劳务分包合同1范文

2022-06-06

第一篇:劳务分包合同1范文

劳务分包合同1 2017

劳务承包协议书

承包单位:海南天腾建筑工程有限公司(以下简称甲方) 分包单位:

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就扩大劳务承包事项达成一致,订立本协议书。 一.劳务承包工作范围及内容

1.工程名称:巨野县凯旋新城 2.工程地点: 巨野县人民医院西邻

3.承包方式:包人工、包施工所有小型工具、小五金、包生活;

4.承包单价: 框剪结构每平方米为: 元(依施工图纸建筑面积,此价格不含税金)此价格包括劳务用工、小型机械设备(如钢筋机械用具、木工电锯、搅拌机、震动棒、电锤、电钻以及二级配电箱以外的电箱电线)、工具、食宿、生活用品、劳保防护用品、保险、临时用工、小五金等相关综合费用; 5.建筑面积:约80000㎡(最终以实际发生的面积计算为准)。

6、图纸变更部分按照实际变更工程量另价计算,价格由甲乙双方现场签字确认。

二. 施工内容: 1.主体及二次结构工程:主体、砌体、门窗过梁、内墙抹灰拉毛、外墙面抹灰、楼地面水泥砂浆找平压光、结构顶棚砼面一次成型、楼梯踏步及休息平台水泥砂浆找平压光、(不含外墙保温及镶贴)、包安全、包质量、包工期、包文明施工;

2.本工程范围内从基础大开挖开始。

零星工程:人工 清槽、边坡维护、砖砌、土方人工回填、人工平整、人工夯实;施工放线。 混泥土:泵管架设拆除、浇筑、振捣、维修、清理、养护、试块留置以及水泥支棍和搅拌机; 模板:制作、转运、支护、安装、拆除、维修、保养、材料归类堆放;

钢筋:配制料单、制作、吊运、绑扎、铁钉、扎丝、焊接、墙体拉结筋预埋铁、拉拔试验、钢筋验收、清理、材料堆放、原材料归类保管、半成品保护、成品保护及维修;

砖砌体:材料施工场地内运输、砂浆制作、墙体植筋、砌体砌筑、过梁、构造柱、出风口砌筑、保湿、保养、楼层清理。

文明施工现场;机械工具摆设、二级配电以外的配电箱及电缆、临时照明设备、施工用水泵 均文明安置。 机械设备:(甲方只提供泵车及一级配电箱、塔吊)塔吊技师及其它大型施工用机械设备、二级配电箱。以下相关连接线材由乙方负责购买或租赁并承担其相关费用。

三.安全文明施工:

1.施工现场及时清扫清理,工人遵守安全规范、文明施工。

2.人员组织调配协调、安全教育监督。 四.甲供材料

图纸涵盖范围内的材料:除大甲方提供钢筋、混凝土、水泥、沙石料、砖块、 泵车、电、现场水源、一级配电电缆配电柜外、承包方提供民工住宿、床铺、塔吊、木板、木方、施工电梯、钢管,其余的由乙方自行解决。 五.质量标准:

按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,山东地区现行强制规范及验收标准,本工作必须达到质量评定合格等级。

六.合同工期:2017年6月7日至2018 年 6 月 5 日。

七、甲方分包的项目:

门窗安装工程、水电暖及消防工程、楼梯扶手、防水、镶贴、外墙涂料、电梯工程

八、甲乙双方的权利与义务

1.甲方义务:

(1).甲方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为_____。

第 1 页 共 4 页 (2) 甲方提供临时设施。

(3)负责按照乙方工期计划和材料计划及时调配甲供材料,保证乙方施工。

(4)负责协调其他分包单位积极配合乙方施工。

(5)负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

(6)负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设备、工作用水、电及施工现场。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

2、乙方义务

(1)乙方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为: 。

(2)乙方组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行清包劳务协议书内容,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向甲方负责;

(3)乙方负责执行各项管理目标,协助组织编制年、季度、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、监督、检查和验收。

(4)对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的技术员、工长、专职质检安全员、电工、熟练工人投入工作,未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人、承包人及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及有关规章制度。 (5)乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每周末前提交下一周施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。

(6)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工。确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力物力,保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种违规罚款

(7)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、适用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合,照顾全局。

(8)按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。施工区、生活区、厕所卫生需派一名专职人员清理。

(9)按时提交报表、完整的原始技术经济数据,配合甲方办理各项验收。

(10)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

(11)乙方必须服从甲方下属管理员及工程师的指令。因乙方原因造成劳务人员上访讨薪发生一次处罚乙方2万元至5万元,并当面交清罚款,如乙方不执行,结算时甲方有权从乙方劳务款项中双倍扣除。

(12)除非本协议书的约定,乙方应对其工作内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行协议书约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

九、安全施工与检查

(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定。严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

(2)甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相同的责任及费用。

十、安全防护

(1)乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防范措施,经甲方认可后实施,防护措施材料费用由甲方承担。

(2)乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如:安全帽安全带及其它保护用品),由乙方负责承担。

十一、事故处理

(1)发生重大伤亡事故及其它安全事故,乙方员应按照有关规定立即汇报施工现场负责人,由施工现场

第 2 页 共 4 页 负责人向有关部门报告。采取急救措施同时保护现场。同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

(2)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定找相关部门处理。

十二、保险

(1).乙方施工开始前,乙方施工场内的所有人员应办理保险,费用自理。

(2)乙方必须为从事危险作业的职工办理职工意外伤害保险,并为施工场地内自有工人员生命财产办理保险。

(3)保险事故发生时,劳务公司人员和甲方管理员有责任采取必要措施,防止或减少损失。 十

三、工时及工程量的确认

采用固定劳务报酬方式的,在施工过程中不计算工时和工程量,由劳务分包项目经理按月将完成的工程量报甲方,由甲方认可确认。(因乙方原因的不予计算) 十四.劳动报酬支付以及保证金条件

采用固定劳务报酬方式支付劳动报酬。乙方与甲方约定下列方式支付; (1).一期工程主体结构完成至封顶,甲方付乙方完成工程量的70%,砌体完成后付已完工程量的80%,内外墙抹灰完成付已完成工程量的85%。

(2)工程竣工验收合格,双方办理决算确认后,一个月内付至工程确认总价的97%,留3%为质量保修金,质量保修金按国家规定一年后无质量问题无息退还。

(3)工人进场后缴纳农民工压金每平方米2.5元,单体单栋主体封顶后无息退50%,工程竣工后无息退50%。

十五、施工变更

(1)施工过程中如发生对原工作内容进行变更,甲方技术员应及时以(口头提前通知)书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更图纸和说明,乙方按照甲方(技术负责人)发出的变更通知及有关要求,进行下列必要的变更; (2)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。 (3)增减合同中约定的工程量。 (4)改变有关的施工时间和顺序。

(5)其它有关工程变更需要的附加工作。

(6)因变更导致劳务报酬的增加造成乙方损失,由甲方承担;延误的工期相应顺延,因变更减少的,劳务报酬相应减少,工期相应调整。

(7)施工过程中劳务人不得对原工程设计进行变更,因劳务人员擅自变更、不按图施工、不及时按甲方变更通知施工发生的费用和导致甲方的直(间)接损失,由乙方承担,延误工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变故,乙方无权要求追加劳务报酬和工期。 十

六、施工验收

(1)乙方应确保所完施工质量,应符合合同的约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应在收到乙方的上述报告后及时对乙方施工成果进行验收,甲方在收到乙方上报期限内(3个工作日)未组织验收的,视为乙方已经完成成了本合同约定工作。但甲方与乙方在隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期。

(2)工程全部竣工(包括乙方完成工作在内)竣工,乙方对在质量保修期的质量保修责任由乙方承担。 十

七、施工配合

乙方应积极配合甲方对其对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。除乙方合同范围之外,乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方负担。 十

八、索赔

(1)任意一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

(2)甲方根据轻工劳务施工协议向乙方递交索赔意向通知或其它数据时,乙方应予以积极配合,保持

第 3 页 共 4 页 并出示相应数据,以便甲乙双方遵守劳务施工协议书内容。 十

九、争议

1、甲方和乙方在履行协议时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、达不成调解的,双方约定采用下列几种方式解决争议。

(1)双方达成仲裁协议,向当地仲裁委员会申请仲裁。

(2)向当地管辖的人民法院起诉。

2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行协议,保持工作连续;保护好已完工作成果。 (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商终止协议。

(2)调解要求终止协议,且为双方接受。

(3)仲裁机构要求停止协议工作。

(4)法院要求停止协议。 二

十、禁止转包或再分包

乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人;否则,乙方将依法承担全部责任。 二十

一、不可抗拒力

本协议中不可抗拒力的定义与建筑法中的定义相同

(1)不可抗拒力发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失,甲方应协助乙方采取相应措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗拒力事件结果后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及时预计、清理和修复费用的正式报告和有关资料。

(2)因不可抗拒力事件导致的费用和延误的工期由双方共同协商。

二十

二、合同的解除和终止

(1)如因不可抗拒力导致协议无法履行,或因一方违约致使协议无法履行的,甲方和乙方人可以协商解除协议。

(2)甲乙双方履行完协议全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,劳务报酬价款支付完毕。本协议自然终止。

二十

三、协议份数

本协议书一式贰份,甲方和乙方各执壹份,具有同等法律效力。 二十

四、补充条款

(1)现场所有施工人员由乙方提供身份证复印件。

(2)甲方有权监督乙方工资发放,发放工资签字表交甲方存档一份。

甲方盖章:

劳务承包人:

合同代理人:

劳务代表人:

电话:

电话:

身份证:

身份证:

合同订立时间: 年 月 日

第 4 页 共 4 页

第二篇:道路工程劳务分包合同1

道路工程劳务承包协议

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程排水管道、水稳层、路面砼等劳务承包达成以下协议:

一、 工程地点:重庆璧山工业园A区清明片区道路工程现场(二标段)。

二、 工程内容:

1、全部道路的排水安装工程,范围包括(砌井、安管、砂浆的搅拌、管道、井底子垫层、及井身现浇摸板安装和砼的搅拌、浇注、材料在30米之内自负运输、排水管道的闭水实验等附属工程。)

2、全部道路水稳层铺装工程,范围包括(少量土方,砼,摊铺、高程控制,整个施工机械进出场费用、材料堆放及整个施工工艺必须满足施工规范要求。)

3、路面砼的浇注工程,范围包括(浇注及找平、传力杆和管道上面钢材制安、养护、施工缝的切割及沥青嵌缝、水篦子安装、模板的安装及拆除等附属工程,材料堆放及整个施工工艺必须满足施工规范要求。)

三、工期要求:自开工之日起按业主规定期内完成本合同约定的全部工程量。如果因为特殊原因,经甲乙双方协议后方能使工期顺延。除其之外,若乙方因人力、物力不足、故意拖欠工期,甲方有权要求乙方退场或者乙方承担相应的责任。

四、质量验收标准:按照国家现行的道路相关规范和施工设计图提供的技术标准实施,包合同范围内竣工验收。严格按照审核的施工图纸、施工验收规范及质量安全交底、设计变更单、国家现行施工规范和质量验收统一标准施工,确保工程质量。必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、甲方损失及业主罚款等问题均由乙方承担。

3、所有分部分项工程,必须经过与甲方质检人员及业主或监理验收后,方可进行下道工序,不经检查、验收,擅自隐蔽或进行下道工序施工者,其所

造成的一切后果由乙方自负。

五、双方责任

1、甲方责任

(1)、甲方尽量满足乙方施工中需要的原材料、场地要求。

(2)、本合同有效期内,乙方在工程现场无条件接受甲方的管理、指挥、调

配。如因甲方的管理、指挥、调配不当造成的任何安全、质量事故,由甲方

负责。

2、乙方责任

(1)、自备施工用具、(斗车、抽水机、胶水管、铁铲、墨斗、手锤、伸縮

缝切割机、滚筒、砼振动棒、平板振动器、条纹滚筒、施工线、钉子、

铁丝、电线,照明及固定模板的辅助材料、)等用具。

(2)进入施工现场须佩戴安全帽,遵守各项安全规章制度,不得打架斗殴、

不得有偷盗行为、各项施工工艺须达到文明施工规范要求,保持工完场清,

不浪费材料。如因乙方自行管理、指挥、调配不当造成的任何安全、质量事

故,由乙方负责。

(3)在本合同有效期内,如因乙方技术、操作等原因导致返工等质量事故,

乙方承担全部质量责任并赔偿给甲方本合同总工程款×5‰×延误工期时间

(单位:天)的违约金。

(4)在本合同有效期内,场地内乙方的所有机械由乙方自行管理。如因乙方

自身的原因,导致人员设备安全事故,乙方自行负责。其它原因在2万以内

(含2万元由乙方负责,超出按甲6乙4承担)。

(5)乙方必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家、行业有关规范标准,

严格执行安全技术操作规程,同时执行建设公司的有关规定。严格按施工工

序和操作规程执行。

六、合同数量和单价:

1、全部道路的排水安装工程按()计价。

2、全部道路水稳层铺装工程按()计价。

3、路面砼的浇注工程按()计价。

4、安装路缘石(分线、挖槽)()计价。

5、安装人行道砖、树圈、(平整场地、夯实、浇筑垫层、分线)()计价。

6.水篦子按()个计价。

七、工程计量方式:

1、各项工程计量按照实际工程量收方计量。

2、按照工程进度每月支付(),完工后支付工程进度款的(),所有工程竣工验收后无遗留质量问题后在3个月内付清尾款。

八、其他未尽事宜,本合同如发生争议,双方协商解决。协商不能解决的,向工程所在地劳动仲裁委员会申请仲裁或到当地人民法院提起诉讼。

九、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。双方代表签字之日起即起法律效力。

本工程竣工验收合格之日合同自动失效。

甲方代表人:乙方代表人:

身份证:身份证:

签订时间:签订时间:

第三篇:临时设施施工劳务分包合同(1)doc

建筑工程劳务分包合同

工程承包人:重庆建工第七建筑工程有限责任公司

劳务分包人:

为了确保重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程一号厂房工程、倒班楼工程安全文明施工,优质、高效、按期完成施工任务,明确总包方和分包方的权利、义务,确保分项工程的顺利进行。根据«建筑法»、«合同法»等相关法律、法规规定,本着公平、公正,平等自愿,诚实信用的原则。双方就重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施施工的劳务分包事宜共同协商,签订以下总、分包协议:

一、项目工程地点:重庆市武隆县白马工业园区

二、分包工程名称:重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施工程

三、承包方式

1.承包工程范围

重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施中的门卫房、库房、临时厕所、职工食堂、浴室、施工道路、施工排水沟、场地硬化等.,根据施工总平面布置图的要求,符合竣工验收条件的全部工作内容。

2.承包方式

本临时设施工程采取分项工程劳务、施工机械及工、用具,单价一次包干,独立核算,自负盈亏。

承包范围包括:基础土方开挖、砌砖、抹面、地面找平、地面面层铺筑、屋面柃

木安装、砂浆拌制(砂浆采取人工拌制)、场地清理、工具用具购买等均属分包方的承包范围。

四、承包单价

1﹑人工挖基槽土方单价70.00元/m³;

2﹑水泥空心砖砌筑单价60.00元/ m3;

3﹑内、墙面抹面单价7.00元/m²;

4﹑地面面层铺筑单价5.00元/m²;

5、屋面檩木安装、盖石棉瓦 10.00元/m²;

5、施工道路单价7.00元/m²;

6、施工排水沟单价

7、场地硬化单价

8、若总包方安排分包方人员从事分包方承担工程项目以外的工作产生的计时工,计时工时,技工单价为120元/工日,普工单价为100元/工日;

9、以上单价包含安全文明措施费、三千元以内的工伤费用和职工意外伤害保险费,分包单位应进入本工程项目的操作工人购买意外伤害保险。

五、质量标准

分包方必须严格按照总包方提供的施工总平面布置及现场交底的内容施工,各施工工序严格按国家现行施工质量验收规范、行业技术标准进行施工和验收,施工中必须作好自检工作并做好记录,竣工时移交总包方。

六、工期

必须严格按照总包方施工项目部的工期进度日历7天(五间库房、门卫房)。

七、安全文明施工要求

1.本工程施工项目,总包方是重庆市大型施工企业,企业具有完善的管理制度。进入施工现场的人员必须遵纪守法。严格执行企业及项目部的相关规定和制度,严

格按照《施工现场安全检查评分标准》JCJ59-99对施工现场进行管理和评价。

2.若承包方有违反以上要求的,发包方有权对发包方进行罚款或扣减工程款。

3.为避免工伤事故的发生,分包方必须严格加强安全文明施工管理,建立安全生产管理机构。承担因发生工伤事故产生的费用及政府职能部门作出的行政处罚和相关法律责任。

八、付款方式:

1、工程进度款

经双方协商,分包方从临时设施工程施工开始施工至施工时间符合总包方进度结算自然月时,施工质量经施工项目部验收合格,按照分包单位完成经总包方审核确认的进度款的80%在建设单位付款十日后支付月工程款进度款。

2、竣工结算及工程款支付款

全部工程竣工,分包工程结算办理审核完毕十五内付至分包工程总工程款的95%;其余5%的工程款留作质保金。

3、质保金返还

在工程质保期满一年无质量问题。无息返还2.5%,工程质保期满二年无质量问题无息返还2.5%。

九、总包方的权利与义务:

1、总包方负责整过施工现场的组织协调,提供相关的技术支持。负责监督安全文明施工,施工质量及施工进度;提供施工用水、电源;

2、负责提供满足施工需要的施工场地;

3、负责提供电源到二级配电箱;

4、负责施工技术、安全技术、质量要求交底,负责抄平、放线工作(放线时分

包方必须派人配合);

5、承担因发生工伤事故产生的费用三千元以上(不含三千元)百分之七十的费用;

6、负责劳务费用按照本合同约定支付。

十、分包方的权利和义务:

1、分包方安排固定负责人住施工现场,代表分包方负责与总包方工作联系,处理施工中的日常事务;

2.分包方必须严格遵守总包方制订的各项规章制度,负责对本单位操作工人进行安全、质量、技术交底工作。教育职工正确使用和佩戴劳动防护用品;

3.配备劳动防护所需物品(如安全帽、绝缘雨鞋、防暑降温药品等);

4.根据进度要求组织工人、机具设备进场;

5.按要求设立该项目的技术、安全专职管理人员,施工期间技术、安全专职管理人不得擅制离开施工现场,若分包单位的技术、安全管理人员擅制离开施工现场按照总包方的管理制度进行处罚;

6.加强施工现场管理,每一工序结束后24小时内将施工现场内工作范围内的材料、杂物、工具、机具等清理、堆放到指定位置,确保施工现场整齐有序。若因施工过程或施工完成后对材料管理不善造成损失,按照造成损失的十倍给予赔偿;

7、分包方必须按现行施工质量验收规范和相关技术标准施工,若因返工而造成的损失均由分包方承担;

8、分包方特种作业人员必须持证上岗,各种机具、设备等设专人操作管理;

9、分包方因安全、质量 、进度不能满足总包方要求时,则视为分包方违约。总包方有权单方面终止协议,分包方应无条件退场并承担因此而造成的一切损失费

用;

10、分包方对所进入本项目施工现场的工人加强管理,加强文明施工教育,施工现场严禁发生打架斗殴,凡发生打架斗殴事件,每次罚款200-500元,情节特别严重触犯刑律的,移送司法机关处理;

11、承担因发生工伤事故产生的(总包方承担责任以外)的费用;

12、负责劳务分包单位职工的工资及福利费用的支付。

十一、分包方必须以劳务公司名义与总承包方签订承包合同,分包方在领取工程款时必须由劳务公司造具实名工资表,方能领取。

十二、与本合同配套签订一份《安全生产协议》,《安全生产合同》与本合同具有同等法律效益。

十三、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,均具有同等法律效力。

十四、未尽事宜双方共同协商解决。

工程承包人:重庆建工第七建筑工程有限责任公司

法人:

委托代理人

联系电话:

劳务分包人:

法人:

2011年 4 月 29日

第四篇:建筑工程劳务分包合同(水电安装修改稿)2016.1.16

金岛国际一期(A地块) 水电安装工程劳务分包施工合同

甲方:_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司

项目部 乙方:___________身份证号码:____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程规模:

二、工程承包方式、内容 <一>

承包方式:

1、包清工,包小型辅材,包施工机具,包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件,按水电安装的相关规范进行施工。

3、负责工程上所有的小型附材:包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水,电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。

4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记,配合甲方资料员整理竣工资料,参与并配合甲方竣工、验收。

5、本工程采用综合单价包干的形式,综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。

<二> 工程范围:

1、本项目按毛坯房交楼标准,包括全部室内给排水和电气安装工程;包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留;包括空调系

统的供水、排水系统;包括餐饮方面的油污排放处理系统;包括井水利用管道系统;包括泳池水的供水配水系统;包括太阳能热水系统的室内管道安装,包括景观、绿化养护用水系统。

2、不包括项目:高低压供配电系统,防雷避雷带网,弱电系统安装,消防工程安装、太阳能设备安装。

3、工程由乙方独立完成,乙方不得转包给任何第三方。 <三> 承包内容:主要工程内容包括但不限于以下内容:

1、电气工程:楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

强电公共部分按设计图施工完(电缆、母线槽安装至配电房), 套内强电安装至开关箱,

套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋(保证线管畅通),阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。

2、弱电工程:线管预埋、留洞、(含电梯开关盒)接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装,楼板补洞,整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

弱电公共部分负责配管及线槽安装,

套内弱电安装至弱电箱,套内弱电线管不预埋。(保证前端线管畅通)。

3、给排水工程:地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管,各系统管道系统安装,楼板补洞,系统设备安装,用户水表安装,通水试验及水压试验,(排水管至室外第一个井、供水管至室外水表)各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

给水立管按设计图施工完, 套内支管安装至厨房或卫生间, 排水及空调排水管道按设计图施工完, 雨水管按设计图施工完,

室内给水至厨房或卫间,雨水管、排水管至室外第一井。

4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。

5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释,同时有权对乙方的施工内容进行增减。

三、合同文件

双方共同遵守甲方与业主( )的相关合同与协议,执行的合同文件及

其解释顺序为:

1、本分包协议。

2、工程进行中的补充协议。

3、业主及甲方现场代表的书面指示。

4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。

5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。

6、 施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。

7、水电作业指导书。

8、交房标准(按毛坯房交房标准)

四、合同价款: <1> 合同价款:

1、综合单价27.00元/㎡

2、合同总价:人民币壹佰贰拾伍万元(¥1250000.00元)

3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。

<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。

五、费用支付方式

1、主体结构到8层支付合同总款8%,结构封顶支付合同总款12%。

2、砌体工程施工完,付合同总款10%。

3、管道设备安装完、付合同总款20%。

4、灯具安装完,付合同总款25%。

5、工程竣工验收合格后,按结算总款付至95%,余款5%在壹年保修期内付清。

6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内,必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方,甲方凭收据和列支的工资明细付款。

7、乙方负责办理该工程所需劳动指标,承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。

六、工期

1、合同工期:以甲方的计划要求为准。

2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期,乙方承担违约责任并赔

偿因工期延误给甲方带来的一切损失。

4、乙方如果一再延误工期,甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工,所发生的一切费用均由乙方承担,并给予乙方等额的相应罚款。

七、质量要求

1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督,并执行其下发的有关质量文件和规定;

2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作;

3、乙方承包的分项工程,要求达到国家验收规范合格标准。

4、因乙方施工质量未达到要求,甲方有权责令乙方停工,情节严重的甲方有权解除合同,并视乙方违约。

5、双方对工程质量有争议的,由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方都有责任的,由双方根据其责任分别承担。

八、材料要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料,合理使用,节约材料,杜绝浪费,做到长料不得短用,大料不得小用,好料不得滥用,优材不得劣用。

2、严禁大材小用、长材短用,现场施工完成后应做到工完场清。否则,按处罚条例进行处罚。

3、乙方根据每天进度情况领用材料,乙方必须保管好领用的材料,每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。如果发生丢失,乙方承担赔偿责任。

九、形象要求

乙方承包范围内工程必须做到文明施工,当天工作必须做到工完场清,保持施工现场干净、整洁,加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐,加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放,若乙方未按甲方要求做到当天工完场清,则甲方有权安排其他人员进行清理,费用由乙方承担(按实际用工量的双倍计算);配合甲方做好CI形象设计,不得损害甲方的企业形象,否则甲方有权对乙方进行处罚。

十、双方责任 <一> 甲方责任:

1、负责编写施工组织设计(包括施工方案、质量保证方案等)、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件;

2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷;

3、统一安排乙方施工、生活用水、用电,提供乙方生活住宿、生活设施(公共卫生间、淋浴间、食堂),如乙方使用电饭煲、空调,电费乙方承担(电费1.20元/度);

4、安全设施由甲方负责,乙方配合进行保护、维护,安全帽(15元/顶)、安全带等安全防护器具由甲方统一购置,费用由乙方承担;乙方工作人员需配带胸卡一个,工作服每人两件(合计60元/件),费用由乙方承担。

5、按合同约定按时支付工程款。

6、负责安排专人清理生活区垃圾,费用由乙方每月摊销100元。

7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火,甲方不负责向乙方提供柴火,乙方生活区柴火自行到外购买。除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用,并且经过甲方同意后方可。

<二> 乙方责任:

1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工;服从甲方的现场管理制度及各项管理要求;乙方承包者必须在施工现场全面负责,有事离开工地要经过甲方项目经理同意:不得将所承包的工程进行转包;若出现转包现象,甲方有权勒令乙方退场;

2、乙方必须设一名专业技术管理人员,负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等,向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作,技术管理人员必须尽职尽责,有事离开工地,应经甲方主管工长同意。按时参加生产碰头会和每周的生产调度会,如未经请假缺席,如未经请假缺席,每次处罚200元;

3、队组要有完善的管理体制,需设有组长、考勤员、质安员、材料员等,保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工;

4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工,若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工,甲方有权对乙方进行处罚;若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议,必须征得甲方同意方可施工,否则视为乙方违规施工。

5、乙方必须严格控制材料使用,做好配料下料,不得长料短用,大材小用。

6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求;

7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工,按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容,并修补其中缺陷;严格遵守操作规程,虚心接受甲方现

场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务;由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题,均应由乙方承担全部责任,并赔偿由此造成的一切损失;按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场;若有意不服从甲方现场指导者,甲方有权责令其退场。

8、乙方必须严格遵守安全生产规定,严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。

9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查,乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料;

10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度,遵纪守法,否则后果由乙方承担一切责任;

11、负责施工区域的垃圾清理,做到工完场清,如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。

12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施,否则甲方有权对乙方进行处罚;乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工,造成施工人员及第三方人员伤亡,由乙方负责;

13、负责自有资源、设备等所有财产的保管;

14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放;

15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证,且定岗定位,对自有设备应进行定时维护。预防并消除各种机械故障;不得擅自乱开其它施工机械;

16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种;对因自身原因引起的安全责任负全责;

17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施,并不得将甲方任何财产带出工地,乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护,若在使用过程中人为毁坏,甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚;

18、执行班前教育制度,并做好记录报甲方备案;

19、负责成品保护,不得损坏自己及其它分包班组的成品,否则甲方有权对乙方进行处罚;

20、乙方必须做好生活区的环境卫生,保证住房整洁干净,严禁损坏甲方提供的生活住房设施,否则按照原价1-2倍赔偿;不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线,接用电热水器、电炒锅(炉)、电炉、空调,需经甲方项目负责人同意;

21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作,出现问题友好协商解决,乙方人员与其他队组人员必须团结友好,创造和谐生产、生活环境;

22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求,甲方有权终止本合同,并清退乙方,更换队伍,同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。

十一 、违约和索赔

1、本工程如因业主违约货由于其他单位的原因造成乙方在生产、安全、工期、质量、成品保护等方面的损失,乙方与甲方应共同向业主索赔。

2、如因乙方的原因造成的一切损失,乙方应按合同有关条款进行赔偿,并及时修复,还应承担由此造成的误工或返工损失;如果因为乙方的原因造成业主对甲方的罚款,将全部由乙方承担。

3、由于甲方单方面指挥、协调不当造成是损失,应由甲方负责;

4、金岛国际A区一期水电安装工程作业指导作为协议的附件,具有同等的法律效力。乙方必须严格按照规范作业指导书进行施工,若甲方在乙方的施工过程中发现乙方未按规范作业指导书进行施工,每发现一次,甲方有权对乙方的每个违规工艺处以1000元/次罚款

十二、工程签证

原则上本工程不存在工程签证。

a、因甲方指挥或安排不当等原因造成乙方施工错误,甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

b、乙方在施工某部位时,因设计变更等原因造成乙方在同一部位重复施工造成用10个以上的甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

c、因工程需要,甲方安排乙方施工临时设施或零星构(部)件时,甲方对乙方可给予适当工程签证。

d、签证人工单价:大工200元/工日,小工120元/工日。 十

三、安全生产和文明施工

1、乙方应按国家有关标准组织安全生产,并对现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

2、乙方按甲方现场文明施工标准及规定进行文明施工、材料堆放。

3、乙方必须严格遵守海口市政府的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等受到的经济责任及法律责任均由乙方承担。

4、乙方的所有工人必须同时具备市劳动局核发的外来人员就业证及公安局下属驻派出所办理的暂住证并全部上报复印件至甲方备案。凡因为乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方经济损失由乙方承担;乙方必须对所有进场人员

办理好各种保险手续并报甲方备案。

5、做好计划生育工作,不允许携带家属、小孩和闲散妇女进入施工现场,由此而发生的由政府处罚、安全事故等均由乙方自负;乙方要做好工人的教育工作,杜绝大家斗殴和违法犯罪发生。

6、乙方必须遵守国家安全法规进行操作,并遵守甲方制定的所有制度、规定等;如因违反国家安全法规所造成的安全事故事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担。

7、乙方必须严格遵守国家相关安全操作及施工规范以及甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负责;若违反下列规定者按情节轻重进行处罚:

8、进现场不戴安全帽者,工人每次罚款50元,管理人员每次罚款100元;

9、乘提升井架上下者,乘坐者及开车人每人每次罚款200元;

10、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入现场作业者,工人每人每次罚款50元,管理人员每次罚款100元;

11、施工现场不得大小便,否则小便每人每次罚款50元,大便每人每次罚款500元;

12、不得擅自拆除安全防护设施,否则责令要求恢复好,并给予500-2000元处罚;

13、对打架斗殴者,除责任人赔偿医疗费、生活费、误工费及担负相应刑事责任外,甲方还对相关责任人处以500-5000元罚款。

14、消防安全保卫

a、乙方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、市政府、市建委颁布的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知,乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕,并上报甲方整改结果通知甲方进行验收;逾期不改或整改不符合的甲方要求时,甲方有权对乙方进行经济处罚。

b、凡由乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人造成的案件、火灾、身体疾病、交通事故(含施工现场内外)等灾害事故或乙方施工人员违反国家安全施工规范导致的事故,其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方有权对其进行经济处罚。

15、本着“谁施工,谁负责安全”的原则,坚决杜绝发生安全事故,否则其安全责任和后果由乙方自负,承担因此产生的一切经济责任及法律责任。

16、乙方安全生产责任人为 (电话: ) 十

四、工程保修:

1、本工程保修期为一年,在一年内如发现质量问题,应随叫随到,24小时跟踪服务。

2、保修期内,因乙方施工质量和非甲方责任引起的问题,由乙方负责免费维修及更换。若乙方在接到甲方维修通知之日起24小时内不安排维修,甲方有权另找其他专业单位维修,由此而产生的相关维修费用,由甲方在保修金内予以扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。

3、保修期内,因工程质量问题发生安全事故和损害赔偿,造成甲方或第三方损失的,由乙方自行承担赔偿责任,与甲方无关,甲方因此而承担赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿。

十五、特别约定

1、依照《中华人民共和国合同法》,经双方协商一致签订本合同并严格执行本合同的所有条款。

2、乙方承诺自愿签订了本合同,合同所涉及的单价、进度、安全、质量、风险及其他责任,乙方已清楚了解,并保证承担由于本合同施工问题所导致的所有损失(包括但不限于工期罚款、返工费用、安全费用、市场价格变化、工人索偿等等)。

3、乙方承诺在保证质量、安全的前提下,节约用料、杜绝浪费。如果在施工中出现浪费材料的情况,乙方同意按浪费的材料价值的二倍赔偿给甲方。

4、为了保证施工质量与安全,乙方必须为本项目配备齐全水电工程师、安全员、质量员、施工员等,并在签订本合同时将人员名单及相关资料提交给甲方登记。乙方配备的上述相关人员必须在施工现场办公。施工期间的周日和法定假日除外,但凡施工现场有人在施工作业,上述相关人员必须在施工现场,履行各自的职责。否则,视乙方为严重违约并承担相应的违约责任,每发现一次给予乙方5000元罚款。乙方如需更换上述配备人员的,必须提前7天书面通知甲方,经甲方书面同意后方可更换。

5、不论何因,乙方不得拖欠其工人的工资福利等费用。如发现乙方工人因劳资问题而停工,到施工现场或甲方或业主单位闹事的,每发现一次,扣款100000.00元;发现三次以上(含三次)的,甲方有权单方解除本合同,乙方应于接到甲方退场通知之日起7天内无条件移交所有相关资料原件后退场,工程

经验收合格后甲方按乙方已完成合格工程量的70%与乙方结算,待乙方退场后30日内付清;乙方逾期退场的,按每天10000.00元支付违约金给甲方。

6、不论何因,乙方拖欠其工人工资福利的,乙方工人因劳资问题而停工到施工现场或甲方或业主单位处闹事的,甲方有权先行垫付后再从乙方工程款中扣回,乙方按甲方垫付金额的 50% 支付违约金给甲方,违约金从乙方当期工程款中直接扣除。

十六、其它事项

1、在合同有效期内,如一方提出修改或补充合同内容,双方应协商一致后,签署书面补充合同,作为本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。

2、未尽事宜或本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时提交工程所在地人民法院裁决。

3、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。合同执行完毕后自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

代表: 代表:

开户行:

账号:

签订地点: 签订时间: 年 月 日

第五篇:劳务分包合同

钢筋工程劳务分包合同

发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)

甲方承建的 工程,乙方自原承担该工程的 钢筋工程施工任务 ,为了保证施工质量、施工安全和进度,经双方协商,特订以下条款,供双方共同遵守执行。

一、工程内容:

1、承包范围:

本工程所有进场钢筋的卸车、钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、垫块、马镫放置、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作与安装以及施工过程中放线协助配合工作;配合安全文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用及大型机械(电焊机、卷扬机、垂直运输机械)外的所有小型工具费用在内。

2、质量要求 优良工程。

二、双方职责

(一)甲方职责:

1、负责各种原材料按时进场,满足工程进度的需要。

2、负责生产技术交底和安全技术交底,提供有关技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、文明生产、节约等措施,签订经济责任状。

3、负责统一规划现场的平面布置,确定临设、工地出入口、标志的设置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置。

4、按时下达月、旬短期进度计划,协调工种之间关系,合理组织分段施工作业,月终考核,兑现奖惩。

5、提供标高、定位的基准点、线,严格按内控质量标准及安全操作规程对分项工程进行检查、考核、评比、兑现奖惩。

6、搞好施工现场各种防护措施,确保施工安全。

7、按时核算和支付工资(每月10号前支付上月工资)。

8、提供食宿场所,搞好后勤工作。

(二)乙方职责:

1、对所承包的工程内容的质量、安全、进度、现场文明施工、料耗、务工人员的安排和管理负全部责任。

2、遵守公司和项目部的各项管理制度,服从甲方的统一安排、协调、指挥。

3、严格按施工图纸及验收规范、内控质量标准、安全操作规程和技术交底组织施工,不得随意变更施工图和规范要求。

4、严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工。

5、组织身体健康、责任心强、业务熟练、服从管理的人员在工地施工操作。进场人员年龄在18-50周岁之间,在进场前必须先报花名册,都应持证上岗(公司可协助办理证件,但费用自理),严禁使用童工,若发现有不符合条件的,乙方应无条件安排其退场。

6、配合和监督对施工中的各项原材料和成品进行保护。

7、每天施工完毕后,施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。

三、施工工期:

1、该分项工程的施工工期为:自 年 月 日至工程完工。

2、乙方严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工,按时完成进度计划任务不奖不惩,提前一天完成给奖金500元,延后一天罚款1000元,除甲方有较大变更或因不可抗力阻挡施工的情况下可顺延工期外,其余任何情况均不顺延工期。

四、施工质量要求:

1、该分项工程质量等级为优良(按公司内控质量标准验收)。

2、乙方对承包的分项施工内容按内控质量标准先做样板,达到要求后,才准进场正式施工操作,并保持整个分项工程都达到样板质量。在施工期间接受甲方的质量检查和监督。

3、该分项工程达到内控优良标准(样板质量),执行合同工资单价:达到内控合格标准,下降合同工资单价20%(装饰工程以户套为基段,主体工程以构件为基段);没有达到内控合格标准的,必须返工重做,乙方负责赔偿由此造成的一切损失(人工、材料费)。

五、施工现场要求:

1、乙方施工期每天必须做到活完场地清,保持现场文明、无违章违纪行为,各种材料堆放有序。乱堆放材料一次罚款100元。若发生二次清理费用,在该班组工资中扣减。

2、乙方在施工期间必须对各种原材料和所有的成品进行保护,损坏了原材料、设备和工具,则照价赔偿,对施工中的成品损坏,除按要求修补外,并处罚款100元。

3、严格按定额消耗使用各项材料,若材料超耗,由乙方负责赔偿。乙方在领料时发现有破损、不合格的材料,有权拒绝接收。

六、施工安全:

1、甲乙双方必须签订“安全生产责任书”,并严格执行公司、项目部制定的安全生产规章制度,杜绝死亡和严重事故,轻伤率不得超过5%。

2、乙方务工人员进场上班前必须进行安全知识培训,学习相关知识后方能上岗,班前甲、乙双方作好安全技术交底。凡未经安全教育而擅自进入施工现场的乙方人员,无论何种情况发生的工伤事故均与甲方无关,所有经济、法律责任由乙方承担。

3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应做好检查交验工作,并做好记录。

4、乙方应经常教育工人注意安全,严格遵守安全生产“十不准”和《安全施工细则》,严禁违章操作。若违章操作发生安全事故造成的经济责任:事故损失在2000(含)元以内,责任由乙方承担;事故损失在2000元以上,根据情况由甲乙双方按事故大小划分责任共同承担。

七、工程验收

1、乙方每月完成的实际工程量,由甲方工程负责人、质检员、乙方现场负责人共同验收实际完成工程量,由项目经理审核后结算,同时项目部有关人员对乙方安全、工期、材料耗用、文明施工、劳动态度等考核按有关管理办法执行。

2、计时工要有明确的日期、工作内容、人数及实际用工人数。

八、工资单价及付款方式:

4

1、该单项工程的工资单价是双方根据市场行情协商达成的综合价格(不分施工部位、项目名称、规格大小、施工难易等),包括劳务工资、个人安全及劳动保护费、场地内材料搬运、施工用具、分项工程成品的清洁等项费用,按 元/m2(建筑面积)计。

2、付款方式:为保证本合同的严肃性,确保工程质量,稳定施工队伍,按乙方实际完成工程量结算工资:

(1)每月付已完工程量的80%;

(2)主体工程全部结束两月后付至已完工程量的95%,留5%作为质量保证金;

(3)工程全部竣工一年后退还5%质量保证金;

(4)如遇中间无故退场,只付已完工程量的50%。

九、合同履约金

为保障本合同严肃履行,乙方向甲方交纳合同履约金 万元(已交纳意向合同保证金的,本合同签订后自动转为合同履约金),合同履行过程中的所有罚款自履约金中扣除。

十、违约责任:

1、甲方因材料组织到位不及时,出现停工待料,使乙方全部人员不能正常生产,由甲方支付乙方每人每天20元的误工费(只要可以安排半数人员能上班的都不计误工费)。因不可抗力等因素所发生的停工不计误工费。

2、在施工过程中,乙方没有完全履行职责,违反公司管理制度,按相应条款考核处罚。

3、对乙方不能达到内控质量标准或进度要求(指甲方下达的月、旬短期进度计划),首次先座谈整改,三天后还没有达到要求,则处罚款1000元,再过三天后,仍未达到要求,甲方有权终止乙方合同,并只按已完工程量的50%支付给乙方的工资,甲方另行安排施工人员。

4、乙方承包工程范围内工作内容不得转包,如发现甲方可单方中止合同,乙方已完工量不结算并扣除乙方已交的合同履约金,所有责任由乙方承担。

十一、争议的解决

本合同未尽事宜,按照《建设工程施工合同》通用条款执行。因履行本合同发生的争议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。

十二、内控质量标准和其它条款附后:

十三、本合同是双方在自愿、平等、互利的原则下签订的,双方签字后生效。

甲方代表签字: 乙方代表签字:

年 月 日

上一篇:教导主任职责2范文下一篇:奋斗演讲稿4篇范文