造价工程师历年真题

2022-09-11

第一篇：造价工程师历年真题

造价师历年真题

第一题：

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：

（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。

（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。

（3）项目建设期1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。

（4）项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。

（5）除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。

（6）项目正常年份的产品设计生产能力为10000年/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件，营业税金及附加税税率为6%，企业适用的所得税税率为25%。

（7）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。

问题：

1、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。

答：基本预备费=（2000+500）*8%=200万元

静态投资额=2000+500+200=2700万元

第1年价差预备费=2700*40%*【（1+5%）.1.5-1】=82.00万元

第2年价差预备费=2700*60%*【（1+5%）.2.5-1】=210.16万元

项目建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=2700+82.00+210.16=2992.16万元

2、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。

答：固定资产折旧=（2992.16-200）（1-5%）/8=331.57万元

正常年份的可变成本=10000*550/10000=550.00万元

固定成本=950-550=400.00万元

经营成本=总成本-折旧-摊销

摊销=200/5=25.00万元

经营成本=950-331.57-25=593.43万元

3、分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。

答：所得税=利润总额*所得税税率

利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本费用=0.14*10000*（1-6%）-950=366.00万元

所得税=366*25%=91.50万元

净利润=利润总额-所得税=366-91.5=274.50万元

资本金利润率=274.50/（2992.16+240）=8.49%

4、分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。

（除资本金净利润之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）

答：产量盈亏平衡点：

Q=400/[0.14*(1-6%)-0.055]=5222件

单价的盈亏平衡点：

P*1*（1-6%）=950

P=1010.6元

问题：

1.分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。

2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。

3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。

问题：

1．根据招标投标法及其实施条例，逐一分析项目招标公告和招标文件中（1）~（4）项规定是否妥当，并分别说明理由。

2．事件1中，投标人A应当如何处理？

3．事件2中，投标人B的做法是否妥当？并说明理由。

4．事件3中，投标人C选择投低标是否合理？并通过计算说明理由。 5．针对事件4，招标人应当如何处理？并说明理由。

2014造价工程师《造价案例分析》考试试题及答案第四题，更多真题及答案

在网页下方

问题：

1．分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。

2．对于能被受理的工期索赔事件，分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（150天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金？相应的数额为多少？

3．该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人日工资为150元/工日，人工窝工补偿标准为日工资的50%；机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。

4．按初始安排的施工进度计划（答题纸中图4.1），如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并分别说明对工期的影响。

案例一案

2014造价工程师《造价案例分析》考试试题及答案第五题，更多真题及答案

在网页下方

问题：

1.该单项工程签约合同价为多少万元？业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元？开工后第1个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元？

2.第3个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

3.第4个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

4.假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了30万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元？

（计算结果有小数的保留三位小数）

2014造价工程师《造价案例分析》考试试题及答案第五题，更多真题及答案

在网页下方

问题：

1.该单项工程签约合同价为多少万元？业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元？开工后第1个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元？

2.第3个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

3.第4个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

4.假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了30万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元？

（计算结果有小数的保留三位小数）

问题:

1.分别支出事件一中的不妥之处，并说明理由。

2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)，根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中哪一类?

3.事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用?

4.事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?

5.事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?

问题：

1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?

2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。

3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总工期的影响。分别判断是施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的工期索赔是否成立?

4.事件四种，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。

第二篇：2013年造价工程师《造价管理》经典真题分析

(2012年真题)

1.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是( )。

A.承诺期限自要约发出时开始计算

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

【答案】D。本题考核的知识点为承诺。承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：(1)除非当事人另有约定，以对话方式作出的要约，应当即时作出承诺;(2)以非对话方式作出的要约，承诺应当在合理期限内到达。承诺可以撤回。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。承诺的内容应当与要约的内容一致。

2.根据《合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A。本题考核的知识点为合同撤销权的消灭。有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权;(2)具芎撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。

3.根据《合同法》，下列各类合同中，属于无效合同的有( )。

A.恶意串通损害第三.人利益的合同

B.一方以欺诈手段订立的合同

C.一方乘人之危订立的合同

D.损害社会公共利益的合同

E.订立合同时显失公平的合同

【答案】AD。本题考核的知识点为无效合同的情形。有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;

(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

4.根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的( )。

A.购销差价

B.批零差价

C.利税差价

D.地区差价

E.季节蓁价

【答案】ABDE。本题考核的知识点为定价依据。政府应当依据有关商品或者服务

的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。

(2011年真题)

1.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是( )。

A.发出后的承诺通知不得撤回

B.承诺通知到达要约人时生效

C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约

D.承诺的内容可以与要约的内容不一致

【答案】B。本题考核的知识点为承诺。承诺是受要约人同意要约的意思表示。除根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的之外，承诺应当以通知的方式作出。

(1)承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。

(2)承诺的撤回。承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达之前到达要约人或

者与承诺通知同时到达要约人。

(3)逾期承诺。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。

(4)要约内容的变更。承诺的内容应当与要约的内容一致。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

2.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是( )。

A.以合法形式掩盖非法目的的合同

B.损害社会公共利益的合同

C.一方以胁迫手段订立的合同

D.恶意串通损害集体利益的合同

【答案】C。本题考核的知识点为合同可变更或可撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

3.根据《合同法》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方( )的，可以中止履行合同。

A.经营状况严重恶化

B.同时投资的项目过多

C.丧失商业信誉

D.转移财产以逃避债务

E.抽逃资金以逃避债务

【答案]ACDE。本题考核的知识点为合同履行中的抗辩权。应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

(2010年真题)

1.下列情形中，可构成缔约过失责任的是( )。

A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失

B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失

C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失

D.合同签订后，当每人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失

【答案】C。本题考核的知识点为缔约过失责任。缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

2.根据《合同法》，具有合同撤销权的当事人应在知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权.

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A。本题考核的知识点为撤销权的消灭。具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】D。本题考核的知识点为建筑工程施工许可。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。(2010年真题)

根据《建筑法》，建筑工程安全生产管理应建立健全( )制度。

A.责任

B.追溯

C.保证

D.群防群治

E.监督

【答案】AD。本题考核的知识点为建筑工程安全生产管理。建筑工程安全生产管理必须

监持安全第

一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。(2009年真题)

根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明( )。

A.生产厂家

B.市场价格

C.规格、型号

D.保修期限

【答案】C。本题考核的知识点为建筑工程质量管理。设计文件选用的建筑材料、

建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

(2008年真题)

根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是( )。

A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B-两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程

C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人

D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人

【答案】B。本题考核的知识点为建筑工程承发包。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个或两个以上的承包单位联合共同承包。

根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是( )。

A.洋标委员会成员人数为7人以上单数

B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同

C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函

【答案】C。本题考核的知识点为招标投标的相关知识。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其

中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。(2011年真题)

根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是( )。

A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式

B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同

C.招标人不得修改已发出的招标文件

D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

【答案】D。本题考核的知识点为招标投标的相关规定。投标人应当按照招标文件的要求

编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已

提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

(2010年真题)

根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是( )。

A.投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人

B.联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同

C.开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行

D.开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

【答案】D。本题考核的知识点为《招标投标法》的相关规定。根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确

定的地点公开进行。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

(2009年真题)

根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )d前，通知所有招标文件收受人。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】A。本题考核的知识点为招标文件修改的相关规定。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15 d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

2013年造价工程师课程了解，考试公告、报名入口、大纲解析、职位表下载及备考资料汇总

http:///zaojia/

第三篇：2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案

一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。)

1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额

2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内;欺骗的3年内。

4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元

5.美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列

6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。P31 A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。P37 A.10 B.20 C.30 D.60 9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的().P44 A.2% B.5% C.10% D.20% 10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()P47 A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人要约一承诺合同就成立了。

11.根据《合同法》,执行改府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是()。P52 A.遇价格上涨时,按原价格执行:价格下降时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时,按照新价格执行:价格下降时,按照原价格执行 C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行 D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行丁 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的改府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批()。P64 A.项目建议书 B.项目初步设计 C.项目开工报告 D.项目可行性研究报告

13.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建槙(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成()模型。P71 A.6D B.5D C.4D D.3D 14.建设工程采用平行承包模式的特点是()P78 A.有利于缩短建设工期 B.不利于控制工程质量 C.业主组织管理简单D.工程造价控制难度小

15.直线职能制组织结构的特点是()。P82 A.信息传递路径较短B.容易形成多头领导C.各职能部门间横向联系D.各职能部门职责清楚

16.下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是()p85 A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分表D.年度设备平衡表

17.编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是()。P95 A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面

18.应用直方图法分析工程质量状况时,直方图出现折齿型分布的原因是()。P105 A.数据分组不当或组距确定不当 B.少量材料不合格 C.短时间內工人操作不熟练 D.数据分类不当 19.下列流水施工参数中,属于时间参数的是()

A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面

20.其工程有3个施工过程,分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为

2、

3、

4、3天:

4、

2、

3、5天:

3、

2、

2、4天。则流水施工工期为()P115 A.17 B.19 C.20 D.21 21.其工程双代号网络图如下图所示,存在的绘错误是()。P

A.多个起点节点B.多个终点节点C.节点编号有误D.存在循环回路

22.工程网络计划中工作，D有两项紧后工作,最早开始时同分别为17和20，工作D的最开始时间为12,持续时间为3,则工作D的自由时差为()P123 A.5 B.4 C.3 D.2 23.工程网络计划资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符会优化目标。P136 A.工作间逻辑关系 B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度

24. 在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与现金流入现值1200万元等值的是()P156

25.其企业前3年每年初借款1000万元,按年复利计息，年利率为8%,第5年末还款3000万元,剩余本在第8年末全面还清,则第8年末需还本付息()万元。P1

52、P156 A.981.49 B.990.89 C,1270.83 D.1372.49

26.其项借款,名义利率10%,计息周期为日,则有效利率是() A.8.33% B.10.38% C.10.47% D.10.52% 27.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是()。P173 A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量 C.不能反映投资回收之前的经济效果 D.不能反映回收全部投资所需要的时间

28. 投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的()的比值。

A.息税前利润与当期应付利息金额 B.息税前利润与当期应还本付息金额 C.税前利润与当期应付利息金额 D.税前利润与当期应还本付息金额

29.下列投资方安经济效果评价指标中,能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是()。P177 A.投资收益率 B.净现值率 C.投资回收期 D.內部收益率 30.对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案,在进行比选时常用()替代净现值。P183 A.增量投资 B.费用现值 C.年折算费用 D.净现值率

31.关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是()P189 A.敏感性分析只适用于财务评价 B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价 D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价 32.下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是()P200 A.因素分析法 B.强制确定法 C.重点选择法 D.百分比分析法

33.按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是()。P198 A.功能评价 B.功能定义 C.方案评价 D.方案创造 34.价值工程活动中,方案评价阶段的工作顺序是()P211 A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价 B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价 C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价 D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价

35.工程寿命周期成本分析评价中,可用来估算费用的方法是()。P216 A.构成比率法 B.因素分析法 C.挣值分析法 D.参数估算法 36.根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》,对于保障性住房和普通商品住房项目,项目资本金占项目总投资的最低比例是()P221 A.20% B.25% C.30% D.35%

37.根据《外商投资产业指导目录》,必须由中方控股的项目是()P222 A.综合建筑项目

B.综合水利枢纽项目 C.超大型公共建设项 D.农业深加工项目

38.与发行债券相比，而是发行优先股的特点是()P225 A.融资成本较高

E.股东拥有公司控制杈 C.股息不固定

D.股利可在税前扣除

39.项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金,用来比较选择追加筹资方案的重要依据是()。P231 A.个别资金成本 B.综合资金成本 C.组合资会成本 D.边际资金成本

40.其公司力新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%,发行价格为2300万元,公司所得税为25%,则发行债券,而的成本率为()P234 A.7.83% B.8.33% C.9.57% D.11.10% 41.为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是()。P237 A.进入市场的利率走向

B.借款人对于融资风险的态度 C.项目现金流量的特征 D.资金筹集难易程度

42.下列项目融资工作中属于融资决策分忻阶段的是()P243 A.评价项目风险因素 B.进行项目可行性研究 C.分析项目融资结构 D.选择项目融资方式

43.下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是()P245 A.TOT B. BT C.BOT D.PFI 44.PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是() A.适用领域 B.融资本质 C.承担风险 D.合同类型

45.为确保政府财政承受能力,每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一股公共预算支出的比例,应当不超过()。P254 A.20% B.15% C.10% D.5% 46.企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业,减按()的税率征收企业所得稅。P257 A.5% B.10% C.15% D.20% 47.我囯城镇土地使用税采用的税率是()P261 A.定额税率 B.超率累进税率 C.幅度税率 D.差别比例税率 48.根据《关于工伤保险率问题的通知》,建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的()P275 A.120% B.150% C.180% D.200% 49.工程项目经济评价包括财务分析和经济分析,其中财务分析采用的标准和参数是()。P281 A.市场利率和净收益 B.社会折现率和净收益 C.市场利率和净利润 D.社会折现率和净利润

50.对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时,应以营业收入抵补下列支出;①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金 P285-286 A.①②③④ B.①③②④ C.③①②④ D.①③④②

51.施工图预算审查方法中，审查速度快但审重精度较差的是()P304 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.全面审查法

52.下列不同计价方式的合同中,建设单位最难控制工程造价的是()P308 A.成本加百分比酬金合同 B,单价全同

C.目标成本加奖罚合同 D.总价合同

53.关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法,正确的是()。P309 A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标 B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同 C.通用合同条款只适用于单价合同 D.通用合同条款只适用于总价合同 54.根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的,除专用合同条款另有约定外,争议评组应在()內做出书面评审意见。P316 A.收到争议评审申请请报告后28天 B.收到被申请人答辩报告后28天 C.争议调查会结束后14天 D.收到合同双方报告后14天

55.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的()天内，结清竣工结算款项。P320 A.14 B.15 C.28 D.30 56.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从()中开支。P323 A.暂定金额 B.暂估价 C.分包管理费 D.应分摊费用

57.某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为()元。P341 A.2250 B.1800 C.1500 D.900 58.下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是()。P346 A.项目施工成本降低率 B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率 D.施工计划成本实际降低率

59.其工程施工至2016年12月底,已完工程计划用2000万元,拟完工程计划费用2500万元,已完工程实际用为1800万元,则此时该工程的费用绩效指数CPI为()。P351 A.0.8 B.0.9 C.1.11 D.1.25 60.下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是()P352 A.时标网络图和曲线法 B.曲线法和控制图法

C.排列图法和时标网络图法 D.控制图法和表格法

二、多顶选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 61.为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在()阶段。P6 A.施工招标 B.施工

C.策划决策 D.设计

E.竣工验收

62.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业的资质标准有()p13 A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上 B.注册造价工程师不少于10人 C.企业注册资本不少于200万人

D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人 E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% 63.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()P33 A.专项施工方案安全验算论证 B.施工安全防护用具的采购 C.安全施工措施的落实 D.安全生产条件的改善 E.施工安全防护设施的更新 64.根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。P41 A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2% C.采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金 D.招标人不得挪用投标保证金

E.招标人最迟应在签订书面合同时同时退还投标保证金

65.根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指()的合同。P51 A.恶意串通损害国家利益 B.恶意串通损害集体利益 C.因重大误解订立

D.因重大过失造成对方财产损失 E.订立合同时显失公平

66.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的有()p60 A.砌体结构工程 B.智能建筑工程 C.建筑节能工程 D.土方回填工程 E.装饰装修工程

67.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有()p111-115 A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系 B.相邻施工过程的流水步距相等 C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段上可连续工作 E.施工段之间可能有空闲时间

68.在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。P122-133 A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小 B.自由时差为零 C.总时差最小 D.持续时间最长

E.时标网络计划中没有波形线

69.某工程双代号时标网络计划如下图所示，第8周末进行实际进度检查的结果如图中实际进度前锋线所示，则正确的结论有()p137 A.工作D拖后2周，不影响工期 B.工作E拖后3周，不影响工期 C.工作F拖后2周，不影响紧后工作 D.总工期预计会延长2周 E.工作H的进度不会受影响

70.工程项目风险管理中，可用来识别风险的方法()p142 A.敏感性分析法 B.财务报表法 C.头脑风暴法 D.计划评审技术法 E.流程图法 71.下列影响因素中,属于确定基准收益率基础因素的有()P175 A.资金成本 B.投资风险 C.周转速度 D.机会成本 E.通货膨胀

72.下列评价方法中,用于互斥投资方案静态分析评价的有()P182 A.增量投资内部收益率法 B.增量投资收益率法 C.增量投资回收期法 D.净年值法 E.年折算用法

73.价值工程活动中,按功能的重要程度不同，产品的功能可分为()。P200 A.基本功能 B.必要功能 C.辅助功能 D.过剩功能 E.不是功能

74.既有法人作为项目法人等措施项目资金时。属于既有法人外部资金来源的有()P225 A.企业增资扩股 B.企业资金变现 C.企业产权转让 D.企业发行债券

E.企业发型优先股股票

75.与传统融资方式相比较,项目融资的特点有()。P239 A.信用结构多样化 B.融资成本较高

C.可以利用税务优势 D.风险种类少

E.属于公司负债性融资

76.对PPP项目进行物有所值(VFM)定性评价的基本指标有()p251 A.运营收入增长潜力 B.潜在竞争程度 C.项目建设规模 D.政府机构能力 E.风险识别与分配

77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有()p278 A.工程项目组织策划 B.工程项目定位策划 C.工程项目目标策划 D.工程项目融资策划 E.工程项目功能策划 78.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有()p310-314 A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用 B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用

C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用 D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用 E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用

79.施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有() A.工程内容说明不清楚的项目

B.暂定项目中必定要施工的不分标项目

C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 D.综合单价分析表中的材料费项目 E.预计开工后工程量会减少的项目

80.关于工程竣工结算的说法，正确的有()p355-356 A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算 B.工程竣工结算均有总承包单位编制

C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性

D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性 E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度

第四篇：2013年造价工程师建设工程计价真题

一、单项选择题

1.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分是( )。 A.直接建设成本 B.建设成本上升费 C.不可预见准备金 D.未明确项目准备金

2.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为( )。 A.4.08 B.4.09 C.4.11 D.4.12 3.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是( )。 A.未达到固定资产标准的设备购置费 B.达到固定资产标准的设备购置费 C.引进设备时备品备件的测绘费 D.引进设备的专利使用费

4.施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的( )。 A.环境保护 B.文明施工 C.安全施工 D.临时设施

5.某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为( )万元。 A.65.60 B.67.00 C.68.20 D.60.60 6.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是( )。 A.临时设施费 B.总部管理费 C.利润 D.税金

7.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是( )。 A.新产品试制费 B.水文地质勘察费 C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

8.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是( )。 A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B.在生产期支付的商标权费 C.国內设计资料费 D.国外设计资料费

9.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于( )。 A.设备及工器具购置费 B.基本预备费 C.工程建设其他费 D.建筑安装工程费

10.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是( )。 A.建设单位建设期后发生的利息 B.施工单位建设期长期贷款利息 C.国内代理机构收取的贷款管理费 D.国外贷款机构收取的转贷费

11.下列关于工程计价的说法中，正确的是( )。 A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量X相应单价 C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D.工程及家中的工程单价仅指综合单价

12.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是( )。 A.工程量清单计价规范 B.工程定额

C.工程量清单计量规范 D.工程承包合同文件

13.关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是( )。 A.措施项目无需描述项目特征

B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

14.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是( )。 A.已完工程及设备保护费 B.超高施工增加费 C.大型机械设备进出场及安拆费 D.施工排水、降水费

15.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是( )。 A.服务内容 B.项目价值 C.费率 D.金额

16.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是( )。 A.因混凝土养护引起的停工时间 B.偶然停工(停水、停电)增加的时间 C.产品质量不合格返工的工作时间 D.准备施工工具花费的时间

17.已知㎡砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为( )min。 A.12.00 B.21.92 C.22.22 D.33.33 18.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是( )工日/ m3。 A.0. 93 B.0. 94 C.0.95 D.0.96 19.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是( )。 A.国际运费 B.国际运输保险费 C.到岸后外阜中转运输费 D.进口环节税费

20.某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为( )元/t。供货地点采购量(t)原价(元/t)运杂费(元/t)运输损耗率(%)采购保管费率(%) 甲300501023 A.63.80 B.63.83 C.64.26 D.64.30 21.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为( )。 A.60.40 B.62.20 C.65.40 D.67.20 22.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是( )。 A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10% 23.关于概算指标的编制，下列说法中正确的是( )。 A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

24.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是( )。 A.生产家具购置费 B.基本预备费 C.涨价预备费 D.铺底流动资金

25.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于( )。 A.综合指数 B.环比指数 C.定基指数 D.平均数指数

26.若以∑q1p0/∑q0p0为造价指数，则该指标属于( )。 A.质量指标指数 B.派氏价格指数

C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数 D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

27.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是( )。 A.单位生产能力估算法 B.生产能力指数法 C.系数估算法 D.比例估算法

28.关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是( )。 A.应结合市场需求确定建设规模 B.生产方法应与拟采用的原材料相适应 C.工艺流程宜具有刚性安排 D.应选择最先进的生产方法

29.某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是( )万元。 A.28047 B.36578 C.37093 D.37260 30.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是( ) 。 A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用 B.应付账款+应收账款-存货+现金 C.应付账款+存货+预收账款+现金 D.预付账款+现金+应收账款+存货

31.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括( ). A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

32.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是( )。 A.层数增加，单位造价降低 B.层高增加，单位造价降低 C.建筑物周长系数越低，造价越低 D.宽度增加，单位造价上升

33.按照国家有关规定，作为固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是( )。 A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算 C.经批准的施工图预算 D.经批准的工程决算

34.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是( )。 A.概算指标法 B.类似工程预算法 C.概算定额法 D.综合吨位指标法

35.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是( )。 A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B.对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

36.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是( )。 A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

37.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是( )。 A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 38.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是( )。

A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，在进行工料分析 B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，在进行工料分析 C.定额单价法反映市场价格水平 D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

39.采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是( )。

A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价

B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量 C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量 D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

40.关于招标文件的编制，下列说法中错误的是( )。 A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准 41.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是( )。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

42.编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是( )。 A.梁的标高 B.混凝土的强度等级

C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸 D.油漆(涂料)的品种

43.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是( )。 A.招标人不得自行决定是否编制标底 B.招标人不得规定最低投标限价 C.编制标底时必须同时设有最高投标限价 D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价 44.关于招标控制价，下列说法中正确的是( )。 A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B.利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C.招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核 D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

45.招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价;②根据工程所在地的定额规定计算工程量;③将定额项目的合价除以清单项目的工程量;④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是( )。 A.①④②③ B.①③②④ C.②①③④ D.②①④③

46.关于投标保证金，下列说法中正确的是( )。 A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2% B.招标人应当在签订合同后的30日內退还未中标人的投标保证金 C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

47.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是( )。 A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C.不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D.投标人之间约定中标人

48.关于规费的计算，下列说法正确的是( )。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

49.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是( )。 A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

50.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是( )。 A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同 C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 51.工程总承包的投标文件中应包含的内容是( )。 A.地下管线资料、气象和水文观测资料 B.定位放线的基准点和基准标高 C.经审批的规划许可证 D.承包人建议书

52.工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为( )天 A.60 B.90 C.120 D.150 53.关于国际工程招标，下列说法中正确的是( )。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

54.对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为( )。

A.施工合同签订前的第28天

B.提交投标文件的截止时间前的第28天 C.施工合同签订前的第56天 D.提交投标文件截止时间前的第56天

55.发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的( )小时内. A.24 B.48 C.72 D.96 56.由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用( )。 A.计划进度日期的价格指数 B.实际进度日期的价格指数 C.A和B中较低看 D.A和B中较高者

57.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。 A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿 58.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是( )。 A.合同工程量偏差超过15% B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化 B.措施项目工程量超过10% D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化 59.因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是( )。 A.因工程损害导致第三方财产损失 B.运至施工场地用于施工的材料的损害 C.承包人的停工损失 D.工程所需清理费用

60.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为( )元。 A.2250 B.2925 C.5800 D.7540 61.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。 A.工程预付款总额 B.工程合同总额

C.主要材料及构件所占比重 D.累计完成工程金额

62. 发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的( )天内。 A.7 B.14 C.21 D.28 63.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是( )。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内 B.不迟于约定的开工日期后的7日内 C.不迟于约定的开工日期前的14日内 D.不迟于约定的开工日期后的14日内

64.关于工程计量的方法，下列说法正确的是( )。 A.按照合同文件中规定的工程量予以计量 B.不符合合同文件要求的工程不予计量

C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

65.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是( )。 A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款

D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是( )。

A.对配套工程系统的工艺调整 B.发包人要求增加的附加试验 C.对区域内基准控制点的调整 D.对实施赶工指令所作的调整

67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列说法正确的是( )。 A.预付款支付的时间和额度在通用条款中约定

B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函 C.发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

68.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是( )。 A.期中支付证书 B.最终支付证书 C.履约证书 D.工程接收证书

69.下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是( )。 A.工程竣工验收备案表 B.施工许可证 C.施工图设计文件审查意见 D.施工单位签署的工程质量保修书

70.完整的竣工决算所包含的内容是( )。

A.竣工财务决算说明书、竣工财务決算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

71.编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是( )。 A.待冲基建支出 B.应付款 C.预付及应收款 D.未交款

72.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是( )。 A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金 C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

二、多项选择题

73. 下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有()。 A.外贸手续费 B.关税 C.消费税 D.增值税 E.车辆购置税

74.关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有( )。 A.单层建筑檐口高度超过30m时计算 B.多层建筑超过6层时计算

C.包括建筑超高引起的人工功效降低费 D.不包括通信联络设备的使用费

E.按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算

75.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有( )。 A.技术开发费 B.印花税

C.已完工程及设备保护费 D.材料采购及保管费 E.财产保险费 76.关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有( )。 A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用 B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费 C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算 D.场地准备和临时设施费=工程费用х费率+拆除清理费 E.委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中

77.编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有( )。 A.顶目名称 B.项目编码 C.项目恃征 D.计量单位 E.工程量

78.关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有( )。 A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分

B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中 C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责

D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用 E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

79.为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有( A.算术平均值精确度

B.被测定个人或小组的最低数量 C.测定的数列的稳定系数 D.测定总延续时间的最小值 E.测定完成产品的最低次数

80.下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有( )。 A.运杂费 B.仓储费 C.工地管理费 D.运输损耗 E.仓储损耗

81.预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括( )。 A.以施工定额为基础确定 B.以现场观察测定资料为基础计算 C.以工程量计算规则为依据计算 D.以各类费用定额为基础确定 E.以工程结算资料为依据计算

)。 82.把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于( )。 A.个体指数 B.环比指数 C.平均指数 D.综合指数 E.总指数

83.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有( )。 A.国家经济发展规划 B.产业政策 C.生产协作条件 D.地区经济发展规划 E.技术经济政策

84.某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有( )。 A.机械设备及安装工程概算 B.电气设备及安装工程概算 C.工程建设其他费用概算 D.特殊构筑物工程概算 E.流动资金概算

85.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有( )。 A.使用各级财政预算资金的项目 B.使用国家发行债券所筹资金的项目 C.国有资金投资总额占50%以上的项目 D.使用国家政策性货款的项目 E.使用国际金融机构货款的项目

86.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有( )。 A.工器具及生产家具购置费计算表 B.设备及安装工程预算表 C.设备及安装工程取费表 D.综合预算表 E.总预算表

87.关于施工招标文件，下列说法中正确的有( )。 A.招标文件应包括拟签合同的主要条款

B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书

C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天 D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法 E.招标文件应明确评标方法

88.关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有( )。 A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等 B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容 C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理 D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算

89.关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有( )。 A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准

C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户

90.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有( )。 A.依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定 B.公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起

C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单

D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示 E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示

91.下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有( )。 A.施工中发现文物 B.延迟提供施工场地 C.承包人提前竣工 D.延迟提供图纸 E.基准日后法律的变化

92.下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有( )。 A.监理人发出错误指令

B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格 C.承包人的设备故障 D.发包人提供工程设备不合格 E.异常恶劣的气候条件

93.关于进度款支付程序，下列说法中正确的有( )。

A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请 B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书 C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款 D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解決后再向承包人支付进度款 E.发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款 94.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有( )。

A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持 C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日 95.国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有( )。 A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准 B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还

C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减 D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效

E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限 96.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有( )。 A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的

B.分期分批交付的工程，应在最后一期(批)交付时一次性计算新增固定资产价值 C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值 D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”

E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊