施工劳务承包合同范本

第一篇：施工劳务承包合同范本

施工劳务承包合同

甲方：重庆市大足县蓝山一号劳务公司泥工组(简称甲方) 乙方：大足县龙岗街道前进村11组傅章世(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，为确保工程质量、安全，加快工程进度，将A6------A11幢楼砖砌体，实行承包制，经甲乙双方协商达成以下协议，供双方共同遵守：

一、工程名称：蓝山一号A6------A11幢楼砖砌体。

二、工程地点：重庆市大足县龙岗镇。

三、质量要求：根据项目部的质量要求(合格)。

四、承包单价：每立方米砖体75元(柒拾伍元整)。

五、结算方法，每完成一幢，支付80%工程款，剩余20%在每完成第二幢的第一层付清。其余部分做完一次性付清。

六、安全：必须遵守相关的安全操作规程和工地的各项规章制度，服从项目部的管理。

七、进度：严格按照项目部制定的施工进度计划执行，如乙方自身原因造成影响工期，一切处罚后果自负。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有相同的法律效力。

甲方：乙方：

年月日

第二篇：劳务施工承包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

第一部分 工 程 概 况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.结构类型：

4.承包范围：

5.承包方式：

6.甲方驻施工现场代表：

乙方驻施工现场代表：

第二部分 工 期

1.开工日期：

竣工日期：按甲方安排工期执行

2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。

3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。

4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

5.停工责任在甲方，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担经济损失，工期不予顺延。

6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。

(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。

(2)由于设计变更导致工程量增加。

(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。

非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承担违约责任，并处以罚款，计人民币 元(大写)

第三部分 质 量

1.本工程质量等级为： 合 格

2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。

3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承担有关费用。

4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检达到合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。

5.乙方应做好自身的成品保护工作，承担因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。

6.竣工工程质量经验收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并承担返工修改的费用，工期不予顺延。

第五部分 材 料 供 应

甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方承担由此造成的损失。

第六部分 劳保基金及税金

1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。

2.税金由甲方代扣代缴。

第七部分 对劳务队的管理

1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。

2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。

3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。

第八部分 劳动力安排

1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。

2.如发生劳动力不足或暂离现象，乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

第九部分 奖 罚 条 款

1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进行赔偿。

2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进行奖励。

第十部分 工程结算与价款支付

1.工程结算：

①、

②、

③、

④、

2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。

3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。

第十一部分 合同的生效与终止

1.本合同自签章之日生效。

2.出现下列情况，甲方可提出终止合同。

(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。

(2)未完成甲方进度计划，并无具体改进措施。

(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。

(4)未按安全规章生产，整改后不能达到要求的。

第十二部分，其他

1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。

2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

地 址： 地 址：

负 责 人： 负 责 人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日

第三篇：施工劳务承包合同

发包方(以下简称甲方)：河南森海建筑节能有限公司 承包方(以下简称乙方)：身份证号码：

根据国家法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方就义煤集团综能甲醇蛋白办公楼保温工程劳务事项协议一致，签订本合同：

一、承包方式：包工资、包安全、包工期、包质量。

二、承包价款：

1.外墙保温:实方实算以面积计算。

综合价款大写： /m(￥：元/m)。 2 2

乙方施工期间，甲方根据进度支付乙方生活费;完工按实际工作量付乙方%人工费;剩余部分竣工验收合格后付清。

四、工期约定：20 天，按进场开始施工之日算起，以总包单位要求的进度工期执行。

五、质量要求：达到 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》的合格标准。

六、乙方应履行的责任事项：

1.劳动力组织：乙方组织足够的施工工人，做好工人的安置工作。

2.施工方案：根据工程实际要求，乙方按照甲方要求的施工方案和技术交底施工。

第四篇：劳务施工承包合同范本

附件1：

劳务施工承包合同范本

编号：()号

劳务发包人：(以下简称甲方) 劳务承包人：(以下简称乙方)

为了加快甲方工程的进度，解决甲方的劳力不足，甲方根据本工程的实际情况，决定在甲方的严格质量控制和直接施工管理、技术管理下，将位于-------------工程的------施工劳务发包给乙方，经

甲乙双方自愿协商达成如下协议：

第一条劳务施工地点及劳务施工时间

第二条劳务工程量及包干劳务费用

1.劳务工程量(不超过设计量)：

2.劳务费单价及总价(单价包死)：

第三条劳务施工所用材料

1.材料的采购：(如由乙方代购应由甲方授权，由乙方到甲方领款)

2.材料的验收：

第四条劳务施工质量

1.乙方必须服从甲方技术管理、指导和监督，严格按施工图纸和说明书要求及甲方通过认证的ISO9002标准组织施工，甲方根据国家行业施工规范和工程质量检验评定标准及与业主的合同的约定进行现场指导和组织验收。

2.凡因乙方原因造成的劳务工程质量不符合要求，乙方必须在甲方规定的期限内返工，其费用由乙方承担;若返工后仍达不到规定要求的，由乙方承担甲方相应损失。

3.对多次发生质量问题或发生严重质量问题的乙方，甲方有权予以清退。

第五条安全生产

1.乙方必须认真贯彻执行甲方提出的安全要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2.乙方必须为自己雇请的从事危险作业的劳务人员办理意外伤害保险，支付保险费。

3.劳务施工中所需劳保用品由乙方自行解决(劳务价款包含劳保因素)。

4.在施工过程中，乙方因违反消防条例和其它法规造成的火灾事故和其它事故，由乙方负责。

第六条施工机具

1.甲方负责提供-----------。

2.乙方负责自备-----------。

3.对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，若有丢失损坏，乙方负责按相应价值赔偿。

第七条特别约定

1.由甲方原因造成的劳务工程延期的，本合同工期顺延。

2.因业主原因而造成的劳务工程窝工、结算资金不能及时到位，造成对乙方不能结算劳务款的，甲方不承担责任。但在双方的努力下，如从业主处得到赔偿，则按损失大小及出力大小，由甲方实事求是地分割。

3.劳务工程变更需增减工作量的，根据业主的批复，经甲乙双方现场实际测量，并由甲方项目经理、计量工程师及总工会签，确定增减的工作量。

4.由于甲、乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使本合同不能继续履行或不能完全履行，乙方应妥善做好劳务工程和已购材料及设备的保护和移交工作，按甲方要求，将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方按合同规定支付已完劳务工程价款。

5.因不可抗力造成的损失，双方应共同向业主提出，根据实际补偿额，由甲方确定对乙方的相应补偿数额。

6.本劳务工程的全部技术、质量、经济风险均由甲方承担，乙方只承担工作量，并按约定单价直接核算劳务款，乙方不享有该劳务工程的任何间接费及其他费。

第八条现场及生活管理

1.甲方指定---------为甲方现场施工技术负责人，指定----------为现场施工管理

负责人。乙方指定------------为乙方现场施工负责人。如发生人员变更，必须在变

更后及时通知对方。只有双方负责人(经法定代表人授权)在各种文书上签字有效。

2.乙方应严格遵守甲方现场各项管理制度，若有违反及不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

3.甲方在住宿、医疗、卫生等方面尽可能向乙方提供方便，其费用由乙方承担，其中医疗、卫生等费用由乙方按日付清。

第九条劳务工程款结算

本劳务工程不考虑预付款，按月办理劳务计价。在劳务施工进行中，按当月完成的验收合格工作量预结(幅度不得超过已完工作量的80%)，劳务量完工后，经甲、乙双方共同验收合格予以结算。但乙方应留劳务量总价款的5%作为劳务信誉保证金，待甲方与业主全部结算后付给乙方。

第十条违约责任

1.签订本合同后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

2.乙方所承担的劳务工作项目，不得转让他人或变相转让他人，否则，甲方有权终止本合同，并对乙方进行清退，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。

3.乙方必须按本合同规定按期保质完成劳务工作任务。否则，每逾期一天

按乙方承担劳务总价款3‰付给甲方违约金。但最多不超过劳务总价款的50%。

4.甲乙双方不得无故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，应按乙方承担劳务总价款3‰偿付给对方逾期付款违约金。但最多不超过总价款的50%。(乙方必须及时清欠当地外欠款，如不及时清欠，甲方将予以扣留部分款项)

5.乙方在劳务施工中，与甲方关系属于劳务承包关系，乙方对外以自己的名义(自然人或法人)享有权利承担义务，乙方不得以甲方下属的名义对外进行民事经济活动，否则，乙方应承担由此而引起的法律后果。

6.乙方如以具有建筑资质的法人企业承担本劳务工程量，必须保证自己提供的“三证”真实可信，否则将承担违约责任、刑事责任等法律后果。 第十一条担保

双方同意-------------单位为乙方劳务施工提供履约担保(可以

用财产抵押、履约保证金、银行履约担保的方式)。

第十二条争议的解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，选择以下第-----------种方式解决。

1.向北京市仲裁委员会申请仲裁。

2.向北京铁路运输法院起诉。

3.向北京市密云县人民法院起诉。

第十三条合同生效

1.本合同自双方盖章、签字之日起生效，至劳务工程全部完工并结算完毕后失效。

2.本合同一式六份，甲乙双方、担保单位各二份。

3.本合同未尽事宜，甲、乙双方需另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十四条合同附件

1.乙方营业执照(复印件)6.授权委托书

2.乙方资质证书(复印件)7.工作量统计表

3.乙方资信证明(复印件)8.劳务人员统计表

4.担保证明9.劳务承包人身份证明

5.施工安全许可证10.进场机械设备一览表

甲方：(章)乙方：(章)

法定代表人法定代表人

(或委托代理人)(或委托代理人)

地址：地址：

电话：电话：

担保人：(章)

法定代表人：

签字日期：年月日

第五篇：施工劳务承包补充合同

5#楼(A、B、C、D单元)劳务补充合同

发包方：钦州市建设总公司(以下称甲方)

承包方：广西南宁湘赣川劳务有限公司(以下称乙方)

甲乙方于2009年6月11日签订《劳务承包合同》对原合同部份内容进行修改和补充，达成补充合同如下：

一、5#楼由乙方负责施工，甲方于2010年12 月30日前把5#楼的工作面交给乙方，施工期为：5#楼于2011年9月15日前5#楼主体框架封顶，2011年11 月15日前完成外墙普通抺灰，交付给甲方施工外墙涂料。

二、双方原约定的包干单价不变，即266元/m2，但如果乙方不能按上述约定工期完成，甲方按255元/m2给乙方结付包工款，若乙方延误工期造成主体结构封顶日期延后一个月以上，甲方有权中止合同，乙方无条件退场。

三、工程进度款计量与支付，工程进度款支付条件如下：

1、完成主体砼框架进度款按包干价的40%支付;

2、基础竣工验收按包干价1.5%支付。

3、完成填充墙按包干价10%支付;

4、全部完成构造柱时按2%支付;

5、全部完成飘窗按时包干价3%支付;

6、主体竣工验收按包干价2.5%支付。

7、完成后浇带后按包干价2%支付;

8、完成内墙抺灰按包干价的10%支付;

9、完成外墙抺灰按包干价的10%支付;

10、拆除外脚手架按包干价5%支付;

11、清理建筑物内各层的建筑垃圾按包干价的1.5%支付;

12、清理建筑物周边建筑垃圾按包干价的1.5%支付;

13、具备工程竣工验收时支付1%。

四、水电费包干：电

水

电：(579134.982kw.h*0.59元、kw.h=341689.64元

参照考1#楼E、F、G、H单元招标价)

水：(20360.712m3*2.53元/m3=51512.6元

参照1#楼E、F、G、H单元招标价)

七、工人不得住在建的建筑物内。

八、临时工棚重新搭设，工棚室内地面硬化、屋顶不得使用石棉瓦(使用铁皮泡沬板)、室外做混凝土散水坡，外墙用砖砌筑，每3.6米做一个开间，并用砖砌筑隔离，建造三十位以上的卫生间，专用的厨房。

九、劳务公司驻工地项目部必须配备项目经理一人(持二级建造师证)、施工员三人(持施工员上岗证)、安全员一人(持安全员上岗证)。

十、按田阳消防支队的要求配备临时住宿、在建楼层安装消防管道及设备。

十一、双方其他权利义务遵照2009年6 月11日的《劳务合同》执行。 十

二、本合同双方签字之日生效，与2009年6月11日签订的《劳务合同》具有同等法律效力。

甲方代表：

乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

日期：

日期：