网围栏安装施工合同

网围栏安装施工合同（精选9篇）

篇1：网围栏安装施工合同

保定易县30兆瓦光伏发电项目

围栏施工合同

（合同编号：）

甲

方：

乙

方：

2017年

月

日

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）甲方将保定易县30兆瓦光伏发电项目中的光伏区围栏工作委托乙方施工。为了规范甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

认真进行返工，保证达到质量要求，其返工费由乙方自理，由于返工造成工期延误，乙方承担一切损失。

工程所用的设备均必须是符合设计规定、国家规范要求的合格产品。2.围栏安装每5000米，按安装工程量支付工程款的60%； 3.围栏整体安装完成验收结束后支付至合同总价的90%； 4.本工程全容量并网整体移交后一个月内付至合同价款的95%。5.剩余的5%作为质保金，验收合格并网后起12个月后3个工作日内付清。

6、附件1：施工安全责任书

（以上为主合同，以下无正文，为签署区）

甲方： 乙方：

委托代理人：账户名: 开户行：

联系电话： 日期：

委托代理人：

账户名:

开户行：

联系电话：

日期：

附件1:施工安全责任书

为更好的落实安全生产责任，明确施工中甲乙双方职责，确保施工期间的各类人身、设备安全，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》及项目安全管理要求，特与施工方签订“施工安全责任书”，同时要求施工方按照责任书中安全风险抵押金管理条款缴纳一定的安全风险抵押金作为工程承包合同中承包人的安全承诺、事故救援处理以及发包人的各项安全管理考核依据，有关具体条文如下:、发包人的安全职责:

1.1 发包人应对承包人事先提交的该工程的“二措”计划进行审查和指导，合格后监督承包人严格执行。

1.2 协调承包人提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同承包人现场实地踏勘，商定施工方案。

1.3开工前发包人负责向承包人负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底。

1.4 涉及“高危”作业(包括登高、动火、密闭空间作业、特种设备、挖掘、危害性管路裁接、安全设施中断等)的安全施工，告知承包人严格按照公司“施工安全管理控制程序”的要求执行。

1.5 施工期间发包人有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。

1.6 施工期间如因乙方安全管理不到位导致的安全事故，所有刑事责任、民事责任由乙方承担。、承包人的安全职责

2.1 具有国家行政部门发放的有效的证件:工商行政部门颁发的《营业执照》副本全套复印件、建设部门颁发的《企业施工资质证书》复印件和《施工安全资格证书》复印件、《安全生产许可证》等提供给发包人。

2.2 提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同时应提供受法入委托签订经济合同、签订安全责任书的证明书复印件。

2.3 开工前承包人应填写《工程施工企业安全资格审查表》、《施工(工作)人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明原件。

2.4 开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，井有记录，必要时请发包人派员参加。

2.5 开工前提供维护工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立单项措施。

2.6 涉及我公司规定的“高危”作业的，必须提前办理高危作业许可申请并经批准方可实施作业。

2.7 禁止使用未成年人及老弱、残疾人员。对施工现场的新入人员(包括临时工、合同工与参加劳动人员)必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。对技术性较强的工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由承包人负责。

2.8 施工期间，各种交通工具.、设备和工具等均由承包人自备。工程使用的施工机械、器具及防护设施的必须有安全检查记录。

2.9 施工时，承包人严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对正在使用的设备上施工的，应与发包人一起制定详细的施工方案才能施工。施工中一旦发现有安全隐患的，承包人应立即停工，并报告发包人及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好合格的安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。

2.10 承包人施工人员应持有劳动部门颁发的七岗证方可参加施工。对从事垂直运输机械、安装拆卸等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体施工人员(包括民工〉必须按发包人规定佩证。

2.11 及时详细地对沿线交叉跨越、高低压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于发包人协调配合。

2.12 负责合同中规定由承包人承担有关职责。

2.13 承包人必须接受发包人监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告发包人。承包人负责人(安全施工

篇2：网围栏安装施工合同

甲方： 乙方：

经甲乙双方根据平等、互利互惠的原则，友好协商，就甲方把位于湖泗汰村老苗家沟的网围栏封禁安装工程承包给乙方李坤，达成如下协议：

一、施工内容

从施工材料的装车调运到施工现场的卸车倒运，拐点坐标甲方配合寻找，由甲乙双方确认后乙方才可按施工要求进行挖坑，立立柱以及加强柱，进行回填夯实，然后挂网片、紧网片、挂刺丝。所有工序必须严格按照国家的封育技术规程进行。对特殊地段，如高低起伏或土质松散处需特殊处理的一定要做，以确保工程质量。

二、双方责任

1、乙方在施工中一定要严格按照建设方的设计以及相应的规程要求进行施工；施工中要严格管理工人，保质保量，尽量做到一次成功，如有不合格的地方造成返工，乙方自己负责返工费用。

2、在施工中要严格按照相应的技术规程操作，确保所有施工人员的人身安全，施工过程中乙方发生的一切事故由乙方自己承担，甲方概不负责。

3、乙方在施工中一定要做到安全施工、文明施工、因乙方野蛮装卸造成甲方材料额外损失的由乙方照价赔偿，因此耽误工期的甲方保留追偿权利。

4、施工期限：自签订合同之日起，至**年**月**日完成。

三、工程量核算

甲乙双方根据实际施工长度（米）和各个区域的单价（元/米）进行计算，各小班施工位置设置及围禁单价，栽装数量等。

施工费用总计人民币（大写）元。￥：（）

四、付款方式

从开工以后，甲方根据工程进度陆续支付乙方施工费用，在建设方全部验收合格后，甲方在30天内给乙方付清全部费用。

五、本合同未尽事宜，由双方根据国家有关法律、法规的规定协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日生效。

甲方：内蒙古苏人牧场农业发展有限公司 代理人： 乙方：

篇3：网围栏安装施工合同

1 深挖合同条款, 准确理解合同含义

施工合同是工程结算的基础, 在施工前期必须对合同文本进行研读, 熟知合同中有关结算、付款、索赔、技术要求等方面的条款, 认真分析, 找到有利点和不利点, 同时形成书面合同交底记录。

2 深入理解工程量清单的项目特征和工作内容

工程量清单是工程量清单计价的基础, 是支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。投标人投标报价时应依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招投标过程中, 当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时, 投标人应以项目特征描述为准, 确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与项目特征描述不一致时, 发、承包双方应按实际施工的项目特征, 依据合同约定重新确定综合单价。以北京地铁亦庄线信号安装项目为例, 清单内光缆敷设在工程内容描述为敷设和测试, 但是没有提到光缆的熔接和接续, 因此该部分工作任务在工程竣工结算的时候可以作为合同新增项目进行增补, 重新确定综合单价。在施工过程中为增强可靠性, 清单内工程内容模棱两可的部分, 比如预埋管长度、电缆预留量、电缆防护等项目, 应及时与设计沟通在设计说明里进行具体数量、规格、安装方式等要求的阐述, 为后期结算提供可靠依据。

3 做好工程变更签证的管理工作

过程中工程变更签证资料的准备是工程后期结算成败的根本。施工过程中应尽量把有关经济签证通过合理的、变通的方式变成由设计单位签发的设计变更通知单, 甲方签发的工程联系单, 四方签认的图纸会审记录、工程洽商单, 这个优先次序涉及到提供资料的可信程度。同时施工过程中一旦发生于现场情况与图纸不符、或甲方超出合同范围要求的, 需及时办理签证, 收集原始数据比如原图纸、施工照片、供货合同等, 便于后期结算使用。

3.1 设计变更签证。

设计变更签证一般在工程尚未实施前变更, 施工方将变更部分的工程内容绘入竣工图中或按实际完成后确定工程数量, 待到工程完工时一同结算。

3.2 图纸会审记录。

图纸会审是根据蓝图上出现的不确定问题进行必要的补充, 鉴于图纸会审均为四方签字盖章, 可靠性强, 施工方可充分结合工程量清单和蓝图不足, 对合同内工程量清单遗漏的工程项目进行补充。对各专业施工划分不明确的部分进行详细说明。

3.3 工程洽商签证。

该类变更无法在竣工图上体现, 比如甲方要求对已完工程量进行拆除, 临时电缆路径改变、系统优化进行改造等。这种变更发生时应及时让业主对变更工程量进行确认, 对拆除部分材料的报废和利用率予以详细约定, 形成工程洽商单和工程量确认单, 保证竣工结算时能认可该部分费用。

3.4 零星工程现场签证。

这种类型的签字主要包括业主对施工方的临时用工、业主方委托施工方完成的合同外零星工程内容等, 由于工作较零星无法套用相关定额或相关标准进行计算, 发生时最好是在签字中约定一个固定的包干价格。此外签证中应详细写明变更工作内容、变更原因、变更工作量, 四方签字盖章, 保证变更签证的合法有效性, 避免竣工结算是发生扯皮现象。

4 施工过程中工程量计算与运用

在使用固定单价合同模式下的过程管理应采用“先算再干, 边干边算”的方法。在开工前期分析工程量清单, 按照结算的计算原则对施工蓝图进行工程量核算, 以北京地铁亦庄线信号安装工程为例具体计算原则如下:

4.1 单个设备的统计原则。

设备工程量以蓝图为依据, 逐个进行统计, 避免漏计、重复计, 同时设备型号要标注完整, 单位准确。汇总需分正线车站、车辆段、停车场、试车线、备用中心、培训中心、维修中心等, 设备包括:各类机柜、电源设备 (需注明容量) 、信号机 (需注明安装方式) 、转辙机、计轴、应答器、箱盒、ATS系统中服务器、工作站及打印机数量等。

4.2 光电缆数量、光缆成端接头, 电缆接头统计原则。

光电缆的数量统计应按集中区分别统计, 再汇总全线数量。列明每根光电缆的始终端位置及相应的位置坐标、根据位置坐标先计算出直线距离长度, 再分别加上始终端坐标点位置到信号设备的长度、室内外做头及备用长度、过人防门或道岔区的增量长度和特殊情况的预留长度, 乘以电缆敷设弯曲系数2%, 计算出每根电缆的长度。光电缆的成端数量依据上述的各站光电缆统计表, 统计出室内进楼的光电缆总根数、室外引入各种箱盒及设备的光电缆总根数, 最后汇总全线数量。光电缆的接头数量则根据现场实际发生的数量收集、统计。并形成隐蔽工程记录三方签字盖章。

4.3 钢轨接续线、道岔跳线、极性交叉回流线统计原则。

钢轨接续线:一般在图纸上无法体现具体数量, 条件具备时最好现场确定;如按图计算可以将接头数 (轨道区段长度除以整轨长度 (25m、12.5m、6.25m) 如不能整除需加1) 乘以一处钢轨接头接续线数量 (设计数量) 等于总数量;道岔跳线:一般根据图纸道岔数量确定, 辙叉处还需另计跳线数量和型号。原则上参照《城市轨道交通预算定额 (GCG103-2008) 第七册信号工程内要求的数量, 每组道岔跳线以28根确定。极性交叉回流线:一般参照图纸绝缘节处S线数量。

4.4 汇流排、接地引线、网格地线统计原则。

汇流排:一般信号机房设一处, 其它机房设备连接完成后再连接到此处。接地引线:一般图纸设计说明会明确各种接地引线型号安装方式。数量计算时按照设备 (上走线、下走线、静电地板高度、设备半周长) 与汇流排之间距离计算。网格地线:一般按结构图纸给出的机房长宽直接计算面积。

4.5 室内电源线、架间屏间电缆统计原则。

室内电源线:按电源屏与设备间的距离计算实际长度, 加上上走线、下走线、静电地板高度、设备半周长, 加上弯曲量, 加上损耗量。架间电缆:零层小环线电缆按每根1.5m计算, 机架间按实际测量数量计算, 机柜软线原则上包含在机柜安装内不做计算。

5 审核过程中综合单价的确定

合同内综合单价不予调整, 但是新增的项目由施工单位自行组价, 甲方进行审核。在材料单价确定上, 施工单位应充分准备新增材料、自行设计的加工件、配件等的供货合同和原始发票作为支撑性文件, 部分通用材料也参考其他地铁线的投标价或者市场公布的信息价, 厂家询价等。在重新组价时, 施工单位应多方面参考国铁和城市轨道交通工程等定额。例如亦庄线信号工程的各类调试项目, 定额内有明确的DCS系统设备、维修中心系统调试、培训系统调试等, 但是合同工程量清单内均没有体现, 实际该部分工作内容是不可或缺的, 因此可依据定额做合同外增补。

结束语

随着固定单价合同的逐渐推广, 施工单位应将结合工程量清单计价的特点, 将结算工作的准备与成本管理工作贯穿于整个项目的建设全过程, 提高过程控制意识, 合理组织安排, 做到控制工程成本, 提高工程利润。

摘要：总结设备安装工程固定单价合同在施工过程中采取的有效控制方法, 重点对图纸审核、工程变更、工程量计算、定额的使用进行了论述, 将工程管理和造价控制全过程配合, 合理的控制工程造价, 达到工程效益的最大化。

关键词：单价合同,过程控制,工程造价

参考文献

[1]苗曙光.建筑项目工程结算编审与筹划指南[M].北京:中国电力出版社.[1]苗曙光.建筑项目工程结算编审与筹划指南[M].北京:中国电力出版社.

篇4：铁艺围栏施工合同

铁艺围栏施工合同

甲 方：

乙 方：

为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：江宁输配管理中心扩建工程（制作安装内围墙铁艺工程）

二、工程地点：江宁华润燃气有限公司院内

三、工程造价：约50000元（五万元整）（含税票）。

四、承包内容：包工包料及安装整个施工工序。

五、工程质量：产品制作和安装按国家验收标准执行，质量符合设计图纸要求。铁艺围墙规格为高1.8米×宽4.8米等不同规格（按现场实际尺寸施工）。

六、付款方式：所有材料进场付款50%；安装完成付款45%； 5%为质保金，待工程竣工后6个月无质量问题，余款付清。

七、甲方若有变更事项应提前以书面形式通知乙方。

八、安全责任：乙方在工地安装工作中因自身原因发生安全事故由乙方自负。

九、承包单价：铁艺栏栅（含漆）390元/米。铁艺大门（含漆）380元/平方。结算以施工实际尺寸为准，按延长米计算。

江苏溧阳建设集团有限公司

江宁输配管理中心扩建工程

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。

甲方单位名称：

乙方单位名称：

法定代表人：

法定代表人：

****年**月**日 江苏溧阳建设集团有限公司

篇5：施工电梯安装合同

施工电梯安装合同1

发包方：绵阳西城建工集团（简称甲方） 承包方：四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)

经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：

1．该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。

2．付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元（大写： 伍仟 元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。

3．安装及拆除时间：根据甲方施工需要。

4．乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。

5．该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。

6．该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）

7．该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。

8．甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。

9．施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。

10．甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。

11．合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。

12．合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

13．本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取

14．其它未尽事宜双方协商解决。

甲方：乙方：

签字 签字：

施工电梯安装合同2

甲方：

乙方：

甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除，双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同，以便共同遵守，合同如下：

1、 90州鼓楼广场8号楼，工程地点位于沧州市新华东路21号（荷花池对面）。甲方自行把脚手架进料平台拆除，乙方拆除并保证机械设备齐全完好，现场分类堆放好。

2、 乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。

3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。

4、 甲方提供乙方施工区域，拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故，甲方提供乙方一名机务人员协助拆除，施工前设备拆除位置接通电源。

5、 拆除费用为：费等所有费用），设备全部拆除完毕，手续办理齐全后7天内付拆除费用。

6、 乙方拆除人员必须证件齐全，精通安、拆的所有技术操作规程，佩戴好个人防护用品，严禁违章、酒后作业。

7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关，乙方必须采取有效措施，杜绝安全事故发生。

8、 乙方及时为甲方拆除机械设备，不得耽误甲方施工，如果因为乙方原因影响甲方施工的，乙方负全责，赔偿因此而导致甲方的损失。

9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐，按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。

10、 乙方必须按照甲方要求拆除设备，不得影响甲方施工进度，否则甲方有权解除施工合同，另找满足要求的施工队伍，剩余款项全部作为甲方的损失扣除。

11、 乙方必须听从甲方的统一指挥。

12、 乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件，否则按照项目部相关制度处罚，严重者送交公安机关处理。

13、 本协议一式两份，甲乙双方各一份。

甲方盖章：乙方盖章：

负责人签字： 负责人签字：

年月日

施工电梯安装合同3

甲方:

地址:

乙方:

地址:

甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。

一、项目概况

1、工程项目名称：________。

2、安装地点：________。

3、设备名称：施工升降机。

4、设备型号、规格：________。

5、设备制造单位：________。

6、安装总高度：________米。

二、承包方式;

由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

三、承包费用

1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。

2、附着费用为每________道/元整。

四、付款方式

第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。

五、甲方责任

1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。

2、按合同所规定时间付款。

3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。

六、乙方义务

1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：

(1)工程概况

(2)作业前准备

(3)安装施工方法和步骤

(4)安全技术措施

(5)其他有关内容

3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。

4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。

6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。

7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

七、其他

1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工电梯安装合同4

使用单位（甲方）：

制造商（乙方）：

安装单位（丙方）：

甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购买的三台施工升降机（以下简称电梯或施工电梯），由xxxxx有限公司（乙方）生产的SC200/200型施工升降机，安装高度约为110m／台，计73个标准节，出厂编号为（分别详合格证内标注）。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项，由于制造商无安装资质，现乙方委托给丙方负责电梯装拆施工，为明确各方职责，经三方共同协商制订如下条款，供共同遵守。

一、施工升降机装拆的费用及付款方式：

1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用：由乙方与丙方负责。

2、施工升降机的安装与加节费用：由乙方与丙方负责。

3、支付款属乙方与丙方范畴。

二、安装工期：首次安装由电梯进场开始计10个工作日内丙方必须完成安装达到验收合格投入使用（含备案、检测、验收），以后加节附墙安装必须跟随砼结构主体进度在1个工作日内丙方必须完成安装可以使用。

三、三方权利与责任：

1.1甲方负责做好施工现场施工电梯的安装、加节、拆卸准备工作(指场地、道路、照明等)，以便丙方顺利进行安装、加节、拆卸施工电梯。

1.2乙方所提供的塔机必须符合安装要求，塔机配套机件齐全，各机件性能良好。乙方必须对甲方负责整机110米安装完毕的应尽任务。

1.3乙方应提供原厂说明书及电器原理图各一本。配合丙方办理相关安拆手续，提供所需资料。

2、在整个施工电梯施工过程中，甲、乙方协助丙方做好各项配合工作。

3、甲方派员参加由丙方人员组织的现场安全、文明生产等规章制度的学习和安全交底，不定期对丙方作业人员的安全进行检查督促、监控。

4、本施工电梯安装协议内容包括，施工电梯的.进场首次安装、施工电梯的附墙杆与加节、施工电梯安装到最终安装高度及使用完毕拆卸的施工全过程。

5、丙方负责承担装拆过程中所发生的一切安全事故责任及费用，对设备造成损坏的赔偿。

6、根据工程的施工需要和施工电梯的技术性能，三方共同确认：施工电梯的安装、拆卸位置及设置符合塔机的安装、拆卸和运行条件，能够满足施工需要。施工电梯的安装、拆卸施工方案由丙方负责编制，并送交甲方及有关部门审核备案后经批准才能施工，方案未经审核批准不准施工。

7、施工升降机安装单位（丙方）必须具备并提供给甲方有效起重设备安装工程专业资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证、装拆人员操作资格证及施工电梯对施工电梯基础的作用力等有关技术参数资料，丙方安装人员必须持证上岗，并指派现场装拆专业技术负责人指导安拆工作。甲方负责施工电梯基础的设计、施工和验收。

8、施工电梯首次安装、拆卸前，丙方负责到地方建设行政主管部门办理安装、拆卸告知、负责办理塔机安装登记、检测、使用登记、领牌、拆除登记、等有关手续，提供塔机安拆工程专项施工方案，并整理好相关资料给甲方备案。

9、施工电梯首次安装结束后，由甲乙丙三方会同监理单位根据国家有关规范、标准对施工电梯进行验收，自检验收后丙方凭建设行政主管部门开具的检测委托到有关安全检测机构预约检测。取得合格的检测报告并备案登记后，施工电梯的首次安装工作才视为正式完成。

10、施工电梯首次安装完毕后至最终安装高度的作业结束后，由甲乙丙三方共同派员根据国家有关规范、标准对施工电梯进行自检验收，自检验收合格经三方人员签名认可后，施工电梯的加节工作才视为正式完成。

11、塔机在使用过程中，丙方在每个月内不少于三次以上到现场对塔机进行例行检查、维修与保养，并出具该公司的检查、维修与保养记录和每次的加节验收记录。

12、施工电梯的安装、加节、拆卸施工过程，丙方的施工人员应根据施工方案和国家的有关法律、法规进行施工作业，施工全过程的安全管理工作由丙方负责。甲方协助丙方做好施工场地范围的安全警戒工作，并提供符合安装、拆卸施工需要的场地及道路。

13、丙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、进度、施工现场文明生产管理等工作，并按《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》要求执行，协助甲方对工程质量、施工安全、进度、文明生产的检查和监督管理。

14、施工期间，丙方施工人员一切劳保福利、高空作业费、安全事故责任由丙方负责。

15、丙方服从当地有关法律、法规及甲方与工程监理机构有关规章制度的监督管理。

16、丙方应为在场的施工人员购买保险，否则一切后果由丙方承担。

17、丙方的施工人员必须持有效的特种操作证上岗。

18、由于甲方原因造成的事故均由甲方负责。由于乙方原因造成的事故均由乙方负责。

19、丙方操作人员有权拒绝

任何一方发出的不合理的指挥。

20、丙方必须严格执行国家现行施工电梯安全技术操作规程，遵守甲方现场对安全生产的各种规章制度，配齐安全施工的防护设施及人员个人安全防护用品。

21、自交付甲方使用之日起，使用期间属于施工升降机安装问题所发生的一切安全事故责任与经济责任由丙方承担。

四、所属丙方违约的事项，除乙丙双方自行调解外，乙方应自愿接受承担甲方的损失或因此发生的经济责任和相关责任。

五、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成时，向有关行政机关申请仲裁或向工程所在地人民法院裁定。

六、本合同正本四份，甲方两份，乙丙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。施工电梯拆卸完毕且乙方付完丙方装拆工程款15天后自然失效。

甲方（盖章）：

甲方签约代表：

乙方（盖章）：

乙方签约代表：

丙方（盖章）：

丙方签约代表：

签订日期：20xx年XX月XX日

施工电梯安装合同5

_______________公司与_____________公司双方经友好协商达成以下协议：

现决定由_____________公司班组执行安装：合同号_________________的________________工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自________年________月________日至________年________月________日，工程安装费共计________元，(电梯开工后付总款的________%，三方验收合格后付________%，甲方交接后付________%)。

公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。

施工班组根据公司有关规定保证做到：

1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。

2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。

3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。

4.施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。

5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。

6.中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。

7.此文件一式二份，双方公司各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________

篇6：消防安装施工合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：重庆吉通消防安装工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况

1．2．

3． 工程名称： 工程地点： 工程范围：

第二条；合同工期

本合同工期为天。即从年月日开工开始至年月日竣工为止。

第三条：合同价款

本工程材料按《重庆市信息造价站》当月单价执行，本工程按二00八年《重庆市安装工程单位基价表》、《重庆市安装工程费用定额》及相关配套文件执行。按安装工程二类取费，工程总造价下浮4%其中：税金、人工价差、未计价材料不下浮；以甲乙双方及监理认可的收方单按实计算。

第四条：工程施工质量的检查验收

1． 消防相关系统设施设备及消防主机采用北京狮岛消防电子，控制器采用SD2200主控微机火灾报警联动控制器。

2． 乙方必须严格按施工图和国家颁发的有关工程规范组织施工，在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合国家消防验收规范时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。接受甲方现场代表、建设主管部门、消防主管部门的监督检查。

3． 乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。乙方应按工程进度，凡因材料质量不合格而造成的损失概由乙方负责。

4． 因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的2%每天计收。

5． 工程竣工后，乙方应按消防主管部门有关规定整理提供完整的资料，并向黔江消防主管部门申报进行竣工验收。验收合格后，乙方将相关资料移交给甲方。

6． 乙方对所安装的消防系统工程负责，如因安装质量问题及设施设备质量问题而造成甲方相关经济损失，由乙方全额赔偿。

7． 工程竣工后，乙方负责甲方实际操作人员的培训和指导，并编号书面报警地址表交负甲方存档。

8． 已竣工未验收工程，在交付前由乙方负责保管。

9． 本工程保修期为2年。时间从工程验收合格交付之日起开始计算，保修证书在验收交付使用时由乙方填写后交给甲方。

10． 保修期间若出现质量问题，乙方接甲方通知后，应在接到甲方通知后二十四小时内派人修理，其一切费用由乙方承担。

11． 第五条：双方责任

1． 甲方责任

（1）合同签定后向乙方提供经有关部门审定后的施工图2套。

（2）提供本工程所须的水、电源连接点。

（3）派驻施工现场代表对工程进度、工程质量进行监督检查。

（4）参与工程的竣工验收，并督促乙方办理竣工结算。

（5）按约定期限及时支付工程款。

（6）以满足工程施工的需要，按合同约定的开工时间及时协调和解

决施工中的各种问题。

2． 乙方责任

（1）负责施工前的各项准备工作。

（2）严格按照施工图及相关规范组织施工，确保工程质量，按合同

规定的时间和质量要求如期竣工。

（3）已安装的设备，在交付前应负责保管。

（4）本工程的施工安全由乙方负责。

（5）提供竣工验收资料，办理工程竣工结算。

（6）在合同规定的保修期内，对本工程各消防系统进行维护。

第六条：工程款支付

1． 甲方在工程竣工验收合格后5日内按合同支付除5%质保金外的全部工程款。质保期满后无质量问题5日内一次性付清质保金。

2． 由于该工程工期较长，乙方可以按工程进度向甲方申请进度款。

第七条：违约

1． 甲方未按照合同规定完成甲方的工作给乙方造成工期延误的，除竣工日期得以顺延外，并赔偿乙方因此而造成的经济损失，不按期支付工程款，按每天5‰支付逾期违约金。

2． 乙方工程竣工时间超过合同约定期限，按每天5‰支付逾期违约金，工程质量验收不合格，负责无偿修理或反工，造成的经济损失乙方自行负责。

第八条：争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向黔江区人民法院起诉。

第九条：合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

法定代表人 ：发定代表人：

或委托代理人（签名）：或委托代理人（签名）：

篇7：网围栏安装施工合同

编结网围栏不是一种简单的机械产品, 质量的好坏对于围封草地、保障草原生态安全有着重要的作用, 为此, 国家机械工业部于1993年11月21日发布了JB/T7138.1~7138.3-93《编结网围栏技术条件》的行业标准, 其中编结网和刺钢丝镀锌层重量就是主要的检验项目, 下面就其检验方法 (重量法) 做具体分析。

1 方法概要

重量法的原理是用含有抑制剂的盐酸溶液将试样镀锌层溶解除去, 用试样去掉锌层前后的重量和去掉锌层后的直径, 计算镀锌钢丝单位表面积上的锌层重量。

2 试验溶液 (任选其一)

1) 用32g三氯化锑 (Sb Cl3) 或20g三氧化二锑 (Sb2O3) 溶于1 000ml盐酸 (比重1.18以上) 作为原液, 用上述盐酸100ml加5ml原液的比例配置试验溶液。

2) 用5g六次甲基四胺[ (CH2) 6N4]溶于不少于500ml的盐酸 (比重1.18以上) 中, 用蒸馏水稀释至1 000ml。

3 检验步骤

1) 试样的制定。

试样长度:300~600mm;

试验前试样应用乙醇、汽油、苯或石油醚等溶剂擦洗, 必要时再用氧化镁糊剂轻擦并水洗, 要迅速干燥。

2) 称量试样去掉锌层前的重量, 至少精确至0.001g。

3) 将试样完全浸置在试验溶液中, 试样比容器长时, 可将试样作适当弯曲或卷起来。

4) 等氢气的发生减少, 锌层完全溶解后, 取出试样立即水洗后用棉布擦净充分干燥, 再次称量试样去掉锌层的重量, 至少精确至0.001g。

5) 测量试样去掉锌层后的直径, 应在同一圆周上两个相互垂直的部位各测一次, 求其平均值, 精确至0.01mm。

钢4试验结果计算丝锌层重量计算:W=W1-W2×d×1960

W2

式中:W—钢丝单位表面积上的锌层重量, 单位是g/m2;W1—试样去掉锌层前的重量, 单位是g;

W2—试样去掉锌层后的重量, 单位是g;d—试样去掉锌层后的直径, 单位是mm;1960—常数。

5 注意事项

为减少试验误差, 在实际操作过程中应注意以下几点:

1) 重量法适用于热度锌钢丝和电镀锌钢丝, 仲裁试验 (要用溶液1) 时需用此方法。

2) 试验溶液在还能溶解锌层的条件下, 可反复使用, 注意所用废液的后处理。

3) 试样制备时注意不要损毁试样表面的锌层, 以免影响试验结果。

4) 试验进行中以发生反应时大气泡为产生氢气, 气泡变小表明试验溶液与锌层的反应完成, 取出试样。

篇8：消防安装施工合同

住址：

承包人（乙方）：

住址：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。

一、工程概括

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。

二、合同价款与付款方式

1、合同总造价：

2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。

3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。

4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。

5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。

三、施工日期

1、本工程预计______年______月______日开工，______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。

2、工期顺延

（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。

（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。

（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的

若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。

四、设备及材料供应方式

1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。

2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。

五、工程质量及验收交工

1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。

六、双方职责

（一）甲方职责

1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。

（二）乙方职责

1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。

6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。

七、争议解决

双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

八、附则

1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

负责人

联系方式：

______年______月______日

乙方：

负责人

联系方式：

篇9：强电安装施工合同

工程施工合同

工程地点：

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人： 联系电话： 乙方（施工单位）：

联系人： 联系电话： 工程（以下简称本工程），于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。

一、工程内容和承建范围

1、工程名称： 工程；

2、工程地址：

3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等；

4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。

5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。

6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。

7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。

二、质量要求

1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。

三、工期要求：

1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。

2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。

四、合同价格及付款方式

1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥： 元）。（1）、工程费的单价： 元/平方米。

以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。（2）、付款方式：

1、签订合同之日起 日内甲方付总工程款的%；

2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %；

3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的 %。

甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。

——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。

——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。

五、甲、乙双方责任

（一）甲方责任

1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通；

2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料；

3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；

4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系；

5、有权对工程的安装质量进行监督；及时进行增减工程量的签证；

6、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本

合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。

（二）乙方责任

1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程 的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可；

2、属于施工质量问题返工费由乙方负责；由于乙方原因造成的返工费用、工期损 失和甲乙经济损失等由乙方负责。

3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求；

4、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助；

5、工程竣工后，乙方提供两套竣工图给甲方；

6、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成；

7、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；若施工期间或在工 期范围内，因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙方承担全部责任。

8、施工所需水电设施由乙方自行负责解决或提供，施工过程所发生水电费用由乙 方承担。

9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量；组织验收工作，并保证一 次性通过验收取得合格证。

六、违约责任

1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款（不可抗力除外），均属 违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。

2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方

承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。

3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟

延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。

七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可 直接向宝安区人民法院提起诉讼。

八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。

九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签约时间：20年 月 日

签约地点：篇二：强电工程合同 合同编号：项目

供电配套安装工程合同 本合同由

建设单位：（下称甲方）

办公地址： 上海世纪大道1589号25楼 和

施工单位：（下称乙方）办公地址：

[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。

鉴于 甲方拟进行 项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 乙方按邀请招标文件进行投标。兹特此达成协议如下：

乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。1.工程概况：1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：

1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，供电方案的

优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。代为甲方办理一切相关的手续，费用含在合同价中。供电方案需满足整个小区的用电，包括、公建配套、商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。

2、配套工程：自电业变电站外线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）。包 含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。? 外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。

? 开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试，站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。

? 小区内排管：包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、电缆分支 箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施 工、验收。

? 小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、箱变及 电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安 装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。

3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续，费用已包含在总价 中。

2.合同价款

2.1 合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。具体见合同附件一《工程量清单》

2.2 本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文

件报价清单中所列全部工作内容。2.3 本合同总价为固定总价，属闭口包干性质（包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同总价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同总价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担。[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。] 2.4 深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费

用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。

2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中部分费

用项目乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。2.6 本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在

合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量，不论这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同总价中。

2.7 如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ] 日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。2.8 除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作及所不能缺少的所有

附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到，否则甲方有权不予支付。

2.9 由于物价上涨，引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中，不论上涨幅度是多少。

2.10 甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容，合同总价同时作相应调减。2.11 除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外, 无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章，否则甲方不予认可。2.12施工中因设备位置变化或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或减少，造成费用的增减亦含在总价中，不作调整。

2.13合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任

何形式的管理费用、入网费用。

2.14本合同总价将不会因浦东供电分公司收费调整、分阶段施工、建筑面积变化（不超过2％）而调整。3.合同工期 3.1 完工时间：，正式送电时间：。开工日期以甲方书面通知为准，详细进度计划由 甲方项目部与乙方确认后执行。乙方须在甲方要求的计划工期内完成承包范围内全部工作。完工日期为通过供电部门验收并正式送电日前为准。

3.3 工程完工，乙方应提前10天书面通知甲方组织各方验收，如甲方未能在约定时间内组织验

收，则视为验收通过。工期延误时,乙方应承担违约责任。超过合同工期每逾期一天乙方应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金，不可抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺延的情形除外。

4.甲方/甲方代表

4.1 本合同协议条款和条件中的 “甲方”一词应指。

4.2 甲方有权在任何时间委托或授权予其他单位或人士负责履行本合同的所有权力及责任，乙

方不得有异议。

4.3 甲方代表为张帆先生。在本合同范围内，涉及到工期延长、费用增加、质量标准变化的所

有指示、指令、信函、联系单、变更单等文件、资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公章后方确认为有效。5.乙方项目经理

5.1 经甲方同意, 乙方任命先生为项目经理,行使合同约定的权力,履行合同约定的职

责；项目经理为乙方实施本工程的主要负责人，应长驻现场，并执行甲方现场项目部的管理规定、条例，否则视为乙方单方面更换项目经理。

5.2 乙方的要求、请求和通知应事先以书面形式，并由乙方项目经理签字后送交甲方代表，在

情况紧急且无法与甲方代表取得联系的情况下, 乙方可采取保护工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在此后的24小时内向甲方代表送交报告； 5.3 一般情况下, 项目经理不可易人，如遇特殊情况, 乙方应至少提前7天通知甲方，同时提供在经验、能力、资历、项目经理等级方面不低于先生的1-2位项目经理供甲方选择，在获得甲方的书面同意后方可代表易人，否则乙方应向甲方支付人民币20万元/每人次作为违约金。

5.4 乙方项目经理必须每天驻守施工现场，如擅自离开施工现场，则愿意接受甲方每天人民币

[ ]元的违约金处罚。乙方项目经理未按时参加协调会等例会的，每缺席一次，乙方应支付违约金人民币[ ]元。6.工程监理

甲方委托承担工程的监理工作,经甲方批准,监理单位任命 先生为总监理工程师,行使合同赋予的权力,履行合同规定的职责。7.乙方承包工作范围

乙方职责及工作范围，工程内容包括(但不限于)以下内容: 7.1 接受工程现场（本施工现场原则上不提供乙方住宿）；

7.2 负责与供电配套单位进行联络，代甲方及时落实供电配套工程事宜； 7.3 代甲方完成供电专业配套有关的各项申请报告及申报办证手续；

7.4 将经供电局初步同意的整个小区供电方案设计提供给甲方，并与甲方共同进行优化； 7.5 负责督促并保证供电配套单位及部门按其所签配套合同完成工程配套事宜，并在供电配套

安装工程实施中承担协调工作；

7.6 按甲方拟定的开发进程履行供电配套工作义务，不得造成甲方工期的延误；样板区、非样

板区分阶段施工。

7.7 必须将甲方对供电配套的功能及技术要求及时的与供电单位进行有效沟通，在政府相关政

策及供电配套技术要求允许的条件下，满足甲方提出的要求；

7.8 遵守甲方对工程有关质量、安全、工程进度、场容场貌等方面的规章制度和管理规定，服

从甲方调度，密切配合，确保工程按质、如期的完成。7.9 做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作和周围环境对安全文明施工的

规定和要求。

7.10 按甲方、总包单位的要求开工前参加设计交底会和工程施工中的生产协调会。7.11 工程竣工未正式使用或送电之前，负责做好对现场的一切设施和工程成品保护工作等。篇三：某某某强电施工合同

某某某工程承包合同

甲方（全称）： 置业有限公司 乙方（全称）：--------------------依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况 项目名称： 工程地点：

二、工程承包范围 承包内容：

三、合同工期

合同工期总日历天数： 一期 30日历天

四、质量标准 工程质量标准：达到现行的国家验收标准、图纸设计要求、监理规范和甲方要求。

五、合同价款 本合同采用总价合同（除甲方签证外均不调整）

六、工程量确认与工程款支付：

1、工程量确认：按图纸设计并经甲方核实后的数量进行计量。（注：甲方对乙方超出设计图纸要求而增加的工程量但未经现场监理核准的和因各种原因造成的返工数量不予计量）。

2、在支付工程价款时，需扣除以下费用：

（1）乙方从甲方预借的各种材料费、机具租赁费等。（2）乙方委托甲方代办的工作需收的各项费用。

（3）因乙方未按要求完成而由甲方所做工作或甲方另行安排他方所做工作的费用。（4）因乙方质量或进度等不符合要求，甲方对其所开据的罚款票据金额。

3、工程款支付：甲方提供房源，工程款全额冲抵。

七、材料设备供应

1、甲方供应材料： 甲方提供管材。

2、乙方供应材料：

除管材外全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

八、双方的责任、权利和义务：

1、甲方工作

1.1、甲方对工程进行统一协调指挥。

1.2、甲方负责组织现场交接、技术交底和有关会议活动，协助乙方解决施工中的疑难问题。m1.4、甲方对乙方施工质量进行监督和检查，发现质量问题向乙 方提出建议，必要时有权发出停工令或返工令，乙方应积极采取措施进行处理直至满足质量要求。

1.5、甲方派驻施工现场代表，对乙方进行现场管理，乙方必须无条件服从驻地施工现场代表的全面监督和管理。

1.6、如因乙方质量或进度不符合要求，甲方有权对乙方实施处罚。

2、乙方工作

1、乙方向甲方交纳5000元作为合同保证金（进场后转为安全保证金），如不履行合同，乙方赔偿甲方工程总价的50%（一期工程完成后无问题即退还）。

2、乙方按照本合同规定的施工计划、工程范围、工程特点、设计文件、技术规范编制施工组织设计报甲方。

3、乙方做好原始记录，确保资料齐全，根据甲方要求填制相关报表和检测资料，在监理签认后上报工程部存档，其间发生的各项费用由乙方自行处理，有关监理签认后的计量支付表格必须提前六天报甲方（报送验收的资料由乙方准备，甲方协助）。

4、乙方所承包工程不准转包，若有违背，一旦发现，甲方将收回全部工程并没收履约保证金，由此造成的损失由乙方承担。

5、乙方应服从甲方的调度及指挥，并接受甲方工程部、监理工程师的检查和监督。

6、乙方的要求、请求以书面形式由乙方代表签字后送交甲方，经甲方代表报甲方批准并签署意见后同时生效。

7、自行解决施工中所需一切机具设备，并使之配套，以保证施工合同工期和施工质量。

8、自行解决临时设施及生产生活用电、用水，费用自付（甲方协助）。

9、乙方应加强安全生产和质量意识的教育，杜绝安全事故和质量事故。生产中若出现安全问题及质量事故，所造成的一切责任和费用等损失由乙方自行负责，甲方保留追究相关一切责任的权利。

10、乙方负责解决缺陷责任修复期内由乙方分工范围内的各项工作并承担费用。缺陷期满后14天内，按照甲方及监理工程师在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，乙方进行修复或重建。如乙方未按指令办理，则甲方可另委托其他单位施工，此费用从乙方保留金中扣除。

11、乙方保证施工现场的清洁，交工前清理场地达到甲方及监理工程师的要求，承担违反有关规定而造成的损失和罚款。

12、因乙方质量及进度等不符合要求，甲方所开据的罚款等票据，乙方必须接受

13、服从甲方的管理，按现场管理制度执行；

14、向甲方提供所有材料的质量证明资料；

15、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

16、乙方应确保通过电力部门验收并备案。

九、违约责任

1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元/日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。

4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。

十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。

十一、其他：

1、双方任何一方如有违约行为，违约方应承担一切由违约而造成的经济损失。如发生合同纠纷，原则上双方协商解决，协商不成，在甲方公司所在地人民法院提起诉讼。

2、与本合同有关的其他未尽事宜，双方协商解决并签署补充协议，双方往来文函及附件、工程进度计划、会议纪要等均视为合同有效部分，任何口头协议均无效。

3、本合同甲乙双方签字后生效，完成本合同规定的范围内的全部工作实施及维护和缺陷修复工作后终止。