建设ppp项目框架协议

第一篇：建设ppp项目框架协议

PPP政府投资建设框架协议

XX市基础设施项目

投 资 建 设 (PPP) 合 作 框 架 协 议

签 约 方：

签约时间：二O一五年 月 1

日

XX市基础设施项目投资建设(PPP)合作

框架协议

甲方：

乙方：****公司

为加快XX市基础设施建设进程，改善基础设施条件，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》等相关法律法规规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，经甲、乙双方充分协商一致，订立本投资合作框架协议，以资共同恪守，并在此协议基础上签订具体项目的投资建设合同。

第一章 项目概况

1.1合作项目

双方同意就路网工程开展投资建设合作，总投资约￥￥亿元人民币。最终建设项目、规模和规划设计指标按政府相关部门批准的执行。

1.2项目建设周期

本协议项下的合作项目根据甲方投资计划分批实施，实

施中各子项目可以按照本协议约定单独公开招标、投资、建设、租赁、回购。

第二章 项目合作方式

2.1经政府有关部门批准，项目以PPP方式实施(投资-建设--购买服务)，甲方采用“PPP投资人+总承包人”一体化公开招标，乙方联合有资质的总包单位参与投标。若中标，由乙方与甲方签订PPP合同，具体负责项目投融资、建设和管理。工程完工后，甲方按照约定的金额及方式向乙方支付项目回购款。

2.2本协议签订后，甲方着手进行项目土地取得、规划设计等前期工作，在条件具备时组织项目投资人与施工总承包人的一体化招标。

2.3项目公司与甲方签订具体的PPP合同，具体负责项目的投融资和建设管理工作。项目公司与施工总承包单位签订工程施工总承包合同，由总承包人进行具体的工程施工工作。

2.4建设期暂定a年(具体以施工合同工期为准)，回购期b年。

第三章 投资范围和回购价款

3.1乙方的投资范围为与本项目相关的建筑安装工程费。 3.2投资总额由建安费、建设期资金成本、回购期资金成本

及管理费等四部分组成。具体约定如下：

3.2.1建安费计价及计算原则：以甲、乙双方确认的施工范围和图纸为依据，按照ZZ省现行工程计价定额、相关配套文件及当期人工材料信息价为依据共同确定施工图预算价格不下浮作为建安费(视项目类别定);建设过程中，人工、材料按信息价或政策规定调差。

规费、税金按项目所在地相应规定计取，施工组织措施费及其他相关取费均按相应类别的工程中值计取。

综合费率(企业管理费+利润)按相应类别的工程中值计取。 甲、乙双方确认的经下浮后的施工图预算价作为签署PPP合同及在结算前支付回购价款时确定建安费的依据，最终建安费以按上述原则经审计并由甲乙双方最终共同确认的结算价格为准。

3.2.2建设期资金成本：建设期指项目开工至项目通过竣工验收并交付之日的时期。建设期资金成本以项目建安费为基数，按建设期的xx%计取。资金成本费率按中国人民银行5年期以上贷款基准年利率上浮yy%计(如中国人民银行同期贷款基准年利率为n%，则资金成本费率R=n(1+yy%)。如遇银行调整贷款基准率利，该费率即时作相同调整，以下同)。

3.2.4回购期资金成本：以未回购的建安费为基数，按资金实际占用时间逐笔分段累计计取。资金占用时间小于或等于5年时，资金成本费率按中国人民银行3-5年期基准贷款年利率上浮yy%计;资金占用时间超过5年时，资金成本费率按中国人民银

*

行5年期以上贷款基准年利率上浮yy%计。

第四章 回购价款的支付

4.1建设期资金成本：于工程通过竣工验收后1个月内支付完毕

4.2建安费：支付为3：3：2：2：1：1，工程竣工验收合格后一个月内支付工程总价的30%，今后每年第一季度同比例支付。

4.3回购期资金成本：随建安费的回购进度同步支付当期应付的回购期资金成本，利随本清。

4.4回购期回购税费:乙方或项目公司以不重复缴纳租赁费、回购价款中建安费的营业税及附加为原则，按浙江省现行政策执行。

若ZZ省/XX市/的相关政策发生变化或实施营改增政策，同样适用前款原则。

4.5甲方保留提前支付回购价款的权利。提前回购部分不再计取相应利息。

第五章 投资保障

甲方采取以下方式对乙方的项目投资予以保障：

5.1甲方出具同意本项目以PPP模式实施的人大会议纪要或决议

文件(含PPP模式下的财政承受力评估及物有所值评价资料等)。

5.2XX市财政局出具的以财政资金支付政府采购的确认函。 5.3甲方出具相应土地出让收益对应投资款的承诺书。 5.4指定市内2A级资信的国有公司1家，为乙方提供担保。

第六章 双方的权利义务

6.1甲方的权利义务

6.1.1负责制定项目整体实施计划。

6.1.2负责本项目投资建设所需的相关项目行政审批手续。 6.1.3应在PPP合同签订后1个月内，按照本协议第六章条款的要求乙方提供投资保障。

6.1.4负责工程建设前期征迁工作及建设过程中项目周边矛盾的协调处理。协调电力、电信、给水、煤气等市政配套专业部门与乙方配合施工。

6.1.5负责委托相应资质的工程勘察、设计单位、监理单位等，并承担相应的费用。

6.1.6负责工程预算编制、审查和确认，派驻现场代表监督检查项目建设过程，对项目建设工程中的相关事项及时进行确

认，并按工程建设进度节点对项目进行阶段性评审或全过程跟踪审计。

6.1.7负责在项目工程完工后组织竣工验收，协助乙方做好项目竣工验收工程。

6.1.8负责及时办理工程结算审计手续，按照本协议第

四、第五章条款的要求，按时足额支付租赁费及回购价款。

6.2乙方的权利义务

6.2.1参加甲方组织的项目投资人和施工总承包人一体化招标，在中标后，乙方具体负责项目投融资、建设和管理。

6.2.2根据项目前期工作的需求，安排乙方人员协助甲方各项前期工作的开展。

6.2.3负责组织项目公司按甲方提供或确认的施工图纸施工，负责工程施工的管理工作，包括设计会审、交底、建设进度监控、工程质量及施工安全管理等，确保本项目工程按质按期顺利完成。

6.2.4根据项目计划和进度情况负责项目资金筹建并及时支付相应比例费用。

6.2.5保证工程进度按期完成，保证工程质量达到国家相应标准，保证工程施工安全，由此产生法律纠纷，由乙方承担法律责任，

6.2.6对工程瑕疵负责返工或整修，如因工程质量未达相应标准需要返工及整修而导致工期延误，则按工期索赔约定执行。

6.2.7组织项目公司编制工程进度计划和实际完成情况、财务用款计划与统计报表，按季度报送甲方备案。

6.2.8本协议项目工程竣工验收合格或实施方应由甲方书面要求交付已完工工程之日(以先到时间为准)，乙方应及时向甲方办理项目的转交手续。

6.2.9项目应认真执行国家和ZZ省、XX市有关建筑安全生产规定，做好安全生产与文明施工作，工地必须达到市级标准化工地要求。

第七章 其他

7.1本协议仅作为甲、乙双方合作的框架协议。双方的权利义务以甲方与项目公司在本协议确定的原则上签订的项目PPP合同为准。届时PPP合同若有纠纷，以双方协商解决为首选方式，如协商未达成共识，提交XX市劳动争议仲裁委员会仲裁。

7.2本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后于签订之日生效，如乙方未能在甲方组织的项目投资人和施工总承包人招标中中标，则本协议自动失效。

7.3本协议一式陆份，双方各执叁分，具有同等效力。 (以下无正文)

(本页为框架协议签署页)

8 甲方：

法定代表人或授权代表：

乙方：

法定代表人或授权代表：

时间：二零一五年9

日 月

第二篇：酒店建设项目合作框架协议

酒店项目与政府合作框架协议

甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方就建设五星级×××酒店项目进行了多轮洽谈，为推进上述项目尽快上马，本着平等互利原则，通过友好协商，特订立本框架协议，作为具体合作的原则和约束。

1、双方约定由×××公司作为该项目的投资主体，该项目总投资额为×××元人民币。该项目选址确定在×××。第一期用地×××亩和第二期用地×××亩均为国有土地，甲方承诺依法将上述用地，以定向挂牌方式出让给乙方，其土地价款按标准收取，用于五星级旅游饭店建设的×××亩地的土地价款按市政府有关规定给予奖励。

2、甲方负责进场施工、经营所需的水、电、气管线铺设至酒店大门，以确保乙方投资建设计划顺利实施。

3、甲方成立项目建设领导小组，并指派专人全程服务，综合协调项目前期立项、申报、评审、审批、办证、征地拆迁等事项。相关审批事项属市内审批的，自接到全部有效资料起原则上一周内办结;须市以上部门审批的，积极协调沟通，及早办理审批手续。

4、甲方承诺为该项目建设和经营提供良好环境，对影 1

响项目建设和酒店经营的违法、违纪、违规行为依法予以打击。

5、甲方承诺对乙方在项目建设过程中严格执行××市税费优惠政策。

6、甲方给乙方及时提供全市的基本情况、投资环境、优惠政策等有效的有关资料。

7、乙方的项目建设必须符合××市的总体规划，将酒店建成富有特色的五星级饭店。五星级旅游饭店建设规划须报××省旅游局审批，报国家旅游局备案。

8、乙方必须按行业要求依法生产和经营。

9、本协议签署生效后，乙方必须15日内完成在××市注册成立“×××有限公司”，注册资金不得低于××万元人民币。×××有限公司成立后，由乙方授权××有限公司履行本协议。

10、本协议签署生效后，乙方必须在××日内将土地价款一次性打入甲方指定的专用帐户上。

11、本协议签署生效后，乙方必须在3个月内破土动工。2010完成固定资产投资×××万元，2011年完成固定资产投资×××万元。乙方应制定详细的工作计划，倒排工期，加快工程进度，以确保2012年12月底竣工营业。

12、除自然原因等不可抗力因素外，本协议签订之日起若乙方不履行本协议第11条约定的义务，甲方有权解除本

协议，依法无偿收回土地使用权，所造成的后果由乙方自行承担。

13、甲乙双方中一方未能遵守本协议有关约定，给对方造成直接损失的，受损方可依法要求赔偿，并可提出终止本协议。

14、本协议未尽事宜，由双方按有关规定另行商定，并签订相关协议(合同)，双方签订后作本协议附件，具有同等法律效力。

15、本协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：乙方：

代表(或委托代理人)：代表(或委托代理人)：

2010年月日

第三篇：建设工程项目合作框架协议

甲方：

地址：

乙方：

地址：

鉴于：

1. 甲方系知名的建筑工程咨询公司，现即将针对建设项目(以下简称“本项

目”)申请投标。

2. 乙方系建设工程企业，在该领域内有着丰富的实践经验，愿意对甲方的本项目投标

工作提供大力支持。

3. 甲乙双方协商一致，在本项目成功中标之后，甲方将根据乙方所提供的支持力度，

优先考虑由乙方承包。

因此，甲乙双方在平等的基础上友好协商，达成一致条款如下：

1. 合作内容

1) 在甲方开展本项目的投标工作中，乙方将以提供费用、材料、技术等方式给予

大力支持，该等支持无需甲方支付对价。甲乙双方可另行签订协议对于对价进行约定。

2) 甲方成功取得本项目后，在同等条件下，优先考虑乙方作为本项目的承包方。

在此情况下，甲乙双方将另行签订协议，就具体细节进行约定。

3) 乙方如正式成为本项目的承包方后，需承担与本项目相关的一切税费，并向甲

方支付与本项目相关的咨询费用。

1) 甲乙双方应当对本协议内容、因履行本协议而获得的或的对方的商务、财务、

技术的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密信息”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议当事人以外的任何第三方披露。

2) 保密信息接收方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保

密信息，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。若该等雇员违反本条规定的保密及不披露义务，接收方仍应就此向披露方承担违约责任。 2. 保密条款

3. 权利义务

1) 本协议对甲乙双方无法律之约束，本协议的变更及其他未尽事宜，由双方另行

协商并签订补充协议解决。

2) 乙方未经甲方书面同意，不得向第三方转让、继承本协议所产生的所有权利和

义务的全部或部分。否则，甲方有权解除本协议，并向乙方收取人民币万元的违约金。

4. 有效期限

本协议书的有效期限为自签署日开始的1年。

5. 存续和解除

1) 甲乙双方在达成一致的基础上可以解除本协议。

2) 本协议的有效期满一个月前，甲乙双方应就有效期限的存续进行协商，达成一

致的，本协议的有效期限再延长一年。如不能达成一致的，本协议在有效期满时终止。

3) 除遇不可抗力之外，出现违反本协议内容的情况，无需经任何催告或其他手续，

甲乙双方可在提出解除本协议的通知后，本协议即刻被解除。另外，由于此种原因使得本协议被解除的，守约方有权向违约方提出赔偿损失的要求。

4) 甲方最终未取得本项目的，本协议自动终止。

5) 本协议终止后，第2条保密条款仍然有效。

6. 其他

1) 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2) 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不

成时，双方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

(以下无正文)

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

日期：日期：

第四篇：BT项目投资建设框架协议

甲方：

乙方：

工程项目的建设。经甲乙双方友好协商，现就有关事项达成如下协议：

一、工程项目概况：

1、项目名称：

2、项目位置：

二、项目投资与建设方式：

1工程项目计划投资项目主要包括的内容为：。实际工程造价以甲方批准的规划设计方案及实测为准。

2、甲方引入乙方作为本项目整体投资建设方，按照约定负责本项目的投融资及建设。

3.项目建设的监督由甲方指定的部门负责。甲方以货币和土地置换的方式向乙方支付工程款项，工程结算时多退少补。

4、本项目的建设期限：乙方按照甲方的工程进展要求施工，如

遇特殊情况，双方另行协商。

5、本项目按照国家、省、市相应工程验收规范和标准，由甲方组织有关部门进行验收，并按照完工一项验收一项的原则进行。

6、项目设计图纸完成后，乙方或其委托方依法参加本工程项目的招投标程序，并与甲方签订正式的投资建设合同。

三、还款方式：

经过双方友好协商，甲方应当按照如下方式向乙方支付工程投资款项：

1、在本工程项目整体建设过程中，按月进度付款40%，竣工验收支付至工程总价款的50%(具体金额以双方签订的投资建设合同为准);甲方不再直接支付款项。

2、在本工程项目竣工验收后6个月内，甲方应将经双方共同确认的相应商住用地的土地使用权依法进行招拍挂流程后置换给乙方，并办理齐全各类手续和证书，用于抵顶剩余50%的工程投资款。土地最终出让价格以优惠于周边参照地价为基准，由甲乙双方共同协商。

3、若甲方由于土地指标、征迁等问题，不能或部分不能按照上述第二款的约定向乙方出让相应商住用地的土地使用权抵顶工程款的，乙方可以保留甲方顺延一年出让土地使用权或者要求甲方支付剩余工程款的权利。否则，甲方应当在规定完成置换手续期限之日起30日内向乙方支付剩余工程款项的50%。

4、根据上述第三款的约定，若延期一年到期甲方还是无法办理置换手续的，甲方应当在规定完成置换手续期限之日起30日内向乙

方支付剩余工程款。若乙方要求甲方支付剩余工程款的，甲方应当在收到乙方要求之日起30日内向乙方支付工程款项。但乙方保留按约定获得标的地块并支付约定土地款的权利。

5、抵顶工程款的土地用途为商住用地。甲方负责使乙方通过法定方式取得土地使用权，相关税费由甲方承担。土地使用权取得过程中的手续由甲方办理，相关代垫土地出让金由甲方自行协调处理。乙方承诺在甲方所在地注册设立不少于1000万注册资本的项目公司。

四、其他事项

1、甲乙双方如有违反上述约定的行为，应当按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定承担违约责任，违约方应当赔偿由此造成的损失，并承担守约方为追究其责任而产生的相关费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商，或另行签订补充协议。

3、甲乙双方因履行本协议过程中所产生的纠纷应协商解决，协商不成的，双方可以向各自所在地人民法院提起诉讼。

4、本协议一式四份，双方各执两份。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

-法定代表人：

日期：日期：

第五篇：鲁子海农业生态园项目建设合作框架协议

甲方：武汉天磬源农业科技发展有限公司

乙方：蔡甸张湾街四红村村委会

经双方多次协商，甲方愿意将鲁子海农业生态园建设项目，总体委托给乙方进行施工建设。目前除已经施工的木屋钢架、木屋结构等技术含量较高的工程项目仍由甲方组织施工外，其他土建、道路、园林、农业及相关辅助工程，一并委托给乙方施工。

(一)、甲方权利与义务

1、甲方根据鲁子海农业生态园项目的总体规划，提出若干个建设事项，针对该建设事项，绘制设计图、施工图，依照市场行情制定工程预算、工期，制作工程合同。

2、在于乙方签订施工合同后，甲方指导乙方施工，监督工程质量和工期，口头或书面向乙方提出工程整改意见、下达停工通知。

3、甲方按合同约定，向乙方按时支付工程款，兑现奖罚金。

4、甲方按5%的工程合同金额，向乙方支付管理费。

(二)、乙方权利与义务

1、组织项目建设工程的管理团队，扎实管理好每个工程事项的具体施工。

2、在与甲方签订土建、道路、苗木、农业等建设工程后，及时组织施工队伍和相应劳力开展施工。

3、、乙方按合同约定，保质保量按期完成工程事项。施工过程中，乙方应主动接受甲方的指导、监督。

4、、乙方应承担处理好土地流转、土地纠纷、工程承包等诸多矛盾，避免纠纷给项目建设造成的影响。

(三)、其他事项

1、甲乙双方应本着“早日建成现代农庄，彻底改变四红面貌”的一致思想，相互配合、协调，共同处理好建设过程中遇到的各种困难和问题。

2、透过乙方参与、具体组织管理工程建设，产生一批本土的组织管理人才，为改造、重建合作社组织打下基础。

甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：

年月日年月日