购中心备案。

8.3甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时，按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。

8.5本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解。调解不成时，双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.7本合同自双方签章后生效，并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案，于双方履行完合同规定的义务后终止。

8.8本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份，副本伍份，乙方持正本壹份，副本叁份。

甲方名称：**

法定代表人：委托代理人：** 住所：乙方名称：**法定代表人： 委托代理人： 住所：邮政编码： 邮政编码： 614000 电话：0833-2436177 传真：0833-2436177 户名：

开户银行：帐号：

年月日 电话： 传真：户名：开户银行：帐号： 年月

日