垫资承包施工合同范本

垫资承包施工合同范本（精选6篇）

篇1：垫资承包施工合同范本

建设工程施工承包垫资合同

发包人：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

第一条 工程概况

（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

（四）工程价款：本工程投资额约元人民币。

（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

第二条 合同工程

（一）开工日期：2014 年5 月 26日

（二）竣工日期：2015年 11 月26日

（三）合同工程总日历天数180天。

第三条 合同价款

（一）合同价款依据

1.土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

（二）工程结算

1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

第四条 质量标准

工程质量标准为：

（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

第五条 材料供应及机械租赁

（一）乙方采购材料及要求

1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。

2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

（二）周转材料及机械租赁：

乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

第六条 安全文明施工

（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

第七条 双方职责

（一）甲方职责

1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。

2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

（二）乙方职责

1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。

17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

第八条 工程价款的支付

（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

第九条 违约责任

（一）甲方

未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

（二）乙方

1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

第十一条 其它

1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

第十二条 附则

合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

第十三条

1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

附：

1、《工程质量保修书》；

2、议价价格表

3、《工程预算书》。

甲方单位：乙方单位：

甲方代表：乙方代表：

签约地点：

签约日期：年月 日

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）

承包方（全称）：（以下简称乙方）

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

上述内容及合同范围内装修工程

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

4.装修工程为2年；

5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

篇2：垫资承包施工合同范本

致：

对贵司开发的XXXXX工程，应贵司要求现我司对该项目的垫资财务成本增加做如下报告：

一、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《广东省2010年建筑装饰工程定额》、《广东省2010年安装工程定额》和《2013建筑工程计价清单》，取费类别按一类地区进行取费。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

二、现我司应贵司要求对不同的垫支情况作如下三种说明：

1、全垫资：我司要求主体部分结算总价为依照双方确定的主体结构工程预算书上浮18%，一半数量的单体建筑物（按栋数）完成框架时支付至完成工程量的100%，所有建筑物完成至封顶时支付至完成工程量的100%；装饰装修部分结算总价依照双方确定的装饰装修工程预算书不上下浮动，工程进度款支付方式为依照每月完成量的70%进行支付。

2、半垫资：本工程分三期完成；主体部分我司要求每一期±0.00以下分2次付：做完负3层支付至完成工程量的100%，完成至±0.00时再支付至完成工程的100%；±0.00以上每栋主体封顶时则支付至完成工程量的100%，结算时主体结构部分依照双方确认的主体结构工程结算书上浮8%；装饰装修部分结算总价依照双方确定的装饰装修工程预算书不上下浮动，工程进度款支付方式为依照每月完成量的70%进行支付，结算时装饰装修部分依照双方确认的装饰装修结算书不上下浮动。

3、不垫资：工程进度款支付方式为按每月完成量支付至70%，依照第一点所述下浮6%进行计算。

4、工程施工进程中，若贵司不能按期支付工程款，每延迟一天则我司将按工程总造价的1%向贵司追究违约责任。乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。所欠工程款从工程竣工验收结算起开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

篇3：垫资承包施工合同范本

1 垫资承包的法律效力

1.1 目前为止我国的建筑法中还没有有关垫资问题

的明确条款, 只规定了审批建设项目应考虑资金落实问题 (第八条) , 规定发包单位在申请领取施工许可证时, 应将落实建设资金作为必须具备的条件之一。因此针对垫资问题的具体条款在《建筑法》中也是缺乏的, 亦无提出相应的方案便于有针对性地解决相关的纠纷问题。

1.2 我国的合同法 (第286条) 规定和相应的司法解释

第三条, 规定了对建筑工程价款的优先受偿权, 在一定程度上提供了相应的法律依据。但从实践上看, 并未明确工程款优先受偿权的具体含义, 从司法角度还缺乏明确的可操作性。

1.3 国家高法颁布的《审理建设工程施工合同纠纷若

干问题的司法解释》第六条规定, 对工程垫资款不作无效处理, 从法律上第一次明确认可工程垫资的合法性。但从其规定来判断, 垫资也不能就完全认为当然有效, 因此相关法律法规有待进一步完善。

2 垫资承包的主要风险

2.1 融资风险产生该风险的前提是垫资承包的自有

资金不足, 筹集资金的途经是向银行贷款, 一方面, 向银行借款的优点是借款弹性好、筹资速度快, 缺点是限制条件多、财务风险大。单靠此筹资方式, 会影响其资金结构的稳定性, 并且影响到施工企业的资金规模与周转速度。另一方面, 就是融资成本比较高, 一般地讲都是承包方承担垫资的融资成本, 承包商的贷款多为短期借款, 因资金周转速度慢, 建设项目工期较长, 如果承包商被拖欠工程款, 将会进一步加大所面临的融资风险。

2.2 拖欠风险 (1) 工程款的拖欠风险, 为了争取得到某

个项目的工程施工承包权, 很多施工企业不得不进行垫资承包, 其结果, 一些不讲信誉的发包方用种种理由拖欠该项目的工程款, 这就使承包方处于非常被动的局面。如果该项目建成后工程款仍然不能收回, 施工单位还将面对设备商、材料商、银行、施工工人及其他债权人的强大压力, 就会进一步带给承包方巨大风险。 (2) 拖欠材料、设备款风险。垫资的操作过程中为了尽量减少自己的垫资数额, 承包方常常采取赊欠设备、材料款的方法, 这样做尽可能地将自己承担的风险转嫁给下游供货商。其方式成功与否, 很大程度上取决于发包方是否及时给付工程款和设备商、材料商的选择。 (3) 工人工资被拖欠的风险。因承包方采用巨额工程垫资, 这样一旦承包方、施工方、建设方中的任意一个环节出现恶意拖欠或资金链断裂的情况, 工人工资就必然出现被拖欠的状况, 工人辛辛苦苦血汗钱便会白白丢掉。

2.3 信用风险借款垫资, 承包方在垫资承包过程经

常会面临诸多信用考验。建设方一旦拖欠工程款, 便可能导致承包方无法按照规定期限尝还巨额贷款;承包方更不能按时给工人发放工资和设备材料款;此外, 承包方为了达到其降低工程成本的目的, 常常采取降低施工标准、偷工减料等手段;施工中常因拖欠材料款而中断材料供应, 从而使工期往后拖延。如此等等, 这些都会对之后的工程承揽造成不利, 严重影响垫资承包方的信用。

3 垫资承包风险产生的主要原因

3.1 建设单位拖欠工程款这一拖欠使垫资承包方不

能按照规定期限偿还贷款和材料款、发放工人工资等, 使资金运作大大受到影响, 带给了垫资承包方涉及到信用、拖欠、融资等方面的风险, 致使承包方陷入经营危机。因此讲承包方在垫资过程中面临诸风险的第一来源是建设单位拖欠工程款。一方面是建设单位在资金尚未完全到位时勉强开工;再一方面是建设单位超概算投资无力承担造成工程款拖欠。

3.2 从政府有关部门的角度看, 存在监管不力, 审批

不严的情况国家规定基建项目须经政府有关部门审批后方可开工, 其中的资金到位这一条, 是审批中重要的合格条件。然而实际中常出现问题是, 政府有关部门没有对建设项目的资金来源进行认真调查, 监管上缺乏力度, 审批时不够严格, 造成了资金不到位、从根本上就没有达到要求的建设项目也通过了审批手续, 这样建筑市场的一些不良风气得到了助长, 建设市场正常的秩序被扰乱。

3.3 承包方在垫资过程中管理不严垫资风险产生的

一个主要来源是垫资承包方在垫资过程的管理上不够严格。一是管理不规范, 一些施工方在施工过程中不按合同要求进行, 签证工作及工序验交不认真, 由此给拖欠工程款带来相关风险。二是建设项目上盲目垫资承接。不少承包方在承接过程中把重点放在垫资上, 缺乏对业主资信状况的考察, 同时对自身垫资能力的分析也缺乏客观现实性, 增加垫资额呈现盲目性, 采取冒险的态度。

4 如何加强对垫资承包风险的防控

4.1 对建设单位加大监管力度, 规范承发包行为明

确各承发包单位相互之间的责任, 对合同加强监管。另外还应增加工程担保内容, 要求承包与发包单位担保对等, 使承包单位的履约担保与项目业主的支付担保相对应。尤其要严加约束发包单位的市场行为, 对工程款不得随意违反合约拖欠, 不得恶意拖延验收工程的审定结算。

4.2 建立信用风险管理体系熟悉建设行业内情的专

业人员都很清楚, 市场信用风险和内部信用管理落后导致企业的拖欠占很大成分。因此政府有关部门很有必要建立起一套完善的信用风险管理体系。 (1) 按照专业信用评价机构和承包商提供的信息, 收集整理客户信息, 建立信用风险管理体系。 (2) 运用银行等评估机构数据, 随时更新客户的资信情况。 (3) 细化信用风险管理到建筑企业, 做好业主的资信、履约和有无拖欠等有关情况及承包商的应对风险分析。提供建立信用风险管理体系的一线资料。

4.3 重视招标合同管理与研究回避垫资风险的主要

阶段是投标阶段, 这个阶段承包商不仅应当把研究招标文件列入议程, 引起高度重视, 注重防范不法业主用垫资转嫁项目风险, 还应当认真考察项目的合法性, 认真考察项目资金的来源情况与落实情况;合同签订阶段应尽量约定发包方办理支付工程款担保, 使业主能够及时按照合同按时支付工程款。其次在签订承包合同时, 应约定垫资利息承担事宜, 包括支付利息的起止时间及利率。最后在竣工结算方面, 注意约定付款的时间不要超过竣工以后的6个月。若付款时间超过6个月, 就会丧失优先受偿权。另外, 承包商还应当在合同中明确提出垫付的资金必须用于合同上确定的工程建设项目, 否则后果应由发包方承担, 防止发包方私自将垫资款挪为他用而变成企业间的借贷关系。

4.4 完善工程垫资保障制度 (1) 加强监管。不管是站

在承发包双方利益的角度, 还是立足于国家建筑市场的整体规范, 对工程建设的监管都必须加强。政府部门应在统一思想的基础上, 及时沟通信息, 利用合同管理、工程审价、施工许可、竣工备案等多种手段监管, 减少纠纷, 培育良好市场秩序。 (2) 完善业主支付担保机制。国际工程承包中担保是双向的, 而目前我国尚无对发包方支付担保的立法规定。因此我们可借鉴国际上双向担保制度, 以法律形式强制要求发包方必须提供支付担保, 有效化解承包方的风险。 (3) 完善立法。国家可从宏观上引导垫资承包, 通过立法限制不同类型工程项目的垫资比例。再就是通过延长优先受偿权的有效期限减轻工程发包人的融资压力, 并充分保障承包人的利益, 在确认开发工程发包人没有能力还款的情况下, 可由承包人代位接手工程。

参考文献

[1]汪金敏.垫资升势加剧工程款拖欠高潮形成[N].建筑时报, 2010-09-06.

[2]农兰凤.工程垫资的法律风险[Z/OL].http://bbs.nn.soufun.com/2910105282～-1～205/1831156_1831156.htm, 2008-12-22.

篇4：施工总承包合同管理研究

【关键词】总承包合同管理；对策研究；效果评价

1.绪论

1.1 研究背景及意义

现代建筑对功能的要求越来越高，其建筑形式和结构也越来越复杂。在这种情况下，专业化施工也成为现代建筑的要求，面对如此复杂的工作，发包方的一般做法是通过签订总承包合同将全部工程交给一个总承包商来对建筑进行较为全面的管理[1]，合同中明确规定了双方的责任和义务。一般来说，总承包商选择的分包商均是有直接利益关系的，或者是经过长期合作的，但是即使这样对分包商的监管也是十分必要的，而经过合同确认并进行科学的管理也是必须的[2]。

1.2 研究内容与思路

建筑工程中所涉及的合同种类很多，有勘察合同、设计合同、桩基合同、劳务合同、钢结构加工合同、空调大型机电设备采购、委托监理合同、管理公司合同等。施工总承包合同管理日益成为建筑施工企业经营管理的重心之重，对整个建筑工程合同有着至关重要的作用，所有的工程项目合同均处于总承包合同管理的体系框架之下，形成了整个工程管理的整体管理体系，离开了总承包合同管理，工程项目管理将无法继续进行。

1.3 研究方法

文献研究法：它是一种古老却极具生命力的科学研究方法，它的精髓在于搜集、鉴别和整理文献，该方法是通过对文献的研究从而得到对事实的科学认识[5]。仅仅通过观察与调查，是无法对现状进行全面的研究的，因而需查阅与现状有关的各种文献，综合分析得出结论。为了更好地选定研究课题，为论文内容提供更多的科学依据，本文在写作过程中查阅了国内外与总承包合同管理相关的期刊、著作及学术论文，并了解了与总承包合同有关的规定和法律法规。

2. 建筑施工总承包合同管理相关概述

2.1 施工总承包合同概述

建筑工程施工合同是指工程发包人与承包人为完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修工作，而签订的确定双方权利和业务的协议，简称施工合同。

总承包合同管理定义

合同管理是企业管理的重要内容，一个企业的经营成败与否和合同及合同管理有着至关重要的关系，搞好合同管理是维护企业合法权益的前提和基本要求。企业主要通过合同形式进行经济往来，因而企业经营得成功与否主要取决于合同及合同管理。合同管理必须是全过程的、系统性和动态性的。

2.2施工总承包合同管理的阶段

施工总承包合同的管理总体上可以分为四个阶段的管理：合同的准备阶段管理、合同的签订阶段管理、合同执行阶段管理、合同收尾阶段管理。签订的施工总承包合同是执行合同的前提和基础，二者相辅相成。合同中可以体现如果保证承包方的经济效益，一份效益巨大的合同可以给承包方发展带来契机，而一份效益较小的合同甚至在履行过程中就会困难重重。签订一份对承包方有利的合同需要承包方进行充分的准备，在对市场信息和工程信息充分了解基础上提出有利于自己的条件才能实现。

3.施工总承包合同管理问题及策略

建设工程项目管理的重要环节，就是加强建设工程施工合同的各个阶段管理，由此引起的经济效益将明显变化。只有加强项目内部的各个阶段的合同管理，完善建设工程合同阶段管理中存在的一系列问题，才能促进建筑市场健康有序地平稳发展。合同管理可以分为按阶段性施工分为四个阶段：合同准备阶段，合同签订阶段，合同执行阶段，合同收尾阶段。

4.建筑施工总承包合同管理的效果评价

建筑施工活动是一项复杂的社会生产活动，具有周期长，资金量大，材料类型多、地质条件和结构类型复杂、社会条件多变等特点，建设活动中包括了业主、政府管理部门、设计、监理等多个单位和部门，涵盖了质量、投资、进度三大目标。在整个建设活动中，合同是中心和重心，合同管理和控制的成败，即合同管理的效果，决定了工程的成败。

4.1 建筑施工总承包合同管理效果评价指标分析

4.1.1 建筑施工总承包合同管理效果评价指标确立的原则。

在进行建筑施工总承包合同效果评价时，必须首先分析影响总承包合同管理效果的各个因素，并进行整理和分类，弄清每一个影响因素与合同管理整体效果之间的关系，根据建筑施工总承包合同的特点和具体情况建立一套系统、科学的综合评价指标体系。建筑施工总承包合同管理效果指标体系的设置遵循以下四条原则：

（1） 指标要全面，指标体系中应包括对总承包合同管理效果有实质性影响的因素。

（2） 指标要有较好的代表性，指标体系要能有效地反映总承包合同管理效果。

（3） 指标要有可操作性，指标体系中的指标量值要便于获取与评价。

（4）指标要有逻辑性，指标体系中各指标之间的层次关系要明确。

4.1.2 合同收尾阶段评价指标。

（1）竣工资料

施工承包单位按照工程承包合同规定的内容和要求及设计文件、施工图等，完成承担的全部建筑安装工程，并经工程交接后，在三个月内将装订成册的交工技术文件正本、副本向建设单位归档。合同条款中对竣工资料的有关规定，将直接影响到工程是否能够顺利办理竣工验收。

（2）工程保修

工程保修既是对业主负责，也是施工企业收回保修金，同时维护企业声誉的重要工作。

5.总结

本文在检阅文献的基础上，首先对概念进行了澄清，明确了研究对象，然后结合本人的经验提出了施工总承包合同管理的阶段性方法，对合同管理的四个阶段可以降低项目合同风险的事项进行了细致说明，期望这些事项能够保证项目质量、成本、安全和工期不出现问题，然后本文将模糊层次分析法用于评价施工总承包项目合同管理的效果。通过效果评价发现总承包商在业主信息、合同审批、索赔等方面仍需要加以改进。

参考文献：

[1]国际咨询工程师联合会中国工程咨询协会.菲迪克（FIDIC）施工合同条件[M].北京：机械工业出版社，2011：8-14.

[2]田威. FIDIC合同条件应用实务[M].北京：中国建筑工业出版社，2002：13-15.

[3]蔡丽虹.对建筑工程项目管理中的合同管理的一些思考[J].现代商业，2008，8：55-56.

[4]张勇志.论工程总承包体制下的项目管理模式[J].内蒙古科技与经济，2008，14：79-81.

篇5：赎楼垫资交易合同范本

垫资服务协议书

本协议适用于房贷交易垫资业务

甲方：______________________ 乙方（卖方）：_________________ 身份证号码：_______________________ 丙方（买方）： _________________ 身份证号码：_____________________ 丁方：瀚宇金融 鉴于：

1、乙方欲向丙方出售地址为 _____________________________________的房产（房产证号为____________________）。

2、现该房产尚欠__________银行___________支行（以下简称为“原贷款银行”）按揭贷款未结清。

3、丙方亦计划在购买该房屋后以此为抵押__________银行_________支行（如有变更，以最终接受申请并给予贷款的银行为准，以下简称“现贷款银行”）申请个人房屋按揭贷款。

4、现乙方向甲方借款，用于偿还乙方在原银行的贷款，以便完成上述房屋的交易手续。

5、甲、乙、丙三方全权委托丁方代为办理本协议所涉及的银行还款、房屋交易及银行按揭的全部手续。

甲、乙、丙、丁四方本着公平、平等、自愿的原则，经友好协商，自愿达成以下协议：

一、垫资事项

1、甲方同意为乙方提供人民币(大写)____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写：RMB__________）（实际垫资金额以借款借据的借款金额为准）的借款用于偿还乙方的原贷款银行欠款，且____方自愿按照借款金额________的比例支付利息。

（1）甲、乙、丙、丁方一致同意将此笔借款转入下列指定账户用于代乙方向原贷款银行归还借款： 户名:________________________________；

账号：___________________________；开户行:____________________________。（2）、乙方、丙方一致同意将现贷款银行发放的个人房屋按揭贷款人民币 ____佰 ____拾 ____万 _____仟 _____佰 ______拾_____元（小写：RMB ____________）划至以下指定账户，作为偿还的借款本金，在扣除垫资金额及结清费用后，剩余款项划入乙方账户。户名：________________________________；

瀚宇金融 第 1 页

瀚宇金融

账号:_______________________；开户行:______________________________。

2、（费用）甲、乙、丙、丁四方签订本协议之日起三天内，丙方应向丁方支付人民币____拾____万 ____仟____佰____拾____元（小写：RMB__________）作为履约保证金，方应向丁方支付人民币____拾_____万____仟____佰____拾____元（小写：RMB_____________）作为预付垫资服务和代办服务等费用。该保证金作为乙、丙双方履行房屋交易，以及按时偿还甲方借款的保证金。

3、甲方承诺在具备以下条件时按本协议约定借款给乙方：（1）乙方、丙方已向甲方提交以下真实完整的资料：即 个人有效的身份证明、婚姻证明、收入证明、原借款合同、原供楼存折（卡）及密码、提前还款清单、配偶同意出售房屋文件、放款银行存折（卡）、密码等；

（2）原贷款银行同意乙方办理提前还款手续；

（3）乙方、丙方已向甲方提交办理本协议约定事项的公证委托书；

（4）乙方、丙方已按本协议约定向甲方支付履约保证金，向丁方支付垫资服务费、手续费、需由丁方代徼的交易税费等费用；

（5）乙方所提供用于交易的房产产权清晰，不存在任何权利瑕疵，乙方对该房产享有充分的处分权，若该房产为共有的，其处分已获得所有共有人的同意，否则甲方有权拒绝办理垫资的相关手续；

（6）甲方要求的其他条件；

（7）甲方同意本协议约定保证金由丁方代为收取。

4、借款期限为自甲方将此笔借款转入本协议第1（1）指定账户之日起至现贷款银行将丙方贷款款项划入本协议第2（２）条指定账户之日止，借款期限最长不超过____天（因丁方原因造成的除外）。否则，乙方同意在____个工作日内偿还甲方全部借款，特殊情况下，经甲方同意，可延长借款期限，如出现延期的，乙方同意每延期一天，按借款金额的____‰（千分之）向甲方加付利息，其利息必须在甲方同意延期的同时一次性支付完毕。

5、乙方、丙方未能满足第3条款的约定,甲方有权拒绝提供借款，并有权解除本协议。

6、从甲方将该笔借款存入本协议第1（１）条指定账户内之日起，未经甲、丁方一致同意，乙、丙双方不可私自办理或委托第三人调档、过户、交易缴税、公证、领取《房地产权证》、《房地产他项权证》（抵押登记回执、证明）原件等手续。

7、乙、丙双方一致同意，如果甲方借出款项，而乙、丙双方的房屋买卖交易因其它原因终止，甲方有权要求乙方在三个工作日内偿还甲方的借款，如乙方不偿还，则乙方同意委托甲

瀚宇金融

第 2 页

瀚宇金融

方按照本协议第四条第4款约定方式处置该房产及所得价款。

8、乙方的垫资申请若涉及提供担保的，乙方负责积极协助甲方与担保人就担保事项签订担保合同的义务。

二、交易事项

1、乙、丙双方一致同意委托丁方进行买卖交易过户，并代为办理包括房产评估、注销原抵押登记、归档、交易缴税、过户、公证、办理抵押登记、领取《房地产他项权证》等手续，该房产本次成交价为人民币（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB），定金为人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB）。

2、乙、丙双方须接受丁方对其个人及与交易、贷款有关的所有关系人（含家庭成员、担保人）资信状况进行的核实调查，积极配合丁方及银行人员的所有资信调查工作，保证提交真实、有效的个人资料，保证个人及家庭无其他债务纠纷，无担保纠纷，或存在任何有可能阻碍交易房产成功办理过户及抵押登记的事实。

3、乙方、丙方确认，乙、丙方的房屋买卖合同的履行与甲、丁方两方无关，乙方与丙方之间房屋买卖合同履行产生的任何法律责任均与甲丁两方无关，丁方仅提供交易递件过户手续和银行按揭中介服务。

4、本协议签订后，乙、丙双方之间的房产交易即不可撤销。如乙、丙双方中一方或双方取消交易，则乙方、丙方同意按本协议第四条约定的方式承担违约责任。

三、丙方贷款事项

1、丙方委托丁方向现贷款银行申请人民币（大写）____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写：RMB ____________）的个人房屋（公积金）贷款。

2、丙方所能申请的贷款额度和贷款期限以现贷款银行审批为准，若现贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足丙方贷款申请要求的，不视为丁方未履行本协议所约定义务，丁方对此不承担违约责任。

3、现贷款银行对丙方的其他相关要求，本协议未涉及到的，丙方同意依照相关要求办理。

四、保证及违约责任

1、乙方保证：

（1）乙方所提供用于交易的房产产权清晰，不存在任何权利瑕疵，乙方对该房产享有充分的处分权，若该房产为共有的，其处分已获得所有共有人的同意。

（2）在甲方借款未收回期间，由甲方保管乙方在原银行的供款账户存折（卡），未经甲方许可，乙方不可私自办理或委托第三人办理供款账户的挂失、开通银行卡、网上银行、电话

瀚宇金融

第 3 页

瀚宇金融

银行等手续。

2、在甲方将该笔垫资款项存入本协议指定第一条第1（１）款账户内之日前，乙、丙 双方约定由_____方按照原银行规定的供款时间按期存入供楼款项。如因未按期还款而造成甲方损失，则违约方应向甲方赔偿由此引起的一切损失，并自行承担额外利息及费用。

3、如乙方、丙方有任何行为违反本协议全部保证及义务，致使甲方不能按时收回借款的，乙方须立即无条件向甲方归还垫资款项，并承担对甲方造成一切损失，甲方有权追究乙方的违约责任。若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，则甲方、乙方、丙方同意委托丁方按本次交易价格的七成将该房产出售或抵押，所取得的售房款（抵押贷款）扣除甲方所付的全部垫资款及丁方为此次服务已支付的各种费用后，如有余额，余额交付_____方，甲方退回 _____ 方支付的履约保证金。若出售（抵押）该房产及扣除 ______方履约保证金后仍不能补偿甲方损失的，甲方有权就未清偿部分向______方追偿。

4、若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受福州 市鼓楼区法院的强制执行，并接受甲方提出的办理强制执行公证的申请，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向福州 市 鼓楼区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。

五、不可撤销承诺（卖方）本人(卖方)承诺：

1.委托贵公司办理该房产的提前还款、注销原抵押登记和转移登记等手续，在办理过程中，本人的房地产证及相关文件交由贵公司保管，本人放弃向银行领取注销抵押资料、转移登记等权利。

2.保证在贵公司划款到本人原贷款银行的供款账号之前将身份证、供款存折和银行卡及其密码交由贵公司保管，并关闭与供款账号有关的电话银行和网上银行，在原贷款银行成功扣款之前，本人放弃使用和索要上述证件的权利。

3.保证由贵公司代本人收取银行发放的贷款，待贵公司垫资款及应收的垫资服务费等全部收回后，由贵公司在三个工作日之内将扣除垫资款和应收垫资费等后剩余的全部款项划至本人账号。本人放弃直接向银行领受该款项的权利。

4.①若因本人原因，导致房产买卖协议不能履行，造成贵公司损失的，本人承担赔偿责任外，并向贵公司支付购房定金总额50％的违约金，在____个工作日内归还贵公司所垫资的赎楼款。②若因买方原因，导致房产买卖协议不能履行，本人愿意撤消已办理的所有手续（包括银行、交易所的手续，如果产生其他费用由本人或买方承担）并在____个工作日内归还贵公司所垫资的赎楼款。

瀚宇金融

第 4 页

瀚宇金融

5.本人确信所售的房地产在过户至受让方（买方）名下之前，不会因被查封或其他因素被限制、禁止办理转移登记手续。如此情形出现或因本人的其它原因，导致本人与贵公司之间签订的合同不能履行以及房产转移登记手续不能办理，而造成贵公司因向本人提供垫资而遭受损失的，本人承担赔偿责任外，并向贵公司支付购房定金总额50％的违约金。

以上承诺在本人（卖方）所售房产过户到受让方（买方）名下之前不可撤销。以上承诺本人（卖方）愿承担法律责任。

六、不可撤销承诺（买方）本人（买方）承诺：

1.保证在 _______________（贷款银行）申请按揭贷款人民币________万元，在所购房产的产权过户至本人名下、并办理完以贷款银行为抵押权人的抵押登记之后，该款项以及在 _______________（贷款银行）监管的首期购楼款直接划入帐号：________________________，扣除赎楼款及相关费用后，支付给转让方（卖方）；本人放弃直接向贷款银行领受该款项的权利。

2.保证将该房产的过户回执交由贵公司保管，在本人的房产办理完以贷款银行为抵押权人的抵押登记之前，本人放弃保管该房产过户回执、税单及房地产证的权利。

3.若因本人原因，导致房产买卖协议不能履行，造成贵公司损失的，本人承担赔偿责任外，并向贵公司支付购房定金总额50％的违约金。

4.本人确信所购的房地产在过户到自己名下之后至未完成贷款银行的设定抵押之前，不会因被查封或其他因素被限制、禁止设定抵押。如此情形出现或因本人的其它原因，导致本人与贷款银行之间的抵押、借款合同不能履行，而造成贵公司因向转让方提供垫资而遭受损失的，本人承担赔偿责任，并向贵公司支付购房定金总额50％的违约金。以上承诺本人（买方）愿承担法律责任。

七、通用事项

1、其他约定（如无须填写“本项空白”）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、下列第_____________项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力： ①垫资担保申请表； ②担保服务协议书；③借款借据；

3、各方履行本协议中发生的任何纠纷均应先协商解决。协商不成须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

4、自乙、丙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。

瀚宇金融

第 5 页

瀚宇金融

_______________________________________________________________________________

以下无正文

甲方：

地址：

乙方签名（指印）： 身份证号码： 乙方配偶签名（指印）： 身份证号码：住址： 电话：

丙方签名（指印）： 身份证号码： 丙方配偶签名（指印）： 身份证号码：住址： 电话：

丁方（盖章）：瀚宇金融 法定（或授权）代表人：地址：石家庄裕华区西美五洲大厦

瀚宇金融 签订日期:_____年____月____日

本合同转自瀚宇金融官方微信垫店

篇6：垫资借款合同

一，甲乙双方主要权利和义务

(一)甲方主要权利和义务

(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资：

(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外：

(3)甲方应按乙方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：

(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。

(二)乙方的主要权利和义务

(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款，但因甲方原因造成迟延的除外：

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密：

(3)乙方有权了解，核实有关甲方身份和家庭财力状况，有权要求甲方提供相关文件资料：

(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款，乙方有权全程陪同。

二，违约及其违约处理

(一)违约情形

甲方发生下列任一情况，均构成违约：

(1)甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：

(2)甲方被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的：

(3)甲方丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同：

(4)甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力：

(5)甲方转移资产，以逃避债务的：

(6)甲方未履行对乙方负有的其他到期债务，或乙方发现甲方有其他拖欠债务的.行为的：

(7)甲方违反本合同，约定的其他义务：

(二)违约经济措施

(1)处分抵押/质押财产，实现抵押/质押权。

(2)以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。

三，合同的变更、解除和权利义务的转让。

本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。

四，合同的适用法律及争议解决方式

本合同使用中华人民共和国法律。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按一下第____种方式解决。

1、向乙方住所地人民法院起诉。

2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________)，按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

五，合同的生效

本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

六，通知

本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。

七，合同文本分数

本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

八，声明条款

1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

2、甲方有权签署合同。

甲方或其授权代理人(签字)：

20___年__月__日

乙方或其授权代理人(签字)：