窗户安装施工合同

2024-04-25

窗户安装施工合同（精选9篇）

篇1：窗户安装施工合同

3、主要工程项目工作内容：

3.1 洞口放线测量，确定门窗准确的加工尺寸;

3.2 各类材料的现场运输清点;

3.3 生产计划、运输计划编排;

3.4 进场材料的二次运输工作;

3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接;

3.6 外框四周发泡剂的填缝处理;

3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封;

3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件(包含门窗扇外露执手)现场安装，玻璃周边的室内外注胶密封;

3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验(如甲方要求);

3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。

三、工期要求

本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。

四、工程质量

1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》GB/T8478-、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-、《中空玻璃》GB/T11944-和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-及设计图纸和合同要求。

2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。

五、安全事项

1、乙方必须建立健全安全管理组织机构，建立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。

2、乙方必须在人员上岗前进行三级安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育记录、试卷，必须每周做好班内安全教育，做好每天班前安全交底并计入班组施工日志中，使班组人员均有很强的安全意识，并做好教育记录。每周必须交一份班前安全活动记录到项目部。人员要保持相对稳定，新增人员也必须按上述程序组织施工。

3、乙方必须确保电工、焊工、吊篮工等特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放在工地随时准备备查，做到人证一一对应。

4、由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担一切损失和责任。

5、因乙方及作业人员的原因而造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按规定进行处罚。

六、文明施工

1、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

2、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点且整齐、井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有费用从乙方工程款中加倍扣除。

4、乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为，每发现一次罚款200元。

5、搞好现场文明施工，做好材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生;完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好各级验收工作。

七、双方职责

(一)甲方权利义务

1、甲方委派为现场负责人，代表甲方全权负责工程现场管理，指导、监督、监督乙方的施工组织及进度安排，保证工程质量。

2、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主和总包负责;

3、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理。对设计变更进行签证。

4、负责审核乙方编制的施工组织方案及材料加工计划。

5、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

6、协调总包单位向乙方提供材料、构建及机具的临时堆放场地，提供维护材料，乙方自行搭设临时堆放场地和现场加工场地的围护，并协调总包提供施工用水、用电接驳点。

7、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具。

8、负责协助乙方处理在施工中与其他交叉施工队伍的关系。

9、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。

10、甲方负责监督乙方发放工人工资。若乙方不能按时发放工人工资，甲方有权代为发放，所发放工资直接从工程款中扣除。

11、负责对乙方进行技术交底，进行技术复核，统一安排技术档案资料的收集整理及组织已完工工程的交工验收。

12、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。

13、进行隐蔽工程的检查和验收，组织分项工程检查验收，组织相关单位进行工程竣工初步验收。

14、监督乙方爱护工地设备，有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。

(二)乙方权利义务

1、乙方委派驻工地现场负责人代表乙方履行本合同。如现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责，否则每次罚款200元，如有特殊情况，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。

2、负责施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。

3、乙方的施工、加工制作必须遵守国家的有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。

4、无条件服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的统一协调，做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。

5、乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划(不得有错误或不需要的材料出现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿)，乙方人员在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费或偷窃，第一次照价赔偿，第二次双倍赔偿，再次发生三倍赔偿，以此类推。甲方项目经理部采购的材料由甲方项目部相关人员参与监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成。工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量(含合理的损耗率，各种材料的合理损耗率由项目部确定)，超过部分由甲方项目经理部在结算时从乙方的工程款项中扣除费用。所有玻璃胶筒，必须按已领数量退回公司，否则将按已领数量的实际价格扣除。

6、负责提供洞口尺寸等施工和计划所需的现场尺寸，并对提供的尺寸负责。若尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用，由乙方全部承担。

7、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向甲方、有关政府部门投诉，一切后果由乙方承担，甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方有权按照该罚款的金额向乙方追究违法责任。

9、乙方必须购买施工人员劳务人身意外险，并提供现场所有劳务人员身份证;

八、合同造价

1、合同采取固定单价承包方式：工程量暂定，完工按实结算。

2、合同总价以最终结算面积为准(面积按门、窗实际制作尺寸计量)。

3、合同外增加项目或变更承包范围，双方另协商定价。计价方式：①、如合同中有相同类型的施工内容，按同类产品单价计价;②、如合同中无同类施工内容，双方协商定价。

八、付款及结算

本工程无预付款，工程款按月进度，以完成工程量的60%支付。外框安装并验收合格的，支付总价的 %;固定玻璃安装完成并验收合格的，支付至总造价的 %;内扇及其它部件安装完成并验收合格的，支付至工程总造价的 % 。乙方完工经监理和业主方验收合格，交付手续后支付至工程总造价的95%.决算造价的5%作为保修金，年保修期满后一次性无息付清;(应扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用)。

九、工程保修

1、本工程质保期为年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。

2、保修期内发生的维修，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否则，甲方可以另请第三方处理，由此发生的费用从保修金中扣除并可以发生费用的两倍处罚乙方。

十、违约责任

1、任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约造成的责任和经济损失概由违约方承担。

2、本合同其他条款约定违约责任的，依照其约定。

十一、争议解决：因本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、其他约定

1、合同附件：三级安全教育卡、项目责任书、公司管理规定;

2、本合同一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项，其它事项与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

身份证号：

签订时间：年月日签订时间：年月日

篇2：窗户安装施工合同

制作安装合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将学铝合金窗户、防盗窗、护栏、铁门及防盗门等安装工程委托给乙方施工，结合本工程具体情况，特订本合同，以便共同遵守。

一、安装地址： XXXXXXXXXXX小学。

二、材料

(一）、铝合金窗户：

按市场规定材料选用铝合金焊接安装，选用无色透明玻璃。(二）、防盗窗及护栏：

主框架：用20×20mm，厚1.0mm的不锈钢方管。主撑用厚0.9mm 不锈钢圆管，加膨胀螺栓固定，主撑不锈钢圆管之间内空为9cm。(三）、铁门：

主框架：用35×35mm 的铁方管，主撑用0.6的寸管焊接，加膨胀螺栓固定，主撑管之间内空为10cm。(四）、防盗门：

主框架：用38×38mm，厚1.2mm的不锈钢方管，主撑管之间内空为11cm；内面蒙0.9mm铁皮。

三、工程段造价、工期及付款方式

1、铝合金窗户单价为180元/㎡，防盗窗单价为95元/㎡,铁门单价为450元/㎡（按实际面积结算）；防盗门950元/扇（共九扇门）。

2、施工时间：2015年10月16日——2015年11月2日；

3、工程完工后、乙方通知甲方当场验工，验收合格后甲方按相关程序报账付清全部工程款。

四、双方权利义务

甲方：

1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。

2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠

2、确保按合同要求使用合格材料、并按上面第二条（及每

两根圆管之间内空为9cm)保留空隙间距，并保证尺寸准确。

3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

五、验收及违约责任

1、乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

六、附则

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

单位盖章：

甲方代表签字：乙方代表签字：

2015年10月13日 XX小学铝合金窗户、防盗窗、护栏、铁门及防盗门

预算

一、铝合金窗户：

老教学楼一年级、教科室、多媒体教室及舞蹈室窗户每道均为1.7×1.7=2.89（㎡）、共6道窗；合计：2.89×6=17.34（㎡）。所有材料、安装费每平方计180元，合计：17.34×180=3121.2（元）。

二、防盗窗及护栏：

1、新教学楼各年级后面窗户防盗窗：每个窗户均为1.79×1.8=3.222（㎡）、共15个窗；合计：3.222×15=48.33（㎡）。

2、新教学楼各年级过道窗户防盗窗：每个窗户均为2.07×1.75=3.6225（㎡）、共10个窗；合计：3.625×10=36.225（㎡）。

3、新教学一楼两面过道窗户均为1.28×1.7=2.176（㎡）、共2个窗；合计：2.176×2=4.352（㎡）；

4、五年级对面窗户防盗窗为1.77×1.7=3.009（㎡）；

5、老教学楼二楼窗户防盗窗：每个窗户均为1.73×1.8=3.114（㎡）、共5个窗；合计：3.114×5=15.57（㎡）。

6、新教学楼防盗栏：一楼为2.71×3.15=8.5365（㎡）、二楼为4.2×2.22=9.324（㎡）；合计：9.324+8.5365=17.86（㎡）。

防盗窗及护栏面积及工程款共计：

8.33+36.225+4.352+3.009+15.57+17.86=125.346（㎡），所有材料、安装费每平方计95元，合计：125.346×95=11907.87（元）。

三、铁门：

1、新教学楼一楼铁门面积为1.6×33.15=5.04（㎡）；

2、新教学楼二楼铁门面积为1.37×3.15=4.3155（㎡），再加上焊接出过道外的2.5㎡，合计：4.3155+2.5=6.8155（㎡）。

铁门面积及工程款共计：

5.04+6.8155=11.8555（㎡），所有材料、安装费每平方计480元，合计：11.8555×450=5334.98（元）。

四、防盗门：

安装一年级、二年级、三年级、六（2）及新教学楼一楼正面教室防盗门共8道，每道950元，合计：8×950=7600（元）。

以上所有项目工程款总计：

3121.2元＋11907.87元＋5334.98元＋7600元=27964.05元。共计人民币贰万柒仟玖佰陆拾肆元零角五分（¥：27964.05元)。

预算小组人员：

篇3：窗户安装施工合同

1 深挖合同条款, 准确理解合同含义

施工合同是工程结算的基础, 在施工前期必须对合同文本进行研读, 熟知合同中有关结算、付款、索赔、技术要求等方面的条款, 认真分析, 找到有利点和不利点, 同时形成书面合同交底记录。

2 深入理解工程量清单的项目特征和工作内容

工程量清单是工程量清单计价的基础, 是支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。投标人投标报价时应依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招投标过程中, 当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时, 投标人应以项目特征描述为准, 确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与项目特征描述不一致时, 发、承包双方应按实际施工的项目特征, 依据合同约定重新确定综合单价。以北京地铁亦庄线信号安装项目为例, 清单内光缆敷设在工程内容描述为敷设和测试, 但是没有提到光缆的熔接和接续, 因此该部分工作任务在工程竣工结算的时候可以作为合同新增项目进行增补, 重新确定综合单价。在施工过程中为增强可靠性, 清单内工程内容模棱两可的部分, 比如预埋管长度、电缆预留量、电缆防护等项目, 应及时与设计沟通在设计说明里进行具体数量、规格、安装方式等要求的阐述, 为后期结算提供可靠依据。

3 做好工程变更签证的管理工作

过程中工程变更签证资料的准备是工程后期结算成败的根本。施工过程中应尽量把有关经济签证通过合理的、变通的方式变成由设计单位签发的设计变更通知单, 甲方签发的工程联系单, 四方签认的图纸会审记录、工程洽商单, 这个优先次序涉及到提供资料的可信程度。同时施工过程中一旦发生于现场情况与图纸不符、或甲方超出合同范围要求的, 需及时办理签证, 收集原始数据比如原图纸、施工照片、供货合同等, 便于后期结算使用。

3.1 设计变更签证。

设计变更签证一般在工程尚未实施前变更, 施工方将变更部分的工程内容绘入竣工图中或按实际完成后确定工程数量, 待到工程完工时一同结算。

3.2 图纸会审记录。

图纸会审是根据蓝图上出现的不确定问题进行必要的补充, 鉴于图纸会审均为四方签字盖章, 可靠性强, 施工方可充分结合工程量清单和蓝图不足, 对合同内工程量清单遗漏的工程项目进行补充。对各专业施工划分不明确的部分进行详细说明。

3.3 工程洽商签证。

该类变更无法在竣工图上体现, 比如甲方要求对已完工程量进行拆除, 临时电缆路径改变、系统优化进行改造等。这种变更发生时应及时让业主对变更工程量进行确认, 对拆除部分材料的报废和利用率予以详细约定, 形成工程洽商单和工程量确认单, 保证竣工结算时能认可该部分费用。

3.4 零星工程现场签证。

这种类型的签字主要包括业主对施工方的临时用工、业主方委托施工方完成的合同外零星工程内容等, 由于工作较零星无法套用相关定额或相关标准进行计算, 发生时最好是在签字中约定一个固定的包干价格。此外签证中应详细写明变更工作内容、变更原因、变更工作量, 四方签字盖章, 保证变更签证的合法有效性, 避免竣工结算是发生扯皮现象。

4 施工过程中工程量计算与运用

在使用固定单价合同模式下的过程管理应采用“先算再干, 边干边算”的方法。在开工前期分析工程量清单, 按照结算的计算原则对施工蓝图进行工程量核算, 以北京地铁亦庄线信号安装工程为例具体计算原则如下:

4.1 单个设备的统计原则。

设备工程量以蓝图为依据, 逐个进行统计, 避免漏计、重复计, 同时设备型号要标注完整, 单位准确。汇总需分正线车站、车辆段、停车场、试车线、备用中心、培训中心、维修中心等, 设备包括:各类机柜、电源设备 (需注明容量) 、信号机 (需注明安装方式) 、转辙机、计轴、应答器、箱盒、ATS系统中服务器、工作站及打印机数量等。

4.2 光电缆数量、光缆成端接头, 电缆接头统计原则。

光电缆的数量统计应按集中区分别统计, 再汇总全线数量。列明每根光电缆的始终端位置及相应的位置坐标、根据位置坐标先计算出直线距离长度, 再分别加上始终端坐标点位置到信号设备的长度、室内外做头及备用长度、过人防门或道岔区的增量长度和特殊情况的预留长度, 乘以电缆敷设弯曲系数2%, 计算出每根电缆的长度。光电缆的成端数量依据上述的各站光电缆统计表, 统计出室内进楼的光电缆总根数、室外引入各种箱盒及设备的光电缆总根数, 最后汇总全线数量。光电缆的接头数量则根据现场实际发生的数量收集、统计。并形成隐蔽工程记录三方签字盖章。

4.3 钢轨接续线、道岔跳线、极性交叉回流线统计原则。

钢轨接续线:一般在图纸上无法体现具体数量, 条件具备时最好现场确定;如按图计算可以将接头数 (轨道区段长度除以整轨长度 (25m、12.5m、6.25m) 如不能整除需加1) 乘以一处钢轨接头接续线数量 (设计数量) 等于总数量;道岔跳线:一般根据图纸道岔数量确定, 辙叉处还需另计跳线数量和型号。原则上参照《城市轨道交通预算定额 (GCG103-2008) 第七册信号工程内要求的数量, 每组道岔跳线以28根确定。极性交叉回流线:一般参照图纸绝缘节处S线数量。

4.4 汇流排、接地引线、网格地线统计原则。

汇流排:一般信号机房设一处, 其它机房设备连接完成后再连接到此处。接地引线:一般图纸设计说明会明确各种接地引线型号安装方式。数量计算时按照设备 (上走线、下走线、静电地板高度、设备半周长) 与汇流排之间距离计算。网格地线:一般按结构图纸给出的机房长宽直接计算面积。

4.5 室内电源线、架间屏间电缆统计原则。

室内电源线:按电源屏与设备间的距离计算实际长度, 加上上走线、下走线、静电地板高度、设备半周长, 加上弯曲量, 加上损耗量。架间电缆:零层小环线电缆按每根1.5m计算, 机架间按实际测量数量计算, 机柜软线原则上包含在机柜安装内不做计算。

5 审核过程中综合单价的确定

合同内综合单价不予调整, 但是新增的项目由施工单位自行组价, 甲方进行审核。在材料单价确定上, 施工单位应充分准备新增材料、自行设计的加工件、配件等的供货合同和原始发票作为支撑性文件, 部分通用材料也参考其他地铁线的投标价或者市场公布的信息价, 厂家询价等。在重新组价时, 施工单位应多方面参考国铁和城市轨道交通工程等定额。例如亦庄线信号工程的各类调试项目, 定额内有明确的DCS系统设备、维修中心系统调试、培训系统调试等, 但是合同工程量清单内均没有体现, 实际该部分工作内容是不可或缺的, 因此可依据定额做合同外增补。

结束语

随着固定单价合同的逐渐推广, 施工单位应将结合工程量清单计价的特点, 将结算工作的准备与成本管理工作贯穿于整个项目的建设全过程, 提高过程控制意识, 合理组织安排, 做到控制工程成本, 提高工程利润。

摘要：总结设备安装工程固定单价合同在施工过程中采取的有效控制方法, 重点对图纸审核、工程变更、工程量计算、定额的使用进行了论述, 将工程管理和造价控制全过程配合, 合理的控制工程造价, 达到工程效益的最大化。

关键词：单价合同,过程控制,工程造价

参考文献

[1]苗曙光.建筑项目工程结算编审与筹划指南[M].北京:中国电力出版社.[1]苗曙光.建筑项目工程结算编审与筹划指南[M].北京:中国电力出版社.

篇4：窗户安装施工合同

张女士于2005年购买了某二手房，购买后与A门窗安装公司签订施工合同，将原推拉窗改成了平开窗。改造后的第二年雨季，张女士发现家中窗户开始渗水，于是便找A公司寻求理赔，经多次交涉未果后，张女士向法院起诉了A公司。

司法鉴定

法院在审理该案件过程中，委托北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心对张女士家中窗户渗水原因进行鉴定。

鉴定中心技术人员到达现场后对现场情况进行勘验，并进行了淋水试验。淋水前，南阳台窗的四周墙体与窗台均为干燥状态，鉴定中心在该窗外侧对下部窗框淋水3分钟后，发现窗框拼接缝处开始渗水，8分钟后其他位置也逐渐出现渗水现象。经勘验，鉴定中心发现窗户开启扇中未设排水孔，且窗外窗台面、密封胶与窗户交接处存在多处开裂。张女士家里其他窗户的情况与南阳台窗相似。

针对上述现象，鉴定中心分析如下：（1）在未加压的情况下现场对外窗进行淋水试验，窗户出现渗水现象，证明窗户的水密性能未能达到规范所要求的最低级别；（2）窗户开启扇未设排水孔，不符合《铝合金门窗工程技术规范》的相关规定；（3）窗户外窗台面、密封胶与窗户交接处存在多处开裂，不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，且会造成窗户窗台下渗水。综上所述，涉案房屋南阳台的窗户、东阳台的窗户、厨房的窗户存在缺陷，且水密性等级达不到一级，另外窗户外窗台面、密封胶与窗户交接处存在多处开裂，导致了窗户出现渗水现象。法院判决

根据鉴定中心的鉴定意见，法院认为A公司的施工质量与张女士家中窗户渗漏水存在因果关系，故判令A公司赔偿张女士的经济损失。

篇5：防盗窗户安装请示

您好!

20XX年5月18日五期52栋304出现被盗一事后，按业主的强烈要求，5月19日已在三楼梯间安装一个不锈钢防盗网。事后，管理处召开内部安防工作会议，在加强内部安全防范的同时，各人提出小区内部分楼宇梯间窗口需安装防盗网的要求，其中典型的有五期50-62栋及一二期少数楼宇梯间窗口(三、四期梯间窗口位已全部安装)。

根据现场检查，上述楼宇的确安全隐患：从梯间窗口爬出，通过二楼平台或上下水管道，可以轻易爬入业户家阳台，再进入业户家中，让不法份子有机可乘。现申请，对存在安全隐患的位置加装不锈钢防盗网!

据保安队现场丈量，需安装的防盗网约90.2658㎡(清单附后)，按110元/㎡计(该价格已咨询过权叔)，共需金额9929.24元，另有3个位置(20栋、23栋、公寓楼二楼)也需安装，届时再与施工方现场协调，估价会增加500元左右。合计金额约10500元。

篇6：空调安装施工合同

甲方（发包方）乙方（承包方）

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：

一、工程概况：

1.1.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。1.2.工程地点：榆林经济开发区。

1.3.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。1.4.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。1.5.施工周期：依照项目部进度计划。1.6.质量等级：合格。1.7.质量保证：

乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。

二、同文件使用解释顺序：

2.1.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 2.1.1.本合同条款。2.1.2.补充协议条款。

2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。

三、同文件使用的文字标准和使用法律：

3.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。

3.2.适用法规：《建设工程施工合同（GF—1999—0201）》。

3.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》（GB50243—2002）及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）的由关规定。

四、甲方责任：

4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。

4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。4.3.甲方负责在施工中的协调工作。

4.4.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。

五、乙方责任：

5.1.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。

5.2.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。

5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。

5.4.乙方自备所需的安装工具（机械费已包干）。

5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。

六、工程质量监理：

乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。

七、质量与验收：

7.1隐蔽工程验收：

7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。7.2.检查与返工：

7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。7.3.安装：

7.3.1.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件（如：合格证、说明书其它文件），统一整理后，待完工时交于甲方。

八、结算方式：

8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的50%，辅材由乙方收取其中的70%。

8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。

8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。

九、工程款支付：

9.1.月进度款按月进度量60%支付，每年终结算按已完工作量的80—90%支付。

9.2.工程完工付工程施工总量90%。9.3.决算后一月内付到总价97%。

9.4.留3%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。

9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的认可，在双方协调的期限内给予补上。9.6.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建（除不可抗拒的自然灾害），甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过1个月。

十、争议：

10.1争议：

10.1.1.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。

10.1.2.发生争后，除出现下例情况的，双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作：（1）合同确已无法履行。（2）双方协议停止施工。

（3）调解要求停止施工，且为双方接受。

（4）法院要求停止施工。

十一、其他：

11.1.合同的生效与终止：

本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十二、备注：

12.1.不可抗力：

当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；合同的价格不因不可抗力而改变。

不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）就立即将不可抗力发生的情况通知另一方（甲方或乙方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。

12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。

甲方：

乙方：

代表：

地址：

电话：

电话：日期：

日期：

盖章：

篇7：电路安装施工合同

乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

五、其余事项

1、施工日期：12月15日至1月31日。

2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。

3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

甲方代表：乙方(签字)：

年月日年月日

电路安装施工合同范文篇三

甲方(建设方)：，身份证号：

乙方(施工方)：，身份证号：

甲方为更好实施酒吧“电路安装工程”，现需要铺设酒吧的三相四线电路、多项电路电源、安装照明灯具等电器，现由甲方提供工程材料，乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

一、施工内容

1.从电表接入线开始，安装三相四线电路，室内根据甲方用电要求，铺设相应电源电路、应急电源、闭路线、网络线、监控线。

2.安装开关插座、灯光照明等相应的用电器。

3.根据甲方要求和舍内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将线路分设多个开关(空气开关)时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

二、工程质量标准

1.乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全、美观大方。

2.双方不得故意拖延施工进度，如材料不能按质按量到位，一切责任由甲方负责。

3.乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁等故障，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的线路和电器。

3.乙方在按要求施工过程中，甲方如有更改安装方案，甲方需另外支付乙方返工费用。

4.乙方在施工过程当中，合理使用甲方提供的材料，不得故意铺张浪费。

三、费用及付费方式

(一)费用：

1.所有施工材料由甲方自行付费采购，乙方可对材料的规格、型号提出建议。

2.乙方只负责安装施工，按照酒吧总土建投影面积每平方米施工费为20元，一至四楼( 18.00 m ╳ 15.34 m ╳ 4层=1104 m2 ) 施工费总额为22080元，(大写)二万二千零八拾元整。

(二)付费方式：

按施工进度支付工程费用。

1. 第一次支付款：乙方按要求施工凿墙、安装线槽完成时，甲方支付乙方5000元进度款。

2. 第二次支付款：乙方按要求施工安装线管完成时，甲方再支付乙方5000元进度款。

3. 第三次支付款：乙方按要求穿线完成时，甲方再支付乙方5000元进度款。

4. 第四次支付款项：总工程施工完毕(可正常投入使用)时，甲方再支付乙方5000元进度款。

5. 施工结束后，留剩余未付工程施工款2080元做保修金，保修期为壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修(非施工造成故障的材料损耗，由甲方负责)，保修期满时甲方需支付乙方保修金。

四、其他事项

1.本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改(工程方案变更部分除外)。

2.本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方签字生效。

3.未尽事宜，另行协商。

篇8：窗户安装施工合同

在建筑领域, 外墙窗台渗水和装修期间窗框被损坏、污染是一个比较难解决的质量问题, 同时, 也是业主投诉比较多的质量问题之一。为此, 施工方应先行安装用方形钢管制作的铝合金窗钢副框, 等土建装饰工程完毕后再进行窗户方面的施工。这样做, 不仅有效避免了上述问题, 还保证了窗户外侧的保温厚度施工。

2 工艺原理

砌体工程完毕后, 先安装铝合金窗钢副框, 将砌体与铝合金窗钢副框之间的缝隙用聚氨酯发泡剂填塞。安装了正式窗框后, 将铝合金窗钢副框与窗框之间用发泡剂和耐候胶填塞。2次填缝必须做到密实饱满, 保证没有渗水通道, 进而有效解决窗框与墙体之间因灌缝不密实而导致的渗水。

由于铝合金窗钢副框是在工厂车间加工的, 尺寸偏差很小, 而且其本身的刚度比较大, 所以, 增设铝合金窗钢副框可以规范窗洞方正度, 控制窗的平面外变形, 确保安装正式窗框时周边的间隙均匀、合理。

增设了铝合金窗钢副框后, 土建外墙面装饰工程不需要在铝窗安装完成后进行。铝合金窗加工厂家可以在此期间完成铝窗备料、加工制作的前期准备工作, 待外墙面全部完工后进场安装。这样做, 铝合金窗框和窗扇能在土建工程完工后一次安装完成, 既避免了土建抹灰、收口和涂料施工对窗的损坏或污染, 还有利于窗户施工的连续性。

采用外墙外保温法后, 如果将保温层延伸至窗台内, 铝合金门窗就会被压框, 至少3 cm以上;如果不使用铝合金窗钢副框, 则铝门窗外框大部分会被保温层压盖, 不仅影响外观, 还容易堵塞溢水孔。使用了铝合金窗钢副框后, 不仅避免了保温层对铝门窗外框的压制, 还有效保障了窗外侧面保温厚度的施工。

3 工艺流程和操作要点

3.1 工艺流程

铝合金窗钢副框的施工流程如图1所示。

3.2 铝合金窗钢副框加工与检验

铝合金窗钢副框的原材料为镀锌方管, 方管的宽度应与铝合金窗框尺寸一致, 便于后续安装。将其运到工地后, 应检查其规格和质量保证书, 只有合格的原材料才能用于加工制作。

铝合金窗钢副框的连接方法:将方管沿45°角切割, 在方管内放置镀锌角码, 用铝制抽芯铆钉连接, 并对方管切口作防腐处理。铝合金窗钢副框边长和对角线的长度偏差不能大于10 mm。

到达安装现场后, 应对照设计图检查铝合金窗钢副框的尺寸和平面外变形是否符合相关要求等。

3.3 砌体施工

在砌筑前, 要空出门、窗洞口位置线, 并在混凝土结构柱、墙上弹好标高线, 用于控制门窗洞口的留设。因为铝合金窗钢副框占有一定的位置, 所以, 预留洞口每边要比设计大30 mm。但是, 当该边为混凝土结构柱、墙、梁时, 铝合金窗钢副框和窗加工时应与此对应。

3.4 铝合金窗钢副框的安装

在进行设计交底时, 要特别说明铝合金窗钢副框安装的标高和它与内墙面的距离, 并根据安装基准线定位, 确保铝合金窗钢副框的位置和标高是正确的。在安装连接件时, 固定连接件的安装数量必须符合设计图纸的规定, 每边的连接数量不得少于2个, 端头距窗框尺寸不得大于150 mm, 每个固定连接件的间距不大于400 mm, 以便控制铝合金门窗平面外的变形。

为了确保安装铝合金窗钢副框的方正度和垂直度符合相关规定, 要求在安装连接件时, 其与墙面的距离要符合设计要求, 必须依照室外的装饰面标线向内返安装尺寸并放线。

在安装铝合金窗钢副框时, 要先确保其方正度和垂直度, 然后将铝合金窗钢副框点焊在连接件上。安装完成并且与结构收口后才能去除支撑管, 以确保铝合金窗钢副框安装上墙后的尺寸精确度, 具体如图2所示。

3.5 土建塞缝和抹灰、装饰收口

铝合金窗钢副框安装完成后, 铝合金窗钢副框与砌体之间的缝隙先用聚氨酯发泡剂封堵。由于铝合金窗钢副框下部是雨水渗漏的主要通道, 聚氨酯发泡剂封堵质量直接影响着防水效果, 所以, 在施工时, 必须严把质量关。主体结构验收后, 进行内抹灰和外保温施工。内抹灰施工到铝合金窗钢副框内侧, 上口与铝合金窗钢副框表面平齐;外保温施工到铝合金窗钢副框外侧, 窗台上口低于铝合金窗钢副框表面5 mm。内抹灰和外保温完成并风干后, 即可进行涂料方面的工作。

3.6 铝合金窗框安装

土建、涂料等装饰施工完成后, 开始安装铝合金窗框。在安装铝合金窗框时, 先用不锈钢螺钉将外框固定在铝合金窗钢副框上, 螺钉间距不大于500 mm, 并且每边不少于2个。固定好后, 用发泡剂将窗框与铝合金窗钢副框之间的空隙填充密实, 最后用密封胶将外框与抹灰层 (或外墙保温层) 接触处的阴角密封, 防止雨水从窗框与铝合金窗钢副框间渗入。

4 经济效益分析

如果按照传统的方法先安装窗框再进行抹灰等湿作业收口, 则窗框制作好后需要另外包裹一层塑料保护膜, 而已安装的窗下框需加盖防护板。按照每人每天可以包装保护20樘1.5 m×1.5m的铝合金窗框, 人工工资按150元/d计算, 则采用了新施工工艺后, 减少包装保护所需的人工费为:150元/d÷ (1.5 m×1.5 m/个×20个/d) =3.33元/m2。湿作业完毕后, 需要清理施工过程中被污染的窗框, 按每人每天可以清理10樘1.5 m×1.5 m的窗户, 人工工资按150元/d计算, 则采用新工艺后, 节省了清理所需的人工费6.66元/m2。如果采取先安装窗框的传统做法, 那么, 后期就需要更换施工过程中被损坏的窗框。铝合金窗框料的成本按400元/m2, 更换人工费、机械费按50元/m2, 窗框成品破坏率按0.5%计算, 则采用新工艺后, 节省的成品损失费为2.25元/m2。在竣工维修阶段, 渗水比大概为0.2%, 窗户渗水后维修、赔偿费用平均为400元/m2, 窗户的平均赔偿费用约为0.8元/m2。这样, 采用增设钢副框的施工方法, 每平方米窗户可以节省的人工和返工维修费用为:3.33+6.66+2.25+0.8=13.04元。

5 结束语

综上所述, 采用铝合金窗钢副框的优势有以下几点: (1) 使用钢副框能有效控制因外墙立面保温层施工、抹灰和涂料等湿作业对铝合金窗框造成的污染和损坏, 有利于保护施工现场的成品。另外, 采用这种方式不需要用塑料带缠绕保护铝合金窗框, 减少了白色垃圾污染, 完全遵循了“绿色施工”的宗旨。 (2) 铝窗安装完成后即可进行土建外墙面装饰工程, 这样能适当缩短工期。 (3) 这种方式有利于外墙外保温在窗台内收头, 既满足了节能的要求, 又避免了窗户漏水的隐患, 减少了业主因窗户漏水的投诉, 提高了施工质量, 还节省了维修费用。 (4) 工序调整后, 避免了现场交叉施工的情况, 大大减少了现场协调的工作量。

摘要：从铝合金窗钢副框的优点入手, 阐述了使用铝合金窗钢副框的必要性及其施工工艺、安全质量控制措施、经济效益和社会效益等, 以期为日后的相关工作提供参考和借鉴。

篇9：安装施工简单合同

甲方：____________

乙方：____________

甲方通过考察和协商将____花园监控系统、停车场管理系统的设计安装工程委托乙方实施。依据《经济合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下合同条款，共同遵照执行。

一、项目名称及系统配置

_____花园监控系统、停车场管理系统设计安装。内容包括方案的规划设计，设备的订制采购，管线铺设，器材设备安装调试及售后服务。监控系统由__台__路硬盘录像机、__台显示器、__台监视器、__台球形云台一体机、__台红外半球一体机、__台黑白枪机、__台视频矩阵和一套操作台及相关线路、附件等组成（型号、配置见报价表）。

二、工程造价

1、工程总造价共计人民币______________元。（大写人民币：____________圆整）。

2、工程包括：

规划、设计、器材、安装、调试。

3、施工过程中，如有变更需要，则按双方认可的变更通知单增减工程造价。

三、施工期限：

该项目施工工期视现场实际情况甲乙双方约定。

四、材料供应：

经甲方指定或认可，由乙方自行采购，并在使用前向甲方报验，验收合格后方可使用。

五、质量标准：

按照国家相关标准及双方约定的要求执行。

六、工程保修：

乙方负责保修，保修期为两年（自安装调试完毕后并通过验收之日起），保修期内，零部件及维修费用由乙方承担（但人为破坏不在此列）。保修期满后可另行签订保修服务合同。

七、付款办法：

1、合同签订后，甲方预付总造价30%的材料款，乙方自收到材料款之日起开始计算工期。

2、一期工程安装调试完毕并通过阶段验收后，甲方付总造价40%的进度款，二期工程安装调试完毕并通过验收后，甲方付总造价25%的进度款，余5%的质保金待保修期满后一次付清。

八、双方责任

1、乙方施工用电由甲方负责解决至施工现场。

2、甲方负责指定现场安装的具体位置。

3、甲方负责在施工过程中与有关单位和部门的协调工作。

4、甲方负责施工安装调试完成后及时组织验收工作。

5、乙方应按照甲方要求进行设计、规划，其设计方案需充分考虑小区现有线路与系统，避免其与现有线路和系统发生冲突，设计方案需经甲方签字认可后方能施工。

6、乙方应遵守文明施工原则，进入现场必须自觉遵守甲方的各项规章制度。

7、乙方负责施工过程中自身人员和设备的安全保护工作，施工中乙方发生任何人身伤亡事故，均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

8、乙方负责安装后现场的清理工作。

9、乙方负责交工后系统的操作培训工作。

九、其它

1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。协商解决不成，向________人民法院提起诉讼。

2、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

3、本合同自签约之日起生效，双方责任及义务履行完毕后自行解除。

甲方：（盖章）负责人：____________

乙方：（盖章）负责人：____________

______年___月___日

安装施工简单合同2

按照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定,结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

甲方：

乙方：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包形式：包工不包料，包质量，包安全，包工期，包保养。

4、工程承包内容：铝合金工程安装.

二、工程计量计价

1、工程计量:结算以施工铝窗的完成面积x单价。

2、工程计价:单玻29元/㎡中空玻璃32元/㎡.

三、工程质量：

1、外框安装要求，正,侧面偏差垂直度不大于3MM;；外框的水平度不大于2MM；标高于设计要求偏差不大于5MM；正，侧面中心线于设计要求偏差不大于3MM，门窗框的对角线长度误差不大于2mm.安装码连接四角的距离不大于200mm.其余中间的固定码不大于450mm，方可安装。

2、乙方在工程完工后,必须对自己所分包的工程项目进行自检，并确定达到合同要求的质量,方可通知甲方及施工员进行同步工程验收。

四、工程进度及工程进度款支付：

1、工程进度：

A、乙方根据甲方施工进度计划要求，及时调整人力，确保进度要求。

2、工程进度款：

A、外框安装完分区分段验收合格付40%。

B、工程安装完分区分段验收合格付40%。

C、总工程验收合格付15%，扣留5%作保修金。

D、保修期2年,保修第一年没安装质量问题并按要求完成保修,满一年后付50%的保修金,如有质量问题发生,费用按责任分摊,扣乙方的承担部分后支付；保修期满，无质量问题，付清工程款。

五、甲方的责任及义务：

A、及时把需要安装的配件和构件运到工地，并负责一切签证手续。

B、协调施工员管理，使乙方顺利施工。

C、及时组织技术交底，并组织施工员同步验收。

D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。

六、乙方的责任及义务：

A、服从甲方和施工员指挥，做到严格遵守一切操作规程，文明施工。

B、及时确保工期完工，达到质量要求。

C、严格按图纸施工，因自身的因素而造成的返工失误自行负责。

D、乙方在安装过程中，浪费玻璃材料应控制在8‰，超出部分应从安装费中扣除。

七、工伤事故：

A、工伤事故在5000元部分，乙方自行负责；超5000元部分，甲乙两方各承担50%。

八、因自然灾害，土建，施工员等不可抗拒因素而造成乙方失误或停工，甲方根据合理需要进行补偿乙方。

九、违约责任：

A、甲方未按期支付工程款，按规定赔偿乙方外，工期顺利进行。

B、乙方未按甲方指定施工，使工期延误，乙方赔偿甲方因此受到业主的处罚。

C、乙方未按甲方指定施工，造成返工浪费材料，乙方负责因此造成的赔偿。

十、双方在施工过程中造成的纠纷，不能达成共识，交由法律部门作仲裁处理。

十一、其它事项：

A.未尽事项，应友好协商。

B.乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡.

C.本合同经双方签字盖章后生效，工程款全部付清一个月内自行失效。

D.本合同一式二份，甲乙两方各执一份。

十二、其他条款:

1.乙方承诺:

A.乙方不得宴请甲方及监理人员。

B.乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员。

C.如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的工程款不予结算。

D.乙方不得拖欠工人工资,必须在完工后一个月内支付工人工资。

E.如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算。

2.本合同签订后,甲.乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充内容。

甲方代表签字：身份证号码：

电话号码：甲方盖章：

乙方代表签字：身份证号码：

电话号码：乙方盖章：

见证人签字：

签字日期：_____年___月___日

安装施工简单合同3

发包人全称：(以下简称：甲方)

承包人全称：(以下简称：乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：

A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的`线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

三、双方责任：

1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。

2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

4、工完场地清。

四、工程费计算方式：

按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。

五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

安装施工简单合同4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本监控工程施工事项协商一致，订立本合同：

一、工程概况

工程名称：_____________________小区

工程范围：监控系统设备安装

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、工程总价：

合同金额：_____________________元（大写：_____________________元整）

本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干；超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按要求向甲方提供符合约定的产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，未经甲方同意，不得随意更改方案

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

3、由甲方协助提供安装场地及电源。

四、工程项目建设期限：

合同签定后3日内进场施工，整个施工工期3天。（20xx年2月xx日开工，20xx年x月xx日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

五、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从竣工正常使用之日起，所有产品及零配件均为一年的保修。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修、人为因素或不可抗力的因素不在保修范围。

2、在保修期间上门维修设备时甲方应积极给予配合、尽可能在短时间内维修完毕。

3、乙方向甲方免费培训1—2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

六、竣工及付款方式：

自合同签定起2日内支付合同总金额的30%（￥___________________元整），工程竣工正常使用后将工程剩余款项70%（￥___________________元整）（此部分资金不计算利息），逾期不付按0、1%支付滞纳金、项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方设备安装完毕，并提供相应的技术资料。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。

七、约定事项：

1、为确保工期，争取提前竣工，甲方应积极配合乙方。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

3、附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

八、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向甲方支付违约金；若违约超过20天，甲方有权解除合同，所造成的`损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向乙方支付违约金。

九、其他：

1、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

2、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

3、本合同一式两份，由甲方执一份

4、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

5、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

_______年____月_____日

安装施工简单合同5

甲方：

代表：

乙方：

代表：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：

一、乙方负责维修甲方工厂台xx。

二、乙方的维修内容为：

1、清洗空调；

2、添加制冷添加剂；

3、检测空调安全性能；

4、保障空调正常工作的其他维护内容。

三、乙方保证于年月日前将空调交付甲方使用，并自交付之日起3年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。

四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定。

五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。

六、甲方验收空调合格后，一次性支付乙方空调所有费用元整。

七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

安装施工简单合同6

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

一、工程概况及承包方式

工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：XX,暖气片用：XX，锅炉用：

二、工程期限

自20xx年X月X日至20xx年X月X日

三、工程价款及结算方式

此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：X元整(人民币大写：X)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

五、产品的安装调试验收

1、乙方负责暖气管的安装、调试

2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

六、乙方责任

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

七、甲方责任

甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

八、产品质量责任及售后服务条款

自验收之日起，工程无偿保修期XX年

锅炉保X年

暖气片保：X年

暖气管道保：X年

九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

甲方：乙方：

XX年X月X日XX年X月X日

安装施工简单合同7

甲方：法定代表人：

乙方：

甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的项目名称和地点：

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

名称：

规格：

型号：

数量：

安装：

合计：

三、完成安装的期限：

从_____年___月___日到_____年___月___日

四、安装的质量要求：

五、安装的安全责任：

乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。

六、安装报酬的结算支付时间：

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失。

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：

乙方：

日期：

安装施工简单合同8

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况。

1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程。

1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸。

1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。

1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。

2、开工日期：

竣工日期：

总日历日期：

3、质量等级：国家标准合格等级。

4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

4.1合同语言：汉语。

4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。

4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。

5、图纸。

5.1图纸提供日期：进入施工现场当日

5.2图纸提供套数：壹套

二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

1、甲方驻工地代表及委派人员名单：

2、乙方驻工地代表及委派人员名单:

3、甲方工作。

①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。

4、乙方工作。

1施工安全防护工作的要求：乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作，在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。

2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止。

③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。

三、工程质量要求及工程施工进度要求

1、工程质量等级：合格以上标准;

2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划)，及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要，在多次劝说和协商无效后，甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场，并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失，乙方应无条件接受。

3、检查和返工

3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求，以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表和监理工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工，并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。

四、工程款计价与支付方式。

1、工程款计价方式：按建筑面积计算每平方米为12元，含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。

2、工程款支付方式：当单栋结构二层封顶付20%，屋面封顶付20%，室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后，并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%，余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清，以此类推各分项工程支付方式。

3、工程量的核实确定：乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。

五、工程款支付及违约责任。

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，支付工程价款。

1、支付方式：现金或转帐支付。

2、甲方违约责任：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、乙方违约责任：乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失，由乙方负责赔偿。

六、合同生效与终止。

1、合同生效时间：合同自双方签字起生效，工程结束余款结清后自行失效。

2、合同份数：正本贰份，甲方壹份，乙方壹份;副本壹份，用于核算。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

安装施工简单合同9

委托方（甲方）：___________________

承包方（乙方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目：

1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2、交货及安装工程地点：______________________________________。

3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。（设计方案以甲方认可为准）。

二、系统总造价及其支付：

（一）系统总造价

1、本监控系统总造价为___________________人民币。

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1、签订合同之日起_____日内甲方付总工程款的______%；

2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的______%；

三、工期：

1、本合同签订后，乙方于_______年____月_____日进场，到_______年____月_____日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装：

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

五、维修保养：

1、本监控系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修，若非因甲方人

为损坏的，乙方免收一切费用。

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的、价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派__________为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任：

1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_____％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的________％计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的________％向甲方计付违约金。逾期超过________日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、其他事宜：

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后________天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________

乙方签名：___________________

签章日期：___________________

安装施工简单合同10

甲方：

乙方：

甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修；经双方友好协商，自愿达成以下承包协议：

一，承包期限及区域：

承包期限：自年月日起至年月日止。承包区域：甲方委托乙方承包区域的空调安装和维修任务。

质保金：在每次结算单据时扣除20%作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时，满一年后一次性支付给乙方。

二，承包结算金额及周期：

保内维修：按厂家结算标准的60%结算。保外维修：由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。

结算周期：因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如：1月25号之前提交的单据，结算（付费）时间为4月5号之前一次性支付给乙方（扣除维修质保金后的所有费用）。注：如乙方已经结算的单据里的空调出现：

1，加氟维修一年内再次加氟（包括补焊加氟）的，不再结算费用。

2，三个月内的返修，不再结算费用。

三，甲方的责任和义务：

1，甲方每天21点左右将次日的用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。

2，甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用结算给乙方。

3，甲方需按工作性质指定管理人员，并提供对应的联系电话，便于双方工作的衔接。

4，甲方负责乙方维修配件申请的实际情况给予发放。

5，甲方需制定作业规范及标准，以书面形式传达给乙方。

6，甲方提供各单据填写东西，并指导乙方填写。

7，甲方提供相关收费标准。

四，乙方的责任和义务：

1，乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。

2，乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台，乙方在旺季期间无实际维修能力的，甲方改派其它人员或网点，并对乙方 200元/台的罚款。

3，乙方需对所有服务人员统一管理，按行业要求准时完成每张派单，否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。

4，乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金，产生安全事故，人事纠纷均与甲方无关。

5，乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工，并安排到次日的维修任务中去，不得以任何理由拒派或漏派情况发生。

6，乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式，以便沟通。

7，乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修，否则按拒单处理。

8，乙方误判两次及以上时，按100元/台支付甲方，此单将由甲方另派人员上门处理。

9，乙方必须按时提交单据给甲方，提交周期为3天一次（且维修时间也是必须是该周期以内的），过期单据不再接收，按乙方放弃结算费用处理。

10，乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。

11，乙方应遵纪守法，对自己的经营负有全部法律责任。

12，乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方，否则视乙方违约，按违约责任第一条处理。

13，由于乙方维修不当导致的退换机，由乙方负责处理，并达到用户满意为止。

五，违约责任

1，如其中一方发生违约，另一方有权要求违约方支付0元违约金。

2，因甲方业务原因，乙方不得在4-9期间提出解除协议，否则，按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。

3，乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用，并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。

4，甲乙双方发生纠纷时，首先协商解决。协商未果时，任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠，否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。

六，合同的解除与终止

1，合同期满自行终止。至此，乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则，甲方将追究乙方相关法律责任。

2，除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的，在协商达成一致时，方可解除本合同。

3，因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止，同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理，待纠纷处理完毕并经双方签字确定后，本合同方才全面终止。

七，配件管理方式见附件，具有同等法律效力。

八，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九，本合同经双方签字后，立即生效。

甲方：

代表：

手机：电话：传真：

签定日期：

乙方：代表：手机：电话：传真：签定地点：

安装施工简单合同11

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、承包方式：包工、包安全、包进度;

五、建筑面积：_________平方

六、总造价：_________;

七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付_________，(3-6层)装完付_________，下水管装完付_________，上水装完付_________，暖气主管装完付_________。地暖装完付_________。室内线穿完付_________。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。

八、工程进度

甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。

九、安全措施

施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

建社单位：

甲方：

联系电话：

_________年_______月______日

施工单位：

乙方：

联系电话：

_________年_______月______日

安装施工简单合同12

甲方：_______________________(以下简称________________)

乙方：_______________________

一、工程名称：__________________________________________

二、工程地点：__________________________________________

三、承包形式：包工包料

四、工程内容

________________________________________________________

五、工程造价

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1．在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2．在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3．乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4．乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5．施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为___________________(大写)元。变压器油化试验费每台_____________________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

十一、争议的处理

1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决

(1)提交_________仲裁委员会仲裁；

(2)依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________

法定代表人(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

委托代表：___________________委托代表：___________________

开户银行：___________________开户银行：___________________

帐号：_______________________帐号：_______________________

电话：_______________________电话：_______________________

签订时间：_______年___月___日签订时间：______年___月___日

协议签订地：_________________协议签订地：_________________

安装施工简单合同13

甲方：

乙方：

兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。

二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程5.5万元，设备吊装2万元，设备安装15.5万元)。

三、付款方式：施工人员进场付伍万元人民币，主机吊装就位后付拾万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。

四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。

六、自开工之日起45个太阳日完工。

七、未尽事宜，另行商议解决。

八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方伍万元违约金。

以上合同经双方签字(盖章)后生效，双方不得违约。

甲方：乙方：

_____年___月___日

安装施工简单合同14

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就xx雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。

一、工程概况

二、工程工期

三、工程价款

1、综合单价

2、工程款支付

(1)本工程无预付款;

(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个xx工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即xx万元;

(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

3、工程款发票

甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

四、材料供应

五、工程保修及售后服务

1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担_____元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

七、争议解决

发生争议时，双方应及时协商解

决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：