关于广告合同模板

2024-05-11

关于广告合同模板(共6篇)

篇1:关于广告合同模板

关于广告合同模板合集6篇

在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的广告合同6篇,希望能够帮助到大家。

广告合同 篇1

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿、资源共享、互惠互利、公平诚信的基础上,经友好协商,就乙方在甲方所管理的 全部楼宇的电梯资源进行开发利用,安装广告机和装饰镜框,用于环境装饰及刊登播放商业广告等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

一、使用范围、安装位置、用途及数量

1、具体使用范围:乙方可以使用方城县 小区内全部楼宇电梯的内外部分区域(包括电梯口、轿厢、门),安装液晶广告机、装饰镜框及电梯门贴膜。

2、设备安装位置:A、电梯口一侧安装液晶广告机,用于视频播放;B、电梯轿厢内三面安装装饰镜框,用于刊登平面写真;C、电梯门外面粘贴贴膜,用于创意广告及保护电梯。

3、使用安装数量:每部电梯口安装液晶广告机1台,轿厢内安装镜框3块,共使用 部电梯。(由于部分楼宇未完工,入住率偏低及轿厢内护板未拆等原因,甲方暂时不能完整提供可利用资源,总共使用电梯数量将按乙方实际使用多少统计,此项如双方需要可另立协议说明。)

二、广告机、镜框规格及操作要求

1、液晶广告机规格:采用22/19寸LCD液晶高清显示屏;

2、镜框规格:采用塑料材质,长宽比为450mmX600mm/570mmX770mm,厚度为2mm;

3、操作要求:广告机播放时音量及光线应控制在国家环保部门规定的范围之内;相框内刊登内容应健康清晰。

三、使用费用及支付方式

1、甲、乙双方确定使用费用为:每部电梯 元/年,共 部电梯,全部电梯每年乙方须向甲方支付使用费人民币共计 元。该使用费用乙方应在每年 月 号前以现金或支票形式支付给甲方。(结合第一项第3条,由于部分楼宇未完工,入住率偏低及轿厢内护板未拆等原因,甲方暂时不能完整提供可利用资源,目前只能提供电梯口位置给乙方使用,因此,乙方按实际使用电梯数量和位置支付费用。)

2、广告机设备在使用中产生的电费由 方承担,每月 号前以现金形式支付。

3、自合同签定起 时间内为免费开发合作期,乙方无偿为甲方做公益性宣传。

四、合作期限及要求

1、甲、乙双方合作期限自 年 月 至 年 月 日

2、本合同期满后,甲、乙双方如需继续合作,则应另行签订协议。

3、本合同到期后,甲、乙双方的合作终止,乙方不得继续使用电梯区域相关资源,并应将所安装广告设备进行清除,恢复原貌。

五、甲方的权利和义务

(一)甲方权利

1、乙方安装广告设备时,甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。

2、在乙方安装过程中,甲方有权对乙方安装进行监督,如发现乙方安装方式违反本合同的,甲方有权责成乙方修改安装方案。

3、乙方对广告设备进行更换或保养,违反本合同规定的,不符合人体健康要求的,甲方有权责成乙方限期改正。

(二)甲方义务

1、在本合同有效期内,甲方承诺不与任何与乙方有竟争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作,甲方授权乙方享有电梯口及轿厢独家广告发布权。

2、甲方在与乙方合作期间,如遇电梯改建、维修,长时间不能正常使用时,应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。

3、在本合同有效期内,甲方有义务看护乙方所安装的广告设备,应尽量避免人为故意破坏,并对小区居民进行宣传指导,如遇到设备被损坏时,应及时通知乙方处理。

六、乙方的权利和义务

(一)乙方权利

1、乙方负责广告机和装饰镜框的安装制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装使用,安装设备的产权归乙方所有。

2、本合同有效期内,乙方对电梯相关区域内有独家视频和平面广告发布权,对广告机和装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。

3、为保证广告机的播放质量和装饰镜框的装饰效果,乙方将定期派员工进入电梯区域更换画面内容,以及对装饰镜框和设备进行维护与保养,甲方应对乙方人员出入小区和电梯提供便利。

4、本合同期满后,甲方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,乙方有优先权。

(二)乙方义务

1、乙方保证广告机和装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯轿厢本身构成不当损坏,否则,一切损失由乙方承担。保证设备和装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。

2、乙方刊登播出的广告内容必须符合有关广告的法律法规。乙方在广告机和装饰镜框内刊登播放的广告如有任何侵犯他人知识产权或其它合法权益的行为,由乙方承担全部经济、法律责任。

3、乙方保证装饰材料及播出画面在视觉上具备合理的美观性。装饰镜框内没有刊登商业广告时,乙方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。

4、乙方应按时支付本合同第三条规定之款项。

七、违约责任

1、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项,每延迟一天按拖欠总金额的1‰每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过 天,即视为乙方严重违约,甲方有权单方解除合同。

2、除本合同约定的条款外,任何一方提出解除本合同,应提前一个月书面通知对方,并向对方支付违约金人民币 元。

3、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的,乙方须在合同解除后三十日内,完成广告机设备和装饰镜框的清除等工作,若逾期未清除的则须补交占用期间的费用,占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收,若超过三十日乙方仍未清除完毕,甲方有权强制清除而不作任何赔偿。

八、争议解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向管辖地人民法院提起诉讼。

九、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系(送达)地址及电话,如有变更应书面通知对方,否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及/或通知到对方。

十、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

附:甲方、乙方营业执照 以下无正文。

甲 方: 乙 方:

签约代表: 签约代表:

地址: 地址:

联系电话: 联系电话:

年 月 日签于

广告合同 篇2

甲方(承租方):

乙方(出租方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议:

第一条广告位基本情况:

1、广告牌位置:____________________(详见附图)

2、广告牌规格:____________________

3、广告牌制作材料:钢骨架、面贴镀锌铁皮

第二条租赁期限:

该广告位租赁期为一年,即从 年月 日至 年月 日止(以实际发布时间为准)。

第三条合同总额和付款方式:

1、广告牌租赁费总金额共计人民币:(不含税)。

2、广告牌租赁费支付时间和支付方式:合同签订后一个月内甲方即付清广告租赁费用。

第四条双方责权:

(一)甲方责任:

1、甲方须及时提供乙方报批报建所需的文件资料,否则因此引发的一切责任乙方概不负责。

2、甲方有权决定广告发布内容,但必须保证其真实性、合法性。

3、甲方须及时向乙方缴交广告牌租金。

(二)乙方责任:

1、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定,一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。

2、广告牌制作材料、施工费等一切费用由乙方自行解决和支付,施工安装均需达到安全生产要求及广告牌美观、完整。乙方负责广告牌硬件的维修和保养工作。广告牌若出现损坏,乙方应于三天内修复。

(三)租用期内,甲、乙双方不能无故终止合同,但如因市政或城市规划要求等原因导致甲方广告位不能使用时,则双方不负责任何赔偿责任,其租金乙方按甲方所租用实际时间计算退回甲方。

如果双方同意移址重建,另签补充合同。

(四)如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的,双方免责。

第五条租赁期满:

租赁期满后,本合同即终止,甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租,须提前两个月向乙方提出申请。

第六条违约责任:

双方签订合同必须信守,任何一方违反本合同的规定,违约方需按当租金的20%作为违约金支付给守约方。

第七条其他:

1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一致的,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等

法律效力。

2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。

甲 方(章): 乙 方(章):

法定代表人:

委托代表人:

法定代表人: 委托代表人:年月 日

广告合同 篇3

甲方:(以下简称甲方)

乙方: 传媒有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方根据国家有关规定,本着平等互利、协商一致的原则,就甲方委托乙方广告制作事宜,达成如下协议,并共同遵守:

一、项目内容:

制作内容:以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。甲方须保证向乙方提供的文字、图片内容应符合国家政策、法律、法规,内容真实。(乙方对广告真实性不承担责任)

1、甲方指定乙方为甲方的广告制作公司,广告制作期限为一年,自年 月 日到 年 月 日。

2、双方约定每月28号为结帐日。

3、付款方式采取月结结帐方式,乙方在每月的25日把制作明细单发给甲方,甲方核实后,在当月的28日把帐款付给乙方。

4、合同期限为一年,到期需续约时,双方提前一个月再次协商。

5、结帐价格按报价单结算。

二、双方权利与义务

甲方:

1、甲方必须向乙方提供乙方在制作设计中所需的相关资料;

2、对乙方在制作、施工过程中所涉及到的市容及城管方面的问题,由甲方全面负责协调。

3、如因甲方在乙方施工过程中更改项目或其他原因造成的延工、停工等,由此产生的费用由甲方承担。

4、甲方必须按合同签定的定额结帐方式按时支付乙方的款项。

5、合同签订甲方不得撤消本合同。

乙方:

1、乙方对以上报价制作项目不属保修范围。

2、合同签订乙方不得撤消本合同。

3、乙方必须保证质量,不得偷工减料。

4、交货时间:根据客户业务量和要货时间,合理进行安排。

三、验收:每次送货,签字后视为验收合格。

四、违约责任:

1、违反本合同项下条款,视为违约,违约方应赔付另一方广告费人民币:贰万元;

2、如合作中甲方出现结款不及时的现象,乙方有权单方面取消合作,并追究甲方责任。

五、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成由阜阳仲裁委员会仲裁处理。

六、本协议一式两份,双方各执一份。从双方签订日起生效。

甲方:

代表:

日期:

乙方: 代表: 日期:

广告合同 篇4

甲方:___________

乙方:_________网

_________与_________网广告合作有关事宜达成如下协议:

一、投放时间: 甲方在乙方网站广告投放时间为_________,从_______年______月______日到_______年______月______日。

二、投放位置:___________________________

三、广告形式:___________________________

四、广告制作:广告制作费用为_________元。

五、广告费用:广告总费用为_________元,甲方须一次性支付全部费用。

六、违约责任:在广告投放过程中,如遇到乙方网站访问不了或其它故障影响广告正常投放,乙方应对甲方损失的投放时间予以等长赔偿。

本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,传真件同样有效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________代表(签字):_________

地址:_________________地址:_________________

电话:_________________电话:_________________

传真:_________________传真:_________________

电子信箱:_____________电子信箱:_____________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:____________ 签订地点:_____________

广告合同 篇5

广告主名称(以下称甲方):

广告经营者名称(以下称乙方):

甲乙双方根据目前媒体实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、广告项目名称:

二、广告设置地点:

三、广告规格/数量:

四、发布期限:自20 年 月 日 至 20 年 月 日止。

五、广告制作完工时限:签订合同收到甲方预付款后十伍个工作日内。

六、完工验收:

广告制作完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方接到验收通知书 7天内组织验收完毕,逾期视为验收合格。验收标准为甲方签署的.设计稿件、喷绘小样。

七、广告版面、结构图纸设计:

双方商定广告版面采取下列第 种方式提供;

1.签约时甲方提供广告版面设计光盘一式 壹 份。

2.乙方按甲方意图设计,经由甲方认可。

八、合同价款(不含版面设计费):(大写)人民币 万圆整(壹年)

(以上价格含 制作费、场地费、发布费、电费、维修费、政府审批费用等)。

九、付款方式:

1.合同签订时,甲方支付人民币 元(计 元)的定金。

2.广告发布后经验收合格一个周内,甲方付清第一年余款,人民币 万元(计 元)。

十、甲方权利与义务:

1.向乙方提供广告发布审批所需的资料,并保证其资料的真实性、合法性;并承担相应法律责任。甲方提供资料不及时、不完整所耽误的时间计入发布期。

2.监督乙方广告制作的质量和施工进度。

3.发布期间督促乙方修复破损部位,更换损坏材料、修复坏损灯具。

4.协助乙方做好与有关部门的协调工作。

5.按合同规定及时付清款项。

十一、乙方权利与义务:

1.依法审查甲方提供发布广告所需的材料,并承担审查责任。

2.依法办理广告审批手续。

3.甲方未按时付款又拒付违约金的,可停止发布。

4.严格按照双方商定设计方案图纸进行施工,确保质量按期竣工。

5.乙方负责在发布期限内对框架、线路、灯箱等的保养维修工作。

6.乙方在签署之日起开始施工,在发布期满内因广告牌造成任何故障及故障所引发的安全责任事故由乙方负全部责任。

7.发布期间乙方有维护看板之义务,甲方有监督的权利。9.在广告发布期间,乙方如遇灯具坏损,乙方应于36小时内修复或更换完毕。

10.广告发布期间,如遇画面明显褪色、破裂,乙方负责无偿按原画面进行更换发布。

十二、以下原因,工期可相应顺延:

1.甲方要求变更工程量或设计的。

2.不可抗力的自然灾害。

十三、广告发布期间,如遇不可抗力造成广告牌损坏及由此产生的连带责任,由双方协商按下列方式解决:

1.在广告发布期间,如遇台风11级内,广告受损,乙方负责恢复,并承担所有费用。

2.在广告发布期间,如遇11级以上台风,广告受损,双方各自承担广告牌恢复费用的50%.3.发布期内如电源供电终止,则无照明发布时间按正常发布时间的三分之二计算发布期。

十四、因政府行为或其他非乙方责任造成广告终止,双方协商按下列方式解决:

1.按国家法规规定:户外广告均属临时性建筑,如因城市规划建设需要,应及时无偿拆除。

2.政策性问题或人力不可抗拒之原因造成广告牌不能发布,双方应友好协商解决,甲方可选择于乙方拥有的同等价值的广告位继续发布。

3.甲方也可选择选择广告费至广告发布终止日而终止收费。乙方扣除广告费总额的30%作为税费及制作费用,余款为广告发布费用,根据实际发布时间,将未发布的广告费用退还甲方。

十五、广告制作施工及保养维修过程中发生意外事故,如人员伤亡、财务损失等由乙方承担责任。

十六、其他约定:

1.广告制作完工经验收不合格,广告发布期限按验收合格日期顺延。

2.广告版面、结构设计图纸版权归 甲 方,另一方未经许可不得另作使用。

3.广告版面设计图纸以广告审批机关审批通过为准。

4.工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

5.广告发布期满后,广告设置材料为乙方所有。

6.乙方债务履行后,甲方所支付的定金抵作价款收回。

十七、违约责任:

1.甲方未及时付款,每超过1天,按合同价款 0.3 %付给违约金,或相应缩短发布期。未及时付款超过贰拾天,乙方有权拆除甲方画面,另行发布广告。

2.乙方未按期完工,每延期1天,按合同价款 0.3 %付给违约金,或相应延长发布期。

十八、同争议解决方式 :

本合同在履行进程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成,双方同意依法向XX区人民法院提出诉讼。

十九、本合同经双方法定代表人签字或盖公章后生效。

二十、本合同一式2份,甲方执1份,乙方执1份。

二十一、其它说明:

1.本合同签订地点:乙方办公场所所在地.2.甲方的关于稿件确认人、有关往来文书交收人为

3.本合同所列价款、定金均为人民币现金。

二十二、合同附件:

1.广告版面图纸。

二十三、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》、《户外广告管理规定》执行。

甲方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

帐号:

年 月 日

乙方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

帐号:

年 月 日

经办人:

年 月

广告合同 篇6

广告客户(甲方):________________________

广告发布单位(乙方):____________________

双方根据《中华人民共和国广告法》有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方在________编辑出版的_____________________会刊______________上发布(彩色黑白)广告。广告刊登版位为:__________________。

二、甲方必须在广告刊出出版日前_____个月(截止_____月_____日止),提前提供广告样稿形式(四色片或文字图片)。如需乙方代为设计的,另交广告设计制作创意费(彩色_____元/版,黑白_____元/版);如需乙方代为审批,另交广告审批费_____元(此费由广告审批单位收取)。如果甲方未在规定期限内提供广告样稿,则按广告价的_____%收取加急费。

三、甲方在向乙方提供广告内容同时还需提供单位介绍信、企业法人营业执照,三证(农药登记证、生产许可证,产品合格证)、产品标签、商标注册证以及广告内容涉及到的各种证明的复印件。乙方有权审查广告内容及各种证明,对不符合法律、法规的内容、形式及证明,乙方有权要求甲方做出修改。

四、广告收费标准为:封面_____________元,封底____________元,封二_____________元,封三_______元,彩插__________元/版(次),黑白广告_______________元/版(次),_______元/半版(次),共刊登版数_______,共计_____元。

五、甲方每刊登1版彩色广告,赠样书_____________本,刊登_____________版黑白广告,赠样书_____________本。

六、甲方应在签订本合同后_______内将广告发布费付给乙方,付款方式_____(邮局汇款/银行转帐)。

七、以上刊登_____________________合计费用为人民币________万______千_______百元;广告审批费用为人民币_____________元,制作费用为人民币_______元,合计需汇款总数为人民币_______万_______千______百元,预计汇款日期为_____年_____月_____日。

八、违约解决办法

1.双方协商解决;

2.向有关部门申诉。

九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:_______________ 乙方:________________

单位:_______________ 单位:________________

联系人:_____________ 开户行:______________

电话:_______________ 帐号:________________

传真:_______________ 电话:________________

开户行:_____________ 传真:________________

帐号:_______________ 联系人:______________

注:1.请签字和加盖单位公章后邮寄至:________。同时也可传真至_______。

2.请刊登单位用特快专递邮寄设计样稿或者四色片,也可用电子邮件发送到_______。

篇2:关于广告合同模板

在人们的法律意识不断增强的社会,合同起到的作用越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的广告合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

广告合同 篇1

出租方(甲方):

承租方(乙方):

经甲、乙双方友好协商一致,就户外广告位租赁事宜达成以下协议,望双方共同遵守:

一、出租地点及有关要求:

甲方位于 出租给乙方作广告版面,乙方所租的广告位,在经营过程中所涉及到的全部费用和相关手续由乙方自己负责全部办理。

二、租赁期限:

租期自 年 月 日起至 年 月 日止,租期共 年。

租期满后,若甲方继续出租广告位,则在同等条件下,乙方享有优先权,同时乙方必须在合同到期前三个月时与甲方签定下届合同。若甲方不在出租广告位,乙方必须按租期到期时间把广告位交还给甲方,并恢复原貌。

三、租金及付款方式

年年每年租金(大写: 元,小写: 元),一年一付。按照先交款后使用的原则,每年提前一个月缴清下一年的租金。

四、用电管理和费用

若乙方广告位需要用电,由甲方配合乙方安装电表计量,费用按照电力部门的计费标准收缴。

五、违约责任:

甲、乙双方必须严格遵守合同,任何一方违约必须承担租金总额30%的违约金。

六、安全责任

乙方在安装和使用广告位期间的安全问题由乙方负责,并做好甲方辖区内的“四防”工作,注意防火防盗,保证用电安全。

七、信守合同、遵纪守法

乙方租用广告位的全部活动,不得违反国家的有关法律、法规及有关部门的管理条例等规定,若违反,一切责任由乙方全部负责。

在合同期内,如遇到不可抗力因素,如天灾、政府行为等等,双方互不追究任何责任。

八、其他

在乙方租用期间对广告位进行安装时,不得擅自破坏甲方现有房屋屋顶结构及固定财产,以及不得进行危及房屋、屋顶安全的安装。

未尽事宜,双方协商解决。

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日生效,合同期满失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

广告合同 篇2

甲方:乙方:

甲、乙双方,根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国相关法律法规的规定,本着互利互惠的原则,经友好协商,就乙方租赁使用甲方坐落于____________________事宜达成如下协议,以资共同遵守。

一:租赁内容

1、租赁名称:____________________________

2、租赁位置:____________________________

3、租赁时间:甲方租赁乙方于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日发布广告,发布期为_____个月;

4、广告发布规格:按选择墙面的广告实际制作面积计算;

5、合计面积:_____平方米(_____㎡);

6、广告单价为:每平方米_____元;

7、合计金额为:人民币_____元整(¥_____元);

二:权属与维护

1、广告牌产权属甲方所有,乙方只使用该广告的监管、维护权;

2、广告牌由甲方负责设计、喷绘、安装,内容符合《中华人民共和国广告法》相关规定。

3、乙方负责在租赁期间广告牌的维护、看管,保证广告牌不划伤、污损等非不可抗拒因素造成的破坏。

4、在甲方制作广告期间或合同生效后,如果乙方无故毁约,而甲方又已施工,乙方必须按照甲方已做广告总额100%付清给甲方。

5、经甲、乙双方协定,广告于_____年_____月_____日开始使用。三:费用支付及结算

1、合同保证金:为保证合同有效履行,合同签订之日起,甲方向乙方支付租金_____元,租金的支付方式:一次性付清。

四:合同的变更和解除

1、合同变更

本合同签订后的变更须以双方法定代表人(或授权代理人)正式订立书面变更协议的方式进行;任何未经另一方签订认可的变更通知均不发生合同变更的效力。

2、合同解除

合同解除应当签订书面解除协议。

本合同签订后,任何一方未有法定理由或者本合同规定事由,不得擅自解除合同。

3、如因不可抗力或政府行为导致设计发布手续等问题发生纠纷,甲方应在发生后一个工作日内通知乙方,甲乙双方应当在友好协商的前提下变更或者解除本合同。

五:合同生效及其它

1、本合同自双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖公司印章后生效。

2、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式签订《补充合同》,该补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同的附件与本合同具有等法律效力。

3、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。

甲方: 乙方:

日期:

广告合同 篇3

广告主或广告代理商名称(甲方):_________

广告发布单位名称(乙方):_________

甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及相关法律,法规签订本合同,并共同遵守。

1、甲乙委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间发布第_________期共_________期广告,出版日期每月_________日。

2、广告发布媒介为《_________》杂志。

3、甲方的广告内容和表现形式必须通过乙方的审查。对不符合法律,法规的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方做出修改,甲方做出修改前,乙方有权拒绝发布,造成的一切后果由甲方承担。

4、广告样稿作为合同附件,与本合同一并保存。

5、广告单价_________元,设计费_________元,加急费_________元,其它费用_________元,扣除优惠_________元,扣除代理费_________元,刊出次数_________,总计_________元。

6、甲方应在_________年_________月_________日前将广告发布费付给乙方,付款方式_________。

7、广告客户应提供的证明文件:

(1)营业执照以及其他生产,经营资格的证明文件;

(2)对广告中注明认证,专利,获奖,鉴定。注册商标等需提供相应证明文件。对注册统计数据,调查结果等应表明出处并提供相应证明;

(3)确认广告内容真实性及相关的其他证明文件。

8、甲方提供广告资料

(1)广告内容和表达方式必须符合国家有关广告法规的规定和国家有关出版物的标准规定。

(2)提交软片的客户,务请在出片前将设计稿件传真或寄至乙方。经审核通过后再出片。定稿后,请打印一份彩样,并同该广告光盘及软件一起于截稿日前寄送乙方。

(3)需要乙方代为制作广告的广告客户,请将广告稿于截稿日前寄(送)至乙方。

(4)除已注册商标外一律使用简化字。

(5)广告截稿日为预刊期前_________天。

9、交付广告费用

(1)广告收费见本合同附件(版面价格)。

(2)本刊实行广告费预付制度,广告费须在广告截稿日之前寄(汇)至乙方指定帐号。

(3)广告代理费按国家工商行政管理部门有关规定办理。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

广告合同 篇4

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

甲乙双方经友好协商,兹就甲方委托乙方制作甲方 达成以下协议:

一、项目概要:

二、项目明细:

项目名称:

⑴尺 寸: ⑵设计制作: ⑶纸 张: ⑷页 数: ⑸色 数: ⑹后道加工:

⑺数 量:

单价: 总价:

三、付款方式:

开始制作之日起支付价格总额之30%,小样确定后支付20%,余款50%于交货当日付清。

四、交货方式

印刷加工:在确认打样稿后 个工作日内交货。

交货地点:甲方公司北京地址,乙方承担运费,产品风险自交货时转移。

五、印刷质量标准

1、乙方前期制作应按提供样稿之要求按时,按质完成,印刷品质量以签字样稿为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。

2、甲方委托乙方设计制作的稿件,甲方有权要求乙方提供最多不超过四次的样稿确认。在乙方提供第四次确认稿时,甲方应完成所有的确认修改工作。如因甲方原因在第四次确认稿后仍需要进行修改,甲方同意视修改内容额外支付每页不超过100元的改稿费用。

3、如为甲方提供的菲林,且打样稿与菲林不一致的情况,乙方不保证印刷颜色与所提供样稿的绝对一致,而应以菲林正常的印刷效果为准

4、彩色印刷品的色差范围正负应不超过样稿的10%,套印允许误差应小于0.2mm.其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收

5、甲方对印刷质量有任何异议,须在交货后三个工作日内提出,在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行、广告的连带责任。

六、知识产权及保密

1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。

2、乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档,不得擅自提供给任何第三方作任何用途。

3、乙方为甲方杂志制作的平面设计,其著作权属于甲方。

4、乙方应妥善保存杂志的所有电子设计稿件、菲林,甲方若需要,应予提供;合同终止后,若双方不再续约,乙方应将所有电子设计稿件、菲林交给甲方。

八、合同其它条款

交货数量同意允许正负5%的短溢装。如溢装的情况,甲方有权选择是否按合同单价接收 超装之货品。若甲方不接收,乙方不得擅自赠送他人或以任何价格出售,作其他客户印刷业务参考样本除外。如短装在5%之内,乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额,但不另行补足数量。如短装在5%以上,甲方有权要求乙方补足所缺货品。

由于政策变化、政府行政行为等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同,本合同即行终止,双方不承担违约责任。

九、违约责任

1、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款,此合同未尽事项,应由甲乙双方友好协商解决。

2、若任何一方违反本合同并经协商无效,应由被告所在地人民法院作争议解决。

3、因不可抗力导致合同无法执行的情况,双方应友好协商延期履行,协商不成或确实无法继续履行的,任何一方均不承担违约责任。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同样有效。

甲方:

乙方:

授权代表:

授权代表:

签字:

签字:

委托方(甲方)

承制方(乙方)

兹由甲方委托乙方承印礼品盒项目,经双方友好协商达成以下协议:

印刷品规格及产品品质要求:尺寸及纸质以工厂提供样箱为准(纸质为150g+150g+300g),两片隔层。

印刷品报价

序号 印刷品名 单价 数量 金额 备注

合计

交货时间:样品确认后,6个工作日交货。

付款方式:

合同签定后甲方须付给乙方陆千圆(¥6000元)人民币作为预付款。

交货时经甲方验收后付清全部余款。

违约责任:

乙方须严格根据甲方提供的资料和要求设计制作,并根据甲方确认的样品安排生产,不得随意更改方案,否则甲方有权要求乙方按原方案修改,直至合格为止。一切费用由乙方自负。

本合同签定后,甲方因故终止合同,没收预付款。如项目已付制作费,按合同总价70%赔偿乙方经济损失。

甲方在交付印刷后不得再提出修改意见,如确需更改方案,由此造成一切费用及责任由甲方负责。因甲方逾期付款,乙方有权暂停项目进度,并因此造成的经济损失有甲方自负,且甲方逾期付款须按合同总金额的百分之一付给乙方作为违约金。

解决合同纠纷的方式:

以上条款双方必须严格遵守,双方如有争议,另行协商,补充协议。该合同具有同等法律效力。如协商解决不了,可向促裁机构起诉。

合同一式两份,签定之日起生效。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

代表人: 代表人:

时间: 时间:

广告合同 篇5

甲方:

乙方:

根据国务院《广告管理条例》及有关规定,甲乙双方在平等协商一致的基础上,签订本合同,并共同遵守:

一、甲方委托乙方 _ _ _ 年 _ _月 _ _日至 _ _ _ 年 _ _月 _ _日期间发布墙体广告,(自然因素干扰不能施工,时间顺延),发布期限为壹年。具体时间以广告发布之日起计算。

二、广告内容:

三、广告规格:

四、广告发布地点:

五、广告采用甲方提供资料,委托乙方设计完成后,经甲方确认定稿使用。六、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律法规的广告内容和表现形式,乙方有权要求甲方做出修改,甲方有义务按照相关规定做出修改,否则乙方有权拒绝发布。

七、广告发布费用为 _ _元(人民币)/平方米,共计 _ _ _平方米,合计总金额为 _ _ _ _ _元(人民币),大写: _ _ _ _ _ _ _ 整。

八、付款方式和期限:

1、付款方式为:支票或现金。

2、付款期限为:合同签订当日,甲方应向乙方支付 _ _ _ _ _ 元为合同定金。广告制作过程中,甲方应在乙方施工过半给予支付工程总款的50%。待工程结束后甲方在接在乙方验收通知单5日内组织人员验收,验收完毕即付剩余全部款项(逾期不验收视为验收合格,并无条件支付给乙方全部广告费)。

九、施工期间的安全责任由乙方承担。

十、广告发布期内,如施工途中遇政府行为等不可抗拒因素导致广告发布受到影响,甲乙双方应协商解决。

十一、墙体广告作为特殊媒体,发布面积和合同面积会有+5%的浮动,最终付款以实际发布面积为准。

十二、合同签订后,乙方需到相关管理部门登记,乙方会列出与登记有关的资料和相应的证件,甲方应提供相应资料,盖章后交给乙方。

十三、违约责任:

1、甲方因发布内容和表现形式违法、违规,除应独立承担法律责任及经济赔偿外,还应承担由此而给乙方造成的经济和其它损失。

2、甲方如未按合同规定及时履行付款责任,应按日向乙方支付合同总金额千分之二的违约金、甲方如逾期十五日内未履行付款责任,乙方有权终止合同且不退还已支付的全部费用,同时,甲方应按乙方实际发布面积进行结算。

3、乙方如人为造成广告延迟发布应承担相应的损失,并按日向甲方支付合同总金额千分之二的违约金。

4、合同其它条款的单方违约金按《合同法》规定承担违约责任。

十四、合同纠纷解决方式:如发生合同纠纷,双方应友好协商解决或交由当地人民法院裁决。

十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商,达成共识后签订补充协议以作补充。

十六、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,一经签字(盖章)即告生效。

甲方: 签章: 开户行: 账号:

甲方负责人: 电话:

乙方: 签章: 开户行: 账号:

乙方负责人: 电话:

签定日期: _ _ 年 _ _月 _ _日

广告合同 篇6

甲方(承租方): 乙方(出租方):

甲乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》及国家有

关规定,就广告牌租赁发布广告事项,在平等、公平、互惠的原则下,双方达成一致,内容如下:

一、广告牌位置、规格:

1、广告媒体具体位置: ;

2、广告牌媒体形式规格:单立柱,面积21m×7m×2面

=294㎡;

3、广告媒体数量:壹个。

二、广告牌租赁期限

广告租赁期限为壹年,日期从______年___月___日至

_____年___月__日。

三、广告牌租赁费用及付款方式:

1、合同总金额为人民币100000元,大写:壹拾万元整,此款项包括广告喷绘费、展挂费、广告框架制作安装费、发布费、维修费、后期维护费;含税金额为110000元,大写:壹拾壹万元整。

2、付款方式:甲方在合同签订后五个工作日一次性付

款。

四、广告制作发布要求及验收:

1、乙方严格按照甲方签字确认的画面样稿进行制作,未

经甲方同意乙方不得改动画面内容和比例。

2、甲方须在发布时间起始日之前,提前15个工作日向

乙方提供用于发布的合法广告内容画面。

3、甲方在规定时间内提供广告发布所需一切资料后,乙

方准时发布(因甲方提供给乙方报批的相关资料不符合报批

要求而耽误时间的,由甲方承担责任,不可抗力除外)。

4、媒体制作及挂刊完毕后,乙方以书面发布通知单(照

片、发布日期)一式两份送达甲方。

5、发布期间内,乙方将保证广告画面平整、清洁,并负

责广告发布期间内的维修及保养。

五、甲方的权利和义务:

1、甲方租赁乙方广告牌及广告位置期间,甲方有权决

定广告发布内容,但必须保证其真实性、合法性。由于商标、肖像、广告词及其他因广告内容而产生的纠纷由甲方承担全

部责任。发布期间未经甲方同意,乙方不得修改样稿;

2、在合同执行期间,此广告位如因非双方责任无法履

行时,乙方应在该广告停发后三日内书面形式通知甲方,并

按全天数每天平均发布费比例收取已发布天数广告费,余款

退还甲方,合同终止;

3、甲方按时、足额向乙方支付广告发布费;

4、甲方应向乙方提供广告画面发布所必须的文件及有

效证明。

六、乙方的权利和义务:

1、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方予以修改。在甲方未作出修改以前,乙方有权利拒绝发布;

2、因高速公路户外媒体的公益性质,政府规定每年将

有累积不超过一个月时间的公益性画面宣传,请甲方予以谅

解和支持;

3、乙方保证对本次合同中约定的广告位置具有完全的广告发布权或经营权,以及在广告发布期内该广告牌周边没

有遮挡物;

4、乙方负责办理广告媒体设置、发布的有关手续。如

因该广告位使用权产生的一切纠纷,乙方承担由此引发的一

切责任;

5、乙方负责合同期内广告巡视、检查、保养和日常维

修,确保广告能正常发布。

七、广告画的`维修及后续服务

1、乙方负责广告牌的喷绘制作及安装,在广告发布期

内,如甲方另行要求更换画面内容,广告画面的喷绘费、展

挂费、安装费用由甲方承担。

2、广告牌框架、牌面、钢架等出现问题,乙方负责修

复。在发布期内,如果发生广告画面损坏,乙方承担修复、更换画面所产生的费用。

八、违约责任:

1、甲方保证设计的广告内容或设计稿的合法性,若因

甲方要求设计的广告内容侵犯其他第三方权利的,甲方承担

相应的责任,乙方有权拒绝甲方不合理要求,关于甲方要求的设计广告内容,乙方有监督的权利。

2、合同签订后,甲乙双方不得单方终止合同,否则,违约方须支付给守约方发布费用10%的违约金。

3、不可抗拒的因素指无法预见的且超出乙方合理控制的事件,比如自然灾害、战争、或类似战争状态及政府干预

行为(如市政建设、城市规划调整、市政动迁、发布公益广

告等特殊情况)等。遇不可抗拒的因素,导致合同不能履行,合同终止,双方互不承担违约责任。广告费用按照实际上刊

天数计算多退少补。

4、甲方应按照本合同要求及时支付广告费。若付款期

限超过十日,视为甲方违约,乙方有权终止广告发布并下画

面,保持追究甲方法律责任的权利。

5、乙方在广告发布期间须保证广告发布的连续性,若

乙方在未按照合同要求通知甲方的情况下擅自拆除广告画

布,甲方有权要求乙方支付未发布部分的相应金额。

九、合同的续签:

1、甲方优先权:在合同期满前一个月,双方可就延长

合同事宜进行商议,同等条件下甲方享有优先续签的权利。

2、乙方自行处理:合同期满前一个月,若甲方未提出

续约时乙方可在合同到期后对该广告媒体自行处理。

十、争议解决:

若合同履行中双方产生争议,双方应协商解决。协商不

成,可向签约所在地人民法院起诉。

十一、合同双方签字盖章后生效,本合同一式二份,双

方各保存一份,所有合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:代表人:代表人:

联系电话: 联系电话: 公司地址: 公司地址: 签约日期: 签约日期:

广告合同 篇7

定做方(发包方、以下简称甲方):

制作方(承包方、以下简称乙方):

甲乙双方根据《合同法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于年月日至年月日期间制作安装广告招牌,工期为天。

二、工程内容:

1、规格:M×M2、霓虹灯扫描管晚间为红、绿、蓝色,间隔5cm,大字和标志颜色见效果图。

3、制作采用甲、乙双方商定的样稿,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。且制作完成后的效果比例应与样稿效果比例一致。

三、广告样稿为合同附件,与本合同一并保存。

四、付款方式:此招牌按照以上制作规范合同价款为元整,大写正。

合同签订后甲方付给乙方该工程款人民币元;工程进行到一半,甲方支付乙方工程款人民币元;工程完工经验收合格后甲方再付给乙方工程款人民币元;剩余(即人民币元,质保期满一周内付清。

五、工程期限:甲乙双方自合同签订后,乙方收到甲方的第一批工程预付款后的31日内保质保量的完成该工程(在甲方履行合同,拨款正常的情况下),延期一天甲方有权在该工程款内扣除人民币_每天100.00元整。风力超过5级或雨天,工期顺延。

六、保修期一年,即年月日至年月日,保修期内,若遇大风、冰雹、地震、及人为破坏等因素而造成的灯管损坏,甲方需承担维修费用。

六、乙方在施工过程中造成甲方设施的人为损害由乙方负责。

七、在施工过程中乙方施工人员的安全由乙方负责。

八、乙方严格按照甲乙双方商定的样稿制作,如有偏差由乙方负责赔偿甲方的经济损失。

十一、合同纠纷解决方式:友好协商解决,经济合同仲裁或法院起诉。

十二、其它未尽事宜,双方友好协商解决。协议一式两份,签字盖章有效。

定做方(发包方、以下简称甲方)制作方(承包方、以下简称乙方)

甲方单位名称(章)乙方单位名称(章)

单位地址:单位地址:

法人代表法人代表

委托代理人委托代理人

电话:电话:

签订日期:年月日

篇3:关于广告合同模板

目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:

案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。

乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。

双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。

乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。

法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。

综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。

随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。

从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。

二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见

(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分

上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。

(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确

《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。

甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。

(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准

我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。

退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。

(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果

福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。

三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使

(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力

法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。

(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法

根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。

(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳

法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。

在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。

国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。

(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述

本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。

(五) 法官要谨慎行使自由裁量权

从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。

审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。

摘要:《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。

关键词:模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释

参考文献

[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.

[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.

[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.

[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.

[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.

篇4:关于广告合同模板

关键词:建筑模板工程 主体模板施工技术 应用

在我国建筑行业的发展之下,建筑工程的数量也越来越多,在该种背景之下,必须要做好建筑工程的施工管理工作,在现阶段下,建筑工程施工管理工作的一个重要内容就是工程技术的管理,在现阶段下以混凝土为主体结构的工程施工管理过程中,一定要做好模板工程结构建设工作,在这一过程中,模板工程的质量也受到了社会各界的广泛关注。在新型建筑施工之中,常常会出现高净空与大跨度现象,这就对模板工程提出了比之以往更高的要求,在技术水平的发展之下,模板施工技术也开始成为建筑施工工作的核心技术,下面就针对主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用进行深入的分析。

1 建筑工程模板施工技术的发展分析

在上世纪70年代,我国的建筑业开始发展,针对建筑业的发展情况,国家对其施工技术进行了相关的调整,将钢材结构广泛的应用在了建筑模板工程中,这有效实现了建筑模板工程技术的创新性发展。在70年代之后,高层建筑结构开始在我国得到了广泛的使用,现浇混凝土结构迅速的取代了传统砖混结构,与传统砖混结构相比而言,现浇混凝土有着良好的抗震性与整体性能,用料节约,性价比高,可以有效降低施工成本,提升施工企业的综合效益。而现浇混凝土技术的广泛应用也有效推动了建筑工程模板技术的发展。在相关学界专家与学者的共同努力下,新型模板施工技术开始在我国施工界得到了广泛的使用,在施工形式上,模板施工技术派生出了工具型与模板型两类,在上世纪80年代,建筑行业也针对这一问题制定了规范的标准。模板施工对于建筑施工质量的影响也越来越大,其中影响最大的就是混凝土成型时间与成型质量,采用新型模板施工技术能够提升工程的质量与建筑结构单位稳定性。

2 建筑模板体系施工现状分析

2.1 受力情况越来越复杂 在传统的混凝土浇筑施工过程中,多使用单层模板支架,该种技术已经完全发展成熟,实践经验丰富,安全可靠。在多层模板支架体系的发展下,该种体系的受力情况变得越来越复杂,在设计与施工上都表现出了一些局限性,部分施工企业在进行施工时,往往未对模板的刚度与设计进行科学的计算,依然凭借自己的经验进行设计,这就在一定程度上制约了模板支架体系施工的稳定性。

2.2 管理工作不到位 很多地区建筑企业的管理工作较为落后,在建筑行业的发展之下,建筑队伍不断的膨胀,工程转包与分包情况越来越多,这都给施工企业管理工作的顺利开展带来一些困难,也给施工工作带来一些安全隐患。

2.3 不注重技术角度 就现阶段来看,还是有很多施工技术人员未意识到技术交底工作的重要性,这导致很多施工人员对于施工技术模棱两可,难以真正的达到施工标准需求。

3 提升建筑模板工程中主体模板施工技术的方式

3.1 满足施工基本要求 在建筑工程施工时,必须要满足混凝土结构施工标准,做好技术交底工作,对各类构件进行科学合理的搭配,通过相关标准之后方可使用。同时,还要保障模板对于压力与混凝土重力的承受程度,对模板稳定性与强度进行合理的测算,防止由于超过极限标准出现的安全问题。此外,模板构造还需要考虑到后续的安装与拆卸问题,尽量的将养护工作与浇筑工作简单化,在接缝施工的过程中需要将加密技术应用在其中,提升连接位置的密实性,若在施工的过程中出现问题,必须要及时的进行补救。

3.2 提升模板配置技术的质量 在设计模板时,需要以图纸要求作为标准,在配置结构的过程中需要严格的遵循工程施工规范与标准,使用对应的横档、模板以及楞木,控制好其间距,提升支撑系统的设计质量。对于结构复杂的位置,可以使用放大样法,根据结构图纸来画出具体形状,由技术人员来负责模板尺寸的设计,按具体的施工要求进行定制。若构件特别的复杂,可以与计算方法结合起来配置模板。

3.3 保障模板的施工工艺 在建筑工程模板施工过程中,施工工序是十分复杂的,一般包括九种工序,包括圈梁模板、构造柱模板、楼梯模板、梁模板、墙板模板、立柱模板、基础梁目标与垫层模板几种。其中,垫层模板的体积很大,在安装之前必须要事前核实好其标高与中心线,画出四周边线与轴线,根据设计要求来校对侧面模板,在校正工作完成之后,用模板进行规定,保障模板的稳定性。在整个安装流程完成之后,需要清理好现场的杂物,再次检查标高与模板尺寸。在处理基础梁模板时,需要把握好水泥浆配合比,应用砖砌胎膜,再使用利砼进行浇捣,若梁宽数值较小,那么只需要安装拼接外侧模板即可,在安装完成后,需要处理好垫层模板边线,用标准标高进行参考,做好支撑处理。在安装柱模板时,其柱尺寸常常会超过高度标准,为了保障安装质量,需要在施工前设置好交叉纵横线与基本变形,采用组合定型模板,在接缝位置充填好棉条,防止漏浆问题的出现。在对墙体模板进行施工时,需要采取两侧模板拼接工艺,并遵循如下的施工工艺:根据中心点来划定基础线,处理好模板边线,使用工具对标高、垂直度等数据进行科学的校验,校验无误后,即可使用支撑钉与斜向支撑进行固定,在施工完成之后,需要及时的进行验收,在验收时需要严格遵循相关的标准流程,反复的分析垂直度、高度、几何尺寸与轴线位置,此外,还要详细检查大模板与模板面板接缝位置是否符合标准,待通过验收工作后,方可进行后续的施工,这样才能够有效保障各个环节的施工标准。在施工完成后,需要定期开展养护工作,在开展养护工作时,养护剂的应用是其中的关键因素,养护剂不能对混凝土结构的质量产生不良的影响,如果是在冬季施工,还需要对添加剂进行详细的测评,看是否存在误差,若存在误差,就需要及时的进行更换。

4 建筑模板工程中主体模板施工技术的管理措施

4.1 提供充足的费用 在施工时,必须要对安全施工提供充足的费用,为此,设计单位需要将安全施工操作纳入设计范畴内,标准好施工重点环节,提出相关的指导意见。

4.2 编制好科学合理的施工方案 在编制施工方案时,需要由资深检测单位与咨询单位专家的论证,在通过审查之后,方可施工。对于国家未有标准规定的,需要由省级质量技术监督部门进行检定,保障模板支撑系统的承受能力。在施工时,需要根据工程特点组织相关的技术人员来完善施工方案,进行验算,并将其上报至上级单位进行审核。

4.3 提升支模施工质量 在支模板施工时,为了提升系统的安全性与稳定性,使用科学合理的施工流程进行安装,对于楼层边缘,需要设置好安全网与防护栏,在开展电气焊时候时,需要设置石棉布,焊接完成后需要浇水,控制好荷载。

4.4 提升拆模施工质量 在进行拆模施工时,需要严格遵照施工顺序,设置好相关的安全保护措施,先松动垂直立柱,再拆除模板与支撑柱,在拆除立柱时,需要保障混凝土已经达到相应强度。在拆装与运输模板的过程中都需要轻拿轻放,防止出现砸、摔的情况。对于脱模模板需要及时的将面板与模壳拆除,防止砸伤施工人员。

5 结语

总而言之,主体模板施工技术是建筑模板工程施工中的重中之重,在施工前,需要制定好科学合理的施工方案,严格的遵照国家相关标准开展施工工作,为了保障施工的成效,需要制定好科学合理的管理模式,加强管理工作,提升施工人员的综合技术水平与责任意识,让他们严格的遵照施工方案开展施工工作,这样才能够从根本上提升建筑模板工程的施工质量。

参考文献:

[1]郭润解.浅谈建筑工程中商住楼转换层施工技术[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(08).

[2]姚百祥,张阿五,周长标.有关混凝土侧压力的规律探索和计算分析[J].绍兴文理学院学报,2005(03).

[3]谷林涛,郑洪伟,钱觉时,林健美.高支撑扣件式钢管脚手架体系的设计计算[J].建筑技术,2005(11).

[4]李维滨,刘桐,郭正兴.扣件式钢管模板支架安全性研究与施工建议[J].建筑技术,2004(08).

篇5:广告合同模板

随着人们法律意识的加强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编整理的广告合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

广告合同 篇1

甲方:

乙方:

根据双方协商,甲方将公司单立柱面广告塔整体工程以包工包料形式交由乙方承制。广告塔实际规格总高度为 米,面长 米,画面高 米(含灯架、跑道 米)* 面,为慎重起见,明确双方责任,特签订此制作合同。合同条款如下:

一、前提要求

A、甲方要确认所施工地层范围内有无光电线缆、下水管道及原始基础等(建议请相关部门实地勘察)以免造成不必要的经济损失。

B、本着协调合作的精神,甲方要提供施工现场用水、电等的方便,确保乙方按时按质地圆满完成工程。

C、甲方负责与有关单位和部门,如:城建、城管、交通管理部门的关系协调工作,如因此误时误工由甲方负责。

二、安全要求:

乙方在施工中做好安全自保、施工人员互保工作。发生所有事故

安全问题与甲方无关,乙方自负。

三、开竣工日期:

_______年____月_____日至_______年_____月_____日。

四、质保要求。

A、画面质保期为年;

B、整体广告塔质保期为年左右油漆保养一

次,甲方不承担保养义务);

C、上两条遇有台风、龙卷风、地震、地陷等不可抗拒的突发特大

自然灾害不负质保责任。除此外按国家标准。

五、工程总造价为人民币大写 ¥ : 元整。

六、以上价格不含税收,如需开票请按国家税务规定开票

税费:工程税=0.073%

广告费=0.13%

七、违约责任

甲乙双方签字后,如任何一方违约本合同,违约金 万元。

八、合同签订当日甲方预付乙方万元,塔体吊装前甲方付

乙方30% 万元,施工结束的当日付15% 万元,15%作

为质保金,年无质量问题,一次性付清。以上合同未尽事宜,双方协商解决。此协议一式三份,双方及公证方各执一份,甲方签字盖章: 乙方签字盖章:

广告合同 篇2

甲方:_______________

乙方:_______________

根据中华人民共和国《广告法》、《合同法》等有关规定,经甲乙双方协商同意签订此合同。

1.甲方向乙方提供营业执照、质量证书、墙体广告样稿。

2.甲方必须承认每条广告位置的不确定性(大体区域确定),并且有被别人破坏的可能,验收以后乙方不负责保护。

3.乙方按照甲方的样稿制作墙体广告,在制作过程中乙方向甲方提供照片和方位记录,可供甲方验收,如有发现字样和质量问题,应及时提出,尽快纠正。

4.广告完工后,甲方必须在_________日内验收完毕,若不按时验收则视为验收。

5.广告的规格:单条为(_________米×_________米=_________平方米),总条数为_________条,总数面积为_________平方米,每平方米为_________元,总计金额为_________元。

6.本合同签定当日甲方付给乙方总金额的_________%,即_________元;工程完成________%时甲方付给乙方总金额的______%,即_________元;全部完工后甲方付给乙方全部金额的_________%,即_________元。

7.广告制作工期为_______年______月______日至_______年______月______日完成,如遇自然灾害、恶劣天气,工期可推延。

8.合同签订当日起有效,如有一方违约可向法院起诉。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_____________ 签订地点:_____________

广告合同 篇3

甲乙双方本着平等互利的原则,经充分协商,就甲方向乙方提供____________________网络呼叫__________________区广告排名推广服务,达成如下协议:

双方责任和权利如下:

乙购买甲方_________类型套餐_____________网()搜索广告,年服务费为______元,预存广告费为________元。总付款金额为_________元。

1.甲方根据乙方的产品及网站的具体情况和网络推广要求,帮您推荐和选择产品关键字,为您撰写搜索结果的标题和描述,提供专业化的网络推广建议;由用户自己管理帐号、关键字,自由撰写搜索结果标题和描述。

2._____________呼叫广告推广费会被存入您的帐号中,每咨询通话一次的收费起价为_____元,如果多家网站同时竞买一个关键字,则搜索结果按照每次关键字竞价的高低来排序。在网站首页广告计划里可以时时查询通话记录。

3.乙方必须提供不含国家机密、国家安全及国家法律禁止发布的信息;因乙方发布虚假、非法及中伤他人的信息,致使甲方搜索系统内容引起的任何人对甲方及关联企业提起的诉讼、仲裁或其他法律程序而产生的费用及遭受的损失,乙方承担一切责任,并且甲方将保留不通知乙方予以删除权利。甲方保留诉讼的权利。

4.因甲方产品的自然灾害、政府政策、黑ke攻击等不可抗力,致使本合同约定服务不能完全履行时,甲方不承担违约责任。如双方发生经济纠纷,甲方、乙方必须在甲方所在地法院提起诉讼。

本合同自双方签字、盖章后生效,两日内汇款未到帐,本合同自动失效。

注:公司不收现金,请按指定账号汇款,否则出现问题公司概不负责。收到汇款由公司财务统一寄出发票。

对公帐号(两日内到帐):______ 快速帐号(即时到):___________

开户银行:_____________________ 开户行:_______________________

开户名: _____________________ 户名:_________________________

银行帐号:_____________________ 帐号:_________________________

甲方:______________

代理人:____________

签订时间:__________乙方:______________

代理人:____________

签订时间:__________

广告合同 篇4

甲 方:

乙 方:

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,甲方与乙方在平等、自愿、诚实信用的基础上,经友好协商一致,就电梯媒体之广告发布的相关事宜,达成以下合同条款,以资双方共同信守。

一、关于电梯媒体发布

1、甲方发布广告内容(产品或企业):(以甲方最终审核通过的设计稿件、文字稿件以及相关图片为准)。

2、甲方委托乙方发布的城市:

二、广告规格

1、电梯内、外固定广告牌:

三、广告发布位置及时间

1、具体位置:详见清单;

2、发布时间 : 年 月日 至 年 月 日(具体以验收单为准)。

四、广告刊登须知

1、乙方广告价格含广告喷画费、人工安装费、维护费、广告发布费、审批费及税金。

2、媒体订购与发布遵循先订先得的原则。每周四为乙方设计稿截稿日,甲方须在每周四之前确认设计稿件;每周六、周日为广告投放日,次周一乙方提供验收清单,甲方应在收到乙方验收清单后1日内完成验收工作,若有异议,甲方应当及时提出。甲方如逾期验收,则视为甲方验收合格,但乙方制作的广告应符合本合同约定以及行业标准。

3、广告发布期间,如甲方需更换画面,需另支付费用,画面制作费10元/块,人工安装费10元/块;上述费用应在更换画面前一次性支付,乙方在甲方支付钱款后两日内完成更换事宜。

4、若甲方在乙方非正常上画时间(非周六、日)要求上画,乙方按10元/面收取加急费用。

五、画面的制作与刊发

1、甲方负责画面的设计,在画面印制前,须提供电子版文件给乙方进行广告内容审核后方可印制;如委托乙方印刷或写真,需提前3个工作日提供设计稿件或光盘;

2、乙方应按合同约定的时间、数量及形式完成广告发布,考虑到甲方委托发布广告画面中所涉及的品牌可能与个别楼盘中的物业租住户构成直接竞争关系或者同一发布地点的不同客户之间也可能构成直接竞争关系等原因。

3、如因乙方不可控制因素如电梯暂停检修、停电、政府禁令以及不可抗力等,致使甲方广告发布未能如数如期完成,乙方对发布期间予以顺延、发布数量予以补足,但双方不承担任何违约责任。

六、广告价格

广告单价RMB: 元/块/周,发布时间周,数量块,赠送 块,合计 块.合计: 元(大写)。

七、付款方式

1、乙方安装完毕,出具广告监测报告书后甲方应在十四个工作日内支付80%的广告款(遇法定节假日顺延),即人民币 元整(¥ 元)。

2、合同履行完毕后,甲方支付20%的广告款,即人民币元整(¥元)。

3、乙方原则要求款项转账支付,如现金支付必须由乙方公司财务部出具“现金收款委托书”,甲方方可支付合同约定款项或须双方财务人员办理方可。

八、甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方遵照本合同及其附件之约定按时完成广告发布。

2、甲方签订本合同的同时应向乙方提供能有效证明甲方法律身份、广告内容合法所需的详细文件、材料或影印件。

3、甲方的广告内容必须符合中国法律法规的规定,不得委托乙方发布国家明令禁止的内容。甲方应对委托乙方发布的广告拥有著作权,任何因广告内容侵害第三方知识产权或其他合法权益造成的损害,由甲方承担。乙方知道或应当知道甲方广告内容可能产生侵权责任而不告知甲方的承担连带责任。

4、甲方应在广告正式开始发布前三天将该周待发布之广告画面确定,以便乙方安排喷画发布,如果未能在此时间内确定,甲方应支付自广告订位日起的媒介使用费。

5、若由于甲方如广告画面未如期到达或付款严重滞后等主观因素在客观上造成乙方无法准时完成广告发布,甲方将为此承担责任并不得要求乙方为滞后时间补偿或费用减少。

6、甲方应保证将严格遵守双方约定的付款时间向乙方足额支付相应的媒体费用;如遇逾期,则每天按未付款的 支付滞纳金,逾期超过天,乙方有权解除合同,同时追究其违约责任,违约金为全部广告款的%;如因此给乙方造成经济损失的,且违约金不足以弥补乙方经济损失的,甲方还应当负责赔偿。

7、若甲方对乙方的媒体发布安排或发布有异议,应最晚于日内以书面报告形式通告乙方并要求乙方予以解决,逾期乙方则默认甲方自动放弃该权利。

九、乙方权利与义务

1、本合同签订后,甲方应在三天内将相关部门审批所需一切证明文件提交乙方,以便乙方及时向有关部门办理发布审批手续,并对其所提供证明材料的真实性、合法性和完整性独立承担责任。如因

甲方原因造成发布延迟,则由甲方自行承担相关责任及经济损失。

2、乙方有权对甲方提供的广告内容进行审核认定并保留对其中部分不宜刊出或违反相关广告法规的广告内容、图片要求甲方重新修改或删减的权利,若修改后仍不能达到广告法规定的发布要求,顺延发布日期,由此导致的损失由甲方自己承担。

3、乙方保证严格按照本合同及其附件规定的时间、数量及形式完成广告发布;乙方负责所发布广告画面的上画和维护,如发生影响广告正常发布的故障,乙方应在2日内修复,且乙方对故障数量、期间对甲方进行1:1补偿。

4、非甲方原因造成广告发布迟延的,除延长广告发布期间,每迟延一日,乙方承担合同总价款的滞纳金,迟延超过 天,甲方有权解除合同,同时追究其违约责任,违约金为全部广告款的%,乙方同意甲方从未付合同价款中直接扣除。如因此给甲方造成经济损失的,乙方还应当负责赔偿。

5、乙方应按合同约定及时向甲方提供媒体发布监测报告并经甲方书面确认。

6、合同期满后,乙方有权对媒体发布画面进行妥善处理,并不得损毁甲方形象。

7、乙方必须提供三证(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)给予甲方。

十、法律管辖及争议方式

1、双方均应遵守、履行本合同的全部条款。

2、本合同或与本合同有关的一切协议,在履行中如任何一方对另一方在执行合同过程中的行为有异议,应及时书面通知对方并本着友好协商的原则,使问题妥善解决以达成共识。若协商仍无法解决双方可向仲裁委员会申请仲裁。

3、若因不可抗力而造成甲方或乙方违反本合同相关条款,甲、乙双方均可免除承担相应违约责任。该不可抗力之认定由法律规定、普遍认同或双方共同认可的标准为界定。

十一、通知与送达条款

依据本合同及与本合同有关的一切协议所发出的所有通知、声明或其他文件应采取书面形式。双方指定本合同约定的联系方式,如任何一方变更联系方式时,应在变更前的3个工作日内书面通知对方,否则,由此造成对方通知不能的后果,均由责任方承担。

十二、其他约定

1、甲、乙双方一经签订合同,双方不得无故终止合约,否则终止方需赔偿对方本合同广告款%的违约金,如因此给对方造成经济损失的,且违约金不足以弥补对方经济损失的,责任方还应当负责赔偿。

2、在本合同执行过程中而产生的作品著作权归甲方所有。

3、本合同中所涉及到的媒体价格及相关条款均仅在本合同执行期间一次有效,不能作为本合同期满后双方继续订立合同的协议依据。

4、合同附件作为本合同不可分割一部分,经甲乙双方签字确认后,与本合同一同具有法律效力。

5、本合同未尽事宜,可经双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同具备同等法律效力;如有冲突,以最后约定为准。

6、本合同所包含附件是合同不可分割的组成部分,包括但不限于:甲方提供的广告稿件及图片等,加盖甲方公章的甲方营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件、甲方法定代表人和签约代表身份证明、签约授权委托书、甲方履行本合同的相关资质证明,加盖乙方公章的乙方营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件、乙方法定代表人和签约代表身份证明、签约授权委托书、乙方履行本合同的相关资质证明等。

7、本合同一式 贰 份,甲、乙双方各执 壹 份,均具有同等的法律效力,自双方签字盖章后开始生效。

甲 方:

法定代表人:

甲方代表:

电 话:

地 址:

开户名称:

开户银行:

帐 号:

乙 方:

法定代表人:

乙方代表:

电 话:

地 址:

开户名称:

开户银行:

帐号:

广告合同 篇5

甲方(出租方):****公司

乙方(承租方):*** 身份证号码: *********

经甲、乙双方平等协商后,自愿达成如下协议:

一、乙方租赁甲方广告位所处位置:(见附图)面积为:

a.高8.00米*宽10.00米=80平方米;

b.高13.00米*宽5.20米=67.6平方米。(一二外墙)(原水泥墙壁美化)

二、乙方租赁甲方广告位时间:20xx 年 月 日 起至 年 月 日 止。

三、乙方租赁甲方广告位价款: 元每平方米。

1、乙方租赁甲方广告位租金每月总金计: 元,大写

四、广告位租金交付方式:转账或现金;

甲、乙双方签约后,年 月 日起至 年 月 日甲方免费提供给乙方使用。自 年 月 日起计付广告位租赁费用。租金支付日期为每月 日前支付。

五、甲、乙双方的权利、义务和责任

1、甲、乙双方应遵循“诚信为本、依法合作、互利双赢”的原则履约。

2、甲方提供给乙方的广告位所有权归属甲方,合同期内乙方所使用的甲方资产由乙方负责使用、保管、维护。乙方不得对该广告位出售、转让、抵押、出租或其它任何侵犯甲方权利的行为。

3、本合同签订后,甲方应在本合同生效后及时将乙方租赁的广告位提供给乙方,否则由此对乙方造成的损失一律由甲方承担。

4、本合同签订后,涉及到乙方自身广告的相关许可证(如:工商广告管理备案)、税务、城管、知识产权、工事费、水、电、照明设施以及其它涉及到乙方自身广告位的一切费用均由乙方承担,甲方概不负责。

5、乙方在租赁期内发布的广告必须符合《中华人民共和国广告法》及相关法规,并承担违反《中华人民共和国广告法》及相关国家法规而产生的责任。

6、合同期内,对乙方的自身广告位设施因不可抗力因素造成的责任甲方概不负责(如:画面陈旧、脏污。)

7、甲方仅提供给乙方户外广告平台,即场地。

8、在租赁期间,因广告牌或广告牌的相关设备而造成人员、财产等损害,与甲方无关,应由乙方承担所有责任。

9、乙方建设广告牌时,不得随意加建或更改经由甲乙双方确定的广告牌尺寸、广告牌形式及广告牌的结构,以免影响建筑物的结构,如因现场条件的限制,乙方可建议可行的解决方案,与甲方协商解决。

10、无论何种原因导致乙方撤出商铺,乙方附着于商铺的装潢,是动产的,经甲方书面同意后,乙方可自行取回;建筑物内附着物,乙方承诺归甲方所有。

无法剥离或剥离后损害商铺结构或价值的装潢,乙方不得剥离或取回,且甲方不予补偿;或乙方愿意剥离或取回的,应赔偿甲方相应损失。合同期届满或合同终止履行之日起五日,租赁商铺室内装修、装潢、设备乙方认可为乙方遗弃物,甲方有权无偿使用、废弃,就废弃物的处理乙方承担相关处理费用。

六、违约责任和处理

(一)乙方有下列行为之一者,属乙方违约,应当负违约责任:

1、乙方单方擅自终止(或提前终止)合同;

2、不按合同规定时间交付租赁金

3、违反本合同条款约定。

违约责任处理:

乙方违约,甲方有权收回乙方广告位,因乙方违约给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

(二)甲方有下列行为之一者,属甲方违约,应当负违约责任:

1、甲方单方无故终止(或提前终止)合同;

2、违规任意增加乙方应交租赁金;

3、违反本合同条款约定。

违约责任处理:

甲方违约,由此给乙方造成的直接经济损失由甲方承担,乙方有权选择继续履行合同或终止合同,合同终止后,其广告位由甲方收回。

七、争议的解决

在本合同内发生合同纠纷,甲、乙双方根据合同法等法规协商解决。如双方不能协商解决,可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。在纠纷未处理之前,双方不得违反本合同。不管何种原因,合同未依法终止前乙方必须按时向甲方交纳租赁金及其它应交费用。

八、备注

九、本合同一式两份,每式共两页,甲、乙双方各执一份。自甲、乙双方当事人签字之日起即具有法律效力。

甲 方(章): 乙 方(章):

法定代表人或委托代表人: 法定代表人或委托代表人:

年 月 日 年 月 日

合同编号:

甲方(出租方):

乙方(承租方):xx 有限公司

甲、乙双方方,根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国相关法律法规的规定,就广告牌租赁发布广告事项,在平等、公平、互惠的原则下,双方达成一致,内容如下:

一、广告牌要求

1、广告牌位:;

2、广告牌规格:_________,面积_________㎡;

3、制作材料:;

4、照明设施:照明灯具______w/盏,共 盏;

5、广告内容:乙方企业品牌宣传。

二、广告牌租赁期限

租赁期限为_____个月,日期从______年___月___日至_____年___月__日。

三、广告牌租赁费用

总计_________元,大写:_______________元整,费用支付方式为_________,此款项包括广告审批费用、占地费、路政规费、广告框架制作安装费、发布费、电费、维修费、日常保养费等。

四、广告牌的安装及照明时间

1、乙方租赁甲方广告牌期间,本广告内容采用乙方提供的且经双方书面同意的设计样稿,但必须保证其合法性。未经乙方同意甲方不得擅自改变设计样稿。

2、甲方负责广告牌的喷绘制作及安装,在广告发布期内,如乙方另行要求更换画面内容,广告画面的画布、喷绘制作安装费用由乙方承担。

3、亮灯时间为春夏季____时,秋冬季_____时。

五、广告画的维修及后续服务

1、如广告牌框架、牌面、钢架等出现问题,甲方需及时修复。

2、在发布期内,如果发生广告画面失真或损坏等,甲方负责修复、更换画面所产生的费用。

六、其它

1、甲方应该保证该广告媒体和广告画面在制作安装及后续维修服务过程中的安全性,在此过程中出现的任何安全事故,全部由甲方负责。

2、因不可抗力或政府行为导致合同终止,租金及相关费用按照乙方实际租赁的时间以天为单位计算,甲方只按实际天数收取租金及相关费用,余款退回乙方。

七、违约责任:

1、甲方未按期完工,每逾期一日,按合同总价款5‰支付给违约金,或相应延长发布期。甲方擅自变更或违反本合同内容的,甲方向乙方支付本合同价款20%的违约金。

2、乙方未及时按合同的规定付款,每逾期一日,按合同总价款5‰付给违约金。

八、优先权

乙方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。

九、争议解决

协议执行期间发生的争议,双方协商解决,协商无法解决,任何一方可依法向承租方所在地的人民法院起诉。

十、效力

合同双方签字盖章后生效,本合同一式二份,双方各保存一份,所有合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

公司地址: 公司地址:

签约地点: 签约日期:

广告合同 篇6

客户名称::(以下简称甲方)负责人:

地址:

联系电话:

服务单位: xxxxxxxx(以下简称乙方)法定代表人:xxxx

地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

联系电话:0736-xxxxxxxxx

甲、乙双方经友好协商,根据中华人民共和国《合同法》及其相关法律法规的规定,本着自愿、平等、互利的原则,就乙方为甲方播放小区LED电子显示屏达成如下协议:

第一条 概况

(一)播放内容:甲方通过乙方的小区LED电子显示屏对本单位形象及产品特性进行宣传。

(二)播放期限:

月,即 年 月 起至 年 月 日止。

(三)播放时间:发布期内,乙方将甲方的播放内容在LED电子显示屏上滚动播出,每天50次,每次时间为10秒。

第二条 合同总金额、付款方式和付款时间

(一)合同总金额为:元(大写:

元整)。

(二)付款方式:乙方实行先款后播,甲方款未到乙方帐户时,乙方有权拒绝播放甲方广告。

(三)付款时间:合同签订之日付清合同总金额。

第三条 广告发布内容的确定

(一)甲方自行提供广告发布内容,且所提供的内容必须真实有效,符合《广告法》规定。

对一些需要相关职能部门批准的`广告内容,甲方必须提供有效证件。否则,乙方拒绝播放。

(二)乙方有权审查甲方的广告内容和表现形式,对不符合法律法规的广告内容和表现形式等不符合技术标准的内容和表现形式,乙方有权要求甲方作出修改,在未修改之前,甲方不得要求发布。

(三)广告在发布期间,未征得甲方同意,乙方不能擅自改动广告内容。

第四条 广告内容提供方式

广告内容一般由甲方自行提供给乙方。

第五条 甲乙双方的权利和义务

(一)甲方对其广告发布内容的真实性、合法性及可能导致的侵权纠纷负责。

若甲方提供的广告内容在播出后发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,一律由甲方自行解决,乙方不承担任何责任,由此给乙方造成的经济损失,概由甲方负责赔偿。

(二)甲方应按期付款。

如甲方不按期付款,乙方有权终止本合同。

(三)甲方不得擅自更改或撤销广告。

如因特殊原因需要撤销广告发布时,甲方应按被撤销未播出时段广告价款的 30%向乙方支付相关费用。

(四)乙方合法拥有本合同约定媒体的广告发布权。

(五)乙方应按照双方约定发布广告。

如因重大事件、特殊宣传活动、政府领导及相关职能部门指示或设备出现非人为故障等不可抗拒因素,导致甲方广告停播或少播时,乙方将另行安排时间补播,确保甲方总播出时间不受影响。若因特殊原因未补足播放时间,乙方退还甲方未播出时段的广告款。补足播出时间后,乙方不予退款。

第六条 违约责任

甲、乙双方签订合同后必须守约,任何一方违反本合同的约定,违约方将向另一方按本合同金额的30%承担违约责任。

第七条 其它

(一)本合同未尽事宜,由双方共同协商解决,并签订补充合同。

补充合同与本合同不一致时,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。

(二)本合同在履行中如发生争议,由甲、乙双方协商解决。

协商不成时,双方同意向当地人民法院起诉。

(三)本合同一式俩份,甲、乙双方各持一份,均具有同等法律效力。

甲、乙双方签字、盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人:法定代表人:xxxxxxxxxxxxx

甲方代表: 乙方代表:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

年 月 日年 月 日

广告合同 篇7

甲方:

乙方:

甲方为乙方提供餐厅内部分餐桌桌面用于乙方进行广告宣传,双方经友好协商达成如下协议:

一、租赁时间、合同金额和付款方式:

1、租赁时间: 年 月 日至

2、租赁金额:元; 元整

3、合同抵押金:

4、付款方式:签订合同之日起一次性付清。

二、桌面广告宣传具体内容(详细注明)

1、桌贴宣传内容:

2、桌贴宣传位置及数量:

具体位置:(具体餐桌数量)

3、桌贴宣传规格:

4、桌贴宣传形式:将平面广告以铜板纸和薄膜贴于食堂桌面上。

三、甲方权利和义务:

1、甲方有权对乙方的广告宣传进行监督检查,如发现乙方在租赁期间存在与国家、省、市政府及有关规定相违背现象,甲方将终止合同,扣除相应的合同保证金。

2、甲方有协助乙方完成此次餐桌业务的宣传工作顺利落实的义务,主要指协调餐厅入场工作等事宜。

四、乙方权利和义务:

1、乙方宣传品的制作和张贴由乙方自行安排解决(包括日常维护和更换),甲方无须负责。

2、乙方不得对甲方原有餐桌进行损坏,合同期满交付时必须达到正常使用,完好率达100%。

3、宣传内容仅限于乙方的各项合法餐品的业务宣传,不得宣传与国家、省、市政府及有关规定相违背的内容。

4、合同期满后乙方负责完全清除所有宣传品;并保证甲方餐桌完好无损,否则按实际价格赔偿甲方,或负责修复完好。

五、在租赁期间,如遇不可抗力,如地震、火灾、自然灾害、战争、停水停电等造成不能履行正常的权利和义务,双方均不负任何责任。

六、其他未尽事宜由双方协商解决,如协商不成由仲裁委员会仲裁。

七、本合同补充协议将于本合同一样具有同等的法律效应。

八、此合同一式三份,双方各执一份,财务一份。自双方签字之日起生效。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

联系电话: 联系电话:

xxx2年3月 日

广告合同 篇8

广告客户(甲方): xx服务有限公司

法定代表人(负责人):

地 址:

联系方式(qq):

电 话:

广告代理单位(乙方):xx有限责任公司

法定代表人(负责人):武鲲

地 址: xx路41号(xx二楼)

联系方式(qq):3xxx3—28xxxx42--309xxx88

电 话:1xxxxx4

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就甲方“ xx服务有限公司”全年广告制作设计服务事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。

一、具体合作项目内容及要求

二、服务期限

服务期限12个月,从20xx年 6 月 20 日至 20xx年 6 月 20日。

三、服务费用

双方约定,广告制作发布费用一月一结,双方约定价格如下:

1、乙方在该合同期限内,根据双方合同约定的广告发布制作费用进行结算,乙方不得随意涨价

2、广告制作发布费用,以双方确定的广告制作发布费用、甲方指定验收人员凭实际验收单进行报支,具体支付金额以甲方人员最后确认核准金额为准;

3、甲方通过银行汇款的方式将广告制作发布费用支付给乙方;

在合同执行中,甲方不得将任何广告项目转由其他公司服务,否则视为违约。如在未结清相关费用的情况下,或无充分解约理由的前提下,甲方单方解除合同,仍属于违约,乙方保留追究甲方法律责任的权利。

四、付款方式

按月总合支付服务费,甲方应于每月5日前支付当月服务费。

五、知识产权约定

乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,作品著作权归甲方所有。甲方在未付清所有委托设计费用之前,对该作品不享有任何权利,未经乙方许可,不得以任何形式进行使用。

六、双方的权利义务

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务:

1、甲方按照合同约定支付相关费用,不得拖延;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

3、甲方需及时向乙方反馈修改意见。

4、甲方需提前以书面形式或者电话通知告知乙方制作内容。

5、甲方需每次提供详细的制作清单(尺寸、材质、时间)

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

2、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方有义务按照甲方的要求进行作品设计直到甲方满意为止;

2、乙方需按照事先甲乙双方约定的时间交付设计作品;

3、乙方有义务按甲方的要求提供及时上门服务

4、乙方有义务接待甲方的客户,并以甲方的设计名义提供优质的服务 乙方要保证作品的原创性,不得抄袭其他作品。

七、违约责任:

1、设计初稿完成后如甲方单方面提出终止合同,甲方不享有此次合作所产生的作品的任何权利;

2、乙方单方面终止合同或不能按照约定时间提交设计作品,乙方不收取甲方任何设计费用。

八、合同生效:

本合同一式叁份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。以双方最后签字日期为生效日。

甲方:xx服务有限公司 乙方:xx有限责任公司

乙方代表签名: 甲方代表签字:

日期 日期

广告合同 篇9

甲方:_________

乙方:_________

由_________公司承办的“_________”于_________年_________月_________日在“_________”举办,为了使本届展会圆满成功,甲乙双方在平等互利的原则上达成以下协议:

一、乙方为甲方在_________杂志上刊登甲方资料整版彩色广告一页(规格:未定)。_________杂志为月刊。

二、乙方为甲方在_________网上以首页图标链接形式作展会宣传,内容由甲方提供,甲方的广告图标(banner、logo)和内容必须符合国家、地方有关规定。

三、发布时间自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,累计_________月。

四、乙方为甲方在网站及其会员中通过e-mail发布展会信息。甲方为乙方在会刊、传真等宣传资料中以“媒体支持机构”宣传乙方。

五、乙方在网站上免费为甲方参展企业刊登企业产品报价信息_________月。

六、乙方将在甲方举办的展会上免费发放_________杂志给参展企业和参观人士。

七、甲方为乙方在展会期间免费提供3×3标准展位一个并在展会会刊上刊登乙方文字资料简介。甲方允许乙方在_________展览会所取得的展台上销售乙方产品。

八、其他事项

1.甲方在协议签署后五日内将全部协议事项以互换方式与乙方合作,应甲方以互换会刊广告行式互换,并将广告图标及有关文件在三日内交给乙方,如有延误由甲方自担责任。

2.乙方在收到款项后二个工作日内必须完成甲方的广告上网工作(遇节假日、休息日顺延),如遇广告文件本身问题应及时与甲方沟通解决。

3.乙方必须保证甲方广告在协议期内的指定位置不变,如遇位移应按优化原则处理,或主动与甲方洽商,征得甲方同意。

4.协议到期前甲方如有意向续约,须提前二周与乙方联系确认。

5.本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

6.本合同未尽事宜,双方可进一步协商,并签订补充协议或附件,补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇6:【实用】广告合同模板

随着人们法律意识的加强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的广告合同5篇,希望能够帮助到大家。

广告合同 篇1

甲方(出租方):

乙方(承租方):

经甲、乙双方协商同意,就租用______广告牌一事,达成如下协议,共同遵守。

一、广告牌要求

甲方将位于____________路边的一个广告牌,每个规格为______,面积为______平方米,提供给乙方作为其经营范围的商品宣传之用,有关广告内容的责任全由乙方自负。

二、广告牌租用期限

广告牌租赁期限为x年(即从_________年______月______日起至______年______月______日止)。乙方交纳广告牌射灯的电费。向工商、税务部门申报安装广告事宜由甲方代办,但因此而发生的费用,则由乙方自行承担。

三、乙方所发布的广告内容必须符合如下要求:

1.所发布的广告内容必须与______产品相关。

2.广告内容及画面必须与工商登记内容、画面一致,不能违反国家政令法规。

3.乙方必须在签订本合同即日起______(即______年______月______日前)将广告画安装完毕。若乙方不能按时装上广告画,甲方则有权立即将广告牌收回,另行安排,乙方不得有任何异议。

四、广告画的设计、制作、安装

1.广告画统一使用喷画形式设计、制作、安装,均由乙方负责,由此发生的费用亦全由乙方自负。

2.在安装广告画前,乙方必须将要制作的广告画样本交付甲方审核,经甲方书面同意后,方可制作安装。否则,由此造成的一切后果由乙方自负。

五、其他规定

1.广告发布后,若乙方要求修改广告画的规格、内容、版面等,须以书面形式通知甲方。经甲方同意后,才能重新确定修改,由此造成的设计、制作、安装费用均全由乙方自负。

2.因政府行为、场地拆迁或不可抗力因素从而导致广告终止发布,本协议立即终止,双方不负任何违约责任,甲方已收费用不退还。

3.在同等的条件下,乙方有优先承租原广告牌位置的权利。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从双方签字日起即时生效,均具有同等法律效力。

甲 方:____________ 乙 方:____________

代 表:____________ 代 表:____________

电 话:____________ 电 话:____________

签约日期:____________年____月____日

签约地点:___________________________________

合同编号:

广告合同 篇2

甲方:

(以下简称甲方)乙方:武汉市中勘网广告传播有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商,就乙方向甲方提供互联网广告信息制作、发布服务,达成如下合同条款,双方共同遵守:

一、甲、乙双方商定,甲方在乙方所属手机网站“中国勘察设计网”(kcsjw.sookin.com)和互联网站()上发布广告信息。手机网站规格大小为(220*320)像素;互联网站规格大小为(480*680)像素;放置位置为上述网站(中)部。

二、甲方在乙方所发布广告、信息、链接网站等内容,均需符合国家相关法规规定。

三、乙方负责制作和发布甲方所发布的信息,发布信息所需相关资料由甲方提供。

四、甲方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,甲方有权要求乙方做出修改。

五、甲方自合同签定之日起即向乙方提供所需相关资料,乙方在收到甲方资料后三工作日之内完成广告的制作和在手机网站、互联网上发布。

六、合同期间乙方如因国家法规、上级政策等因素,对甲方发布广告位置改动,需与甲方协商。

七、费用:经双方商定,甲方在乙方发布信息时间为 个月(自信息发布之日起计算),乙方前期策划、制作、播放、推介、实时维护等费用的收费标准为 元/月;共计 元(大写 万元整)。

八、付款方式:甲方需在广告发布五日内将广告制作及发布费用汇至乙方帐户。

九、甲、乙双方的权利和义务:

1.甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站,协助乙方完成此项网络广告发布工作;

2.甲方的广告内容需符合国家相关法律法规;

3.乙方根据甲方提供的相关资料,在双方商定的时间内完成广告内容的发布;

4.乙方不得随意更改甲方广告内容,若确因其他原因需要更改,需征求甲方意见。

5.乙方保证对发布该广告的网站进行及时维护,保证正常浏览。

十、违约责任

1、甲方如不能遵守所承诺条款,乙方有权要求甲方予以改正;若仍不能按照合同内容执行,则按《合同法》的相关内容赔偿乙方的损失及支付违约金。

2、乙方如不能遵守所承诺条款,甲方有权要求乙方予以改正;若仍不能按照合同内容执行,则按《合同法》的相关内容赔偿甲方的损失及支付违约金。

十一、责任免除:因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;因互联网灾难导致乙方服务器不能正常联通等原因,导致乙方网站不能正常运行,双方均不承担任何法律上及其它责任。

十二、其他未尽事宜,双方协商解决。

本合同一式四份,双方各执两份。自甲、乙两方签字盖章之日起生效。

(此页无正文)

甲方(盖章):

乙方:武汉市中勘网广告传播有限公司(盖章)

委托人(签字):

开户行:

银行帐号:

税号:

组织机构代码:

地址:

邮编:

电话:

传真:

年 月

日 委托人(签字):

开户行:光大银行东湖支行 银行帐号:38390***7 税号:*** 组织机构代码:56234943-1 地址:武汉市东西湖区辛安渡工业园特1号 邮编:430040 电话:027-81318152 传真:027-83370012 年 月 日

广告合同 篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

经双方友好协商,本着互惠互利的原则就贵公司委托代发网上直投广告事宜,达成如下协议:

1.甲方委托代发网上直投广告。

2.数量:(____万封)价格:____元(人民币)/ 拾万封,费用总计:____元整(注:先付款,后发送)

3.甲方需预先设定联系业务信箱:

(注意:请不要使用常用工作信箱,以免堵塞!)

4.发送对象:

a:(1)国内(_________省/市)

(2)港澳台地区

(3)国外

b: 行业

c:(1)企业

(2)个人

d: 备注_______________________

5.付款:甲方通过(1.银行汇款; 2.邮局汇款;3.信用卡划款;4.其他方式)将费用支付给乙方。

6.乙方应采取一切必要措施保护甲方的文件不致丢失或泄露。广告信息的真实性由甲方负责,由于使用代理服务器而引起的其他纠纷,由乙方承担责任。

7.本协议一式两份;签字盖章后生效。双方各持一份。本协议有效期一年。期满双方根据合作意愿续签或终止。传真件与协议书正本一样有效。

甲方:(盖章)_____________

__________年______月_____日

联系人:___________________

电话:_____________________

传真:_____________________

乙方:(盖章)_____________

__________年______月_____日

联系人:___________________

电话:_____________________

传真:_____________________

广告合同 篇4

甲方:

法定代表人:

地址:

联系电话: 传真:

乙方:

负责人:

地址:

联系电话: 传真:

甲、乙双方经友好协商,就甲方在乙方[ ]楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。

小区基本情况:

项目名称:

楼宇性质:公寓

地址: 邮编:

电梯数量: 部

一、使用范围及安装数量

1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为: 小区楼宇内的 部电梯的电梯厢。

2、安装数量:每部电梯厢内安装 块,共计 块。

二、镜框规格及材质要求

1、镜框规格:长、宽、厚度;

2、镜框材质要求:环保人造大理石。

三、费用及支付方式

甲、乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为:每部电梯厢 元/年,共 部电梯,每部电梯共安装 块装饰镜框,全部电梯厢合计每年支付 元/年。

2、支付方式:

具体交纳时间为:

3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。

4、如由于甲方自身原因,未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按本协议的约定计付。

四、合作期限

1、甲、乙双方合作期限为 年。

自 年 月 日至 年 月 日,含免费安装期一个月,该免费安装期自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、本协议期满后,甲、乙双方如想继续合作,则需另行签订协议。

3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本协议到期后,甲、乙双方的合作终止,甲方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。

五、履约保证金

甲方应在本合同正式签订日,向乙方支付保证金 元,用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时,甲方如无违反本协议之行为,且在合同期满后10日内完成将装饰镜框及镜框中的`内容进行清除等工作,则该保证金予以返还,但不计利息。

六、甲方的权利和义务

(一)甲方权利

1、甲方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装(见附件2),装饰镜框的产权归甲方所有。

2、本协议有效期内,甲方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权。对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。

3、为保证装饰镜框装饰效果,甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,乙方应对甲方人员出入小区提供便利。

4、本协议期满后,乙方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,甲方有优先权。

(二)甲方义务

1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。

2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。

3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规,广告刊登的界定及承诺(见附件1)

4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。

5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,甲方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。

6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。

7、如因甲方的原因造成小区内的人员、建筑物及其他财产遭受损失,甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后,有权向甲方追偿全部赔偿额。

七、乙方的权利和义务

(一)乙方权利

1、甲方安装装饰镜框时,乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。

2、在甲方安装过程中,乙方有权对甲方安装进行监督,如发现甲方安装方式违反本协议的,乙方有权责成甲方修改安装方案。

3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本协议规定的,不符合人体健康要求的,乙方有权责成甲方限期改正。

4、为更好地美化电梯厢内环境,乙方有权为甲方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由甲方实施改进方案。

5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。

(二)乙方义务

1、在本协议有效期内,乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作,乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。

2、乙方如发现装饰镜框出现问题,如遗失、掉落、毁损,应及时通知甲方,由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。

3、乙方在与甲方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知甲方,由双方共同协商解决方案。

4、乙方应向甲方提供授权书(见附件3)。

八、违约金

甲、乙双方应按本合同约定履行义务,任何一方有违反本协议约定之行为,应支付违约金,违约金为 元。

九、争议解决

甲、乙双方如有争议,应友好协商解决,协商不成,任何一方均有权向 人民法院提起诉讼。

十、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行签订补充协议。

十一、本协议的附件与本协议具有同等法律效力,经双方签字、盖章后生效。

十二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲 方: 乙 方:

法定代表人: 法定代表人:

经办人: 经办人:

年 月 日 年 月 日

广告合同 篇5

出租方(甲方):

承租方(乙方):

甲、乙双方,根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,经友好协商,就乙方租赁使用甲方坐落于 墙面制作广告位事宜达成如下协议,以资共同遵守。

第一条 租赁内容

1、租赁名称:

2、租赁位置:

3、广告规格:

第二条 租赁期限

租赁期限为 年。

第三条 权利与义务

1、甲方将 场地租赁给乙方做广告牌。甲方保证乙方在租赁场地的使用权及广告位的正常制作、安装。租赁期间,如楼体所有权或使用权发生变动,甲方应提前三个月告知乙方,并协助乙方做好过渡手续。

2、乙方在广告牌制作、安装时必须确保安全,并且作经常性的维护。合同期内因广告牌所造成的一切安全事故均由乙方自行负责。

3、甲方提供乙方安装和发布广告期间的所需电源。其电费、电表、电线杆等概由乙方自行负责,电费按电力部门对甲方收费标准计价,乙方按季度向甲方支付电费,不得拖欠。逾期不支付电费的,甲方有权采取停电方式追讨电费。

4、在租赁期内,甲方要协助乙方使广告牌免遭人为破坏,乙方在租赁期内,确因甲方原因造成广告位受损或人为破坏的,甲方将承担全部责任。

5、本合同签订后,甲方应给乙方一个月的建设期(即 年 月 日至 年 月 日)进行广告牌位的勘测、安装及验收等工作,此期间不计租赁费。

6、本合同期满,如甲方继续对外出租该场地的话,乙方享有优先的租赁权。在合同期内,如遇政府行为或其它不可抗力原因需终止合同的,租赁费按乙方实际租赁时间计算。乙方对外签订发布广告合同,应充分考虑与本合同的租赁期限。乙方对外所签订的时间不得超过本合同的租赁期间,否则乙方自行承担相应的责任。

7、本合同期满,如甲、乙双方不能续约,则乙方在一个月内撤走自已安装的广告牌位的所有设施。在一个月内不撤走该设施,则该设施归甲方所有,甲方可以任意处置。

第四条 费用支付及结算

1、广告位场地租赁时间为 年 月 日至 年 月 日止(共计 年)。每年租金。付款方式为按

2、付款方式为。

第五条 知识产权

1、本合同项下的广告画面及发布内容等所产生的知识产权由相关知识产权权利人享有。因上述知识产权所产生的一切纠纷与甲方无关。

2、甲方有权就乙方传播的内容进行确认并向乙方提出合理建议。

第六条 合同的变更和解除

1、合同变更

本合同签订后的变更须以双方法定代表人(或授权代理人)正式订立书面变更协议的方式进行;任何未经另一方签字认可的变更通知均不发生合同变更的效力。

2、合同解除

本合同到期自然解除。本合同签订后,任何一方未有法定理由或者本合同规定事由,不得擅自解除合同,否则违约方按照 的标准进行赔偿,如因甲方违约还应退还乙方已支付的未产生租赁费用。

3、如因不可抗力或政府行政行为导致设立发布手续等问题发生纠纷,甲方应在发生后一个工作日内通知乙方,甲乙双方应当在友好协商的前提下变更或者解除本合同。

第七条 合同生效及其它

1、本合同自双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖公司印章后生效。

2、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式签订《补充合同》,该补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

上一篇:语文必修ⅳ粤教版精练精析:第9课宝玉挨打(带详细解析)下一篇:高考阅卷潜规则:这些“雷池”不能越