2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲（精选4篇）

篇1：2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

233网校一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

1Z300000建设工程法规及相关知识

1Z301000建设工程基本法律知识

1Z301010建设工程法律体系

1Z30101 1法律体系的基本框架

1Z301012法的形式和效力层级

1Z301013建设法律、行政法规和相关法律的关系

1Z301020建设工程法人制度

1Z301021法人应具备的条件

1Z301022法人在建设工程中的地位和作用

1Z301023企业法人与项目经理部的法律关系

1Z301030建设工程代理制度

1Z301031代理的法律特征和主要种类

1Z3010321Z301033

1Z301040建设工程物权制度

1Z301041

1Z3010421Z301043

1Z301050

1Z301051

1Z301052

1Z3010531Z301060

担保与担保合同的规定

建设工程保证担保的方式和责任

1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定

1Z301080建设工程保险制度

1Z301081保险与保险索赔的规定

1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益

1Z301090建设工程法律责任制度

1Z301091法律责任的基本种类和特征

1Z301092建设工程民事责任的种类及承担方式

1Z301093建设工程行政责任的种类及承担方式

1Z301094建设工程刑事责任的种类及承担方式

1Z302000施工许可法律制度

1Z302010建设工程施工许可制度

1Z302011施工许可证和开工报告的适用范围

1Z302012申请主体和法定批准条件

1Z302013延期开工、核验和重新办理批准的规定

1Z302014违法行为应承担的法律责任

1Z302020施工企业从业资格制度

1Z302021企业资质的法定条件和等级

1Z302022禁止无资质或越级承揽工程的规定

1Z302023禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定1Z302024违法行为应承担的法律责任

1Z302030建造师注册执业制度

1Z302031建设工程专业人员执业资格的准人管理

1Z302032建造师考试、注册和继续教育的规定

1Z302033建造师的受聘单位和执业岗位范围

1Z302034建造师的基本权利和义务

1Z302035违法行为应承担的法律责任

1Z303000建设工程发承包法律制度

1Z303010建设工程招标投标制度

1Z303011

1Z3030121Z3030131Z303014

1Z303015

1Z303016

1Z303017

1Z303020

建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

1Z303034建筑市场主体诚信评价的基本规定

1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010建设工程合同制度

1Z30401 1合同的法律特征和订立原则

1Z304012合同的要约与承诺

1Z304013建设工程施工合同的法定形式和内容

1Z304014建设工程工期和支付价款的规定

1Z304015建设工程赔偿损失的规定

1Z304016无效合同和效力待定合同的规定

1Z304017合同的履行、变更、转让、撤销和终止

1Z304018违约责任及违约责任的免除

1Z304019建设工程合同示范文本的性质与作用

1Z304020劳动合同及劳动关系制度

1Z304021劳动合同订立的规定

1Z304022劳动合同的履行、变更、解除和终止

1Z304023合法用工方式与违法用工模式的规定

1Z304024劳动保护的规定

1Z304025劳动争议的解决

1Z304026违法行为应承担的法律责任

1Z304030相关合同制度

1Z304D31承揽合同的法律规定

1Z304032买卖合同的法律规定

1Z304033借款合同的法律规定

1Z304034租赁合同的法律规定

1Z304035融资租赁合同的法律规定

1Z304036运输合同的法律规定

1Z304037仓储合同的法律规定

1Z304038委托合同的法律规定

1Z3050001Z305010施工现场环境保护制度

1Z30501 1

1Z305012

1Z305013

1Z3050141Z305020

1Z305034违法行为应承担的法律责任

1Z306000

1Z306010施工安全生产许可证制度

1Z306011申请领取安全生产许可证的条件

1Z306012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

1Z306013违法行为应承担的法律责任

1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

1Z306021施工单位的安全生产责任

1Z306022施工项目负责人的安全生产责任

1Z306023施工总承包和分包单位的安全生产责任

1Z306024施工作业人员安全生产的权利和义务

1Z306025施工单位安全生产教育培训的规定

1Z306026违法行为应承担的法律责任

1Z306030施工现场安全防护制度

1Z306031编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定1Z306032施工现场安全防护、安全费用和特种设备安全管理的规定1Z306033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施1Z306034工伤保险和意外伤害保险的规定

1Z306035违法行为应承担的法律责任

1Z306040施工安全事故的应急救援与调查处理

1Z306041生产安全事故的等级划分标准

1Z306042施工生产安全事故应急救援预案的规定

1Z306043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定1Z306044违法行为应承担的法律责任

1Z306050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1Z306051建设单位相关的安全责任

1Z306052勘察、设计单位相关的安全责任

1Z3060531Z3060541Z306055

1Z307000建设工程质量法律制度

1Z307010工程建设标准

1Z307011

1Z3070121Z307013

1Z307020

1Z307021

1Z30702

2勘察、设计单位相关的质量责任和义务

工程监理单位相关的质量责任和义务

1Z307034政府主管部门工程质量监督管理的相关规定

1Z307040建设工程竣工验收制度

1Z307041竣工验收的主体和法定条件

1Z307042施工单位应提交的档案资料

1Z307043规划、消防、节能、环保等验收的规定

1Z307044竣工结算、质量争议的规定

1Z307045竣工验收报告备案的规定

1Z307050建设工程质量保修制度

1Z307051质量保修书和最低保修期限的规定

1Z307052质量责任的损失赔偿

1Z307053违法行为应承担的法律责任

1Z308000解决建设工程纠纷法律制度

1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径1Z308011建设工程纠纷的主要种类

1Z308012民事纠纷的法律解决途径

1Z308013行政纠纷的法律解决途径

1Z308020民事诉讼制度

1Z308021民事诉讼的法院管辖

1Z308022民事诉讼当事人和代理人的规定1Z308023民事诉讼证据的种类、保全和应用1Z308024民事诉讼时效的规定

1Z308025民事诉讼的审判程序

1Z308026民事诉讼的执行程序

1Z308030仲裁制度

1Z308031仲裁协议的规定

1Z308032仲裁的申请和受理

1Z308033仲裁的开庭和裁决2308034仲裁裁决的执行

1Z308035涉外仲裁的特别规定

1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308041调解的规定

1Z308042和解的规定

1Z308043

1Z308050

1Z30805 11Z308052

篇2：2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、下列关于“按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定”说法有误的是（）

A.工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计

B.按图施工，不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求

C.工程设计图纸属于合同文件的组成部分，但是施工技术标准不属于合同文件的组成部分

D.若施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提 出

参考答案：

C

解析：工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分。

2、根据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员的职权不包括（）。

A.现场处理权

B.依法行政处罚权

C.现场调解裁决权

D.现场调查取证

权

参考答案：

C

解析：(1)进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

(2)对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关

法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。

(3)对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内

撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。

(4)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法作出

处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

3、用人单位违反法规不与劳动者订立无固定期劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付

（）的工资

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

参考答案：B

解析：《劳动法》规定，用人单位违反法规不与劳动者订立无固定期劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动

者每月支付2倍的工资。

4、劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立，注册资本不得少于（）

A.50万元

B.100万元

C.150万元

D.200万

元

参考答案：

A

解析：《劳动法》规定，劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立，注册资本不得少于50万元。

5、A区甲公司与B区乙公司签订一份设备买卖合同。合同约定：A区甲公司向B区乙公司提供一台设备，交货地为C区。合同签订后，双方实际在D区交货。乙公司将设备在B区投入使用后发现设备存在严重质量问题，乙公司决定向法院提起诉

讼。下列说法哪个是正确的（）。

A.A区法院有管辖权，因为A区法院是被告住所地法院

B.B区法院有管辖权，因为设备在B区投入使用

C.C区法院有管辖权，因为C区是双方当事人约定的交货地

D.B区法院有管辖权，因为B区法院是原告住所地法院

参考答案：A

解析：对法人或者其他组织提起的民事诉讼，又被告住所地人民法院管辖。被告住所地是指法人或其他组织的主要办事机构所在地或者主要营业地。

6、某企业因违反行政处罚法规定，对其处以1000元以下罚款的处罚属于（）。

A.一般程序

B.特殊程序

C.处罚程序

D.简易程序

参考答案：D

解析：简易程序是指针对违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或警告的行政处罚而设定的行政处罚程序。

7、根据法律规定，企业分立后，有关对企业分立前的债权债务承担责任是根据（）。

A.分立后的当事人共同协议承担

B.分立后的企业根据分立时约定按比例承担

C.由转移后的第三人承担全部责任

D.分立的法人单位承担连带责任

参考答案：D

解析：当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带

债权，承担连带债务。

8、认定法律责任的前提是（）。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大

小

参考答案：

B

解析：(1)法律责任以违反法律义务(包括法定义务和契约义务)为前提，法律义务是认定法律责任的前提基础。

(2)法律责任具有国家强制性，表现在它是由国家强制力实施或潜在保证的。

9、工程设计图纸属于（）的客体。

A.物权

B.财产权

C.著作权

D.专利权

参考答案：C

解析：著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学用品所享有的专有权。著作权保护的客体是作品，如文字作品、建筑作品、图形作品。图形作品里包括了生产绘制的工程设计图。所以选C。

10、投标人在（）情况下，有权没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.拒绝评标委员会提出的降低报价的要求

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.在投标有效期内撤回其投标文件

参考答案：D

解析：招标人通常会要求投标人提供投标保证金。在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金(1)投标人在投标有效期内撤回

其投标文件；(2)中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

11、根据要约概念，下列属于有效要约的是（）。

A.发出信息的人没有订立合同的意思表示

B.要约的内容不明确的要约

C.与撤回要约的通知同时到达受要约人的要约

D.以电子邮件形式发送的要约进入了收件人指定的特定系统

参考答案：D

解析：没有订立合同意图的意思表示也不能称得上是要约；要约的内容不明确的要约也不能称得上是要约；采用数据电子文件形

式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入该特定系统的时间(视为到达时间)，该要约发生效力；要约可

以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

12、下列不符合《合同法》规定免责条款说法的是（）

A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.因职工患病造成个人竞技损失的参考答案：

D

解析：《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效

：

(1)造成对方人身伤害的；

(2)因故意或重大过失造成对方财产损失的。

13、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以2000元／吨的价格购买某型号螺丝10吨，有意者请于三日内回复

。”乙公司获悉此事，甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属

于（）。

A.承诺

B.要约

C.邀约

D.要约邀请

参考答案：B

解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即

受该意思表示约束。要约构成要件：要约是特定人作出的意思表示；要约必须具有订立合同的意思表示；要约必须向要约人希望

与之订立合同的受要约人发出；要约的内容必须具体明确。

14、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是（）。

A.可调价

B.成本价酬金

C.固定价

D.总

价

参考答案：

C

解析：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

更多题目请访问考试100官方网站（kaoshi100.cn）

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分

；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、根据法律规定，在下列各种情况中，诉讼时效为2年的有（）。

A.技术进口合同引起争议的B.出售质量不合格的商品未声明的C.建设工程施工合同引起争议的D.建设工程勘察设计合同引起争议的E.身体受到伤害要求赔偿的参考答案：CD

解析：普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。

72、根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，我国设计资质分为（）。

A.综合资质

B.专业资质

C.行业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案：ACD

解析：我国建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资

质、工程设计专项资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

73、下列关于转包所承接的业务处理合法的是（）。

A.任何单位转包工程都将被吊销资质证书

B.对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款

C.对监理单位处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款

D.承包单位将承包的工程转包责令改正，没收违法所得，处工程合同价款05%以上1%以下的罚款

E.任何单位转包工程除罚款之外，还可以责令停业整顿，降低资质等级

参考答案：BCDE

解析：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对施工单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚

款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上

50%以下的罚款；工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款

；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

74、不属于我国《仲裁法》所调整的范围是（）。

A.合同纠纷

B.劳动纠纷

C.农业承包合同纠纷

D.监护权纠纷

E.工程承包纠

纷

参考答案：BCD

解析：但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠

纷”仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受仲裁法的调整。根据《仲裁法》第3条的规定，“下列纠纷不能仲裁

：(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。”

75、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

B.审判阶段的和解没有法律效力

C.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力

D.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议没有法律约束力 E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力

参考答案：BC

解析：当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事

人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申清仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中

篇3：2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

A.要约人拒绝履行的B.承诺人撤销承诺的C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

2、合同中的下列免责条款有效的是()。

A.受法律约束力的条款

B.造成对方人身伤害的

C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的

3、一级建造师考试题目合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时();依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行

4、()是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。

A.合同履行

B.合同清偿

C.债务履行

D.合同终止

5、中止履行，是指行使不安抗辩权当事人一方，有权()。

A.撤销合同

B.解除合同

C.中止合同

D.暂时停止合同的履行或者延期履行合同

6、一旦中止履行的原因排除后，应当()，从而达到实现合同当事人权利的目的。

A.重新安排合同

B.申请履行合同

C.恢复履行合同

D.马上履行合同

7、在双务合同履行过程中，当事人行使不安抗辩权的效果是()。

A.终止合同

B.解除合同

C.恢复履行合同

D.中止合同

8、债权人代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以()代替债务人行使债权的权利。

A.自己的名义

B.他人的名义

C.第三人的名义

D.债务人的名义

9、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须()条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。

A.在对方要求

B.能够履行

C.能够清偿时

D.根据对方的要求，并在自己能够履行的

10、一级建造师考试题目当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过()。

A.直接损失

B.实际损失

C.全部损失

D.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

11、重大误解，是指当事人一方因()导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。

A.一方以欺诈、胁迫的手段

B.自己的过失

C.处于紧张精神状态

D.缺乏经验的情况下

12、限制民事行为能力人订立的合同在以下()种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，如赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认

13、债权人转让权利的，应当通知()。

A.债务人

B.债权人

C.第三人

D.债权人和债务人

14、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据()的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。

A.合同内容

B.协商内容 C.法律、行政法规规定

D.人民法院

15、抵押权与其担保的债权同时存在()。

A.债权消灭时，抵押权不消灭

B.抵押权先消灭，债权后消灭

C.债权先消灭，抵押权后消灭

D.债权消灭时，抵押权也消灭

16、一级建造师考试题目债权人与债务人就某项商品在()发生交易而签订的合同，可以附最高额抵押合同。

A.一定期间内连续

B.特定期间内连续

C.一定期间内间断

D.特定期间内间断

17、动产质押合同出质人和质权人应当以()订立动产质押合同。

A.口头形式

B.书面形式

C.保证形式

D.电话形式

18、法律规定，为()，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。

A.债权人质押担保的当事人

B.债权人质押担保的第三人

C.债务人质押担保的当事人

D.债务人质押担保的第三人

19、债权人留置财产后，债务人应当在()的期限内履行债务。

A.不少于一个月

B.不少于两个月

C.不少于三个月

D.不少于六个月

20、建设工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过()解决纠纷。

A.调解

B.诉讼

C.仲裁

D.和解

21、在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过解决。建设工程纠纷处理的基本形式不包括()。

A.仲裁

B.诉讼 C.和谈

D.调解

22、仲裁庭的组成形式有()种。

A.一种

B.二种

C.三种

D.四种

23、仲裁庭的组成形式正确的是()。

A.仲裁庭可以由5名仲裁员组成B.仲裁庭可以由2名仲裁员组成C.仲裁庭可以由3名仲裁员组成D.仲裁庭可以由4名仲裁员组成

24、基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，可以适用()。

A.简易程序

B.普通程序

C.特别程序

D.审判监督程序

25、一级建造师考试题目被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以()。

A.缺席判决

B.按撤诉处理

C.中止审理

D.终止审理

26、第二审人民法院对上诉案件，应当()开庭审理。

A.依当事人的上诉请求来决定是否

B.采用独立审判

C.组成合议庭

D.可以独立审判，也可以组成合议庭

27、根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件()。

A.一律不开庭

B.必须开庭

C.以不开庭为原则

D.以开庭为原则，以不开庭为例外

28、审判监督程序适用的对象是()的判决、裁定。

A.一审法院

B.中级人民法院 C.已经发生法律效力

D.已经发生法律效力但发现确有错误

29、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交()讨论决定。

A.上级法院院长

B.审判委员会

C.首席仲裁员

D.高级法院审判委员会

30、一级建造师考试题目关于开庭质证，下列说法中不正确的是()。

A.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证

B.经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据

C.书证应当提交原件也可以是复印件

D.物证应当提交原物

31、口头形式的答辩是指答辩人在开庭前未以()提交答辩状，开庭时以()进行的答辩。

A.书面形式 书面形式

B.口头方式 口头方式

C.书面形式 口头方式

D.口头方式 书面形式

32、诉讼管辖不包括()。

A.地域管辖

B.特殊地域管辖

C.移送管辖

D.指定管辖

33、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院()。

A.告之当事人重新起诉

B.告之另一方当事人重新申请执行

C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

D.终止执行

34、执行措施的下列说法中错误的是()。

A.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产

B.强制交付法律文书指定交付的财物或者票证

C.不可以令被执行人强制迁出房屋或退出土地

D.强制交付法律文书指定交付的财物或者票证

35、一级建造师考试题目案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当()。

A.中止执行

B.终结执行 C.不予执行

D.继续执行

36、人民法院裁定终结执行的不可以是()。

A.申请人撤销申请的

B.据以执行的法律文书被撤销的

C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，但有劳动能力的

37、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括()。

A.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

B.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

D.在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的

38、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处()的罚款。

A.5万元以上，15万元以下

B.5万元以上，25万元以下

C.10万元以上，15万元以下

D.10万元以上，25万元以下

39、根据《招标投标法》的规定，招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，()。

A.责令改正

B.罚款

C.赔偿损失

D.依法给予行政处分

40、一级建造师考试题目生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予

职、撤职的处分，对逃匿的处()拘留。

A.15日以下

B.15日以上

C.25日以下

D.25日以上

41、违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处()的罚款。

A.10万元以上，30万元以下

B.10万元以上，50万元以下

C.20万元以上，30万元以下

D.20万元以上，50万元以下

42、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由()依照法定职权决定。

A.人民检查院

B.人民法院

C.公安消防机构

D.建设行政主管部门或者其他有关部门

43、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，()。

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿

44、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处()的罚款。

A.30万元以上，80万元以下

B.30万元以上，100万元以下

C.50万元以上，100万元以下

D.50万元以上，80万元以下

45、一级建造师考试题目()是指对国家行政机关工作人员的惩戒。

A.赔偿损失

B.刑事制裁

C.行政处分

D.行政处罚

46、对于无权代理，如果未经代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

47、诉讼时效的起算是指()。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从义务人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

48、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括()。

A.动产物权、不动产物权

B.自物权、他物权

C.用益物权、担保物权

D.以上都不正确

49、建设单位因故不能按期开工的，应当向()申请延期。

A.上级主管

B.施工单位

C.监理单位

D.发证机关

50、下面关于分包的有关规定说法错误的是()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

51、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是()。

A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标

B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标

C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇

D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

52、一级建造师考试题目根据《招标投标法》第26条规定，投标人应当具备()的能力。

A.承担投标项目

B.承担招标项目

C.英语熟练应用

D.提前完成投标项目

53、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为()两种。

A.上部和下部

B.大部和小部

C.内部和外部

D.以上说法都不正确

54、投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润()。

A.最小

B.最大

C.为零

D.不确定

55、下面对评标委员会的组成说法错误的是()。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上双数

56、下面不属于评标委员会成员的义务的是()。

A.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处 B.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任

C.评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

D.评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

57、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.5日内

B.10日内

C.15日内

D.20日内

58、一级建造师考试题目下面对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是()。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法

B.安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针

C.安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针

D.加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展

59、生产经营单位安全生产投入不包括有()。

A.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入

B.生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费

C.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费

D.生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性

60、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是()。

A.事故原因不清不放过

B.没有防范措施不放过

C.没有找出责任人不放过

篇4：2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》科目考试大纲

1，下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A,《全国人民代表大会组织法》 B,《中华人民共和国国际法》 C《中华人民共和国反垄断法》

D,《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》 答案：C 解析：《反垄断法》属于经济法，参加教材p2.2,根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A,设计错误 B,原材料缺陷 C不可预料的意外事故 D,工艺不完善 答案：C 解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

3，下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A,处分 B,暂扣执照 C恢复原状 D,罚金 答案：D 解析：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金，剥夺政治权利和没收财产，参见教材p46。

4，根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证办法机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A,15天 B,1个月 C2个月 D,3个月 答案：B 解析：在建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，参见教材p54。

5，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市，县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A,土地主管部门 B,建设行政主管部门 C，城乡规划主管部门 D,授权的镇人民政府 答案：C 解析，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地出让合同，向城市，县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证，参见教材p51。6，关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A,申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B,保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C，只有法律和行政法规才有权设定施工许可证当的申领条件 D,消防设计审核不合格，不予颁发施工许可证。答案：A

解析,只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可，参见教材p51.7，关于无资质的实际施工人，利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A, 无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B, 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人，违法分包人无关 D,建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任、答案：D 解析, 实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同向对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人，违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任，参加教材p65。

8，施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A, 施工企业负责人 B, 专职安全员 C专职消防安全员 D,项目负责人 答案：D 解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人，参见教材p235。

9，施工企业拒不执行公安机关消防机构做出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A, 公安机关

B,作出决定的公安机关消防机构 C人民法院

D,建设行政主管部门

答案：B 解析：当事人逾期不执行停产停业，停止使用，停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行，参见教材p239。

10，某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）A, 特别重大事故 B, 较大事故 C，重大事故 D,一般事故 答案：B 解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，参见教材p239。

11，根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）A, 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B, 代理人可以超越代理实施代理行为

C，被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D,代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为 答案：A 解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任，参见教材p12，12，在施工现场安装，拆卸施工起重机机械和整体提升脚手架，模版等自升式架设设备，必须由（）承担。A, 设备使用单位 B, 具有相应资质的单位 C，设备出租单位 D,检验检测机构

答案：B 解析:安装，拆卸施工起重机机械和自升式架设 必须具备相应的资质，参见教材p258，13，关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）

A, 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B, 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C，即使合同通用条款中有次约定，也不能作为结算依据 D,此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款 答案：B 解析:教材没有直接的描述，参见教材p293 14，根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A, 仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B, 仲裁庭可由当事人双方个选定两名仲裁庭组成 C，首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D,首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 答案：C 解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成，参见教材p328。

15，建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A, 12 B, 36 C，48 D,24 答案：D

解析：文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。16，下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A, 电工 B, 架子工 C，钢筋工 D,起重信号工 答案：C 解析：建筑行业那些属于特种作业：垂直运输机械作业人员，安装拆卸工，爆破作业人员，起重信号工，登高架设作业人员

17，根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A, 施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B, 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C，施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位 D, 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包 答案：A 解析：劳务分包无需经总包的认可。

18，关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）A,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B,建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C，对各类能源消耗实行分类计量和统计 D,对能源消费应实行包费制 答案：D 解析：任何单位不得对能源消费实行包费制

19，下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）

A, 食品加工生产企业 B,建筑施工企业 C，烟花爆竹施工企业 D,矿业企业 答案：A 20,施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A, 施工企业质量管理单位 B,设计单位或监理单位 C，工程质量监督单位 D,建设单位或监理单位 答案：D 21,关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A, 可以转包检测业务 B, 具有独立的法人资格 C，是中介机构

D,分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 答案：A 解析：检测机构不得转包业务

22，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式成为（）A, 简易交付 B, 占有决定 C，指示交付 D,拟制交付

答案：D 23，根据《专利法》，对产品的形状，架构或者其结合所提出的适于实用的技术方案成为（）A, 发明 B,实用新型 C，外观设计 D,设计方案 答案：B 24,关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）A, 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B, 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申

C，原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申，或者查清事实后改判

D,原判决违反法定程序的额，依法改判 答案：C，参见教材p320 25，根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理 A, 企业 B,政府 C，社会 D,行业 答案：B 26，项目负责人的安全生产责任不包括（）A, 对建设工程项目的安全施工负责 B,确保安全生产费用的有效使用

C，落实安全生产责任制度，安全生产规章和操作规程

D,签署危险性较大的工程安全专项施工方案 答案：D 解析：应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明、27，招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）

A, 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B,公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C，依照当事人申请可停止公告 D,公告部门可自行决定是否停止公告 答案：A 28，建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须富恶化本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A, 3年 B,6个月 C，1年 D,2年 答案：A 29，根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）

A, 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B, 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D, 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收 答案：B 解析: 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收，参见教材p285

30，某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将贷款支付给乙供

应商，针对该笔款项说法正确的是（）A, 乙供应商因无过错，无需返还 B, 乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D, 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收 答案：B 31，根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）

A, 在试用期间被证明不符合录用条件的 B, 严重 违反用人单位

C，患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D, 被依法追究刑事责任的 答案：C 32,根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）A, 定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 B, 没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 C，报酬约定不清的，定作人有权拒付

D,因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任 答案：A 【解析】定作人可以随时接触承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失、33.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D．出租单位生产管理人员

【答案】B

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。

34，某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均有分包单位承担，该约定（）

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效

D．因违反法律，法规强制性规定而无效

【答案】D

【解析】：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材p101。

35，根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A, 终身不予注册

B, 吊销职业资格证书，5年内不予注册 C，责令停止执业3年 D,责令停止执业1年 答案：A 36，根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）A, 评标截至时间前 B, 评标开始前

C，提交投标文件的截止时间前 D,投标有效期内 答案：C 【解析】《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截至时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。37，对于达到一定规模的危险性交的的分部分项工程的转向施工方案，应由（）A, 安全监督管理机构 B, 建设单位 C，施工单位 D,监理单位 答案：C 【解析】参见教材p229，施工单位应当组织专家进行论证，审查。38，借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。A, 营业执照 B,技术人员 C，资金 D,高层管理人员 答案：A 39,公民，法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）

A, 不服行政机关作出的行政处分 B, 不服行政机关作出的行政处罚决定 C，不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D,部分地方人民政府颁布的规章 答案：B

【解析】参见教材p339，《行政复议法》规定的第一条。

40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案盒施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】B

【解析】：参见教材P287～288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。

41，关于行政行为特征的说法，错误的是（）

A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性 【答案】D 42，关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务

C.监理单位经建设单位统一可以转让监理业务

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 【答案】D、【解析】监理单位不得转让工程监理业务，监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。

43，甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂于乙方约定：甲借用乙方院内道路通行，期限20年，甲方一次性支付给乙方50万元补偿费，双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲方拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）

A.甲方拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转给丁 【答案】C 44,根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并，分立 D.当事人乙方违约 【答案】A 45.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位

C.设计单位

D.项目技术负责人

【答案】B 46.下列保险中，属于强制性保修的是（）。

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】D

【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151.47，根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日

46.下列保险中，属于强制性保修的是（）。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发

【答案】A 48,不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律，法规，规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】B 【解析】：参见教材p108 49，根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）

A,从事勘察，设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B，勘察单位提供的地质，测量，水文等勘察成果必须真实，准确 C,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D ,勘察，设计单位不得分包所承揽的工程 【答案】D [解析]勘察，设计单位不得违法分包所承揽的工程，参见教材p281。

50，根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】C 【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修，抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

51，建设工程质量保修书的提交时间上（）

A.自提交工程峻验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交工程竣工验收报告时

【答案】D 【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

52，特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】A 53,根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】C 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，参见教材p95 54，根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3

【答案】C 【解析】《合同法》第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除劳动合同。

55，关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级

【答案】C 【解析】联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

56，分包工程发生质量，安全，进度等问题给建设单位造成损失的额，关于承担的说法，正确的是（）

A,分包单位只对总承包单位负责

B，建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C,总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D,建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 【答案】C 57，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固，维修等措施，重新界定使用期。

A,勘察，设计单位 B,监理单位

C,建筑安全监督管理机构 D,工程质量监督机构

【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察，设计单位鉴定，并根据结果采取加固，维修，等措施，重新界定试用期，参见教材p298 58，下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A,在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B,由行政主管部门主持达成的调解书 C,人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D,司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议

【答案】B 59.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门

【答案】A

【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。

60，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故，火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补救。

A.15 B.20

C.30 D.40 【答案】C 【解析】除交通事故，火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。

61，负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）

A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】C 【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作，参见教材p266。

62，建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。

A.2 B.1

C.3 D.5 【答案】B 【解析】建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材p215.63，甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）

A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】C 【解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p94。

64，关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命对地基基础和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】B 【解析】地基基础，主题机构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。

65，监理单位的主要安全责任之一是（）A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】D 【解析】A是施工单位的责任，B是建设单位的责任，C，为设计单位的责任，D为监理单位的责任。

66，建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）A.一个月至2年 B.2个月至一年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】D

【解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，参见教材p110 67，劳动者可以立即解除劳动合同且无需实现告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B.用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律，法规的规定，损害劳动者的权益

【答案】B 【解析】用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动，或者用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需要先告知用人单位。参见教材141 68.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】C

【解析】《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。参见教材P4.69，乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）

A.应以备案合同作为结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】A

【解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。70，根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同自签订之日记生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】D 【解析】抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿，参见教材p37 二，多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个项目得0.5分）71，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）A,应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B,应当以鉴定合格日期为竣工日期 C,鉴定日期为顺延工期的期间 D,应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E,应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 【答案】BC 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号

第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理

（一）建设工程竣工经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的额，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺序延工期间。

72，关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）A,贷款人不得预先在本金中扣除利息 B,借款人应当按照约定的用途使用借款

C,对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D,订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E,贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 【答案】ABD 【解析】参见教材168 73.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）

A.赔礼道歉

B.支付违约金

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.罚金

【答案】BCD

【解析】参加教材134.74，施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）A,组织制定安全施工措施 B,消除安全事故隐患 C,及时，如实上报安全事故

D，编制安全生产规章制度和操作规程 E，确保安全生产费用的投入 【答案】BCE [解析]参见教材219 75，根据事故具体情况，事故调查组成员由关人民政府，安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加

A,监察机关 B,人民法院 C,公安机关 D，人民检察院 E,工会 【答案】ACDE 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》，第二十二条，事故调查组的组成应当遵循精简，效能的原则。

根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府，安全生产监督管理部门，负有安全生产监督管理职责的有关部门，监察机关，公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

76，下列情形导致要约失效的有（）A,拒绝要约的通知到达要约人

B,要约人依法撤销要约 C,要约人依法撤回要约

D,承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E,受要约人对要约的内容作出实质性变更 【答案】ABDE 【解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1，拒绝要约的通知到达要约人；2，要约人依法撤销要约；3，承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4，受要约人对要约的内容作出实质性变更

77，根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察，设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）

A,勘察，设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B,勘察文件应注明工程使用年限

C,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D,注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责

E,有特殊有求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 【答案】ACD 【解析】《建设网工程质量管理条例》第十八：从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第十九，勘察，设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察，设计的质量负责。

注册建筑师，注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

78，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）

A,保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B,丙的保证方式为连带责任保证

C,保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D,甲在保证期间内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任

E,甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 【答案】BE [解析]参见教材35.36 79，根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）

A,经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B,对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C,建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D ,施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E,民用建筑在改建，扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 【答案】ABCD 【解析】《民用建筑节能管理规定》

80，根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）

A,投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B，投标文件逾期送达或者为送达指定地点

C，投标文件未按招标文件要求密封 D,投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E,联合体投标未附联合体各方共同投标协议 【答案】BE [解析]投标文件有下列情形之一的，由评标委员初审后按废标处理

（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表多人授权的代理人签字或盖章的

（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认

（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（四）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的

（五）未按招标文件要求提交投标保证金的

（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的、81，建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）A,违反执业道德规范 B,造成随时后果 C,具有违约行为，D,违反建筑企业内部文件

E,违约行为与财产等损失之间有因果关系 【答案】BCE 【解析】参见教材125 82，根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）

A,建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B，资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C,建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D，严禁个人承揽分包工程业务 E,劳务作业分包不经建设单位认可 【答案】AE 【解析】参见教材103 84，施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）

A,企业股东变更 B,企业名称变更 C,企业法人变更 D,企业设立分公司 E,企业注册地址变更 【答案】BCE 【解析】参见教材214 85，下列情形能够引发合同之债的有（）A,建设单位拖欠工程进度款 B,施工中偷工减料造成的损失

C,监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D,噪声污染使周边居民无法正常休息 E,建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】AE 【解析】参见教材23 86，下列标准属于强制性国家标准的有（）A,行业专用的质量标准 B,工程建设通用的安全标准

C,工程建设行业专用的制图方法标准 D,工程建设通用的实验标准

E,工程建设行业专用的评定方法标准 【答案】BD 【答案】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐行标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2），工程建设通用的有关安全，卫生和环境保护的标准（3）工程建设重要的通用的术语，符号，代号，量与单位，建筑模数和制图方法标准（4）工程建设重要的通用的实验，检验和评定方法等标准（5）工程建设重要的通用的信息技术标准（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准

87，某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）

A,各地的地方法规 B,法律，行政法规

C,案件所在县人民政府公开发布的规定

D,案件所在地的省，自治区，直辖市人民政府规章

E,案件所在的的省，自治区，直辖市所在地的市人民政府规章 【答案】ABE

【解析】人民法院审理行政案件，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部，委根据法律和国务院的行政法规，决定，命令制定，发布的规章以及省，自治区，直辖市和省自治区的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定，发布的规章。

88，根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）A,依照企业破产法规定进行重整的 B,生产经营发生严重困难的

C,股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的

D.企业转产，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的

E,因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

【答案】ABDE 【解析】可以经济性裁员的情形，依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其他致使劳动合同无法履行的

89，建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）A,工程竣工验收备案表 B,住宅使用说明书 C,工程竣工验收报告

D,施工单位签署的工程质量保修书

E,公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件 【答案】ACDE 【解析】工程质量竣工备案提交的资料

工程竣工 验收备案表 工程竣工验收报告

规划，环保等部门出具的认可文件或准许使用文件

公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊工程验收合格证明文件

施工单位签署的工程质量保修书 住宅质量保证书和住宅使用说明书

由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书

90，关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A,已经确定施工企业

B,有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查

C,建设资金已经落实

D,按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E,按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告 【答案】ABCD 【解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续

（二）需要拆迁的额，其拆迁进度符合施工要求

（三）需要拆迁的，七拆迁进度符合施工要求

（四）已经确定建筑施工企业

（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料

（六）有保证工程质量和安全的具体措施

（七）建设资金已经落实

（八）法律，行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）

91.必须实施鉴证取样和送检试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重机构的钢筋计连接头试件 D.所有的水泥材料

E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 【答案】ABCE 【解析】P272

92.施工作业人员享有的安全生产权有（）A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险

E.对施工安全生产提出建议 【答案】BCDE 【解析】P221-223

93.在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）A.继续按照工程图纸施工

B.按照技术标准修改图纸 C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议

E.通过建设单位要求设计单位予以修改 【答案】DE 【解析】P270

94.施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

95.根据《安全生产许可证条例》，国家队（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业

C.日用化学品生产、经营、存储单位 D.危险化学品生产、经营、存储单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 【答案】ABDE 【解析】P212

96.根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分

E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 【答案】ABCE 【解析】参见教材P317

97.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议

C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限 【答案】BCE 【解析】参见教材P331

98.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.对施工质量负责

B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度

E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 【答案】ABCD 【解析】参见教材P268-276

99.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为

D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 【答案】：AC 【解析】：参见教材P16.100.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。

A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案