亮化工程设计合同

2022-07-08

第一篇：亮化工程设计合同

亮化设计合同

合同编号： 201307

合肥百盛置业有限公司盛景大厦

灯光景观设计合同

甲方：合肥百盛置业有限公司盛景大厦乙方：安徽省东舜电气工程有限公司签订日期： 2013年月日

合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计合同

委托方(甲方)：合肥百盛置业有限公司盛景大厦设计方(乙方)：安徽省东舜电气工程有限公司

为了配合合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计的建设，甲方委托乙方承担该项目灯光景观工程方案设计工作。根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律法规规定，经双方协商一致，签

订本合同，以便共同遵守。

第一条本合同工程设计项目的名称、地点、时间

1.1委托项目的名称：合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。 1.2 委托项目的地点：安徽合肥

第二条设计依据及标准

2.1甲方提供的合肥百盛置业有限公司盛景大厦的基础资料。 2.2甲方给乙方的设计需求和要求。

2.3主要设计依据： CIE第94号出版物，《泛光照明指南》1993年;CIE第136-2000号出版物，《城区照明指南》;JGJ/T 163-2008《城市夜景照明设计规范》;GB50054-95《低压配电设计规范》;GB50057-94《建筑物防雷设计规范》;JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》;GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

第三条设计内容和提供的设计成果

设计内容：合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。

需要提供的设计成果：效果图、灯光动画演示、布灯布线图、系统控制图、灯具安装节点图、信号点位布置图、灯具配置表和主材表、以及必要的设计说明等。

第四条设计费用及支付

4.1双方商定，本次委托的方案设计费为本次灯光亮化工程总款的2.5%。 4.2费用支付：合同签订后甲方在三天内一次性直接全额支付乙方设计费用。

第五条双方责任

5.1甲方责任

5.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

5.1.2 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

5.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方工作量向乙方支付返工费。

5.1.4在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，已开始设计工作的，按已完成工作量占实际工作量的比例支付服务费。

5.1.5 甲方应按照合同约定的时间和比例，及时支付合同价款。

5.2 乙方责任

5.2.1 根据甲方提供的相关资料，完成设计，并达到甲方对成果所提出的要求及达到相

关技术指标等要求，按时按质提交设计成果文件。

5.2. 2保质保量的完成设计工作。

5.2.3乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行规划设计，并按成果清单规定的内容，按时交付成果资料及文件。

5.2.4合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应当按照有关规定赔偿甲方损失。

第六条其他

6.1本次灯光景观方案设计不涉及本项目结构的变更，如有涉及本项目的安全性请本项目建筑设计单位根据本次灯光景观设计方案进行核算。

6.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6.3 甲乙双方在合同执行过程中，如发生争议，双方均应本着合作、谅解、友好的态度通过协商解决，协商不成时，可申请相关部门调解，调解不成的，可直接向委托方人民法院起诉。

6.4 本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份。 6.5 本合同经双方签字盖章后生效。

6.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电传、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

2013年月日 2013年月日

第二篇：亮化工程承包合同

篇一：亮化工程施工合同工程施工合同发包方：承包方：

承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程地点:详见施工图

三、工程内容：详见施工图

四、工程安装价：led数码管15元/条，led点光源15元/个

五、合同工期：

本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。

六、价款支付和结算：合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。

七、双方责任范围：

1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。

2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。

八、其它事项：

1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤事故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。

2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证(为合同附件)。

3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。

4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。

5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。

6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。

7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因(如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列)

8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。

9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。

10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。

11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。

甲方盖章：乙方盖章：

甲方代表签字：乙方代表签字：

签定日期：年月日篇二：led亮化工程承包施工合同天禧大酒店led亮化工程承包施工合同合同号：20100411 甲方：

乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司

经甲乙双方协商，就乙方承包甲方led亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称：天禧大酒店led亮化工程 2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店

3. 工程内容：天禧大酒店led亮化工程(楼体亮化;数码屏; 发光字)

二、乙方所购产品要求：

1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为led数码管。价格、数量、型号详见附表：

2、led数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。

3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。

4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相

关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。

6、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期1. 开工日期。 2. 合同工期总日历天数。

三、工程质量与验收

1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许

定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验

收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

四、工程款支付 1. 不含税票)。

2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写：小写：￥元;发货时甲

方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：小写：￥元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：小写：￥元;余款即人民币：大写：小写：

￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

五、甲方权利和义务

1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲

方对工程负责。2. 对施工质量行使检验权，监督权。

3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。 4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

七、乙方权利与义务 1. 乙方指派电话. 2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序. 3. 工程施工验收合格后,保修期为两年. 4. 在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修.

八、工期延误

因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延：

(1). 设计变化和工程量增加

(2). 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时 (3). 不可抗力

(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;

九、现场施工安全

乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。

十、违约责任

1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之

五向乙方支付逾期违约金.2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。

十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十

三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。

十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司 (盖公章处)： (盖公章处)：委托代理人：委托代理人：电话：电话：

年月日年月日篇三：亮化工程合同亮化工程合同

项目名称：亮化施工项目签约日期：

发包方 : (以下简称甲方)

承包方 : 深圳市艾浦源光电科技有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称:亮化施工项目

二、项目需要的亮化材料见亮化材料清单及报价

三、合同金额

1、合同总额人民币小写：元大写： ( )

2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。(详情请见附件详单及效果图)

3、不含税费及增项;

四、安装地点、施工要求、工期及验收安装地点：甲方项目指定地。

施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。

工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准

验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。

五、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延： 1. 工程量变化或设计变更;(变动后工程项目所增加的成本由甲方承担) 2. 不可抗力;

3. 甲方同意工期顺延的其它情况;

4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的; 5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的; 6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。

六、安装与调试

以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。七：付款方式

1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的，合计￥

2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的，合计￥

3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的 %，合计￥元。

八、质保期及售后服务要求 1. 质量保证期(简称“质保期”)从验收交付之日起为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。 2. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。 3. 乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。 4.乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

九、违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款;

2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金。

4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。十

一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十

二、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。十

三、乙方应提供的资料内容

1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。十

四、其它

1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。 5. 本合同共计四页a4纸张，缺页之合同为无效合同。

6. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

第三篇：亮化工程合同范本

1、亮化工程合同

项目名称：亮化施工项目

签约日期：

发包方:(以下简称甲方)

承包方:深圳市艾浦源光电科技有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称:亮化施工项目

二、项目需要的亮化材料

见亮化材料清单及报价

三、合同金额

1、合同总额人民币小写：元大写：

2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。(详情请见附件详单及效果图)

3、不含税费及增项;

四、安装地点、施工要求、工期及验收

安装地点：甲方项目指定地。

工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准

五、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延：

1.工程量变化或设计变更;(变动后工程项目所增加的成本由甲方承担)

2.不可抗力;

3.甲方同意工期顺延的其它情况;

4.甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

5.甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

6.因甲方责任造成工期延误的其它情况。

六、安装与调试

以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

七：付款方式

1.合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的，合计￥

2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的，合计￥

3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的%，合计￥元。

八、质保期及售后服务要求

1.质量保证期(简称“质保期”)从验收交付之日起为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。 2.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

3.乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

4.乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

九、违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款;

2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金。

4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

十、争议的解决

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

十三、乙方应提供的资料内容

1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十四、其它

1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。

5.本合同共计四页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

2、亮化工程合同

发包单位：湘潭市综合开发基础设施建设有限公司 (以下简称甲方) 承包单位：株洲大地阳光能源有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，经双方协商一致，鉴定本合同：

第一条：工程概况

1、工程名称：大鹏西路道路亮化工程

2、工程地点：湘潭县易俗河

3、工程承包范围：大鹏西路K0+000-K1+430段

4、工程承包内容：道路亮化工程所包括的一切事项(如埋管、穿线、土方开挖、回填、调试及售后服务等等)。

5、设计规格、型号、数量及要求：严格按照施工图纸施工。

第二条：工程期限

施工工期：按发包方指定日期施工。

第三条：工程价款支付与结算

1、工程价款在工程完成验收合格后付20万元，余款90天后一周内付清，如因甲方资金紧张，不能如期付清欠款，则按当期货款每月2%支付给乙方利息。

2、本工程结算方式

① 采用包工包料，总价包干。

② 如有变更，增减工程量价格以附件清单价格为准。

第四条：工程合同造价

工程总造价为人民币￥108万元，即大写人民币壹佰零捌万元整。

第五条：工程质量检查验收

1、本工程质量要求为优良。

2、乙方必须严格按图纸说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方监督检查，在施工前提供原材料检测报告、产品说明、出厂合格证及现场见证取样报告，在验收前提供所有交工验收相关的技术资料及竣工图纸给甲方，方能验收并办理结算。

3、工程竣工后，乙方按规定发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关人员验收，验收合格后，进入保修期，保修期满后，乙方通过书面申请甲方复查，由甲方通知有关单位人员进行验收，合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交甲方管理。

第六条：施工设计变更

1、甲方交付的设计图纸和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自更改。

2、施工图纸如发生变更，经甲乙双发协商增减造价解决。

3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

第七条：双方负责事项

1、甲方权利和职责

① 根据亮化施工要求，做好“三通”，做好施工道路顺畅、通电、通水。

② 合同签订3天内，由甲方提供完整的施工图纸一套。

③ 甲方派驻的监督工程师及工程师代表，对工程进度、工程质量及合同执行情况进行监督检查，协助乙方进行设计图纸问题的处理、设计变更签证、工程中间验收及其他必要的签证。

④ 组织对工程的验收，并按合同规定日期配合乙方办理竣工结算工作。

2、乙方

① 编制施工进度计划，开工时间以甲方通知为准。如工程量修改签证应及时送甲方及有关部门。

② 严格按照设计图纸及施工规范要求施工、安装、调试至正常使用并按照国家相关规定提供售后服务。

③ 确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

④ 办理竣工结算，参加竣工验收。

第八条：质量要求

1、因产品本身质量及施工、安装导致的质量问题均由乙方承担责任，发生的一切费用由乙方负责。

2、按甲方规定时间交付正常使用。

3、本工程亮化工程质量必须达到优良。

第九条：安全责任

由于乙方原因造成的一切安全事故，乙方负全责。

第十条：售后服务

LED灯头、灯杆3年内保修，控制系统3年内保修。定期回访，及时服务。质量问题在七个工作日内更换、修复，保证用户正常使用。

第十一条：违约责任

1、承包方的责任

①工程质量不符合合同规定的，负责无偿修缮或返工。

②工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币xx元作为逾期违约金。

2、发包方的责任

①未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

②工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

第十二条：争议的解决方式

合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何方可直接向人民法院起诉。

第十三条：特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定的特殊条款。

本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

发包方(盖章)：承包方(盖章)：

年月日年月日

3、亮化工程合同书

甲方：xx

电话：xx

乙方：xx

电话：

签订地点：xx

签订时间：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。

一、工程概况

1、工程地址

2、工程范围及要求

依据甲方要求，楼体用LED乳白色护栏管勾勒轮廓;夜晚显示红色和黄色，且红色和黄色交替出现约停留15秒左右。

3、工程期限

开工日期：xx年xx月xx日;竣工日期：xx年xx月xx日，合同工期总日历天数xx天(如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延)。

二、工程(款)造价

根据甲方要求采用内控LED数码管，因墙体是石材，安装时使用粘合剂粘连，每米单价为xx元(包括LED灯管安装调试)，工程全长xx米，总金额￥：xx元(大写)：xx元(人民币)，工程中所需电源线需要甲方提供(4芯4平方户外护套电缆)。

三、甲方义务与权利

1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;

2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换;

3、甲方提供乙方施工过程中的水、电，并确配合乙方解决施工时遇到的对施工不利的因素。

四、乙方义务与权利

1、乙方对工程质量负责的期限(保修期)：xx灯具均保修一年xx;一年后收取维护费用。收到甲方维修电话后72小内响应并到场维修。

2、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。

3、乙方负责将货物运至甲方指定工地，运输费、搬运费等由乙方负责。

五、付款、结算方式

合同签订后甲方预付乙方工程款的30%，工程竣工(亮灯)后三日内，甲方一次性付清工程剩余款给乙方。如超过10日，乙方有权收取甲方滞纳金(每日按剩余款项的0.5%收取)。

六、违约责任

双方必须认真履行本合同的内容，任何一方未履行本合同所规定的条款均视为违约，其违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关条款进行赔偿。

七、合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列2种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁

(二)依法向人民法院起诉

八、附则

1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力;

2、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：xx乙方(签章)：

法定代表人：xx法定代表人

委托代理人：xx委托代理人：

电话：xx 电话：

年xx月xx日 xx年xx月xx日

4、亮化工程合同

甲方:彬县西街小学

乙方:

甲方拟将彬县西街小学楼体亮化工程承包给乙方施工,为了明确双方的责、权、利，加快工程施工进度，确保工程质量和工期，根据国家有关法律规定，经甲乙双方协商订立本合同，以共同遵守。

第一条、项目概况

1、项目名称：彬县西街小学楼体亮化工程

2、项目地址：彬县西街小学院内

3、项目内容：教学楼，宿办楼亮化，门房工程。

第二条、承包方式

本工程采取工程包工包料的形式进行承包。

第三条、项目承包价款

本工程价款总计(人民币)，小写

第四条、付款方式

签定合同时，甲方预付工程款30%给乙方，施工完成后验收合格付清工程款的70%给乙方。

第五条、工程要求及保修期

工程开工日期以合同签订日期为准，工程期限为20天。主体工程必须保证在2012年月日前完工。工程保质期为一年，一年内免费维修，如若发生自然灾害或人为损害不在乙方保修范围内。

第六条、工程质量和验收

1、乙方提供的主要材料应符合本工程要求，否则由此产生的一切后果，由乙方承担。

2、甲方派出一名工作人员进行工程协调和监理工作，为乙方施工创造有利条件。

3、城管及电源等一切费用由甲方承担。

第七条、双方责权

一、甲方责任

1、不得拖延乙方施工和验收及报帐。

2、负责对施工过程进行安全、质量、技术及环保管理。

3、配合乙方进行相关协调工作，确保施工顺利进行。

4、施工期间，因乙方施工造成不安全事故甲方概不负责。

5、不得随意变更施工计划图，如有变更费用另计。

二、乙方责任

1、合同签订后，及时开工，按施工技术规范施工保证工程质量，并接受甲方的检查监督。

2、工程完工后及时清场。

3、及时配合甲方验收及报帐。

第八条其它事项：

本合同自双方签字后生效，至承包工程竣工验收交付使用，结清款额，有效期壹年。

第九条、合同的仲裁与补充

1、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应本着互谅、互让精神协商解决。协商不成可提交当地劳务仲裁机构或人民法院裁决。

2、本合同在实施过程中，如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可增订与本合同同等效力的补充合同或备忘录。

第十条、其它

1、(本合同一式二份，甲、乙双方各执二份。)

2、工程如有变更，甲乙双方另行协商。

补充部分：甲方法定代表人：(签章)乙方：(签章)

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

5、亮化工程合同

甲方:

乙方:

甲方拟将制作工程承包给乙方施工,为了明确双方的责、权、利，加快工程施工进度，确保工程质量和工期，根据国家有关法律规定，经甲乙双方协商订立本合同，以兹共同遵守。

第一条、项目概况

1、项目名称：

2、项目地址：

3、项目内容：

第二条、承包方式

本工程采取工程总承包的形式进行承包。

第三条、项目承包价款

本工程价款总计(人民币)，大写(人民币)

第四条、付款方式

签定合同时，甲方预付工程款%给乙方，剩余%的工程款在工程结束时支付给乙方。

第五条、工程要求及保修期

工程开工日期以甲方通知为准，工程期限为天。工程保质期为一年，如若发生自然灾害或人为损害不在乙方保修范围内。

第六条、工程质量和验收

1、乙方提供的主要材料应符合本工程要求，否则由此产生的一切后果，由乙方承担。

2、甲方派出一名工作人员进行工程进度和质量的监理工作，乙方需配合甲方派出人员的管理和监督。

3、城管及一切规费由甲方承担。

4、交工验收中如发现施工质量不合格，乙方应按甲方的要求进行返工处理

第七条、双方责权

一、甲方责任

1、质量达不到要求的在建或已完成工程，甲方有权责令乙方停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。

2、负责对施工过程进行安全、质量、技术及环保管理。

3、配合乙方进行相关协调工作，确保施工顺利进行。

4、施工过程中，因乙方过错造成的人身伤亡和财产损失与甲方无关

二、乙方责任

1、合同签订后，及时开工，按施工技术规范施工保证工程质量，并接受甲方的检查监督。

2、工程完工后及时清场。

3、施工过程中，因甲方过错造成的人身伤亡和财产损失与乙方无关。

4、严格按照安全施工操作规程进行施工。

第八条合同有效期

本合同自双方签字后生效，至承包工程竣工验收交付使用，结清款额，并经双方认可后失效。

第九条、合同的仲裁与补充

1、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应本着互谅、互让精神协商解决。协商不成可提交当地劳务仲裁机构或人民法院裁决。

2、本合同在实施过程中，如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可增订与本合同同等效力的补充合同或备忘录。

甲方法定代表人：(签章)乙方：(签章)

(或)委托代理人：(或)委托代理人：

年月日

第四篇：城市亮化工程合同书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方

本着公平、诚实、守信的原则，为明确各自在工程中应有权

力和义务，经协商一致，签订本协议：

一、制作方式

委托：有限公司对

二、工程造价：元人民币(详

见工程预算书)

三、交付时间：恶劣自然环境所致，以及不可抗拒的外力，诸如停电等造成

不能施工则工期延续)。

四、在工程没进行之前，甲方须交工程款的定金，

工程进行一半时，甲方须交给乙方进度款，剩余的，

工程结束后全部付清，不拖帐。

五、双方权力和义务

1、工程在施工，制作过程中，乙方必须严格按照甲方规

定的有关标准，工期内完成施工，高效确保甲方顺利使用。

2、如现场施工，甲方必须积极配合，协调左右并为乙方

提供良好的施工条件。

3、甲方负责办理本工程需要对政府机关(城建、市容等)各种批报手续。

4、乙方有义务在工程验收后年内对工程进行免费维修(如产品遇到人为的破坏，恶劣自然环境，以及不属于产品本身质量而导致的损坏，不属于免费维修范围)。

5、施工期间，工程因甲、乙任何一单方面终止，其对方所造成的损失均由终止方承担。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

敬爱的党组织：

经过一段时期的初级党校学习，我的心境自然澎湃而又亢奋。其实，无论是谁，这种难得的熏陶刚过，思想上和认识上都会大有一吐

为快的强烈之欲望。这对深刻理解中国***始终是一个最先进的党、最伟大的党，始终是实践“三个代表”重要思想的楷模，也始终是勤奋学习、善于思考、解放思想、与时俱进、勇于实践、锐意创新的模范等等，以及正确选择一个人的人生观、价值观和世界观，都具有非常积极的意义。以下是我的心得体会：

首先，通过学习，我对我们的党有了更加深入的理解：中国***是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国事业的领导核心。中国***有它的阶级性，人民性，先进性。中国工人阶级是中国***的阶级基础，工人阶级政党是工人阶级的先锋队，工人阶级的先进性决定了党的先进性。而工人阶级之所以具有先进性是因为它代表了先进生产力和生产关系，具有高度组织性、纪律性，赋予革命的坚定性、彻底性。知识分子是工人阶级的重要组成部分，随着社会的发展，信息技术等越来越发达，因此工人阶级政党的先进性必须随着时代的发展不断具有新的内涵、新的标准和新的特征，做到与时俱进。党的先进性还体现在将“三个代表”写入了新的党章。“三个代表”重要思想对党的先进性作了富有时代特征的界定，具体地、明确地揭示出党的先进性的实质和内涵，深化了我们对党的先进性的认识和理解。

其次，通过学习我进一步端正了自己的入党动机。入党动机是指一个人要求入党的内在原因和真实目的，是推动人们争取入党的一种

精神力量。真正正确的入党动机应该是能始终将人民的利益放在首位，为了最终实现****而奋斗终生。我要在自己的工作和生活中不断地实践，不断地确立正确的入党动机。一个人在组织上的入党一生只有一次，而思想上的入党是一生一世的，所以，在今后的人生道路上，必须坚定信念，用理论知识来武装自己，不断地深化自己的行动。

再次，我懂得了入党的过程是一个漫长而艰辛的过程，是一个充满考验的过程，不是你随便想怎么样就怎么样，要时时刻刻用党员的标准来规范自己。听了几位优秀学生党员的入党经历，学到了我们不仅要在组织上积极要求入党。把党和人民放在第一位，用自己的行动来展现一位入党积极分子的作风，时时刻刻，用党的标准提醒自己，什么要积极主动的去做，什么要积极同违背党标准的做斗争。入党的过程，便是不断完善自己的过程，便是升华自己的过程。

当然，我也进一步树立正确的社会主义荣辱观。通过学习，我深刻地体会到社会主义荣辱观是构建社会主义和谐社会一个带有根本性的问题，体现了在科学发展观的指导下，将依法治国与以德治国有机结合起来，将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设融为一体的我国社会主义现代化建设总体布局。荣辱观是由世界观、人生观、价值观所决定的。不同的荣辱观，是不同的世界、人生观、价值观的反映。荣辱观渗透在整个社会的生活之中，不仅影响着社会的风气，体现着社会的价值导向，标志着社会的文明程度，而且对社会的经济

发展由巨大的反作用。

通过这次的学习, 我不仅加深了对党的基本知识的了解，也更加明确了入党动机，优秀党员决不是套在自己头上用于炫耀的光环，而是我们应该努力学习，不断进取所应该达到的目标，组织上的入党一生一次，思想上的入党一生一世。在学习当中，最让我感动的是中国***的优良传统和作风。党的宗旨是全心全意为人民服务,而党的优良传统和作风恰恰印证了这一点。看着那些面对党旗宣誓的***员,我感动了,我感到了作为***员的骄傲,也更加坚定自己的人生信念：我也一定要成为一名***员。我要时刻谨记党的教诲，时刻以党员的行为准则来约束自己, 在以后的生活、工作中，自觉的加强自己，争取得到更大的提高。

汇报人：***

2012年3月31日

【1】【2】

该文章转载自无忧考网：http://

第五篇：亮化工程施工承包合同

古汉小学周边二十五支路亮化工程施工承包合同

甲方(发包方)：长沙信天房地产开发有限公司

乙方(承包方)：湖南星电实业集团股份有限公司

乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。

一、工程概况：

1、工程名称：长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程

2、工程地点：长沙市芙蓉区古汉小学

3、工程内容：亮化工程及地柜

二、工程的承包及付款方式：

1、承包方式：采用包工包料总承包方式，以设计图为准，如发生变更办理签证。

2、本工程暂定总造价140万元。

3、结算方式：按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算，取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明，材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算，设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算，设计的变更必须有甲方、现场监理认可，按变更后的设计据实结算。

4、付款方式：经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整，自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工，路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额

的80%;工程完工后乙方组织长沙市电业局及相关部门验收，验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计，结算审定后一个月内会清剩余工程款。

5、超出本合同约定、设计图之外的工程量，按甲方及监理的现场签证程序办理。

三、工期： 2011年11月1日之前完成全部施工内容。

四、工程质量及安全：

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。

2、经检查和检验不合格的材料，乙方无条件更换，并承担相关损失。

3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

五、双方责任：

甲方责任：

1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。

2、按本协议的要求支付工程款。