2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

2024年9月份考试工程造价案例第三次作业（通用7篇）

篇1：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

2014年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、计算题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）

1.某项目进口一批生产设备。一直FOB=650万元，CIF=830万元，银行财务费率为5%，关税税率为15%，增值税税率为17%,该设备无消费税和海关监管手续费。求抵岸价。

2.某施工单位承包某工程项目，工期从2月到6月，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：1.建筑安装工程造价660万元，主要材料费占施工产值的比重为60%；2.预付备料款为建筑安装工程造价的20%；3.工程进度款逐月计算；4.工程保修金为建筑安装工作造价的5%，保修期半年；5.材料价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料价差上调10%，在六月份一次调增。）工程2-5月实际完成产值分别为55万元、110万元、165万元、220万元，6月竣工验收。

问题：1．通常工程竣工结算的前提是什么？2．该工程的预付备料款、起扣点为多少？3．该工程2至5月，每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？4．六月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少？甲方应付工程尾款为多少？5．工程在保修期间发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费用如何处理？

3.某建筑公司与某建设单位签订一工程施工合同。合同中有关工程价款如下：（1）合同总价为600万元，其中：工程主要材料和结构件总值占合同总价的60%；（2）预付备料款为合同总价的25%；（3）工程进度款由乙方逐月（每月末）申报；（4）工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的95%，留5%作为工程保修金，保修期（半年）满后全部结清。根据经甲方代表批准的施工进度，4-9月计划完成产值（合同价）分别为80万元、100万元、120万元、120万元、100万元、80万元。在工程施工中，因施工设备出现故障停工两天，造成窝工50工日（每工日工资19.50元），8月份实际完成产值比原计划少3万元；因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格，甲方决定更换板材，造成拆除用工60工日（每日工资23.50元），机械多闲置3个台班（每台班按400元计），预算外材料费损失2万元，其他费用损失1万元，重新粘贴预算价10万元，因拆除、重新粘贴使工期延长6天。问题：1．请按原施工进度计划，为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。2．乙方提出延长工期2天，索赔费1092元和延长工期6天，索赔费162070.00元。请问该两项索赔能否成立？应批准的工期延长为几天？索赔费为多少万元？ 4.按某劳动定额规定，不锈钢法兰电弧安装，DN80~DN100的每幅时间定额为0.71工日，求产量定额？

5.某公司贷款1000万元，年复利率i＝10％，试问5年后连本带利一次需支付多少？

二、简答题（本大题共70分，共 10 小题，每小题 7 分）1.什么是保修金？

2.通常工程竣工结算的前提是？ 3.引起投资偏差的原因有？ 4.什么是无形资产？

5.什么是静态投资？什么是动态投资？它们的区别是什么 6.常见的偏差类型有？ 7.什么是工程预付款？

8.工程寿命周期成本的评价方法有哪些？ 9.确定合同价款有几种方式？

10.调整合同价格因素发生后，承包人应做哪些工作？如何确认工程师已经同意调整？

答案：

一、计算题（30分，共 5 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

抵岸价=FOB+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税=830万元+650×5%万元+830×（1.5%+15%）万元+830×（1+15%）×17%万元=1161.72万元 解题方案：

进口设备抵岸价=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+海关监督手续费+车辆购置附加税 评分标准：

答对给全分、写出公式给五分 2.参考答案：

问题1：工程竣工结算的前提是竣工验收报告被批准。问题2：1.预付备料款：660万元×20%=132万元 2.起扣点：660万元-132万元/60%=440万元问题3：二月：工程款55万元，累计工程款55万元 三月：工程款110万元，累计工程款165万元 四月：工程款165万元，累计工程款330万元 五月：工程款220万元-（220万元+330万元-440万元）×60%=154万元，累 计工程款484万元问题4：1.工程结算总造价为660万元+660万元×0.6×10%=699.6万元 2.6月份应付工程结算款699.6万元-484万元-（699.6万元×5%）-132 万元=48.62万元问题5： 5万元维修费应从乙方（承包方）的保修金中扣除。解题方案：

评分标准：

3.参考答案：

问题1： 解：1.预付备料款M=600×25%=150万元 2．起扣点T=p-M/N=600-150/60%=350万元 3．各月进度款（1)4月份计划完成产值80万元，拨款80万元（2)5月份计划完成产值100万元，拨款100万元（3)6月份计划完成产值120万元，拨款120万元（4)7月份计划完成产值120万元，其中50万元全额拨款，其余扣备料款60% 拨款额=50+（120-50）×（1-60%）=78万元（5)8月份计划完成产值100万元 拨款额=100×（1-60%）=40万元（拨款日期9月5日前）（6)9月份计划完成产值80万元 拨款额=80×（1-60%）-600×5%=2万元（问题2： 答：（1）两项索赔中，前一项索赔不能成立（乙方自身原因造成的）后一项索赔成立（甲方原因造成的）。（2）应批准的工期延长天数为6天。（3）因批准的索赔费用为：

60×23.50+3×400+20,000.00+10,000.00+100,000.00=132,610元=13.261万元 解题方案：

评分标准：

4.参考答案：

产量定额=1/时间定额=1/0.71副/工日=1.41副/工日 解题方案：

产量定额=1/时间定额 评分标准：

答对给全分、写对公式给四分 5.参考答案： 1611（万元）解题方案：

F＝P（F／P，i，n）＝ 1000（F／P，10％，5）=1000 ×l．611＝1611（万元）

评分标准：

答对给全分，公式对给５分

二、简答题（70分，共 10 题，每小题 7 分）

1.参考答案：

按照规定，在工程的总造价中应预留出一定比例的尾留款作为质量保修费用，该部分费用称为保修金。解题方案：

工程的总造价中预留出一定比例的尾留款 评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分 2.参考答案：

通常工程竣工结算的前提是：竣工验收报告被批准。解题方案：

通常工程竣工结算的前提是：竣工验收报告被批准。评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分 3.参考答案：

引起进度偏差的原因主要有四个方面：主观原因、业主原因、设计原因和施工原因

解题方案：

引起进度偏差的原因主要有四个方面：主观原因、业主原因、设计原因和施工原因

评分标准：

答对给全分，按实际答题情况酌情给分 4.参考答案：

无形资产是指企业长期使用但没有实物形态的资产，包括专利权、著作权、非专利技术、商誉等。解题方案：

无形资产是指企业长期使用但没有实物形态的资产 评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分 5.参考答案：

静态投资是指在编制预期造价时，以某一基准年、月的建设要素的单价为依据所计算出来的工程造价瞬时值。动态投资是指完成一个工程项目的建设，预计投资量的总和。它包括静态投资所含内容以外，还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费、新开征税费以及汇率变动部分引起的费用增加。解题方案：

静态投资是指在编制预期造价时，以某一基准年、月的建设要素的单价为依据所计算出来的工程造价瞬时值。

动态投资是指完成一个工程项目的建设，预计投资量的总和。它包括静态投资所含内容以外，还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费、新开征税费以及汇率变动部分引起的费用增加。评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分。6.参考答案：

偏差主要有4种类型：投资增加且工期拖延、投资增加但工期提前、工期拖延但投资节约、工期提前且投资节约 解题方案：

偏差主要有4种类型：投资增加且工期拖延、投资增加但工期提前、工期拖延但投资节约、工期提前且投资节约。评分标准：

答对给全分、按实际答题情况酌情给分 7.参考答案：

工程预付款又称预付备料款。根据工程承发包合同规定，由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备料款，作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动资金。解题方案：

由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备料款，作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动资金。评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分 8.参考答案：

工程寿命周期成本的评价方法有： 费用效率（CE）法、固定效率法、固定费用法、权衡分析法 解题方案：

工程寿命周期成本的评价方法有： 费用效率（CE）法、固定效率法、固定费用法、权衡分析法 评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分。9.参考答案：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。解题方案：

固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同 评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分 10.参考答案：

承包人应在调整合同价款因素情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。解题方案：

承包人应在调整合同价款因素情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。评分标准：

答对给全分，按答题情况酌情给分

篇2：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、填空题（本大题共50分，共 10 小题，每小题 5 分）

1.根据经验用手掂量，将矿物的密度分为 ______、______、______ 三级。

2.岩石由矿物组成，泥质灰岩中主要的矿物是 ______，该矿物的化学成分是 ______。

3.常见的地质构造有 ______、______、______。

4.控制岩体工程质量的基本因素是 ______、______。

5.节理的工程地质评价要解决的三个基本问题是： ______、______、______。

6.现场平板载荷试验时，从开始施加荷载并逐渐增加至地基破坏，地基的变形大致经过三个阶段：即 ______、______、______。

7.工程地质学的研究方法是地质分析法与 ______、______ 与实验法等的密切结合。

8.地震效应的类型有 ______、______、______、______ 等四种

9.松散沉积物按成因可分为 ______、______、______、______ 等。

10.地质作用包括 ______、______ 等两种。

二、名词解释题（本大题共15分，共 3 小题，每小题 5 分）

1.硬度。

2.地质构造。

3.矿物。

三、简答题（本大题共25分，共 5 小题，每小题 5 分）

1.岩溶的定义及其工程意义。

2.试略述断层构造对隧道位置选择的影响。

3.岩浆岩的结构构造主要特征有哪些？

4.节理的类型。

5.地下水对钢筋混凝土的腐蚀分为哪几种类型?各类腐蚀分别由哪些过量离子引起?

四、论述题（本大题共10分，共 2 小题，每小题 5 分）

1.试描述河流堆积阶地的基本特征？

2.在野外使用地质罗盘如何量测岩层产状？

答案：

一、填空题（50分，共 10 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

轻、中、重

解题方案：

矿物密度性质

评分标准：

一空一分

2.参考答案：

方解石 碳酸钙

解题方案：

常见的造岩矿物

评分标准：

一空一分

3.参考答案：

褶皱、断层、节理

解题方案：

构造运动与地质构造

评分标准：

一空一分

4.参考答案：

岩石的坚硬程度 岩体完整程度

解题方案：

岩体的工程性质

评分标准：

一空一分

5.参考答案：

节理的发育方向，节理的发育程度，节理的性质

解题方案：

岩体的工程分级与分类

评分标准：

一空一分

6.参考答案：

直线变形阶段、局部剪切阶段、失稳阶段

解题方案：

现场平板载荷试验

评分标准：

一空一分

7.参考答案：

力学分析法、工程类比法

解题方案：

工程地质学的任务和研究方法

评分标准：

一空一分

8.参考答案：

地震力效应、地震破坏效应、地震液化效应、地震激发地质灾害

解题方案：

地震效应

评分标准：

一空一分

9.参考答案：

残积物 坡积物 洪积物 冲积物

解题方案：

第四纪沉积松散沉积类型

评分标准：

一空一分

10.参考答案：

物理地质作用、工程地质作用（人为地质作用）

解题方案：

地质作用及其分类

评分标准：

一空一分

二、名词解释题（15分，共 3 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

是矿物抵抗外力机械作用的强度。

解题方案：

硬度的概念

评分标准：

理解准确，表述清楚得分

2.参考答案：

地壳（构造）运动的结果，使岩层发生的变形和变位即为地质构造，常见的不同构造形迹有：褶皱断裂、断裂构造等。

解题方案：

地质构造的概念

评分标准：

理解准确，表述清楚得分

3.参考答案：

是天然产出的单质或化合物，大多数矿物具有一定的内部结构，即其内部的原子或离子在三维空间成周期性重复排列

解题方案：

矿物的概念

评分标准：

理解准确，表述清楚得分

三、简答题（25分，共 5 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

岩溶是在可溶性岩石地区，地下水和地表水对可溶岩进行的化学溶蚀、机械侵蚀、搬运、堆积并形成各种独特地貌形态的地质现象的总称。工程意义： ① 岩溶地区水库、运河、渠道渗漏； ② 岩溶洞穴、裂隙等会降低岩体的强度和稳定性，容易引起地下洞室、坝基、边坡岩体失稳； ③ 基坑开挖和隧洞施工时，可能出现大量涌水，造成事故。

解题方案：

岩溶的定义及其工程意义

评分标准：

解释正确得2分，回答正确得4分

2.参考答案：

当隧道的位穿越断层构造时，常遇到岩层破碎，地层压力不大，并且常为地下水的通道，这对隧道的危害极大。所以，隧道应尽力避免穿越断层构造。如果必须穿越时，应尽力垂直于断层走向或以较大的角度斜交，并考虑采取必要的工程措施，确保隧道的稳定与安全。

解题方案：

断层对隧道位置选择的影响

评分标准：

答对得5分

3.参考答案：

岩浆岩的结构是指矿物的结晶程度，颗粒大小，形状及矿物间结合方式所反应出来的特征。按结晶程度和晶粒大小分三类：(1)显晶质结构、(2)斑状结构、(3)玻璃质结构。岩浆岩的构造指岩石中不同矿物集合之间排列，充填以及空间分布方式所反映出来的岩石外貌特征。主要类型有：(1)块状构造、(2)流纹构造、(3)气孔构造、(4)杏仁构造等。

解题方案：

岩浆岩的结构构造的主要特征

评分标准：

答对一点得一分 意思表达清楚即可得满分

4.参考答案：

（1）按节理力学性质分类 张节理 其主要特征是产状不很稳定，在平面上和剖

面上的延展均不远；节理面粗糙不平，擦痕不发育，节理两壁裂开距离较大，且裂缝的宽度变化也较大，节理内常充填有呈脉状的方解石、石英，以及松散工已胶结的粘性土和岩屑等；张节理一般发育稀疏，节理间的距离较大，分布不均匀。剪节理 剪节理和特征是产状稳定，在平面和剖面上延续均较长；节理面光滑，常具擦痕、镜面等现象，节理两壁之间紧密闭合；发育于碎屑岩中的剪节理，常切割较大的碎屑颗粒或砾石；一般发育较密，且常有等间距分布的特点；常成对出现，呈两组共轭剪节理（2）节理的几何分类 走向节理：节理走向与所在岩层走向大致平行。倾向节理：节理走向与岩层斜交。顺层节理：节理大致平行于岩层层面。

解题方案：

节理的类型

评分标准：

答对一点得1分 意思表达清楚即可得满分

5.参考答案：

地下水对钢筋混凝土的腐蚀有：结晶类腐蚀，分解类腐蚀，结晶分解复合类腐蚀三种 结晶类腐蚀，由SO42-过量引起。分解类腐蚀，由CO2、HCO3-过量引起。结晶分解复合类腐蚀，由NH4+、NO2-、Cl-、Mg2+过量引起。解题方案：

地下水对钢筋混凝土的腐蚀分为的种类，和各类腐蚀分别由哪些过量离子引起。

评分标准：

意思表达清楚即可得满分

四、论述题（10分，共 2 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

堆积阶地完全由冲积物组成，反映了在阶地形成过程中，河流下切的深度没有超过冲积物的厚度。堆积阶地在河流中、下游最为常见。根据下切的深度和阶地间的接触关系，堆积阶地又可分为上叠阶地和内叠阶地两种。

解题方案：

河流阶地的类型

评分标准：

解释清楚得满分

2.参考答案：

测量走向：罗盘长边紧贴层面，调整罗盘至水平，读指北针所示的方位角即走向。测倾向：罗盘短边紧贴层面，水准泡居中，读指北针所示的方位角即倾向。测倾角：将罗盘横着竖起来，使长边与岩层走向垂直，紧贴层面，等倾斜器上的水准泡居中，悬锤所示角度，即倾角。

解题方案：

野外使用地质罗盘

评分标准：

篇3：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、填空题（本大题共50分，共 10 小题，每小题 5 分）

1.______ 是焊接过程中，熔池金属中的气体在金属冷却以前未能来得及逸出而残留下来在焊缝金属内部或表面所形成的空穴。

2.焊条的两端分别称为引弧端和 ______。

3.实际结晶温度总是低于平衡结晶温度，二者之差称为 ______

4.焊接变形可分为 ______ 和整体变形两大类。

5.相图是合金的成分、______ 和组织之间关系的一个简明图表。

6.______ 主要取决于焊条直径和焊缝空间位置，其次是工件厚度、接头形式、焊接层次等。

7.热处理工艺方法主要有 ______、回火、退火和正火。

8.焊接熔渣残留于焊缝中的现象叫 ______。

9.熔滴过渡的主要参数有过渡的熔滴质量、熔滴过渡的频率、熔滴过渡的周期和 ______

10.______ 指焊接时，焊道与母材之间或焊道与焊道之间未完全熔化结合的部分；或指点焊时母材与母材之间完全熔化结合的部分。

二、名词解释题（本大题共25分，共 5 小题，每小题 5 分）

1.加工硬化

2.钢

3.焊接工艺评定

4.熔（化）焊

5.焊接参数

三、简答题（本大题共25分，共 5 小题，每小题 5 分）

1.焊条电弧焊机的选择依据有哪些?

2.什么是焊接裂纹？其特征是什么？根据裂纹产生的条件裂纹可分为几种？

3.焊接检验方法有哪些？焊接检验方法有哪些？

4.合金元素的过渡系数？焊缝金属合金化的目的和一般方法？

5.焊接工艺规程的主要内容有哪些？

答案：

一、填空题（50分，共 10 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

气孔

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

回答定义即可

2.参考答案：

夹持端

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

回答定义即可

3.参考答案：

过冷度

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

根据概念回答正确满分

4.参考答案：

局部变形

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

只回答定义即可

5.参考答案：

温度

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

回答定义即可

6.参考答案：

电流大小

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

根据概念回答正确满分

7.参考答案：

淬火

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

只回答定义即可

8.参考答案：

夹渣

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

回答定义即可

9.参考答案：

熔滴的比表面积(指的是熔滴的表面积与其体积之比)

解题方案：

根据概念回答

评分标准：

只回答定义即可

10.参考答案：

未熔合解题方案：

根据概念回答

评分标准：

回答定义即可

二、名词解释题（25分，共 5 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

金属经过塑性变形后，强度和硬度上升，而塑性和韧性下降的现象。

解题方案：

直接根据定义作答

评分标准：

根据定义给分

2.参考答案：

含碳量从0.0218％～2.11％的铁碳合金称为钢。

解题方案：

直接根据定义作答

评分标准：

注意数值

3.参考答案：

焊接工艺评定是为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。

解题方案：

直接根据定义作答

评分标准：

根据定义评分

4.参考答案：

将待焊处的母材金属熔化以形成焊缝的焊接方法，称为熔焊(或熔化焊)。按照热源形式不同，分为：气焊、电弧焊、电渣焊、电子束焊等。

解题方案：

直接根据定义作答

评分标准：

对熔焊分类给满分

5.参考答案：

焊接参数是焊接时为保证焊接质量而选定的各项参数的总称，包括焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等。

解题方案：

直接根据定义作答

评分标准：

至少回答3个参数

三、简答题（25分，共 5 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

焊条电弧焊机的选择依据有：根据焊条类型、母材材质、焊接结构来选择弧焊设备；根据焊接结构所选用材料的厚度、所需焊机容量等来选择弧焊设备；根据工作环境、资金情况来选择弧焊设备。

解题方案：

评分标准：

2.参考答案：

焊接裂纹是在焊接应力及其它致脆因素的共同作用下，焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成新界面所产生的缝间隙。它具有尖锐的缺口和大的长宽比的特征。根据裂纹产生的条件，我们把焊接裂纹归纳为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂等。

解题方案：

评分标准：

3.参考答案：

焊接质量的检验方法可分为非破坏性检验和破坏性检验两大类。非破坏性检验包括焊接接头的外观检查、密封性试验和无损探伤。破坏性检验包括断面检查、力学性能试验、金相组织检验和化学成分分析及抗腐蚀试验等。

解题方案：

评分标准：

4.参考答案：

在焊缝金属合金化的过程中，所加入的合金不是全部过渡到焊缝金属中，而是有一部分损失为了说明合金的利用率的高低，引入过渡系数的概念。所谓的过渡系数就是指焊接材料中的合金元素过渡到焊缝金属中的数量与其原始含量的百分比。目的： 1.补偿焊接过程中由于蒸发、氧化等原因造成的合金元素的损失。2.防止焊接缺陷的产生。3.改善焊缝金属的组织和性能。方法： 1.采用合金元焊丝或带状电极； 2.应用药芯焊丝或药芯焊条； 3.应用合金药皮或粘接焊剂； 4.直接采用合金粉末。

解题方案：

回答定义、目的和合金华方法

评分标准：

定义、目的和方法各3分

5.参考答案：

1.编制单位名称； 2.焊接工艺规程编号及相应的焊接工艺评定报告编号，及编制日期； 3.焊接方法名称，并注明自动化等级（手工、自动或半自动）； 4.焊接接头和焊缝形式以及是否附设衬垫等。应写出确切的接头名称，并按施工图样要求绘出破口详图，注明破口的主要尺寸和公差等； 5.母材的牌号、分类号及厚度范围； 6.焊接材料牌号或型号及其规格，烘干要求等。气体保护焊时保护气体也应包括在内，并按用途（如喷嘴保护气体、施焊保护气体、背面成型保护气体等）分别填写。7.预热方法、预热温度及层间温服控制。8.焊接参数； 9.焊接操作技术； 10.焊后热处理； 11.焊接设备及检测仪器等； 12.焊缝及产品试板的质量要求。

解题方案：

焊接工艺规程应考虑整个焊接过程始末

评分标准：

篇4：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、简答题（本大题共60分，共 10 小题，每小题 6 分）

1.企业形象构成要素及其相互关系是什么？

2.什么是产品组合的相关度？

3.市场竞争者营销能力一般包括哪些内容？

4.什么是互补产品价格策略？

5.对促销手段的组合必须考虑到哪些问题？

6.促销活动有哪些基本功能？

7.什么是需求价格弹性，其在定价中有什么作用？

8.什么是品牌，其与商标的区别是什么？

9.成熟阶段的市场营销学的理论与实践发展的主要特征是什么？

10.不同类型的竞争的含义是什么？

二、问答题（本大题共40分，共 4 小题，每小题 10 分）

1.契约式垂直营销系统有哪些？

2.如何评价广告形象效果？

3.如何判断产品生命周期的不同阶段？

4.如何设定企业业务战略目标？

答案：

一、简答题（60分，共 10 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

企业形象通常由两方面的要素所构成。一为形象素质，即企业的产品、服务、历史、规模、管理、效率以及道德精神等基本情况，这是形成企业总体形象的内在要素；二为形象标识，如企业的名称、商标、徽记、建筑、门面装潢、广告风格以及代表色等等，这是形成企业总体形象的外在要素。企业形象必须由这两方面共同构成。形象素质决定了企业形象的本质特征，形象标识则为社会公众对企业形象进行识别、记忆和传播的必要条件。

解题方案：

理解企业形象构成要素。

评分标准：

2.参考答案：

产品组合的相关度是指各个产品线在最终用途方面，生产技术方面、销售方式方面以及其他方面的相互关联程度。最终用途相关度大即为消费关联性（或称市场关联性）组合。生产技术的相关度是指所经营的各种产品在生产设备、原材料或工艺流程等方面具有较强的关联性，可称生产关联性组合。销售方式的相关度一般是指各种产品在销售渠道、仓储运输、广告促销等方面相互关联，或称销售关联性组合。

解题方案：

掌握产品组合相关度。

评分标准：

3.参考答案：

市场竞争者营销能力一般包括以下一些内容：（1）竞争对手的核心能力；

（2）竞争对手的成长发展能力；（3）竞争对手的适应变化能力；（4）竞争对手的持久耐力和快速反应能力。

解题方案：

掌握市场竞争者营销能力。

评分标准：

4.参考答案：

互补产品是指需要配套使用的产品。互补产品价格策略即指利用价格对消费连带品市场需求的调节、诱导功能，运用一定的定价技巧，使营销目标的实现由一个“点”扩展到一个“面”。具有互补关系的产品很多。在互补关系中，一般存在起主导作用的内容定低价。互补产品价格策略就是降低连带消费关系中起主导作用的产品或服务项目的价格，来促进系列产品的销售。

解题方案：

掌握互补产品价格策略。

评分标准：

5.参考答案：

对促销手段的组合必须考虑到以下一些问题。

1、是促销手段的组合应紧紧围绕企业的营销目标，应以营销目标的最佳实现为促销手段组合的基本出发点。

2、是利用其互补性防止其互斥性 应使组合中的各种促销手段能相互补充，形成促进销售的合力。而应防止两种以上促销手段同时利用时所可能造成的相互能量抵销，甚至产生逆向效应。

3、是有主有次，形成立体效应 在每一组促销手段的组合中，一般都应有一个在某阶段作为主体的促销手段发挥主要作用，其他促销手段则发挥辅助作用，这样就可能有效地防止互斥性的出现，而且也有利于企业有重点地实施其促销策略，形成立体效应。

4、是合理分配促销费用 对于促销费用的预算，既要考虑总的预算水平应保持在一个最佳的尺度上，又要考虑在不同的销售阶段和不同的促销组合中各种促销手段费用的合理分

配，使各种促销手段都有可能达到预期效应，而总的预算水平又不致于突破。解题方案：

掌握促销手段的组合必须考虑到的问题。

评分标准：

6.参考答案：

促销活动有以下一些基本功能。

1、告知功能 促销活动能把企业的产品、服务、价格、信誉、交易方式和交易条件等有关信息告诉给广大公众，使他们对企业由无知转为有知，从知之不多到知之较多，从而能使他在选择购买目标时，将企业的产品或服务纳入其选择范围。一般来说，消费者比较喜欢购买他们所了解的产品，若他们对某一企业的有关信息知道得越多，选择该企业产品的可能性也就越大。

2、说服功能 促销活动往往致力于通过提供证明，展示效果、解释疑虑和表示承诺等方法来说服消费者，加强他们对本企业产品或服务的信心，以促使其迅速采取购买行为。一般来说，消费者在购买决策犹疑不定的时候，很希望能有新的信息来帮助他作出决策。促销活动在这方面的信息沟通往往能恰到好处地促使消费者作出对本企业有利的购买决策。

3、影响功能 促销活动通过对社会广泛经常的信息传播，往往能使消费者的印象不断加深，甚至形成一种社会舆论，从而通过从众心理的作用，对目标市场的消费者产生舆论导向，使他们在不知不觉之中，接受本企业的各种宣传，建立对本企业的认识，形成对本企业及产品的好感。

解题方案：

掌握促销的功能。

评分标准：

7.参考答案：

需求价格弹性是指因价格变动而引起需求相应的变动率。需求价格弹性反映需求变动对价格变动的敏感程度，用弹性系数E表示，该系数是需求量变化的百分比与价格变化的百分比的比值。不同产品具有不同的需求弹性，定价时应该考虑需求弹性的作用，从其弹性强弱的角度决定企业的价格决策。E=1。反映需求量与价格等比例变化。对于这类商品，价格的上升（下降）会引起需求量等比例的减少（增加）。定价时，可选择实现预期盈利率的价格或选择通行的市场价格，同时把其他市场营销策略作为提高盈利率的手段。E＞1。反映需求量的相应变化大于价格自身变动。对于这类商品，价格上升（下降）会引起需求量的较大幅度的减少（增加），称为需求价格弹性大或富于弹性的需求。定价时，应通过降低价格，薄利多销达到增加盈利的目的。E＜1。反映需求量的相应变化小于价格自身变动。对于这类商品，价格的上升（下降）仅会引起需求量较小程度的减少（增加），称之为需求价格弹性小或缺乏弹性的需求。定价时，较高水平价格的往往会增加盈利。

解题方案：

掌握需求价格弹性。

评分标准：

8.参考答案：

品牌是用以识别产品或企业的某种特定的标志，通常以某种名称、记号、图案或其他识别符号所构成。“指名购买”已经成了当今市场上购买大多数商品的必要形式，品牌也就确定了其不可或缺的重要地位。在现实经营活动中，品牌和商标是有一定区别的，一般来说，品牌是一种泛指，凡是能够用以识别产品

差异，并被市场所认识的任何名称和符号，都可称作品牌。但真正能成为商标的，则必须是经过正式登记注册的，受到法律保护的品牌要素，包括特定的名称、图案、文字、标识等等。没有经过注册的品牌不受法律保护，所以也就难以成为独有的识别标志——商标。甚至在被他人注册之后，就不得不放弃使用。在中国，注册的商标旁一般都有R符号作为“已注册”的标志。解题方案：

掌握品牌含义。

评分标准：

9.参考答案：

市场营销学发展的主要特征是：（1）以市场需求为导向的营销观念基本确立，“以需求为中心”成为市场营销的核心理念；（2）对市场营销的研究已逐渐从产品的研究、功能的研究和机构的研究转向管理的研究，使市场营销理论成为企业经营管理决策的主要依据；（3）市场营销的观念和策略已不局限于在企业界应用，而且已经延伸到学校、医院、教会、警察部门、公共机构等非营利组织，成为一种普遍的社会经营理念，即“大营销观念”。

解题方案：

了解市场营销理论的发展。

评分标准：

10.参考答案：

企业的竞争环境不仅包括其它同行企业，而且包括发生于消费者进行购买决策全过程的其他更基本的内容。菲利普科特勒将企业的竞争环境分析为四个层次：

1、欲望竞争，即消费者想要满足的各种愿望之间的可替代性。

2、类别竞争，即满足消费者某种愿望的产品类别之间的可替代性。

3、产品形式竞争，即在满足消费者某种愿望的特定产品类别中仍有不同的产品形式可以选择。

4、品牌竞争，即在满足消费者某种愿望的同种产品中不同品牌之间的竞争。

解题方案：

理解市场营销竞争的类型。

评分标准：

二、问答题（40分，共 4 题，每小题 10 分）

1.参考答案：

契约式垂直营销系统是由各自独立的公司在不同的生产和分配水平上组成，它们以契约为基础来统一它们的行动，以求获得比其独立行动时所能得到的更大的经济和销售效果。契约式垂直营销系统近年来获得了很大的发展，成为经济生活中最引人瞩目的发展之一。契约式垂直营销系统有三种形式：

1、批发商倡办的自愿连锁组织 批发商组织独立的零售商成立自愿连锁组织，帮助他们和

大型连锁组织抗衡。批发商制定一个方案，根据这一方案，使独立零售商的销售活动标准化，并获得采购经济的好处。

2、零售商合作组织 零售商可以带头组织一个新的企业实体来开展批发业务和可能的生产活动。成员通过零售商合作组织集中采购，联合进行广告宣传。利润按成员的购买量进行分配。非成员零售商也可以通过合作组织采购，但是不能分享利润。

3、特约代营组织 在生产分配过程中，一个被称为特约代营的渠道成员可能连接几个环节。特约代营是近年来发展最快和最令人感兴趣的零售形式。尽管基本思想还是老的，但是有些特约代营的形式却是崭新的。其方式可分为三种：第一种是制造商倡办的零售特约代营系统；第二种是制造商倡办的批发特约代营系统；第三种是服务公司倡办的零售特约代营系统。由一个服务公司组织整个系统，以便将其服务有效地提供给消费者。

解题方案：

契约式垂直营销系统是由各自独立的公司在不同的生产和分配水平上组成，它们以契约为基础来统一它们的行动，以求获得比其独立行动时所能得到的更大的经济和销售效果。

评分标准：

2.参考答案：

广告形象效果评价就是对广告所引起的企业或产品的知名度和美誉度的变化情况进行的测定和评价。企业形象可分为总体形象和具体形象两个方面：

1、总体形象评估 总体形象是指企业或产品品牌在公众心目中的综合印象，一般以知名度、美誉度、品牌忠实度三项指标来衡量。知名度反应的是，对于企业的名称，或品牌，或主要产品，有多少消费者知晓；美誉度反映的是企业或产品在市场上的地位。

2、具体形象评估 具体形象是指受众对企业或产品的各方面的具体形象的评价。而企业的总体形象也往往是建立在这些具体形象之上的，进一步了解了受众对企业各具体印象的变化，才能掌握影响企业总体形象变化的主要因素。

解题方案：

广告形象效果评价就是对广告所引起的企业或产品的知名度和美誉度的变化情况进行的测定和评价。

评分标准：

3.参考答案：

一般可以用以下两种方法来大致划分一件产品的生命周期阶段。一是用类比的方法。通过相类似产品的生命周期曲线来分析推断另一产品的生命曲线走向。二是以各年实际销售变化率为变量的动态分布曲线来进行衡量。即计算Dy/Dx的值，根据计算值进行各个阶段的划分。其中Dy表示纵坐标上销售量的增长率（变化率）；Dx表示横价值标上时间的增长率（一般以年为单位）。经验表明：Dy/Dx≤10%为成长期，0.1≤Dy/Dx≤10%为成熟期；Dy/Dx≤0.1为衰退期。

解题方案：

一般可以用两种方法来大致划分一件产品的生命周期阶段。

评分标准：

4.参考答案：

在业务战略计划中也必须要有明确的战略目标。它同企业的总体目标相一致，但处于不同的层次。企业总体目标的实现是建立在各业务单位目标实现的基础上的，而业务目标比企业的总体目标更明确，更具体，从而也更具有直接指导意义。如企业的总体目标可能表现为：目标市场的定位，销售额的增长，利润的增长等等。而业务单位的目标则必须反映为目标市场提供什么样的产品和服务，在计划期内提供多少，提供哪几种类型，销售的单位数量（而不仅是销售额）以及成本水平，单位毛利率及利润总额等等，这些都是同具体的业务项目相对应的，可度量、可操作的目标体系。然而在目标设定的原则上则同企业总体目标的制定是一样的，也必须体现层次化、数量化、现实性、协调性等基本原则，这些原则在“企业目标描述”中已作论述，这里就不再重复。有时，业务战略目标的设定还必须有竞争性的描述，即在同样的业务领域，同其他企业相比，企业争取能达到怎样的地位，如市场占有率的大小，销售和利润的排名，品牌声誉的比较等。在市场竞争比较激烈的业务领域，这种市场竞争地位的改变对企业是至关重要的，应当将其列为重要的战略目标之一。解题方案：

在业务战略计划中也必须要有明确的战略目标。它同企业的总体目标相一致，但处于不同的层次。企业总体目标的实现是建立在各业务单位目标实现的基础上的，而业务目标比企业的总体目标更明确，更具体，从而也更具有直接指导意义。

篇5：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、名词解释题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）

1.房地产需求定义

2.市场价值

3.楼面地价

4.路线价法适用的对象和条件

5.长期趋势法的作用

二、计算题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）

1.某一房地产，土地总面积2000㎡，是 6年前通过征用农地取得的，当时费用800元／㎡，现时取得该类土地，每平方米需1200元，地上建筑总建筑面积6000㎡，是两年前建成交付使用的，当时建筑造价 800元／㎡，现实建造同类建筑物每平方米为1300元，估计该建筑物有八成新，该类建筑物的残值率为2％，试选用所给资料评估该房地产的现时总价和单价。

2.有一成片荒地需要估价。获知该成片荒地的面积为2 k㎡，适宜进行“五通一平”的开发后分块有偿转让；可转让土地面积的比率为60％；附近地区与之位置相当的 “五通一平”熟地的单价为800元/㎡；开发期需要3年；将该成片荒地开发成“五通一平”熟地的开发成本、管理费用等经测算为2.5亿元/k㎡；贷款年利率为10%；投资利润率为 15％；当地土地转让中卖方需要缴纳的税费为转让价格的6%，买方需要缴纳的税费为转让价格的4%。试用传统方法测算该成片荒地的总价和单价

3.某旅馆需要估价，据调查，该旅馆共有300张床位，平均每张床位每天向客人实收50元，年平均空房率为30%，该旅馆营业平均每月花费14万元；当地同档次旅馆一般床价为每床每天45元，年平均空房率为20%，正常营业每月总费用平均占每月总收入的30%。该类房地产的资本化率为10%。试选用所给资料测算该旅馆的价值

4.某旧住宅，测算其重置价格为 40万元，地面、门窗等破旧引起的物质拆旧为3万元，因户型设计不好。没有独用厕所和共用电视天线等导致的功能折旧为8万元，由于位于城市衰落地区引起的经济折旧为7万元。试求取该旧住宅的折旧总额和现值

5.某幢楼房的土地总面积500平方米，总建筑面积1500平方米，某人拥有其中150平方米的建筑面积。试按建筑面积分摊方法计算该人占有的土地份额及拥有的土地数量。

三、简答题（本大题共40分，共 5 小题，每小题 8 分）

1.收益法适用的对象和条件

2.深度价格修正率表（深度百分率表、深度指数表）概念

3.房地产供给定义？

4.估价资料归档的目的是什么？包括哪些东西？

5.房地产需求定义以及影响房地产需求量的主要因素

答案：

一、名词解释题（30分，共 5 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

房地产需求是指消费者在某一特定时间内，在每一价格水平下，对某种房地产所愿意而且能够购买的数量。（有效需求）

解题方案：

房地产需求定义

评分标准：

答对一句给1.5分

2.参考答案：

是房地产对于一个典型投资者来说所具有的经济价值。（所谓典型投资者，是指能够代表市场上大部分人观点的一类投资者）

解题方案：

市场价值

评分标准：

答对一句给2分

3.参考答案：

是一种特殊的土地单价，是指单位建筑物面积的土地价格，通常是平均到每单位建筑面积上的土地价格．

解题方案：

楼面地价

评分标准：

答对一句得2分

4.参考答案：

路线价法适用的对象：城市商业街道两侧的估价。特别适用于房地产税收、市地重划（城市土地整理）、城市房屋拆迁补偿或者其他需要在大范围内同时对大量土地进行的评估。适用的条件：街道较规整，临街各宗土地排列较整齐。解题方案：

路线价法适用

评分标准：

答对一句得2分

5.参考答案：

一、主要用途 长期趋势法主要用于对房地产未来价格的推测、判断，如用于假设开发法中预测未来开发完成后的房地产价值。

二、其他用途

1、用于收益法中对未来净收益等的预测；

2、用于市场法中对可比实例价格进行交易日期凋整；

3、用来比较、分析两宗（或两类）以上房地产价格的发展趋势或潜力；

4、用来填补某些房地产价格历史资料的缺乏等。

解题方案：

长期趋势法的作用

评分标准：

答对一句得1分

二、计算题（30分，共 5 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

1、求土地价格VL=2000×1200=240（万元）

2、求建筑物价格VB：（1）求建筑物重置价格C： C=6000×1300=780（万元）（2）求建筑物价格VB： VB=C·q=780×80%=624（万元）（3）计算房地产总价V： V= VB + VL

=240+624=864（万元）（4）计算房地产单价P： P=V/S=8640000÷6000=1440（元/㎡）

解题方案：

房地产估价程序

评分标准：

答对一步1分

2.参考答案：

1、设该成片荒地的总价为V2、该成片荒地开发完成后的总价值 = 800 *2000000 *60％ =9.6（亿元）

3、开发成本和管理费用等的总额 =2.5 *2 =5（亿元）

4、投资利息总额 =（V＋V4％）［（1＋10％）^3－1］＋5［（1＋10％）^1.5－1］ =0.344V＋0.768（亿元）=（V＋V4％）*0.331+5*0.15365、转让税费总额= 9.6* 6％ =0.576（亿元）

6、开发利润总额=（V+V 4％＋5）* 15％ =0.156V+0.75（亿元）

7、购买该成片荒地的税费总额=V *4％ =0.04V（亿元）

8、V=9.6－5－（0.344V+0.768）－0.576－（0.156V+0.75）－0.04V9、V =1.627（亿元）

故： 荒地总价=1.627（亿元），荒地单价=81.35（元／㎡）。

解题方案：

估价墓本事项

评分标准：

答对一步5分,每小步2.5分

3.参考答案：

该题主要是注意区分实际收益与客观收益及在何种情况下应当采用何种收益进行估价的问题：在估价中，除了有租约限制的以外，都应采用客观收益。在弄清了此问题的基础上，该旅馆的价值测算如下： 年有效毛收入=30045365（1－20％）=394.2（万元）年经营费用=394.230％ =118.26（万元）年净收益=394.2—118.26 =275.94（万元）旅馆价值=275.9410％ =2759.4（万元）解题方案：

收益法总结和运用举例

评分标准：

答对一步1.5分

4.参考答案：

【解】该旧住宅的折旧总额和现值分别求取如下： 该旧住宅的折旧总额=3+8+7 =18（万元）该旧住宅的现值=重置价格－折旧 =40－18（万元）=22（万

元）

解题方案：

成本法总结和运用举例

评分标准：

答对一步4分

5.参考答案：

该人占有的土地份额： 500÷1500=30% 该人拥有的土地数量为：

500×30%=150㎡

解题方案：

高层建筑地价分摊

评分标准：

答对一点3分

三、简答题（40分，共 5 题，每小题 8 分）

1.参考答案：

（一）适用对象

1、有收益或有潜在收益的房地产。

2、它不限于估价对象本身现在是否有收益，只要估价对象所属的这类房地产有获取收益的能力即可。

3、但对于政府办公楼、学校、公园等公用、公益性房地产的估价，收益法大多不适用。

（二）适用的条件 房地产的收益和风险都能够较准确地量化。解题方案：

收益法

评分标准：

答对一方面得2.5分

2.参考答案：

基于深度价格递减率制作。深度价格递减率，是基于临街土地中各部分的价值随远离街道而有递减现象，或者说，距街道深度愈深，可及性愈差，价值也就愈低。如将临街土地划分为许多与街道平行的细条，由于越接近街道的细条的利用价值越大，越远离街道的细条的利用价值越小，则接近街道的细条的价值高于远离街道的细条的价值。

解题方案：

深度价格修正率表

评分标准：

答对一步2分

3.参考答案：

指房地产开发商和拥有者（卖者）在某一特定时间内，在每一价格水平下，对某种房地产所愿意而且能够提供出售的数量。

解题方案：

指房地产开发商和拥有者（卖者）在某一特定时间内，在每一价格水平下，对某种房地产所愿意而且能够提供出售的数量。

评分标准：

指房地产开发商和拥有者（卖者）在某一特定时间内，在每一价格水平下，对某种房地产所愿意而且能够提供出售的数量。（5分）

4.参考答案：

估价资料归档的目的是建立资料库和备案（1）估价机构与委托人签定的估价委托合同；（2）估价机构向委托人出具的估价报告；（3）实地勘察记录；

（4）估价项目来源及接洽情况记录。（5）估价过程中的不同意见和估价报告定稿前的重大调整和修改意见记录；（6）估价报告审核记录；（7）估价人员和估价机构认为有必要保存的其他估价资料。

解题方案：

归档估价资料

评分标准：

答对一点得1.5分

5.参考答案：

一、房地产需求定义： 房地产需求是指消费者在某一特定时间内，在每一价格水平下，对某种房地产所愿意而且能够购买的数量。（有效需求）

二、影响房地产需求量的主要因素： 1.某种房地产自身的价格水平;

2、消费者收入水平;

3、相关房地产价格水平；

4、消费者偏好;

5、消费者对未来的预期 解题方案：

房地产需求定义以及影响因素

评分标准：

篇6：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、填空题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）

1.物联网正式提出在 ______ 年。

2.第二代移动电话系统是 ______。

3.GPRS的中文名称为 ______。

4.移动游戏对网络的需求原因主要是 ______。

5.ARP协议采用广播消息的方法,来获取网上IP地址对应的 ______ 地址.6.IBM提出了物联网计划称为 ______。

7.DSDV是在RIP协议基础上进行改进的，它核心的改进是增加了 ______。

8.将高分辨率的视频数据预先按照移动视频的需要转换为适合移动终端接收和显示的视频数据，这个过程称为 ______。

9.Internet上典型的远程登录协议是

10.物联网的英文描述为 ______。

二、名词解释题（本大题共20分，共 4 小题，每小题 5 分）

1.物联网

2.NAT中的地址转换表有几种初始化方式？

3.协议

4.SNMP

三、简答题（本大题共20分，共 4 小题，每小题 5 分）

1.为什么以太网有多种技术标准？

2.TCP/IP协议中为什么要提供ARP？

3.WTCP基站的作用是什么？

4.简述Telnet客户机的工作过程

四、问答题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）

1.虚拟专用网和专用网的本质区别是什么？

2.移动银行的优点是什么？

答案：

一、填空题（40分，共 10 题，每小题 4 分）

1.参考答案：

2005

解题方案：

评分标准：

2.参考答案：

全球移动通信系统 GSM

解题方案：

评分标准：

3.参考答案：

通用分组无线服务

解题方案：

评分标准：

4.参考答案：

多人互动

解题方案：

评分标准：

5.参考答案：

MAC

解题方案：

从ARP协议来回答

评分标准：

回答出MAC得1分

6.参考答案：

智慧地球

解题方案：

评分标准：

7.参考答案：

节点产生的序列号

解题方案：

评分标准：

8.参考答案：

解题方案：

评分标准：

9.参考答案：

Telnet

解题方案：

从远程登录协议来回答

评分标准：

按照标准答案回答给满分；不按照标准答案回答得0分

10.参考答案：

Internet of Things

解题方案：

评分标准：

二、名词解释题（20分，共 4 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

通过各种信息传感设备、装置与技术（RFID、传感器、GPS、摄像机、激光扫描器„„），实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各种通讯手段（有线、无线、长距、短距„„），与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。

解题方案：

评分标准：

2.参考答案：

一共有三种： 手工初始化:在进行任何通信前，有管理员手工配置NAT转换表； 外发数据报:当数据报经过NAT盒发送至Internet时，NAT盒从内部主机接收到数据报，并根据内部主机的IP地址和目的主机的IP地址建立一个表项。传入域名查找:当Internet上的主机通过查找内部主机的域名来找到其IP地址时，域名软件在NAT转换表中建立一个表项，然后通过发送地址G作为答复

解题方案：

从NAT中的地址转的几种初始化方式来回答

回答出这三种方式分别给1.3

3.参考答案：

指通信双方（或各方）（1分）必须遵循的控制信息交换的规则（1分）的集合 解题方案：

从协议的定义来回答

评分标准：

指通信双方（或各方）（1分）必须遵循的控制信息交换的规则（1分）的集合 4.参考答案：

就是简单网络管理协议,simple net mangement portocol

解题方案：

从SNMP的定义来回答

评分标准：

就是简单网络管理协议,simple net mangement portocol（2分）

三、简答题（20分，共 4 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

因为应用场合不同以及实现成本的不同，因此以太网提供了多种实现的技术标准，分别用于不同的应用环境。

解题方案：

评分标准：

2.参考答案：

在通过TCP/IP进行数据传输时，发送数据一方这是需要知道对方的IP地址。但是数据的传输最终需要物理网络传输来实现，这时，需要在传输的数据帧中填写双方的物理地址，但是发送方如何知道对方的物理地址呢？ ARP能够根据对方的IP地址查询到对方的物理地址。

解题方案：

评分标准：

3.参考答案：

作用包括监测报文错误、缓存报文数据、避免源端重传。隐藏缓存时间（跳数），避免RTT计算受影响。

解题方案：

评分标准：

4.参考答案：

本地机上的“客户”程序要完成如下功能：1.建立与服务器的TCP联接2.从键盘上接收你输入的字符3.把你输入的字符串变成标准格式并送给远程服务器4.从远程服务器接收信息5.把该信息显示在你的屏幕上.解题方案：

从Telnet客户机的工作过程来回答

评分标准：

每个小点1分,回答全得5分,少答一点扣一分

四、问答题（20分，共 2 题，每小题 10 分）

1.参考答案：

虚拟专用网通过Internet传输，代价很低，但是面临来自Internet的安全威胁；专用网物理上是独立的，不会受到外部的安全威胁，但是代价很高。解题方案：

评分标准：

2.参考答案：

1)避免柜台办理业务的麻烦

2)及时方便快捷的交易形式

3)全天候的服务

4)更好的安全保障。

解题方案：

篇7：2024年9月份考试工程造价案例第三次作业

一、名词解释题（本大题共12分，共 4 小题，每小题 3 分）

1.建设工程勘察、设计合同

2.合同的履行

3.合同订立

4.建设工程委托监理合同

二、简答题（本大题共36分，共 6 小题，每小题 6 分）

1.简述国有土地使用权赠与合同的法律特征。

2.简述国有土地使用权抵押合同中抵押权人的权利。

3.简答集体土地征用安置补偿合同的法律特征。

4.简述建设工程勘察设计合同的法律特征。

5.简述宗地出让合同的特征。

6.简述国有土地（成片出让）使用权出让合同的特征。

三、案例分析题（本大题共8分，共 1 小题，每小题 8 分）

原告因建造两栋大楼急需黄沙，于2001年9月10日与被告签订了一份合同，合同约定原告购买黄沙30车，每吨300元，合同订立1个月后，由被告送货，货到付款。合同订立后，黄沙价格开始上涨。1个月后，市场价格已从300元/吨上涨到350元/吨，被告经理李某见价格上涨，不愿如数供货，遂于2001年10月12日给原告的经办人张某去电话，提出因货源紧张，要求变更货物数量，遭到原告拒绝。李某遂于次日安排两辆（其中一辆是借用外单位车）130型货车，装了两车黄沙（每车装载2吨），送到原告处，并要求以130型车为标准，计算交货数量。原告提出被告的做法是不合理的，尽管合同仅规定交货数量为30车，但应以东风牌大卡车作为计算标准，每车装载4吨，共120吨。为此双方发生争议，协商未果，原告遂向法院起诉，认为被告已构成故意违约，应承担违约责任。被告则提出，双方交货数量的计算标准发生重大误解，因此，应当撤销该合同。

四、论述题（本大题共44分，共 4 小题，每小题 11 分）

1.“合同成立即生效”，你认为这种说法正确吗？为什么？试阐述你的观点。

2.试述合同生效、合同成立的概念，以及两者之间的区别。

3.简述房地产开发商在招标过程中应避免哪些缔约过失行为。

4.论述房地产开发商在采用分散平行发包方式时应注意哪些问题。

答案：

一、名词解释题（12分，共 4 题，每小题 3 分）

1.参考答案：

建设工程勘察、设计合同是发包人与承包人（勘察人、设计人）为完成特定的勘察、设计任务而确立（变更、终止）双方之间权利义务关系的协议，属于工作性合同，标的是具有知识产权性质的智力劳动成果。

解题方案：

建设工程勘察、设计合同是发包人与承包人（勘察人、设计人）为完成特定的勘察、设计任务而确立（变更、终止）双方之间权利义务关系的协议，属于工作性合同，标的是具有知识产权性质的智力劳动成果。

评分标准：

回答正确完整得2分不完整1分否则不得分

2.参考答案：

按照合同的约定，当事人双方各自享受权利、履行义务的法律行为。解题方案：

按照合同的约定，当事人双方各自享受权利、履行义务的法律行为。评分标准：

回答正确完整得2分不完整1分否则不得分

3.参考答案：

当事人双方就合同的主要内容达成合意（意思表示一致）的法律行为。解题方案：

当事人双方就合同的主要内容达成合意（意思表示一致）的法律行为。评分标准：

回答正确完整得2分不完整1分否则不得分

4.参考答案：

建设工程委托监理合同是发包人与承包人（监理人）为完成特定的建设项目的监理任务确立（变更、终止）双方之间权利义务关系的协议，属于劳务性合同（服务性合同）。

解题方案：

建设工程委托监理合同是发包人与承包人（监理人）为完成特定的建设项目的监理任务确立（变更、终止）双方之间权利义务关系的协议，属于劳务性合同（服务性合同）。

评分标准：

回答正确完整得2分不完整1分否则不得分

二、简答题（36分，共 6 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

国有土地使用权赠与合同的法律特征包括：（1）国有土地使用权赠与合同是无偿合同，这是基本特征（2）国有土地使用权赠与合同是单务合同（3）国有土地使用权赠与合同是诺成性合同（4）国有土地使用权赠与合同是要式合同。解题方案：

国有土地使用权赠与合同的法律特征包括：国有土地使用权赠与合同是无偿、单务、诺成性、要式合同

评分标准：

每条1分，共4分。

2.参考答案：

国有土地使用权抵押合同中抵押权人的权利有：（1）对抵押标的物享有优先受偿权，这是主要权利（2）对抵押物行使保全权利（3）物上代位权（4）处分抵押权。

解题方案：

国有土地使用权抵押合同中抵押权人的权利有：对抵押标的物享有优先受偿权、行使保全权利、物上代位权及处分抵押权

评分标准：

每条1分，共4分。

3.参考答案：

集体土地征用安置补偿协议的特征包括：（1）所有权和使用权转移的强制性

（2）补偿安置的法定性（3）劳动力安置的妥善性。

解题方案：

集体土地征用安置补偿协议的特征包括：所有权和使用权转移的强制性、补偿安置的法定性、劳动力安置的妥善性

评分标准：

1条2分，2.3条1分，共4分。

4.参考答案：

建设工程勘察设计合同的法律特征包括：（1）勘察设计合同的当事人双方必须是由民事权利能力和民事行为能力的特定的法人组织，且承包人的主体资格受到严格限制（2）勘察设计合同具有计划性和程序性（3）勘察设计合同是要式合同

解题方案：

建设工程勘察设计合同的法律特征包括：当事人双方必须是由民事权利能力和民事行为能力的特定的法人组织、勘察设计合同具有计划性和程序性、要式合同

评分标准：

1条2分，2.3条每条1分，共4分。

5.参考答案：

宗地出让合同的特点有：（1）出让方具有确定性（2）标底具有限制性（3）对象具有唯一性（4）受让方目的具有选择性（5）开发内容具有单一性。解题方案：

宗地出让合同的特点有：（1）出让方具有确定性（2）标底具有限制性（3）对象具有唯一性（4）受让方目的具有选择性（5）开发内容具有单一性。评分标准：

每一点1分，共5分。

6.参考答案：

成片土地出让合同的特征包括：（1）出让方具有确定性（2）标的具有限制性

（3）对象具有唯一性（4）受让方的目的具有明确性（5）土地开发具有漫长性。

解题方案：

成片土地出让合同的特征包括：（1）出让方具有确定性（2）标的具有限制性

（3）对象具有唯一性（4）受让方的目的具有明确性（5）土地开发具有漫长性。

评分标准：

每一点1分

三、案例分析题（8分，共 1 题，每小题 8 分）

0.参考答案：

答：1.根据本案案情，不存在重大误解，被告是在和原告协商变更合同无果之后，为赚取更多的利润，才采取这样的行为的。2.被告存在违约行为，被告应当继续履行合同，以东风大卡车为交货标准，交付30车黄沙给原告。同时，因交货延误对原告造成的损失应予赔偿。3.在合同履行的过程中，如果发现合同中有约定不明确的条款，首先合同双方应当协商签订补充协议，如果达不成一致意见，则依据合同有关条款和交易惯例确定，没有交易惯例可参照则依据合同法中的具体规定执行。

解题方案：

第一问，在民法理论上，重大误解又称为错误，其情形有二：（1）意思与事实不一致，（2）意思与表示不一致。重大误解通常的特征是：（1）误解是当事人认识上的错误。该错误的产生是当事人的内心意思缺陷，不是其他原因。

（2）误解是当事人对合同内容的认识错误。误解的对象是合同的内容，是对合同内容的认识错误，因此而使当事人订立了合同。（3）误解直接影响到当事人的权利和义务。基于当事人对合同内容的错误认识，因而，就必须影响到当事人的权利义务关系，给误解的一方当事人造成损失。正是由于这样，法律才将重大误解作为合同相对无效的理由，授予发生误解的当事人以变更权或撤销权。第二问，首先违约责任是指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任 本案承担违约责任的形式是继续履行。

评分标准：

第一问4分，第二问5分，第三问5分

四、论述题（44分，共 4 题，每小题 11 分）

1.参考答案：

合同成立不一定就生效，只有依法成立的合同才能生效。合同成立与合同生效的要件不同。合同成立的要件是：合同主体存在双方和多方当事人；订约当事人对合同主要条款达成合意；合同成立具备要约和承诺两个阶段。合同生效的要件有：行为人具有相应的缔约能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共

利益；合同必须具备法律所要求的形式；标的具有实现的可能性。

解题方案：

合同成立不一定就生效，只有依法成立的合同才能生效。合同成立与合同生效的要件不同。合同成立的要件是：合同主体存在双方和多方当事人；订约当事人对合同主要条款达成合意；合同成立具备要约和承诺两个阶段。合同生效的要件有：行为人具有相应的缔约能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益；合同必须具备法律所要求的形式；标的具有实现的可能性。

评分标准：

合同成立不一定就生效，只有依法成立的合同才能生效。（4分）合同成立要件3分，生效要件5分。

2.参考答案：

合同成立是指当事人之间存在法律上认可的合同关系。合同生效是指合同开始具有受法律保护的约束力（对当事人双方）。合同的成立与合同的生效区别：

1.合同的成立是当事人意思表示一致，是一种合意。2.合同的生效，是指合同的内容开始发生法律效力。3.合同的成立，并不一定产生法律效力，如果其符合法定生效条件，就会受到法律保护，达到合同当事人预期的目的；如果其违背或欠缺生效的要件，则构成无效合同，或可撤销合同，或效力待定合同。

解题方案：

生效、合同成立的概念及两者所谓区别。

评分标准：

概念每个2分，区别每条2分，共10分。

3.参考答案：

招标人应避免的缔约过失行为主要有：（1）变更或者修改招标文件后未履行通知义务；（2）泄漏或者不正当使用非中标人的技术成果和经营信息；（3）违反公平、公正和诚实信用原则拒绝所有投标；（4）采用不公平合理的招标方式进行招标；（5）由于招标人的原因终止招标或者导致招标失败；（6）借故不与中标人签订合同。

解题方案：

招标人应避免的缔约过失行为主要有：变更或者修改招标文件后未履行通知义务；泄漏或者不正当使用非中标人的技术成果和经营信息；违反公平、公正和诚实信用原则拒绝所有投标；采用不公平合理的招标方式进行招标；由于招标人的原因终止招标或者导致招标失败；借故不与中标人签订合同。

评分标准：

每条1分，共5分。

4.参考答案：

分散平行分包是指业主将勘察、设计、土建、安装、装饰等工程分别委托给不同的承包商的发包模式。各承包商分别与业主签订合同，各承包商之间没有合同关系。分散平行分包的特点主要有：（1）业主要进行多次招标工作，需作比较精细的计划及控制，因此项目前期需要比较充裕的时间；（2）业主管理和控制比较细，需要对出现的各种工程问题作中间决策；（3）业主直接管理的承包

商数量多，工作量大，协调困难，容易引起合同争执，造成混乱的状态。而业主要承担协调任务，对各承包商互相干扰造成的问题承担责任，因此工程建设过程中业主面临的索赔多；（4）业主能对工程进行较强的干预与控制；（5）承包商之间存在制衡关系，容易发现问题及时纠正。房地产开发商在采用这种发包模式时应注意：工程项目不能划分得太细，应尽量减少承包商的数量；业主应有较强的项目管理能力或聘请得力的工程项目管理人员。

解题方案：

分散平行发包的特点

评分标准：